[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2023 54 fragmenty

2023-01-12

odsetkami tytułem części wynagrodzenia za wykonanie umowy z 28 czerwca 2006 r ...

trzech spółek, zawarła z pozwaną umowę, w ramach której wykonała zlecone prace i wystawiła fakturę ...

przyczynił się do opóźnienia w wykonaniu umowy przez spółkę, gdyż opóźniał się ...

materiałów niezbędnych do terminowej realizacji umowy, zaś przekazana dokumentacja zawierała braki ...

pozwana miał pozycję uprzywilejowaną, termin wykonania umowy był nierealny, zaś system naliczania ...

z o. o zawarta została umowa konsorcjum. Strony umowy konsorcjum udzieliły powódce pełnomocnictwa do ...

I. sp. z o.o., umowę, na podstawie której zamawiający powierzył ...

na zasadach określonych w umowie. Umowa została zawarta na podstawie postępowania ...

przetargu ograniczonego. W toku wykonywania umowy pozwana przekazała pierwszą część dokumentacji ...

przedłużenia terminu. Wskazała, że przepisy umowy nie precyzują terminu, do którego ...

odrzuceń była spowodowana przekroczeniem terminu wykonania partii pakietów zwrotnych. Główną przyczynę ...

strony podpisały protokół końcowy z wykonania umowy. W protokole zamawiający potwierdził, że ...

r. tytułem reszty wynagrodzenia za wykonanie umowy z dnia 28 czerwca 2006 ...

000 zł tytułem wynagrodzenia z umowy z dnia 28 czerwca 2006 ...

w sprawie w stosunku do umowy z dnia 28 czerwca 2006 ...

k.c. tzn. zamówienie zostało wykonane w całości (w zakresie, w ...

stanowiła 45,33%) wynagrodzenia za wykonaną umowę. Zdaniem Sądu pozwana nie doznała ...

że w związku z wykonywaniem umowy musiała ponieść dodatkowe i skonkretyzowane ...

ogóle należne, pomimo, że powódka wykonała w całości umowę w zakresie danego pakietu, który ...

umowną za opóźnienie w przypadku umowy z dnia 18 czerwca 2006 ...

sporu kwestii przyczyn opóźnienia w wykonaniu przez powoda przedmiotu umowy, Sąd Okręgowy nie tylko był ...

że główną przyczyną opóźnienia w wykonaniu umowy były niekompletne dane przekazane powódce ...

Okręgowy, zobowiązanie powódki zostało ostatecznie wykonane, a brak jest podstaw do ...

powódce materiały niezbędne do terminowego wykonania umowy. Zdaniem Sądu Apelacyjnego zapisy umowy łączącej strony a przyznające pozwanej ...

w sytuacji, gdy w § 5 umowy termin wykonania umowy został określony na 31 sierpnia ...

2006 r. czyniło możliwość terminowego wykonania umowy przez powódkę w istocie iluzoryczną ...

tym mieć na uwadze, że umowa zawarta została w trybie zamówień ...

wpływ powódki na treść tej umowy był ograniczony. Sąd Apelacyjny uznał ...

przyczyny opóźnienia powódki w realizacji umowy, leżały po stronie pozwanej - były ...

zgodnie z którymi powodowa spółka wykonała sporną umowę gorzej niż prawie wszyscy inni ...

właśnie przy wykazywaniu, że powódka wykonała umowę gorzej niż inni wykonawcy, pomimo ...

niewłaściwą wykładnię prowadzącą do braku należytej kontroli instancyjnej wyroku uwzględniającego częściowo ...

bezpośrednio do dochodzenia, ustalenia bądź zabezpieczenia roszczenia, ani nie był wyrazem ...

lat, a także bardziej terminowego wykonania przez samą powódkę kilka lat ...

naukowego i zawodowego niezbędnego do wykonania opinii zgodnie z tezą dowodową ...

prawidłowość wykładni przez biegłego postanowień umowy oraz przepisów prawa - co doprowadziło ...

naukowego i zawodowego niezbędnego do wykonania opinii zgodnie z tezą dowodową ...

a także okoliczność bardziej terminowego wykonania przez samą powódkę kilka lat ...

kontraktów, które regulowane były innymi umowami oraz w innym czasie. Okoliczność ...

inne podmioty przebiegała odmiennie niż wykonanie kontraktu stanowiącego sedno sprawy jest ...

naukowego i zawodowego niezbędnego do wykonania opinii zgodnie z tezą dowodową ...

i zawodowego biegłego niezbędnego do wykonania opinii. O braku kwalifikacji biegłego ...

opinię, nie podjął się jej wykonania. Nie ma również racji skarżąca ...

należy, że finalnie wykładni postanowień umowy i subsumpcji pod odpowiednie normy ...

k.c. ustalonej przez strony umowy kary umownej stanowi element tzw ...

484 § 2 k.c. tj. wykonanie zobowiązania w znacznej części (w ...

artykule, jak fakt opóźnienia w wykonaniu umowy będący efektem działania pozwanego, a ...

okoliczności pozostające poza łączącą strony umową, mające miejsce wcześniej i przy ...

zgodnie z którymi powodowa spółka wykonała sporną umowę gorzej niż inni wykonawcy analogicznych ...

przy tym, że opóźnienie w wykonaniu zobowiązania, będące w niniejszej sprawie ...

przyczyny opóźnienia powoda w realizacji umowy, leżały po stronie pozwanej - były ...

tej kwocie pozwanej przysługiwała kara umowa. Tym samym uznać należy, że ...

domagała się zapłaty wynagrodzenia za wykonaną umowę, w której doszło do miarkowania ...

bezpośrednio do dochodzenia, ustalenia bądź zabezpieczenia roszczenia, ani nie był wyrazem ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2013 54 fragmenty

2013-10-11 » oddala skargę kasacyjną

1) nie nadaje się do wykonania; 2) dotknięty jest nieważnością, jako ...

Gospodarczej obowiązującego w dacie zawarcia umowy. Poza tym, skarżący zarzucił: bezskuteczność ...

i nie nadaje się do wykonania. Wyrokiem z dnia 31 maja ...

i E. S.L. dla zabezpieczenia wykonania przez nich obowiązków wynikających z ...

zawartego w wymienionym wyżej kontrakcie. Umowa o zapis na sąd polubowny ...

jej samodzielnego bytu okoliczność, że umowa została zamieszczona w tym samym ...

zawarcia per facta concludentia innej umowy, jedynie podobnej pod względem treści ...

gwarancji bankowych, podał odstąpienie od umowy zawartej z przeciwnikami skargi. Wcześniejsze ...

jako wykonawca nie została ustanowiona umową, a także nie wynika z ...

znaczenia tego, że powodowie zawarli umowę konsorcjum, która reguluje ich wzajemne ...

kontraktu oraz że powodów wiąże umowa joint venture. W stosunku do ...

przez PP "P." z naruszeniem umowy. Nie ma natomiast podstaw do ...

porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej. Strony umowy mogą same tę zasadę wyłączyć ...

że pozwany naruszył łączącą go umowę, realizując gwarancję w sposób dowolny ...

na nim względem kontrahentów - stron umowy konsorcjum. Sąd Arbitrażowy wskazał przy ...

częściowy nie nadaje się do wykonania, gdyż może on zostać wykonany dobrowolnie przez pozwanego lub wyegzekwowany ...

Szkoda pozwanego, wynikła z niewłaściwego wykonania kontraktu przez wykonawcę, nie wyklucza ...

tytułu pociągnięcia gwarancji z naruszeniem umowy. Wyrok Sądu Apelacyjnego został zaskarżony ...

który nie nadaje się do wykonania, z uwagi na nieznane polskiemu ...

sprawy o zwrot gwarancji dobrego wykonania kontraktu przed rozpatrzeniem zasadności wzajemnych ...

roszczeń odszkodowawczych skarżącego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania kontraktu, na poczet których gwarancje ...

zasadzie wzajemności, o ile ratyfikowane umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, tworzyć ...

o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym - określenie ...

Arbitrażowy ustalił, nie tylko, że umowa i kontrakt są aktami ważnymi ...

który nie nadaje się do wykonania z uwagi na nieznane polskiemu ...

należy przyjąć, że do jego wykonania mogą znaleźć zastosowanie zasady spełniania ...

r. oraz między sobą dodatkową umowę z 11 listopada 2002 r. joint venture. Umowa konsorcjum jest umową nieuregulowaną w przepisach prawa. Sąd ...

Apelacyjny nie analizował bliżej cech umowy konsorcjum, ograniczając się do stwierdzenia ...

świadczenia zasądzonego przez Sąd Arbitrażowy. Umowę konsorcjum najogólniej określa się jako umowę zawieraną przez podmioty prowadzące działalność ...

celu gospodarczego. Wytyczonym przez strony umowy konsorcjum celem gospodarczym może być ...

zatem uzyskanie zamówienia publicznego, zawarcie umowy o jego wykonanie oraz osiągnięcie pewnego zysku w wyniku wykonania zawartej umowy (por. wyrok Sądu Najwyższego z ...

9, poz. 130). Istota tej umowy jest przynajmniej zbliżona do umowy spółki cywilnej, a niekiedy zawiera ...

ustalonych okoliczności wynika, że dla zabezpieczenia prawidłowego i terminowego wykonania obowiązków z kontraktu łączącego strony ...

skarżącego. Gwarancji bankowej jako formy zabezpieczenia przyszłych roszczeń towarzyszą zazwyczaj dwa ...

skarżącym - przyszłym beneficjentem gwarancji) oraz umowa zlecenia gwarancji zawierana pomiędzy dłużnikiem ...

gwarancji bankowych, których celem było zabezpieczenie roszczeń skarżącego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez konsorcjantów, jak również ...

skarżącego, jako wierzyciela, tej formy zabezpieczenia jego roszczeń. Obowiązek ustanowienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowych obciążał wszystkich konsorcjantów. Jego wykonanie nastąpiło poprzez zlecenie wybranemu bankowi ...

4 ust. 2 i 3 umowy konsorcjum, w których strony umowy określiły swój podział odpowiedzialności finansowej ...

w art. 4 ust. 1 umowy. Dodać należy, iż ostateczne rozliczenie ...

łączącego przeciwników skargi, jako strony umowy zawartej ze skarżącym. Uwzględniając powyższe ...

Błędnie jedynie argumentował, że do wykonania wyroku Sądu Arbitrażowego mogą znaleźć ...

sprawy o zwrot gwarancji dobrego wykonania kontraktu przed rozpatrzeniem zasadności wzajemnych ...

roszczeń odszkodowawczych skarżącego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania kontraktu, na poczet których gwarancje ...

postaci przepisów o odpowiedzialności za nienależyte wykonanie zobowiązania, tj. art. 471 i ...

gwarancji bankowych powodowało, że realizacja zabezpieczenia była przedwczesna. Sąd Arbitrażowy jednoznacznie ...

próbował przedstawić uzasadnienie wykorzystania ustanowionych zabezpieczeń, co nie zmieniło stanu, jaki ...

niezgodną z treścią łączącej strony umowy. Tym bardziej, że mimo to ...

częściowego dotyczącego zwrotu gwarancji dobrego wykonania kontraktu przed rozpatrzeniem zasadności wzajemnych ...

roszczeń odszkodowawczych skarżącego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania kontraktu, na poczet których gwarancje ...

jedynie o niezgodnej z treścią umowy realizacji przez pozwanego (skarżącego) ustanowionego zabezpieczenia prawidłowego wykonania łączącej strony umowy. Jak zasadnie argumentował Sąd drugiej ...

wzajemnie (przeciwników skargi) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania kontraktu. Nie narusza wskazanych przez ...

Arbitrażowego, że doznanie szkody wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania wynikającego z umowy, nie usprawiedliwia samowolnego, sprzecznego z ...

zaspokojenia roszczenia odszkodowawczego z ustanowionego zabezpieczenia. Z tych względów naruszenia podstawowych ...

skarżącego), że powodowie (przeciwnicy skargi) nienależycie wykonali umowę, czym wyrządzili szkodę skarżącemu. Uwzględniając ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2012 42 fragmenty

2012-03-08 » oddala skargę kasacyjną i zasądza od pozwanej na rzecz Skarbu Państwa - Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa kwotę (...)

przez powoda pozwanej Gminie w wykonaniu umowy o dofinansowanie, wykorzystanych przez pozwaną ...

za niekwalifikowane w świetle postanowień umowy. Sąd ustalił, że pozwana przeprowadzała ...

na przeprowadzenie przetargu dwustopniowego na wykonanie prac geotechnicznych, geodezyjnych, projektowych oraz ...

zawarła ze Spółką "Hydrobudowa 9" umowę o wykonanie zadania inwestycyjnego, w której zastrzeżono ...

stycznia 2007 r. zawarta została umowa pomiędzy Wojewodą a Gminą o ...

wysokości. Pozwana zrealizowała projekt objęty umową z dnia 28 czerwca 2004 r. oraz umową z dnia 24 stycznia 2007 ...

1.203.750 zł na wykonanie sieci wodociągowej), w dniu 12 ...

sprawdzenie zgodności działań pozwanej z umową o dofinansowanie oraz z prawem ...

że wydatki poniesione w ramach wykonania sieci wodociągowej wraz z hydrofornią ...

powód, powołując się na § 6 umowy o dofinansowanie zwrócił się do ...

oparciu o § 6 ust. 1 umowy o dofinansowanie, ocenił bowiem, że ...

ponieważ do zawarcia z nim umowy doszło niezgodnie z przepisami prawa ...

Okręgowy uznał, że fakt zawarcia umowy z wykonawcą robót zgodnie z ...

uzależnione jest od wcześniejszego wypowiedzenia umowy przez powoda był nieuzasadniony. Sąd ...

określonych w § 6 ust. 1 umowy powód mógł potrącić odpowiednią kwotę ...

publicznych, z którym pozwana zawarła umowę jeszcze przed złożeniem wniosku o ...

przez pozwaną data planowanego podpisania umowy z wykonawcą robót i rozpoczęcia ...

Pozwana, aby uczynić zadość wymaganiom umowy o dofinansowania, musiałaby więc rozpisać ...

zgodnie z ich przeznaczeniem, a umowa została zrealizowana. Zwrócił uwagę, że ...

jak i wydane niezgodnie z umową zawartą przez strony, wobec czego ...

sankcji wydatkowanie środków niezgodnie z umową, podważałoby założenie o racjonalności ustawodawcy ...

zakresie odnoszącym się do rozpatrywanej umowy zawartej z wykonawcą. Sąd drugiej ...

instancji decydujące znaczenie przyznał postanowieniom umowy o dofinansowanie, która przewidywała wypłatę ...

nie obowiązywał w momencie zawierania umowy o dofinansowanie, bowiem za istotne ...

grudnia 2006 r.), przewidujące drogę umowy jako formę przekazania dotacji. Zawarcie umowy powinno jednak poprzedzić specjalne postępowania ...

etapu drugiego, którym jest zawarcie umowy, określającej warunki dofinansowania projektu (art ...

i 3 ustawy). Wybór formy umowy świadczy o sięgnięciu przez ustawodawcę ...

wskazuje na ulokowanie podmiotów zawierających umowę na równorzędnych pozycjach, aczkolwiek swoboda ...

ograniczona przez wprowadzenie wiążącego wzoru umowy o dofinansowanie (art. 28 ustawy ...

np. co do wyboru sposobu zabezpieczenia roszczeń instytucji wdrażającej), wobec czego ...

nr 573545) dominuje stanowisko, że umowa stanowi cywilnoprawny instrument kształtowania zasad ...

samym podstawą wypłaty dofinansowania jest umowa, a wzajemne roszczenia wynikające z tej umowy mają charakter cywilnoprawny, niemniej na treść umowy silnie rzutuje etap administracyjnego przyznawania ...

niezgodnie z ich przeznaczeniem lub umową o dofinansowanie projektu albo decyzją ...

środków wykorzystanych niezgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie (lub pełniącej alogiczną ...

ustawy o Narodowym Planie Rozwoju umowa o dofinansowanie winna określać m ...

przeciwnie - wskazuje na wolę poszanowania umowy i nie ingerowania ponad miarę ...

między jej stronami. Kształtując wzór umowy ustawodawca ma decydujący wpływ na ...

ma więc obaw, że beneficjent nienależycie wykonujący obowiązki związane z wydatkowaniem ...

zwrotu dofinansowania wskazał również § 6 umowy stron, zobowiązujący pozwaną do zwrotu ...

dofinansowanie oraz podpisywała z powodem umowę z 24 stycznia 2007 r ...

procedur zaliczyć można wynikający z umowy obowiązek zachowania określonego trybu udzielania ...

przez nią niezgodnie z postanowieniami umowy. Słuszne są argumenty Sądu Apelacyjnego ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2023 77 fragmentów

2023-07-28

zmiany stosunku zobowiązaniowego wynikającego z wykonania umowy z 1 września 2010 r. ( dalej: "Umowa" lub "Kontrakt") zawartej ze Skarbem ...

podwyższył należne powódkom na podstawie Umowy wynagrodzenie o kwotę 13.580 ...

r. M. i A. zawarły umowę konsorcjum ( dalej: "Konsorcjum") w celu ...

Konsorcjum zawarcia kontraktu z zamawiającym, wykonania zadania inwestycyjnego oraz wywiązania się ...

r. Konsorcjum złożyło ofertę na wykonanie przedmiotu Zamówienia za cenę 641 ...

zmienią się w okresie realizacji Umowy, zaś ceny asfaltu wzrosną w ...

i Konsorcjum, jako wykonawca, zawarli Umowę, na podstawie której pozwany powierzył ...

a powódki zobowiązały się do wykonania Zamówienia. Integralną jej część stanowiły ...

istotnych warunków zamówienia, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, dokumentacja ...

odniesienia, a mającej wpływ na wykonanie przez Wykonawcę jego zobowiązań według ...

ustalane jest na podstawie faktycznie wykonanych ilości robót, zaś cena jednostkowa za wykonanie poszczególnych rodzajów prac (pozycji przedmiaru ...

14 dni, to czas na wykonanie nie będzie przedłużony, Wykonawca nie ...

i Wykonawca zawarli aneks (...) do Umowy, związku ze zmianą stawek podatku ...

zł brutto, w tym za wykonanie umowy do dnia (...) (...) zł netto plus ...

kwotę brutto (...) zł, oraz za wykonanie przedmiotu Umowy od (...) r. (...) zł netto plus ...

zmian wynikających z aneksów do Umowy. W czasie realizacji Kontraktu wykonawca ...

następowało na podstawie faktycznej ilości wykonanych robót i stawek jednostkowych wskazanych ...

w wysokości obliczonej za rzeczywiście wykonane ilości robót. Podane w ofercie ...

1 k.c., okoliczność, że Umowa została zawarta w trybie zamówienia ...

nie obejmują bowiem modyfikacji postanowień umowy dokonywanej przez Sąd w sytuacji ...

przyjąć, że strony mogą wyłączyć umową dokonanie waloryzacji na podstawie art ...

k.c. nie było też wykonanie umowy w dacie wniesienia pozwu. Stwierdził ...

wynagrodzenia w wysokości wynikającej z umowy, przy jednoznacznym stanowisku Wykonawcy, że ...

w kwocie nominalnej wynikającej z Umowy nie była uważana przez powódki ...

stosunku zobowiązaniowego między stronami jest umowa o roboty budowlane, nastąpiła zmiana ...

strony nie przewidziały przy zawieraniu umowy wpływu zmiany stosunków na wykonanie zobowiązania. Zdaniem Sądu Okręgowego, przesłanka ...

do przewidzenia na podstawie rzetelnie wykonanych prognoz. Sąd Okręgowy podkreślił, że ...

na fakt, że obie strony Umowy profesjonalnie zajmują się realizacją drogowych ...

nawet przy zachowaniu przez powódki należytej staranności. Miał na względzie, że ...

przez Sąd Okręgowy dotyczące treści Umowy wraz z aneksami, ustalenia charakteru wynagrodzenia, treści umowy Konsorcjum, ceny ofertowej, faktu wzrostu ...

rodzaju, iż strony, przy zachowaniu należytej staranności nie mogły ich przewidzieć przy zawieraniu umowy. Dla oceny czy są spełnione ...

konstruowania oferty powódki, bez zachowania należytej staranności, zaoferowały cenę nieadekwatną do ...

rodzaj prac jakie mają być wykonane, określoną na rynku niepewność, powierzanie ...

charakter, a cena jednostkowa za wykonanie poszczególnych rodzajów prac została określona ...

przedsiębiorstwo ubiegające się o niewaloryzowaną umowę powinno zakładać wyższy poziom ryzyka ...

niedopuszczalności waloryzacji ustawowej wobec zawarcia umowy w trybie zamówienia publicznego podzielając ...

zasadami sztuki i z zachowaniem należytej staranności oraz czy założona cena ...

rozmiaru i charakteru robót objętych Umową, podczas gdy dokonanie tego rodzaju ...

i te dwie spółki zawarły Umowę, a nie tylko jedna spółka ...

podlega ustaleniu na podstawie faktycznie wykonanej ilości prac, ale (iii) nie ...

że w przypadku gdy stroną umowy o roboty budowlane (wykonawcą) jest ...

do wszystkich powodów dochodzących modyfikacji umowy, nawet w sytuacji w której ...

z nich zrealizuje roboty objęte umową, w rezultacie czego tylko jeden ...

została skonstruowana zgodnie z zasadami należytej staranności, a założona cena ofertowa ...

rozmiaru i charakteru robót objętych umową. Zdaniem tego Sądu przekonuje o ...

skomplikowanej inwestycji drogowej z zachowaniem należytej staranności w określonych warunkach rynkowych ...

jaką kwotę jest w stanie wykonać zamówienie, z zapewnieniem godziwego zysku ...

bowiem, że gdyby powódki zachowały należytą staranność i rzetelnie oszacowały koszty ...

i ryzyka związane z zawarciem umowy, to mogły przewidzieć możliwość poniesienia ...

przy ocenie zachowania przez powódki należytej staranności przy konstrukcji oferty, nie ...

i marży z tytułu realizacji umowy, przygotowały spółki działające w ramach ...

i te dwie spółki zawarły Umowę. Sąd Apelacyjny podkreślił, że jest ...

Sąd Apelacyjny nadał faktowi, że umowa była realizowana przez Konsorcjum, uchyla ...

ustalane jest na podstawie faktycznie wykonanych ilości robót, zaś cena jednostkowa za wykonanie poszczególnych rodzajów prac (pozycji przedmiaru ...

kwotę pieniężną jako ekwiwalent za wykonanie dzieła bez względu na rozmiar ...

na cenach jednostkowych oraz faktycznie wykonanych świadczeniach. Wykonawca nie może żądać ...

wynagrodzenia, chociażby w czasie zawierania umowy nie można było przewidzieć rozmiaru ...

a także zmiany kosztów realizacji umowy ponosi przyjmujący zamówienie. Ryzyko to ...

uzależnione od rozmiaru świadczenia (obmiaru wykonanych prac) wykonanego przez przyjmującego zamówienie (np. liczba ...

jego zmiana, jeżeli po zawarciu umowy doszło do zmian wysokości cen ...

w stosunku do ilości faktycznie wykonanych prac (zob. m.in. wyrok ...

ustalone w oparciu o obmiar wykonanych robót i rzeczywiste nakłady, według ...

góry określonej kwoty pieniężnej za wykonanie robót, bez względu na zakres faktycznie wykonanych robót w stosunku do pierwotnie ...

w oparciu o obmiar faktycznie wykonanych robót, co oznacza, że każda ...

robót czy sposobu (technologii) ich wykonania, mogła wpłynąć na wynagrodzenie Wykonawcy ...

przewidział bowiem w przepisach dotyczących umowy o dzieło normę szczególną zapobiegania ...

35 mogą mieć zastosowanie do umowy o roboty budowlane (zob. m ...

w przepisach kodeksu cywilnego dotyczących umowy o dzieło (ryczałtowy, kosztorysowy), to ...

stosować właściwe przepisy dotyczące tej umowy (zob.m.in. wyrok Sądu ...

dacie przygotowania oferty i zawarcia Umowy wzrostu cen. Kwestia realizacji w ...

przewidywalne dla stron, przy dołożeniu należytej staranności, wykraczające poza typowe zmiany ...

mogły jej sformułować - z zachowaniem należytej staranności - w sposób zabezpieczający je ...

strony przyjmuje, że wykonawca mógł zabezpieczyć się przed tymi zmianami odpowiednio ...

na zobowiązanie stron, mogły się zabezpieczyć konstruując ofertę z zachowaniem należytej staranności, w tym zwłaszcza przez ...

że powódki mogły, z zachowaniem należytej staranności, przewidzieć wpływ nadzwyczajnej zmiany ...

przewidzenia ich wystąpienia przy zachowaniu należytej staranności przez żądającego ochrony. Wprawdzie ...

w sobie implicite obowiązek zachowania należytej staranności wymaganej w stosunkach danego ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2013 9 fragmentów

2013-02-19 » 1. uchyla zaskarżony wyrok i sprawę przekazuje Sądowi Okręgowemu w P. do ponownego rozpoznania;

następstwie czego doszło do niewłaściwego wykonania prac przy wykopie i do ...

jakim jest to nieodzowne dla należytego rozpoznania zarzutów stawianych orzeczeniu sądu ...

kontrolnych nie wypełnił w sposób należyty, a więc, że nie rozważył ...

przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy ...

te nie muszą stanowić treści umowy o pracę lub innego źródła ...

przepisy prawa budowlanego chce "zagwarantować należyte prowadzenie prac budowlanych, w szczególności ...

przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy ...

że "przyczynami wypadku były: brak zabezpieczenia ścian wykopu przed możliwością obsunięcia ...

nie wywiązał się w sposób należyty. Mając zatem powyższe na uwadze ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2009 23 fragmenty

2009-07-24 » oddala skargę kasacyjną

wręczonych im oświadczeń o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia. Wskazywali ...

tytułem odszkodowania za nieuzasadnione rozwiązanie umowy o pracę z ustawowymi odsetkami ...

tytułem odszkodowania za nieuzasadnione rozwiązanie umowy o pracę z ustawowymi odsetkami ...

R. odszkodowania za nieuzasadnione rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia do ...

W oświadczeniach rozwiązujących z powodami umowę o pracę, pracodawca formułując zarzuty ...

wiadomości o faktach uzasadniających rozwiązanie umowy o pracę z koniecznym uwzględnieniem ...

wartości inwestycji stanowiąca podstawę do zabezpieczenia środków finansowych na inwestycję mogła ...

powodów do wielokrotności przetargu na wykonanie inwestycji w celu spowodowania sztucznego obniżenia ceny wykonania robót wskutek rezygnacji inwestora z ...

zł. i obowiązujących terminów jej wykonania oraz terminu faktycznego przekazania inwestorowi ...

dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (art. 31 ...

drugiej instancji ustaleń Sądu Rejonowego. Nienależyte wyjaśnienie istotnych w sprawie okoliczności ...

w stopniu usprawiedliwiającym niezwłoczne rozwiązanie umowy o pracę (zob. wyrok SN ...

przyczynie uzasadniającej rozwiązanie z nim umowy o pracę bez wypowiedzenia. Według ...

wiadomości o okolicznościach uzasadniających rozwiązanie umowy o pracę z powodem, a ...

okolicznościach uzasadniających rozwiązanie z powodem umowy o pracę bez wypowiedzenia. Bezzasadność ...

a po upływie którego rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia nie mogłoby być ...

ustalający termin na rozwiązanie niezwłoczne umowy o pracę z winy pracownika ...

okolicznościach uzasadniających rozwiązanie z powodem umowy o pracę bez wypowiedzenia jego ...

r. i wobec tego rozwiązanie umowy o pracę w dniu 17 ...

W oświadczeniach rozwiązujących z powodami umowę o pracę, pracodawca formułując zarzuty ...

stanowiska zaskarżonego wyroku, że rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia po ...

trafności stanowiska, że samo rozwiązanie umowy o pracę z naruszeniem terminu ...

przysługujących pracownikowi za bezprawne rozwiązanie umowy o pracę bezzasadne są także ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2020 11 fragmentów

2020-10-23

N. spółka z o.o., umowę o realizację inwestycji, która obejmowała zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej ...

przez wykonawcę kontraktu. Pozwany inwestor umową z dnia 31 sierpnia 2011 ...

do nowej drogi publicznej, bądź wykonanie tymczasowej drogi dojazdowej w obrębie ...

powoda i likwidacji działalności był wykonany i wdrożony przez tego pozwanego ...

kolejności planowanej nowej ulicy, bądź wykonania drogi zastępczej w ramach zmienionej ...

nie podjął żadnych działań celu zabezpieczenia interesu powoda, mimo że mógł ...

stanowi bezwzględny obowiązek inwestora, którego niewykonanie decyduje o spełnieniu przesłanki winy ...

318 § 1 k.p.c.), nienależytym uzasadnieniu zaskarżonego orzeczenia, polegającym na ...

naruszenia prawa materialnego, jak i nienależytego uzasadnienia zaskarżonego orzeczenia w zakresie ...

nie podjął żadnych działań celu zabezpieczenia interesu powoda, mimo że mógł ...

c., innych osób, którym powierzono wykonanie czynności, po stwierdzeniu winy w ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2001 12 fragmentów

2001-07-06 » oddala rewizje nadzwyczajną

wymagania zamawiającego, takie jak pełne zabezpieczenie procesu druku i magazynowania, mające ...

mógł przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia. Należy bowiem mieć na ...

iż nie jest wymagane natychmiastowe wykonanie zamówienia". Po czwarte - "Poza tym ...

sprawie można mówić o możliwości wykonania tej usługi tylko przez jednego ...

zawsze jest ryzyko, że jakość wykonania zamówienia (...) wcale nie musi być ...

i ich dystrybucję - "skutki nieprawidłowego wykonania tej usługi, oceniane zarówno w ...

wymaga odróżnienia czasu koniecznego na wykonanie zamówienia od czasu niezbędnego na ...

gdy okoliczność, iż zamówienie może wykonać tylko jeden wykonawca, ma charakter ...

jest przedmiotem danego postępowania, a umowa w sprawie zamówienia publicznego nie ...

Wydawnictwom Akcydensowym w Warszawie zlecono wykonanie tego rodzaju usług w związku ...

to, że "wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia". Wykładnia i stosowanie tego ...

nie mógł przewidzieć przy dołożeniu należytej staranności , a których zaistnienie stwarza ...