[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2021 47 fragmentów

2021-05-20

pozwanego roboty budowlane na podstawie umowy z dnia 3 marca 2016 ...

3 648 860,50 zł. Umowa została wykonana przy pomocy zaakceptowanych przez pozwanego ...

r. z powołaniem się na umowę wskazał, że wykonawca nie przedłożył ...

o. w K., jako wykonawcą umowę, na mocy której wykonawca zobowiązał się do wykonania zamówienia pod nazwą "Rozbudowa drogi ...

W. - M. - B. - N.". Za wykonanie umowy pozwany zobowiązał się do zapłaty ...

tym podatek VAT, a termin wykonania umowy na okres od przekazania wykonawcy ...

Zgodnie z pkt 6.16 umowy, wykonawca zobowiązał się do przedłożenia ...

w danym okresie rozliczeniowym. Oświadczenia należycie podpisane przez osoby upoważnione do ...

okres rozliczeniowy, określającymi zakres rzeczowy wykonanych robót wynikający z umów o ...

nich faktur. W punkcie 16 umowy strony przewidziały kary umowne, ustalając ...

dokonano częściowego odbioru robót budowalnych wykonanych przez powoda, określając ich wartość ...

mowa w punkcie 6.16 umowy. Z uwagi na niewypełnienie przez ...

może płacić podwykonawcom za czynności wykonane przed tą datą. W związku z brakiem zapłaty za wykonane roboty podwykonawcy PPUH E. w ...

1 lit. e) łączącej strony umowy obciążył powódkę karą umowną w ...

pkt 16. 1 lit. i) umowy polegający na zastrzeżeniu kary umownej w celu zabezpieczenia świadczenia pieniężnego. W ocenie Sądu ...

punkcie 16.1 lit. e) umowy łączącej strony. Wyrokiem z dnia ...

zgodnie z punktem 16.3 umowy z dnia 3 marca 2016 ...

dnia 20 lipca 2016 r. wykonali podwykonawcy, którym przysługiwało wynagrodzenie na ...

865,03 zł z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania umowy z terminem płatności do dnia ...

5 i 8.4.6 umowy. Powód udzielił zgody na zwolnienie ...

ocenie Sądu Apelacyjnego, pozwany w wykonaniu dyspozycji powoda z dnia 2 ...

w pozwie, że zgodnie z umową zawartą z podwykonawcą, z faktury należało zatrzymać zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 4%, tj. kwotę ...

zamawiającemu w przypadku, gdy nie wykonanie umownego obowiązku zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom ...

na rzecz podwykonawców zgodnie z umową. Oznacza to, że zostały spełnione ...

w punkcie 16.1 e) umowy uprawniające do naliczenia przez pozwanego ...

być naliczona dłużnikowi, który nie wykonał zobowiązania pieniężnego w sytuacji, w której niewykonanie tego zobowiązania wynika z bezwzględnie ...

naliczenia kary umownej związanej z niewykonaniem zobowiązania dłużnik powinien był dowodzić ...

W związku z tym do umowy łączącej strony zawartej w dniu ...

pkt 7 p.z.p. umowa o roboty budowlane zawiera w ...

także kar umownych przewidzianych w umowach unormowanych w prawie zamówień publicznych ...

zastrzeżenia kary umownej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania pieniężnego, co na gruncie ...

który to przepis obliguje strony umowy w sprawie zamówienia publicznego do ...

komplikacje związane z koniecznością oceny należytego wykonania umowy podwykonawczej przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty ...

postanowieniu pkt 16.1.e umowy łączącej strony, której podstawę prawną ...

względu na wolę stron, zawiesza wykonanie zobowiązań do czasu ich restrukturyzacji ...

postępowaniem sanacyjnym byłby zmuszony do wykonania swojego zobowiązania wbrew zakazowi wynikającemu ...

kary umownej na rzecz strony umowy, na rzecz której karę tę ...

poprzez przeprowadzenie działań sanacyjnych, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli (art. 3 ...

źródłem korzyści majątkowej dla strony umowy, na rzecz której karę tę ...

reżimu odpowiedzialności dłużnika z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań. Do odpowiedzialności dłużnika z ...

odpowiedzialności odszkodowawczej dłużnika z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań. Dotyczy to w szczególności ...

ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania wówczas, gdy jest ono ...

c. wynika też domniemanie, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania jest następstwem okoliczności, za ...

tytułu szkody doznanej na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez dłużnika (także zapłaty ...

wykazać jedynie, że dłużnik nie wykonał albo wykonał nienależycie swoje zobowiązanie, a dłużnika - chcącego ...

c. obciąża ciężar dowodu, iż niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania było następstwem okoliczności, za ...

której strona powodowa wykazała, że niewykonanie jej zobowiązań wobec jej podwykonawców ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2020 46 fragmentów

2020-11-13

przez pozwaną gwarancji zabezpieczającej prawidłowe wykonanie kontraktu. Żądane odszkodowanie obejmowało zwrot ...

podejmując czynności mające na celu zabezpieczenie i dochodzenie roszczeń od pozwanej ...

dniu 11 marca 2011 r. umowę o roboty budowlane na wykonanie inwestycji pn.: "Połączenie Portu Lotniczego ...

konsorcjanci zobowiązali się do wniesienia zabezpieczenia wykonania umowy w wysokości 10% zaakceptowanej kwoty umownej brutto. W wykonaniu tego obowiązku powód przedłożył pozwanej ...

na jego zlecenie gwarancję bankową należytego wykonania umowy z dnia 10 marca 2011 ...

4 776 311,73 zł. Zabezpieczenie miało wygasnąć w dniu 16 ...

r. świadectwa przejęcia robót, potwierdzającego należyte wykonanie robót budowlanych, z zastrzeżeniem drobnych ...

wad, niemających wpływu na użycie wykonanych robót do zamierzonego celu i realizowało postanowienia umowy i art. 151 ustawy z ...

lub określonej zgodnie z postanowieniami umowy, w terminie 30 dni od ...

uprawniały pozwaną do odstąpienia od umowy. Gwarancja udzielona przez (...) Bank S ...

konsorcjantów - H. S.A. - zawarł umowę podwykonawczą o roboty budowlane z ...

powierzając mu część prac objętych umową łączącą go z pozwaną. Nie ...

zł, powołując się ogólnie na niewykonanie przez konsorcjum wykonawcze zobowiązań umownych ...

podwykonawcy i złożył wniosek o zabezpieczenie powództwa przeciwko pozwanej o ustalenie ...

w G. uwzględnił wniosek o zabezpieczenie zakazując pozwanej - do czasu prawomocnego ...

roszczenia stanowiła subklauzula 4.2 umowy z dnia 11 marca 2011 ...

wynikłymi z żądania na podstawie zabezpieczenia wykonania w zakresie, w jakim zamawiający ...

pozwana mogła wykorzystać gwarancję prawidłowego wykonania umowy jedynie do zaspokojenia roszczeń wskazanych ...

to wynikało nie tylko z umowy, ale także z art. 151 ...

lub określonej zgodnie z postanowieniami umowy, w terminie 30 dni od ...

o swoich roszczeniach wynikłych z wykonania zapadłego w nim wyroku zasądzającego ...

wprawdzie powód - na podstawie postanowień umowy - odpowiadał względem pozwanej solidarnie z pozostałymi konsorcjantami za nienależyte wykonanie umowy przez H. S.A. (niezapłacenie ...

bankowej. Dokonując tej czynności naruszyła umowę, za co ponosiła odpowiedzialność odszkodowawczą ...

wykorzystania przez nią gwarancji ograniczała umowa, która przewidywała też odpowiedzialność beneficjenta ...

Okręgowy wskazał subklauzulę 4.2. umowy z dnia 11 marca 2011 ...

przygotowaniem i złożeniem wniosku o zabezpieczenie roszczenia i uzyskaniem tytułu zabezpieczającego ...

jej wierzytelności na podstawie gwarancji należytego wykonania umowy wystawionej przez (...) Towarzystwo Ubezpieczeń S ...

to, że inny konsorcjant nie wykonał umowy i nie zapłacił wynagrodzenia swojemu ...

solidarną odpowiedzialność względem zamawiającego za wykonanie przedmiotu umowy oraz wypełnienie wszystkich zobowiązań. Przy ...

solidarną odpowiedzialność wobec zamawiającego za należyte wykonanie umowy. W ocenie Sądu odwoławczego oznaczało ...

za roszczenia odszkodowawcze związane z nienależytym wykonaniem umowy przez jednego z konsorcjantów. Pozwana ...

bowiem członkowie konsorcjum na mocy umowy zawartej z pozwaną i przepisów ...

odpowiadali wobec pozwanej solidarnie za nienależyte wykonanie umowy (art. 471 k.c.). Był ...

pozwanej z tytułu odszkodowania za nienależyte wykonanie umowy (5 396 671,72 zł ...

na wniosek powoda. Zdaniem powoda umowę gwarancji bankowej można potraktować jako ...

gwarancji a dłużnikiem zobowiązanym do wykonania świadczenia zabezpieczonego gwarancją; stosunek zlecenia gwarancji, odpowiadający ...

wypłatę odszkodowania w związku z nienależytym wykonaniem wobec niej umowy przez konsorcjum jest kuriozalne. Rozpatrzenie ...

spełnienie tego świadczenia jest jednocześnie wykonaniem zobowiązania osoby pośredniczącej względem dłużnika ...

przez powoda bankowi w ramach umowy zlecenia gwarancji bankowej, zabezpieczającej prawidłowe wykonanie umowy, nie pokrywał się z zakresem ...

2011 r., jeszcze przed zawarciem umowy między pozwaną a konsorcjantami. Jej ...

bank. Celem jej ustanowienia było zabezpieczenie należytego wykonania umowy o roboty budowlane zawartej następnego dnia. Zabezpieczenie wnosił powód. W gwarancji (...) Bank ...

zmieniona w drodze jakiejkolwiek modyfikacji umowy zabezpieczonej gwarancją. Rozpatrując zobowiązanie gwaranta w ...

zaspokojenie wszelkich roszczeń wynikłych z niewykonania przez wykonawcę inwestycji jego zobowiązań ...

zgłosi żadnego żądania na podstawie zabezpieczenia wykonania, z wyjątkiem kwot, do których ...

tej czynności przez drugą stronę umowy o roboty budowlane, doprowadziło do ...

wierzytelności odszkodowawczej z gwarancji prawidłowego wykonania umowy - nie została uwzględniona w wyroku ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2023 29 fragmentów

2023-01-31

zawarły w trybie zamówienia publicznego umowę o roboty budowlane, której przedmiotem ...

czym aneks nr 1 do umowy przewidywał wynagrodzenie na kwotę 6 ...

będąca wykonawcą zobowiązana była wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczeń zamawiającej (pozwanej) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz gwarancji jakości. Zabezpieczenie zostało wniesione w formie gwarancji ...

zobowiązania wykonawcy wobec beneficjenta dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania robót budowlanych objętych umową zgodnie z jej treścią z ...

gwarancji, właściwego usunięcia wad fizycznych należycie wykonanych robót budowlanych stwierdzonych protokołem odbioru ...

0,2% wynagrodzenia umownego za wykonany przedmiot umowy, za każdy dzień zwłoki, liczonej ...

Inspektor nadzoru wydał wytyczne do wykonania okładziny ściany. Listwy do wykonania boazerii zostały wybrane i zaakceptowane ...

protokół, stwierdzając, iż roboty zostały wykonane zgodnie z umową. Po rozpoczęciu użytkowania sali gimnastycznej ...

pozwana uzyskała prywatną opinię potwierdzającą nienależyte wykonanie przez powoda robót budowlanych także ...

stanu zgodnego z technicznymi warunkami wykonania i odbioru robót w terminie ...

na to, że strony łączyła umowa o zamówienie publiczne, zatem przyjęcie oferty wymagałoby zmiany umowy. Powódka podtrzymała swoje zobowiązanie do ...

kwotę 83 379,23 zł. Umowa przewidywała rozliczenia między stronami na ...

podstawie faktur przejściowych za roboty wykonane w określonym miesiącu, wynagrodzenie wypłacone ...

umownej za zwłokę w realizacji umowy przez powódkę. Sąd Okręgowy w ...

za zwłokę wykonawcy w realizacji umowy nie została w zasadzie skonkretyzowana ...

pozwana potwierdziła natomiast, że roboty wykonane zostały przez powoda do 30 ...

c. poprzez uznanie, że powód należycie wykonał umowę o roboty budowlane, art. 471 ...

uznać odpowiedzialności strony powodowej za nienależyte wykonanie zobowiązania, w tym wypadku za ...

dotyczyło to wad istotnych przedmiotu umowy w zakresie dostawy sprzętu sportowego ...

na podstawie faktur przejściowych, zapisów umowy, sporządzonych przez powódkę faktur wraz ...

dowodów z dokumentów w postaci umowy, faktur przejściowych, oświadczenia powódki, 5 ...

wobec niewykazania odpowiedzialności powódki za nienależyte wykonanie zobowiązania (za usterki powstałe w ...

roszczenia o karę umowną jest niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania będące następstwem okoliczności, za ...

projektowania. Materiał, z którego została wykonana boazeria, został wybrany przez inspektora ...

który wybrał ten rodzaj boazerii. Wykonanie prac zgodnie z dostarczonym projektem ...

wybór materiału, z którego została wykonana okładzina ścian nie pozwalał na ...

że dostarczony projekt nie spowoduje wykonania wadliwych ścian, zaś inspektor nadzoru ...

zwłokę wykonawcy w realizacji przedmiotowej umowy, Sąd Okręgowy zaznaczył, że wierzytelność ...

pozwana potwierdziła natomiast, że roboty wykonane zostały przez powódkę do 30 ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2019 76 fragmentów

2019-02-08 » uchyla zaskarżony wyrok w punkcie 1., punkcie 2. w części oddalającej apelację (...)

Ltd., w trybie zamówienia publicznego, umowę, na podstawie której wykonawca zobowiązał ...

inwestycję określoną jako "Budowa autostrady (...)" (umowa główna). W dniu 10 października ...

ramach konsorcjum, zawarły z wykonawcą umowę, na podstawie której wykonawca zlecił ...

urządzeń dylatacyjnych do obiektów mostowych (umowa podwykonawcza). Wynagrodzenie podwykonawcy zostało określone ...

wysokości miało nastąpić po zrealizowaniu umowy na podstawie iloczynu obmiaru jednostkowego wykonanych przez podwykonawcę robót. W § 6 ust. 11 umowy podwykonawczej postanowiono natomiast, że w ...

przez wykonawcę wynagrodzenia podwykonawcy za wykonane przez podwykonawcę roboty, zamawiający zapłaci ...

kwota wynikająca z obmiaru robót wykonanych przez podwykonawcę, zatwierdzonego przez inżyniera ...

zgłoszenia nie dołączono załącznika do umowy podwykonawczej w postaci oferty podwykonawcy ...

poszczególne elementy robót, będących przedmiotem umowy podwykonawczej. Dołączono natomiast wzór umowy podwykonawczej bez wskazania wysokości wynagrodzenia ...

listopada 2011 r. uznając, że zabezpieczeniem jego interesów w zakresie solidarnej ...

jest postanowienie § 6 ust. 11 umowy podwykonawczej. Powódki wykonały na podstawie umowy podwykonawczej roboty w zakresie dostawy ...

dylatacyjnych na obiektach mostowych. Za wykonanie robót i dostawę materiałów powódka ...

wstrzymaniu się z dalszą realizacją umowy podwykonawczej. Następnie wezwała pozwanego do ...

kontraktu o weryfikację zakresu robót wykonanych przez podwykonawcę i o wskazanie, czy roboty zostały wykonane poprawnie, oraz czy zostały odebrane ...

jednostkowych powinny być rozliczane roboty wykonane przez podwykonawcę. Jeżeli ceny jednostkowe ...

niż ceny jednostkowe wykonawcy z umowy głównej, to rozliczenie następowało po ...

solidarną w końcowym okresie trwania umowy głównej i po jej rozwiązaniu ...

zgodę na zawarcie przez wykonawcę umowy podwykonawczej z powódkami. Fakt ten ...

nie zostało określone we wzorze umowy, nie miała znaczenia w kontekście ...

5 k.c. decyduje treść umowy podwykonawczej, a odmienne postanowienia stron ...

dochodzonego przez powódki, mającego stanowić zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Sumy, do których zatrzymania zgodnie z umową podwykonawczą był uprawniony wykonawca, nie ...

że w związku z rozwiązaniem umowy głównej nie mogły zostać spełnione ...

ich zwrotu określone w § 8 umowy podwykonawczej, a tym samym roszczenie ...

umowie głównej, nie wywiązał się należycie ze spoczywającej na nim odpowiedzialności ...

zatrzymanego przez wykonawcę na poczet zabezpieczenia. Ostatecznie, po dokonaniu rozliczenia kwot ...

powódek nie wynikała ani z umowy podwykonawczej ani z przepisów prawa ...

pozwany wyraził zgodę na zawarcie umowy podwykonawczej, a w konsekwencji doszedł ...

Apelacyjnego zgoda inwestora na zawarcie umowy z podwykonawcą jest czynnością prawną ...

dotyczyć zawarcia z podwykonawcą konkretnej umowy o określonej treści, a zatem ...

przy udzieleniu zgody na zawarcie umowy podwykonawczej, jest nieważne jako sprzeczne ...

w ogóle zgody na zawarcie umowy podwykonawczej. Podniósł, że osoby reprezentujące ...

nie udzieliłby zgody na zawarcie umowy podwykonawczej w wypadku, gdyby umowa ta nie limitowała jego odpowiedzialności ...

konsekwencji zgoda na zawarcie tej umowy była w świetle art. 58 ...

pozwanemu przedłożono do akceptacji wzór umowy, który nie wskazywał wysokości wynagrodzenia ...

w błędnym przekonaniu, że dostatecznym zabezpieczeniem jego interesów jest ograniczenie odpowiedzialności ...

udzielonej zgody na zawarcie tej umowy. Pozwany mógł zatem, w ocenie ...

stanowiła następczą zgodę na zawarcie umowy podwykonawczej. Dokonując zapłaty pozwany czynił ...

stosownie do § 6 ust. 11 umowy podwykonawczej. Tym samym, zgoda pozwanego ...

interesy. Powódki wiedziały ponadto, zawierając umowę podwykonawczą, o wprowadzonym do niej ...

wynikającymi z § 6 ust. 11 umowy podwykonawczej. Wobec braku prawnej podstawy ...

zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy za wykonane przez podwykonawcę roboty budowlane była ...

inwestora na zawarcie przez wykonawcę umowy z podwykonawcą. W judykaturze przyjęto ...

Zgoda inwestora nie warunkowała ważności umowy podwykonawczej. Jej brak nie miał wpływu na skuteczność tej umowy, wyłączał jednak powstanie solidarnej odpowiedzialności ...

było wyrażenie zgody na zawarcie umowy podwykonawczej, inwestor nie stawał się stroną umowy między wykonawcą a podwykonawcą (por ...

do zapłaty wynagrodzenia za roboty wykonane przez podwykonawcę. W okolicznościach sprawy ...

oceniły zgodę pozwanego na zawarcie umowy podwykonawczej. Sąd Okręgowy przyjął, że ...

sobą nieważność zgody na zawarcie umowy podwykonawczej, ponieważ pozwany nie wyraziłby ...

pozwanego jako inwestora było elementem umowy podwykonawczej. Jak była mowa, zgoda inwestora na zawarcie umowy podwykonawczej nie sprawia, aby stawał się on stroną umowy podwykonawczej; umowa ta nie została także podpisana przez pozwanego. Umowa podwykonawcza wyrażała zatem oświadczenia woli ...

było udzielenie zgody na zawarcie umowy podwykonawczej. Sąd Okręgowy odniósł sankcję ...

zawartego w § 6 ust. 11 umowy podwykonawczej, a Sąd Apelacyjny implicite stanowisko to zaaprobował. Treścią umowy podwykonawczej była jednak objęta regulacja ...

inwestor nie był stroną tej umowy, a co za tym idzie ...

brzmieniu, miała charakter zewnętrzny wobec umowy podwykonawczej. W konsekwencji, ewentualna nieważność postanowienia objętego treścią umowy zawartej między wykonawcą, a podwykonawcą ...

Skutek nieważności jednego z postanowień umowy podwykonawczej mógłby natomiast być oceniany ...

c. w kontekście ważności tej umowy, nie zaś oświadczenia woli inwestora ...

w umowie podwykonawczej. Wzór tej umowy został wprawdzie przezeń zaakceptowany, nie ...

wynika z § 6 ust. 11 umowy podwykonawczej, odsyłającego w zakresie wysokości ...

kwestię zgody pozwanego na zawarcie umowy podwykonawczej z powódkami należało w ...

inwestorowi świadomej zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą. Stosownie do tego ...

odpowiedzialności inwestora wobec podwykonawcy jest umowa podwykonawcza, po wyrażeniu przez inwestora ...

jakim uzasadnia go zaakceptowana treść umowy zawartej z podwykonawcą (por. uchwałę ...

niepubl.). Wyrażając zgodę na zawarcie umowy z podwykonawcą inwestor decyduje się ...

tych względów zgoda na zawarcie umowy z podwykonawcą nie może mieć ...

każdym przypadku dotyczyć konkretnej, zindywidualizowanej umowy i obejmować jej podmiotowe i ...

inwestora dysponentem zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą. Inwestor mógł zatem udzielić zgody na zawarcie umowy albo jej nie udzielić. Podejmując ...

a ostatecznie ustaloną przez strony umowy podwykonawczej, poniósłby jednak wyłącznie wykonawca ...

powódki na skutek wprowadzenia do umowy podwykonawczej postanowienia zawartego w § 6 ...

jest objęte wyrażenie zgody na umowę podwykonawczą i przyjęcie na siebie ...

rozumiały to postanowienie jedynie jako umowę o świadczenie przez osobę trzecią ...

pozwany, domagając się wprowadzenia do umowy podwykonawczej postanowienia § 6 ust. 11 ...

ograniczenie do cen jednostkowych z umowy głównej, które - zdaniem powódek - Sąd ...

w związku z wprowadzeniem do umowy postanowienia § 6 ust. 11 jakiekolwiek ...

rozsądnie oczekiwać, że wprowadzone do umowy podwykonawczej z inicjatywy inwestora zastrzeżenie ...

inwestora skutecznej zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą, było to w ...

woli wyrażającego zgodę na zawarcie umowy (por. wyroki Sądu Najwyższego z ...

treści solidarnej odpowiedzialności inwestora jest umowa podwykonawcza w sytuacji, w której ...

w której wniesiono skargę kasacyjną - umowa podwykonawcza zawierała postanowienie ujawniające taką ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2008 44 fragmenty

2008-09-17 » uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę Sądowi Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania

jeden z wykonawców (uczestników konsorcjum) umowy zawartej w wyniku udzielenie zamówienia publicznego zawarł umowę w podwykonawcą, któremu nie zapłacił ...

dniu 15 kwietnia 2004 r. umowę konsorcjum celem złożenia wspólnej oferty ...

solidarną odpowiedzialność względem zamawiającego za wykonanie prac związanych z inwestycją będącą ...

17 czerwca 2004 r. zawarło umowę z powodową Gminą o wykonanie określonego zadania inwestycyjnego. W umowie ...

z o.o. w Ł. umowę o wykonanie części robót. Prace te zostały wykonane i odebrane przez powodową Gminę ...

tym każdy z konsorcjantów zlecał wykonanie określonych prac innym podwykonawcom, z ...

M." nie uiścił zapłaty za wykonane prace, podwykonawca "M.P.K ...

09 zł z odsetkami. Gmina wykonała to orzeczenie i wystąpiła przeciwko ...

stroną stosunku prawnego wynikającego z umowy zawartej z podwykonawcą przez "Z ...

Z.I.M.", jako strona umowy, oraz Gmina Miejska K. jako ...

Z.G.K.", jako strona umowy konsorcjum, nie ponosi odpowiedzialności względem ...

odpowiedzialności nie może stanowić ani umowa konsorcjum, ani art. 141 ustawy ...

Pr.z.p."). Zarówno z umowy, jak i ustawy wynika solidarna ...

odpowiedzialność względem inwestora jedynie za wykonanie umowy i zabezpieczenie jej wykonania. Oddalając apelacje Gminy oraz pozwanego ...

ustawy lub z czynności prawnej. Umowa konsorcjum przewidująca solidarną odpowiedzialność konsorcjantów wobec zamawiającego (inwestora) dotyczyła wykonania umowy będącej przedmiotem zamówienia publicznego, a ...

gdyż to wykracza poza zakres umowy dotyczącej realizacji inwestycji. Umowa ta dotyczyła wyłącznie wykonania umowy podstawowej w relacjach inwestor- wykonawca ...

dotyczy tylko solidarnej odpowiedzialności za wykonanie i zabezpieczenie wykonania umowy realizacji inwestycji będącej przedmiotem zamówienia ...

zarówno z zawartej pomiędzy nimi umowy konsorcjum, jak i z art ...

p., a konkretnie określenia "za wykonanie umowy". Trzeba przy tym mieć na względzie, że chodzi o umowę zawieraną w celu wykonania zamówienia publicznego oraz że tego rodzaju umowa zwykle charakteryzuje się dużym stopniem ...

obie pozwane spółki łączyła dodatkowo umowa konsorcjum, która została zawarta w ...

w przetargu dotyczącym zadania inwestycyjnego. Umowa konsorcjum nie jest uregulowana w ...

Najogólniej określa się ją jako umowę zawieraną przez podmioty prowadzące działalność ...

z.p.). Wytyczonym przez strony umowy konsorcjum celem gospodarczym może być ...

zatem uzyskanie zamówienia publicznego, zawarcie umowy o jego wykonanie oraz osiągnięcie pewnego zysku w wyniku wykonania zawartej umowy. Dopuszczając możliwość udzielenia zamówienia podmiotom ...

solidarną odpowiedzialność względem inwestora za wykonanie umowy oraz wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (art. 141 Pr.z.p ...

że solidarność dłużników stanowi dodatkowe zabezpieczenie interesów wierzyciela, gdyż zwiększa prawdopodobieństwo należytego zaspokojenia jego interesów w postaci wykonania umowy lub - w razie jej niewykonania lub nienależytego wykonania - w postaci odszkodowania za powstałą ...

występujących wspólnie po jednej stronie umowy zawartej w wyniku udzielenia zamówienia publicznego dotyczy wykonania prac będących przedmiotem zamówienia, a więc wykonania ich w terminie, z odpowiednich ...

materiałów, w sposób zgodny z umową oraz ewentualnie z zasadami sztuki ...

jednak pytanie, czy w granicach wykonania umowy zawartej między inwestorem a np ...

konsorcjantami (wykonawcą zamówienia) pozostaje także wykonanie umów, które każdy z konsorcjantów ...

należy wziąć pod uwagę specyfikę umowy zawartej w wyniku udzielenia zamówienia publicznego. W wyniku wykonania takiej umowy inwestor ma uzyskać określone świadczenie ...

Jeżeli w związku z wykonywaniem umowy wykonawcy inwestycji zawierali umowy z podwykonawcami, umowy te powinny zostać wykonane w taki sposób, aby nie ...

niedopełnienie tego obowiązku przez wykonawcę. Wykonanie umowy zawartej pomiędzy inwestorem a współwykonawcami ...

wykonawców obowiązków względem podwykonawców. Przy umowach zawieranych przez podmioty występujące wspólnie ...

bez znaczenia pozostaje okoliczność, czy umowy z podwykonawcami były zawierane przez ...

pomiędzy nich obowiązków wynikających z umowy zawartej z inwestorem, pozostaje dla ...

jedynie skutek wewnętrzny pomiędzy stronami umowy. Konsekwentnie należy zatem przyjąć, że niewykonanie przez jednego ze współwykonawców (konsorcjantów) umowy zawartej przez niego z podwykonawcą stanowi jednocześnie nienależyte wykonanie umowy zawartej z inwestorem i jako ...

kierowane jest przeciwko drugiej stronie umowy, jeżeli zaś po tej stronie umowy występuje więcej niż jedne podmiot ...

141 Pr.z.p., a umowa konsorcjum zawiera postanowienia jedynie potwierdzające ...

określone skutki względem stron tej umowy, precyzując treść stosunku wewnętrznego, która ...

fakt, że w chwili zawierania umowy konsorcjum pomiędzy pozwanymi spółkami obowiązywała ...

wspólnie ponosili solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. Co do zasady stan ...

lub wykonawców, niezależnie od treści umowy, z której wynikało wspólne występowanie ...

kilku podmiotów po jednej stronie umowy (por. np. wyrok zespołu arbitrów ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2022 62 fragmenty

2022-03-17

zawarły 10 października 2009 r. umowę, na mocy której utworzyły konsorcjum ...

celu zawarcia i wspólnej realizacji umowy na wykonanie tego zamówienia. Strony ustanowiły liderem ...

w trybie zamówienia publicznego zawarto umowę, na mocy której zamawiający powierzył ...

a wykonawca zobowiązał się do wykonania robót budowlanych polegających na "Budowie ...

r. Konsorcjum zawarło z powodem umowę podwykonawczą, na mocy której wykonawca ...

zlecił, a powód zobowiązał się wykonać roboty i usługi z zakresu ...

wartość wynikać miała z ilości wykonanych robót i usług, odebranych przez ...

i zamawiającego (§ 1 ust. 2 umowy). Powód zobowiązał się poinformować wykonawcę o fakcie zwiększenia wartości umowy powyżej 10%, zaś wykonawca o ...

poinformować zamawiającego (§ 1 ust. 3 umowy). Zgodnie z postanowieniami umowy, ceny jednostkowe poszczególnych rodzajów robót ...

w załączniku nr 2 do umowy i pozostawały niezmienne przez cały ...

i zamawiającego (§ 2 ust. 1 umowy). W dniu 20 stycznia 2011 ...

jednak żadnego z aneksów do umowy podwykonawczej zawartej z powodem. Rozliczenia ...

robót odbywały się cyklicznie po wykonaniu przez powoda określonego ich rodzaju ...

dzienne, w których wskazywał miejsce wykonanych robot (kilometraż) oraz ich rodzaj ...

usług geodezyjnych, stosownie do postanowień umowy podwykonawczej. W oparciu o te ...

roboty z zakresu rekultywacji terenu, wykonania trawników metodą hydrosiewu na nawiezionej ziemi urodzajnej oraz wykonania trawników metodą hydrosiewu na adaptowanym ...

i zwolnienia kwot zatrzymanych tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W tabeli rozliczeniowej stwierdzono m ...

powód w całym okresie realizacji umowy: nie zrealizował żadnych prac z ...

0,00 zł, w zakresie wykonania trawników metodą hydrosiewu na terenie ...

114,60 zł, w zakresie wykonania trawników metodą hydrosiewu na terenie ...

protokole określono łączną wartość robót wykonanych przez powoda na 3 957 ...

wykonywał już żadnych prac objętych umową podwykonawczą. W dniu 10 kwietnia ...

podpisali aneks nr 7 do umowy podwykonawczej. Doszło to tego z ...

kwoty wynagrodzenia zatrzymanego na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W aneksie tym powód potwierdził ...

netto stanowi ostateczną wartość robót wykonanych w ramach umowy, natomiast kwota 3 904 453 ...

stanowi w całości ostateczne rozliczenie umowy podwykonawczej. Powód potwierdził jednocześnie, że ...

faktury wystawione w związku z umową podwykonawczą zostały zapłacone przez wykonawcę ...

wyłącznie po zwolnieniu przez wykonawcę zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy, tj. kwoty 243 382,87 ...

kwot zatrzymanych zostaje zachowana na zabezpieczenie z tytułu gwarancji jakości i ...

lub w związku z zawartą umową podwykonawczą, lecz nie zwalniają go ...

nadal istnieje zgodnie z ustaleniami umowy. W związku z wystąpieniem wykonawcy ...

z roszczeniami z tytułu wad wykonanych robót i nieprecyzyjnym opisem ich ...

udostępnienie w ramach informacji publicznej umowy generalnego wykonawstwa zawartej na budowę ...

158,03 zł brutto tytułem wykonania prac zgodnie z umową nr (...), odpowiadającą różnicy ilości robót objętych umową podwykonawczą, rozliczonych przez wykonawcę z ...

została wystawiona z naruszeniem postanowień umowy podwykonawczej i nie ma uzasadnienia ...

czynności prawnej. Wszelkie płatności za wykonane roboty odbywały się na podstawie ...

uzasadnione stanowisko Sądu Okręgowego, jakoby umowa podwykonawcza miała charakter umowy o dzieło. Umowa będąca źródłem roszczeń powoda jest bowiem umową o roboty budowlane. Sąd drugiej ...

robót ujętych w obmiarze jako wykonane - w nierzetelnym pomiarze zaniżającym ich ...

robót wskazanych jako w ogóle niewykonane - w niezgodnym z rzeczywistością twierdzeniu ...

To zaś, w świetle ustaleń umowy podwykonawczej co do warunków ostatecznego ...

powoda, strony zadecydowały o rozliczeniu umowy bez oczekiwania na ostateczny obmiar wykonany w stosunkach między wykonawcą, a ...

może się zmienić oraz, że wykonał prace, które w zaakceptowanym przez ...

bez dalszego oczekiwania na rozliczenie umowy zgodnie z jej ustaleniami, uznał ...

obmiar może nie odpowiadać rozmiarowi wykonanych prac, a jednak obie strony ...

podpisując aneks nr 7 strony umowy podwykonawczej dokonały wzajemnego rozliczenia zobowiązań ...

się do zmiany dotychczas obowiązującej umowy w zakresie zasad jej ostatecznego ...

uznaniu, że zmiana dotychczas obowiązującej umowy wzajemnej w zakresie zasad rozliczenia ...

kiedy świadczenie niepieniężne zostało już wykonane w całości, leży w granicach ...

zakwalifikowanie aneksu nr 7 do umowy podwykonawczej jako czynności cywilnoprawnej dopuszczalnej ...

sprawę, iż obmiar jego prac wykonany przez służby geodezyjne generalnego wykonawcy ...

sprawę, iż obmiar jego prac wykonany przez służby geodezyjne generalnego wykonawcy ...

obniża wynagrodzenie powoda z powodu wykonania mniejszej ilości robót, jest zgodny ...

3531 k.c. strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według ...

tylko w swobodzie kształtowania treści umowy, ale także stanowi kompetencję do ...

Mogą także wzorować się na umowach nazwanych, ale określając łączący je ...

raporty, w których wskazywał miejsce wykonanych robót (kilometraż) oraz rodzaj i ...

pomimo, że została przez niego wykonana. Nie może również ujść uwadze ...

w błąd w zakresie ilości wykonanej pracy. Jedynie, miało się to ...

na to, że niektóre z wykonanych przez niego prac, nie zostały ...

tym także ryzyko związane z wykonaniem ostatecznych obmiarów. Natomiast, gdy chodzi ...

kwoty wynagrodzenia zatrzymanego na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy i kwotowy zakres tego zwolnienia ...

zatrzymanych kwot zostaje zachowana na zabezpieczenie z tytułu gwarancji jakości i ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2018 32 fragmenty

2018-02-15 » uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Sądowi Okręgowemu w G. do ponownego rozpoznania i rozstrzygnięcia o kosztach postępowania kasacyjnego

w formie gwarancji ubezpieczeniowej nie zabezpiecza oferty Konsorcjum. Wadliwość wadium miała ...

Konsorcjum; oferta Konsorcjum pozostała zatem niezabezpieczona. Odwołująca powołała się także na ...

związku z ogłoszonym przetargiem na wykonanie Zamówienia złożył ofertę zgodną z ...

p.z.p. za prawidłowe zabezpieczenie oferty można uznać tylko wniesienie ...

jednoznacznie wynikać, jakie (czyje) zobowiązanie zabezpiecza. Wzywając do wypłaty sumy gwarancyjnej ...

p. solidarna odpowiedzialność dotyczy jedynie wykonania umowy oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, co uzasadnia argumentację a contrario ...

konsorcjum ma pewne wspólne cechy umowy spółki. Niezależnie od tego Krajowa ...

a jego zakres wytycza sama umowa gwarancji ubezpieczeniowej. Oznacza to, że ...

Gospodarczej - że oferta Konsorcjum była zabezpieczona nieprawidłowo. Literalne brzmienie Gwarancji wadialnej ...

ryzyko, że w przypadku niepodpisania umowy z Zamawiającym z winy R ...

S.A. nie została prawidłowo zabezpieczona wadium, co implikuje konieczność wykluczenia ...

ubezpieczeniowej gwarancji wadialnej oznacza brak zabezpieczenia oferty wadium, gdyż przesłanki zatrzymania ...

publicznego odpowiadają solidarnie wyłącznie za wykonanie umowy oraz zabezpieczenie należytego jej wykonania, a zatem brak jest podstaw ...

z.p.), a więc czy należycie zabezpiecza "postępowanie do zawarcia umowy" (por. art. 184 p.z ...

poprzestaje w zasadzie na uwzględnieniu umowy gwarancji ubezpieczeniowej w katalogu czynności ...

rzeczywistego wystąpienia wypadku gwarancyjnego - np. niewykonania lub nienależytego wykonania zabezpieczanego zobowiązania, co podlega dowodzeniu ...

jego wymagalności oraz nie zostało wykonane (por. wyroki Sądu Najwyższego z ...

że zabezpieczane zobowiązanie nie zostało wykonane przez dłużnika. Ustalenie wynikającego z ...

ważnością), treścią i zdarzeniami (zwłaszcza niewykonaniem zobowiązania) dotyczącymi zabezpieczanego zobowiązania jest ...

kwestią wykładni oświadczeń woli stron umowy gwarancji (art. 65 k.c ...

Cel gwarancji, którym jest udzielenie zabezpieczenia wierzycielowi (beneficjentowi gwarancji - por. art ...

na wypadek, gdyby dłużnik nie wykonał określonego obowiązku, może być realizowany zarówno przez zabezpieczenia akcesoryjne (np. poręczenie), jak i ...

świadczenie gwaranta nie zrealizuje celu zabezpieczenia (np. zabezpieczane zobowiązanie było nieważne ...

publ.). Gwarancja ma zwykle stwarzać zabezpieczenie pewne i szybkie w realizacji ...

do istnienia, ważności i kwestii niewykonania zabezpieczanego zobowiązania. Tylko w wyjątkowych ...

wygasło wskutek zapłaty albo że umowa, z której wynikało to zobowiązanie ...

P.B.(...) S.A. nie wykonał ciążących na nim zobowiązań. Tymczasem ...

o udzielenie zamówienia obowiązki, które zabezpiecza wadium, nie mają charakteru solidarnego ...

złożeniem oraz wadium. Jedynie częściowe wykonanie tych obowiązków - ich wykonanie przez poszczególnych wykonawców w odniesieniu ...

do nich samych, bez ich wykonania przez pozostałych - nie ma żadnej ...

bowiem wyboru oferty ani zawarcia umowy. Dlatego też należy uznać, zgodnie ...

ponoszą solidarną odpowiedzialność za ich wykonanie. In casu oznacza to, że w razie niewykonania któregokolwiek z obowiązków przez R ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2011 31 fragmentów

2011-03-24 » oddala skargę kasacyjną i zasądza od powoda na rzecz pozwanych (...)

udziału w spotkaniu celem podpisania umowy, jak też poinformował o obowiązku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Konsorcjum powiadomiło powoda, pismem z ...

kwietnia 2007 r., że zawarcie umowy na warunkach cenowych określonych w ...

wyznaczył ostateczny termin do podpisania umowy na dzień 13 kwietnia 2007 ...

w pertraktacjach, odstąpił od zawarcia umowy i dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty ...

nie odniosły rezultatu. Do podpisania umowy, po uzyskaniu zgody Prezesa Urzędu ...

do przepisów Kodeksu cywilnego. Wymóg zabezpieczenia oferty przez wadium przez cały ...

na rzecz zamawiającego po wygaśnięciu zabezpieczenia. Skutkiem wygaśnięcia w dniu 16 ...

zamawiającego uzależnione jest od istnienia zabezpieczenia w postaci wadium i może ...

11 p.z.p.). Zawarcie umowy mogło nastąpić w drodze przetargu ...

cywilnego. Postępowanie zmierzające do zawarcia umowy w trybie przetargu nieograniczonego inicjuje ...

w którym ma nastąpić zawarcie umowy. Zamawiający jest związany postanowieniami zawartymi ...

jak i tymi, dotyczącymi treści umowy, będącej przedmiotem przetargu Złożenie oferty ...

które mają doprowadzić do zawarcia umowy będącej przedmiotem przetargu. Porozumienie to ...

k.c., w doktrynie nazywany umową przetargową. Istotnym elementem ogłoszenia jest ...

się sumę pieniężną lub odpowiednie zabezpieczenie zapłaty tej sumy, wnoszone pod ...

Z istoty wadium wynika, że zabezpiecza ono złożoną ofertę do momentu zawarcia umowy, a zatem przez cały okres ...

przez wybranego wykonawcę od zawarcia umowy oraz kompensacyjną, jako zryczałtowanego odszkodowania ...

tym, że jeżeli od zawarcia umowy uchyla się wykonawca, którego oferta ...

albo dochodzić zaspokojenia z przedmiotu zabezpieczenia zapłaty wadium. Funkcja kompensacyjna polega ...

że w razie odmowy zawarcia umowy przez wykonawcę, którego oferta została ...

albo przez zaspokojenie z przedmiotu zabezpieczenia wadium. Przepis art. 46 p ...

które stanowią przeszkody do zawarcia umowy, leżące po stronie wykonawcy. Należy ...

z.p. konsekwencje odmowy zawarcia umowy przez wykonawcę, którego oferta została ...

do dochodzenia zaspokojenia z przedmiotu zabezpieczenia. Brak uregulowania w art. 46 ...

została wybrana, jeśli od zawarcia umowy uchyla się zamawiający. Niezupełność ta ...

lub dochodzenie zaspokojenia z przedmiotu zabezpieczenia możliwe jest w razie, gdy ...

do wpłacenia go lub udzielenia zabezpieczenia. Tak art. 46 ust. 5 ...

jako wniesionego wadium, przed zawarciem umowy, od czego uchylił się wykonawca ...

traktowane być mogą jako swoista umowa. Wymagało to jednak powołania właściwych ...

jeśli wygasło udzielone jako wadium zabezpieczenie. Niezależnie od tego, że data ...

dotyczących naruszenia obowiązków związanych z zabezpieczeniem oferty mogłoby być prowadzone w ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2017 74 fragmenty

2017-08-18 » uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Sądowi Apelacyjnemu w (…) do ponownego rozpoznania

tytułem zwrotu udzielonego przez upadłego zabezpieczenia należytego wykonania umowy o roboty budowlane. Sąd pierwszej ...

zawarł z pozwaną jako zamawiającym umowę, której przedmiotem było wykonanie zamówienia publicznego - budowy boiska piłkarskiego ...

149 046,15 zł tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W dniu 5 marca 2013 ...

W dacie tej pozostał do wykonania cały zakres robót, przy czym termin ich wykonania upływał 31 marca 2013 r ...

wniosek syndyka postanowienie zezwalające na wykonanie umowy. Wskazany przez syndyka podwykonawca nie ...

teren budowy, co w świetle umowy było niezbędne. W związku z tym, że wykonanie umowy nie było w tej sytuacji ...

złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy, wzywając pozwaną do zwrotu wpłaconego na jej rzecz zabezpieczenia. W odpowiedzi pozwana złożyła oświadczenie ...

z tytułu wniesionego przez P. zabezpieczenia z przysługującą jej wierzytelnością w ...

na podstawie § 11 ust. 6 umowy w związku z odstąpieniem od umowy z przyczyn dotyczących wykonawcy. Należność ...

na szczególny charakter odstąpienia od umowy, którego skutki należało oceniać na ...

na skutek odstąpienia syndyka od umowy. W ocenie Sądu Okręgowego w ...

art. 98 p.u.n. Umowa o roboty budowlane jest umową wzajemną, od której syndyk mógł ...

gwarancyjnej dzieliły los prawny całej umowy. Odstąpienie od umowy przez syndyka na podstawie art ...

mierze, że prawo odstąpienia od umowy przyznane syndykowi tym przepisem jest ...

upadłościowego, nie zaś odstąpieniem od umowy opartym na podstawie umownej lub ...

syndyk nie staje się stroną umowy, co potwierdza treść art. 99 ...

sunt servanda - gdy syndyk zażąda wykonania umowy obowiązuje ona w całości, natomiast umowa, od której odstąpił, przestaje wiązać ...

umowne na wypadek odstąpienia od umowy. Pozwana nie uzyskała tym samym, skoro od umowy odstąpił syndyk, nie zaś strona ...

iż syndyk mógł odstąpić od umowy wzajemnej na podstawie tego przepisu ...

uzyskał zezwolenie sędziego -komisarza na wykonanie umowy, warunki prac zostały uzgodnione, a ...

dniu ogłoszenia upadłości zobowiązania z umowy wzajemnej nie zostały wykonane w całości lub w części, syndyk mógł wykonać zobowiązanie upadłego i zażądać od ...

spełnienia świadczenia wzajemnego albo od umowy odstąpić. Przepis ten przyznawał syndykowi ...

powinien zweryfikować zawarte przez upadłego umowy wzajemne pod kątem tego, czy ...

ust. 1 pr. upadł.) - jest wykonanie umowy przez obie strony, czy też ...

Decyzji co do tego, czy umowa wzajemna powinna zostać wykonana, czy należy od niej odstąpić ...

syndyk nie podejmuje jako strona umowy, lecz jako organ postępowania upadłościowego ...

Specyfika odstąpienia przez syndyka od umowy wzajemnej, w powiązaniu z odrębną ...

s. 11). Decyzja syndyka o wykonaniu zobowiązania upadłego i żądaniu spełnienia ...

świadczenia przez kontrahenta oznacza, że wykonanie umowy wzajemnej w dotychczasowej postaci przejmuje syndyk, samą zaś umowę należy traktować tak, jakby została ...

powstałe w związku z wykonywaniem umowy wzajemnej wierzytelności kontrahenta upadłego podlegają ...

upadł.). Syndyk, decydując się na wykonanie umowy wzajemnej, jest związany postanowieniami umowy zawartej przez upadłego, przejmuje bowiem realizację umowy o takiej treści, jaka została ...

przed ogłoszeniem upadłości. Zasady rządzące wykonaniem umowy wzajemnej, w tym możliwość odstąpienia od umowy przez stronę i obowiązek zapłaty ...

wypadku, w razie odstąpienia od umowy przez syndyka, strony są zwolnione z obowiązku wykonania umowy wzajemnej, kontrahent upadłego nie może ...

wierzytelność odpowiadającą należności z tytułu wykonania zobowiązania i poniesionych strat (art ...

pr. upadł.). Zawarta między stronami umowa o roboty budowlane była umową wzajemną, a jako taka była ...

więc to, czy syndyk zażądał wykonania tej umowy w rozumieniu art. 98 ust ...

decyzję co do dalszych losów umowy wzajemnej syndyk nie może poprzestać ...

przez upadłego nie upłynął, a wykonanie umowy może okazać się zyskowne dla ...

konieczne jest uwzględnienie całokształtu postanowień umowy, w tym tych, które mogą ...

upadłości, musi być podejmowana z należytą rozwagą i świadomością, że skutki niewykonania umowy wzajemnej, po wyrażeniu przez syndyka woli jej wykonania, podlegać będą zasadom ogólnym, a ...

odstąpienia przez syndyka (powoda) od umowy na podstawie art. 98 p ...

budziła wątpliwości wobec wzajemnego charakteru umowy i niewykonania robót w jakimkolwiek zakresie. Sąd ...

doktryny, według którego "przystąpienie do umowy" przez syndyka nie może nastąpić ...

concludentia, uznając zarazem nieprzystąpienie do wykonania umowy za bezsporne. Stanowisko to nie ...

złożyć oświadczenie woli prowadzące do wykonania umowy lub odstąpienia od niej, jest ...

że oświadczenie syndyka obejmujące żądanie wykonania umowy powinno zostać złożone w każdym ...

uzyskania przez syndyka zezwolenia na wykonanie umowy. Spotkać jednak można także zapatrywanie ...

dotyczy m.in. odstąpienia od umowy, oświadczenie syndyka może zostać złożone ...

tego, czy syndyk domaga się wykonania umowy, czy od niej odstępuje, oświadczenie ...

formy oświadczenia syndyka prowadzącego do wykonania umowy. W takim stanie rzeczy należało ...

złożył konkludentne oświadczenie obejmujące żądanie wykonania umowy. Sąd poprzestał w tej mierze ...

wniosek powoda, najpierw zezwolił na wykonanie umowy, jednak wskazany przez powoda podwykonawca nie uzyskał wymaganej umową zgody pozwanej na wstąpienie na teren budowy, wobec czego wykonanie umowy stało się niemożliwe. Ustalenia takie ...

powód w rzeczywistości odstąpił od umowy zawartej przez upadłego. Odstąpienie od umowy na podstawie art. 98 p ...

n. zakłada, że syndyk uznaje wykonanie umowy za niekorzystne dla masy upadłości ...

upadłego. Podłożem prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 98 p ...

to, że syndyk, zdecydowawszy o wykonaniu umowy, napotyka trudność z osiągnięciem porozumienia ...

do osoby podwykonawcy, ponieważ weryfikując umowę z punktu widzenia interesu masy upadłości w jej wykonaniu syndyk musi ryzyko to uwzględnić ...

na skutek odmowy akceptacji podwykonawcy wykonanie umowy stało się dla powoda niemożliwe ...

na podstawie § 14 ust. 4 umowy, to powinno to co najmniej ...

przez sędziego-komisarza zezwolenia na wykonanie umowy - czy zachowanie syndyka nie stanowiło dorozumianego żądania jej wykonania. Waga tego zagadnienia wynika stąd ...

syndyka oświadczenia o odstąpieniu od umowy i jego konsekwencje nie podlegałyby ...

n., lecz na podstawie postanowień umowy (lex contractus) i przepisów ogólnych ...

że uprawnienie do odstąpienia od umowy wzajemnej na podstawie art. 98 ...

upadłości i zdecydował się ją wykonać. Z tych powodów zarzut naruszenia ...

zawartą przez upadłego i pozwaną umową o roboty budowlane, a towarzyszącą jej umową kaucji, która stanowiła bezpośrednią podstawę wpłaty zabezpieczenia na rzecz pozwanej, Sąd Apelacyjny ...

stanowisko Sądu Najwyższego, według którego umowa kaucji zabezpieczająca prawidłowe wykonanie obowiązków wynikających z umowy o roboty budowlane oraz rękojmi ...

umowie, powinna być traktowana jako umowa odrębna względem umowy o roboty budowlane i pozbawiona ...

powoda oświadczenie o odstąpieniu od umowy o roboty budowlane należy oceniać ...

czy też na podstawie postanowień umowy i znajdujących do niej zastosowanie ...

kwestia, czy okoliczność, że od umowy odstępuje syndyk realizując uprawnienie wynikające ...

odszkodowawczego przez kontrahenta na skutek niewykonania umowy w związku z odstąpieniem od ...

wobec masy upadłości te postanowienia umowy, które uniemożliwiają lub utrudniają osiągnięcie ...

upadłego powstające w związku z wykonaniem przez syndyka prawa odstąpienia od umowy wzajemnej mają w świetle art ...

w związku z odstąpieniem od umowy przez syndyka w ramach wykonywania umowy wzajemnej, w sytuacji, w której ...