w W., realizowanej na podstawie umowy nr (...) zawartej dnia 15 września ...
powódką jako podwykonawcą została zawarta umowa zlecenia "(...) na dostawę i montaż ...
protokole negocjacji i Ogólnych Warunkach Umowy" (umowa podwykonawcza) za cenę ryczałtową w ...
54 zł netto. Zgodnie z umową powódka była zobowiązana dostarczyć A ...
protokół, w którym stwierdzono bezusterkowe wykonanie konstrukcji stalowej z powłokami. W ...
wyroku tym Sąd Apelacyjny zinterpretował umowę podwykonawczą i przesądził, że dochodzona ...
Podniósł, że z analizy powołanej umowy nie wynikało, aby zastosowano w ...
że część wynagrodzenia przeznaczonego na zabezpieczenie roszczeń głównego wykonawcy wobec powódki ...
zgodnie z pkt 10.1 umowy podwykonawczej, zmieniała swój charakter prawny ...
dla sądów obu instancji wykładni umowy podwykonawczej. Zarzucając Sądowi Okręgowemu nieprawidłowe ...
kwota stanowi zaległe wynagrodzenie za wykonane roboty budowalne, a nie roszczenie ...
kaucji gwarancyjnej, lecz wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane, za zapłatę którego ...
powodowej jakiekolwiek roszczeń dotyczących jakości wykonanych prac. Skargę kasacyjną od wyroku ...
3, będący podstawą dokonanych potrąceń. Umowa kaucji nie jest unormowana w ...
zm.), według którego w celu zabezpieczenia wierzytelności banku dłużnik lub osoba ...
kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych, jedn. tekst: Dz. U ...
r., poz. 891). W piśmiennictwie umowę kaucji uznaje się za umowę realną, na podstawie której dłużnik ...
lub inne rzeczy zamienne celem zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, jakie mogą powstać ...
prawnego. Realny i zabezpieczający charakter umowy kaucji akcentuje się również w ...
okolicznościach sprawy doszło do zawarcia umowy kaucji we wspomnianym znaczeniu. Zbliżone ...
Na możliwość ustanowienia tego rodzaju zabezpieczenia zwraca się uwagę zarówno w ...
utrwalonego poglądu, ocena, jakiego rodzaju zabezpieczenie strony uzgodniły posługując się pojęciem ...
była uprawniona do zatrzymywania tytułem zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi i ...
10.1.2). Wzór gwarancji należytego wykonania umowy oraz gwarancji jakości był określony ...
czym w razie niezłożenia tego zabezpieczenia w terminie, A. była uprawniona ...
protokołu negocjacji, określając części składowe umowy, strony ustaliły, iż protokół negocjacji ...
nie ma wpływu na wykładnię umowy podwykonawczej, Sąd prawidłowo przyjął, że ...
i przewidziany w niej sposób zabezpieczenia należytego wykonania umowy, nie zaś pkt 10.3 ...
że strony wykreowały odrębny od umowy głównej stosunek prawny o zabezpieczającym ...
tego tytułu wartość służyć będzie zabezpieczeniu roszczeń A. wobec powódki. Pozwana ...
sierpnia 2006 r. strony zawarły umowę o roboty budowlane, której przedmiotem ...
że w przypadku wystąpienia konieczności wykonania prac dodatkowych nie objętych kosztorysem ...
dodatkowego zamówienia na podstawie odrębnej umowy. Strony zastrzegły w umowie prawo ...
Strony ustaliły, że wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie 180.879,88 ...
będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i pokrycia roszczeń z ...
w określonych sytuacjach. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej ...
i wykonawcą na tle sposobu wykonania niektórych prac oraz zakresu robót ...
zawierające oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej 2 sierpnia 2006 r ...
utraty zasadniczych korzyści wynikających z umowy przez wykonawcę. Mimo złożonego oświadczenia ...
dokonane przez niego odstąpienie od umowy jest bezpodstawne i nieskuteczne i ...
złożyła oświadczenie o odstąpieniu od umowy z 2 sierpnia 2006 r ...
na które nie zostały zawarte umowy oraz przedłużenia terminu zakończenia prac ...
zł. Koszt usunięcia wad robót wykonanych przez "A. - B." wynosi 112 ...
zł. Wartość pracy rusztowań faktycznie wykonanych przez "A. - B." na wysokość ...
zł. Gmina zapłaciła wykonawcy za wykonane prace łącznie 2.521.469 ...
tytułem zapłaty kary umownej z umowy z 2 sierpnia 2006 r ...
zł z tytułu odszkodowania za nienależyte wykonanie umowy. Wraz z tym drugim zgłoszeniem ...
zarówno oświadczenie o odstąpieniu od umowy złożone w przez "A. - B ...
za które odpowiadają obie strony umowy. Przyczyną tą jest uznanie przez ...
siebie oświadczenia o odstąpieniu od umowy za skuteczne. W tej sytuacji ...
bezzasadne. Z uwagi na rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po obu ...
że powód oprócz robót ogólnobudowlanych wykonał także prace instalacyjne i elektryczne ...
należało się wynagrodzenie za prace wykonane do czasu jej wygaśnięcia. Uznał ...
wynagrodzenia wypłaconego w toku trwania umowy, tj. 2.521.469,95 ...
Ostatecznie wynagrodzenie należne wykonawcy za wykonany zakres prac wynosi 171.125 ...
88 zł. Skoro odstąpienie od umowy przez pozwanego było bezskuteczne, to ...
stron jako prowadzące do rozwiązania umowy w sposób dorozumiany oraz wskazał ...
rozliczeń w zakresie robót, które wykonała strona powodowa. Zgodnie z brzmieniem ...
forma była przewidziana dla rozwiązania umowy i uregulowanie zawarte w art ...
wzbogacenie, gdyż jej odstąpienie od umowy okazało się bezskuteczne. W tym ...
ocenił zachowanie strony pozwanej jako nienależyte wykonywanie zobowiązania, co jak wyżej ...
z odsetkami z tytułu gwarancji należytego wykonania kontraktu udzielonej powódce za E ...
Stronami następować będzie sukcesywnie, za wykonanie każdej części etapu kontraktu, w ...
Harmonogram rzeczowo- finansowy, oraz po wykonaniu każdego z etapów kontraktu, na ...
odbioru robót (§ 3 ust. 5 Umowy). W przypadku stwierdzenia braków przy ...
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które ponosi ...
ze skutkami określonymi w § 11 Umowy (§ 8 ust. 5). Po wykonaniu każdego z etapów i podpisaniu ...
gwarancji jakości (§ 9 ust. 1 Umowy). Okres udzielonej gwarancji miał wynosić ...
zgodnie z § 8 ust. 3 Umowy Zamawiający dokonał warunkowego odbioru, wyznaczając ...
Zgodnie z § 11 ust. 5 Umowy w razie odstąpienia od Umowy Wykonawca miał obowiązek zgłoszenia do ...
z czego kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za ...
wady wynosić miała 30% wysokości zabezpieczenia (§ 12 ust. 1 i 2 ...
uzyskać moc obowiązującą od podpisania Umowy i być ważna w wysokości ...
Okręgowy ustalił ponadto, że Wykonawca wykonał wszystkie prace I etapu - ich ...
doszło też do częściowego odbioru wykonanych prac należących do II etapu ...
poinformował Wykonawcę, że odstępuje od Umowy z jego winy ze względu ...
względu na odstąpienie powódki od Umowy, w dniu 2 września 2013 ...
zwrócił teren budowy, stwierdzając stan zabezpieczenia placu. W dniu 25 września ...
wobec jego stanowiska odstępuje od Umowy, co spowodowane jest głównie uniemożliwieniem ...
Wykonawcy realizacji robót, do których wykonania był gotowy. Jednocześnie wskazał, że ...
oświadczenie powódki o odstąpieniu od Umowy oraz naliczenie kary umownej uznaje ...
i konieczne jest ich ponowne wykonanie w całości, a tym samym ...
marca 2014 r., stanowił podstawę wykonania robót naprawczych i dokończenia budowy ...
203.819,46 zł stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania kontraktu. W oparciu o argumentację ...
9 ust. 4 i 6 Umowy rękojmia rozpoczyna swój bieg w ...
odbioru prac. Powódka odstąpiła od umowy, a wykonawca dokonał jednostronnego przekazania ...
więc dniu nastąpiło wydanie przedmiotu Umowy, i od tego dnia należy ...
miał podstawy od odstąpienia od Umowy na podstawie jej § 11 ust ...
wskazuje, że dotyczyło ono całości Umowy realizowanej w II etapie. Także ...
Zatem w części objętej odstąpieniem Umowę należało traktować jako niezawartą, co ...
dniu odstąpienia nie były jeszcze wykonane, należałoby przyznać rację pozwanej i ...
gdyby okazałoby się, że roboty wykonane do tej daty nie nadają ...
istniałoby uprawnienie do odstąpienia od umowy także w tej części oraz ...
10 ust. 1 pkt b Umowy. Należało wówczas podjąć czynności inwentaryzacyjne ...
zgodnie z § 11 ust. 5 Umowy. Wskutek apelacji powódki wyrokiem z ...
w umówionej formie - oświadczenia, że zabezpieczone zobowiązanie Wykonawcy nie zostało zrealizowane ...
dnia prace Wykonawcy w ramach Umowy, której wykonanie zabezpieczała Gwarancja, nie były ukończone ...
prac objętych dokumentacją projektową należy wykonać ponownie, m.in. ze względu ...
wskutek odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy) i wobec niesporządzenia protokołu odbioru ...
z istnieniem rękojmi w ramach umowy podstawowej. Taka wykładnia nie wynika ...
nie może przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia i jest zwracana nie później ...
należy liczyć okres rękojmi za wykonane prace II etapu, strony przeoczyły ...
wówczas oceniono zakres i jakość wykonanych prac. Nie ma zaś podstaw ...
cel, jak również zaprzestanie realizacji Umowy, że żądanie S. nie stanowi ...
k.c.). Wprawdzie między stronami Umowy zarysował się spór co do ...
skutecznego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy z Wykonawcą, nie można tracić ...
prac objętych dokumentacją projektową należy wykonać ponownie, m.in. ze względu ...
i też zakres) prac była należyta czy też nie. Skargę kasacyjną ...
związku z § 9 ust 4 Umowy, naruszenie § 12 ust 2 Umowy w związku z art. 65 ...
związku z § 12 ust. 3 Umowy w związku z 187 § 1 ...
związku z § 11 ust. 6 Umowy, naruszenie § 11 ust. 6 Umowy w związku z umową powódki z W. nr (...) z ...
związku z § 12 ust. 2 Umowy, art. 151 ust. 1-3 ...
związku z § 11 ust. 6 Umowy, w związku z § 11 ust. 6 Umowy w związku z umową powoda z W. nr (...) z ...
związku z § 9 ust. 4 Umowy, w związku z treścią Gwarancji ...
związku z § 12 ust. 2 Umowy, w związku z art. 65 ...
czy przedmiot świadczenia wykonawcy z umowy o roboty budowlane jest podzielny ...
casu świadczenie Wykonawcy wynikające z Umowy miało charakter podzielny i tym ...
do naruszenia § 11 ust. 6 Umowy w związku z umową powódki z W. nr (...) z ...
Zamawiającego aktów staranności, tj. zbadania wykonanych robót pod kątem wad, powiadomienia ...
związku z § 9 ust 4 Umowy przez przyjęcie, że roszczenie z ...
sporządzenia przez powódkę jednostronnej inwentaryzacji wykonanych robót, a nie od przekazania ...
placu budowy, czyli wydania przedmiotu umowy, czego konsekwencją było uwzględnienie żądania ...
rękojmi, gdyż nie zbadała przedmiotu Umowy w czasie i w sposób ...
dla robót budowlanych (odstąpiła od Umowy w dniu 22 lipca 2013 ...
związku z § 11 ust. 6 Umowy przez ich niewłaściwe zastosowanie. Dalsze ...
zawartych w § 12 ust. 2 Umowy oraz w pismach procesowych stron ...
również naruszenia § 12 ust 2 Umowy w związku z art. 65 ...
związku z § 12 ust. 3 Umowy w związku z 187 § 1 ...
p.c., § 12 ust. 2 Umowy, art. 65 § 2 k.c ...
związku z § 12 ust. 2 Umowy, art. 151 ust. 1-3 ...
k.c., § 9 ust. 4 Umowy i z treścią Gwarancji), tj ...
c. i § 11 ust. 6 Umowy), niewezwanie Wykonawcy do zmiany sposobu ...
na koszt Wykonawcy i dalsze wykonanie przedmiotu Umowy innemu podmiotowi (zarzut naruszenia art ...
związku z § 11 ust. 6 Umowy i umową powoda z W. nr (...) z ...
1), że kwotę pozostawioną na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za ...
p.), kwota zaś pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za ...
nie może przekraczać 30 % wysokości zabezpieczenia (ust. 2) i jest zwracana ...
w części równej 30%" było zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi, choć ...
do zapłaty (§ 12 ust. 2 Umowy) i nawiązywał do art. 151 ...
w dokumencie gwarancyjnym mianem "Gwarancji należytego wykonania kontraktu", jak również w zgodzie ...
Gwarancji do § 12 ust. 2 Umowy stanowiłoby wówczas oczywistą omyłkę). Należy ...
jego wymagalności oraz nie zostało wykonane (por. też wyroki Sądu Najwyższego ...
że zabezpieczane zobowiązanie nie zostało wykonane przez dłużnika. Sąd Najwyższy wyjaśnił ...
kwestią wykładni oświadczeń woli stron umowy gwarancji (art. 65 k.c ...
publ.). Gwarancja ma zwykle stwarzać zabezpieczenie pewne i szybkie w realizacji ...
do istnienia, ważności i kwestii niewykonania zabezpieczanego zobowiązania. Tylko w wyjątkowych ...
treści do § 12 ust. 2 Umowy (podobnie jak nawiązano do § 12 ...
1), wskazujące jedynie na cel zabezpieczenia "w części równej 30%". Również ...
trwania rękojmi - liczonego zgodnie z Umową od bezusterkowego odbioru końcowego robót ...
obowiązku zwrotu kwoty pozostawionej na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za ...
się ze skarżącym, że przewidziany Umową (§ 9 ust. 4) dwunastomiesięczny okres ...
Zgodnie z § 9 ust. 6 Umowy bieg terminu rękojmi za wady ...
uregulowanego w § 8 ust. 3 Umowy - od daty usunięcia braków. Z ...
11 ust. 5 pkt 3 Umowy, przewidującym przypadek, w którym Zamawiający ...
11 ust. 5 pkt 3 Umowy protokół taki miał stanowić podstawę ...
gdyż w § 9 ust. 6 Umowy rozpoczęcie biegu terminu rękojmi powiązano ...
wygasło wskutek zapłaty albo że umowa, z której wynikało to zobowiązanie ...
tytułu ogólnej odpowiedzialności za ich nienależyte wykonanie. Nawet jednak, gdyby uznać, że ...
powstawałoby pytanie, jaki jest sens zabezpieczenia uprawnień z rękojmi, a w ...
szczególności uprawnienia do odstąpienia od Umowy. Już prima facie nasuwa się ...
może tu chodzić jedynie o zabezpieczenie roszczeń pieniężnych, w tym odszkodowawczych ...
z uprawnienia do odstąpienia od Umowy. I przede wszystkim w tym ...
to zatem po odstąpieniu od Umowy, najpierw przez powódkę (19 lipca ...
do zaistnienia przesłanek odstąpienia od Umowy i jego skutków, prawidłowości inwentaryzacji ...
także na względzie, że treść Umowy nie daje jasnej odpowiedzi na ...
z wadami (por. co do umowy o dzieło wyroki z dnia ...
11 ust. 5 pkt 3 Umowy podstawą wypłaty wynagrodzenia za przerwane ...
powinien dokonać dodatkowego odstąpienia od Umowy ze skutkiem ex tunc także ...
ustawowymi odsetkami tytułem wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane, a w pozostałym ...
r. powódka, jako podwykonawca zawarła umowę o roboty budowlane z konsorcjum ...
zostać zwrócona po odbiorze przedmiotu umowy, w terminie 30 dni od ...
wynagrodzenie przysługujące powódce na podstawie umowy z dnia 4 stycznia 2010 ...
związku z § 7 ust. 3 umowy z dnia 4 stycznia 2010 ...
część należnego powódce wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane. Strony wyraźnie bowiem ...
nie jest przedmiotowo istotnym elementem umowy o roboty budowlane, to jej ...
zapłaty wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez powodową spółkę, jako podwykonawcę ...
przedmiot świadczenia wykonawcy, w ramach umowy o roboty budowlane (por. wyroki ...
powódka dochodzi części wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane, czy też zwrotu ...
art. 6471 § 5 k.c. Umowa kaucji gwarancyjnej nie jest regulowana ...
kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych (jedn. tekst: Dz.U ...
umów (art. 3531 k.c.). Umowa kaucji ma charakter kauzalny, akcesoryjny ...
czego nie dochodzi, gdy funkcję zabezpieczenia pełni niewypłacone wynagrodzenie, które nie ...
podzielenie pogląd, iż charakter prawny zabezpieczenia nazywanego kaucją gwarancyjną, zawsze musi ...
na pokrycie wierzytelności z tytułu nienależytego wykonania robót budowlanych (por. wyroki Sądu ...
prawnych. Natomiast spełnianie przez oba zabezpieczenia takich samych funkcji, nie oznacza ...
w płaszczyźnie ustalenia literalnego brzmienia umowy, ani ustalenia reguł oświadczeń woli ...
zgodnego zamiaru stron i celu umowy (art. 65 § 2 k.c ...
Prawidłowo również przyjął, iż strony umowy podwykonawczej, nie zawarły w niej ...
które nie podlegały oprocentowaniu. Z zabezpieczenia tego mógł skorzystać w przypadkach ...
określonych w § 9 ust. 3 umowy, które w stanie faktycznym sprawy ...
nie wpłacała żadnej kwoty tytułem zabezpieczenia na rzecz zamawiającego, a wyrażała ...
wynagrodzenia nie spełniało wymogów konstrukcyjnych umowy kaucji gwarancyjnej, skoro nie doszło ...
posługiwanie się przez strony analizowanej umowy używanym w kontraktach o roboty ...
do obowiązującego w dacie zawarcia umowy art. 5 ustawy z dnia ...
skoro w § 9 pkt 8 umowy podwykonawczej jej strony postanowiły, że ...
jakoby skorzystanie z możliwości ustanowienia zabezpieczenia z części wynagrodzenia i uzależnienie ...
pokrycia związanych z tą formą zabezpieczenia kosztów. Po drugie, przy założeniu ...
byłaby nieważność § 9 pkt 8 umowy, w zakresie, w jakim strony ...
prawidłowo również przyjął, iż postanowień umowy z dnia 4 stycznia 2010 ...
nie tylko z jednoznaczną treścią umowy, ale również art. 506 § 2 ...
zgodnie, z którym zamiaru zawarcia umowy o odnowienie, nie można domniemywać ...
jawną w T., jako wykonawcą, umowę nr [...] o wykonanie robót budowlanych określonych jako "Rozbudowa ...
tej wykonawca zobowiązał się do wykonania przedmiotu umowy w okresie od 11 grudnia ...
Zamawiający miał prawo odstąpić od umowy m.in. w przypadku opóźnienia ...
i sposobu ich usunięcia, nie wykonał tego zobowiązania. Realizacja zgłoszonych roszczeń ...
zapłaty. Tempo wykonywania prac objętych umową było na tyle wolne, że ...
prawdopodobne, iż nie zostaną one wykonane zgodnie z ustalonym harmonogramem. Mimo ...
pozostawiając obiekt bez nadzoru i zabezpieczenia. Strona powodowa pismem z 1 ...
2 października 2013 r. od umowy z 11 grudnia 2012 r ...
w stopniu uprawdopodobniającym niemożliwość ich wykonania do 15 listopada 2013 r ...
oraz że odstąpił od tej umowy z przyczyn leżących po stronie ...
je za bezzasadne. Wskazał, że umowa gwarancji będąca przedmiotem sporu miała ...
a nie gwaranta będącego stroną umowy gwarancji (nieakcesoryjnej wobec stosunku podstawowego ...
stanowisko skarżącego, należałoby uznać, że umowa gwarancji stanowiąca przedmiot sporu jest ...
odpowiedzialnością w O. ( dalej: "E.") umowę o wykonanie robót budowlanych "Przebudowa z rozbudową ...
zlecenie E., udzieliła powodowi gwarancji należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i ...
że zleceniodawca nie usunął lub nienależycie usunął wady i usterki ujawnione ...
powód ostatecznie wezwał E. do wykonania prac związanych z wymianą podłogi ...
K. M., ostateczne wezwanie do wykonania prac i robót budowlanych z ...
i sporu między stronami tej umowy dotyczącego merytorycznej zasadności roszczeń powoda ...
powoda na tle łączącej ich umowy. Realizacja gwarancji rodzi zatem realną ...
czynności, które pełnomocnik ogólny może wykonać na rzecz mocodawcy ewentualnie w ...
i sprowadzało się do jej wykonania, co wiąże się z bieżącą ...
być rozpatrywana w oderwaniu od umowy z 9 września 2014 r ...
p.c.) wynika, że za wykonanie inwestycji finansowanej z budżetu powoda ...
01 zł), przy czym na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i ...
w robotach budowlanych objętych tą umową, których usunięcie dla zapewnienia prawidłowej ...
wykonawca, to wezwanie gwaranta do wykonania jego zobowiązania wiąże się z ...
gwarancji jest uzależniony od treści umowy gwarancji, którą strony mogą kształtować ...
podnosić wobec gwarantariusza zarzutów z umowy zlecenia gwarancji ubezpieczeniowej ani ze ...
29). Będąca przedmiotem sporu gwarancja należytego usunięcia wad i usterek w ...
ryzyko transakcji, które przy braku zabezpieczenia ponosiłby powód jako wierzyciel ze ...
1, poz. 16). Korzystanie z zabezpieczeń należytego wykonania inwestycji w tym z gwarancji ...
tym zwracania się zgodnie z umową do jej wykonawcy o usuwanie ...
tego stosunku. Świadczenie gwaranta z umowy gwarancyjnej, mimo że stanowi samodzielne ...
wątpliwości, że nie skorzystanie z zabezpieczenia umownego i nie usunięcie z ...
dnia 13 grudnia 2005 r. umowa (nazywana przez strony kontraktem) o ...
i użytkowanie przedmiotowego zakładu. Poza umową strony obowiązywał dokument - specyfikacja warunków ...
nie zmienione w rozdziale drugim umowy - ogólne warunki umów (warunki ogólne ...
tymi warunkami uczestnikiem przy wykonywaniu umowy, poza stronami był Inżynier Kontraktu ...
usług którego była zawarta odrębna umowa. Następnie, w wyniku aneksu z ...
września 2006 r. do pierwotnej umowy między stronami, częścią realizowanego zadania ...
polubowny. Mimo sporów prace przy wykonaniu inwestycji były kontynuowane i dnia ...
wraz z zobowiązaniem powódki do wykonania zaległych prac oraz usunięcia usterek ...
skoro część robót nie została wykonana. Dnia 7 lipca 2008 r ...
r. pozwany uznał bezpodstawność wypowiedzenia umowy przez powódkę i sam złożył ...
tego dnia oświadczenie o wypowiedzeniu umowy, podnosząc wielokrotne i uporczywe niestosowanie ...
oraz przekroczenie czasu na ukończenie wykonania umowy, przy opóźnieniu wynoszącym 7 miesięcy ...
skuteczność dokonanego przez siebie wypowiedzenia umowy, a z tym Sąd się ...
do tego, że samo wypowiedzenie umowy nie może być uznawane za ...
Ogólnych FIDIC, pozwalające na wypowiedzenie umowy przez wykonawcę i to postanowienia ...
tych ogólnych warunków, włączonych do umowy, a nie art. 151 p ...
Rozjemstwa mogła prowadzić do zmiany umowy i naruszenia art. 144 p ...
niezastosowaniu tego przepisu do oceny niewykonania przez zamawiającego decyzji Komisji Rozjemstwa ...
pozwanym nie zostały przez niego wykonane i w czym przejawiał się ...
brak współpracy pozwanego przy realizacji umowy oraz, czy mogło to stanowić ...
2008 r. o odstąpieniu od umowy z pozwanym, a następnie po ...
może stanowić o skutecznym wypowiedzeniu umowy przez powódkę. Wyjaśnił też, że ...
w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, czego przyczyny Sąd Apelacyjny wskazał ...
skutecznego odstąpienia przez powódkę od umowy w piśmie z dnia 7 ...
i II pozwu są postanowienia umowy zawarte w wymienionych klauzulach 16 ...
wykonawca będzie upoważniony do rozwiązania umowy, jeżeli Inżynier Kontraktu nie wystawi ...
d) i dopiero, jeżeli rozwiązanie umowy na podstawie wymienionej klauzuli wejdzie ...
warunki prawne do odstąpienia od umowy przez powódkę, skoro przejściowe świadectwo ...
bezsporne, że nie doszło do wykonania całości postanowień umowy. Podstawowe zarzuty odnoszące się do ...
jednej części decyzja ta została wykonana przez wystawienie przez Inżyniera Kontraktu ...
nie nadawała się do bezpośredniego wykonania, gdyż Komisja nie uznała żądanej ...
orzeczenia sądu polubownego, więc jej wykonanie zależało tylko od zgody stron ...
Komisji Rozjemstwa, jak też częściowe niewykonanie decyzji takiej Komisji z dnia ...
wystarczającej przyczyny do odstąpienia od umowy w myśl powołanych w sprawie ...
skardze kasacyjnej, że formułując warunki umowy zawieranej w trybie zamówień publicznych ...
publiczne zaproponowane przez siebie warunki umowy, ale, jak wynika z odpowiedzi ...
mogłaby prowadzić do niedopuszczalnej zmiany umowy, wbrew powołanemu przepisowi Prawa zamówień ...
zakwestionowaniem przez Sąd dopuszczalności klauzuli umowy oznaczonej jako 20.4., stanowiącej ...
możliwości modyfikacji wzajemnych świadczeń stron umowy wskutek oceny przesłanek takiej modyfikacji ...
niniejszej sprawie jest zasadność wypowiedzenia umowy przez powódkę, jako podstawa do ...
czerwca 2008 r. przesądził, że umowa łącząca strony nie zawiera zapisu ...
Ogólnych FIDIC, pozwalające na wypowiedzenie umowy przez wykonawcę. Niemniej jednak stwierdzić ...
nie wyłącza możliwości dokonania wykładni umowy na podstawie art. 65 k ...
bowiem ustalenie rzeczywistej treści zawartej umowy, a nie zmiana jej postanowień ...
postaci pisemnej przede wszystkim tekstem umowy, a więc jej wykładnia nie ...
przy wykładni kierować się celem umowy zamierzonym przez strony (wyroki Sądu ...
w odniesieniu do zarzutu, że niewykonanie przez pozwanego decyzji Komisji Rozjemstwa ...
stosunku zobowiązaniowego do współpracy przy wykonaniu zobowiązania. Tak tego ostatniego, jak ...
nie nadały im postanowienia zawartej umowy. Budowaniu przekonania w tym względzie ...
w Pradze, jako generalnym wykonawcą, umowę numer (...) w sprawie udzielenia zamówienia ...
było opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w zadaniu inwestycyjnym ...
formule "zaprojektuj i wybuduj". Po wykonaniu umowy, zgodnie z protokołem nr (...), powodowie ...
inwestycji (zasadności wynagrodzenia za roboty wykonane we wrześniu 2015 r.). Na ...
na pomniejszenie wynagrodzenia za prace wykonane we wrześniu 2015 r. do ...
aktach sprawy wynikało, że przedmiot umowy został wykonany i odebrany przez pozwanego. Na ...
z rękojmi. Fakt, że oba zabezpieczenia pełnią taką samą funkcję, nie ...
depozytu nieprawidłowego. Na podstawie tej umowy następuje przeniesienie własności przedmiotu kaucji ...
wynagrodzenia należnego wykonawcy. Wówczas strony umowy nie ustanawiają obowiązku zapłacenia kaucji ...
na który udzielono gwarancji prawidłowego wykonania zobowiązania przez podwykonawcę. Świadczenie to ...
do utożsamiania kaucji gwarancyjnej z zabezpieczeniem w postaci zatrzymania wynagrodzenia wykonawcy ...
uznania, że wniesione przez powodów zabezpieczenie w kwocie 256 194,40 ...
strony w ten sposób zawarły umowę kaucji i dla jej rozliczenia ...
odpowiednie zasady (art. 19 § 2 umowy), inne niż odnośnie zapłaty wynagrodzenia ...
ocenie Sądu drugiej instancji § 19 umowy stron jest jasny i zrozumiały ...
wprost o zwróceniu lub zwolnieniu zabezpieczenia, a nie zapłacie reszty wynagrodzenia ...
odrębny reżim prawny wynikający z umowy kaucji". Sąd Apelacyjny podzielił to ...
stanowisko. Podkreślił także, że po wykonaniu umowy inwestor nie może być zaskakiwany ...
strony, które pomimo wyraźnego brzmienia umowy, traktują kaucje gwarancyjną jako odroczone ...
dotyczą w istocie wykładni postanowień umowy zawartej przez powodów z spółką ...
instancji, który uznał, że postanowienia umowy dotyczące zatrzymania przez generalnego wykonawcę ...
stanowiły ustanowienie przez strony tej umowy kaucji gwarancyjnej, a nie jak ...
w rzeczywistości ustalenie przez strony umowy nr (...), że generalny wykonawca jest ...
umowne są powszechnie stosowane w umowach zawieranych miedzy generalnymi wykonawcami umów ...
analizy okoliczności dotyczących zawarcia konkretnej umowy i jej treści z uwzględnieniem ...
Apelacyjny dokonując wykładni tego postanowienia umowy nie ograniczył się do stwierdzenia ...
do stwierdzenia, że strony zawarły umowę kaucji gwarancyjnej. W rzeczywistości Sąd ...
strony w ten sposób zawarły umowę kaucji. Wskazał, że na taki ...
mowa o zwróceniu lub zwolnieniu zabezpieczenia przez generalnego wykonawcę, a nie ...
czasie, do momentu zgromadzenia sumy zabezpieczenia. Sąd Apelacyjny trafnie zwrócił również ...
że w § 19 ust. 2 umowy zabezpieczeniu w "formie potrąceń z faktury ...
VAT" nadano znaczenie równorzędne "formie zabezpieczenia dopuszczonej przepisem art. 148a ...
ust. 1 PZP", a zatem zabezpieczeniu np. w formie gwarancji bankowej ...
samo, z punktu widzenia sposobu zabezpieczenia, jak ustanowienie gwarancji bankowej, to ...
Sąd drugiej instancji nie rozważył należycie zarzutów apelacji pozwanego w tym ...
do domagania się zapłaty za wykonane prace". Nakazuje to przyjąć, że ...
do domagania się zapłaty za wykonane prace" i nie ulega wątpliwości ...
wchodziły powodowe Spółki, z tytułu wykonania robót budowlanych. Sąd pierwszej instancji ...
w skład którego wchodzili powodowie, umowa o wykonanie robót budowlanych, których przedmiotem była ...
terenie pozwanej Gminy. W postanowieniach umowy określono szczegóły rozliczenia robót na ...
wynagrodzenie w terminie wynikającym z umowy, czyli w ciągu 30 dni ...
rzecz każdego z konsorcjantów, ponieważ umowa Konsorcjum nie określała zakresu ich ...
Sąd Apelacyjny uznał, że postanowienia umowy łączącej strony nie nakładały na ...
podwykonawców z tytułu wynagrodzenia za wykonane roboty, to uzasadniało to zasadnicze ...
podwykonawczych w zakresie treści postanowień umowy i błędnego przyjęcia, że kwoty ...
na rachunku wykonawcy. Zgodnie z umową zawartą między Konsorcjum Spółek będących ...
65 k.c., dla każdej umowy i jej realizacji należy określić ...
publ.). Słusznie się twierdzi, że umowa o udzielenie gwarancji jako taka ...
prawny, którego punktem wyjścia jest umowa zlecenia pomiędzy dłużnikiem i bankiem ...
i w ten sposób zawrze umowę gwarancji z bankiem. Jak od ...
zwrotu, wynikające z ustawy lub umowy (zob. wyrok Sądu Najwyższego z ...
kaucji gwarancyjnej, która podobnie jak umowa gwarancyjna nie jest uregulowana kodeksowo ...
się potrąceniem kwoty należnej do zabezpieczenia. W odniesieniu do umów o ...
realizuje funkcji kaucji gwarancyjnej ani umowy gwarancji jako takiej. Z ustaleń ...
uprawnionego przez to, że jako zabezpieczenie zostanie wpłacona na jego rachunek ...
doszedł do konkluzji, że postanowienia umowy łączącej powodów z pozwaną Gminą ...
wymagalności roszczeń podwykonawców na gruncie umowy o roboty budowlane. Nie jest ...
wypłaconej pozwanej jako beneficjentowi z umowy gwarancji ubezpieczeniowej przez gwaranta - "T ...
trybie ustawy o zamówieniach publicznych umowę z dnia 6 stycznia 2006 ...
70% miała zabezpieczać roszczenia o wykonanie robót, zaś w 30% - roszczenia ...
Gminie oświadczenie o odstąpieniu od umowy inwestycyjnej z powodu uchybienia przez ...
gwarancji, wskazując, że konsorcjum nie wykonało umowy w terminie. Lider konsorcjum nie ...
odniosło jego wcześniejsze odstąpienie od umowy, które zniweczyło złożoną gwarancję ubezpieczeniową ...
Okręgowego, pozwana skutecznie odstąpiła od umowy inwestycyjnej łączącej ją z konsorcjum ...
przesądza o skuteczności odstąpienia od umowy przez wykonawcę, Sąd Okręgowy przyjął ...
c. nie ma zastosowania do umowy o roboty budowlane, przepis ten ...
jest tożsame z wadliwym ich wykonaniem, co uprawniało Gminę W. do ...
że w następstwie bliżej nieznanej umowy z wykonawcą inwestycji (konsorcjum spółek ...
w następstwie odstąpienia wykonawcy od umowy inwestycyjnej, podobnie jak na ewentualne ...
rozważań prawnych Sądu Okręgowego dotyczących umowy pozwanej Gminy z konsorcjum spółek ...
A., na podstawie łączącej ich umowy lub ciągu umów. Podniesiono także ...
pomimo odstąpienia przez wykonawcę od umowy o roboty budowlane, pozwana Gmina ...
treścią gwarancji 30% kwoty gwarancji zabezpiecza wyłącznie roszczenia z tytułu gwarancji ...
uzasadnione prawnie jest, dokonane w wykonaniu umowy gwarancyjnej, wypłacenie przez gwaranta "T ...
polegające na dokonaniu nieuzasadnionej realizacji umowy gwarancji i doprowadzenie do wypłaty ...
związanym w szczególności z okolicznościami wykonania umowy o roboty budowlane, której stroną ...
przyczyny niedotrzymania umówionych terminów realizacji umowy o roboty budowlane. (...) Powód wniósł ...
wypłaty sumy gwarancyjnej na podstawie umowy gwarancji nie może być traktowane ...
obowiązki pomiędzy podmiotami, które zawarły umowę; naruszenie postanowień umownych przez jedną ...
pomiędzy stronami zobowiązania wynikającego z umowy. Tym bardziej jest ona uzasadniona ...
na treść tzw. stosunku podstawowego (umowy pozwanej gminy z wykonawcą inwestycji ...
z "T.U.A.P." umowa gwarancji ubezpieczeniowej, w której pozwana ...
Przepisy obowiązującego prawa nie regulują umowy gwarancji ubezpieczeniowej, jej udzielanie jest ...
zawiera żadnych regulacji dotyczących treści umowy gwarancji ubezpieczeniowej, jest więc ona ...
jest zakład ubezpieczeń. Na podstawie umowy gwarancji ubezpieczeniowej gwarant zobowiązuje się ...
ubezpieczeniowej - podobnie jak w przypadku umowy gwarancji bankowej - towarzyszą zazwyczaj dwa ...
ze stosunku podstawowego. Zazwyczaj zawarcie umowy gwarancji następuje przez przyjęcie przez ...
powoduje, że żadna ze stron umowy gwarancji ubezpieczeniowej nie może podnosić ...
w szczególności zarzutów ani z umowy zlecenia gwarancji ubezpieczeniowej, ani też ...
z charakteru więzi łączącej strony umowy gwarancji, tj. o charakterze obligacyjnym ...
c.), albo z woli stron umowy gwarancji ubezpieczeniowej, nie ma bowiem ...
umów strony inaczej ukształtowały treść umowy gwarancji ubezpieczeniowej, w szczególności, aby ...
prawidłowe stanowisko Sądu Apelacyjnego, że umowa gwarancji zawarta przez pozwaną Gminę ...
U.A.P." miała charakter umowy o charakterze abstrakcyjnym, gdyż z ...
ze stosunku podstawowego. Charakteru prawnego umowy gwarancji ubezpieczeniowej złożonej pozwanej nie ...
pkt 5 Pr.z.p., zabezpieczenie może być wnoszone m.in ...
znaczenie w ramach stosunku podstawowego - umowy zawartej między wykonawcą i zamawiającym ...
w zakresie warunków i wykorzystania zabezpieczenia, w tym gwarancji ubezpieczeniowej. Dla ...
zakresu zobowiązania gwaranta wynikającego z umowy gwarancji zawartej z pozwaną ze ...
nadużycia gwarancji, gdyby wbrew postanowieniom umowy gwarancji, odpowiadającym regulacji zawartej w ...
jest założenie skutecznego odstąpienia od umowy przez wykonawcę robót budowlanych (dłużnika ...
czy wykonawca skutecznie odstąpił od umowy zawartej z pozwaną jako zamawiającym ...
sumy gwarancyjnej. Świadczenie gwaranta z umowy gwarancyjnej, mimo że stanowi spełnienie ...
przez gwaranta na podstawie ważnej umowy gwarancji ubezpieczeniowej, to możliwe jest ...
k.c. pomiędzy stronami tej umowy. Oznacza to, że art. 410 ...
który spełnił świadczenie wynikające z umowy gwarancji ubezpieczeniowej, zawartej z pozwaną ...
Ze względu na abstrakcyjność tej umowy, nieakcesoryjność i samodzielność zobowiązania gwaranta ...
wobec pozwanej z tytułu spełnionego nienależytego zobowiązania z wyłączeniem roszczeń z ...
przyczyną zlecenia przez niego zawarcia umowy gwarancji ubezpieczeniowej. Relacji tej nie ...
o.), które jako wykonawca zawarło umowę z pozwaną Gminą jako zamawiającym ...
prawnej zlecenia przez powoda zawarcia umowy gwarancji ubezpieczeniowej, a jedynie motywację ...
to, że każda ze stron umowy przez wybór swojego kontrahenta bierze ...
zlecenie powoda zawarł z pozwaną umowę gwarancji ubezpieczeniowej niepozwalającej na podnoszenie ...
wypaczenia funkcji, jaką ma spełniać umowa gwarancji. Dokonane rozważania prowadzą do ...
ciężarów związanych ze zleceniem zawarcia umowy gwarancji ubezpieczeniowej. W konsekwencji możliwa ...