podstaw do skutecznego odstąpienia od umowy z dnia 16 czerwca 2008 ...
podmiotu trzeciego lub rozwiązania tej umowy oraz że nie istnieje podstawa ...
rażącym narusza prawo i postanowienia umowy z dnia 16 czerwca 2008 ...
spółka nie odstąpiła skutecznie od umowy z dnia 16 czerwca 2008 ...
w zakresie, w jakim ta umowa została wykonana i że pozwana spółka nie ...
2008 r. z pozwaną spółką umowę na Kontrakt nr (...) "Przebudowa Ujęcia ...
Zamówienia Publicznego (SIWZ) treść tej umowy regulowały Warunki Kontraktowe dla Urządzeń ...
Kontraktu wynikało, że odstąpienie od umowy przez zamawiającego mogło nastąpić w ...
zakresie uzgodnień co do szczegółów wykonania robót. W dniu 31 maja ...
Stacji Uzdatniania Wody sieci uznał wykonane przez powoda elementy sieci za ...
r. pozwana spółka odstąpiła od umowy, powołując się na: niezakończenie przez ...
który spełniałby wymogi kontraktu i wykonania wymiany posadzki w jednym z ...
wyznaczonego terminu do zmiany sposobu wykonania, tj. na podstawie art. 636 ...
się nieskuteczne, to zamawiający rozwiązuje umowę z winy wykonawcy na podstawie ...
brak usunięcia uchybienia polegającego na wykonaniu posadzek w sposób sprzeczny z ...
zakres rzeczowy robót objętych przedmiotem umowy, która przewidywała remont posadzki. Według ...
rażąco naruszyła prawo i postanowienia umowy stron. W zakresie żądania ustalenia ...
podstaw do skutecznego odstąpienia od umowy stron lub jej rozwiązania, spór ...
sprowadzał się do oceny prawidłowości wykonania przez powoda posadzki w hali ...
substancji oraz przyczyn opóźnienia w wykonaniu umowy przez powoda. W oświadczeniu z ...
na wadliwe i sprzeczne z umową wykonanie robót (tj. przesłankę określoną w ...
Ogólnych). Odnośnie do odstąpienia od umowy na podstawie art. 635 k ...
Okręgowy wskazał, że odstąpienie od umowy na tej podstawie, inaczej niż ...
których wykonawca opóźnia się z wykonaniem robót. Oznacza to, że możliwe ...
na właściwość zobowiązania albo cel umowy wiadomy dłużnikowi. W przeciwnym razie ...
Okręgowego, świadczenie wykonawcy wynikające z umowy o roboty budowlane jest podzielne ...
jeszcze niespełnionej. Jedynie wtedy, gdyby wykonanie częściowe nie miało dla niego ...
z twierdzeniami powoda opóźnienie w wykonaniu robót było następstwem okoliczności zawinionych ...
pozwaną spółkę, to odstąpienie od umowy na podstawie art. 635 k ...
może w każdej chwili od umowy odstąpić, płacąc umówione wynagrodzenie, odliczając ...
przyjmujący zamówienie oszczędził z powodu niewykonania dzieła. W konsekwencji wykonawca zachowuje ...
w takim wypadku odstąpienie od umowy wywołuje skutek jedynie ex nunc ...
przyjmujący zamówienie zaoszczędził nie kontynuując umowy, to należy przyjąć, że niweczący ...
odstąpienia został powiązany jedynie z niewykonaną częścią zobowiązania. Celem odstąpienia jest ...
odstąpienie przez pozwaną spółkę od umowy stron nastąpiło na podstawie art ...
istniały przesłanki do odstąpienia od umowy na podstawie art. 636 k ...
budowlany wadliwie lub sprzecznie z umową. Rozważania w tym zakresie sprowadzały ...
i proponowanego przez niego sposobu wykonania posadzek w hali pomp. Odnosząc ...
roboty wadliwie lub sprzecznie z umową. Swoje stanowisko Sąd ten oparł ...
za nieuzasadnione. Zobowiązanie gwaranta z umowy gwarancji ubezpieczeniowej nie jest bowiem ...
stopniu narusza prawo i postanowienia umowy stron, odstępując od niej i ...
miała podstaw do odstąpienia od umowy stron lub do jej rozwiązania ...
odstąpienie przez tę pozwaną od umowy stron nie było zasadne w ...
częściowo, a mianowicie co do wykonanej już części umowy. Nie można więc zasadnie twierdzić ...
dotyczyło wyłącznie dopuszczalności odstąpienia od umowy (co do zasady), ponieważ jego ...
przez pozwaną spółkę odstąpienie od umowy wywołało skutek tylko ex nunc ...
przez niego z pozwaną spółką umowy o roboty budowlane i tym ...
odstąpienie przez pozwaną spółkę od umowy stron. W tej sytuacji pojawiła ...
odstąpić od zawartej między stronami umowy o roboty budowlane w całości ...
skarżącą oświadczenia o odstąpieniu od umowy z dnia 16 czerwca 2008 ...
istnienia podstawy do odstąpienia od umowy na mocy art. 635 k ...
oraz wadliwego lub sprzecznego z umową wykonywania robót budowlanych przez powoda ...
istnienia podstawy do odstąpienia od umowy na mocy art. 636 § 1 ...
z powyższych podstaw odstąpienia od umowy, to zauważył, że z formalnoprawnego ...
spółka niewątpliwie mogła odstąpić od umowy stron z powołaniem się na ...
wykonawcy skarżąca mogłaby odstąpić od umowy w całości, czyli ze skutkiem ...
przysługiwać uprawnienie do odstąpienia od umowy, nie należy wyprowadzać wniosku, że ...
skarżącą z możliwości odstąpienia od umowy, rozumianego jako prawo podmiotowe o ...
świadczenie powoda niewątpliwie było już wykonane w bardzo znacznej części. Poza ...
budowlanych, składających się na przedmiot umowy stron, spór stron dotyczył w ...
nieznacznego zakresu robót, a mianowicie wykonania posadzek w niektórych pomieszczeniach i ...
kilku tysięcy złotych. Chodziło o wykonanie elementów, które pod względem przedmiotowym ...
potraktowanie powyższych podstaw odstąpienia od umowy. Dlatego skorzystanie przez pozwaną spółkę ...
jej uprawnienia do odstąpienia od umowy na podstawie art. 635 k ...
załatwiona choćby przez skorzystanie z wykonania zastępczego lub przez obniżenie wynagrodzenia ...
lub gwarancji z tytułu wad wykonanych robót. Rozwiązanie takie było zresztą ...
przez pozwaną spółkę kwestii, dotyczącej wykonania posadzek, która miała charakter zdecydowanie ...
doręczenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy nastąpiło w następnym dniu, kiedy ...
skorzystania przez pozwaną spółkę od umowy były kwestie natury finansowej albowiem ...
zasady rozliczania z powodem za wykonane przez niego roboty, a mianowicie ...
spełnienia przesłanek do odstąpienia od umowy z uwagi na wadliwe wykonanie umowy (art. 636 § 1 k.c ...
że doszło do odstąpienia od umowy ex tunc, pomimo iż świadczenie ...
k.c. przez błędną wykładnię umowy stron odnośnie skutków odstąpienia od umowy; art. 635 k.c. w ...
że doszło do odstąpienia od umowy w całości. Sąd Najwyższy zważył ...
nie tylko dopuszczalności odstąpienia od umowy o roboty budowlane ale także ...
się przesłanek do odstąpienia od umowy z uwagi na treść art ...
odstąpienia przez zamawiającego od całości umowy z dnia 16 czerwca 2008 ...
z konstrukcją częściowego odstąpienia od umowy o roboty budowlane. Kwestia ta ...
spełnienia przesłanek do odstąpienia od umowy na podstawie art. 636 § 1 ...
jako przesłanki do odstąpienia od umowy na podstawie art. 636 § 1 ...
iż świadczenie wykonawcy wynikające z umowy o roboty budowlane jest podzielne ...
umowie przewidziały, że przedmiotem konkretnej umowy o roboty budowlane jest nie ...
przy bardziej skomplikowanych obiektach. Oprócz umowy inwestora z generalnym wykonawcą, której ...
jest cały obiekt, pojawiają się umowy dotyczące wykonania robót odnoszących się tylko do ...
wyodrębnionych jego części. Świadczenie z umowy o roboty budowlane może zatem ...
całość. To, że świadczenie z umowy o roboty budowlane może być ...
obowiązek na żądanie wykonawcy przejmować wykonane roboty częściowo, w miarę ich ...
wyraźnie zakłada, że tylko postanowienie umowy o roboty budowlane może w ...
przyjąć, że świadczenie wykonawcy z umowy o roboty budowlane jest podzielne ...
natomiast nie wyklucza to częściowego wykonania świadczenia i rozliczenia się stron ...
k.c. przesłanek odstąpienia od umowy Sąd Apelacyjny pominął też trafne ...
uprawienie zamawiającego do odstąpienia od umowy jest niezależne od przyczyny tego ...
opóźnienia, zatem może on od umowy odstąpić także wówczas, gdy opóźnienie ...
z powodu braku potrzebnego do wykonania dzieła współdziałania zamawiającego, to nie ...
prawo zamawiającego do odstąpienia od umowy (zob. nie publ. wyroki Sądu ...
bezskuteczności oświadczenia o odstąpieniu od umowy opartego na treści art. 635 ...
nadużycia prawa podmiotowego przez stronę umowy o roboty budowlane, która korzysta ...
przysługującego uprawnienia do odstąpienia od umowy. W judykaturze podkreśla się, że ...
że doszło do odstąpienia od umowy w całości był nieuprawniony już ...
żądanie ustalenia nieskuteczności odstąpienia od umowy. jw ...
2010 r. strony zawarły ramową umowę sprzedaży praw majątkowych wynikających ze ...
2010 r. strony zawarły również umowę sprzedaży energii elektrycznej wytwarzanej w ...
prognozowanej i określonej w zgłoszeniu umowy sprzedaży energii oraz do zgłaszania ...
innych podmiotów. Strony zastrzegły, że umowa wchodziła w życie z dniem ...
pozwana miała prawo do wypowiedzenia umowy z zachowaniem miesięcznego terminu w ...
A.G. jako kredytodawcami pierwotnymi, umowę kredytu na kwoty do 182 ...
zawarła z Bankiem S.A. umowę cesji bezwarunkowego przeniesienia istniejących praw ...
stroną i/lub beneficjentem), tytułem zabezpieczenia zobowiązań kredytowych strony powodowej. W ...
wystąpieniem przypadku naruszenia (w rozumieniu umowy kredytowej) i wystosowaniem powiadomienia o ...
bank. Przed zaistnieniem przypadku naruszenia umowy kredytu zapłata wszelkich kwot płatnych ...
ubezpieczeń), następować miała, zgodnie z umową kredytową, na rachunek wskazany przez ...
egzekucji, bank miał prawo dochodzić wykonania całości lub części praw przysługujących ...
uzna za stosowny. O zawarciu umowy cesji została powiadomiona strona pozwana ...
pozwaną, że dokonała w drodze zabezpieczenia obciążenia i cesji wszystkich przysługujących ...
z tytułu i udziału w umowach odbioru na rzecz banku. Decyzją ...
że ze względu na rozwiązanie umowy z dnia 12 kwietnia 2010 ...
MW), rozwiązuje ze skutkiem natychmiastowym umowę również w części nieobjętej koncesją ...
W konsekwencji wskazała, że rozwiązanie umowy ramowej z dnia 12 kwietnia ...
r. (tj. z dniem rozwiązania umowy dotyczącej sprzedaży energii elektrycznej). W ...
piśmie tym jako przyczynę rozwiązania umowy dotyczącej sprzedaży praw majątkowych wynikających ...
i traktuje je jako naruszenie umowy ramowej sprzedaży praw majątkowych wynikających ...
w kwestii bezskuteczności wypowiedzenia ramowej umowy sprzedaży praw majątkowych, stwierdziła, że ...
in., że częściowe rozwiązanie ramowej umowy sprzedaży praw majątkowych wynikających ze ...
strona pozwana nie wypowiedziała częściowo umowy, a kwotą, którą strona powodowa ...
następca prawny Banku S.A.) umowę cesji zwrotnej na czas określony ...
W takim przypadku: cesja na zabezpieczenie nastąpi na warunkach i zasadach ...
określonych w umowie cesji na zabezpieczenie; prawa staną się istniejącymi prawami ...
zawartą w umowie cesji na zabezpieczenie, oraz dokument będzie nadal jednym ...
zawartą w umowie cesji na zabezpieczenie. W piśmie z dnia 21 ...
prawa oraz wierzytelności wynikających z umowy sprzedaży praw majątkowych ze świadectw ...
zobowiązaniowego mającego wynikać z ramowej umowy sprzedaży praw majątkowych ze świadectw ...
zamówień publicznych, wyjaśnił, że ramowa umowa sprzedaży praw majątkowych wynikających ze ...
tego nie można przyjąć, aby umowy wykonawcze były częścią jednego świadczenia ...
Z tego względu, jeśli przedmiotowa umowa ramowa zobowiązuje do zawierania umów ...
więc podstaw do przyjęcia, żeby umowa ramowa sprzedaży praw majątkowych ze ...
pierwszej instancji zwrócił uwagę, że umowy o zamówienia publiczne zawarte z ...
2 tej ustawy). Nawet gdyby umowy wykonawcze były zawarte z pominięciem ...
o ustalenie bezskuteczności wypowiedzenia ramowej umowy sprzedaży praw majątkowych ze świadectw ...
nie miała miejsca. Zresztą z umowy cesji wprost wynikało, że strona ...
egzekucji. W związku z tym umowa cesji zwrotnej z dnia 21 ...
warunków wystąpienia skutku cesji na zabezpieczenie nie wystąpił. W tej sytuacji ...
złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu tej umowy aż do prawomocnego rozstrzygnięcia sporu ...
pozwem strona pozwana nie wykonywała umowy, zaś przedstawione przez stronę powodową ...
którą strona powodowa uzyskałaby, gdyby umowa była wykonywa przez stronę pozwaną ...
majątku, gdyby strona pozwana wykonywała umowę. Sąd Okręgowy zwrócił też uwagę ...
że zgodnie z postanowieniami ramowej umowy z dnia 12 kwietnia 2010 ...
został poddany pod rozstrzygnięcie sądu umowa powinna być wykonywana przynajmniej do ...
o ustalenie bezskuteczności wypowiedzenia tej umowy doprowadził do przerwy biegu przedawnienia ...
czy na dzień zawarcia spornej umowy była znana wartość transakcji pozasesyjnych ...
unijnych. Jednak nawet gdyby sporna umowa podlegała przepisom tej ustawy, to ...
co oznacza, że tego rodzaju umowy i tak byłyby ważne oraz ...
interesem publicznym wskazując, że sporna umowa była już przez kilka lat ...
o ustalenie bezskuteczności wypowiedzenia tej umowy, zaś podjęcie przez stronę pozwaną ...
o ustalenie bezskuteczności wypowiedzenia ramowej umowy sprzedaży praw majątkowych ze świadectw ...
o ustalenie bezskuteczności wypowiedzenia spornej umowy. Natomiast w niniejszej sprawie o ...
warunki przelewu wierzytelności z ramowej umowy sprzedaży praw majątkowych wynikających ze ...
uzyskałaby, gdyby pozwana spółka wykonywała umowę zgodnie z jej treścią i ...
umowie, stąd przy założeniu, że umowa byłaby wykonywana przez strony zgodnie ...
o naprawienie szkody wynikającej z niewykonania tej umowy; art. 65 § 2 k.c ...
przy ustalaniu zgodnego zamiaru stron umowy, pominąć późniejsze zachowanie jej stron ...
o sposobie rozumienia przez strony umowy podlegającej wykładni. Sąd Najwyższy zważył ...
być ustalenie treści i celu umowy oraz kreowanego nią stosunku prawnego ...
złożeniu oświadczenia oraz sposób wykonywania umowy (zob. wyrok Sądu Najwyższego z ...
przypadku naruszenia przez stronę powodową umowy kredytowej oraz zawiadomieniu przez Bank ...
pkt 2.1.3). Według umowy kredytowej z dnia 20 grudnia ...
2). Przed zaistnieniem przypadku naruszenia umowy kredytowej, w powyższym rozumieniu, zapłata ...
ubezpieczeń), następować miała zgodnie z umową kredytową, na rachunek wskazany przez ...
egzekucji, bank miał prawo dochodzić wykonania całości lub części praw przysługujących ...
za stosowny (pkt 7.3 umowy cesji). Na kanwie ustaleń faktycznych ...
W takim przypadku: cesja na zabezpieczenie nastąpi na warunkach i zasadach ...
określonych w umowie cesji na zabezpieczenie; prawa staną się istniejącymi prawami ...
zawartą w umowie cesji na zabezpieczenie, oraz dokument będzie nadal jednym ...
zawartą w umowie cesji na zabezpieczenie. II. Naprawienie szkody obejmuje straty ...
art. 8 ust. 1 ramowej umowy sprzedaży praw majątkowych ze świadectw ...
i środków prawnych wynikających z umowy oraz przepisów powszechnie obowiązującego prawa ...
art. 8 ust. 1 ramowej umowy sprzedaży praw majątkowych ze świadectw ...
strony pozwanej o rozwiązaniu ramowej umowy sprzedaży praw majątkowych ze świadectw ...
zawarcie przez producenta energii elektrycznej umowy w przedmiocie praw majątkowych ze ...
z którym nie zawarł on umowy sprzedaży energii wytworzonej w odnawialnym ...
w zakresie obrotu energią elektryczną, umowy sprzedaży energii elektrycznej wytwarzanej w ...
skutku w postaci rozwiązania ramowej umowy sprzedaży praw majątkowych ze świadectw ...
skuteczności dopiero z chwilą rozwiązania umowy sprzedaży energii. Regulacja świadectw pochodzenia ...
w chwili zawarcia spornej ramowej umowy świadectwo pochodzenia stanowi potwierdzenie wytworzenia ...
pochodzenia, których zbycie na podstawie umowy z przedsiębiorcą energetycznym lub na ...
długoterminowej (na 15 lat) ramowej umowy sprzedaży praw majątkowych wynikających świadectw ...
waloryzacji w kolejnych latach obowiązywania umowy, a także zastrzegły wyłączność sprzedaży ...
art. 6 ust. 1 ramowej umowy k. 50/2) nie odbiegała ...
wobec wypowiedzenia przez nią tej umowy, strona powodowa zbywała prawa majątkowe ...
nimi sporu na tle wykonywania umowy ramowej, nie są zwolnione z ...
sytuacji, że mogłaby ona wypowiedzieć umowę w dowolnym momencie w okresie ...
byłoby to wbrew istocie związania umową długoterminową zawieraną przez profesjonalnych uczestników ...
gdyby strona powodowa odmówiła realizacji umowy. Nie ulega więc wątpliwości, że ...
po stronie pozwanej z powodu niewykonania umowy przez stronę powodową. Wobec tego ...
art. 8 ust. 1 ramowej umowy sprzedaży praw majątkowych ze świadectw ...
art. 8 ust. 1 ramowej umowy, mogą być identyfikowane jako element ...
giełdzie towarowej, w związku z niewykonaniem tej umowy przez stronę pozwaną, nie może ...
art. 16 ust. 3 ramowej umowy z jej art. 8 ust ...
art. 8 ust. 1 ramowej umowy od wyboru strony powodowej zależało ...
przysługujących im na podstawie niniejszej umowy lub na podstawie powszechnie obowiązującego ...
k.c. Jest to typ umowy nienazwanej, do której ma zastosowanie ...
art. 389 § 1 k.c. umowa, przez którą jedna ze stron ...
wykraczają poza elementy kreujące przedwstępną umowę. Przede wszystkim określa świadczenia stron ...
jednoznacznie określa termin jej obowiązywania. Umowa ta ma więc o wiele ...
o świadczenie pieniężne) z tytułu niewykonania umowy, względnie takiego skutku nie spowodowało ...
ustalenie bezskuteczności jednostronnego rozwiązania ramowej umowy nie doprowadziło do przerwy biegu ...
zmierzało do potwierdzenia obowiązywania tej umowy, a zatem nie tylko w ...
roszczenia odszkodowawczego w związku z niewykonaniem umowy przez stronę pozwaną. Jeśli zatem ...
dla obu roszczeń przesłanka obowiązywania umowy miała podstawowe i wyjściowe znaczenie ...
obydwu roszczeń potwierdzenia obowiązywania ramowej umowy, w ramach roszczenia o ustalenie ...
za okres dziewięciu miesięcy obowiązywania umowy. Sąd Okręgowy we Wrocławiu wyrokiem ...
2014 r. powodowe spółki zawarły umowę powołującą konsorcjum, którego liderem została ...
o udzielenie zamówienia, (jako wykonawcami) umowę GDDKIA O/WR [...], której przedmiotem ...
ofercie wykonawcy. Uzgodniono, ze realizacja umowy w zakresie bieżącego utrzymania dróg ...
przez zamawiającego. Wartość prac objętych umową określono - zgodnie z ofertą wykonawcy ...
prac, jakie będą niezbędne dla wykonania przedmiotu umowy a wykonawca miał obowiązek zmniejszyć ...
niż do dnia podpisania kolejnej umowy z nowym wykonawcą wyłonionym po ...
pod nazwą B. w Z. umowę podwykonawczą, na podstawie której przejął ...
Zamawiający został zawiadomiony o zawarciu umowy podwykonawczej. Od 1 stycznia 2016 ...
wszystkich miesięcy w czasie obowiązywania umowy. Wstrzymanie usług patrolowych na okres ...
mogło być zatem poczytywane za nienależyte wykonanie umowy i musiało skutkować oddaleniem żądania ...
dniu 1 września 2014 r. umowa nr [...] przewidywała możliwość dokonywania przez ...
6 ust.1 i 3 umowy, uwzględniającej dyrektywy wynikające z art ...
zgodny zamiar stron i cel umowy, a nie kierować się jej ...
k.c.). Zawarta przez strony umowa miała na celu zapewnienie bieżącego ...
systematycznego patrolowania w okresie obowiązywania umowy. Na takim założeniu została oparta ...
dróg - w trzyletnim okresie obowiązywania umowy - w sposób niczym nie skrępowany ...
6 ust. 1 i 3 umowy oraz sposób określenia wynagrodzenia ryczałtowego ...
nie za cały okres obowiązywania umowy). Konstatacja ta nie uwzględnia jednak ...
Nie ulega jednak wątpliwości, że należyte wykonanie tej usługi wymagało utrzymania w ...
Przyjęta przez Sąd Apelacyjny wykładnia umowy abstrahuje od tej oczywistej zależności ...
jednak, według stanowiska Sądu Apelacyjnego, umowa zawarta przez strony określała jedynie ...
tym pytanie, czy takie ukształtowanie umowy nie wykracza poza zakres swobody ...
na tle interpretacji stosownych postanowień umowy należy dokonać ich wykładni contra ...
o. w P. - jako beneficjentem - umowę o dofinansowanie projektu "Język (nie ...
tą samą kwotę. Zgodnie z umową, wydatkami kwalifikowalnymi beneficjenta miały być ...
z realizacji projektu oraz do zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy na kwotę nie mniejszą niż ...
wdrażającą sprawozdania końcowego. Stosownie do umowy, jeżeli na podstawie wniosków o ...
dostępnych środków prawnych, w szczególności zabezpieczenia. Beneficjent wystawił w dniu 5 ...
skarbowej. Beneficjent otrzymał całość przewidzianego umową dofinansowania. Pismem 8 kwietnia 2008 ...
dyrektora było wadliwe, ponieważ natychmiastowe wykonanie zamówienia, o którym mowa w ...
towaru, wreszcie zawarciu z nim umowy z ceną wyższą niż w ...
postępowanie pozwanych, sprzeczne z postanowieniami umowy i ustawy Prawo zamówień publicznych ...
że powód w związku z nienależytym wykonaniem był uprawniony do wypełnienia weksla ...
uchybień uzasadniało, zgodnie z § 7 umowy, żądanie zwrotu części dofinansowania wykorzystanego ...
skutkujące uznaniem, iż doszło do nienależytego wykonania umowy zawartej pomiędzy stronami i ta ...
dofinansowanie i zawarto z nią umowę o dofinansowanie. Powoływane przez skarżących ...
etapu drugiego, którym jest zawarcie umowy, określającej warunki dofinansowania projektu (art ...
i 3 ustawy). Wybór formy umowy stanowi sięgnięcie przez ustawodawcę po ...
poważnie ograniczona przez wprowadzenie wzoru umowy o dofinansowanie (art. 28 ustawy ...
uwagi na to, że treść umowy określał akt prawny, a nie ...
in. co do wyboru sposobu zabezpieczenia roszczeń instytucji wdrażającej, umowie przypisać ...
wniosku o przekazaniu spraw zwrotu nienależycie pobranego lub wykorzystanego dofinansowania do ...
właściwą dla roszczeń wynikających z umowy o dofinansowanie, która łączyła powoda ...
asystenta projektu w sytuacji, kiedy umowa o dofinansowanie projektu zawarta została ...
uzyskanie dofinansowania gwarantowało dopiero zawarcie umowy, a skoro dofinansowanie miało pokryć ...
nie wynika, by spóźnione podpisanie umowy było spowodowane przez beneficjenta. Wobec ...
treści stosunku prawnego łączącego strony. Umowa o dofinansowanie projektu dotyczyła pokrycia ...
niekwalifikowalnych słusznie uznane zostało za nienależyte wykonanie umowy, wobec czego nie można w ...
wypełnienia weksla także w wypadku nienależytego wykonania umowy, a więc w sytuacji odmiennej ...
przebiegała w pełni zgodnie z umową. Ponieważ jednak oświadczenie wekslowe podlega ...
z odsetkami ustawowymi na podstawie umowy przelewu zawartej z H. S ...
im jako wykonawcom na podstawie umowy wykonawczej z dnia 13 września ...
wynagrodzenia przysługującego upadłej na podstawie umowy wykonawczej z dnia 13 września ...
płatnością i częściowego odstąpienia od umowy. Sąd pierwszej instancji - Okręgowy w ...
A. w Z. (dalej - "A.") umowę konsorcjum w celu przygotowania i ...
oferty oraz w celu wspólnego wykonania robót będących przedmiotem zamówienia pod ...
wynagrodzenie przysługujące konsorcjum na podstawie umowy z zamawiającym miało zostać podzielone ...
2010 r. doszło do zawarcia umowy (dalej - "umowa wykonawcza"). Termin realizacji został ustalony ...
koszty związane z realizacją przedmiotu umowy wynikające ze specyfikacji istotnych warunków ...
a niezbędne do osiągnięcia celu umowy. Na przedmiot zamówienia składało się ...
A. w W. (dalej - "Bank") umowę o przelew wierzytelności z określonych ...
w niej kontraktów w celu zabezpieczenia wierzytelności pieniężnych Banku, wynikających z ...
2 grudnia 2010 r. Do umowy przelewu zostały zawarte trzy aneksy ...
protokół odbioru końcowego prac objętych umową wykonawczą, w związku z czym ...
na podstawie protokołu odbioru końcowego wykonanych prac, dostaw i usług z ...
i asystę techniczną wynikającą z umowy. W odpowiedzi pozwana wyraziła obawę ...
r. pod rygorem odstąpienia od umowy w części dotyczącej zapewnienia opieki ...
i D. oraz brak realizacji umowy we wskazanym zakresie, pozwana wstrzymała ...
że D. wystawił fakturę za wykonanie swojej części umowy. Natomiast H. w piśmie z ...
podstawie aneksu nr 2 do umowy cesji z dnia 25 listopada ...
wierzytelności z tytułu wynagrodzenia z umowy wykonawczej nie została poinformowana przez ...
wynagrodzenia, przysługującego wykonawcom na podstawie umowy wykonawczej w wysokości 10 992 ...
co uprawnia do odstąpienia od umowy w tej części. W kontekście ...
marca 2013 r. pozwana zawarła umowę z konsorcjum B. Sp. z ...
o. i D. D. K. Umowa została zawarta na czas oznaczony ...
oświadczenie o częściowym odstąpieniu od umowy z dnia 13 lipca 2010 ...
po drugie, czy na mocy umowy przelewu z dnia 25 listopada ...
Banku została scedowana wynikająca z umowy wykonawczej należność w wysokości netto ...
Okręgowego, pozwana mogła odstąpić od umowy w części dotyczącej zapewnienia świadczeń ...
i gwarancyjnych w stosunku do wykonanych systemów. Sąd zaznaczył zarazem, że ...
było twierdzić, że ten zakres umowy miał charakter akcesoryjny do "części ...
ze skutecznym częściowym odstąpieniem od umowy wykonawcy nie przysługiwało wynagrodzenie w ...
innym podmiotom usług, od których wykonania uchyliło się konsorcjum. W odniesieniu ...
zagadnień, Sąd Okręgowy uznał, że umową przelewu objęta została jedynie konkretnie ...
47 793 000 zł, ponieważ umowa jest w tym zakresie jednoznaczna ...
zwłaszcza, że jedną ze stron umowy był Bank. W związku z ...
odmiennego co do istotnych postanowień umowy od tekstu pisemnego, godziłoby w ...
W fakturze tej zgodnie z umową przelewu wskazano konkretny numer rachunku ...
będzie uprawniona do odstąpienia od umowy w tej części, a jednocześnie ...
art. 491 k.c. od umowy w części dotyczącej zapewnienia opieki ...
zatem przyczyną niewykonywania tej części umowy rzeczywiście był brak środków po ...
wynagrodzenia, a następnie odstąpienie od umowy co do świadczenia odpowiadającego tej ...
określone jako wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy, o tyle dopiero po ogłoszeniu ...
zobowiązań konsorcjum, mających wynikać z umowy wykonawczej z dnia 13 września ...
w całości Bankowi zgodnie z umową przelewu. Z tej właśnie przyczyny ...
tym samym czasie koncepcja, że umowa cesji obejmowała jedynie należność główną ...
uzasadniać, że po odstąpieniu od umowy częściowo przestało być ono należne ...
świadczenia z tytułu wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy wykonawczej bezpośrednio na rzecz D ...
faktury wystawionej zgodnie z tą umową i na wskazany w niej ...
się na częściowe odstąpienie od umowy wykonawczej, ani do wypłaty części ...
że strony kwestionowały to, czy umowa przelewu rzeczywiście została zawarta w ...
ma być uwzględniona skuteczność takiej umowy w postępowaniu upadłościowym. Zagadnienie to ...
ustawy dotyczące zastawu i wierzytelności zabezpieczonych zastawem. Idąc tym torem, nawet ...
zgodnie z twierdzeniami Banku, że umowa przelewu wierzytelności, objętej fakturą VAT ...
2012 r., zawarta w celu zabezpieczenia jego wierzytelności w stosunku do ...
pozwanej. Odróżnić bowiem trzeba skuteczność umowy przelewu w stosunku do masy ...
że co do zasady skuteczność umowy wobec masy upadłości mogłaby oznaczać ...
z masy upadłości, lecz do zabezpieczonych w ten sposób wierzytelności stosuje ...
przysługiwały Bankowi wobec H.. Gdyby umowa przelewu nie była zawarta w ...
pozwanej. Jeśli natomiast uznać, że umowa przelewu wierzytelności została zawarta w ...
według zasad przewidzianych dla wierzytelności zabezpieczonych zastawem. Oznacza to, że po ...
za zbędne stanowcze rozstrzygnięcie, czy umowa przelewu wierzytelności została zawarta przez ...
od formy, w jakiej zawarto umowę przelewu, wierzytelność wchodzi bowiem w ...
było także potrzeby rozstrzygnięcia, czy umowa przelewu obejmowała jedynie wynagrodzenie H ...
według zasad przewidzianych dla wierzytelności zabezpieczonych zastawem, to nie ma potrzeby ...
mianowicie po częściowym odstąpieniu od umowy wykonawczej. Nie została zatem spełniona ...
błędnej - w ocenie skarżącej - wykładni umowy stron. Pierwsza część tych zarzutów ...
H., D. i A. zawarły umowę konsorcjum w celu wspólnego przystąpienia ...
CSK 769/12, niepubl.). Kwalifikacja umowy konsorcjum jako umowy spółki cywilnej jest jednak możliwa ...
tylko wtedy, gdy wykładnia konkretnej umowy pozwala stwierdzić charakterystyczne cechy spółki ...
to założeniu, że zazwyczaj strony umowy konsorcjum wiążą się elastyczniejszymi zasadami ...
do negowania, aby w świetle umowy konsorcjum i umowy wykonawczej H. była jedynym członkiem ...
również akcentowane w skardze postanowienia umowy wykonawczej dotyczące zapłaty wynagrodzenia (§ 4 ...
art. 3531 k.c.) strony umowy konsorcjum mogą swoją relację ukształtować ...
uznał jednak, że zgodnie z umową konsorcjum H. była jedynym wierzycielem ...
jako całość, zważywszy, że zawarcie umowy konsorcjum nie prowadzi do powstania ...
upraszcza ono także współpracę stron umowy o wykonanie zamówienia publicznego w zakresie, w ...
takich ustaleń w umowie konsorcjum. Umowa ta wiąże konsorcjantów, podczas gdy ...
na sytuację prawną drugiej strony umowy zawartej przez członków konsorcjum. Wprawdzie ...
W ocenie Sądu Najwyższego, postanowienia umowy wykonawczej zawartej z jednej strony ...
Sąd Apelacyjny odwoływał się do umowy konsorcjum, która uprawniała H. do ...
zakresie nie zostały recypowane do umowy wykonawczej, przez co nie miały ...
353/14, niepubl.). W postanowieniach umowy wykonawczej H. występowała jako jeden ...
łącznie określone zostało mianem "Wykonawcy". Umowa ta w bardzo ogólnikowy sposób ...
faktury wystawionej zgodnie z niniejszą umową", "na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany ...
odpowiednia" faktura, wystawiona "zgodnie z umową". W tym stanie rzeczy nie ...
się z Sądem Apelacyjnym, że umowa wykonawcza nadawała świadczeniu pieniężnemu skarżącej ...
jako jedyny dopuszczalny zgodnie z umową, uchylając regułę przewidzianą w art ...
Zarzuty kasacyjne dotyczące nieprawidłowej wykładni umowy wiązały się również z uznaniem ...
przyjmując niedopuszczalność częściowego odstąpienia od umowy wykonawczej z uwagi na niepodzielność ...
przez konsorcjum i nieodpłatny charakter umowy wykonawczej w zakresie, w jakim ...
serwisowych. Jeżeli jedna ze stron umowy wzajemnej dopuszcza się zwłoki, art ...
świadczenia, uprawnienie do odstąpienia od umowy ogranicza się co do zasady ...
c.). Założeniem częściowego odstąpienia od umowy wzajemnej jest zatem podzielność świadczeń ...
jest rozstrzygana jednolicie, w kontekście umowy o roboty budowlane w nowszym ...
jako przesłanka częściowego odstąpienia od umowy wzajemnej nie powinna być analizowana ...
uniknięcia konieczności odstępowania od całej umowy, także w zrealizowanym już zakresie ...
stanowisko, że prawo odstąpienia od umowy wzajemnej ogranicza się do niespełnionej ...
dla strony zamierzającej odstąpić od umowy znaczenia ze względu na właściwości ...
P. w G.". Integralną część umowy stanowiła specyfikacja istotnych warunków zamówienia ...
zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy, na czas określony w ofercie ...
opieki gwarancyjnej i serwisowej jego należyte funkcjonowanie, w sposób odpowiadający wymaganiom ...
wszelkich urządzeń i instalacji w należytym funkcjonowaniu, w tym usuwania awarii ...
należne wyłącznie za realizację przedmiotu umowy ograniczonego do montażu i uruchomienia ...
rzeczy musi towarzyszyć obu stronom umowy. Jest jasne, że kodeksowy model ...
awarii. Rozbicie w tej sytuacji umowy na odpłatną dostawę, montaż i ...
działalności gospodarczej. O braku odpłatności umowy wykonawczej w zakresie, w jakiej ...
że w § 4 ust. 2 umowy wykonawczej postanowiono, iż kwota wynagrodzenia ...
wykonawcę. Niezależnie od braku wzajemności umowy wykonawczej w zakresie odnoszącym się ...
przeszkodę do częściowego odstąpienia od umowy stanowiło, zdaniem Sądu Apelacyjnego, zastrzeżenie ...
całość, która dopiero po pełnym wykonaniu miała dla wierzyciela oczekiwaną wartość ...
jednak na przeszkodzie odstąpieniu od umowy, jeżeli są spełnione przesłanki określone ...
oraz z tytułu odstąpienia od umowy (por. uchwała Sądu Najwyższego z ...
postaci niemożności częściowego odstąpienia od umowy nie uwzględniał natomiast dokonanej wcześniej ...
świadczeń stron. Przy założeniu, że umowa wykonawcza obejmowała w części dostawę ...
części interes skarżącej, odstąpienie od umowy przez skarżącą mogło się ograniczać ...
przesądza, że częściowe odstąpienie od umowy przez skarżącą było w okolicznościach ...
ta wymaga analizy pozostałych warunków wykonania prawa odstąpienia ustanowionych w art ...
zanegował dopuszczalność częściowego odstąpienia od umowy a priori, ze względu na ...
a następnie częściowego odstąpienia od umowy wykonawczej, stanowiły element strategii mającej ...
2012 r. częściowo odstąpiła od umowy wykonawczej, powołując się na bezskuteczny ...
10 dni częściowo odstąpić od umowy. Sąd Apelacyjny trafnie zauważył również ...
jednoczesnej niedopuszczalności częściowego odstąpienia od umowy wykonawczej z przyczyn tkwiących w ...
konstrukcyjnych warunków częściowego odstąpienia od umowy związanych z charakterem świadczeń stron ...
skarżąca skutecznie odstąpiła częściowo od umowy wykonawczej, należało zgodzić się ze ...
wskazując, że wierzytelność cedowana na zabezpieczenie nie jest elementem masy upadłości ...
do dochodzenia wierzytelności cedowanej na zabezpieczenie, jest błędny. Podniosła również, że ...
z sytuacją prawną wierzyciela upadłościowego zabezpieczonego przez przeniesienie na niego własności ...
powierniczo na wierzyciela w celu zabezpieczenia jego wierzytelności (por. wyrok Sądu ...
do domagania się wyłączenia przedmiotu zabezpieczenia z masy upadłości, lecz nakazuje ...
ustawy dotyczących zastawu i wierzytelności zabezpieczonych zastawem, co rozwija art. 336 ...
upadł., według którego zaspokojenie wierzytelności zabezpieczonych m.in. przez przeniesienie na ...
upadłego na wierzyciela w celu zabezpieczenia jego wierzytelności, należy zatem traktować ...
upadłości, choć nimi nie są. Zabezpieczony w ten sposób wierzyciel, podobnie ...
się w posiadaniu syndyka, czy zabezpieczonego wierzyciela lub osoby trzeciej, dystynkcje ...
racjonalnie odnosić się do przedmiotu zabezpieczenia w postaci wierzytelności. Za niejasne ...
pr. upadł.). Zastrzegając na rzecz zabezpieczonego wierzyciela prawo do odrębnego zaspokojenia ...
upadłości, na równi z wierzycielami zabezpieczonymi hipoteką i zastawem (art. 345 ...
przez nią na Bank tytułem zabezpieczenia wierzytelności Banku wobec H., należało ...
wówczas, gdy przelew wierzytelności na zabezpieczenie jest skuteczny wobec masy upadłości ...
do dochodzenia wierzytelności przelanej na zabezpieczenie ma charakter wyłączny, jak przyjął ...
mogłoby ono konkurować z uprawnieniem zabezpieczonego wierzyciela do domagania się spełnienia ...
syndykowi masy upadłości, w miejsce zabezpieczonego wierzyciela, uprawnienia do ściągnięcia do ...
upadłości wierzytelności objętej przelewem na zabezpieczenie, nie jest tożsame ze zmianą ...
z wykonywaniem na żądanie syndyka umowy wzajemnej po ogłoszeniu upadłości (por ...
że w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które wykonawca ...
Zmiany te skutkowały zwiększeniem kosztów wykonania robót o kwotę 98 529 ...
strona powodowa zobowiązała się do wykonania dodatkowych robót w ramach dotychczasowego ...
za roboty wykonywane w ramach umowy na kwotę 2 626 050 ...
przypadku zawarcia aneksu przedłużającego termin wykonania umowy z dnia 8 marca 2013 ...
podpisanie przygotowanego projektu aneksu do umowy z dnia 8 marca 2013 ...
przewidzianym terminie gwarancji zapłaty za wykonanie robót budowlanych, na podstawie art ...
1 k.c. odstępuje od umowy z dnia 8 marca 2013 ...
o zagrożeniu terminowej zapłaty za wykonanie robót budowlanych, a tym samym ...
tej okoliczności jako przeszkody w wykonaniu robót budowlanych. Jednocześnie wezwała stronę ...
kontynuacji robót, uznając odstąpienie od umowy za bezzasadne. Pismem z dnia ...
i urządzenia przeznaczone na realizację umowy, którą przesłała stronie pozwanej wraz ...
tę instytucję do odstąpienia od umowy, której wykonanie przestało być dla niej opłacalne ...
został sporządzony protokół konieczności przewidujący wykonanie prac zamiennych i prac dodatkowych ...
uzgodnieniu zawarcia aneksu przedłużającego termin wykonania umowy i przekonaniu strony powodowej o ...
korzystniejszych rozwiązań dotyczących warunków wykonywania umowy, albo też od początku zakładała ...
co pozwoli jej odstąpić od umowy z winy inwestora. Ponadto zachowanie ...
złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy również świadczy o braku zainteresowania ...
się w zamian zawarcia nowej umowy, co wskazuje, że chciała uzyskać ...
do ustalenia wynagrodzenia należnego za wykonanie robót budowlanych. Apelacja strony powodowej ...
a mianowicie, że odstąpienie od umowy z dnia 8 marca 2013 ...
pozwaną gwarancji zapłaty wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych nie było zasadne ...
skutkami nieterminowej zapłaty za prawidłowo wykonane prace, bowiem strony współpracowały od ...
płatności. Co więcej, w ramach umowy z dnia 8 marca 2013 ...
ustalenia mogły stanowić skuteczną zmianę umowy zawartej w trybie zamówień publicznych ...
oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy o roboty budowlane z powodu ...
stronę pozwaną gwarancji zapłaty za wykonanie robót budowlanych, nie dają podstaw ...
uprawniony jest do odstąpienia od umowy z winy inwestora ze skutkiem ...
gwarancji zapłaty stanowi przeszkodę w wykonaniu robót budowlanych z przyczyn dotyczących ...
inwestora gwarancji zapłaty wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych, zaś konieczną przesłanką ...
i terminowej realizacji zapłaty za wykonane roboty budowlane, a zatem wypłacalność ...
projektu budowlanego, które wymusiły konieczność wykonania robót zamiennych, zwiększających z tego ...
Strona powodowa zobowiązała się je wykonać w ramach dotychczasowego wynagrodzenia, z ...
zgodnie z zawartą przez strony umową, H. G. nie był osobą ...
o zagrożeniu terminowej zapłaty za wykonanie robót budowlanych. Z istnienia domniemania ...
strony powodowej o odstąpieniu od umowy o roboty budowlane z powodu ...
c. (wierzyciel powinien współdziałać przy wykonaniu zobowiązania przez dłużnika w sposób ...
wynika z § 14 ust. 5 umowy, z takim wnioskiem wiązał się ...
wykonawcy do wniesienia zmawiającemu 100% zabezpieczenia na udzielone zaliczki w formie ...
wykopu wraz z usunięciem urobku, wykonanie wykopu przy użyciu metody podwodnej ...
i zasadnicze. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie umowy ustalono na kwotę 11 200 ...
powodowie swoje roszczenie wywodzili z umowy zawartej z pozwaną spółką i ...
domagali się zapłaty za roboty wykonane na jej podstawie w grudniu ...
zamierzonej inwestycji. Wskazywali, że za wykonane przez nich w tym okresie ...
spółka zaprzeczyła zasadności odstąpienia od umowy przez powodów, kwestionując ich twierdzenia ...
należne powodom wynagrodzenie za prace wykonane w grudniu 2012 r. Jednocześnie ...
umowną z tytułu odstąpienia od umowy (kwota 1 377 600 zł ...
złożyli oświadczenia o odstąpieniu od umowy, to bez względu na to ...
W przypadku zaś odstąpienia od umowy, wygasa ona ex tunc, czego ...
strony oświadczeń o odstąpieniu od umowy o podwykonawstwo, a także przesądzenie ...
całości czy też części tej umowy. Determinowało to dalsze rozważania dotyczące ...
stron. Oświadczenia o odstąpieniu od umowy z dnia 31 sierpnia 2012 ...
własne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, powołując się na art. 491 ...
c. i zwłokę powodów w wykonaniu zobowiązania umownego. Sąd Okręgowy podkreślił ...
konsorcjum oświadczenie o odstąpieniu od umowy nie wywarło skutków prawnych, gdyż ...
nie mogli skutecznie odstąpić od umowy na podstawie art. 491 w ...
2013 r. o odstąpieniu od umowy przyjął, że powodowie w dacie ...
pozostawali w zwłoce co do wykonania umowy z dnia 31 sierpnia 2012 ...
w którym odstąpił on od umowy o podwykonawstwo zostało złożone skutecznie ...
możliwe było częściowe odstąpienie od umowy. Zgodnie z treścią złożonego oświadczenia ...
2 k.c., odstąpił od umowy z powodami działającymi w ramach ...
doszło do częściowego odstąpienia od umowy, tj. w zakresie, w jakim ...
przyjąć, że w pozostałej części umowa nadal obowiązywała. W konsekwencji powodowe ...
tj. jeszcze przed odstąpieniem od umowy przez pozwanego ad 1. Żądanie ...
zł tytułem wynagrodzenia za prace wykonane w grudniu 2012 r. oraz ...
40 zł tytułem zwrotu kwoty zabezpieczenia tj. łącznie co do kwoty ...
uwagi na skutecznie odstąpienie od umowy o podwykonawstwo z dnia 31 ...
12 ust. 2 pkt 3 umowy, skutecznie wezwał powodów na zapłaty ...
pozostawali w opóźnieniu, co do wykonania umowy. Uznał, że nie było podstaw ...
tych prac bezpiecznie można było wykonać. Stąd zasadnym było po zatrzymaniu ...
więc swych obowiązków zgodnie z umową, naruszając § 10 pkt e tej umowy. Z tego względu to powodowie ...
w zwłoce uzasadniającej odstąpienie od umowy zgodnie z art. 491 k ...
z § 12 ust. 2 pkt. Umowy. Zdaniem Sądu drugiej instancji uzasadnione ...
umownej. Uzgodniony między stronami termin wykonania całości prac na dzień 31 ...
zostały podjęte w terminach zakreślonych umową, co spowodowane było w tamtym ...
że odstąpienie przez pozwanego od umowy nastąpiło z przyczyn leżących po ...
skutek odstąpienia w części od umowy przez pozwanego S. [...], został jednak ...
z tytułu częściowego odstąpienie od umowy, co wyrażałoby się kwotą 220 ...
kasacyjnego była skuteczność odstąpienia od umowy przez generalnego wykonawcę i związana ...
pozostawała natomiast kwestia odstąpienia od umowy przez powodów. W tym zakresie ...
powodowie nie odstąpili skutecznie od umowy, co zostało stwierdzone w powoływanym ...
żądanie powodów w zakresie wartości wykonanych przez nich prac budowlanych o ...
przez niego skutecznie odstąpieniem od umowy. W ocenie Sądu drugiej instancji ...
funkcje represyjne. Wskazał także, że umowa zawarta przez strony w dniu ...
gdy doszło do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie ...
wysokości kary umownej uzasadniało zarówno wykonanie umowy przez powodów w znacznej części ...
z ogólnego zakresu prac objętych umową stron tzw. prac przygotowawczych, związanych ...
uzasadniony. Technologia prac, które mieli wykonać powodowie zakładała, że drugi etap ...
że oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez powodów i pozwanego zostały ...
jego ocenie skuteczne odstąpienie od umowy przez pozwanego ad 1 było ...
co do zawarcia aneksu do umowy. Z dokonanych w sprawie ustaleń ...
i uwzględnienie zakresu tych prac wykonanych przez powodów przy ocenie zasadności ...
Sąd Apelacyjny stwierdził, że powodowie wykonali zobowiązanie w znacznej części, a ...
podstawą odstąpienia przez pozwanego od umowy, skoro w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku ...
innemu wykonawcy po odstąpieniu od umowy i uwzględnił wartość tych prac ...
przez pozwanego ad 1 od umowy. W ramach podstawy naruszenia przepisów ...
r. oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowiło nadużycie prawa podmiotowego (art ...
sp. z o.o. za wykonane przez M. sp. z o ...
środek prawny, tym razem po umowę konsorcjum, którą zawarł z firmą ...
postępowaniu o zamówienie publiczne zawarli umowę o obsługę systemu informatycznego pozwanego ...
całości, ani w części w wykonaniu zamówienia publicznego, tylko została upoważniona ...
otrzymania kwoty należnego wynagrodzenia za wykonanie pozwanemu usług informatycznych. Z ustaleń ...
a więc drugiej stronie zawartej umowy konsorcjum - drugiemu jego uczestnikowi. Należy ...
była i jakie skutki wywarła umowa konsorcjum zawarta między powódką a ...
nie jest uregulowana prawnie, a umowa konsorcjum należy do umów nienazwanych ...
wspólnego celu. Prawnie spotkać można umowę o utworzeniu konsorcjum bankowego (art ...
i osobowymi, aby mógł to wykonać sam. W każdej z tych ...
nie potrzeba w ogóle zawierać umowy konsorcjum. Jej zawarcie z określeniem ...
w której chodzi jedynie o zabezpieczenie płatności pozwanego na rzecz M ...
c. Kwestia zatem nawet ważności umowy konsorcjum wymaga ponownego zbadania. W ...
konsorcjum, obawiając się nie spełnienia należycie świadczenia pozwanego wobec niej. Według ...
aby przez sam fakt zawarcia umowy z uczestnikami konsorcjum, pozwany (przekazany ...
to mianem przekazu w dług. Wykonanie przekazu w takim wypadku miałoby ...
który miałby wynikać z treści umowy o obsługę systemu informatycznego. Po ...
sposób wierzyciela już na progu umowy zawieranej na podstawie zakończonego postępowania ...
przez podmiot trzeci, wymieniając wyraźnie umowę konsorcjum. W powołanym już wyroku ...
prawo do wynagrodzenia z tamtej umowy ze strony publicznego zakładu opieki ...
dnia zapłaty tytułem odszkodowania za nienależyte wykonanie - II CSKP 1454/22 2 ...
ilość wykwalifikowanych pracowników pozwalającą na wykonanie usług w zakresie wymaganym przez ...
zapraszając do składania ofert na "Wykonanie konserwacji bloków pontonowych i wyposażenia ...
169,80 zł; zobowiązanie do wykonania przedmiotu zamówienia za kwotę 703 ...
jakość oraz ze wskazaniem, że wykonano je należycie i nie zgłaszano zastrzeżeń co ...
kom. w G., która zaoferowała wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę 886 ...
prac wskazanych w celu wykazania należytego doświadczenia, była znacznie wyższa, niż ...
strona powodowa dwa lata wcześniej wykonała identyczne zlecenie dla Komendy Portu ...
Wskazał, że dopuszczenie się przy wykonaniu usługi pocztowej rażącego niedbalstwa skutkuje ...
iż pozwana systemowo zakłada możliwość niewykonania tego rodzaju usługi pocztowej w ...
powódki działając zapobiegliwie i z należytą dbałością o swoje interesy, powinien ...
przejawu działania zapobiegliwego i z należytą dbałością o swoje interesy, a ...
nie miało miejsce przekroczenie zasad należytej staranności odpowiedniej do prowadzonej działalności ...
5 godziny, z definicji zakładała niewykonanie zobowiązania; - art. 361 k.c ...
przesyłki nr [...] świadczy o niezachowaniu należytej staranności w stopniu rażącym, odbiegającym ...
z góry przesądziło o niemożności należytego wywiązania się z zaciągniętego przez ...
zarządu działając zapobiegliwie i z należytą dbałością o swoje interesy, powinien ...
była przewidywać, a wręcz zakładać niewykonanie przez publicznego operatora usługi z ...
a także rodzaj usługi, do wykonania której strona pozwana zobowiązała się ...
wersji obowiązującej w czasie wykonywania umowy) przesyłką kurierską była przesyłka listowa ...
świadczenia usług pocztowych lub w umowach o świadczenie usług pocztowych; 4 ...
pkt 1 pr. poczt.). Zawarcie umowy o świadczenie usługi pocztowej następuje ...
1 pr. poczt. zawarły skutecznie umowę o świadczenie usługi pocztowej, przewidzianej ...
została przyjęta przez pozwaną do wykonania w dniu 16 czerwca 2016 ...
faktycznej zawinienie strony pozwanej w nienależytym wykonaniu zobowiązania jawi się jako oczywiste ...
relacja do zachowania polegającego na wykonaniu zobowiązania osób uprawnionych do reprezentacji ...
wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza. Dlatego z uwagi ...
istota tkwi w zaniechaniu dołożenia należytej staranności, nie może być formułowana ...
z ustawy decyduje o mierniku należytej staranności, której nie można wymagać ...
usług. Przy ocenie właściwej miary należytej staranności nie można pomijać okoliczności ...
mógł zachować się w sposób należyty, uzasadnia postawienie mu zarzutu nagannej ...
i poważnie odbiega od modelu należytego zachowania się dłużnika, to trzeba ...
to nie tylko brak zachowania należytej staranności, ale kwalifikowana postać braku ...
strona pozwana powinna była dochować należytej staranności nie tylko przy uwzględnieniu ...
trzeba brać pod uwagę sposób wykonania usługi, począwszy od przyjęcia przesyłki ...
zrealizowanie usługi pocztowej zgodnie z umową. Nawet rozpoczęcie kursu II CSKP ...
w ramach których termin ich wykonania stanowi istotny element zobowiązania, a ...
W tym celu przed zawarciem umowy w przedmiocie takiej usługi powinna ...
nie czynili niczego, co by wykonanie zobowiązania komplikowało, hamowało lub udaremniało ...
to z właściwości świadczenia lub umowy. W związku z czym, Sąd ...
wypadek, gdyby strona pozwana nie wykonała swojego zobowiązania, zwłaszcza że doręczenie ...
przypisywać stronie powodowej braku dołożenia należytej staranności. Dlatego za zasadny należało ...
S. A. w S. zawarły umowę w dniu 31 października 2008 ...
wiatrowej w T. oraz N. Umowa przewidywała sprzedaż przez powoda wzajemnego ...
powoda wzajemnego w czasie obowiązywania umowy. Sprzedaż Praw Majątkowych miała być ...
netto, a w Aneksie do umowy z 22 kwietnia 2009 r ...
wzajemny zawarł z pozwanym Bankiem Umowę Cesji, przelewając nią wszelkie istniejące ...
z dokumentów; Pozwany zrzekł się zabezpieczenia (w postaci cesji na niego ...
wyłączone (§ 8 ust. 1 - 3 Umowy). Powód wzajemny rozpoczął sprzedaż energii ...
Praw Majątkowych. Pozwany wzajemny wykonywał umowę zgodnie z jej postanowieniami przez ...
wycofaniu się z dalszego wykonywania Umowy wskutek powzięcia przekonania o jej ...
nieważności, z uwagi na zawarcie Umowy z pominięciem trybów konkurencyjnych przewidzianych ...
ze strony pozwanego wzajemnego, wykonywania Umowy w drodze zakupu Praw Majątkowych ...
8 ust. 3 i 4 Umowy, kary umowne z tym związane ...
główne, potwierdzając tym samym, że Umowa została ważnie zawarta i wiąże ...
gotowości co do dalszego wykonywania Umowy. W odpowiedzi na to pismo ...
zamieszczonym w § 14 ust. 2 Umowy Sprzedaży nr [...] Praw Majątkowych Wynikających ...
2017 r. do końca trwania Umowy oraz w części dotyczącej żądania ...
2017 r. do końca trwania Umowy i w części dotyczącej żądania ...
pozwie (m.in.) ustalenia nieważności Umowy; z kolei w pozwie wzajemnym ...
Zespołu Orzekającego co do ważności Umowy - zasądzenia na jego rzecz kar ...
wzajemnym, zgłoszone na wypadek uznania Umowy za ważną i przewidziane do ...
zł tytułem kar umownych za niewykonanie Umowy przez pozwanego wzajemnego, wraz z ...
kwoty stanowiącej kary umowne za niewykonanie Umowy poprzez niezakupienie Praw Majątkowych za ...
kwoty stanowiącej kary umowne za niewykonanie Umowy poprzez niezakupienie Praw Majątkowych za ...
kwoty stanowiącej kary umowne za niewykonanie Umowy poprzez niezakupienie Praw Majątkowych za ...
przeciwna uzyskała zarówno świadczenie z Umowy CPA, jak i karę umowną ...
obowiązującym w chwili zawarcia spornej umowy - dalej jako "p.z.p ...
na dzień zawarcia przez strony umowy; dalej jako "Dyrektywa 2004/17 ...
iż wywiedziona skarga, wobec braku należytej argumentacji prawnej, stanowi wyłącznie przejaw ...
był obowiązek świadczenia wywodzonego z umowy (do którego spełnienia zobowiązała się ...
przewidzianego w umowie na wypadek niewykonania zobowiązania, naruszył podstawowe zasady porządku ...
autonomii stron lub błędnie zinterpretował umowę między stronami w zakresie przesłanek ...
Błędnie założył, także skarżący, iż wykonał on swój obowiązek umowny. Nadto ...
wzięcia pod uwagę, iż ostatecznie wykonał on umowę z 31 października 2008 r ...
inicjatywy skarżącego doszło do zawarcia umowy sprzedaży praw majątkowych. Skarżący pominął ...
Arbitrażowego, która istoty, chronionego karą umową, obowiązku upatrywała właśnie w jego ...
umownego nie oznaczało, że zaniechanie wykonania umowy nie jest sankcjonowane już przez ...
zastrzeżenie kary umownej na wypadek niewykonania umowy. Sąd Apelacyjny dostrzegł, nadto, tę ...
jedynie w opóźnieniu (zwłoce) w wykonaniu obowiązków umownych. Pozwany bowiem dążył ...
więzi obligacyjnej wyraźnie oświadczając, że umowy nie wykona, gdyż nie czuje się nią ...
ust. 4 (ewentualnie ust. 5) umowy, lecz na podstawie odrębnego porozumienia ...
umów wykonawczych w stosunku do umowy z 31 października 2008 r ...
umownej w przypadku braku naruszenia umowy, na wypadek którego ta kara ...
została zastrzeżona, oraz wykluczającą jednoczesne wykonanie zobowiązania in natura i zapłatę ...
kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania tego zobowiązania, a także (ii ...
o tym, czy doszło do niewykonania zobowiązania rozstrzyga wyłącznie stan rzeczy ...
kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania zobowiązania aktualizuje się definitywnie w ...
wykładnię polegającą na uznaniu, że wykonanie zobowiązania przez dłużnika w całości ...
kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania tego zobowiązania; 6. naruszenia prawa ...
na uznaniu, że zachowania stron umowy polegające na spełnieniu świadczenia przez ...
należy kwalifikować jako zawarcie i wykonanie ugody nieobejmującej zrzeczenia się przez ...
kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania zobowiązania. We wnioskach skarżąca domagała ...
umownej w przypadku braku naruszenia umowy, na wypadek którego ta kara ...
została zastrzeżona, oraz wykluczającą jednoczesne wykonanie zobowiązania in natura i zapłatę ...
kary umownej zastrzeżonej w razie niewykonania tego zobowiązania, a także zasadą ...
umownej w przypadku braku naruszenia umowy, na wypadek którego ta kara ...
uznał, że strony sporu wiąże umowa przewidująca karę umowną i że ...
że spełniono świadczenie w sposób nienależyty nie wyłącza obowiązku zapłaty kary ...
zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane lub gdy kara umowna jest ...
do wniosku, że zastrzeżona kara umowa powstawała w przypadku braku zakupu ...
to jest zaoferowanych zgodnie z umową, w sytuacji, gdy dodatkowo przeciwnik ...
wycofaniu się z dalszego wykonywania umowy. Wykładnia ta uwzględniała kontekst gospodarczy ...
przyznaje prawo do odstąpienia od umowy, w przypadku, kiedy to strona ...
bowiem, interpretowane jako stan trwałego niewykonania umowy. Z tych względów, brak uzasadnionych ...