[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2014 46 fragmentów

2014-10-22 » oddala skargę kasacyjną

sierpnia 2006 r. strony zawarły umowę o roboty budowlane, której przedmiotem ...

że w przypadku wystąpienia konieczności wykonania prac dodatkowych nie objętych kosztorysem ...

dodatkowego zamówienia na podstawie odrębnej umowy. Strony zastrzegły w umowie prawo ...

kar umownych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, a wykonawca wyraził zgodę na ...

Strony ustaliły, że wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie 180.879,88 ...

gwarancji bankowej, które w przypadku nienależytego wykonania umowy stanie się własnością zamawiającego i ...

będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i pokrycia roszczeń z ...

rękojmi i gwarancji jakości za wykonane roboty. Strony ustaliły wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie całego przedmiotu umowy w wysokości 3.617.597 ...

podstawie faktur częściowych. Wszelkie zmiany umowy wymagały formy pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności. Umowa przewidywała prawo odstąpienia od niej ...

w określonych sytuacjach. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej ...

i wykonawcą na tle sposobu wykonania niektórych prac oraz zakresu robót ...

zawierające oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej 2 sierpnia 2006 r ...

utraty zasadniczych korzyści wynikających z umowy przez wykonawcę. Mimo złożonego oświadczenia ...

dokonane przez niego odstąpienie od umowy jest bezpodstawne i nieskuteczne i ...

wezwała do kontynuowania prac objętych umową z zastrzeżeniem możliwości odstąpienia do umowy przez inwestora w przypadku niezastosowania ...

złożyła oświadczenie o odstąpieniu od umowy z 2 sierpnia 2006 r ...

na które nie zostały zawarte umowy oraz przedłużenia terminu zakończenia prac ...

wraz z kosztem pracy sprzętu wykonanych przez "A. - B.", w ramach umowy łączącej strony, wynosi 2.381 ...

zł. Koszt usunięcia wad robót wykonanych przez "A. - B." wynosi 112 ...

zł. Wartość pracy rusztowań faktycznie wykonanych przez "A. - B." na wysokość ...

zł. Gmina zapłaciła wykonawcy za wykonane prace łącznie 2.521.469 ...

udzielonej przez ten bank na zabezpieczenie należytego wykonania umowy. W postępowaniu upadłościowym Spółki "A ...

tytułem zapłaty kary umownej z umowy z 2 sierpnia 2006 r ...

zł z tytułu odszkodowania za nienależyte wykonanie umowy. Wraz z tym drugim zgłoszeniem ...

zł z tytułu odszkodowania za nienależyte wykonanie łączącej strony umowy, z wierzytelnością upadłego. Żadna z ...

zarówno oświadczenie o odstąpieniu od umowy złożone w przez "A. - B ...

ocenie, doszło faktycznie do rozwiązania umowy łączącej strony w zakresie tych prac, które nie zostały wykonane przez "A. - B.", na skutek ...

za które odpowiadają obie strony umowy. Przyczyną tą jest uznanie przez ...

siebie oświadczenia o odstąpieniu od umowy za skuteczne. W tej sytuacji ...

bezzasadne. Z uwagi na rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po obu ...

że powód oprócz robót ogólnobudowlanych wykonał także prace instalacyjne i elektryczne ...

obu stron o odstąpieniu od umowy, nie były skuteczne w świetle postanowień zawartej umowy. Przyjął przy tym, że z uwagi na zaprzestanie realizacji umowy przez strony, w sposób dorozumiany nastąpiło jej rozwiązanie. Rozwiązanie umowy spowodowało jej wygaśnięcie ze skutkiem ...

należało się wynagrodzenie za prace wykonane do czasu jej wygaśnięcia. Uznał ...

w wysokości odpowiadającej procentowemu zakresowi wykonania prac. Sąd Apelacyjny uwzględnił jedynie wartość prac objętych umową, według wynagrodzenia ryczałtowego, mając na ...

wynagrodzenia wypłaconego w toku trwania umowy, tj. 2.521.469,95 ...

Ostatecznie wynagrodzenie należne wykonawcy za wykonany zakres prac wynosi 171.125 ...

88 zł. Skoro odstąpienie od umowy przez pozwanego było bezskuteczne, to ...

w szczególności, jaki charakter miała umowa łącząca strony, uznał za bezskuteczne oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożone przez strony, zakwalifikował dalsze ...

stron jako prowadzące do rozwiązania umowy w sposób dorozumiany oraz wskazał ...

rozliczeń w zakresie robót, które wykonała strona powodowa. Zgodnie z brzmieniem ...

forma była przewidziana dla rozwiązania umowy i uregulowanie zawarte w art ...

p. wyłączało możliwość rozwiązania takiej umowy poprzez tzw. czynności konkludentne, takie jak zaprzestanie wykonywania umowy przez strony. Takiej wykładni art ...

wzbogacenie, gdyż jej odstąpienie od umowy okazało się bezskuteczne. W tym ...

Apelacyjny ocenił, że obie strony umowy nie współdziałały prawidłowo przy wykonaniu umowy. Podkreślił, że strona pozwana swoimi działaniami opóźniała wykonanie prac, czym narażała wykonawcę na ...

wynagrodzenia dodatkowego oraz żądanie zdjęcia wykonanego dachu świadczy o braku należytego współdziałania strony pozwanej. Tak sformułowany ...

ocenił zachowanie strony pozwanej jako nienależyte wykonywanie zobowiązania, co jak wyżej ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2020 143 fragmenty

2020-07-09

z odsetkami z tytułu gwarancji należytego wykonania kontraktu udzielonej powódce za E ...

Zamawiający") zawarła z E. ("Wykonawca") umowę nr PZP-(...) ("Umowa"), której przedmiotem była dwuetapowa budowa ...

Stronami następować będzie sukcesywnie, za wykonanie każdej części etapu kontraktu, w ...

Harmonogram rzeczowo- finansowy, oraz po wykonaniu każdego z etapów kontraktu, na ...

odbioru robót (§ 3 ust. 5 Umowy). W przypadku stwierdzenia braków przy ...

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które ponosi ...

ze skutkami określonymi w § 11 Umowy (§ 8 ust. 5). Po wykonaniu każdego z etapów i podpisaniu ...

gwarancji jakości (§ 9 ust. 1 Umowy). Okres udzielonej gwarancji miał wynosić ...

zgodnie z § 8 ust. 3 Umowy Zamawiający dokonał warunkowego odbioru, wyznaczając ...

9 ust. 6). W § 11 Umowy zastrzeżono m.in., że Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, jeżeli Wykonawca przerwał z przyczyn ...

pkt 2) albo realizuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z Umową i dokumentami kontraktowymi lub wskazaniami ...

Zgodnie z § 11 ust. 5 Umowy w razie odstąpienia od Umowy Wykonawca miał obowiązek zgłoszenia do ...

VAT. W Umowie przewidziano też zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej w ...

z czego kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za ...

wady wynosić miała 30% wysokości zabezpieczenia (§ 12 ust. 1 i 2 ...

679.398,20 zł, stanowiącej zabezpieczenie wykonania Umowy, "bezspornie, po otrzymaniu pierwszego wezwania ...

uzyskać moc obowiązującą od podpisania Umowy i być ważna w wysokości ...

trzydziestego dnia, licząc od daty wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane, lecz nie dłużej niż do ...

Okręgowy ustalił ponadto, że Wykonawca wykonał wszystkie prace I etapu - ich ...

doszło też do częściowego odbioru wykonanych prac należących do II etapu ...

poinformował Wykonawcę, że odstępuje od Umowy z jego winy ze względu ...

679.398,20 zł stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania Umowy. Skłoniło to interwenienta ubocznego do ...

oczekuje od Wykonawcy przygotowania inwentaryzacji wykonanych robót. Poprosiła też o wystawienie gwarancji na roboty wykonane z II etapu. W tej ...

względu na odstąpienie powódki od Umowy, w dniu 2 września 2013 ...

zwrócił teren budowy, stwierdzając stan zabezpieczenia placu. W dniu 25 września ...

wobec jego stanowiska odstępuje od Umowy, co spowodowane jest głównie uniemożliwieniem ...

Wykonawcy realizacji robót, do których wykonania był gotowy. Jednocześnie wskazał, że ...

oświadczenie powódki o odstąpieniu od Umowy oraz naliczenie kary umownej uznaje ...

i konieczne jest ich ponowne wykonanie w całości, a tym samym ...

marca 2014 r., stanowił podstawę wykonania robót naprawczych i dokończenia budowy ...

203.819,46 zł stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania kontraktu. W oparciu o argumentację ...

9 ust. 4 i 6 Umowy rękojmia rozpoczyna swój bieg w ...

odbioru prac. Powódka odstąpiła od umowy, a wykonawca dokonał jednostronnego przekazania ...

więc dniu nastąpiło wydanie przedmiotu Umowy, i od tego dnia należy ...

Gwarancji uzależniona była od daty wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane i wokół tych kwestii koncentrował ...

miał podstawy od odstąpienia od Umowy na podstawie jej § 11 ust ...

wskazuje, że dotyczyło ono całości Umowy realizowanej w II etapie. Także ...

Zatem w części objętej odstąpieniem Umowę należało traktować jako niezawartą, co ...

dniu odstąpienia nie były jeszcze wykonane, należałoby przyznać rację pozwanej i ...

gdyby okazałoby się, że roboty wykonane do tej daty nie nadają ...

istniałoby uprawnienie do odstąpienia od umowy także w tej części oraz ...

10 ust. 1 pkt b Umowy. Należało wówczas podjąć czynności inwentaryzacyjne ...

zgodnie z § 11 ust. 5 Umowy. Wskutek apelacji powódki wyrokiem z ...

w umówionej formie - oświadczenia, że zabezpieczone zobowiązanie Wykonawcy nie zostało zrealizowane ...

dnia prace Wykonawcy w ramach Umowy, której wykonanie zabezpieczała Gwarancja, nie były ukończone ...

prac objętych dokumentacją projektową należy wykonać ponownie, m.in. ze względu ...

w przypadku niezrealizowania prac, których należyte wykonanie zabezpieczała Gwarancja w spornym zakresie ...

wskutek odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy) i wobec niesporządzenia protokołu odbioru ...

z istnieniem rękojmi w ramach umowy podstawowej. Taka wykładnia nie wynika ...

celem oraz istotą gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania umowy, gdyż przyjęcie, że niewykonanie całości umówionych prac skutkuje niemożliwością ...

679.398,20 zł, stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, a przewidziane nią roboty nie zostały w całości wykonane. Sąd Apelacyjny nie podzielił też ...

zgodnie z którymi zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane; kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za ...

nie może przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia i jest zwracana nie później ...

należy liczyć okres rękojmi za wykonane prace II etapu, strony przeoczyły ...

wówczas oceniono zakres i jakość wykonanych prac. Nie ma zaś podstaw ...

cel, jak również zaprzestanie realizacji Umowy, że żądanie S. nie stanowi ...

k.c.). Wprawdzie między stronami Umowy zarysował się spór co do ...

679.398,20 zł, stanowiącej zabezpieczenie wykonania Umowy. Nawet zatem przy zaakceptowaniu stanowiska ...

skutecznego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy z Wykonawcą, nie można tracić ...

widzenia faktu, iż roboty przewidziane Umową nie zostały w całości wykonane. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy stanowiło konsekwencję uprzedniego zaprzestania wykonywania ...

prac objętych dokumentacją projektową należy wykonać ponownie, m.in. ze względu ...

Gwarancji sprowadzała się do zapewnienia należytej jakości wykonanych prac, przy czym jej abstrakcyjny ...

i też zakres) prac była należyta czy też nie. Skargę kasacyjną ...

związku z § 9 ust 4 Umowy, naruszenie § 12 ust 2 Umowy w związku z art. 65 ...

związku z § 12 ust. 3 Umowy w związku z 187 § 1 ...

związku z § 11 ust. 6 Umowy, naruszenie § 11 ust. 6 Umowy w związku z umową powódki z W. nr (...) z ...

związku z § 12 ust. 2 Umowy, art. 151 ust. 1-3 ...

związku z § 11 ust. 6 Umowy, w związku z § 11 ust. 6 Umowy w związku z umową powoda z W. nr (...) z ...

związku z § 9 ust. 4 Umowy, w związku z treścią Gwarancji ...

związku z § 12 ust. 2 Umowy, w związku z art. 65 ...

czy przedmiot świadczenia wykonawcy z umowy o roboty budowlane jest podzielny ...

casu świadczenie Wykonawcy wynikające z Umowy miało charakter podzielny i tym ...

którego dopiero mogła odstąpić od Umowy albo powierzyć poprawienie wad na koszt Wykonawcy i dalsze wykonanie przedmiotu Umowy innemu podmiotowi, a pominięcie tego ...

do naruszenia § 11 ust. 6 Umowy w związku z umową powódki z W. nr (...) z ...

Zamawiającego aktów staranności, tj. zbadania wykonanych robót pod kątem wad, powiadomienia ...

związku z § 9 ust 4 Umowy przez przyjęcie, że roszczenie z ...

sporządzenia przez powódkę jednostronnej inwentaryzacji wykonanych robót, a nie od przekazania ...

placu budowy, czyli wydania przedmiotu umowy, czego konsekwencją było uwzględnienie żądania ...

rękojmi, gdyż nie zbadała przedmiotu Umowy w czasie i w sposób ...

dla robót budowlanych (odstąpiła od Umowy w dniu 22 lipca 2013 ...

związku z § 11 ust. 6 Umowy przez ich niewłaściwe zastosowanie. Dalsze ...

kwocie zredukowanej do 30% wysokości zabezpieczenia, którym było zabezpieczenie roszczeń powódki z rękojmi. Wiąże ...

zawartych w § 12 ust. 2 Umowy oraz w pismach procesowych stron ...

również naruszenia § 12 ust 2 Umowy w związku z art. 65 ...

związku z § 12 ust. 3 Umowy w związku z 187 § 1 ...

p.c., § 12 ust. 2 Umowy, art. 65 § 2 k.c ...

związku z § 12 ust. 2 Umowy, art. 151 ust. 1-3 ...

k.c., § 9 ust. 4 Umowy i z treścią Gwarancji), tj ...

rękojmi w odniesieniu do niezakończonych (niewykonanych) robót budowlanych, będących świadczeniem niepodzielnym ...

c. i § 11 ust. 6 Umowy), niewezwanie Wykonawcy do zmiany sposobu ...

na koszt Wykonawcy i dalsze wykonanie przedmiotu Umowy innemu podmiotowi (zarzut naruszenia art ...

związku z § 11 ust. 6 Umowy i umową powoda z W. nr (...) z ...

roszczenie powódka wywodziła z "Gwarancji należytego wykonania kontraktu" (umowy), stanowiącej - stosownie do jej treści - "zabezpieczenie wykonania umowy, o którym mowa w § 12 ust. 1 i 3" Umowy, a ściślej z części Gwarancji ...

r." Gwarancji tej dotyczył § 12 Umowy, stanowiący, że Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 10 % ceny brutto ...

1), że kwotę pozostawioną na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za ...

ustala się na 30 % wysokości zabezpieczenia (ust. 2) i że zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie i ...

zamawiający może żądać od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, służącego pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy (art. 147 ust. 1 i ...

terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane (art. 151 ust. 1 p ...

p.), kwota zaś pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za ...

nie może przekraczać 30 % wysokości zabezpieczenia (ust. 2) i jest zwracana ...

w "części równej 30%" - było zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, w tym należytej jakości wykonanych robót. W konsekwencji Sąd drugiej ...

w części równej 30%" było zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi, choć ...

do zapłaty (§ 12 ust. 2 Umowy) i nawiązywał do art. 151 ...

w dokumencie gwarancyjnym mianem "Gwarancji należytego wykonania kontraktu", jak również w zgodzie ...

z.p., w myśl którego zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu "roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy". Także oświadczenie Gwaranta dotyczyło udzielenia Zamawiającemu gwarancji "stanowiącej zabezpieczenie wykonania umowy, o którym mowa w § 12 ust. 1 i 3 umowy". Z drugiej strony nie sposób ...

p. i § 12 ust. 2 Umowy - iż w założeniu stron miała ona zabezpieczać wykonanie przez Wykonawcę obowiązków z tytułu ...

Gwarancji do § 12 ust. 2 Umowy stanowiłoby wówczas oczywistą omyłkę). Należy ...

rzeczywistego wystąpienia wypadku gwarancyjnego - np. niewykonania lub nienależytego wykonania zabezpieczanego zobowiązania, co podlega dowodzeniu ...

jego wymagalności oraz nie zostało wykonane (por. też wyroki Sądu Najwyższego ...

że zabezpieczane zobowiązanie nie zostało wykonane przez dłużnika. Sąd Najwyższy wyjaśnił ...

ważnością), treścią i zdarzeniami (zwłaszcza niewykonaniem zobowiązania) dotyczącymi zabezpieczanego zobowiązania jest ...

kwestią wykładni oświadczeń woli stron umowy gwarancji (art. 65 k.c ...

Cel gwarancji, którym jest udzielenie zabezpieczenia wierzycielowi (beneficjentowi gwarancji) na wypadek, gdyby dłużnik nie wykonał określonego obowiązku, może być realizowany zarówno przez zabezpieczenia akcesoryjne (np. poręczenie), jak i ...

świadczenie gwaranta nie zrealizuje celu zabezpieczenia (np. zabezpieczane zobowiązanie było nieważne ...

publ.). Gwarancja ma zwykle stwarzać zabezpieczenie pewne i szybkie w realizacji ...

do istnienia, ważności i kwestii niewykonania zabezpieczanego zobowiązania. Tylko w wyjątkowych ...

przysługiwania beneficjentowi uprawnień z tytułu nienależytego wykonania Umowy (z tytułu rękojmi). Z kolei ...

treści do § 12 ust. 2 Umowy (podobnie jak nawiązano do § 12 ...

1), wskazujące jedynie na cel zabezpieczenia "w części równej 30%". Również ...

trwania rękojmi - liczonego zgodnie z Umową od bezusterkowego odbioru końcowego robót ...

zakresu odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu nienależytego wykonania robót (z tytułu rękojmi). Obowiązek ...

obowiązku zwrotu kwoty pozostawionej na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za ...

się ze skarżącym, że przewidziany Umową (§ 9 ust. 4) dwunastomiesięczny okres ...

Zgodnie z § 9 ust. 6 Umowy bieg terminu rękojmi za wady ...

uregulowanego w § 8 ust. 3 Umowy - od daty usunięcia braków. Z ...

11 ust. 5 pkt 3 Umowy, przewidującym przypadek, w którym Zamawiający ...

11 ust. 5 pkt 3 Umowy protokół taki miał stanowić podstawę ...

gdyż w § 9 ust. 6 Umowy rozpoczęcie biegu terminu rękojmi powiązano ...

wygasło wskutek zapłaty albo że umowa, z której wynikało to zobowiązanie ...

tytułu ogólnej odpowiedzialności za ich nienależyte wykonanie. Nawet jednak, gdyby uznać, że ...

powstawałoby pytanie, jaki jest sens zabezpieczenia uprawnień z rękojmi, a w ...

szczególności uprawnienia do odstąpienia od Umowy. Już prima facie nasuwa się ...

może tu chodzić jedynie o zabezpieczenie roszczeń pieniężnych, w tym odszkodowawczych ...

z uprawnienia do odstąpienia od Umowy. I przede wszystkim w tym ...

to zatem po odstąpieniu od Umowy, najpierw przez powódkę (19 lipca ...

do zaistnienia przesłanek odstąpienia od Umowy i jego skutków, prawidłowości inwentaryzacji ...

także na względzie, że treść Umowy nie daje jasnej odpowiedzi na ...

toku stwierdził istnienie wad nieusuwalnych wykonanego obiektu, uniemożliwiających korzystanie z niego ...

z wadami (por. co do umowy o dzieło wyroki z dnia ...

11 ust. 5 pkt 3 Umowy podstawą wypłaty wynagrodzenia za przerwane ...

powinien dokonać dodatkowego odstąpienia od Umowy ze skutkiem ex tunc także ...

uwzględniając przyczynę pierwotnego odstąpienia od Umowy (bezczynność Wykonawcy) - Zamawiający mógł powierzyć dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy ...

do zmiany wadliwego (sprzecznego z Umową) sposobu wykonywania przedmiotu Umowy (por. 11 ust. 6 Umowy). Także te wątpliwości - niezależnie od dotyczących zamierzonego celu (zakresu) zabezpieczenia Gwarancją "w części równej 30 ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2016 48 fragmentów

2016-05-25 » oddala skargę kasacyjną

ustawowymi odsetkami tytułem wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane, a w pozostałym ...

r. powódka, jako podwykonawca zawarła umowę o roboty budowlane z konsorcjum ...

wynagrodzenia na poczet kaucji gwarancyjnej należytego wykonania prac, co skutkowało pomniejszeniem płatności ...

zostać zwrócona po odbiorze przedmiotu umowy, w terminie 30 dni od ...

wynagrodzenie przysługujące powódce na podstawie umowy z dnia 4 stycznia 2010 ...

związku z § 7 ust. 3 umowy z dnia 4 stycznia 2010 ...

że mimo stosowania przez strony umowy względem zatrzymanego wynagrodzenia terminologii "kaucja zabezpieczająca", analiza umowy, nie pozostawia żadnych wątpliwości, iż ...

część należnego powódce wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane. Strony wyraźnie bowiem ...

nie jest przedmiotowo istotnym elementem umowy o roboty budowlane, to jej ...

iż nadanie części wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane, funkcji zabezpieczającej należyte wykonanie robót, nie oznacza odnowienia w ...

zapłaty wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez powodową spółkę, jako podwykonawcę ...

konstrukcji rozszerzonej skuteczności stosunku kontraktowego, umowa z podwykonawcą rodzi bowiem skutek ...

przedmiot świadczenia wykonawcy, w ramach umowy o roboty budowlane (por. wyroki ...

powódka dochodzi części wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane, czy też zwrotu ...

art. 6471 § 5 k.c. Umowa kaucji gwarancyjnej nie jest regulowana ...

kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych (jedn. tekst: Dz.U ...

gospodarczym, jako instrument służący prawidłowemu zabezpieczeniu wykonania obowiązków umownych, biorąc swoją podstawę ...

umów (art. 3531 k.c.). Umowa kaucji ma charakter kauzalny, akcesoryjny ...

z przedmiotu kaucji. W ramach umowy o roboty budowlane kaucja gwarancyjna służy zazwyczaj prawidłowemu wykonaniu obowiązków wynikających z przepisów o rękojmi za wady wykonanych robót budowlanych lub obowiązków wynikających z udzielonej gwarancji za wykonane roboty. Umowa kaucji gwarancyjnej może przybrać postać odrębnej umowy albo dodatkowego zastrzeżenia zawartego w ...

czego nie dochodzi, gdy funkcję zabezpieczenia pełni niewypłacone wynagrodzenie, które nie ...

podzielenie pogląd, iż charakter prawny zabezpieczenia nazywanego kaucją gwarancyjną, zawsze musi ...

umownych - czy strony chciały nadać zabezpieczeniu charakter kaucji gwarancyjnej, czy też, jako zabezpieczenie miało służyć zatrzymanie wynagrodzenia wykonawcy ...

na pokrycie wierzytelności z tytułu nienależytego wykonania robót budowlanych (por. wyroki Sądu ...

prawnych. Natomiast spełnianie przez oba zabezpieczenia takich samych funkcji, nie oznacza ...

Sąd Apelacyjny dokonując analizy postanowień umowy podwykonawczej, nie naruszył dyrektyw interpretacyjnych ...

w płaszczyźnie ustalenia literalnego brzmienia umowy, ani ustalenia reguł oświadczeń woli ...

zgodnego zamiaru stron i celu umowy (art. 65 § 2 k.c ...

Prawidłowo również przyjął, iż strony umowy podwykonawczej, nie zawarły w niej ...

ustalono, iż podwykonawca w celu zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz roszczeń wynikających z rękojmi ...

które nie podlegały oprocentowaniu. Z zabezpieczenia tego mógł skorzystać w przypadkach ...

określonych w § 9 ust. 3 umowy, które w stanie faktycznym sprawy ...

bankowej, ani ubezpieczeniowej, a funkcję zabezpieczenia należytego wykonania umowy pełniło zatrzymanie części wynagrodzenia, określane przez strony zamiennie terminem "zabezpieczenie", "kaucja gwarancyjna", "zatrzymanie zafakturowanych kwot ...

nie wpłacała żadnej kwoty tytułem zabezpieczenia na rzecz zamawiającego, a wyrażała ...

ewentualnych roszczeń powstałych z tytułu niewykonania czy nienależytego wykonania umowy (§ 9 ust. 3). Nie doszło ...

gwarancyjnej, zabezpieczając roszczenia z tytułu nienależytego wykonania umowy i taki też był zgodny cel i zamiar stron umowy. Strony dla realizacji założonych przez ...

wynagrodzenia nie spełniało wymogów konstrukcyjnych umowy kaucji gwarancyjnej, skoro nie doszło ...

posługiwanie się przez strony analizowanej umowy używanym w kontraktach o roboty ...

w obrocie terminologii, oznaczającej udzielenie zabezpieczenia należytego wykonania robót poprzez przyzwolenie zamawiającemu na ...

k.c., postanowienia umowne dotyczące zabezpieczenia roszczeń zamawiającego z tytułu należytego wykonania umowy nie należą do elementów przedmiotowo istotnych umowy o roboty budowlane, skoro do ...

do obowiązującego w dacie zawarcia umowy art. 5 ustawy z dnia ...

skoro w § 9 pkt 8 umowy podwykonawczej jej strony postanowiły, że ...

jakoby skorzystanie z możliwości ustanowienia zabezpieczenia z części wynagrodzenia i uzależnienie ...

przypadku przeznaczenie części wynagrodzenia na zabezpieczenie należytego wykonania umowy było rozwiązaniem umownym korzystnym dla ...

pokrycia związanych z tą formą zabezpieczenia kosztów. Po drugie, przy założeniu ...

byłaby nieważność § 9 pkt 8 umowy, w zakresie, w jakim strony ...

prawidłowo również przyjął, iż postanowień umowy z dnia 4 stycznia 2010 ...

nie tylko z jednoznaczną treścią umowy, ale również art. 506 § 2 ...

zgodnie, z którym zamiaru zawarcia umowy o odnowienie, nie można domniemywać ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2022 24 fragmenty

2022-12-14

jawną w T., jako wykonawcą, umowę nr [...] o wykonanie robót budowlanych określonych jako "Rozbudowa ...

tej wykonawca zobowiązał się do wykonania przedmiotu umowy w okresie od 11 grudnia ...

Zamawiający miał prawo odstąpić od umowy m.in. w przypadku opóźnienia ...

nie realizuje obowiązków wynikających z umowy oraz przedmiotu umowy z należytą starannością (§ 17 ust. 1 pkt ...

1.4 i 1.6 umowy). Wykonawca przedstawił zabezpieczenie należytego wykonania umowy oraz usunięcia wad i usterek ...

224 958,20 zł, odpowiadającą niewykonanym lub nienależycie wykonanym robotom określonym w umowie zgodnie ...

fizycznym lub usterkom w przedmiocie umowy, za które odpowiada zobowiązany, zgodnie z treścią umowy obowiązującej w dniu wystawienia gwarancji ...

terminie ważności gwarancji, a dotyczącym należycie wykonanych robót stwierdzonych bezusterkowym protokołem odbioru ...

i sposobu ich usunięcia, nie wykonał tego zobowiązania. Realizacja zgłoszonych roszczeń ...

przypadku zgłoszenia roszczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez zobowiązanego robót objętych umową, wezwanie do zapłaty powinno zawierać ...

wymagalne, tj. że zobowiązany nie wykonał lub wykonał nienależycie roboty/prace/usługi objęte umową oraz pomimo pisemnego wezwania wskazującego ...

dowodem nadania oraz szczegółową specyfikacją niewykonanych lub nienależycie wykonanych robót objętych umową i wyliczeniem kwoty roszczenia w ...

zapłaty. Tempo wykonywania prac objętych umową było na tyle wolne, że ...

prawdopodobne, iż nie zostaną one wykonane zgodnie z ustalonym harmonogramem. Mimo ...

pozostawiając obiekt bez nadzoru i zabezpieczenia. Strona powodowa pismem z 1 ...

2 października 2013 r. od umowy z 11 grudnia 2012 r ...

w stopniu uprawdopodobniającym niemożliwość ich wykonania do 15 listopada 2013 r ...

stała się ona wymagalna wobec nienależytego wykonania przez zobowiązanego robót objętych umową z 11 grudnia 2012 r ...

oraz że odstąpił od tej umowy z przyczyn leżących po stronie ...

je za bezzasadne. Wskazał, że umowa gwarancji będąca przedmiotem sporu miała ...

nadania i szczegółową specyfikacją nie wykonanych lub nienależycie wykonanych robót objętych umową i wyliczeniem kwoty roszczenia w ...

a nie gwaranta będącego stroną umowy gwarancji (nieakcesoryjnej wobec stosunku podstawowego ...

skutków powołanego orzeczenia potwierdzającego stan niewykonania przez zobowiązanego robót objętych umową z dnia 1 grudnia 2012 ...

stanowisko skarżącego, należałoby uznać, że umowa gwarancji stanowiąca przedmiot sporu jest ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2023 32 fragmenty

2023-02-20

odpowiedzialnością w O. ( dalej: "E.") umowę o wykonanie robót budowlanych "Przebudowa z rozbudową ...

wykonawca wnosi na rzecz zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny oferty, w formie gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania kontaktu oraz usunięcia wad i ...

zlecenie E., udzieliła powodowi gwarancji należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i ...

że zleceniodawca nie usunął lub nienależycie usunął wady i usterki ujawnione ...

powód ostatecznie wezwał E. do wykonania prac związanych z wymianą podłogi ...

K. M., ostateczne wezwanie do wykonania prac i robót budowlanych z ...

i sporu między stronami tej umowy dotyczącego merytorycznej zasadności roszczeń powoda ...

powoda na tle łączącej ich umowy. Realizacja gwarancji rodzi zatem realną ...

związane z bieżącym utrzymaniem i zabezpieczeniem majątku, zapewnieniem kontynuacji działalności mocodawcy ...

czynności, które pełnomocnik ogólny może wykonać na rzecz mocodawcy ewentualnie w ...

i sprowadzało się do jej wykonania, co wiąże się z bieżącą ...

ramach zamówienia publicznego na podstawie umowy z 9 września 2014 r. o wykonanie robót budowlanych "Przebudowa z rozbudową ...

pierwszym wyposażeniem" z towarzyszącym jej zabezpieczeniem w formie gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania kontaktu oraz usunięcia wad i ...

być rozpatrywana w oderwaniu od umowy z 9 września 2014 r ...

p.c.) wynika, że za wykonanie inwestycji finansowanej z budżetu powoda ...

brutto, a gwarancja ubezpieczeniowa stanowiła zabezpieczenie należytego wykonania umowy i stanowiła zaledwie 5% ceny ...

01 zł), przy czym na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i ...

30 % z ustanowionego przez wykonawcę zabezpieczenia ( § 10 i 11 umowy). Żądanie zapłaty z gwarancji ubezpieczeniowej ...

który miał umocowanie do zawarcia umowy wielokrotnie przekraczającej wartość zabezpieczenia objętego sporem. Ponadto, skoro powód ...

w robotach budowlanych objętych tą umową, których usunięcie dla zapewnienia prawidłowej ...

wykonawca, to wezwanie gwaranta do wykonania jego zobowiązania wiąże się z ...

gwarancji jest uzależniony od treści umowy gwarancji, którą strony mogą kształtować ...

podnosić wobec gwarantariusza zarzutów z umowy zlecenia gwarancji ubezpieczeniowej ani ze ...

29). Będąca przedmiotem sporu gwarancja należytego usunięcia wad i usterek w ...

za wady, jest niewątpliwie formą zabezpieczenia roszczeń powoda wynikających z tej umowy. Służyła ona bezpiecznemu uzyskaniu zaspokojenia ...

stanowiąc ochronę powoda przed ryzykiem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez kontrahenta ze stosunku ...

ryzyko transakcji, które przy braku zabezpieczenia ponosiłby powód jako wierzyciel ze ...

1, poz. 16). Korzystanie z zabezpieczeń należytego wykonania inwestycji w tym z gwarancji ...

tym zwracania się zgodnie z umową do jej wykonawcy o usuwanie ...

usterek, a w razie nie wykonania przez niego zobowiązania, uruchomienia zabezpieczenia z gwarancji ustanowionej na wypadek ...

tego stosunku. Świadczenie gwaranta z umowy gwarancyjnej, mimo że stanowi samodzielne ...

wątpliwości, że nie skorzystanie z zabezpieczenia umownego i nie usunięcie z ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2012 65 fragmentów

2012-01-12 » oddala skargę kasacyjną i zasądza od strony powodowej na rzecz pozwanej kwotę (...)

zaniechania wypłat kwot z gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o zobowiązanie do wydania dokumentów ...

zaniechania wypłat kwot z gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania dwóch umów, wystawionych przez Bank ...

woli w przedmiocie zwolnienia gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy w zakresie 70% wartości zabezpieczenia. Wyrokiem z dnia 26 marca ...

dnia 13 grudnia 2005 r. umowa (nazywana przez strony kontraktem) o ...

Unii Europejskiej. Na podstawie zawartej umowy pozwany zlecił wykonawcy wykonanie "kompleksowego zadania inwestycyjnego", obejmującego cały proces wykonania, od projektu po ostateczne uruchomienie ...

i użytkowanie przedmiotowego zakładu. Poza umową strony obowiązywał dokument - specyfikacja warunków ...

nie zmienione w rozdziale drugim umowy - ogólne warunki umów (warunki ogólne ...

tymi warunkami uczestnikiem przy wykonywaniu umowy, poza stronami był Inżynier Kontraktu ...

usług którego była zawarta odrębna umowa. Następnie, w wyniku aneksu z ...

września 2006 r. do pierwotnej umowy między stronami, częścią realizowanego zadania ...

euro, ustalono też harmonogram realizacji umowy z terminem końcowym do 31 grudnia 2007 r. Na zabezpieczenie należytego wykonania umowy powódka zawarła z Bankiem Ochrony Środowiska dwie umowy: o udzielenie gwarancji i o ...

podstawie Bank udzielił pozwanemu gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jednej do kwoty 2 024 ...

wystawieniu świadectwa przejęcia, a następnie wykonania umowy, w tym wypadku w związku z zabezpieczeniem usuwania stwierdzonych wad obiektu. Z ...

polubowny. Mimo sporów prace przy wykonaniu inwestycji były kontynuowane i dnia ...

powiadomiła Inżyniera Kontraktu o zasadniczym wykonaniu całości robót zgodnie z umową oraz wniosła o wydanie świadectwa ...

wraz z zobowiązaniem powódki do wykonania zaległych prac oraz usunięcia usterek ...

skoro część robót nie została wykonana. Dnia 7 lipca 2008 r ...

tego samego dnia powódka wypowiedziała umowę, uzasadniając to brakiem współpracy zamawiającego przy realizacji postanowień umowy, polegającej między innymi na braku ...

r. pozwany uznał bezpodstawność wypowiedzenia umowy przez powódkę i sam złożył ...

tego dnia oświadczenie o wypowiedzeniu umowy, podnosząc wielokrotne i uporczywe niestosowanie ...

oraz przekroczenie czasu na ukończenie wykonania umowy, przy opóźnieniu wynoszącym 7 miesięcy ...

Sąd Okręgowy uznał niezasadność wypowiedzenia umowy przez powódkę, szczegółowo to uzasadniając, stwierdził nienależyte wykonanie przez nią umowy i brak przesłanek określonych w ...

udzielone na zlecenie powódki gwarancje zabezpieczenia należytego wykonania zawartych umów w zakresie 70% wartości zabezpieczenia, oddalając apelację w pozostałym zakresie ...

zaniechania wypłat kwot z gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz o zobowiązanie pozwanego Przedsiębiorstwa ...

skuteczność dokonanego przez siebie wypowiedzenia umowy, a z tym Sąd się ...

do tego, że samo wypowiedzenie umowy nie może być uznawane za ...

Ogólnych FIDIC, pozwalające na wypowiedzenie umowy przez wykonawcę i to postanowienia ...

tych ogólnych warunków, włączonych do umowy, a nie art. 151 p ...

powołanie, stanowiące istotne naruszenie postanowień umowy, a także nieuzasadnione uznanie niespełnienia przez powódkę przesłanek wypowiedzenia umowy przez wykonawcę; art. 144 p ...

Rozjemstwa mogła prowadzić do zmiany umowy i naruszenia art. 144 p ...

niezastosowaniu tego przepisu do oceny niewykonania przez zamawiającego decyzji Komisji Rozjemstwa ...

pozwanym nie zostały przez niego wykonane i w czym przejawiał się ...

brak współpracy pozwanego przy realizacji umowy oraz, czy mogło to stanowić ...

2008 r. o odstąpieniu od umowy z pozwanym, a następnie po ...

może stanowić o skutecznym wypowiedzeniu umowy przez powódkę. Wyjaśnił też, że ...

w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, czego przyczyny Sąd Apelacyjny wskazał ...

skutecznego odstąpienia przez powódkę od umowy w piśmie z dnia 7 ...

i II pozwu są postanowienia umowy zawarte w wymienionych klauzulach 16 ...

wykonawca będzie upoważniony do rozwiązania umowy, jeżeli Inżynier Kontraktu nie wystawi ...

d) i dopiero, jeżeli rozwiązanie umowy na podstawie wymienionej klauzuli wejdzie ...

zamawiający ma obowiązek niezwłocznie zwrócić zabezpieczenie wykonania. Na podstawie wskazanych postanowień umowy nie można zatem podzielić stanowiska ...

warunki prawne do odstąpienia od umowy przez powódkę, skoro przejściowe świadectwo ...

wykonawcę. Zasady zwolnienia w całości zabezpieczenia, powtórzone także w gwarancjach należytego wykonania umowy udzielonych przez Bank Ochrony Środowiska, uzależniały pozostałe 30% wartości zabezpieczenia od wystawienia świadectwa wykonania, według klauzuli 11.9 umowy, a to nigdy nie nastąpiło ...

bezsporne, że nie doszło do wykonania całości postanowień umowy. Podstawowe zarzuty odnoszące się do ...

jednej części decyzja ta została wykonana przez wystawienie przez Inżyniera Kontraktu ...

nie nadawała się do bezpośredniego wykonania, gdyż Komisja nie uznała żądanej ...

orzeczenia sądu polubownego, więc jej wykonanie zależało tylko od zgody stron ...

Komisji Rozjemstwa, jak też częściowe niewykonanie decyzji takiej Komisji z dnia ...

wystarczającej przyczyny do odstąpienia od umowy w myśl powołanych w sprawie ...

skardze kasacyjnej, że formułując warunki umowy zawieranej w trybie zamówień publicznych ...

publiczne zaproponowane przez siebie warunki umowy, ale, jak wynika z odpowiedzi ...

mogłaby prowadzić do niedopuszczalnej zmiany umowy, wbrew powołanemu przepisowi Prawa zamówień ...

zakwestionowaniem przez Sąd dopuszczalności klauzuli umowy oznaczonej jako 20.4., stanowiącej ...

możliwości modyfikacji wzajemnych świadczeń stron umowy wskutek oceny przesłanek takiej modyfikacji ...

niniejszej sprawie jest zasadność wypowiedzenia umowy przez powódkę, jako podstawa do ...

czerwca 2008 r. przesądził, że umowa łącząca strony nie zawiera zapisu ...

czynić z tego przyczyny wypowiedzenia umowy, iż naruszone zostały istotne warunki tej umowy wskutek odmowy przez pozwanego zapłaty ...

Ogólnych FIDIC, pozwalające na wypowiedzenie umowy przez wykonawcę. Niemniej jednak stwierdzić ...

nie wyłącza możliwości dokonania wykładni umowy na podstawie art. 65 k ...

bowiem ustalenie rzeczywistej treści zawartej umowy, a nie zmiana jej postanowień ...

postaci pisemnej przede wszystkim tekstem umowy, a więc jej wykładnia nie ...

przy wykładni kierować się celem umowy zamierzonym przez strony (wyroki Sądu ...

w odniesieniu do zarzutu, że niewykonanie przez pozwanego decyzji Komisji Rozjemstwa ...

stosunku zobowiązaniowego do współpracy przy wykonaniu zobowiązania. Tak tego ostatniego, jak ...

nie nadały im postanowienia zawartej umowy. Budowaniu przekonania w tym względzie ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2022 63 fragmenty

2022-03-02

w Pradze, jako generalnym wykonawcą, umowę numer (...) w sprawie udzielenia zamówienia ...

było opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w zadaniu inwestycyjnym ...

formule "zaprojektuj i wybuduj". Po wykonaniu umowy, zgodnie z protokołem nr (...), powodowie ...

59 zł za roboty budowlane wykonane zgodnie z umową nr (...) (roboty budowlane protokół odbioru nr (...) oraz roboty budowlane wykonane zgodnie z umową nr (...) - zagospodarowanie terenu). Termin płatności ...

inwestycji (zasadności wynagrodzenia za roboty wykonane we wrześniu 2015 r.). Na ...

59 zł za "roboty budowlane wykonane zgodnie z umową nr (...) - roboty budowlane protokół odbioru nr (...) oraz roboty budowlane wykonane zgodnie z umową nr (...)- zagospodarowanie terenu". Ze zgromadzonego ...

na pomniejszenie wynagrodzenia za prace wykonane we wrześniu 2015 r. do ...

aktach sprawy wynikało, że przedmiot umowy został wykonany i odebrany przez pozwanego. Na ...

gwarancyjnej. W § 19 ust. 1 umowy nr (...) ustalono, że wykonawca wniesie łączne zabezpieczenie należytego wykonania kontraktu z tytułu wszystkich elementów ...

faktur VAT (§ 19 ust. 2 umowy). Generalnemu wykonawcy przysługiwało prawo do skorzystania z zabezpieczenia, a w przypadku zmiany formy zabezpieczenia, z zabezpieczenia zmienionego jeżeli - wykonawca nie wykona lub nienależycie wykona kontrakt (przez co rozumiano m ...

r. zawarty został aneks do umowy nr (...), zgodnie z którym § 19 ust. 1 umowy otrzymał brzmienie: "Wykonawca wniesie łączne zabezpieczenie należytego wykonania kontraktu z tytułu wszystkich elementów ...

wynagrodzenie o 5% tytułem umówionego zabezpieczenia. Sąd Okręgowy wskazał, że zabezpieczenia tego typu są często stosowane w umowach o roboty budowlane, jednakże jego ...

oceniać czy strony chciały nadać zabezpieczeniu charakter kaucji gwarancyjnej, czy też jako zabezpieczenie miało służyć zatrzymane wynagrodzenie wykonawcy ...

z rękojmi. Fakt, że oba zabezpieczenia pełnią taką samą funkcję, nie ...

W orzecznictwie przyjmuje się, że umowa kaucji gwarancyjnej jest umową kauzalną (prawną przyczyną przysporzenia jest zabezpieczenie wierzytelności) i realną, w której ...

depozytu nieprawidłowego. Na podstawie tej umowy następuje przeniesienie własności przedmiotu kaucji ...

związana ze stosunkiem prawnym, który zabezpiecza. Zabezpieczenie roszczeń gwarancyjnych może nastąpić także ...

wynagrodzenia należnego wykonawcy. Wówczas strony umowy nie ustanawiają obowiązku zapłacenia kaucji ...

z realizacją zadań, których prawidłowość wykonania została w ten sposób zabezpieczona. Zatrzymywana kwota nie traci charakteru ...

na który udzielono gwarancji prawidłowego wykonania zobowiązania przez podwykonawcę. Świadczenie to ...

solidarnej odpowiedzialności inwestora oraz zawierającego umowę z podwykonawcą za zapłatę wynagrodzenia za roboty wykonane przez podwykonawcę. Nie ma podstaw ...

do utożsamiania kaucji gwarancyjnej z zabezpieczeniem w postaci zatrzymania wynagrodzenia wykonawcy ...

uznania, że wniesione przez powodów zabezpieczenie w kwocie 256 194,40 ...

Sąd Okręgowy dokonując oceny sposobu zabezpieczenia nie uwzględnił, że z postanowień § 19 ust. 2 umowy stron wynika iż powodowie są zobowiązani do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w określonej formie, w tym ...

sposób przez generalnego wykonawcę wymaganej umową kaucji gwarancyjnej. Umowa w tym zakresie dotyczyła jedynie ...

strony w ten sposób zawarły umowę kaucji i dla jej rozliczenia ...

odpowiednie zasady (art. 19 § 2 umowy), inne niż odnośnie zapłaty wynagrodzenia ...

ocenie Sądu drugiej instancji § 19 umowy stron jest jasny i zrozumiały ...

wprost o zwróceniu lub zwolnieniu zabezpieczenia, a nie zapłacie reszty wynagrodzenia ...

ma prawo do skorzystania z zabezpieczenia, jeżeli wykonawca nienależycie wykona kontrakt. Sąd Apelacyjny powołał wyrok ...

odrębny reżim prawny wynikający z umowy kaucji". Sąd Apelacyjny podzielił to ...

stanowisko. Podkreślił także, że po wykonaniu umowy inwestor nie może być zaskakiwany ...

strony, które pomimo wyraźnego brzmienia umowy, traktują kaucje gwarancyjną jako odroczone ...

dotyczą w istocie wykładni postanowień umowy zawartej przez powodów z spółką ...

dniu 7 lipca 2014 r. (umowy nr (...)), a w szczególności par. 19 ust. 2 tej umowy. W ramach tych zarzutów powodowie ...

instancji, który uznał, że postanowienia umowy dotyczące zatrzymania przez generalnego wykonawcę ...

stanowiły ustanowienie przez strony tej umowy kaucji gwarancyjnej, a nie jak ...

w rzeczywistości ustalenie przez strony umowy nr (...), że generalny wykonawca jest ...

umowne są powszechnie stosowane w umowach zawieranych miedzy generalnymi wykonawcami umów ...

budowlane i podwykonawcami w celu zabezpieczenia roszczeń generalnych wykonawców w przypadku nienależytego wykonania umowy przez podwykonawców i w praktyce ...

takim celu stosowana jest zarówno umowa kaucji gwarancyjnej, będąca odrębnym typem umowy, jak również są wprowadzane do umowy postanowienia uprawniające generalnego wykonawcę wyłącznie ...

w praktyce rozróżnienie charakteru takich zabezpieczeń należytego wykonania umowy przez podwykonawców może powodować trudności, w przypadku gdy strony umowy nie określiły jednoznacznie rodzaju uprawnienia ...

analizy okoliczności dotyczących zawarcia konkretnej umowy i jej treści z uwzględnieniem ...

do "zatrzymania części wynagrodzenia podwykonawcy", "zabezpieczeniu", "zatrzymaniu zafakturowanych kwot" nie musi ...

takich postanowień nie było zawarcie umowy kaucji gwarancyjnej. W orzecznictwie określono także cechy wyróżniające umowę kaucji gwarancyjnej, która nie została ...

Z uwzględnieniem regulacji dotyczących tej umowy zawartych w ustawach szczególnych, wskazano, że umowa kaucji gwarancyjnej stosowana w umowach o roboty budowlane może przybrać formę odrębnej umowy albo dodatkowego zastrzeżenia umownego w ...

budowlane. Wskazano, że jest to umowa o charakterze kauzalnym i akcesoryjnym. Jest to także umowa o charakterze realnym, w której ...

powodowie są zobowiązani do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie dopuszczonej przepisem art ...

Apelacyjny dokonując wykładni tego postanowienia umowy nie ograniczył się do stwierdzenia ...

samo określenie w umowie, iż zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie wnoszone w formie potrąceń ...

do stwierdzenia, że strony zawarły umowę kaucji gwarancyjnej. W rzeczywistości Sąd ...

strony w ten sposób zawarły umowę kaucji. Wskazał, że na taki ...

powodowie są zobowiązani do wniesienia zabezpieczenia, jak i treść § 19 ust. 2 umowy, w części, w której jest ...

mowa o zwróceniu lub zwolnieniu zabezpieczenia przez generalnego wykonawcę, a nie ...

Sformułowanie o zobowiązaniu do wniesienia zabezpieczenia w określonej formie i zwrocie lub zwolnieniu zabezpieczenia wskazuje, że przeznaczone na ten ...

czasie, do momentu zgromadzenia sumy zabezpieczenia. Sąd Apelacyjny trafnie zwrócił również ...

że w § 19 ust. 2 umowy zabezpieczeniu w "formie potrąceń z faktury ...

VAT" nadano znaczenie równorzędne "formie zabezpieczenia dopuszczonej przepisem art. 148a ...

ust. 1 PZP", a zatem zabezpieczeniu np. w formie gwarancji bankowej ...

samo, z punktu widzenia sposobu zabezpieczenia, jak ustanowienie gwarancji bankowej, to ...

Sąd drugiej instancji nie rozważył należycie zarzutów apelacji pozwanego w tym ...

do domagania się zapłaty za wykonane prace". Nakazuje to przyjąć, że ...

do domagania się zapłaty za wykonane prace" i nie ulega wątpliwości ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2019 34 fragmenty

2019-09-12 » oddala skargę kasacyjną

wchodziły powodowe Spółki, z tytułu wykonania robót budowlanych. Sąd pierwszej instancji ...

w skład którego wchodzili powodowie, umowa o wykonanie robót budowlanych, których przedmiotem była ...

terenie pozwanej Gminy. W postanowieniach umowy określono szczegóły rozliczenia robót na ...

dokumentów wykonawcy i podwykonawców. Dla zabezpieczenia wykonania prac i ich należytej jakości podwykonawcy byli zobowiązani wpłacić ...

wynagrodzenie w terminie wynikającym z umowy, czyli w ciągu 30 dni ...

rzecz każdego z konsorcjantów, ponieważ umowa Konsorcjum nie określała zakresu ich ...

Sąd Apelacyjny uznał, że postanowienia umowy łączącej strony nie nakładały na ...

uzasadniało to zastosowanie procedury przewidzianej umową na taką sytuację. Z umowy zaś wynikało (§ 4 ust. 17 ...

podwykonawców z tytułu wynagrodzenia za wykonane roboty, to uzasadniało to zasadnicze ...

podwykonawczych w zakresie treści postanowień umowy i błędnego przyjęcia, że kwoty ...

odpowiadającej należnemu wynagrodzeniu podwykonawcom za wykonanie robót budowlanych zależy od rozważenia ...

na rachunku wykonawcy. Zgodnie z umową zawartą między Konsorcjum Spółek będących ...

klauzul umownych, których funkcją jest zabezpieczenie należytego wykonania umowy oraz usunięcia wad przez podwykonawców ...

65 k.c., dla każdej umowy i jej realizacji należy określić ...

publ.). Słusznie się twierdzi, że umowa o udzielenie gwarancji jako taka ...

wyjątków należy ustawowe przewidzenie takiej umowy i wówczas może być ona nawet uważana za umowę nazwaną. Takim wyjątkiem jest umowa gwarancji bankowej, określona w przepisach ...

prawny, którego punktem wyjścia jest umowa zlecenia pomiędzy dłużnikiem i bankiem ...

i w ten sposób zawrze umowę gwarancji z bankiem. Jak od ...

się na uwadze rozważając gwarancję należytego wykonania umowy o roboty budowlane, będącą zabezpieczeniem finansowym w postaci procentu od ...

wówczas powinno się zawrzeć odpowiednią umowę lub poczynić zastrzeżenie umowne, traktowane odrębnie od umowy o roboty budowlane, czy też ...

zwrotu, wynikające z ustawy lub umowy (zob. wyrok Sądu Najwyższego z ...

kaucji gwarancyjnej, która podobnie jak umowa gwarancyjna nie jest uregulowana kodeksowo ...

pieniężnych na rachunek uprawnionego z zabezpieczenia wykonania świadczenia. Taka sama sytuacja wystąpi ...

się potrąceniem kwoty należnej do zabezpieczenia. W odniesieniu do umów o ...

realizuje funkcji kaucji gwarancyjnej ani umowy gwarancji jako takiej. Z ustaleń ...

podwykonawcy otrzymali część wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane, zgodnie z łączącymi ich z powodami umowami, zaś dochodzona kwota, jak twierdzi ...

do utożsamiania kaucji gwarancyjnej z zabezpieczeniem należytego wykonania umowy polegającym na zatrzymaniu wynagrodzenia na ...

od tego, czy kwota stanowiąca zabezpieczenie należytego wykonania świadczenia przez zobowiązanego znajdzie się ...

uprawnionego przez to, że jako zabezpieczenie zostanie wpłacona na jego rachunek ...

doszedł do konkluzji, że postanowienia umowy łączącej powodów z pozwaną Gminą ...

umów i klauzul umownych dotyczących zabezpieczenia wykonania obowiązków gwarancyjnych przez podwykonawców. Niezależnie ...

stwierdzenia wystąpienia w sprawie odrębnej umowy kaucji gwarancyjnej niosącej za sobą odnowienie umowy, a przez to uznać należy ...

wymagalności roszczeń podwykonawców na gruncie umowy o roboty budowlane. Nie jest ...

części wynagrodzenia nie ma ustanowienia umowy gwarancyjnej, więc nie ma zmiany charakteru wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych. Dalsze zarzuty skargi ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2010 88 fragmentów

2010-02-10 » oddala skargę kasacyjną

wypłaconej pozwanej jako beneficjentowi z umowy gwarancji ubezpieczeniowej przez gwaranta - "T ...

trybie ustawy o zamówieniach publicznych umowę z dnia 6 stycznia 2006 ...

sieci kanalizacyjnej "Z.". Według tej umowy, wykonawca (konsorcjum) obowiązany był wnieść zabezpieczenie należytego jej wykonania, przy czym złożona gwarancja w ...

70% miała zabezpieczać roszczenia o wykonanie robót, zaś w 30% - roszczenia ...

rękojmi i gwarancji. Zgodnie z umową, Gmina była uprawniona do wykorzystania zabezpieczenia (jego części) na pokrycie kosztów należytego wykonania robót lub kosztów usunięcia wad ...

Gminie oświadczenie o odstąpieniu od umowy inwestycyjnej z powodu uchybienia przez ...

złożyła oświadczenie o odstąpieniu od umowy w części dotychczas niewykonanej. Następnie Gmina W. wezwała "T ...

gwarancji, wskazując, że konsorcjum nie wykonało umowy w terminie. Lider konsorcjum nie ...

odniosło jego wcześniejsze odstąpienie od umowy, które zniweczyło złożoną gwarancję ubezpieczeniową ...

Okręgowego, pozwana skutecznie odstąpiła od umowy inwestycyjnej łączącej ją z konsorcjum ...

był w zwłoce. Odstąpienie od umowy nie zniweczyło gwarancji wystawionej dla zabezpieczenia roszczeń wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy: roszczenia o karę umowną oraz ...

przesądza o skuteczności odstąpienia od umowy przez wykonawcę, Sąd Okręgowy przyjął ...

c. nie ma zastosowania do umowy o roboty budowlane, przepis ten ...

jest tożsame z wadliwym ich wykonaniem, co uprawniało Gminę W. do ...

Powód nie był ani stroną umowy inwestycyjnej, w wykonaniu której wykonawca udzielił zabezpieczenia przedkładając gwarancję, ani także wystawcą ...

że w następstwie bliżej nieznanej umowy z wykonawcą inwestycji (konsorcjum spółek ...

o zleceniu i sfinansowaniu gwarancji należytego wykonania tej umowy. Brak więzi kontraktowej powoda z ...

w następstwie odstąpienia wykonawcy od umowy inwestycyjnej, podobnie jak na ewentualne ...

kwestii istnienia i rozmiaru roszczeń zabezpieczonych gwarancją przez wykonawcę w wypełnieniu umowy inwestycyjnej, jak również odniesienie się ...

rozważań prawnych Sądu Okręgowego dotyczących umowy pozwanej Gminy z konsorcjum spółek ...

wartości szkody poniesionej na skutek niewykonania tej umowy. Wyrok Sądu Apelacyjnego został zaskarżony ...

A., na podstawie łączącej ich umowy lub ciągu umów. Podniesiono także ...

pomimo odstąpienia przez wykonawcę od umowy o roboty budowlane, pozwana Gmina ...

T.U.A.P.", stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zawartej w trybie zamówień publicznych ...

przez uznanie, że cała kwota zabezpieczenia gwarancyjnego pokrywała szkody wynikające z niewłaściwego wykonania kontraktu, podczas gdy zgodnie z ...

treścią gwarancji 30% kwoty gwarancji zabezpiecza wyłącznie roszczenia z tytułu gwarancji ...

uzasadnione prawnie jest, dokonane w wykonaniu umowy gwarancyjnej, wypłacenie przez gwaranta "T ...

w której jedna ze stron umowy o roboty budowlane skutecznie odstąpiła od umowy, zarzucie naruszenia art. 640 i ...

c. nie znajduje zastosowania do umowy o roboty budowlane, a wykonawca będący stroną umowy o roboty budowlane jest pozbawiony prawa do odstąpienia od umowy wówczas, gdy brak należytej współpracy po stronie zamawiającego (inwestora ...

polegające na dokonaniu nieuzasadnionej realizacji umowy gwarancji i doprowadzenie do wypłaty ...

związanym w szczególności z okolicznościami wykonania umowy o roboty budowlane, której stroną ...

przyczyny niedotrzymania umówionych terminów realizacji umowy o roboty budowlane. (...) Powód wniósł ...

wypłaty sumy gwarancyjnej na podstawie umowy gwarancji nie może być traktowane ...

obowiązki pomiędzy podmiotami, które zawarły umowę; naruszenie postanowień umownych przez jedną ...

w tym odszkodowawczych, drugiej strony umowy. Nie jest wykluczone, że działanie (zaniechanie) sprzeczne z postanowieniami umowy będzie również stanowiło czyn niedozwolony ...

przyjmuje się jednak, że aby niewykonanie bądź nienależyte wykonanie zobowiązania stanowiło zarazem czyn bezprawny ...

pomiędzy stronami zobowiązania wynikającego z umowy. Tym bardziej jest ona uzasadniona ...

na treść tzw. stosunku podstawowego (umowy pozwanej gminy z wykonawcą inwestycji ...

działanie mogło naruszać jedynie postanowienia umowy łączącej pozwaną Gminę z wykonawcą inwestycji, ewentualnie postanowienia umowy łączącej pozwaną Gminę z gwarantem ...

z "T.U.A.P." umowa gwarancji ubezpieczeniowej, w której pozwana ...

Przepisy obowiązującego prawa nie regulują umowy gwarancji ubezpieczeniowej, jej udzielanie jest ...

zawiera żadnych regulacji dotyczących treści umowy gwarancji ubezpieczeniowej, jest więc ona ...

II CRN 38/96). Stronami umowy gwarancji ubezpieczeniowej, określanej mianem umowy gwarancji samoistnej, są gwarant oraz ...

jest zakład ubezpieczeń. Na podstawie umowy gwarancji ubezpieczeniowej gwarant zobowiązuje się ...

ubezpieczeniowej - podobnie jak w przypadku umowy gwarancji bankowej - towarzyszą zazwyczaj dwa ...

i wierzycielem - beneficjentem gwarancji oraz umowa zlecenia gwarancji ubezpieczeniowej zawierana pomiędzy ...

gwarancji ubezpieczeniowej, której celem jest zabezpieczenie wykonania zobowiązania dłużnika ze stosunku podstawowego. Wykonanie obowiązku udzielenia wierzycielowi zabezpieczenia przez ustanowienie gwarancji ubezpieczeniowej następuje ...

ubezpieczeniowej przez zakład ubezpieczeń. W wykonaniu tego zobowiązania gwarant, będący zakładem ubezpieczeń, zawiera umowę gwarancji ubezpieczeniowej z gwarantariuszem, a ...

ze stosunku podstawowego. Zazwyczaj zawarcie umowy gwarancji następuje przez przyjęcie przez ...

gwarantariusza oferty gwaranta zawierającej treść umowy gwarancji. W ramach swobody umów strony mogą ukształtować umowę gwarancji ubezpieczeniowej jako umowę o charakterze kauzalnym bądź abstrakcyjnym ...

w dokumencie gwarancyjnym, zawierającym postanowienia umowy gwarancji ubezpieczeniowej, sformułowań, że gwarancja ...

powoduje, że żadna ze stron umowy gwarancji ubezpieczeniowej nie może podnosić ...

zobowiązania gwaranta. Zobowiązanie gwaranta z umowy gwarancji ubezpieczeniowej nie jest zobowiązaniem ...

samodzielnego zobowiązania gwaranta określa sama umowa gwarancji ubezpieczeniowej; gwarant płaci własny ...

w szczególności zarzutów ani z umowy zlecenia gwarancji ubezpieczeniowej, ani też ...

z charakteru więzi łączącej strony umowy gwarancji, tj. o charakterze obligacyjnym ...

c.), albo z woli stron umowy gwarancji ubezpieczeniowej, nie ma bowiem ...

umów strony inaczej ukształtowały treść umowy gwarancji ubezpieczeniowej, w szczególności, aby ...

prawidłowe stanowisko Sądu Apelacyjnego, że umowa gwarancji zawarta przez pozwaną Gminę ...

U.A.P." miała charakter umowy o charakterze abstrakcyjnym, gdyż z ...

ze stosunku podstawowego. Charakteru prawnego umowy gwarancji ubezpieczeniowej złożonej pozwanej nie ...

zamawiający może żądać od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej "zabezpieczeniem". Zgodnie z art. 147 ust. 2 Pr.z.p., zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, przy czym jeżeli wykonawca jest jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z ...

pkt 5 Pr.z.p., zabezpieczenie może być wnoszone m.in ...

przepisy ustawy odnoszące się do zabezpieczenia wykonawcy (art. 149-151) dotyczą wysokości zabezpieczenia, jego podziału dla zabezpieczenia poszczególnych roszczeń oraz terminu zwrotu przez zamawiającego zabezpieczenia. Powołane przepisy nie zawierają odmiennej regulacji prawnej dotyczącej umowy gwarancji ubezpieczeniowej, jaką ma złożyć ...

znaczenie w ramach stosunku podstawowego - umowy zawartej między wykonawcą i zamawiającym ...

w zakresie warunków i wykorzystania zabezpieczenia, w tym gwarancji ubezpieczeniowej. Dla ...

zakresu zobowiązania gwaranta wynikającego z umowy gwarancji zawartej z pozwaną ze ...

i wysokość zobowiązania wykonawcy z umowy łączącej go z zamawiającym (pozwaną). Ewentualna nieważność tej umowy albo odstąpienie od niej przez jedną ze stron umowy nie miały wpływu na istnienie ...

zobowiązania gwaranta wobec gwarantariusza z umowy gwarancji ubezpieczeniowej. Gwarant mógłby podnieść ...

nadużycia gwarancji, gdyby wbrew postanowieniom umowy gwarancji, odpowiadającym regulacji zawartej w ...

lecz zarzut gwaranta wynikający z umowy gwarancji ubezpieczeniowej, wykorzystania przez gwarantariusza ...

jest założenie skutecznego odstąpienia od umowy przez wykonawcę robót budowlanych (dłużnika ...

czy wykonawca skutecznie odstąpił od umowy zawartej z pozwaną jako zamawiającym ...

sumy gwarancyjnej. Świadczenie gwaranta z umowy gwarancyjnej, mimo że stanowi spełnienie ...

przez gwaranta na podstawie ważnej umowy gwarancji ubezpieczeniowej, to możliwe jest ...

k.c. pomiędzy stronami tej umowy. Oznacza to, że art. 410 ...

który spełnił świadczenie wynikające z umowy gwarancji ubezpieczeniowej, zawartej z pozwaną ...

Ze względu na abstrakcyjność tej umowy, nieakcesoryjność i samodzielność zobowiązania gwaranta ...

wobec pozwanej z tytułu spełnionego nienależytego zobowiązania z wyłączeniem roszczeń z ...

przyczyną zlecenia przez niego zawarcia umowy gwarancji ubezpieczeniowej. Relacji tej nie ...

o.), które jako wykonawca zawarło umowę z pozwaną Gminą jako zamawiającym ...

prawnej zlecenia przez powoda zawarcia umowy gwarancji ubezpieczeniowej, a jedynie motywację ...

dopóty, dopóki jednej ze stron umowy przysługuje roszczenie o wykonanie umowy, którego treścią jest obowiązek zwrotu przez kontrahenta umowy korzyści majątkowej uzyskanej przez inny ...

to, że każda ze stron umowy przez wybór swojego kontrahenta bierze ...

w następstwie którego została zawarta umowa gwarancji ubezpieczeniowej, zabezpieczająca wykonanie obowiązków dłużnika ze stosunku podstawowego ...

zlecenie powoda zawarł z pozwaną umowę gwarancji ubezpieczeniowej niepozwalającej na podnoszenie ...

wypaczenia funkcji, jaką ma spełniać umowa gwarancji. Dokonane rozważania prowadzą do ...

ciężarów związanych ze zleceniem zawarcia umowy gwarancji ubezpieczeniowej. W konsekwencji możliwa ...