Spróbuj: "I CKN 815/97" 5
. w Z. i P. Z. ...
., sygn. akt I ACa (...), uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę ...
ponownego rozpoznania i orzeczenia o ...
w Z. i prowadzący działalność ...
inwestycji: "Zaprojektowanie i wykonanie Układu ...
., W., S. i P. w ...
Usunięcia Wad i Usterek (§ 10 ...
przełomie sierpnia i września 2014 ...
, korozji betonu i przebarwieniach, a ...
w żelbetowych) - i uszkodzenia te ...
opadowych, przebarwienia i miejscowo zwiększona ...
to nieprawidłowości i nie należy ...
. w Z. i P. Z. ...
oceny dowodów i zastąpienia jej ...
zmianę wyroku i uwzględnienie powództwa ...
faktyczne sprawy i przedstawiona na ...
(...) w całości i wnosząc o jego uchylenie i przekazanie sprawy ...
zaskarżonego wyroku i orzeczenie co ...
zamiar stron i cel, aniżeli ...
wolę stron i obejmują zgodne ...
., sygn. akt I CKN 825/97, ...
, poz. 85 i z 20 ...
., sygn. akt I CKN 815/97, OSNC 1999, ...
składanych oświadczeń i doświadczenie zainteresowanych ...
pozornie jasne i jednoznaczne sformułowania ...
zamiar stron i cel umowy", ...
., sygn. akt I CKN 1431/00, ...
z projektem i zasadami wiedzy ...
, że sporządzenie i podpisanie protokołu ...
protokole wad i ustalenia stron ...
do terminu i ewentualnie sposobu ...
. bez zastrzeżeń, i ostatecznego odbioru, ...
zamawiająca może i powinna móc ...
dokonując analizy i wykładni treści ...
) jest rzeczywistym i jedynym celem, ...
zamawiający może i powinien oczekiwać ...
zakresie projektowania i wykonywania robót ...
- wiedzą fachową i zasadami wykonywania ...
dostrzeżonych wad i usterek w ...
art. 471 i n. k. ...
Dróg Krajowych i Autostrad o ...
zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę ...
ponownego rozpoznania i orzeczenia o ...
Dróg Krajowych i Autostrad z ...
prace wykonane i koszty poniesione ...
2008 roku i dotychczas nierozliczone ...
A-l i A-4 ...
robót budowlanych i inżynieryjnych, projektowanych ...
Wykonawców - Tom I Specyfikacji Istotnych ...
Zamówienia (SIWZ) i zgodnie z ...
12.2 i 12.1 ...
obmiary robót i stawki/ceny/ ...
ofertowego powódki i Szczegółowej Kalkulacji ...
placu budowy i spowodowanej przez ...
dokumentacji branżowej i zwłoka pozwanego ...
pozwanego dokumentacji i organizacji inwestycji ...
przez pozwanego i niezapewnienie przez ...
przez pozwanego i niezapewnienie dostępu ...
-467a i WD-464 ...
okoliczności - długotrwałe i obfite opady, ...
sąsiedztwie budowy i lokalne podtopienia ...
(nadzwyczajne opady i powódź, jakie ...
miesiącach maj i czerwiec 2010 ...
1.9 i 2.1 ...
uzyskania prawa i faktycznej możliwości ...
placu budowy i użytkowania ich. (...). " ...
tym Inżyniera i będzie uprawniony ...
k.c. i art. 232 ...
świadomość treści i znaczenia zawieranych ...
Ukończenie, jeśli i w takim ...
[Przejęcie Robót i Odcinków] jest, ...
dnia zapłaty i oddalił apelację ...
Okręgowy, jak i treść wydanych ...
zwrotu kosztów i odszkodowania na ...
jest dopuszczalny i mieści się ...
powódki, jak i przebieg procedury ...
1.9 i 2.1. ...
(dalszego wynagrodzenia i odszkodowania kontraktowego). ...
. 65 § 1 i 2 k. ...
łączącej strony i tym samym ...
. 58 § 1 i 2 k. ...
1.9 i 2.1. ...
terenu budowy i dostarczenia niewadliwego ...
kontraktowej stron i wskazywały na ...
, że główną i zasadniczą przyczyną ...
nie wystąpiły, i tak opóźnienie ...
skarżącego okoliczności i dowody pozwalają ...
on przewidywać i liczyć się ...
powodem umowy i przekazać wszystkich ...
. 473 § 1 i 2 k. ...
k.c. i dalszych przepisów dotyczących zasad i przesłanek odpowiedzialności ...
odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej. Ocenił, ...
wszelkich kosztów i wydatków, a ...
, utrzymania przejazdów i objazdów budowy ...
, utrzymaniu przejazdów i objazdów budowy ...
do realizacji i ukończenia robót ...
, utrzymaniu przejazdów i objazdów budowy ...
nr 2 i 3. Nie ...
nr 2 i 3 nie ...
, utrzymaniu przejazdów i objazdów budowy ...
nr 2 i 3, Sąd ...
utrzymywaniu przejazdów i objazdów kwota ...
utrzymania przejazdów i objazdów i kosztów monitoringu ...
zaskarżonego wyroku i zaniechanie dokonania oceny i odniesienia się ...
. 65 § 1 i 2 k.c. i art. 471 ...
. 473 § 1 i 2 k. ...
. 473 § 1 i 2 k. ...
szczegółowego sposobu i trybu finansowania ...
. 361 § 1 i 2 k. ...
niewłaściwe zastosowanie i art. 415 ...
zaskarżonego wyroku i zasądzenie kosztów ...
, utrzymania objazdów i przejazdów w ...
pozostałej części i przekazanie sprawy ...
, 19.4 i 8.4 ...
. 9, 13 i 16), specyfikacją ...
nr 2 i aneksu nr ...
niewłaściwe zastosowanie i dokonanie błędnej ...
k.c. i 481 k. ...
niewłaściwe zastosowanie i zasądzenie na ...
punkcie II i przekazanie sprawy ...
zaskarżonym zakresie i oddalenie apelacji ...
. 65 § 1 i 2 k. ...
czynności prawnej i zamiar stron ...
być ustalone i tłumaczone według ...
. 65 § 1 i 2 k. ...
zamiaru stron i celu umowy ( ...
1997 r., I CKN 815/97, OSNC 1999, ...
1998 r., I CKN 815/97, OSNC 1999, ...
zawierających umowę i taki sens ...
, ich wcześniejsze i późniejsze oświadczenia ...
. 65 § 1 i 2 k. ...
ten rozumiał i rozumieć powinien. ...
1.9 i 2.1 ...
1.9 i 2.1 ...
robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych ...
Dyrekcję Dróg i Autostrad z ...
tych zapisów i nic ponadto. ...
wystąpienia opóźnienia i/lub poniesienia ...
zamawiającego, jak i od niego ...
wyższą), jak i ograniczenie oraz ...
dokumentacji jak i placu budowy. ...
. 65 § 1 i 2 k. ...
2013 r., I CSK 748/12 i z dnia ...
kwestie kosztu i odszkodowania. Zatem, ...
dokumentację projektową i przewidywany czas ...
. 65 § 1 i 2 k. ...
"opóźnienia rysunków i instrukcji" oraz " ...
1.9 i 2.1 ...
robót budowlanych) i odszkodowania kompensującego ...
przedstawił przekonującej i nawiązującej do ...
kontraktu, ale i powód, który ...
1,9 i 2.1 ...
abstrakcyjnego charakteru i reguły ich ...
jest niejednoznaczna i stąd jej ...
warunki kontraktu i nie mające ...
)1.9 i 2.1 ...
zamiaru stron i celu umowy ( ...
prawa materialnego i jego sądowej ...
wskazanym zakresie i dokonać na ...
. 65 § 1 i 2 k. ...
zaskarżonego wyroku i przekazania sprawy ...
się twierdzenia i oświadczenia stron, ...
nie podnoszone i składane wnioski. ...
nr 2 i 3 wyłącza ...
wynagrodzenia za (i) utrzymanie zaplecza ...
) utrzymania objazdów i przejazdów w ...
techniczną wykonania i obmiaru robót ...
r., II CKN 121/01, niepubl. i z dnia ...
, oddala apelację i orzeka na ...
obowiązków przyjmowania i realizacji zamówień ...
obowiązków przyjmowania i księgowania płatności, ...
jej podpisania i miała obowiązywać ...
obowiązków przyjmowania i realizacji zamówień ...
obowiązków przyjmowania i księgowania płatności, ...
jej podpisania i miała obowiązywać ...
jako konsorcjum i 6 listopada ...
podmioty, będące i nie będące ...
w terminie i wystawili faktury ...
decyduje wzajemny i konsensualny charakter umowy sprzedaży i dostawy (art. 487 i n. k. ...
współżycia społecznego i naruszenia art. ...
do przetargu i wykonanie zobowiązania ...
postępowaniu przetargowym i w związku ...
pkt 2 i art. 23 ...
zawarły, ale i pozwanego, jako ...
Sądu Okręgowego i ocenę prawną ...
umowy konsorcjum i wiedząc, że ...
do przyjmowania i księgowania płatności, ...
. 58 § 1 i 2, art. 65 § 1 i 2 oraz ...
. 356 § 1 i 2 k. ...
ust. 1 i 2 oraz ...
, 26, 89 i 93 p. ...
postępowania dowodowego i zasądzenie dochodzonej ...
zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy ...
zaskarżonego wyroku i zmianę wyroku ...
odmówił wiarygodności i mocy dowodowej, ...
treść apelacji i zakres rozpoznania, ...
których kupujący i odbiorca jest ...
sprzedane mu i dostarczone rzeczy. ...
odebrane leki i materiały medyczne, ...
powodami - kupujący i odbiorca, ma ...
2013 r. i z 6 ...
uczciwej konkurencji i równe traktowanie ...
zasadami proporcjonalności i przejrzystości (art. ...
ust. 1 i 2 p. ...
im zamówienia i w przyjęty ...
ust. 3 i 4 p. ...
charakterem zamówienia i proporcjonalne. Warunki ...
etapie przygotowania i przeprowadzania przetargu ...
przez powodów i wówczas mógł ...
się umową i spełnili swoje ...
. 7, 23 i 24 p. ...
ich prawne i ekonomiczne konsekwencje. ...
ust. 3 i 4 p. ...
własne interesy i wynik ekonomiczny, ...
z zamawiającym i czy powinni ...
. 65 § 1 i 2 k. ...
zamiaru stron i celu umowy ( ...
1998 r., I CKN 815/97, OSNC 1999, ...
umów sprzedaży i dostawy. Żaden ...
ust. 3 i 4 p. ...
umowę sprzedaży i dostawy z ...
wspólnie wykonawców i na ich ...
ust. 6 i 7 p.z.p) i następnie zawarcie ...
wyłonieniem wykonawcy i zawarciem z ...
ust. 6 i 7 p. ...
upadłości układowej i Biura Projektów ...
zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę ...
. oddalił powództwo i zasądził od ...
ostateczne (fix) i nie podlegające ...
, nr 5 i nr 6 ...
całego majątku i została wykreślona ...
tego stosunku i tworzy nowy ...
k.c. i art. 3571 ...
.p.c. i będące konsekwencją ...
w całości i przekazanie sprawy ...
. oddalił apelację i zasądził od ...
ustalenia sądu I instancji, zaś ...
obowiązków wykonawcy i przyjęły, że ...
doktrynie jak i w judykaturze ...
oświadczenia woli i założenie racjonalności ...
jego uchylenie i przekazanie sprawy ...
przyjmującego zamówienie i nie może ...
przez strony i zachowaniem stron ...
Sądu Okręgowego i przekazaniem sprawy ...
wymagało dopuszczenia i przeprowadzenia wyżej ...
projektu umowy i - w rezultacie - ...
do treści i znaczenia niektórych ...
/13, niepubl. i wymienione w ...
zamiaru stron i celu umowy, ...
stron, negocjacje i ich wynik ...
stron, ale i wszelkich innych ...
, s. 33 i 34). W ...
współżycia społecznego i ustalone zwyczaje. ...
zwrot, ale i jego kontekst, ...
1998 r., I CKN 815/97, OSNC 1999, ...
złożone, jak i uwzględnienie celu ...
2004 r., I CK 129/03, i z dnia ...
nich uwzględnił i ocenił w ...
zamiaru stron i celu umowy. ...
z zawarciem i wykonywaniem umowy ...
do treści i sposobu wykonywania ...
zgodnego zamiaru i celu umowy ...
roboty budowlane i stanowić podstawę ...
językowa jak i wykładnia systemowa ...
o dzieło i odpowiednio wykonawców ...
roboty budowlane i to także ...
materiałów budowlanych i innych elementów ...
Dróg Krajowych i Autostrad o ...
zaskarżony wyrok i sprawę przekazuje ...
Dróg Krajowych i Autostrad kwoty ...
Dróg Krajowych i Autostrad wniósł ...
Funduszu Spójności i obejmował odcinek ...
ceny jednostkowe i pozycje ryczałtowe. ...
wzrostu, ale i spadku kosztów i ma charakter ...
dodatkowych prac i poniesienia dodatkowych ...
organizacji ruchu i 4 stycznia ...
ilości sprzętu i ludzi, zakupu ...
oleju opałowego i napędowego, stanowiących ...
rozliczenie końcowe i oczekiwał na ...
2.1. i 1.9. ...
placu budowy i dokumentacji oraz ...
robocizny, dóbr i usług oraz ...
pozostałe postanowienia i ogólne warunki ...
regulacji praw i obowiązków stron ...
realizacji kontraktu i godził się ...
jego postanowieniami i zasadami wyliczenia ...
obmiaru robót i cen jednostkowych. ...
charakter majątkowy i wynika z ...
. Roszczenia finansowe i czasowe powoda ...
powodującym roszczenie i termin 42 ...
inżynierowi pełnej i szczegółowej informacji ...
są skutki i funkcje terminów zawitych i terminów przedawnienia. ...
zakończenia kontraktu i wydania świadectwa ...
Sądu Okręgowego i stosownie orzekł ...
kontraktu FIDIC i szczególnymi warunkami ...
.9.b i 2.1. ...
1.9. i 2.1 ...
prawnego, ustawą i zasadami współżycia ...
nie twierdził i nie wykazywał ...
się umyślność i niedbalstwo. Według ...
wymienionej reguły i skutki w ...
umyślności działań i zaniechań pozwanego ...
dokonania obmiarów i przemnożenia ilości ...
innymi odszukanie i ewentualne odtworzenie ...
wykonanych robót i ta robota ...
.: - art. 56 i 65 § 1 i 2 k. ...
.9.b i 2.1. ...
placu budowy i przekazania prawidłowej ...
niewłaściwe zastosowanie i uznanie za ...
ich zastosowania i przyjęcie, że ...
ust. 1 i art. 31 ...
niewłaściwe zastosowanie i przyjęcie, że ...
placu budowy i dokumentacji projektowej, ...
współżycia społecznego i nie narusza ...
ochronie konkurencji i konsumentów (tekst ...
ich zastosowania i przyjęcie, że ...
placu budowy i dokumentacji projektowej, ...
, koordynowania budowy i eksploatacji dróg ...
. 65 § 1 i 2 k. ...
niewłaściwe zastosowanie i uznanie, że ...
niewłaściwe zastosowanie i uznanie, że ...
w całości i przekazanie sprawy ...
w sprawie i podejmowanych w ...
odmówił wiarygodności i mocy dowodowej, ...
treść apelacji i zakres rozpoznania, ...
wprawdzie wyraźnego i jednoznacznego wskazania, ...
rozważania prawne i odniósł się ...
siebie wierzycielami i dłużnikami co ...
etapie przygotowania i projektowania inwestycji ...
nie twierdził i nie wykazywał, ...
z pozwanym i z niewykonaniem ...
terenu budowy i dostarczenie projektu. ...
technicznej wykonania i odbioru robót ...
sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za ...
dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, ...
wszystkie wymagania i okoliczności mogące ...
wysokości wynagrodzenia i możliwości jego ...
warunków zamówienia i pozostałej dokumentacji, ...
dokumentację projektową i przewidywany czas ...
. 65 § 1 i 2 k. ...
przez pozwanego i przedstawiona wykonawcom, ...
się liczyć i uwzględnić je ...
"opóźnienia rysunków i instrukcji" oraz " ...
1.9 i 2.1 ...
w rysunkach i instrukcjach wykorzystywanych ...
za jasne i jednoznacznie wyłączające ...
gramatyczna, jak i inne metody ...
zamiaru stron i celu umowy ( ...
, poz. 70 i z 4 ...
1998 r., I CKN 815/97, OSNC 1999, ...
kontraktu FIDIC i szczególne warunki ...
przez strony i prowadzących do ...
robót budowlanych) i odszkodowania kompensującego ...
przedstawił przekonującej i nawiązującej do ...
kontraktu, ale i powód, który ...
"opóźnień rysunków i instrukcji", gdy ...
mógł przewidzieć i uwzględnić w ...
pozwanego, jak i przez powoda ...
podpisaniem umowy i czy pozostają ...
niewłaściwe zastosowanie i uznanie, że ...
1.9 i 2.1 ...
interesie publicznym i przy zaangażowaniu ...
Dróg Krajowych i Autostrad status ...
GC .../13 i przekazuje sprawę ...
postępowania apelacyjnego i kasacyjnego. UZASADNIENIE ...
ustawowymi odsetkami i kosztami procesu. ...
na podzielonych i uznanych za ...
r. "V." i Przedsiębiorstwo Budowlano - ...
do przetargu i realizacji zadania ...
było uprawnienie i zobowiązanie, w imieniu swoim i partnera konsorcjum, ...
czynności faktycznych i prawnych, w ...
stąd ryzyko i koszty zapłaty ...
stronie wykonawcy i analogiczną karę ...
materialne konieczne i jednolite. "W." ...
karę umowną i odszkodowanie za ...
roboty budowlane i dotyczyło prawa ...
roboty budowlane i otrzymał za ...
kary umownej i odszkodowania za ...
Sądu Okręgowego i przekazania sprawy ...
ponownego rozpoznania i rozstrzygnięcia o ...
r., II CKN 815/97, Wokanda 1999, ...
działanie samodzielnie i autonomicznie występujących ...
swobody kontraktowej i nie są ...
stanów faktycznych i prawnych uniemożliwia ...
prawa cywilnego i wówczas przepisy ...
stronie konsorcjantów i wspólników spółki ...
skutków niezamierzonych i niepożądanych przez ...
umowa stron i w odniesieniu ...
tej umowy i ewentualnych różnic ...
spółki cywilnej i akcentując prawną i gospodarczą samodzielność ...
, więzi organizacyjnych i majątkowych wspólników). ...
k.c. i 863 k. ...
charakter wyjątkowy i przewidziana jest ...
.r.o.) i majątku wspólników ...
legitymacji łącznej i odpowiednio współuczestnictwa ...
lidera konsorcjum i ściśle określa, ...
podziału zadań i obowiązków, celem ...
zostały odebrane i w całości ...
(k. 3 i k. 15). ...
na utrzymanie i zabezpieczenie budowy ( ...
członków konsorcjum i charakter łączących ...
umowę konsorcjum i legitymację syndyka ...
braku faktycznego i prawnego interesu ...
stosunku materialnego i przyjęcia, że ...
zaskarżone orzeczenie i poprzedzający go ...
pierwszej instancji i przekazał sprawę ...
ponownego rozpoznania i rozstrzygnięcia o ...
postępowania apelacyjnego i kasacyjnego (art. ...
.p.c. i 108 § 2 ...
., sygn. akt I ACa [...], 1) ...
przeprowadzenia remontu i modernizacji lokalu ...
ofertą przetargową i w kwocie ...
pozwanego (§ 5 i § 3 umowy). ...
z remontem i adaptacją pomieszczeń (§ ...
w zyskach i stratach spółki ...
. Określenie wysokości i terminu spłaty ...
zostać rozliczona i doliczona do ...
wszelkie prawa i obowiązki po ...
opłacania czynszu i zażądał opuszczenia ...
rozliczenia wydatków i nakładów (w tym koniecznych i ulepszeń) dotyczących ...
status współnajemcy i współwłaściciela majątku ...
spółce pozostała i która stała ...
właścicielowi, jak i każdą sytuację, ...
spółki porozumienia i się na ...
wierzytelność była i cały czas ...
jego uchylenia i przekazania sprawy ...
k.c. i 511 k. ...
. 380 § 1 i 2 k. ...
jej oddalenie i zasądzenie kosztów ...
prawna powódki i pozwany ujawnili ...
nie twierdził i co pozostaje ...
stanowiskiem pozwanego i treścią aneksu ...
w sprawie i stanowiska stron ...
r., II CKN 815/97, Wokanda 1999, ...
granice jak i nakaz rozważenia wszystkich zarzutów i wniosków podniesionych ...
do przedmiotu i wartości nakładów, ...
względami technicznymi i ekonomią procesową ( ...
ich odrębności i nie zmienia ...
wierzytelność istniejącą i przysługującą dłużnikowi ...
pkt 1 i 2 k. ...
określone żądanie i fakty je ...
żądania ewentualnego i bezprzedmiotowe były ...
k.c. i 511 k. ...
przejęcia praw i obowiązków powódki ...
(art. 509 i 511 k.c.) i przejęcia długu (art. 519 i 522 k. ...
k.c. i art. 520 ...
przejęcia praw i obowiązków i nie wyznaczały ...
o nakłady i zwrot nadpłaconych ...
czynność następczą i umowę pierwotną ...
tytułu nakładów i nadpłaconego czynszu, ...
2001 r., I CKN 458/00, nie publ., i z dnia ...
rozumiany ściśle i w powiązaniu ...
wynajmującego wiadomości i zaistnienia faktycznej ...
prowadzeniem restauracji i rezygnacja z ...
pozwanego Teatru i pracowników na ...
fakcie wynajmującego i przez okres ...
swojej woli i wiedzy wyzuta ...
pozwanego Teatru i byłej wspólniczki ...
pracowniczych, rachunków i podatków które ...
wynajmowanym lokalu i przekazała go ...
do używania i pobierania pożytków ...
. za zgodą i wiedzą wynajmującego, ...
zwrot nakładów i nadpłaconych wydatków. ...
. 98 § 1 i 3, 99 ...