[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2012 128 fragmentów

2012-05-24 » 1) uchyla zaskarżony wyrok w punkcie 1 (pierwszym), 2 (drugim) - w zakresie oddalającym dalej idącą apelację powoda (pozwanego wzajemnego) - oraz 3 (trzecim) i w tym zakresie przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi Apelacyjnemu

przez pozwanego od łączącej strony umowy o opracowanie dokumentacji projektowej budynku ...

Dochodzona kwota obejmowała zwrot kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy (71.980 zł) oraz odszkodowanie w wysokości odpowiadającej wartości wykonanych prac projektowych (wynagrodzenie netto 1 ...

000 zł, zapłacona powodowi za wykonanie prac l etapu umowy, kwota 797.826,32 zł ...

umownej za opóźnienie w realizacji umowy oraz kwota 71.980 zł ...

kary umownej za odstąpienie od umowy. Sąd Okręgowy, wyrokiem z 15 ...

trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, umowę, której przedmiotem było wykonanie dokumentacji projektowo- technicznej adaptacji i ...

Skarbowego we W. Ostateczny termin wykonania umowy ustalono na dzień 14 sierpnia 2006 r. Przedmiot umowy podzielony został na trzy etapy ...

ekspertyzy stanu technicznego budynku biurowego, wykonanie inwentaryzacji budowlanej obiektów kubaturowych z ...

w odniesieniu do nieruchomości oraz wykonanie koncepcji adaptacji i rozbudowy budynku biurowego. Etap II obejmował wykonanie projektu budowlano-wykonawczego robót wyburzeniowych ...

budynku biurowego do sieci zewnętrznych, wykonanie projektu budowlanego adaptacji i rozbudowy ...

na maksymalną liczbę miejsc postojowych, wykonanie koniecznych uzgodnień tych projektów, a ...

na budowę. Etap III obejmował wykonanie projektów wykonawczych, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, sporządzenie ...

realizacji inwestycji. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie całości przedmiotu umowy ustalono na 1.439.600 zł brutto. Wynagrodzenie za wykonanie l etapu umowy wynosiło 15% wynagrodzenia ryczałtowego ogółem ...

215.940 zł. Wynagrodzenie za wykonanie II etapu wynosiło 40% wynagrodzenia ...

575.840 zł. Wynagrodzenie za wykonanie III etapu umowy wynosiło 45% wynagrodzenia ryczałtowego ogółem ...

umowne z tytułu nieterminowej realizacji umowy w wysokości 1% wynagrodzenia ryczałtowego ...

opóźnienia, a za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy ...

ryczałtowego ogółem brutto. Powód miał wykonać przedmiot umowy z uwzględnieniem wytycznych funkcjonalno-użytkowych ...

stanowiących załącznik nr 1 do umowy. Przewidywały one na potrzeby garażu ...

Nadto w decyzji postawiono wymóg wykonania studium potrzeb w zakresie obsługi ...

z obowiązujących przepisów prawa. Dla zabezpieczenia należytego wykonania umowy powód uiścił pozwanemu kwotę 71 ...

ryczałtowego ogółem brutto. Pierwszy etap umowy został przez powoda zrealizowany i ...

W trakcie realizacji II etapu umowy powód w dniu 11 lipca ...

tej dokumentacji i stwierdził, że umowa jest realizowana z opóźnieniem z ...

Z uwagi na krótki termin wykonania umowy powód sporządzał jednocześnie projekt wykonawczy ...

oraz dokumentację objętą III etapem umowy. W dniach 16 sierpnia 2006 ...

r. Powód przekazał pozwanemu ofertę wykonania oraz wycenę projektów instalacji słaboprądowych ...

w opracowanej koncepcji, następnie powód wykonał te projekty i włączył je ...

zdaniem, były one objęte zakresem umowy stron. Ostatecznie wniosek o pozwolenie ...

parkingowe. Przed przystąpieniem do realizacji umowy powód nie wykonał studium komunikacyjnego i dopiero po ...

miejsc postojowych. Projektanci przedstawili propozycję umowy użyczenia 53 miejsc parkingowych na ...

znajdować się na działce inwestora. Umowa użyczenia 53 miejsc parkingowych nie ...

rozwiązania i wezwał powoda do wykonania projektu zgodnie z umową, wskazując na ograniczenia budżetowe i ...

brak wyboru spowoduje odstąpienie od umowy. Pozwany nie wybrał żadnego z ...

budowę i wezwał powoda do wykonania projektu zgodnie z umową do dnia 20 czerwca 2008 ...

r. pod rygorem odstąpienia od umowy. Reakcją powoda było odstąpienie od umowy, pismem z dnia 26 maja ...

w piśmie kwot tytułem zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz odszkodowania, tj. łącznie 1 ...

czerwca 2008 r., odstąpił od umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn ...

umownej naliczonej za opóźnienie w wykonaniu umowy (797.826,32 zł) oraz ...

w związku z odstąpieniem od umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy ...

jest zasadne. Zawarta przez strony umowa miała charakter mieszany, z przeważającymi cechami umowy o dzieło. Nie wystąpiły przesłanki ...

z uprawnienia do odstąpienia od umowy na podstawie art. 640 k ...

przez powoda zmian w zakresie wykonania przedmiotu umowy, celem rozwiązania problemu miejsc parkingowych ...

jako brak współdziałania niezbędnego do wykonania umowy. Powód mimo wątpliwości związanych z ...

lokali usługowych" przed przystąpieniem do wykonania II etapu umowy nie podjął żadnych kroków dla ...

nie wskazał też pozwanemu konsekwencji wykonania projektu budowlanego uwzględniającego zbyt małą ...

współdziałania zamawiającego w zakresie dostosowania wykonanego już przez powoda projektu budowlanego ...

wynikał z zawartej przez strony umowy ani z właściwości dzieła, a ...

to miałoby polegać na zmianie umowy przez zmniejszenie powierzchni użytkowej inwestycji ...

Sąd Okręgowy przyjął, że przedmiot umowy był możliwy do wykonania bez konieczności współdziałania z pozwanym ...

powoda oświadczenie o odstąpieniu od umowy za bezskuteczne, Sąd Okręgowy uznał ...

jako zamawiający skutecznie odstąpił od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy - wobec niewykonania umowy pomimo wyznaczenia dodatkowego terminu - a ...

pozwanemu wzajemnie) tytułem wynagrodzenia za wykonanie l etapu umowy. Zasądzając zwrot tej kwoty, Sąd ...

32 zł za opóźnienie w wykonaniu umowy. Skutkiem odstąpienia przez powoda wzajemnego od umowy było zniesienie istniejącego między stronami ...

do stanu prawnego sprzed zawarcia umowy, co oznacza brak możliwości dochodzenia ...

zatem miało miejsce odstąpienie od umowy, to w grę wchodzi tylko ...

kara umowna za odstąpienie od umowy, a kara z tytułu nieterminowej realizacji umowy nie może być dochodzona. Zasadne ...

71.980 zł uiszczoną tytułem zabezpieczenia roszczeń zamawiającego na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, którą należałoby zwrócić pozwanemu wzajemnie ...

związku ze skutecznym odstąpieniem od umowy. Wyrok Sądu Okręgowego został zaskarżony ...

miała kwestia, czy istniała możliwość wykonania zamówionego projektu zgodnie z wymaganiami ...

celem stwierdzenia, czy możliwe było wykonanie przedmiotu spornej umowy przy zastosowaniu innych niż proponowane ...

funkcjonalno- użytkowymi, stanowiącymi załącznik do umowy stron, bez istotnego wzrostu kosztów ...

S. stwierdził, że możliwe było wykonanie projektu przy zastosowaniu innych niż ...

może się zasłaniać zarzutem niemożliwości wykonania zobowiązania ani też zarzutem braku ...

k.c. przez błędną wykładnię umowy zawartej pomiędzy stronami i przyjęcie ...

sprawy, w szczególności okoliczności zawarcia umowy i zachowania stron podczas jej ...

S. oraz na okoliczność niemożliwości wykonania zamówionego projektu, a także istnienia ...

przyjęciu, że po odstąpieniu od umowy wyłączona jest możliwość dochodzenia kary umownej zastrzeżonej na wypadek nienależytego wykonania umowy, co spowodowało zniesienie odpowiedzialności pozwanego ...

dochodzenie kary umownej za nieterminowe wykonanie umowy oraz kary za odstąpienie od umowy; - art. 3531 k.c. przez ...

kary umownej zastrzeżonej na wypadek nienależytego wykonania zobowiązania niezależnie od prawa do ...

zastrzeżonej na wypadek odstąpienia od umowy; - art. 65 § 2 k.c ...

wzajemnie) okoliczności dotyczące ustalenia treści umowy - w szczególności, jakie wymagania miał ...

miejsc parkingowych - oraz możliwości technicznej wykonania projektu przewidującego 135 miejsc parkingowych ...

że nie było obiektywnej możliwości wykonania projektu przewidującego tak dużą liczbę ...

ich funkcji - nie było możliwe wykonanie projektu budynku przewidującego 135 miejsc ...

wbrew twierdzeniom powoda, że przedmiot umowy mógł zostać wykonany zgodnie z powołanymi wyżej wytycznymi ...

założeniu, że nie było możliwe wykonanie projektu budynku ze 135 miejscami ...

pozwanego, jako zamawiającego, wynikający z umowy polegający na konieczności wyboru jednego ...

sprawie, że nie było możliwości wykonania projektu spełniającego jednocześnie wymagania tych ...

sprawie ustaleń dotyczących obiektywnej możliwości wykonania projektu zgodnie z wytycznymi funkcjonalno ...

o której stanowią przepisy regulujące umowę o dzieło. Wskazał bowiem, że ...

zgody na zmianę warunków zawartej umowy. W związku z taką oceną ...

kwestii, jeżeli istniała obiektywna możliwość wykonania projektu spełniającego wymagania zarówno wytycznych ...

powód popadł w zwłokę w wykonaniu zobowiązania, nie byłoby zaś źródłem ...

współdziałania przez pozwanego przy wykonywaniu umowy w formach wskazanych przez powoda ...

wskazanych przez powoda, czy też umowa przewidywała świadczenie niemożliwe do spełnienia ...

że współdziałanie zamawiającego przy wykonywaniu umowy o dzieło nie może polegać ...

obowiązku akceptacji przez zamawiającego zmian umowy dotyczących przedmiotu świadczenia, a takimi ...

zakres współdziałania zamawiającego przy wykonywaniu umowy o dzieło może wynikać wprost z postanowień umowy bądź właściwości wykonywanego dzieła, gdy bez współdziałania zamawiającego wykonanie dzieła nie jest w ogóle ...

więc oceny, czy łącząca strony umowa ze względu na jej postanowienia ...

zmiany (uzgodnienia w trakcie wykonywania umowy) pewnych, mniej istotnych cech, jakim miał odpowiadać przedmiot umowy, a jeżeli tak, czy dotyczyło ...

szereg dowodów dotyczących okresu realizacji umowy - nie wdając się w ich ...

opinii była ocena możliwości technicznych wykonania nietypowego i złożonego zadania architektonicznego ...

zagadnienia, czy istniała techniczna możliwość wykonania przez powoda projektu budynku ze ...

dowodu z instytutu naukowego możliwości wykonania projektu budynku przewidującego 135 miejsc ...

strony w ogóle zawarły ważną umowę, z której dochodziły roszczenia, a ...

kary umownej zastrzeżonej na wypadek nienależytego wykonania umowy (polegającego na opóźnieniu w wykonaniu umowy) z karą umowną przewidzianą na wypadek odstąpienia od umowy. Zgodnie z art. 483 § 1 ...

że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę ...

prawnych, jakie wywołuje odstąpienie od umowy, należy podkreślić, że tego rodzaju ...

skorzystaniem przez jedną ze stron umowy z uprawnienia prawnokształtującego w postaci odstąpienia od umowy, lecz za szkodę, jaką ponosi ...

skorzystała, w następstwie odstąpienia od umowy. Nie zapominając o tym, że ...

umownej na wypadek odstąpienia od umowy można zatem traktować jako formę uproszczenia redakcji warunków umowy, która pozwala na przyjęcie przez strony, że wypadki niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, stanowią jednocześnie podstawę do domagania ...

sensie, że strony przy zawarciu umowy określają z góry wysokość należnego wierzycielowi odszkodowania na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez dłużnika i odszkodowanie ...

za szkodę spowodowaną, ogólnie ujętym, nienależytym wykonaniem zobowiązania, jak również za szkodę spowodowaną poszczególnymi przejawami nienależytego wykonania zobowiązania, np. za opóźnienie albo zwłokę w spełnieniu świadczenia. Niewykonanie zobowiązania nie może być zarazem postacią nienależytego wykonania zobowiązania. O nienależytym wykonaniu zobowiązania można mówić jedynie do ...

z niego obowiązki były wykonywane nienależycie, np. co do miejsca, jakości ...

świadczenia. Jeżeli następuje odstąpienie od umowy dochodzi do niewykonania zobowiązania. Przesądził o tym sam ...

że w razie odstąpienia od umowy, strona, która odstąpiła od umowy, może dochodzić naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania. Konsekwentnie więc należy przyjąć, że skoro nienależyte wykonania zobowiązania nie jest zarazem niewykonaniem zobowiązania również nie zachodzi tożsamość ...

pomiędzy szkodą doznaną przez stronę umowy na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Szkoda doznana na skutek niewykonania zobowiązania pochłania szkodę powstałą wskutek nienależytego wykonania zobowiązania, w tym więc szkodę ...

stronę do czasu odstąpienia od umowy. Zatem, jeżeli umowa przewiduje odrębną karę umowną "na wypadek odstąpienia od umowy" ("w związku z odstąpieniem od umowy"), to jest to kara umowna za szkodę spowodowaną niewykonaniem zobowiązania, której częścią jest szkoda, wcześniej doznana, na skutek nienależytego wykonania zobowiązania. Wobec tego nie można ...

umownej przewidzianej za szkodę spowodowaną nienależytym wykonaniem zobowiązania oraz kary umownej za szkodę wynikłą z niewykonania zobowiązania (por. uchwała Sądu Najwyższego ...

Konstrukcja kary umownej z tytułu nienależytego wykonania zobowiązania zakłada, że dojdzie do wykonania zobowiązania, ale w sposób nienależyty, natomiast konstrukcja kary umownej na wypadek niewykonania zobowiązania zakłada, że zobowiązanie nie zostanie wykonane. Podstawą przyjęcia w umowie określonych ...

wysokości, kar umownych na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania jest zawsze pewna kalkulacja ...

poniesie strona w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania. Kara umowna przewidziana w związku z odstąpieniem od umowy zakłada, że umowa nie zostanie wykonana. Należy mieć przy tym na ...

jaką ponosi strona na skutek niewykonania zobowiązania z powodu odstąpienia od umowy. Rozmiar tej szkody jest zazwyczaj ...

wcześniej na skutek określonego przejawu nienależytego wykonania zobowiązania uzasadniającego odstąpienie od umowy. W skład tej szkody będą ...

strony, w razie odstąpienia od umowy, strona wykonująca to uprawnienie będzie ...

w związku z odstąpieniem od umowy, nie różnicując jej wysokości od ...

przyczyn, które spowodowały odstąpienie od umowy - tak jak to uczyniono w ...

jakiej dozna strona na skutek niewykonania zobowiązania w następstwie odstąpienia od umowy. Podstawą przyjęcia tak określonej, co ...

poniesienie strona w związku z niewykonaniem zobowiązania w następstwie odstąpienia od umowy. Wyklucza to - w razie braku ...

kary umownej zastrzeżonej na wypadek nienależytego wykonania zobowiązania. Dopuszczalność dochodzenia kary umownej ...

w związku z odstąpieniem od umowy - za szkodę spowodowaną niewykonaniem zobowiązania - oraz kary umownej przewidzianej ...

za szkodę spowodowaną określonym przejawem nienależytego wykonania zobowiązania poprzedzającego odstąpienie od umowy musiałaby wyraźnie wynikać z umowy. W takim przypadku, należałoby przyjąć ...

karę umowną za szkodę spowodowaną niewykonaniem zobowiązania, ale jedynie skonstruowaną - odnośnie ...

skutków szkody spowodowanej określonym przejawem nienależytego wykonania zobowiązania w okresie poprzedzającym odstąpienie od umowy oraz drugiej, przewidzianej za dalszą część szkody wywołanej niewykonaniem zobowiązania w następstwie odstąpienia od umowy. Należy mieć również na uwadze, że odstąpienie od umowy, także dokonane na podstawie przepisów ...

395 § 2 k.c., tj. umowa uważana jest za niezawartą (por ...

właśnie na wypadek odstąpienia od umowy, tj. gdy w następstwie wykonania przez jedną ze stron umowy uprawnienia prawnokształtującego, umowę uważa się za niezawartą, a ...

k.c., drugiej ze stron umowy (por. uzasadnienie uchwały siedmiu sędziów ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2022 123 fragmenty

2022-11-25

zawarła w trybie przetargu publicznego umowę o roboty budowlane z K ...

S., zwane dalej "K.". Przedmiot umowy miał być wykonywany etapami. Strony ...

ustaliły też termin realizacji jego wykonania po jego kilku modyfikacjach na ...

r. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy miało być ryczałtowe i wynosić ...

ostatecznie po uwzględnieniu wszystkich zmian umowy, 14.969.764,33 zł ...

35 zł brutto). Poza główną Umową nr [...] Z. i K. zawarli ...

nie były objęte zawartą pierwotnie umową główną. Umowy o wykonanie robót dodatkowych opiewały łącznie na ...

Z. jako beneficjenta, gwarancję ubezpieczeniową należytego wykonania umowy zobowiązując się nieodwołalnie i bezwarunkowo ...

ważności i skutków prawnych zawartej umowy i gwarantując zapłatę każdej żądanej ...

jej ważności . W trakcie realizacji Umowy nr [...] z 5 sierpnia 2010 ...

umówionej dacie zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, tj. 30 czerwca 2013 r ...

robót i poszczególnych obiektów objętych umową. Problemy z realizacją prac, dotyczyły ...

w celu realizacji gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania umowy domagając się zapłaty 2.357 ...

nie dostarczył w terminie kontynuacji zabezpieczenia należytego wykonania umowy, która obowiązywała do 30 kwietnia 2013 r., a jej zabezpieczenie do 30 maja 2013 r ...

1 prawa upadłościowego i naprawczego; umowy K. z 16 lutego 2010r. oraz Umowy nr [...] z 5 sierpnia 2010 ...

spółce kary umowne z tytułu niewykonania w terminie do 30 czerwca ...

2013 r. robót budowlanych z Umowy nr z 5 sierpnia 2010 ...

w celu realizacji gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania umowy żądając zapłaty 2.357.481 ...

przysługującego S. wynagrodzenia na podstawie Umowy z 5 sierpnia 2010 r ...

uprawniony będzie do odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego. Pismem z ...

c. uprawnienie do odstąpienia od Umowy. Uznano, że udzielona gwarancja nie ...

r.) oświadczenie o odstąpieniu od Umowy nr [...] ze względu na niedotrzymanie ...

sp. z o.o. terminu wykonania robót. Nadto, jako powód odstąpienia wskazano niewykonanie przez K. obowiązku przedłożenia umów ubezpieczenia wymaganych postanowieniami Umowy nr [...], których ochrony ubezpieczeniowej upłynął ...

przyczyny co przy odstąpieniu od umowy głównej. Pismem z 25 września ...

tytułu zwłoki za niedotrzymanie terminu wykonania robót w kwocie 1.936 ...

wartość robót według harmonogramu i Umowy z 5 sierpnia 2010 r ...

34 zł, a wartość robót wykonanych według protokołu nr [...] z 23 ...

że wartość robót pozostała do wykonania wynosi 1.367.766,92 zł. Wartość wszystkich robót wykonanych przez K. wskazanych w protokole ...

skutek w postaci odstąpienia od umowy. Uznał, że skuteczne jest oświadczenie ...

że główną przyczyną odstąpienia od umowy przez Z. była zwłoka w wykonaniu robót przez wykonawcę, co uzasadniało ...

c. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zostało złożone już po upływie ...

doprowadziły ostatecznie do odstąpienia od umowy nie pozwoliła, w ocenie Sądu ...

kary umownej za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po jego ...

stronie. Stwierdzenie skuteczności odstąpienia od umowy dokonanego przez Z. czyniło, jak ...

to stanowiło konsekwencję odstąpienia od umowy głównej; nastąpiło już po złożeniu ...

tytułu pozostałej części wynagrodzenia za wykonane na rzecz Z. roboty, z ...

kary umownej za odstąpienie od umowy z winy Z., z tytułu ...

związku z gwarancją zapłaty za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o roboty budowlane. Podstawy prawnej ...

żądania pozostałej części należności za wykonane przez spółkę S. prace stanowił ...

się odstąpienie przez S. od umowy z powodu braku żądanej gwarancji ...

otrzymania całego wynagrodzenia mimo jego niewykonania, jeżeli był gotów je wykonać, a doznał przeszkody ze strony ...

skutecznym odstąpieniem przez Z. od umowy, umowę tę traktować należało za niezawartą ...

inwestora. Z chwilą odstąpienia od umowy S. mógł domagać się od Z. jedynie zapłaty wartości wykonanych na rzecz inwestora robót, za ...

Gwarancja udzielona przez G. zabezpieczała, niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków umownych oraz roszczenia z ...

jeszcze wierzytelności, które były przedmiotem zabezpieczenia w postaci gwarancji. Ostatecznie Z ...

naliczył kary za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie ...

47 zł za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie ...

Z. jako pierwszy odstąpił od umowy i odstąpienie to było skuteczne ...

także żądanie zapłaty należności za wykonane roboty w części ponad przyznaną ...

kar umownych za odstąpienie od umowy głównej i umów o roboty ...

zł, w tym z tytułu umowy głównej 1.321.049,25 ...

kar umownych za zwłokę w wykonaniu umów o roboty dodatkowe z ...

doprowadziły ostatecznie do odstąpienia od umowy nie pozwoliła uznać, że do ...

kary umownej za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po jego ...

z jego stanowiskiem; odstąpienie od umowy, na skutek którego dochodzi do niewykonania umowy, wyłącza jednocześnie możliwość żądania kary ...

w jej realizacji, będącej przejawem nienależytego wykonania umowy. Sąd Okręgowy podkreślił, iż nawet ...

przesłanek do odstąpienia od tej umowy, druga strona również złożyła oświadczenie ...

było zniweczenie skutków zawartej uprzednio umowy. W konsekwencji żądanie to, w ...

przez każdą ze stron od Umowy nr [...] z dnia 5 sierpnia ...

o odstąpieniu od łączącej strony umowy głównej złożył pozwany - powód wzajemny ...

sytuacji, kiedy przyjmujący zamówienie nie wykonał go w przewidzianym terminie. W ...

uznania, że przyczyny opóźnienia w wykonaniu prac leżały jednak po stronie ...

nie ukończył wszystkich prac objętych Umową z 5 sierpnia 2010 roku ...

co do przyczyn opóźnienia w wykonaniu prac konstruowali w oparciu o ...

o pozwoleniu na budowę zostały wykonane przed 30 czerwca 2013 r ...

do tego, że odstąpienie od umowy przez pozwanego - powoda wzajemnego podyktowane ...

co do skuteczności odstąpienia od umowy przez pozwanego - powoda wzajemnego z ...

z odstąpieniem przez niego od Umowy z 5 sierpnia 2010 roku ...

konsekwencji ustalenie, że odstąpienie od umowy przez zamawiającego wywołało skutki ex ...

odstąpienia przez tego ostatniego od umowy. Jak stwierdził Sąd II instancji ...

do wynagrodzenia za prace rzeczywiście wykonane. Łącznie więc należne powodowi - pozwanemu wzajemnemu wynagrodzenie za wykonane i nierozliczone do dnia odstąpienia od umowy prace zamykało się kwotą 919 ...

był uprawniony do odstąpienia od Umowy z 5 sierpnia 2010 roku ...

z udzieloną gwarancją zapłaty za niewykonanie lub też nienależyte wykonanie umowy o roboty budowlane (zarzuty naruszenia ...

nieskuteczne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy z 5 sierpnia 2010 roku ...

k.c. do odstąpienia od umowy z winy inwestora z uwagi ...

kar umownych za opóźnienia w wykonaniu prac objętych umowami o roboty dodatkowe. Mając na ...

powoda (pozwanego wzajemnego) wynikające z umowy o roboty budowalne jest świadczeniem ...

przyczynił się do opóźnienia w wykonaniu robót budowalnych; tj. przepisu art ...

nie ciążył obowiązek udowodnienia zakresu umowy łączącej powódkę z podwykonawcami; art ...

pominięcie wniosków dowodowych w postaci umowy sprzedaży z dnia 24 kwietnia ...

zł tytułem niewypłaconego wynagrodzenia z umowy głównej wraz z odsetkami, 2 ...

wnioski dowodowe dotyczyły następujących dokumentów: umowy sprzedaży z 24 kwietnia 2012 ...

powoda (pozwanego wzajemnego) wynikające z umowy o roboty budowalne jest świadczeniem podzielnym, umożliwiającym odstąpienie od umowy przez zamawiającego ze skutkiem na ...

podczas gdy dotyczyło ono całości umowy (ze skutkiem ex tunc). W ...

odnosiło się nie do całości umowy, lecz do jej niezrealizowanej części ...

O tym, czy odstąpienie od umowy o roboty budowlane wywołuje skutek ...

rozliczeń na wypadek odstąpienia od umowy. Strony miały określone obowiązki: opuszczenie ...

porządku i sporządzenie inwentaryzacji dotychczas wykonanych prac według stanu na dzień odstąpienia od umowy. Wskazuje to na uksztaltowanie świadczeń z tej konkretnej umowy jako podzielnych, jak i przewiduje ...

od niej w zakresie jej niewykonanej części. W związku z tym, odstąpienie od umowy o dzieło (odpowiednio o roboty ...

wykonawcy (generalnemu wykonawcy) w celu zabezpieczenia terminowej zapłaty umówionego wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych. Gwarancją zapłaty jest ...

uprawniony jest do odstąpienia od umowy z winy inwestora ze skutkiem ...

jej formą i językiem udzielonego zabezpieczenia. Należy zwrócić uwagę, że udzielenie ...

na ważność i skuteczność udzielonego zabezpieczenia. Zawarta, natomiast, w art. 85 ...

od żądanej treści i sposobu zabezpieczenia o wyborze jednego z zabezpieczeń, które stanowić mają gwarancję zapłaty ...

którego została przewidziana a więc "zabezpieczenia terminowej zapłaty umówionego wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych". Jej treść wyznaczona ...

gwarancji zapłaty za roboty z umową o roboty budowlane. Treść gwarancji ...

szczególności, jeżeli wynika to z umowy pomiędzy stronami, jak miało to ...

jej treści, która stosowanie kształtuje zabezpieczenie wynagrodzenia. Wynagrodzenie tzw. "umówione" powstaje ...

gwarancja była uzasadniona, a udzielone zabezpieczenie spełniało funkcję gwarancji zapłaty określonego ...

kształtowania i wymagalności wynagrodzenia z umowy o roboty budowlane. Brak uzyskania ...

konkretnych okolicznościach potraktowane jako nadużycie zabezpieczenia i daje możliwość jego realizacji ...

3.4 oraz § 7.5 Umowy. W kontekście charakteru abstrakcyjnego zobowiązania ...

takiej sytuacji odstąpienie inwestora od umowy spowodowane żądaniem wykonawcy (generalnego wykonawcy ...

udzielona. Inwestor nie odstąpił od umowy w związku z żądaniem udzielenia ...

pozostawanie w opóźnieniu, co do wykonania umowy przez wykonawcę. Z ustaleń faktycznych ...

zatem podstawy do odstąpienia od umowy w świetle art. 635 k ...

nastąpiło skuteczne odstąpienie powoda od umowy. Sąd Odwoławczy ustalił, że zamawiający ...

z decyzją o odstąpieniu od umowy przez prawie trzy miesiące od ...

oraz zapowiedzi wykonawcy odstąpienia od umowy z uwagi na nieskuteczne, jego zdaniem, udzielenie zabezpieczenia, w tak ustalonych okolicznościach sprawy ...

na żądanie wykonawcy ustanowił też zabezpieczenie w postaci akredytywy dokumentowej, którego ...

to faktu, że żądanie ustanowienia zabezpieczenia zostało spełnione, a pozwany nie odstąpił od umowy w następstwie żądania udzielenia gwarancji ...

podstawę do uznania odstąpienia od umowy za bezskuteczne (art. 6492 § 2 ...

się przesłanki do odstąpienia od umowy z innymi okolicznościami, w tym ...

związania gwarancji z ustawowym wymogiem zabezpieczenia wyłącznie wynagrodzenia wykonawcy. Okoliczności te ...

bezskuteczności oświadczenia o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 635 k ...

przyczynił się do opóźnienia w wykonaniu robót budowalnych. W istocie zarzut ...

przyczynienie się pozwanego powodujące nie wykonanie robót w terminie, traktował jego ...

prace objęte zmianą pozwolenia zostały wykonane w terminie umownym (przed 30 ...

Z ustaleń faktycznych wynika, że niewykonane w terminie roboty budowlane nie ...

pomiędzy tą okolicznością, a nieterminowym wykonaniem prac. Dokonując ustaleń faktycznych Sąd ...

uznał, że przyczyny w opóźnieniu wykonania robót budowlanych leżały po stronie ...

zaspakajał inwestor, czy też niedostatkiem należytej koordynacji robót przez podwykonawców. Nie ...

nie ciążył obowiązek udowodnienia zakresu umowy łączącej powódkę z podwykonawcami oraz ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2010 36 fragmentów

2010-01-15 » uchyla zaskarżony wyrok w części oddalającej powództwo o zapłatę (...) (pkt 1) i oddalającej apelację powoda (pkt 2) oraz orzekającej o kosztach postępowania apelacyjnego i w tym zakresie przekazuje sprawę Sądowi Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania

zł z tytułu robót dodatkowych wykonanych w ramach umowy o wybudowanie sali gimnastycznej z ...

nazwą U.(...), (Wykonawcy) została zawarta umowa o wybudowanie sali gimnastycznej z ...

w W. przy ul. B. (..). Umowa zobowiązywała Wykonawcę do złożenia w celu należytego jej wykonania w kasie Zamawiającego, najpóźniej w dniu podpisania umowy, gwarancji ubezpieczeniowej w wysokości 5% wartości umowy, tj. 171 700 zł (§ 7 ust. 1 umowy). Miała ona zabezpieczać roszczenia przewidziane w § 9 umowy. Wspomnianą kwotę złożył P.(...) SA ...

z własnych środków. Zgodne z umową podlegała ona zwrotowi w 80 ...

usunięcia wad (§ 7 ust. 3 umowy). Pismem z dnia 19 lipca ...

2003 r. Wykonawcy odstąpili od umowy. Dnia 27 sierpnia 2003 r ...

nie została zwrócona. Wynagrodzenie za wykonane prace zostało określone ryczałtowo i ...

433 305,05 zł (§ 5 umowy). Jednocześnie strony ustaliły, że wynagrodzenie ...

do kosztorysowania (§ 5 ust. 3 umowy). Dnia 10 lutego 2003 r ...

wypłacone po zawarciu aneksu do umowy. Do jego zwarcia i wypłaty ...

Urzędu Zamówień Publicznych. Po zawarciu umowy z dnia 4 września 2002 ...

A. i S. S. zawarli umowę konsorcjum. Zgodnie z art. 1 tej umowy jej przedmiotem było współdziałanie stron ...

w gminie W. przetargiem dotyczącym wykonania zadania inwestycyjnego polegającego na modernizacji ...

zawarł z P. S.A. umowę konsorcjum w zakresie realizacji umowy z dnia 4 września 2002 r. Umowa konsorcjum z dnia 14 października ...

Nr (...) w W. Podkreślając, że wykonanie umowy z dnia 4 września 2002 ...

zwrot na skutek odstąpienia od umowy jest uzasadnione co do zasady ...

ponieważ podzielił zarzut pozwanego, że umowa z dnia 4 września 2002 ...

bezpodstawne wzbogacenie pozwanego z tytułu wykonanych robót budowlanych, koniecznych do wybudowania ...

zwrotu - na skutek odstąpienia od umowy - jest wyłącznie ten Wykonawca. Fakt ...

powodowi legitymację do żądania świadczenia wykonanego tylko przez drugiego konsorcjanta. Za takim rozstrzygnięciem przemawia charakter umowy konsorcjum. Sąd podkreślił odrębność majątkową ...

podzielił ocenę, że art. 8 umowy konsorcjum, przekazujący w razie upadłości jednej ze stron umowy wszelkie uprawnienia wynikające z umowy o wykonanie zamówienia, jest nieważny, ponieważ narusza ...

zasądzenia pozostałej części wynagrodzenia za wykonane dodatkowe roboty budowlane, Sąd Apelacyjny ...

konsorcjum. W razie odstąpienia od umowy zamawiający jest zatem obowiązany wypłacić ...

temu wykonawcy, który faktycznie roboty wykonał. Przyjmując, że powód wykonał wszystkie roboty budowlane, Sąd uznał ...

wykazał, iż w zakresie realizacji umowy z dnia 4 września 2002 ...

P.(...) SA doszło do zawarcia umowy konsorcjum". Okazało się bowiem, że przedłożona przez powoda umowa konsorcjum z dnia 14 października ...

między nim a P.(...) SA umowy konsorcjum z dnia 8 lipca ...

przed sądem drugiej instancji. Wspomniana umowa konsorcjum nie była jednak również ...

Tymczasem nie ulega wątpliwości, że umowa konsorcjum z dnia 8 lipca ...

zwrot kwoty pieniężnej z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Nie można też podzielić stanowiska ...

Sądu odwoławczego, że fakt realizacji umowy dnia 4 września 2002 r ...

za pomocą zaoferowanego dowodu zawarcia umowy konsorcjum. Umowa konsorcjum z dnia 8 lipca ...

znajduje zastosowania w sprawie, albowiem umowa w sprawie zamówienia publicznego, której ...

art. 141) solidarna odpowiedzialność wykonawców umowy występujących wspólnie nie została uregulowana ...

wyraźnie obejmują nią także wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy). Nasuwa też wątpliwości kategoryczne wykluczenie ...

solidarności czynnej występujących wspólnie wykonawców umowy. Argumentacja Sądu, że w ustawie ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2014 21 fragmentów

2014-11-20 » uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Sądowi Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania

resztę należnego powodowi wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych na podstawie umowy o roboty budowalne z dnia ...

roszczenie z tytułu wynagrodzenia za wykonane prace. W odniesieniu do pierwszego ...

W ocenie Sądu Apelacyjnego z umowy konsorcjum wykonawców nie wynika ich ...

z nich miał ponieść koszty zabezpieczenia proporcjonalnie do zakresu wykonanych prac, stwierdził Sąd odwoławczy. Sąd ...

za odstąpienie przez pozwanego od umowy, by następnie stwierdzić, że nota ...

wskutek przyjęcia, że między stronami umowy konsorcjum nie zachodzi współuczestnictwo konieczne ...

na podstawie i w granicach umowy konsorcjum. Kluczowym elementem omawianej postaci ...

i na własny koszt. Funkcją umowy konsorcjum jest wówczas podział ryzyka wykonania kontraktu oraz podział obowiązków wynikających ...

Sąd odwoławczy, że z istnienia umowy konsorcjum nie musi wynikać współuczestnictwo ...

prawny powstały w wyniku zawarcia umowy konsorcjum, albo przepis ustawy. Skarżący ...

tytułu wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez powoda. Tymczasem art. 23 ...

udzielenie zamówienia publicznego i zawarcia umowy w ramach tego postępowania, a ...

roszczenia wynikają m.in. z umowy o roboty budowlane zawartej w ...

z.p. oraz w postanowieniach umowy konsorcjum. Wbrew stanowisku strony skarżącej ...

źródłem ich solidarnej odpowiedzialności za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, których to elementów nie można ...

roszczeń o zapłatę wynagrodzenia za wykonane przez każdego z nich roboty ...

że w tej sytuacji postanowienia umowy nienazwanej zawiązującej konsorcjum rozstrzygają w ...

inwestora) roszczeń związanych z wykonywaniem umowy o roboty budowlane, zawartej w ...

publicznego. Sąd Apelacyjny analizując postanowienia umowy konsorcjum z dnia 6 października ...

w odniesieniu do wykładni postanowień umowy konsorcjum, ani też niezastosowania art ...

więc trafne, ponieważ nie każda umowa konsorcjum jest umową spółki cywilnej, a będzie nią ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2023 70 fragmentów

2023-04-13

zwrotowi części wynagrodzenia powoda z umowy o roboty budowlane, zatrzymanej tytułem zabezpieczenia roszczeń o należyte wykonanie robót, a to w II ...

2 związku z ustanowieniem skutecznego zabezpieczenia tych roszczeń gwarancją ubezpieczeniową. Pozwany ...

doszło do zmiany umówionego sposobu zabezpieczenia jego roszczeń. Wyrokiem z 9 ...

U. z 2013, poz. 907), umowę o roboty budowlane, które miał wykonać do 15 marca 2016 r ...

Inwestor, z którym pozwany zawarł umowę wymagał, żeby umowy z podwykonawcami zostały zawarte według ...

do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Umowa łącząca strony została zawarta według ...

inwestorowi jako podwykonawca. W § 14 umowy strony przyjęły, że "należyte wykonanie umowy zostanie zabezpieczone w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto ...

gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej. Zabezpieczenie w pieniądzu miało nastąpić przez ...

należne mu wynagrodzenie. Przed ustanowieniem zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ...

zaakceptowania jej treści i warunków. Umowa stanowiła, iż gwarancja bankowa lub ...

7 dni od daty podpisania umowy. W przypadku należytego i terminowego wykonania II CSKP 953/22 3 umowy pozwany zobowiązał się zwrócić 70 % zabezpieczenia ustanowionego w pieniądzu lub zwolnić 70 % takiego zabezpieczenia w przypadku gwarancji bankowej lub ...

wszystkich robót, a pozostałą część zabezpieczenia, tj. 30 %, zwrócić lub zwolnić ...

powód udzielił gwarancji na przedmiot umowy na 72 miesiące licząc od ...

upływu okresu gwarancji. Wszelkie zmiany umowy wymagały formy pisemnej pod rygorem ...

a uzgodnienia co do zmiany umowy wymagały dla swej ważności zatwierdzenia przez pozwanego. Powód wykonał umowę z 10 czerwca 2015 r ...

koleżeńskie. Już w trakcie wykonywania umowy z 10 czerwca 2015 r ...

wspólnikami, że ich roszczenia będą zabezpieczone finansowo do momentu przedłożenia dokumentu ...

środki finansowe powoda zatrzymane tytułem zabezpieczenia. Powód usiłował pozyskać gwarancję U ...

Dostarczył wówczas spółce dokument gwarancji należytego usunięcia wad i usterek w wykonanych robotach z 16 grudnia 2016 ...

S.A. w S., dotyczącej umowy o podwykonawstwo robót budowlanych z ...

powoda wobec beneficjenta z tytułu umowy o roboty budowlane. Powód telefonicznie ...

zwrot środków finansowych zatrzymanych na zabezpieczenie roszczeń. Pozwany zwlekał z decyzją ...

kwestionował, że doszło do zmiany zabezpieczenia. Nie zwrócił powodowi dokumentu gwarancji ...

000 zł jako części zatrzymanego zabezpieczenia w terminie 3 dni od ...

gospodarczą. Sąd Rejonowy uznał, że umowa łącząca strony nie określała, jak ...

może dojść do zmiany formy zabezpieczenia roszczeń pozwanego do podwykonawcy. Za ...

stanowisko, że do zmiany sposobu zabezpieczenia ma mieć zastosowanie § 14 ust. 5 umowy dotyczący terminu przekazania pozwanemu dokumentu ...

mogło działać w chwili rozpoczęcia wykonania umowy i przyjęcia zabezpieczenia jej należytego wykonania, a nie w okresie rękojmi ...

określonych w § 14 ust. 5 umowy nie miał w okolicznościach sprawy ...

zgodziła się na zmianę sposobu zabezpieczenia. Zmiana sposobu zabezpieczenia po zakończeniu umowy nie wymagała pisemnej zmiany umowy łączącej strony, skoro umowa dopuszczała II CSKP 953/22 ...

5 jako jeden z wariantów zabezpieczenia także gwarancję ubezpieczeniową. Z odwołaniem ...

dostateczny ujawnił wolę zmiany sposobu zabezpieczenia umowy, a pozwany zaakceptował formę zabezpieczenia zaoferowaną mu w miejsce zabezpieczenia zastosowanego przy zawarciu umowy. Skoro pozwany przyjął oryginał dokumentu ...

wyroku, to zatwierdził zmianę sposobu zabezpieczenia realizacji umowy w okresie gwarancji. Powinien zatem zwrócić kwotę zatrzymaną tytułem zabezpieczenia. Niedopuszczalne jest bowiem korzystanie przez pozwanego z zabezpieczenia wykonania umowy w gotówce i w formie ...

ustanowionej przez powoda. Zmiana sposobu zabezpieczenia nie narusza interesów pozwanego, zachowana została bowiem ciągłość zabezpieczenia, wysokość zabezpieczenia oraz czas trwania zabezpieczenia, tj. do zakończenia okresu gwarancji ...

kwocie zatrzymanej przez pozwanego jako zabezpieczenie finansowe roszczeń, przyjąwszy, że pozwany ...

w sytuacji gdy łącząca strony umowa nie regulowała kwestii związanych ze zmianą sposobu zabezpieczenia w okresie gwarancji, to sposób ...

zważył, co następuje: Do zawarcia umowy dochodzi przez złożenie przez strony ...

nakaz kierowania się przy wykładni umowy jej celem; dotyczy to zresztą ...

w niniejszej sprawie wyłożyły postanowienia umowy z 10 czerwca 2015 r ...

tym w szczególności § 14 tej umowy, z zachowaniem określonych wyżej kryteriów ...

że strony posłużyły się wzorcem umowy o podwykonawstwo wymaganym przez inwestora, z którym pozwany zawarł umowę o roboty budowlane w reżimie ...

współpracowały już wcześniej, przed podpisaniem umowy z 10 czerwca 2015 r ...

jakością zrealizowanych przez niego robót. Zabezpieczenia te były refleksem tych, które ...

stron było w ogóle ustanowienie zabezpieczenia i zachowanie jego II CSKP ...

22 7 ciągłości. Sama forma zabezpieczenia miała mniejsze znaczenie. Z ustaleń ...

że strony zastępowały poszczególne formy zabezpieczenia innymi przewidzianymi jako dopuszczalne na ...

z funkcjami, jakie ma pełnić zabezpieczenie roszczeń mogących powstać w związku z wykonaniem umowy. Wprowadzone do umowy podwykonawczej do umowy o roboty budowlane postanowienia o formach zabezpieczenia roszczeń wykonawcy do podwykonawcy o usunięcie wad robót wykonanych przez podwykonawcę nie dotyczą głównych ...

powinny być wykładane. Do wzoru umowy o podwykonawstwo, którym posłużyły się ...

przeniesione zostały dane o formach zabezpieczeń przewidzianych jako możliwe do zastosowania ...

budowlane. W dokumencie stwierdzającym treść umowy, sporządzonym według wzorca przygotowanego przez inwestora, wszystkie formy zabezpieczenia znane prawu zamówień publicznych zostały ...

jego zgody na tę formę zabezpieczenia oraz na podstawie zachowania stron ...

mających miejsce już po podpisaniu umowy, a przed przystąpieniem do jej wykonania. Skoro powód nie przedstawił pozwanemu ...

wynikającym z § 14 ust. 5 umowy, to - chociaż nie zostało to ...

odnotowane w dokumencie stwierdzającym treść umowy - dla stron było jasne, że ...

może zatrzymać kwotę odpowiadającą wysokości zabezpieczenia, gdy przyjdzie mu uregulować należność ...

fakturą powoda. O ostatecznej formie zabezpieczenia zastosowanej przez strony nie decydowała ...

zatem spisana przez nie treść umowy, lecz także ich działania podejmowane ...

publicznych - a za nim wzór umowy podwykonawczej przedstawiony przez pozwanego powodowi ...

że strony mogą zmienić sposób zabezpieczenia roszczeń mających źródło w umowie. Umowa stron nie określa trybu, w ...

zostały możliwe do zastosowania formy zabezpieczenia, jego granice, zarówno co do ...

przez strony już po podpisaniu umowy, to uzasadnione jest stanowisko Sądów ...

i zmianę przyjętej początkowo formy zabezpieczenia strony mogły uzgodnić ustnie, niezależnie ...

postanowienia umownego zakładającego, że zmiana umowy wymaga formy pisemnej. Istotne było zachowanie umówionych granic zabezpieczenia i ustanowienie go w którejś z form przewidzianych umową. Do uznania początkowo za ustanowione między stronami zabezpieczenia w formie finansowej nie prowadziło ...

przez strony już po podpisaniu umowy. Na tych samych zasadach do zastąpienia jednej formy zabezpieczenia inną, lecz przewidzianą umową, mogły doprowadzić czynności stron zmierzające ...

nie wiążą się ze zmianą umowy, lecz z uzgodnieniami stron co ...

uzgodnienia poczynione na etapie zawierania umowy i stwierdzone na piśmie były ...

zmiany formy stosowanego już faktycznie zabezpieczenia, musiały złożyć obie strony umowy. Oświadczenia te wymagałyby formy pisemnej ...

miały spowodować zastosowanie innej formy zabezpieczenia niż wymieniona w umowie jako ...

miały spowodować odstępstwo od granic zabezpieczenia wyznaczonych umową. W tych przypadkach ich złożenie wiązałoby się ze zmianą umowy. Oświadczenia, których celem było wybranie zachowania przewidzianego umową i mieszczącego się w wyznaczonych ...

powoda z intencją zastąpienia nią zabezpieczenia finansowego trzeba uznać za zgodę na zmianę sposobu zabezpieczenia. Mając powyższe na uwadze, na ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2019 34 fragmenty

2019-08-27

Z." działający jako konsorcjum zawarli umowę z Pozwanym Uniwersytetem (....) w W ...

oraz wybudowaniu inwestycji: "Zaprojektowanie i wykonanie Układu Komunikacyjnego Kampusu Uniwersyteckiego wraz ...

W.". W § 10 ust. 5 umowy określono zasady odbioru końcowego prac ...

Usterek (§ 10 ust. 10a umowy). W § 12 strony zawarły postanowienia ...

brutto za każdy dzień roboczy. Zabezpieczeniem należytego wykonania umowy przez wykonawcę była gwarancji bankowa należytego wykonania umowy udzielona przez Bank [...] w Z ...

doszło do odbioru końcowego przedmiotu umowy z 31 sierpnia 2012 r ...

2014 r. pracownicy P. Z. wykonali prace polegające na usunięciu z ...

12 ust. 1 pkt 5 umowy (naliczenie kar umownych). Członkowie komisji ...

te są konsekwencją braku prawidłowego wykonania prac budowlanych. Z kolei pozostała ...

12 ust. 1 pkt 5 umowy, a następnie (wobec nieuczynienia zadość ...

zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane, a naliczona kara umowna była ...

zwłokę w usunięciu wad przedmiotu umowy. W ocenie Sądu, okoliczności faktyczne ...

społecznego oraz ustalone zwyczaje. W umowach należy raczej badać, jaki byt ...

W przypadku protokołów odbioru przedmiotu umowy nie można natomiast wykluczyć interpretacji ...

stanowią one uzupełnienie uprzednio zawartej umowy (zob. wyrok Sądu Najwyższego z ...

odpowiednie części stanowią w istocie umowę zmieniającą, skutecznie zawartą o ile ...

doświadczenie zainteresowanych w zakresie przedmiotu umowy, którego ich oświadczenia dotyczą. W ...

w odniesieniu do określonego typu umowy). Jakkolwiek jest oczywiste, że istotne ...

sens dopiero wtedy, gdy treść umowy w istocie zostanie oceniona jako ...

o prymacie w procesie wykładni umowy, tego, jaki był "zgodny zamiar stron i cel umowy", a nie tego, jaki był ...

faktycznych przez jedną ze stron (należytego spełnienia świadczenia poprzez usunięcie wady ...

oraz zamiaru stron wynikającego z umowy, która była zawarta. Oświadczenia zawarte ...

tylko w przypadku, gdy przedmiot umowy będzie mógł być kwalifikowany jako wykonany niezgodnie z projektem i zasadami ...

ustalenia dotyczące w szczególności jakości wykonanych robót oraz ewentualny wykaz wszystkich ...

określonego stanu rzeczy w zakresie wykonania zobowiązań wynikających z umowy o roboty budowlane i w ...

tytułu rękojmi lub gwarancji za nienależyte wykonanie robót budowlanych. Sąd Najwyższy przyjmuje ...

uzasadnia domniemanie, że zostały one wykonane zgodnie z umową, ale jest to domniemanie, które ...

można obalić przez wykazanie, że umowa została wykonana nienależycie (zob. wyrok Sądu Najwyższego z ...

i ostatecznego odbioru, a zatem wykonania umowy. Tym bardziej wniosek taki nie ...

ciągu z powodu nieprawidłowego (wadliwego) wykonania prac budowlanych. Za wykonanie obowiązku polegającego na usunięciu usterki należy uznać doprowadzenie przedmiotu umowy do stanu, który nie naraża ...

doprowadzenie do stanu zgodnego z umową. Stan niezgodności utrzymuje się zatem ...

długo analogiczny (tożsamy) skutek wadliwego wykonania umowy będzie pojawiał się w przyszłości ...

móc rozsądnie oczekiwać, że przedmiot umowy zostanie wykonany w taki sposób, aby wada ...

jako wada zmniejszająca użyteczność przedmiotu umowy, a będąca skutkiem nieprawidłowego wykonania zobowiązania. W konsekwencji nie można uznać, że samo wykonanie obowiązku zniwelowania śladów (zacieków) stanowi o wykonaniu obowiązku usunięcia wady. Podmiot profesjonalny ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2022 11 fragmentów

2022-10-27

odszkodowawczej ani tego, że wysokość zabezpieczenia, o którym mowa w art ...

u powódki geosyntetyki na potrzeby wykonania tego zamówienia. Powódka należycie wykonała zobowiązanie i wystawiła faktury VAT ...

powódki było bowiem twierdzenie o niewykonaniu przez pozwanego zobowiązania, które ciążyło ...

przez wykonawców płatności za usługi wykonane przez podwykonawców, mimo otrzymania przez ...

Krajowych i Autostrad w celu wykonania nałożonych na niego zadań publicznych ...

z tego tytułu wyznaczała kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy, przyjęta od wykonawcy na podstawie ...

Granice zaspokojenia przedsiębiorcy z kwoty zabezpieczenia pozostającej do dyspozycji Generalnego Dyrektora ...

proporcji ustalonej z uwzględnieniem kwoty zabezpieczenia i należności innych przedsiębiorców zgłoszonych ...

wypłatę należności ze środków z zabezpieczenia pozostających jeszcze w dyspozycji tego ...

ich potencjalną zdatność do przymusowego wykonania, sprawiają, że nie może być ...

odebrane prace przedsiębiorcy, który zawarł umowę z wykonawcą w związku z ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2018 54 fragmenty

2018-10-12

kar umownych za zwłokę w wykonaniu zawartych przez strony umów na wykonanie projektów przebudowy nienormatywnych obiektów mostowych ...

ubiegali się wspólnie - na podstawie umowy konsorcjum z dnia 9 września ...

in. złożenie oferty, samodzielne zawarcie umowy z zamawiającym, składanie oświadczeń woli ...

o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie projektów przebudowy nienormatywnych obiektów mostowych ...

P., oznaczonym jako lider konsorcjum, umowy przewidujące wykonanie zadań nr 1 i 2 ...

in. z tytułu zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,3% wynagrodzenia ...

2010 r. strony te zawarły umowę nr (...)1 przewidującą wprowadzenie zmian ...

W § 7 ust 1 tej umowy postanowiono, że zamawiający może żądać ...

umownej z tytułu zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,3% wynagrodzenia ...

Aneksem nr 2 przedłużono termin wykonania umów z dnia 21 grudnia ...

wyliczeń powoda zwłoka wykonawcy w wykonaniu zadania nr 1 wyniosła 229 ...

2 - 120 dni, a w wykonaniu umowy z dnia 10 sierpnia 2010 ...

P., oceniając, że zwłoka w wykonaniu zadania nr 1 wyniosła 112 ...

zł z tytułu zwłoki w wykonaniu umowy nr (...)1. Żądanie to spotkało ...

uznał, że zawarte między stronami umowy były ważne i skuteczne, pomimo ...

Dróg Wojewódzkich w K., był należycie umocowany do zawarcia przedmiotowych umów ...

P. jako lider konsorcjum zawarł umowy także w imieniu M. Ocenił ...

zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wskutek apelacji obu pozwanych, kwestionujących ...

czyni czynności nieważną. Ponadto po wykonaniu przez obie strony świadczeń z umowy wzajemnej powoływanie się na brak ...

zasadą utrzymania w mocy postanowień umowy, które zgodnie z wolą stron ...

jej rozwiązaniu, wygaśnięcie zobowiązań z umowy podstawowej nie znosi odpowiedzialności z ...

w sposób dorozumiany w razie wykonania umowy przez województwo lub obu kontrahentów umowy (wykonanie umowy jedynie przez kontrahenta jednostki samorządu ...

Definitywny brak powoduje zaś bezskuteczność umowy, w tym także postanowień o ...

związku z tym stwierdził, że wykonanie umowy przez jednostkę samorządu terytorialnego może ...

ustaleń co do tego, czy umowa została przez powoda wykonana. Po ponownym rozpoznaniu sprawy w ...

2004 r. Z. T. był należycie umocowany do zawarcia przedmiotowych umów ...

również to, że obie strony wykonały wynikające z nich świadczenia wzajemne ...

4 u.s.w. - że wykonanie umów przez obie strony, w ...

dowolnym czasie, także po zawarciu umowy, co - wobec braku odmiennej regulacji ...

że od chwili jej zawarcia umowa wywołuje wszystkie związane z nią ...

Strony są zatem związane treścią umowy oraz wynikającymi zeń obowiązkami, i ...

skutki braku ich realizacji bądź nienależytej realizacji. W konsekwencji Sąd Apelacyjny ...

P., że do chwili sanacji umowy, tj. udzielenia w sposób dorozumiany kontrasygnaty i potwierdzenia umowy, nie można mówić o rozpoczęciu biegu terminów do wykonania obowiązku świadczenia niepieniężnego przez wykonawcę ...

tym samym o zwłoce w wykonaniu umowy i podstawie do naliczenia kary ...

doszło do dorozumianego udzielenia kontrasygnaty, umowa stała się skuteczna od chwili ...

obligacyjnych stron znaczenie miał ustalony umową termin 15 grudnia 2010 r. jako termin realizacji umowy, przekroczenie którego rodziło określone umową konsekwencje". Interpretacji tej nie podważa ...

a więc w czasie, gdy umowa była bezskuteczna - mógł on wstrzymać się z wykonywaniem umowy, a tym samym, że w okresie bezskuteczności umowy miał on obowiązek ją wykonywać ...

kontrasygnata została udzielona dopiero po wykonaniu przezeń świadczenia. W ocenie P ...

wykonawca może wstrzymywać się z wykonaniem dzieła i w tym czasie ...

o jego zwłoce. Wsteczne sanowanie umowy nie niweczy uprawnienia do wstrzymania ...

struktury organizacyjnej jednej ze stron umowy - jednostki samorządu terytorialnego. Kontrasygnata wykazuje ...

dysponuje środkami finansowymi potrzebnymi do wykonania zaciągniętego zobowiązania, a tym samym ...

2009 r. - nie powoduje nieważności umowy (por. wyroki Sądu Najwyższego z ...

może być spowodowany również przez wykonanie zobowiązania pieniężnego przez jednostkę samorządu ...

dyskusyjne, czy w razie zawarcia umowy bez wymaganej kontrasygnaty, lecz pod ...

więc w okresie zawieszenia skuteczności umowy, kontrahent jednostki nie jest zobowiązany ...

zobowiązania pieniężnego wynikającego bezpośrednio z umowy. Jeżeli zatem jeszcze przed konwalidacją ...

zaistnienie zdarzenia konwalidującego (udzielenie kontrasygnaty, wykonanie zobowiązania pieniężnego przez jednostkę samorządu ...

brak spełnienia świadczenia antycypującego skuteczność umowy, która zależy od zdarzenia przyszłego ...

w niniejszej sprawie, zdarzenie konwalidujące (wykonanie zobowiązania pieniężnego przez Województwo) miało ...

Zarząd Dróg Wojewódzkich wynagrodzenia za wykonane przez P. roboty jako dorozumianego ...

bowiem stwarza podstawę, by rozpatrywać wykonanie umowy przez jednostkę samorządu terytorialnego (spełnienie ...

zdarzenie konwalidujące, pod warunkiem, że wykonanie to było - pominąwszy kwestię kontrasygnaty ...

takiej sytuacji utrzymywanie stanu bezskuteczności umowy traci rację bytu, a kwestia naruszenia procedury zawarcia umowy pozostaje w zasadzie już tylko ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2019 49 fragmentów

2019-10-16

konsorcjum, wywodzili swoje roszczenia z umowy nr (...) z 31 maja 2010 ...

Turystyczno - Sportowego "A." w W.. Umowa ta została zawarta po przeprowadzeniu ...

z siedzibą w P.. Zakres umowy obejmował kompleksową obsługę prawną, finansową ...

strony uzgodniły termin zakończenia realizacji umowy na dzień 30 marca 2012 ...

charakter wynagrodzenia ryczałtowego, przysługiwało za wykonanie przedmiotu umowy i wynosiło 720.000 zł ...

Zgodnie z § 4 ust. 2 umowy, wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy nie podlegało waloryzacji ani zmianie ...

mowa w § 3 ust. 3 umowy oraz zmiany wartości robót budowlanych ...

czerwca 2010 r. pozwany zawarł umowę nr (...) z konsorcjum wykonawczym, której przedmiotem było powierzenie wykonania robót budowlanych wraz z dostawami ...

r. konsorcjum wykonawcze odstąpiło od umowy nr (...). Jednocześnie, 18 września 2012 ...

oświadczenie o odstąpieniu od tej umowy z uwagi na przerwanie przez ...

rozliczeń. W związku z realizacją umowy z 31 maja 2010 r ...

na temat terminu obowiązywania rzeczonej umowy i należnego powodom wynagrodzenia. W ...

o odstąpieniu od łączącej strony umowy z uwagi na zaprzestanie przez ...

wypełniania obowiązków wynikających z tej umowy. W okresie od lipca 2010 ...

z tytułu odszkodowania za odmowę wykonania przez w/w spółki po ...

2012 r. zobowiązań wynikających z umowy nr (...). Wyrokiem z 10 lutego ...

sprawie - stwierdził, że zarówno cel umowy nr (...), jej treść, jak i ...

rzeczywistą wolą stron było zawarcie umowy na czas oznaczony - do dnia ...

30 marca 2012 r. oraz wykonania w pełnym zakresie zobowiązań umownych ...

wzmacniają poszczególne postanowienia łączącej strony umowy. W § 3 ust. 3 strony ...

strony przewidziały, że powodowie za wykonane prace otrzymają wynagrodzenie ryczałtowe w ...

świadczenie dodatkowych usług nadzoru, nieobjętych umową nr (...), w okresie od października ...

obowiązków powodów, wynikających z przedmiotowej umowy, został uregulowany bardzo szeroko. Obejmował ...

o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych, następnie nadzór nad ...

terminu do jakiego strony wiązała umowa. Sąd Apelacyjny podkreślił, że był ...

poprzedzone przesądzeniem kwestii terminu końcowego umowy i przyjęciem, że zawarta pomiędzy stronami umowa wygasła z dniem 30 marca ...

wątpliwości, że powodowie w całości wykonali zobowiązanie, jakie było do zrealizowania w czasie obowiązywania umowy. Jeśli chodzi natomiast o roszczenie ...

świadczeń spełnionych w okresie obowiązywania umowy i wskazywanych jako dodatkowe względem przedmiotu umowy, to Sąd Apelacyjny podzielił stanowisko ...

uznał, że świadczenia te stanowiły wykonanie umowy. Powyższe orzeczenie w części, tj ...

stron w kontekście całokształtu postanowień umowy nr (...), w tym przede wszystkim ...

roli § 4, § 5 i § 10 umowy, w ramach stosunku obligacyjnego stron ...

świadczeń i wskazanego przez postanowienia umowy zgodnego zamiaru stron co do ...

uznaniem, że wysokość wynagrodzenia z umowy nr (...) - pomimo dokonanej przez Sąd ...

a nie od stopnia zaawansowania wykonania przez powodów obciążającego ich świadczenia ...

prawa zatrzymania, nieważności lub bezskuteczności umowy. Zagadnienia te mogą być przedmiotem ...

1110/00 chodziło o nieważność umowy poręczenia. W sprawie o sygn ...

rozdrobnienia roszczenia o wynagrodzenie za wykonanie dzieła i dochodzenia części tego ...

Apelacyjny w (...) daty końcowej obowiązywania umowy łączącej strony. Dodać trzeba, że ...

zakresie dokonać oceny łączącej strony umowy, także w zakresie terminu jej ...

Wprawdzie teza brzmi, że termin wykonania umowy zawartej w reżimie prawa zamówień ...

wskazał, czy obejmowało ono tylko "wykonanie obiektu", tj. zakończenie robót budowlanych ...

tym ostatnim wypadku termin związania umową byłby w istocie uzależniony od jej wykonania (obowiązek świadczenia trwałby do czasu ...

dokonać bardzo precyzyjnej wykładni postanowień umowy łączącej strony, aby ustalić rzeczywisty termin jej wykonania. Z kolei, powyższa kwestia łączy ...

mając na względzie charakter rzeczonej umowy, a w szczególności reżim jej ...

jednak szczegółowej wykładni postanowień przedmiotowej umowy. Wskazuje się w literaturze przedmiotu ...

ma charakter nienazwanej i mieszanej umowy starannego działania. Trafne okazały się ...

1, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W nauce prawa zauważono, że ...

wyłącznie do solidarnej odpowiedzialności za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia. Ponadto dług zamawiającego polega na wykonaniu świadczenia pieniężnego (zapłacie wynagrodzenia). Ponieważ ...

kwocie i oznaczenie sposobu jego wykonania (zapłata na podstawie faktury na ...