z powództwa I. M. przeciwko ...
podstawie umowy i w świetle ...
. UZASADNIENIE Powód I.M. wniósł ...
budowanymi rozbiórki i wyburzeń istniejącego ...
w istniejącym i projektowanym budynku, robót izolacyjnych i innych towarzyszących ...
inwestycji "Rozbudowa i modernizacja siedziby ...
przedmiot umowy i przyjęły, że ...
robót, odbioru i zapłaty wynagrodzenia, ...
betonu, zbrojenia i innych materiałów ...
inwestycji "Rozbudowa i modernizacja siedziby ...
przedmiotu umowy i wstępne wynagrodzenie ...
, ich odbiór i zapłata wynagrodzenia. ...
frontu robót i placu budowy. ...
z opóźnieniami i etapowo. Nie ...
robót rozbiórkowych i żelbetowych, tj. ...
okresy zwłoki i procent wynagrodzenia ...
zamiaru stron i celu umowy ( ...
, dostarczeniem sprzętu i materiałów niezbędnych ...
zwłoki wierzyciela i upraszczające jego ...
uzgodnionych uprawnień i obowiązków obu ...
z projektem i zasadami wiedzy ...
terenu budowy i dostarczenia mu ...
, odebrania obiektu i zapłacenia umówionego ...
planowaniu przestrzennym i prawie budowlanym. W orzecznictwie i doktrynie zgodnie ...
wcześniej projekty i pozwolenia administracyjne - ...
szczególności zezwoleń i projektów, które ...
dostarczenia materiałów i maszyn, przy ...
budowy, maszyn i urządzeń, które - ...
generalny wykonawca i taki status ...
wykonanie jak i zaprojektowanie i wykonanie robót ...
samo jak i obiektu budowlanego ...
inwestora (zamawiającego) i warunkuje przystąpienie ...
stosunku, ustawa i zasady współżycia ...
właściwości, celu i interesu, który ...
. 353 § 1 i 2 k. ...
nich prawa i odpowiadające im ...
nimi wierzytelność i dług, podczas ...
- Wykonanie zobowiązań i skutki ich ...
cywilnego - zobowiązania, i - co wynika ...
wykonanie, jak i zobowiązań kwalifikowanych ...
siebie wierzycielami i dłużnikami, tyle ...
związanej wprost i wyłącznie z zawartą umową i zdarzeniami dotyczącymi ...
przez dłużnika i to odszkodowanie ...
w nauce i orzecznictwie wymienia ...
niepieniężnych, jak i wreszcie sytuacja, ...
k.c. i dotyczącej czynności, ...
bezwzględnie obowiązujących i odnoszących się ...
należałoby wyznaczyć i dla niego ...
zachowaniem, stanami i sytuacjami powstającymi ...
2013 r., I CSK 748/12, niepubl.) - modyfikować ...
umownej, jak i w oznaczeniu ...
tych zdarzeń i ich ostatecznej ...
jej celu i spełnienia przewidzianych ...
samego interesu i nie powinny ...
rozstrzyga ustawa i roszczeń zabezpieczających ...
obliczać karę i mierników jej wysokości, jak i okresu trwania ...
, gdy zakres i czas naruszenia ...
nadmierny, jak i w interesy ...
, gdy zakres i czas trwania ...
., sygn. akt I AGa [...], 1. ...
powoda wzajemnego i zakup przez ...
prawa majątkowe i roszczenia pieniężne ...
, 8 listopada i 30 listopada ...
ważnie zawarta i wiąże strony. ...
., o ustalenie i o zapłatę ...
powództwa głównego i wzajemnego. W ...
za ważną i przewidziane do ...
dotyczące zasadności i wysokości kar ...
tych roszczeń) i wniósł o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu ...
o dopuszczenie i przeprowadzenie dodatkowych ...
Parlamentu Europejskiego i Rady z ...
, energetyki, transportu i usług pocztowych ( ...
niego kupuje) i następnie dostarczają, ...
niewykazanych dotąd i istotnych dla ...
pomija twierdzenia i dowody, jeżeli ...
do CPA i zawierania transakcji ...
okresie przed i po zawarciu CPA, ilości i wartości praw. ...
przedstawił szerokie i pogłębione teoretycznie ...
w nauce i orzecznictwie wzorce ...
niewykonania umowy i na wypadek ...
jest związany i podjął czynności ...
Spółce M. i Bankowi [...] S. ...
Polskiej, tj.: (i) zasadą odpowiedzialności ...
spełnienia świadczenia i przysługuje wierzycielowi ...
po terminie i przyjęciu tego ...
jako zawarcie i wykonanie ugody ...
w całości i przekazanie sprawy ...
, rozumienia niewykonania i nienależytego wykonania ...
umowne funkcji i zasad i miarkowania kary ...
rozpoznawaniu sprawy i wyrokowaniu, sąd ...
naruszył praworządności i dobrych obyczajów ( ...
zasady państwa i prawa (art. ...
w doktrynie i judykaturze okoliczność, ...
odszkodowania, jak i środka represyjnego. ...
karę umowną i funkcje jakie ...
od modelu i podstawowych funkcji ...
środka dyscyplinującego i represyjnego. Tylko ...
2013 r., I CSK 748/12, wyrok SN ...
sposób dowolny i nie dający ...
motywy, przesłanki i kryteria, jakimi ...
wypadek niewykonania i nienależytego wykonania ...
bardzo trudne i sporne. Dla bytu i dopuszczalności kary ...
Dróg Krajowych i Autostrad o ...
zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę ...
ponownego rozpoznania i orzeczenia o ...
Dróg Krajowych i Autostrad z ...
prace wykonane i koszty poniesione ...
2008 roku i dotychczas nierozliczone ...
A-l i A-4 ...
robót budowlanych i inżynieryjnych, projektowanych ...
Wykonawców - Tom I Specyfikacji Istotnych ...
Zamówienia (SIWZ) i zgodnie z ...
12.2 i 12.1 ...
obmiary robót i stawki/ceny/ ...
ofertowego powódki i Szczegółowej Kalkulacji ...
placu budowy i spowodowanej przez ...
dokumentacji branżowej i zwłoka pozwanego ...
pozwanego dokumentacji i organizacji inwestycji ...
przez pozwanego i niezapewnienie przez ...
przez pozwanego i niezapewnienie dostępu ...
-467a i WD-464 ...
okoliczności - długotrwałe i obfite opady, ...
sąsiedztwie budowy i lokalne podtopienia ...
(nadzwyczajne opady i powódź, jakie ...
miesiącach maj i czerwiec 2010 ...
1.9 i 2.1 ...
uzyskania prawa i faktycznej możliwości ...
placu budowy i użytkowania ich. (...). " ...
tym Inżyniera i będzie uprawniony ...
k.c. i art. 232 ...
świadomość treści i znaczenia zawieranych ...
Ukończenie, jeśli i w takim ...
[Przejęcie Robót i Odcinków] jest, ...
dnia zapłaty i oddalił apelację ...
Okręgowy, jak i treść wydanych ...
zwrotu kosztów i odszkodowania na ...
jest dopuszczalny i mieści się ...
powódki, jak i przebieg procedury ...
1.9 i 2.1. ...
(dalszego wynagrodzenia i odszkodowania kontraktowego). ...
. 65 § 1 i 2 k. ...
łączącej strony i tym samym ...
. 58 § 1 i 2 k. ...
1.9 i 2.1. ...
terenu budowy i dostarczenia niewadliwego ...
kontraktowej stron i wskazywały na ...
, że główną i zasadniczą przyczyną ...
nie wystąpiły, i tak opóźnienie ...
skarżącego okoliczności i dowody pozwalają ...
on przewidywać i liczyć się ...
powodem umowy i przekazać wszystkich ...
. 473 § 1 i 2 k. ...
k.c. i dalszych przepisów dotyczących zasad i przesłanek odpowiedzialności ...
odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej. Ocenił, ...
wszelkich kosztów i wydatków, a ...
, utrzymania przejazdów i objazdów budowy ...
, utrzymaniu przejazdów i objazdów budowy ...
do realizacji i ukończenia robót ...
, utrzymaniu przejazdów i objazdów budowy ...
nr 2 i 3. Nie ...
nr 2 i 3 nie ...
, utrzymaniu przejazdów i objazdów budowy ...
nr 2 i 3, Sąd ...
utrzymywaniu przejazdów i objazdów kwota ...
utrzymania przejazdów i objazdów i kosztów monitoringu ...
zaskarżonego wyroku i zaniechanie dokonania oceny i odniesienia się ...
. 65 § 1 i 2 k.c. i art. 471 ...
. 473 § 1 i 2 k. ...
. 473 § 1 i 2 k. ...
szczegółowego sposobu i trybu finansowania ...
. 361 § 1 i 2 k. ...
niewłaściwe zastosowanie i art. 415 ...
zaskarżonego wyroku i zasądzenie kosztów ...
, utrzymania objazdów i przejazdów w ...
pozostałej części i przekazanie sprawy ...
, 19.4 i 8.4 ...
. 9, 13 i 16), specyfikacją ...
nr 2 i aneksu nr ...
niewłaściwe zastosowanie i dokonanie błędnej ...
k.c. i 481 k. ...
niewłaściwe zastosowanie i zasądzenie na ...
punkcie II i przekazanie sprawy ...
zaskarżonym zakresie i oddalenie apelacji ...
. 65 § 1 i 2 k. ...
czynności prawnej i zamiar stron ...
być ustalone i tłumaczone według ...
. 65 § 1 i 2 k. ...
zamiaru stron i celu umowy ( ...
zawierających umowę i taki sens ...
, ich wcześniejsze i późniejsze oświadczenia ...
. 65 § 1 i 2 k. ...
ten rozumiał i rozumieć powinien. ...
1.9 i 2.1 ...
1.9 i 2.1 ...
robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych ...
Dyrekcję Dróg i Autostrad z ...
tych zapisów i nic ponadto. ...
wystąpienia opóźnienia i/lub poniesienia ...
zamawiającego, jak i od niego ...
wyższą), jak i ograniczenie oraz ...
dokumentacji jak i placu budowy. ...
. 65 § 1 i 2 k. ...
2013 r., I CSK 748/12 i z dnia ...
kwestie kosztu i odszkodowania. Zatem, ...
dokumentację projektową i przewidywany czas ...
. 65 § 1 i 2 k. ...
"opóźnienia rysunków i instrukcji" oraz " ...
1.9 i 2.1 ...
robót budowlanych) i odszkodowania kompensującego ...
przedstawił przekonującej i nawiązującej do ...
kontraktu, ale i powód, który ...
1,9 i 2.1 ...
abstrakcyjnego charakteru i reguły ich ...
jest niejednoznaczna i stąd jej ...
warunki kontraktu i nie mające ...
)1.9 i 2.1 ...
zamiaru stron i celu umowy ( ...
prawa materialnego i jego sądowej ...
wskazanym zakresie i dokonać na ...
. 65 § 1 i 2 k. ...
zaskarżonego wyroku i przekazania sprawy ...
się twierdzenia i oświadczenia stron, ...
nie podnoszone i składane wnioski. ...
nr 2 i 3 wyłącza ...
wynagrodzenia za (i) utrzymanie zaplecza ...
) utrzymania objazdów i przejazdów w ...
techniczną wykonania i obmiaru robót ...
, oddala apelację i orzeka na ...