[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2022 78 fragmentów

2022-02-04

firmą A. (...) doszło do zawarcia umowy leasingu numer (...). Według załącznika do umowy leasingu przedmiot leasingu stanowiły urządzenia ...

000.00 zł. Termin wygaśnięcia umowy określono na dzień 31 lipca ...

że zapoznał się z warunkami umowy i z Ogólnymi Warunkami Umowy Leasingu (OWUL) oraz wyraził zgodę ...

na ich włączenie do treści umowy i zobowiązał się do ich ...

miał m.in. prawo rozwiązać umowę z dniem powiadomienia o tym ...

dni. Wpłacone kwoty z tytułu umowy leasingu nie podlegały zwrotowi, a otwarte na dzień rozwiązania umowy wszelkie płatności miały stać się ...

wartości końcowej przedmiotu leasingu. Tytułem zabezpieczenia roszczeń wynikających z umowy A.T. wystawił weksel in ...

1 sierpnia 1995 r. do umowy leasingu wskazano, że obowiązek wnoszenia ...

r. oświadczenie o przedterminowym rozwiązaniu umowy. Powód wezwał jednocześnie pozwanego do ...

otrzymania pisma w przedmiocie rozwiązania umowy. Pismo odebrane zostało w miejscu ...

A. w W. o przywrócenie umowy leasingowej, wniosek swój motywując chwilowo ...

pozwanego w związku z rozwiązaniem umowy leasingu numer (...) do zapłaty w ...

zaległości płatniczych wynikających z rozwiązanej umowy leasingowej nr (...), zawartej również 21 ...

rozwiązania z nim przez M. (...) umowy najmu lokalu w którym prowadził ...

powoda o zwrot weksli zabezpieczających umowy numer (...) oraz (...) z uwagi na ...

blanco wystawiony w związku z umową nr (...) uzupełniony został w dniu ...

informującego o wysokości zadłużenia dotyczącego umowy nr (...) wzywającego do zapłaty. Roszczenie z umowy leasingu, zabezpieczone wekslem in blanco, jako związane ...

w związku z niezasadnym rozwiązaniem umowy najmu spowodują rychłe uzyskanie odszkodowań ...

że dłużnik zapewnia wierzyciela o wykonaniu zobowiązania, w związku z czym ...

dokonywany w krótkim okresie obowiązywania umowy nr 1021/(...), na fakt złożenia ...

się do zadłużenia wynikającego z umowy nr 1021/(...) oraz umowy nr 1062/(...). r. Te okoliczności ...

zarzucał, że stanowiące integralną część umowy ogólne warunki leasingu zawierają w ...

na leasingobiorcę w wypadku rozwiązania umowy wobec zaległości z zapłatą raty ...

w ogólnych warunkach dołączonych do umowy nr 1021/(...) i zawartej tego samego dnia umowy nr 1062/(...). Treść pkt 6 ...

odszkodowaniem umownym), zastrzeżoną z tytułu niewykonania zobowiązania pieniężnego (zapłaty rat leasingowych ...

sumie zdyskontowanych na dzień rozwiązania umowy leasingu otwartych opłat leasingowych; dla ...

odszkodowania umownego w przypadku rozwiązania umowy przez leasingodawcę z przyczyn leżących ...

może doznać leasingodawca. na skutek niewykonania przez leasingobiorcę jego zobowiązań wobec ...

leasingodawcy wynikających z przedterminowego rozwiązania umowy leasingu Odsetki za czas opóźnienia ...

od dnia powiadomienia o rozwiązaniu umowy, które dotarło do pozwanego w ...

24 rat leasingowych przed rozwiązaniem umowy rozliczono 2 raty, dlatego kwota ...

15 obowiązującego w dacie rozwiązania umowy kredytu refinansowego NBP. Stopa tego ...

powyżej poziomu odsetek ustawowych. Zawarta umowa leasingu pełniła funkcje kredytowe, gdyż ...

celu dysponowania nią w ramach umowy leasingu, a jego interes nie ...

rzeczy w przypadku wcześniejszego zakończenia umowy. Samo powołanie się na wysokość ...

uznaniem czynności prawnej w postaci umowy leasingu nr 1021/(...) w części ...

z egzemplarzy deklaracji wekslowej do umowy nr 1021/(...), ale na tym ...

W deklaracji podpisanej przez strony umowy został podany adres działalności gospodarczej ...

sporządzonej przez pracowników leasingodawcy do umowy nr 1021/(...) wynika natomiast, że ...

deklaracji wekslowej. Pismo o rozwiązaniu umowy leasingu zostało pozwanemu doręczone w ...

wekslowej podpisanej przez obie strony umowy adresu dla doręczeń, mając na uwadze fakt, że umowa dotyczyła działalności gospodarczej prowadzonej przez ...

oraz praktykę stosowaną przy wykonywaniu umowy w zakresie doręczania korespondencji, skierowanie ...

8 października 1999 r. dotyczącego umowy nr 1021/(...) na adres W ...

do zapłaty dwóch weksli, stanowiących zabezpieczenie wykonania nie tylko umowy nr 1021/(...), ale również umowy nr 1062/(...). W obydwu przypadkach ...

nadania wskazano jedynie dane dotyczące umowy nr 1062/(...), ale okoliczności jej ...

Poręczenie wekslowe nie służy natomiast zabezpieczeniu zapłaty długu podstawowego, stanowiącego causę ...

blanco, gdyż jego celem jest zabezpieczenie zapłaty długu wekslowego. Przed wypełnieniem ...

będącego leasingodawcą wynikających z rozwiązanej umowy leasingu nr 1021/(...) doszło do ...

wskazania podstawy prawnej długu, czyli umowy będącej źródłem jego powstania. Podnosił ...

w których określono tytuł zadłużenia (umowy nr 1021/(...) i 1062/(...)0 ...

kwocie 216 zł, skoro z umowy leasingu jasno wynikała łączna wysokość ...

uznania: uznanie właściwe, mające formę umowy między dłużnikiem a wierzycielem, oraz ...

biegu przedawnienia roszczenia wynikającego z umowy nr 1021/(...) wobec pozwanego A ...

weksla po upływie terminu przedawnienia zabezpieczonego nim roszczenia ze stosunku podstawowego ...

poręczycielem zobowiązania pozwanego wynikającego z umowy leasingu, może powoływać się na ...

stosunku do niej roszczenia, dla zabezpieczenia którego ten weksel został wystawiony ...

6 lit. b ogólnych warunków umowy leasingu, zastrzegająca obowiązek zapłaty odszkodowania umownego w przypadku rozwiązania umowy przez leasingodawcę z przyczyn leżących ...

karę umowną zastrzeżoną z tytułu niewykonania zobowiązania pieniężnego, co według przepisów ...

umownej na wypadek odstąpienia od umowy z powodu niewykonania zobowiązania o charakterze pieniężnym. W przypadku umowy leasingu i dalszych roszczeń przyjęto ...

obciążenie korzystającego - w razie wypowiedzenia umowy przez finansującego na skutek okoliczności ...

przed umówionym terminem i rozwiązania umowy leasingu są sprzeczne z art ...

być zastrzeżone jedynie na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego. W uchwale z ...

odszkodowania umownego na wypadek rozwiązania umowy z powodu zalegania z płatnością ...

3531 k.c, zwłaszcza, że umowa leasingu została zawarta przed wejściem ...

do kodeksu cywilnego leasing jako umowę nazwaną, regulowaną tymi przepisami. Powołał ...

umowną na wypadek odstąpienia od umowy leasingu, w razie niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków przez leasingobiorcę (korzystającego)." Trzeba ...

zastrzeżoną na wypadek odstąpienia od umowy wiązać można więc z nienależytym wykonaniem zobowiązania zwrotu rzeczy, a jest ...

zastrzeżenia kary umownej na wypadek niewykonania zobowiązania o charakterze pieniężnym. W ...

umowną na wypadek odstąpienia od umowy leasingu w razie niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków przez korzystającego, z tym ...

korzystającego w następstwie odstąpienia od umowy leasingu, a nie za niewykonanie lub nienależyte wykonanie świadczenia pieniężnego. Chodzi tu np ...

być zastrzeżony w razie rozwiązania umowy z powodu zalegania z należnymi ...

wprowadzeniem do kodeksu cywilnego nazwanej umowy leasingu, czy też wcześniej, gdy umowa zawierała podobne cechy, ale jedynie ...

poniósł w razie przedwczesnego rozwiązania umowy. Z tego też względu nie ...

b OWUL stanowiących załącznik do umowy nr 1021/(...) i nr 1062 ...

należnej leasingodawcy w wypadku rozwiązania umowy kwoty został określony tak samo ...

kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania zobowiązania o charakterze pieniężnym. Trzeba ...

w praktyce obrotu gospodarczego zwierano umowy leasingu, w których powszechnie określano ...

odszkodowania na wypadek przedterminowego rozwiązania umowy z przyczyn obciążających leasingobiorcę w ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2017 85 fragmentów

2017-11-17 » uchyla zaskarżony wyrok i sprawę przekazuje Sądowi Apelacyjnemu w [...] do ponownego rozpoznania

wykonywanie świadczeń opieki zdrowotnej objętych umową nr 61/100017/SPO/2011 ...

z tytułu kary umownej za nienależyte wykonanie tej umowy i umowy nr 61/100017/PSY/2011 ...

grudnia 2010 r. strony zawarły umowę nr 61/100017/SPO/2011 ...

r. powód zawarł z pozwanym umowę nr 61/100017/PSY/2011 ...

wykonywaniem obu umów występował brak zabezpieczenia udzielania świadczeń przez lekarzy w ...

ilości etatów przeliczeniowych; co do umowy nr 61/100017/SP0 ...

1,5, a co do umowy nr 61/100017/SPO/2011 ...

92, 1,54; co do umowy nr 61/100017/PSY/2011 ...

r. - 0,07; co do umowy nr 61/100017/PSY/2011 ...

r. i 2012 r. nie zabezpieczył udzielania świadczeń przez lekarzy w ...

jak za żywienie dojelitowe. Do umowy łączącej strony bezpośrednie zastosowanie miały ...

zmiany zarządzenia zawierano aneks do umowy. W 2011 r. zasady kwalifikacji ...

zawierał odwołujące się do niego umowy i mógł kwestionować zaproponowane mu ...

to można by rozważać niemożliwość wykonania tych postanowień umowy, które odnosiły się do sposobu ...

wystąpić z wnioskiem o zmianę umowy w trybie § 43 załącznika do ...

oceny czy doszło do naruszenia umowy mogło być tylko wystąpienie pokontrolne ...

przekazanego powodowi jako wynagrodzenie za wykonanie umowy doprowadzi do bezpodstawnego wzbogacenia pozwanego ...

wyższej stawki, chociaż zgodnie z umową nie był do tego uprawniony ...

była adekwatna do stwierdzonych naruszeń umowy. Podstawę do zastosowania kary za ...

karę za adekwatną do naruszeń umowy. Odnośnie do interesu prawnego powoda ...

wykonywanie świadczeń opieki zdrowotnej objętych umową nr 061/100017/SPO/2011 ...

wystąpieniu jako kara umowna za nienależyte wykonanie tej umowy i umowy nr 061/100017/PSY/2011 ...

naliczające karę umowną z powodu nienależytego wykonania umowy należy potraktować jako oświadczenie woli ...

tym oświadczeniu zarzutów i postanowień umowy oraz przepisów mających zastosowanie do ...

żądanie zwrotu zapłaconego wynagrodzenia za wykonane już usługi - poza nadzwyczajnymi sytuacjami związanymi z nieważnością umowy, odstąpieniem od niej lub jej ...

uzasadnione tylko wówczas, gdyby po wykonaniu umowy ujawniono, że w rzeczywistości usługi nie zostały wykonane lub gdyby na podstawie przepisów ...

rękojmi za wady odstąpiono od umowy. Musiałoby przy tym chodzić o istotne uchybienie w wykonaniu umowy. Taka sytuacja w niniejszej sprawie nie występuje. Umowa powinna być wykonywana zgodnie z ...

umowie. W ocenie Sądu Apelacyjnego umowy zawierane przez pozwanego z podmiotami ...

zakładowi nie stawia się zarzutów nienależytego wykonania umowy w świetle wymienionych zasad, to ...

kątem znaczenia danego dokumentu dla wykonania umowy oraz oceny rzetelności funkcjonowania danego ...

2011/DS0Z) i nienależytego wykonania umowy, skutkującego koniecznością zapłaty kary umownej ...

stanem faktycznym, gdyż zapewniał o wykonaniu umowy z wszelkimi narzuconymi mu wymogami ...

obsady etatowej w czasie wykonywania umowy. Stwierdził, że zasadność stawianych świadczeniobiorcy ...

zw. z § 1 ust. 2 umowy nr 61/100017/SPO/2011 ...

długoterminowej przez błędną wykładnię postanowień umowy i przyjęcie, że niedopełnienie umownego ...

lekarze powoda, podczas gdy postanowienia umowy wprost wykluczają taką możliwość, a ...

nienależnie przekazanych środków za świadczenia wykonane niezgodnie z postanowieniami umowy; - § 28 ust. 1 w zw ...

toku kontroli wykazano uchybienia w zabezpieczeniu personelu medycznego, których to uchybień ...

się do uznania, że powód wykonał swoje zobowiązanie zgodnie z jego ...

kontroli wykazano, że powodowi, wskutek wykonania umowy sprzecznie z jej treścią, przekazano ...

prawnego łączącego strony i celu umowy. Pozwany wniósł o uchylenie wyroku ...

i treści zawartej przez nie umowy. Tego rodzaju uchybienie, jako odnoszące ...

konstruowanych w związku z zarzutem niewykonania lub nienależytego wykonania umowy musi być prawidłowe odtworzenie jej ...

nie da się ocenić, czy umowa została wykonana. W ramach drugiej podstawy kasacyjnej ...

pytanie, czy doszło do naruszenia umowy przez powoda i jakie konsekwencje ...

że pozwany w związku z wykonaniem obu umów nie zarzucił powodowi ...

bez właściwej - w świetle zawartej umowy - kwalifikacji. Stwierdził zarazem, że gdyby ...

kodeksu cywilnego, to już po wykonaniu przez powoda umówionych świadczeń zdrowotnych ...

zwrotu tego, co świadczył w wykonaniu umowy, chyba żeby okazało się, że "usługi nie zostały wykonane lub gdyby na podstawie przepisów ...

rękojmi za wady odstąpiono od umowy". Taką ocenę prawną trzeba zakwestionować ...

to nie tylko w kontekście umowy stron i przepisów, na podstawie ...

którego wynika, że strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według ...

kodeksie cywilnym. Mogą zawrzeć taką umowę, jaka będzie możliwie najpełniej realizowała ...

zatem strony niniejszego postępowania zawierając umowę odwołały się tylko do przepisów ...

umówionego świadczenia. Zawarcie tego rodzaju umowy oczywiście nie upoważniałoby świadczącego usługi ...

wynagrodzenia za sam fakt ich wykonania, o ile nie byłby w ...

i władzy wykonawczej. Jeżeli do wykonania zadań publicznych przez zaangażowane w ...

cechy podmiotów, z którymi dana umowa może być zawarta lub sposób ...

treść przynajmniej istotnych postanowień takiej umowy. Regulacje te powstają z uwagi ...

u.ś.o.z.). Takie umowy muszą precyzować świadczenia, do wykonywania ...

oraz zasady wynagradzania za ich wykonanie. Umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych, w tym także umowy, w związku z wykonywaniem których ...

treści relewantnej dla daty zawarcia umowy. Powyższe rozporządzenia Ministra Zdrowia mają ...

uznał przy tym włączenie do umowy postanowień zarządzeń Prezesa NFZ, wydawanych ...

muszą być one wprowadzone do umowy wprost lub pośrednio (przez odwołanie ...

stosunku prawnego, ale zewnętrzny wobec umowy (lex contractus), który podlega zasadom ...

dopuszczalne jest samodzielne określenie treści umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych przez jej strony. Postanowienia umowy określające rodzaj, zakres i warunki ...

do zasady - wiążące dla stron umowy. O ile między stronami takiej umowy dojdzie zatem do sporu co do tego, czy umowa została wykonana przez obie jej strony (art ...

obowiązki przyjęły na siebie strony umowy i jakie uprawnienia przysługiwały im ...

stosunkach umownych dłużnik powinien bowiem wykonać zobowiązanie zgodnie z jego treścią ...

sam sposób powinien współdziałać przy wykonaniu zobowiązania wierzyciel (por. wyrok Sądu ...

iż podmiot świadczący usługi zdrowotne wykonał umowę o ich udzielanie zawartą z ...

medyczne wobec pacjentów. Na podstawie umowy zawartej ze świadczeniodawcą pozwany zobowiązany ...

ich puli z zachowaniem określonych umową metod postępowania przy ich udzielaniu ...

czy powód w niniejszej sprawie wykonał umowę zawartą z pozwanym w sposób ...

mechanizm rozliczenia wynagrodzenia za ich wykonanie przyjęty strony oraz czy powód ...

poradni żywieniowej. Podpisując bez zastrzeżeń umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ...

spełnienia zarówno w momencie podpisania umowy, jak i w toku jej ...

zanim jeszcze podpisał z pozwanym umowy, w związku z którymi doszło ...

z uwagi na samo podpisanie umowy na nowych warunkach oraz poszukiwanie ...

w stanie uzyskać zgodnej z umową kwalifikacji, o ile obiektywnie nie ...

poradzić sobie ze spełnieniem wymagań umowy, którą zawarł. Pozwany trafnie wskazał ...

roszczenia cywilnoprawne mające związek z wykonaniem umów o udzielanie świadczeń z ...

sądowym dla wykazania, że w wykonanie umowy z pozwanym zaangażowana była zgodna z umową obsada lekarska. Trafnie obie strony ...

przez pozwanego jako wynagrodzenie za wykonanie umowy były należne, gdyż istniała podstawa ...

właśnie ta okoliczność w świetle umowy łączącej strony uzasadnia obciążenie powoda ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2020 172 fragmenty

2020-10-28

kara umowna naliczona zgodnie z umową z 1 czerwca 2009 r ...

za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu zamówienia za okres od ...

kara umowna naliczona zgodnie z umową z 27 czerwca 2011 r ...

za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu zamówienia za okres od ...

spowodowanie okoliczności uzasadniających odstąpienie od umowy z 1 czerwca 2009 r ...

spowodowanie okoliczności uzasadniających odstąpienie od umowy z 27 czerwca 2011 r ...

do wynagrodzenia za roboty, które wykonał na podstawie umów z 1 ...

a także tytułem kary przewidzianej umową z 1 czerwca 2009 r ...

czerwca 2009 r. strony zawarły umowę, na mocy której zamawiająca zleciła ...

kosztorysem ofertowym stanowiącymi integralne części umowy - wykonanie sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej ...

krótszych niż miesięczne, a wartość wykonanych w tym okresie robót podlegała ...

z kosztorysu ofertowego do ilości wykonanych w danym okresie robót według ...

przyjęły, że jeżeli zajdzie konieczność wykonania robót budowlanych niezbędnych do prawidłowego ...

do przewidzenia w chwili zawierania umowy, to zostanie spisany protokół konieczności ...

pośrednictwem inspektora nadzoru o konieczności wykonania prac dodatkowych lub zamiennych w ...

zakończenia robót, zmianie wynagrodzenia za wykonany umowny zakres robót oraz do ...

zagrożeniom. W razie wystąpienia konieczności wykonania prac nieobjętych kosztorysem ofertowym oraz ...

było ich realizować bez zmiany umowy lub uzyskania dodatkowego zamówienia na podstawie odrębnej umowy. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązał ...

poniesienia kosztów zajęcia pasa drogowego, - wykonana badań, prób i rozruchu, jak ...

przeznaczeniem albo też odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, gdyby wady ...

kar umownych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązał się zapłacić zamawiającej ...

za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu zamówienia oraz w wysokości ...

30% wynagrodzenia za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po jego ...

szkody. Zamawiająca mogła odstąpić od umowy lub jej części m.in ...

wezwania. Wykonawca mógł odstąpić od umowy m.in. wtedy, gdyby zamawiająca ...

dni od daty odstąpienia od umowy przy udziale zamawiającej (inspektora nadzoru ...

według stanu na dzień odstąpienia, zabezpieczyć przerwane roboty, sporządzić wykaz materiałów ...

i dokumentacji projektowej w zakresie wykonania przewiertu pod torami kolejowymi PKP ...

że z powodu braku możliwości wykonania przejścia pod torami kolektor sanitarny ...

także informował, że z powodu niewykonania przez zakład energetyczny złącza przepompowni ...

sprawdzenia. Prosił o zgodę na wykonanie omijającego odcinka sieci na jednej ...

grudnia 2009 r. wykonawca zgłaszał wykonanie odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ...

prace, a inspektor nadzoru potwierdzał wykonanie odcinków stosownym wpisem. Budowano wówczas ...

posesji. Ukończone roboty przed zasypaniem wykonanych odcinków nie były zgłaszane do ...

szczelności przy użyciu wody, gdyż wykonane odcinki wodociągu nie były podłączone ...

zgody, powołując się na warunki umowy. Po sprawdzeniu ułożenia przewodów inspektor ...

stały niezasypane, zastrzegając jednocześnie, że niewykonanie takich prób następuje na ryzyko ...

protokoły odbiorów częściowych bez protokołów wykonania prób. Czynił to po konsultacji ...

się do zamawiającej o aneksowanie umowy co do procedury odbiorów częściowych ...

odbioru częściowego zgodnie z warunkami umowy i w konsekwencji częściowe zafakturowanie ...

2010 r. inspektor nadzoru potwierdzał wykonanie pewnych odcinków wpisami w dzienniku budowy, jednak bez wykonania prób ciśnienia i szczelności. 8 ...

E., a inspektor nadzoru potwierdził wykonanie próby ciśnieniowej oraz gotowości tego ...

do odbioru końcowego. Te prace wykonano starannie. W 2011 r. wpisy ...

2011 r. nie inwentaryzowano geodezyjnie wykonanych odcinków sieci, gdyż geodeci nie ...

obejmujące wynagrodzenie za roboty przewidziane umową z 1 czerwca 2009 r ...

wykonawca przedkładał zamawiającej protokoły odbioru wykonanych robót podpisane przez inspektora nadzoru ...

ujawnioną w trakcie budowy potrzebę wykonania dodatkowych prac, 27 czerwca 2011 r. strony zawarły umowę, na podstawie której zamawiająca zleciła wykonawcy wykonanie w terminie do 20 grudnia ...

trakcie odbioru oraz gwarancji jakości wykonanych prac. W trakcie realizacji inwestycji ...

a właściciele domagali się jej wykonania. Wykonawca wykonał ok. 10-12 takich przyłączeń ...

właściciele nie wyrażali zgody na wykonanie na ich posesjach studni wodomierzowych i żądali wykonania przyłącza bezpośrednio do budynków, a ...

wzniesiono obiekty, których usytuowanie uniemożliwiało wykonanie linii wodociągu i kanalizacji według ...

projektowanego przebiegu i niezbędne było wykonanie sieci inną trasą. Wykonawca nie ...

wyrażał zgodę na zmiany i wykonanie dodatkowych prac na kilku nieruchomościach ...

zakresie zwłaszcza sieci kanalizacyjnej część wykonanych robót dodatkowych nie została naniesiona ...

umów, w których przedłużyły termin wykonania prac do 30 czerwca 2012 ...

należy brakujące, a niezbędne według umowy i przepisów, dokumenty, w tym ...

przede wszystkim na braku odpowiedniego zabezpieczenia murami oporowymi łuków rurociągu, co ...

wykonawca na 53 odcinkach sieci wykonał monitoring kamerą wizyjną. Po obejrzeniu ...

że jedynie 15 odcinków zostało wykonanych prawidłowo, a na pozostałych były ...

art. 3 pkt 5.1 umowy z 1 czerwca 2012 r ...

poinformował, że wszystkie dodatkowe roboty wykonane zostały na ustne polecenie osób ...

czerwca 2012 r. wykonawca zlecał wykonanie badania próbek wody. W kilku ...

wówczas, że jedynie 15 z wykonanych 53 odcinków kanalizacji nadaje się ...

poprawek, administrator wskazywał na konieczność wykonania płukania sieci i powtórnej inspekcji ...

w części miejscowości B. zostały wykonane i odebrane próby szczelności wodociągu ...

art. 4 11. lit. d umowy z 1 czerwca 2019 r., gdyż roboty nie zostały wykonane w umówionym terminie i w ...

kary umowne za opóźnienie w wykonaniu umowy za okres od 1 do ...

r. wykonawca uznał odstąpienie od umowy przez zamawiającą za nieskuteczne. Wystawił też fakturę końcową za wykonanie umowy z 1 czerwca 2009 r ...

104,36 zł, faktury za wykonanie poszczególnych zadań z umowy z 27 czerwca 2011 r ...

związku z nieodebraniem przez zamawiającą wykonanej sieci. W piśmie z 5 ...

wynagrodzenia za roboty dodatkowe nieobjęte umowami. Zamawiająca zleciła G. J. prowadzącemu ...

Handlowo- Usługowe W. w E. wykonanie przeglądu kamerą przemysłową wnętrza wykonanej przez wykonawcę sieci kanalizacyjnej i ...

70-75 % długości sieci został wykonany w listopadzie 2011 r. Niektórych ...

na jej nieszczelność. Zamawiająca zleciła wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, co odbyło ...

listopada 2012 r., a także wykonała przedmiar robót na dokończenie i ...

wykonawcy zastępczego na dokończenie budowy. Umową z 22 kwietnia 2014 r ...

przez zamawiającą zapłacona. Na podstawie umowy z 22 kwietnia 2014 r ...

wcześniej nie był w ogóle wykonany, przekładano około 5800 m sieci ...

ułożone w pasie drogowym. Ponownie wykonano rozruch przepompowni, a w kilku przepompowniach wykonano brakujące ogrodzenie, wymieniono uszkodzoną armaturę ...

każdej nieruchomości uzyskiwało oświadczenia o należytym wykonaniu robót. Pomimo wykonania prac wykończeniowych i naprawczych nadal ...

usuwa w ramach gwarancji z umowy z 22 kwietnia 2014 r ...

wykonywania odkrywek i wykopów nieprawidłowości wykonania sieci. We wrześniu 2014 r ...

z okoliczności uzasadniająca w świetle umowy złożenie takiego oświadczenia. W relacjach ...

dodatkowo wyznaczonym wykonawcy terminie zostały wykonane i zakończone 24 lipca 2012 ...

1 sierpnia 2012 r. od umowy przewidującej wykonanie tych prac ani tym bardziej od obu umów. Wykonanie w wyznaczonym dodatkowo terminie do ...

stworzyć pretekst do odstąpienia od umowy. Skoro oświadczenie o odstąpieniu od umowy złożone 1 sierpnia 2012 r ...

w związku z odstąpieniem od umowy z przyczyn leżących po stronie ...

za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przez wykonawcę przedmiotu zamówienia. Opóźnienie ...

kary umownej za zwłokę w wykonaniu umowy z karą umowną za odstąpienie od umowy. Powyższe zadecydowało o oddaleniu roszczenia ...

wynagrodzenie niedopłacone wykonawcy na podstawie umowy z 1 czerwca 2009 r ...

uzyskał żądaną z tytułu tej umowy kwotę 1.398.104,36 zł. Wynagrodzenie z umowy z 27 czerwca 2011 r ...

koszty dokończenia i naprawienia przedmiotu umowy, tj. kwotę 1.660.500 ...

zapłaconą wykonawcy zastępczemu stosownie do umowy z 22 kwietnia 2014 r ...

c. Wskazał, że wykonawca nie wykonał robót o wartości około 24.348 zł, ale jednocześnie wykonał roboty dodatkowe nieobjęte umowami, które stały się częścią systemów ...

roboty dodatkowe. Wprawdzie zostały one wykonane bez respektowania postanowień umowy co do tego, w jaki ...

ust. 1.2 lit b umowy z 1 czerwca 2009 r ...

w art. 7 ust. 3 umowy z 1 czerwca 2009 r ...

wykonawcę robót do odbioru, przedmiot umowy z 1 czerwca 2009 r ...

i sposobu rozliczenia robót dodatkowych wykonanych przez wykonawcę oraz oceny żądania ...

Sąd Apelacyjny stwierdził, że przedmiot umowy został zgłoszony do odbioru w terminie określonym umową. Zamawiająca nie odebrała robót, jednakże ...

Wykonawca nie zaniechał jednak nałożonych umową obowiązków, lecz podjął czynności w ...

do pomniejszenia wynagrodzenia za roboty wykonane przez wykonawcę, to jego roszczenie ...

skoro nie dopełnił on wymaganych umową formalności warunkujących odbiór robot, to ...

robót zastępczych miała związek z nienależytym wykonaniem zobowiązania przez wykonawcę, jaki był dokładnie zakres prac wykonanych przez wykonawcę zastępczego i czy ...

gdy powierzenie poprawienia lub dalszego wykonania dzieła innej osobie przed odebraniem ...

wynagrodzenia, w sytuacji gdy przedmiot umowy nie został ukończony i odebrany ...

robót zastępczych miała związek z nienależytym wykonaniem zobowiązania przez wykonawcę oraz jaki był dokładnie zakres robót wykonanych przez wykonawcę zastępczego i czy ...

naprawione usterki w robotach pierwotnie wykonanych, w sytuacji gdy przedstawiła do ...

i art. 5.3.5. umowy z 1 czerwca 2009 r ...

że roboty dodatkowe mogły być wykonane z pominięciem procedury określonej umową; - art. 65 § 2 k.c ...

art. 11.1.2. a umowy z 1 czerwca 2009 r ...

art. 9.1.2 a umowy z 27 czerwca 2011 r ...

kar umownych za zwłokę w wykonaniu umów; - art. 411 pkt 1 ...

i uznanie, że przekroczenie terminu wykonania umowy było wynikiem okoliczności niezawinionych przez ...

twierdząc, że dotyczyły okresu po wykonaniu prac usuwających wady robót, w ...

powód nie wykazał, iż przedmiot umowy posiadał wady istotne i nie ...

na jej rzecz robót nieobjętych umową, natomiast zamawiająca - broniąc się przed ...

na rzecz podmiotu, który zastępczo wykonał prace niewykonane przez wykonawcę i usunięcie wad prac wykonanych przez niego niezgodnie z umową, ale też żądała od wykonawcy ...

zakresu i sposobu rozliczenia robót wykonanych poza umową. W nawiązaniu do zarzutów apelacji ...

oparciu o wynagrodzenie ryczałtowe, gdyż umowa jednoznacznie przewidywała rozliczenie kosztorysowe. Wskazaniu ...

które wykonawca zrealizował na podstawie umowy, a zatem w nawiązaniu do ...

ostatecznej ceny za poszczególne rzeczywiście wykonane prace. Sąd Apelacyjny zadeklarował w ...

aktualne (zweryfikowane) kosztorysy powykonawcze oraz umowę." Z tej wypowiedzi nie wynika ...

wyznaczeniem jej zasięgu a podpisaniem umowy z wykonawcą spowodował powstanie takich ...

a danymi projektowymi traktować jak wykonane zgodnie z umową i na jej podstawie oraz ...

był sporządzać dla każdego odcinka wykonanych prac. W takim kosztorysie nie ...

przeprowadził i roboty, których nie wykonał. Z ustaleń Sądu Okręgowego wynika, że dochodzący wynagrodzenia wykonawca wykonał pewne roboty zamienne (o wartości ...

000 zł) ale równocześnie nie wykonał pełnego zakresu robót objętych umową, które realizował później wykonawca zastępczy ...

określenia ceny za roboty, które wykonał nieprawidłowo od strony technicznej, technologicznej ...

zapłacenie wykonawcy wynagrodzenia za roboty wykonane na podstawie umowy, ale - przy przyjętej przez strony ...

być wynagrodzenie za roboty rzeczywiście wykonane na podstawie dwóch umów oraz ...

pomiędzy powstaniem projektu i podpisaniem umowy uwarunkowania faktyczne i prawne, a ...

należne wykonawcy za roboty rzeczywiście wykonane na podstawie obu umów, usprawiedliwiało ...

mimo braku dostatecznych ustaleń faktycznych. Umowa z 1 czerwca 2009 r ...

zamawiającej, gdy chodzi o przedmiot umowy, łącznie z projektowaną jej treścią ...

sprawę z tego, że zawierając umowę, musi współdziałać z wykonawcą dla ...

postępowania, gdyby pojawiła się potrzeba wykonania robót dodatkowych, nieprzewidzianych umową z 1 czerwca 2009 r ...

według których zrealizuje roboty nieprzewidziane umową z 1 czerwca 2009 r., świadczy podpisanie umowy z 27 czerwca 2011 r ...

dotyczącej sześciu dodatkowych zadań do wykonania. Ten sposób postępowania nie został ...

takim charakterze, że po ich wykonaniu powstały elementy sieci wodno-kanalizacyjnej ...

wykonawcy, wiedzieli o zgłaszaniu potrzeby wykonania robót dodatkowych między innymi przez mieszkańców, przyzwalali na ich wykonanie, deklarowali zapłacenie za nie w ...

roszczenia zamawiającej o zwrot kosztów wykonania zastępczego z roszczeniem wykonawcy o ...

do niego o pokrycie koszów wykonania zastępczego robót, których nie wykonał i usunięcia wad tych robót, które wykonał nieprawidłowo (k. 1952-1954). Niewątpliwie ...

o udokumentowanie stwierdzanych wadliwości robót wykonanych przez wykonawcę, zanim zostały poprawione ...

sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, do rękojmi za wady wykonanego dzieła, jak również do uprawnienia inwestora do odstąpienia od umowy przed ukończeniem obiektu stosuje się ...

przepisy dotyczące rękojmi za wady wykonanego dzieła nie mogły mieć do ...

sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym ...

upływie terminu zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie dzieła innej osobie na koszt ...

wynika, że w terminie określonym umową i w dodatkowym wyznaczonym wykonawcy ...

robót wykonawcy w terminie określonym umową odpowiada on sam (o czym ...

właściwym terminie zezwoleń pozwalających na wykonanie takich robót, od których zależała ...

z jego powstaniem odstąpić od umowy, a zatem także naliczyć kar ...

wykonawca pozostawał w opóźnieniu z wykonaniem umowy uzasadniającym naliczenie kar umownych w ...

z art. 11.1.2 umowy z 1 czerwca 2009 r ...

i art. 9.1.2. umowy z 27 czerwca 2011 r ...

z powodu braku potrzebnego do wykonania dzieła współdziałania zamawiającego, to nie ...

prawo zamawiającego do odstąpienia od umowy. W takiej sytuacji w ogóle ...

zamówienie, warunkującym możliwość odstąpienia od umowy przez zamawiającego (zob. wyroki Sądu ...

zaniechały prowadzenia wymaganych zgodnie z umową prób ciśnieniowych i szczelności, gdyż ...

do przeprowadzenia w technice przewidzianej umową, a zastosowanie innej techniki znakomicie ...

inwestycji. Nie tylko w świetle umowy, ale i ze względu na ...

konsekwencji z zaniechania przez zamawiającą wykonania ciążących na niej stosownie do ...

powinny się odbyć zgodnie z umową musi zatem obciążyć obie strony ...

zamawiającą do ostatecznego odebrania przedmiotu umowy. W tym czasie bowiem wykonawca ...

robót, jak i zrealizował roboty niewykonane przez wykonawcę. W świetle art ...

pewnych przewodów i rur. Przedmiotem wykonania była sieć wodociągowa i kanalizacyjna ...

ale i np. sanitarne. Zawierając umowę strony uzgodniły między innymi to ...

wykonawcy. Ze zreferowanych wyżej postanowień umowy wynika, że stwierdzenie wad robót ...

do ostatecznego przekazania zamawiającej przedmiotu umowy miało spowodować odsunięcie w czasie ...

były nieusuwalne - nawet odstąpienie od umowy. W świetle dokonanych w sprawie ...

31 lipca 2012 r. przedmiot umowy nie był w takim stanie ...

możliwości zastosowania oczekiwanej zgodnie z umową) prób szczelności i ciśnieniowych instalacji ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2021 26 fragmentów

2021-03-05

za szkodę deliktową powstałą wskutek wykonania robót budowlanych, na podstawie umowy zawartej w trybie zamówień publicznych ...

przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z zabezpieczeniem stref deformacji elementów pasa drogowego ...

Zamówienie obejmowało opracowanie dokumentacji projektowej, zabezpieczenie osuwiska na łącznym odcinku ok. 250 m i powierzchni zabezpieczenia 2 500 m², odbudowę uszkodzonej ...

zapisami PFU. Skarpa miała być zabezpieczona w sposób gwarantujący zachowanie jej ...

nie określono, gdzie ma przebiegać zabezpieczenie skarpy oraz jak ma ono zostać wykonane. Przyjęte ilości materiałów zostały skalkulowane na potrzeby zabezpieczenia, które miało pokrywać się z ...

rzeki. Zamawiający nie uzgadniał sposobu zabezpieczenia osuwiska z Regionalnym Zarządem Gospodarki ...

z której wynikała konieczność niezwłocznego wykonania robót zabezpieczających. Powód złożył ofertę ...

1 500 600 zł brutto. Należyte i profesjonalne wykonanie wizji lokalnej nie pozwalało na ...

marca 2012 r. strony zawarły umowę, zaś w dniu 22 sierpnia ...

w PFU. Wartość kosztorysowa prac wykonanych przez powoda wyniosła 3 684 ...

formy dokumentacji projektowej specyfikacji technicznej, wykonania i odbioru robót budowlanych oraz ...

zaniżył zakres robót związanych z zabezpieczeniem osuwiska. Organizując przetarg nie zagwarantował oferentom dostatecznego czasu na wykonania wizji i zweryfikowanie danych potrzebnych ...

Sporządzenie PFU nastąpiło bez zachowania należytej staranności. Wysokość poniesionej przez powoda ...

listopada 2012 r., gdyż rozliczenie umowy następuje po odbiorze, który poprzedzony ...

opinią biegłego, hipotetyczna wartość robót wykonanych przez powoda w ramach realizacji umowy, w części przekraczającej założenia PFU ...

którym strony dokonały odbioru końcowego wykonanych przez powoda robót budowlanych. Łączenie ...

stron zmierzające do dokonania odbioru wykonanych robót i spisania protokołu. Proces ...

dynamiką i jego celem jest wykonanie określonego obiektu zgodnie z umową i nie można wymagać od ...

kalkulacji wysokości wynagrodzenia przedsiębiorcy za wykonane roboty budowlane mieszczą się nie ...

co do tego, że do wykonania przedmiotu umowy muszą być zaangażowane większe środki aniżeli zakładane przy zawarciu umowy i nie osiągnie w ogóle ...

na wartość końcową zrealizowanych robót, wykonano w czwartym kwartale 2012 r ...

byłby w stanie fizycznie sam wykonać w ciągu trzech miesięcy robót ...

Nie ulega wątpliwości, że do wykonania prac budowlanych, w celu zrealizowania przedmiotu umowy, powód zaangażował materiały budowlane, robociznę ...

Jednak oprócz tego, do kosztów wykonania robót budowlanych w ramach przedsiębiorstwa ...

uzyskania określonego przychodu z tytułu wykonanych robót budowlanych - mająca oparcie w ...

części. Ostatecznie więc przy wartości wykonanych robót (uwzględniających także zysk) ustalonej ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2021 108 fragmentów

2021-06-30

sterowania, które powódka zobowiązała się wykonać w czterech etapach i za ...

że łączyła ją z powódką umowa o dzieło, od której jednak ...

w trybie przetargu nieograniczonego - zawarły umowę, na podstawie której powódka zobowiązała się wykonać "Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ...

m.in. także zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych, opracowanie materiałów i ...

inwestycji. Strony ustaliły wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy: - za etap I, tj. opracowanie ...

linii tramwajowej ze zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych na kwotę 2 ...

ciągu komunikacyjnego ze zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych na kwotę 976 ...

ich odbiór. Zamówienie miało być wykonane w części do 30 marca ...

że dopuszczają możliwość zmiany terminu wykonania umowy, jeżeli nie z winy wykonawcy ...

o tym, że projekt został wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami i jest ...

kosztorysów inwestorskich. Zgodnie z § 11 umowy, pozwana mogła od niej odstąpić ...

wezwania powódki do rozpoczęcia realizacji umowy lub wystąpienia zwłoki w trakcie ...

się z rozpoczęciem lub realizacją umowy z przyczyn od niej zależnych ...

terminie. Po przystąpieniu do wykonywania umowy powódka zwracała się do pozwanej ...

zawarły aneks nr 1 do umowy z 28 grudnia 2007 r ...

w którym m.in. czas wykonania poszczególnych etapów i wypłaty części ...

zmienił polecenia co do sposobu wykonania umowy. Pismem z 19 maja 2008 ...

pozwana protokołem zdawczo - odbiorczym przyjęła wykonaną dokumentację projektową dla zadania w ...

do sposobu realizacji poszczególnych części umowy, a do uzgodnienia dokumentacji miało ...

podpisały aneks nr 2 do umowy, którym wydłużyły termin realizacji projektu ...

linii tramwajowej. W trakcie realizacji umowy powódka otrzymywała liczne dalsze uwagi ...

2008 r. powódka zasygnalizowała konieczność wykonania dodatkowych prac. W odpowiedzi pozwana wskazała, że z zakresu umowy wyłączony zostanie etap IV. Decyzją ...

wobec zgłoszonych przez powódkę do wykonania robót budowlanych przewidzianych umową z 28 grudnia 2007 r ...

na budowę. W trakcie realizacji umowy pojawiła się możliwość uzyskania dofinansowania ...

ona na wyłączenie z realizacji umowy etapu IV. 4 marca 2009 ...

ograniczeniem zakresu prac wynagrodzenie za wykonanie umowy będzie wynosiło 3.838.773 ...

za prace dodatkowe, które miała wykonać powódka, tj. aktualizację raportu - kwotę ...

kwotę 65.880 zł. Konieczność wykonania powyższych prac i ich wartość ...

projekcie aneksu nr 3 do umowy, w którym przedłużono termin odbioru ...

gminy z powodu zwiększenia wartości umowy. Zrealizowanie inwestycji nie było możliwe bez wykonania dodatkowych prac, których dotyczyły ustalenia ...

zawarły aneks nr 3 do umowy o treści odmiennej niż w ...

Na jego mocy strony rozwiązały umowę z 28 grudnia 2007 r ...

dla zamierzenia inwestycyjnego będącego przedmiotem umowy. 18 grudnia 2009 r. powódka ...

z systemem sterowania stanowiącą przedmiot umowy z 28 grudnia 2007 r ...

że odmawia wypłaty wynagrodzenia za wykonane prace, przekazana jej dokumentacja jest ...

o zapłatę wynagrodzenia za prace wykonane na rzecz pozwanej. Podjęcie przez ...

r. powódka ponownie przekazała pozwanej wykonaną dokumentację techniczną, realizującą wszystkie wnioski ...

prace komisja odbioru prac projektowych wykonanych w ramach umowy. Pozwana zwróciła się do powódki ...

pozwana oświadczyła, że odstępuje od umowy z 28 grudnia 2007 r ...

w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy, pomniejszoną o rozliczoną kwotę 488 ...

wezwała pozwaną do współdziałania w wykonaniu umowy, wyznaczając jej 10 dniowy termin ...

do jej dalszej realizacji. Powódka wykonała większość z prac dodatkowych uzgodnionych ...

B. spółką z ograniczoną odpowiedzialnością umowę i powierzyła jej wykonanie programu funkcjonalno- użytkowego dla zadania ...

sterowania w K.". Przy jego wykonaniu wykorzystana została dokumentacja projektowa przygotowana przez powódkę na podstawie umowy z 28 grudnia 2007 r ...

Bez tego nie było możliwe wykonanie tak szczegółowego programu funkcjonalno-użytkowego ...

gdyż strony ustaliły ostatecznie termin wykonania dokumentacji projektowej na 30 listopada ...

Zdaniem Sądu Okręgowego, w § 11 umowy strony odmiennie niż wynika to ...

c. uregulowały przesłanki odstąpienia od umowy. Zamawiająca zastrzegła bowiem sobie prawo do odstąpienia od umowy "w terminie 7 dni od ...

się z rozpoczęciem lub realizacją umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy ...

umówionym terminie". Możliwość odstąpienia od umowy w przypadku nieterminowego jej wykonywania ...

pozwalające pozwanej na odstąpienie od umowy w oparciu o § 11, gdyż ...

Okręgowy uznał, że odstąpienie od umowy nie byłoby możliwe na podstawie ...

przysługiwałaby jedynie możliwość odstąpienia od umowy na podstawie art. 644 k ...

Pozwana nie odstąpiła skutecznie od umowy, a zatem nadal pozostaje nią ...

dodatkowych, ale przyznała, że nie wykonała wszystkich prac oznaczonych w aneksie ...

W ocenie Sądu Okręgowego, za wykonanie prac dodatkowych powódka mogła zasadnie ...

należało się jej wynagrodzenie za niewykonane projekty przebudowy oświetlenia ulicznego (kwota ...

były one tożsame z projektami wykonanymi w ramach umowy, a zatem ich realizacja nie ...

za te prace, które rzeczywiście wykonała. Żądanie powódki co do wynagrodzenia ...

Sądu Okręgowego, że powódka nie wykonała dodatkowych prac projektowych na potrzeby ...

000 zł. Skoro powódka nie wykonała prac dodatkowych związanych z przebudową ...

Apelacyjny uznał, że powódka nie wykonała w całości przedmiotu umowy z 28 grudnia 2007 r ...

była tą samą, która została wykonana w grudniu 2009 r. Wobec ...

jednak to, w jakiej części umowa z 28 grudnia 2007 r. została wykonana przez powódkę, a w jakiej części nie została wykonana. Sąd Apelacyjny stwierdził, że doszło ...

pozwana nie odstąpiła skutecznie od umowy. W tych okolicznościach nie ma ...

pierwotnie ustalonego przez strony terminu wykonania umowy oznaczonego na dzień 30 listopada ...

000 zł i powyższe prace wykonała w maju 2008 r., za ...

r. strony podpisały aneks do umowy z 28 grudnia 2007 r ...

w wysokości 343.325 zł. Wykonane przez powódkę projekty sygnalizacji świetlnej ...

p.). Zawarta przez strony ustna umowa co do tego zakresu prac ...

405 k.c. Powódka nie wykonała projektu dodatkowej sygnalizacji świetlnej w ...

wzbogacenia strony pozwanej wartością prac wykonanych przez powoda projektów dodatkowej sygnalizacji ...

brzmieniu obowiązującym w dacie zawarcia umowy przez strony przez ich błędną ...

za nieukończoną dokumentację projektową, a niewykonanie dzieła nastąpiło z przyczyn dotyczących pozwanej, tj. braku należytego współdziałania z powódką; - art. 635 ...

oświadczenie pozwanej o odstąpieniu od umowy 15 listopada 2011 r. było ...

brzmieniu obowiązującym w dacie zawarcia umowy przez strony, w związku z ...

r. pozwana przedstawiła inny sposób wykonania umowy z grudnia 2007 r. dokonując ...

kwotę 228.884 zł wartością wykonanych przez powoda projektów dodatkowej sygnalizacji ...

Okręgowego, że pozwana wykorzystała projekty wykonane przez powódkę na podstawie umowy z 28 grudnia 2007 r ...

powstał powierzony przez nią do wykonania spółce B. program funkcjonalno-użytkowy ...

swoich planach inwestycyjnych projekty rzeczywiście wykonane przez powódkę, mógł mieć znacznie ...

stron nie wiązała ważnie zawarta umowa, a rozliczenie między nimi nastąpiło ...

c. Pozostała dokumentacja projektowa została wykonane na podstawie ważnej i wykonanej przez powódkę umowy. Skoro pozwana zawarła umowę, a wykonane dzieło odebrała, to ma rację ...

ustalenia odnoszące się do treści umowy zawartej przez strony oraz zdarzeń składających się na jej wykonanie lub towarzyszących wykonaniu umowy. Ustalenia te są dostateczną bazą ...

ostatecznie czas strony przesunęły termin wykonania umowy i jakie okoliczności zadecydowały o ...

wiążący. O tym, czy pozwana należycie współdziała przy wykonywaniu umowy, należy wnioskować na podstawie zrelacjonowanych ...

które byty powódce niezbędne do wykonania prac projektowych i uzyskania stosowanych ...

podstawy faktycznej dane świadczą o należytym współdziałaniu pozwanej z wykonującą umowę powódką, jest kwestią kwalifikacji prawnej ...

k.c., z uwzględnieniem charakteru umowy zawartej przez strony, jako - jak przyjęły oba Sądy meriti - umowy o dzieło (art. 627 k ...

organizacyjnych, które to działania opóźniały wykonanie prac projektowych albo je komplikowały ...

podejmowała prac projektowych związanych z wykonaniem umowy, ale zarazem wyjaśniły, iż prace ...

czasie pozwana nie odstąpiła od umowy, nie zarzucała powódce, że ta jej nie wykonała. Charakterystyczne jest zresztą, że pozwana ...

rozpoczęła działanie komisja odbierająca dzieło wykonane przez powódkę i nie zgłosiła ...

złożyła oświadczenie o odstąpieniu od umowy o wykonanie dokumentacji projektowej. Przechodząc do zarzutów ...

roszczeń wywodzonych przez powódkę z umowy, trzeba stwierdzić, że nie budzi ...

odmiennie ustalić przesłanki oraz skutki wykonania prawa odstąpienia (zob. np. wyroki ...

charakterystykę świadczeń spełnianych na podstawie umowy o dzieło, celowe jest ustalenie ...

strony rozwiązań, które możliwie najlepiej zabezpieczą ich interesy w razie naruszenia ...

o swoim zamiarze odstąpienia od umowy, gdyby sposób działania powódki wskazywał na to, że cel umowy nie zostanie osiągnięty. Pozwana tych ...

pomijając nawet to, że od umowy odstąpiła po zakończeniu pracy przez ...

do odebrania od powódki przedmiotu umowy. Ma rację pozwana, że Sąd ...

stwierdzenie, iż zobowiązanie powódki do wykonania projektów po upływie terminu określnego ...

zobowiązanie bezterminowe. W warunkach zawarcia umowy na piśmie, w reżimie zamówień ...

woli go przyjąć, były wyrazem nienależytego współdziałania przez nią przy wykonywaniu umowy. Dopiero w czerwcu 2011 r ...

roszczeniu obejmującym wartość prac projektowych wykonanych na podstawie ustnych ustaleń dokonanych ...

bezpodstawnego wzbogacenia pozwanej o wartość wykonanych przez powódkę projektów dodatkowej sygnalizacji ...

w 2011 r., gdy zawarła umowę z innym jeszcze podmiotem. Nie ...

spełnione poza podstawą z ważnej umowy, na co powoływała się sama ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2019 52 fragmenty

2019-07-19

zawarł z pozwaną Gminą I. umowę, której przedmiotem była przebudowa budynku ...

umowie strony wskazały zlecone do wykonania przez powoda jako wykonawcę prace ...

zobowiązany był zgodnie z treścią umowy do wykonania jej przedmiotu zgodnie z dokumentacją ...

normami oraz do oddania przedmiotu umowy w uzgodnionym terminie, który został ...

się w szczególności do terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy, usunięcia wszelkich wad i usterek ...

autorskiego i inwestorskiego, odebrania przedmiotu umowy po sprawdzeniu należytego wykonania, a także terminowej zapłaty wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace. Powodowi za wykonane prace przyznano w umowie wynagrodzenie ...

w ustalonych w umowie transzach. Umowa przewidywała także kary umowne. Przede ...

w stosunku do końcowego terminu wykonania robót obciążać miała powoda kara ...

natomiast w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od powoda ...

wysokość kar umownych. W § 12 umowy uzgodniono, iż wszelkie jej zmiany ...

zachowania formy pisemnej. Na potrzeby wykonania umowy powód zawarł 4 lutego 2011 r. umowę kredytu obrotowego z P. S ...

nadzoru inwestorskiego wskazywał na konieczność wykonania określonych czynności (prac). Jednak w ...

wezwała go do zmiany sposobu wykonania umowy w terminie 14 dni, tj ...

do wykonywania robót zgodnie z umową pod rygorem odstąpienia od umowy oraz stwierdziła, że w jej ...

iż zgodnie z jego ustaleniami wykonał on roboty dodatkowe, które nie były objęte zakresem umowy, w tym w obrębie części ...

w jaki sposób ma rozliczyć wykonane nadprogramowo prace oraz załączył kosztorys ...

że w umowie nie przewidziano wykonania całej elewacji budynku, zaś wykonanie części nieujętej w umowie kosztowało ...

ponawiając również prośbę o rozliczenie wykonanych robót dodatkowych i zamiennych. Pismem ...

karą umowną za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy. W dniu 8 marca 2013 ...

iż w tym zakresie powód wykonał roboty z opóźnieniem wynoszącym 264 ...

a ponadto stwierdzono usterki w wykonanych pracach i ustalono, że powód ...

podstawą odstąpienia przez pozwaną od umowy. Z uwagi na niezgłoszenie przez ...

pozwana poinformowała go, że od umowy odstępuje. Powód w odpowiedzi zakwestionował ...

w związku z odstąpieniem od umowy z przyczyn leżących po stronie ...

dzień. Powód przedstawił pozwanej kosztorysy wykonanych robót na łączną kwotę 275 ...

tylko w części, ustalając wartość wykonanych robót na kwotę 264 220 ...

umownej, że kara za nieterminowe wykonanie umowy zawartej z Gminą Ińsko wynosi ...

odpowiadającą 4% wartości wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia w części zamówienia ...

powoda o zapłatę wynagrodzenia za wykonanie umowy zasługuje na uwzględnienie w części ...

powództwa powód dokonał przelewu na zabezpieczenie udzielonego mu kredytu obrotowego wierzytelności przysługujących mu na podstawie umowy z 30 listopada 2010 r ...

w którym jest potwierdzone, że umowa przelewu została zawarta. W przypadku ...

a zatem ze zmianą strony umowy w ogólności. Wypada nadmienić, że ...

po stronie wykonawcy po zawarciu umowy. Sąd Najwyższy nie podziela jednak ...

wyłączał możliwość dokonania cesji na zabezpieczenie obejmującej wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane. Celem ograniczenia przewidzianego ...

publicznego poprzez dokonanie zmiany podmiotowej umowy zawartej w trybie i na ...

wobec pozwanej wierzytelności z tytułu umowy zawartej między stronami 30 listopada ...

I Oddział w S. na zabezpieczenie udzielonego mu kredytu obrotowego. Dokumentami ...

przelewu przyszłej wierzytelności z tytułu umowy z 30 listopada 2010 r ...

banku. 2. Zawarta między stronami umowa o roboty budowlane w § 8 ...

cedendo. Natomiast zgodnie z § 12 umowy, wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagały aneksu sporządzonego z zachowaniem ...

Ponadto w § 13 ust. 2 umowa stanowiła, iż w sprawach nieuregulowanych ...

nie stanowią inaczej. 5. Zawarcie umowy przelewu wbrew umownemu zakazowi przeniesienia ...

cedendo w § 8 ust. 4 umowy, a w konsekwencji skutecznym przelewem ...

bowiem wątpliwości dopuszczalność skutecznej zmiany umowy (jej określonych postanowień) poprzez złożenie ...

z Bankiem P. S.A. umowę przelewu wierzytelności wynikających z umowy o roboty budowlane. Sąd Najwyższy ...

jako obejmujące oświadczenia woli stron umowy o roboty budowlane wyrażające wolę ...

zmiany treści § 8 ust. 4 umowy w pierwotnym brzmieniu w zakresie ...

wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia z umowy o roboty budowlane może być ...

może powstać dopiero w chwili wykonania określonego etapu prac, a nie w dacie zawarcia umowy (zob. uchwałę Sądu Najwyższego z ...

niewymagalnej (lecz istniejącej na podstawie umowy), to jednak w niniejszej sprawie ...

skutecznie dokonał cesji wierzytelności z umowy o roboty budowlane wraz z ...

przelewie przez powoda wierzytelności z umowy o roboty budowlane na osobę ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2016 28 fragmentów

2016-01-14 » uchyla zaskarżony wyrok w pkt IV i V (czwartym i piątym) i w tym zakresie przekazuje sprawę Sądowi Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania

tytułem niewypłaconej części wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane. W dniu 25 ...

C. o przetargu nieograniczonym na wykonanie inwestycji pt. "Budowa zaplecza boisk ...

2010 r. Powód złożył ofertę wykonania robót, a w dniu 12 ...

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego umowę o roboty budowlane. Rozpoczęcie realizacji umowy miało nastąpić w dniu 12 ...

83 zł brutto. Odbioru przedmiotu umowy miała dokonać komisja powołana przez ...

pozwanej kary umownej za nieterminowe wykonanie zadania w wysokości 0,2 ...

wodne zwane kurzawką. Powód zlecał wykonanie przyłącza wodociągowo-kanalizacyjnego trzem kolejnym ...

wynagrodzenia kary umownej za nieterminowe wykonanie robót wynoszące 209 dni, od ...

4 799,52 zł jako zabezpieczenia okresu gwarancyjnego. Sąd Okręgowy stwierdził ...

nie miało wpływu na czas wykonania przez powoda umowy. Uznał za pozbawioną jakiekolwiek znaczenia ...

powód zgłosił gotowość do odbioru wykonanych prac w dniu 21 kwietnia ...

17 maja 2011 r. o wykonaniu całości prac i zgłosił je ...

powoda karą umowną za nieterminowe wykonanie zadania za okres od 18 ...

powoda taką karą za nieterminowe wykonanie zadania za okres od dnia ...

Uznał, że opóźnienie w realizacji umowy było zawinione przez powoda. Trudności ...

miesięcy po terminie. Rzeczywistą przyczyną wykonania umowy po terminie była niewłaściwa organizacja ...

wstępnym etapie robót, dążyła do wykonania umowy, a jej przedmiot ostatecznie został ...

zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane lub gdy kara umowna jest ...

zastrzeżenie kary umownej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania nie zwalnia dłużnika z ...

wtedy, gdy wierzyciel na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania nie poniósł w ogóle ...

po zmniejszeniu jej z powodu wykonania zobowiązania w znacznej części, nadal ...

W niniejszej sprawie zobowiązanie zostało wykonane w całości. Mimo to Sąd ...

godzenia się na krótki termin wykonania obiektu proponowany przez inwestora i ...

wysokość kary umownej w wypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. W praktyce prowadzi to ...

naruszenia faktycznej równości stron zawieranej umowy. W sytuacji więc, gdy umowa o roboty budowlane, zawarta w ...

zamówienia publicznego, została w całości wykonana, sąd, oceniając, czy zastrzeżona w ...

należnego wykonawcy, oraz ocenić, czy wykonanie zobowiązania w umówionym terminie było ...

wpływu warunków gruntowych na czas wykonania umowy. Również ten zarzut jest trafny ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2015 47 fragmentów

2015-01-14 » uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi Apelacyjnemu

że powodowie złożyli ofertę na wykonanie zadania pod nazwą "budowa budynku ...

r. pozwany zawarł z powodami umowę na wykonanie robót budowlanych. Strony ustaliły łączne wynagrodzenie za wykonanie robót na kwotę 2.678 ...

brutto. Jednocześnie, wykonawca zobowiązany był wykonać, na dodatkowe zamówienie zamawiającego, dodatkowe ...

wystąpi w toku realizacji przedmiotu umowy, a których zakres nie przekracza ...

kosztorysu powykonawczego, protokołu odbioru, odrębnej umowy i faktury. W trakcie realizacji umowy, dwukrotnie miały miejsce zamówienia na roboty dodatkowe, przy czym umowy te poprzedzone były protokołem konieczności o wykonanie robót niezbędnych do należytego wykonania zamówienia i dokonaniem stosownych uzgodnień ...

faktury końcowej po dostarczeniu kosztorysów wykonanych robót i ich weryfikacji przez ...

kosztorysów powykonawczych. Powodowie, za roboty wykonane na rzecz pozwanego, wystawili łącznie ...

należnego im wynagrodzenia kosztorysowego za wykonanie robót budowlanych. Pozwany odmówił zapłaty ...

przeważającej części. Stwierdził, że wszystkie wykonane roboty należy uznać za niezbędne ...

niezapłaconą część wynagrodzenia kosztorysowego za wykonane roboty budowlane wraz z ustawowymi ...

quem wskazał, że strony zawarły umowę o roboty budowlane w trybie ...

ustawy Prawo zamówień publicznych i umowa ta w § 13 pkt 2 przewidywała możliwość wykonania robót dodatkowych, których konieczność - potwierdzona ...

wystąpi w toku realizacji przedmiotu umowy, a których zakres nie przekroczy ...

z ustaleniami, wykonawca powinien był wykonać te prace, na dodatkowe zamówienie ...

kosztorysu powykonawczego, protokołu odbioru, odrębnej umowy i faktury. W trakcie realizacji umowy dwukrotnie miały miejsce zamówienia na ...

jakim trybie może dojść do wykonania robót dodatkowych i jakie należy ...

Sąd odwoławczy wskazał, że powodowie wykonali wprawdzie roboty o charakterze prac ...

których jednak nie zostały zawarte umowy w formie pisemnej, ponadto nie ...

zgody zamawiającej strony na ich wykonanie. Nadto, powodowie żądając zapłaty za ...

140 Prawa zamówień publicznych, skoro umowa pisemna na wykonanie robót dodatkowych w ogóle nie ...

wzbogaceniu do roszczeń wykonawców, którzy wykonali prace dodatkowe w ramach zamówień publicznych, bez ważnie zawartej umowy, to jednak przepisy te, powinno ...

nie uzyskali zgody inwestora na wykonanie prac dodatkowych, zamiennych czy uzupełniających ...

nie ma zaś znaczenia, że wykonane przez powodów prace ujęto w ...

ustawy - Prawo zamówień publicznych, zawarli umowę o roboty budowlane, w której ...

warunkach może dojść do zawarcia umowy o wykonanie robót dodatkowych, co więcej, powodowie zawarli dwie takie umowy i na ich podstawie otrzymali ...

taką wiedzę i doświadczenie powodowie wykonali część robót, nie spełniając warunków wynikających z umowy, a nawet nie uzgadniając z pozwanym zakresu wykonania tych prac, nie dając stronie ...

oceny, czy akceptuje ona ich wykonanie, czy mają one charakter konieczny ...

sprawy wynika, że powodowie warunkowali wykonanie robót ich kosztorysowym rozliczeniem, a ...

co najmniej zamanifestowali związek między wykonaniem tych robót a ich kosztorysowym ...

powodowie działali w przeświadczeniu, że wykonali prace konieczne w ramach zobowiązania do wykonania inwestycji, stanowiącej przedmiot umowy z dnia 17 września 2010 ...

k.c. stanowi, że przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje ...

oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z ...

1 k.c. dłużnik powinien wykonać zobowiązanie zgodnie z jego treścią ...

powinien postępować dłużnik, aby właściwie wykonać zobowiązanie. Niewątpliwie, zaniechanie dostosowania się ...

tych kryteriów, może wywołać konsekwencje nienależytego wykonania bądź niewykonania zobowiązania. Z kolei, przepis art ...

c. wskazuje elementy przedmiotowo istotne umowy o roboty budowalne. Obowiązkiem wykonawcy ...

oddanie przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i zasadami ...

obowiązki wykonawcy, to w szczególności: wykonanie obiektu zgodnie z umową i normami prawa budowlanego, zabezpieczenie placu budowy oraz oddanie zdatnego ...

eksponują w skardze kasacyjnej obowiązek wykonania zobowiązania przez dłużnika - poza jego ...

354 § 1 k.c. oraz wykonanie obiektu budowalnego zgodnie z zasadami ...

zakres szerszego pojęcia, a mianowicie wykonania zobowiązań. Zgodzić się należy ze ...

Należy jednak zauważyć, że o nienależytym wykonaniu bądź niewykonaniu zobowiązania umownego, gdyż taki stosunek ...

że obowiązki dłużnika związane z wykonaniem zobowiązania nie stanowią źródła powstania kolejnego stosunku umownego. Wykonanie określonej umowy ściśle związane jest z przedmiotem ...

świadczenie zgodnie z treścią zawartej umowy, mając na względzie także cel ...

technicznej. Należy oddzielić bowiem sferę wykonania zobowiązania, od sfery jego powstania ...

strony przewidziały, w treści zawartej umowy o roboty budowlane, procedurę zamówienia ...

oparciu o postanowienia łączącej strony umowy o roboty budowlane. Wyłączenie kondykcji ...