[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2016 96 fragmentów

2016-04-29 » uchyla zaskarżony wyrok i sprawę przekazuje Sądowi Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania

i sprawę przekazuje Sądowi Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania, pozostawiając temu Sądowi ...

podstawie której powód zobowiązał się do wykonania inwestycji pod nazwą Przebudowa Drogi Krajowej [...] oraz do usunięcia ewentualnych wad według projektu ...

9 km. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający kierował się wyłącznie wysokością ...

a podstawą jego obliczenia był kosztorys ofertowy, w którym określone zostały ...

kosztów") nie będzie miała zastosowania do zawartej przez nie umowy. Klauzula ...

uzależnione od zamieszczenia w załączniku do oferty tabeli danych korekcyjnych. Strony ustaliły ...

kosztów, które nie były objęte ofertą powoda ani kontraktem. Ze wskazywanymi ...

września 2006 r. Zgodnie z kosztorysem ofertowym powód miał spowodować wznowienie ...

uporządkowaniem terenu, czyli przywróceniem go do stanu pierwotnego; 3) wykonanie prac ...

2006 r. powód zwrócił się do inżyniera kontraktu o zmianę projektu ...

maja 2008 r. powód przystąpił do jej realizowania; 5) przedłużenie czasu ...

trakcie wykonywania robót wielokrotnie dochodziło do opóźnień z uwagi na brak dostępu do terenu w zakładanych terminach. Znaczne ...

w tym zakresie odwołał się do cen materiałów o podstawowym znaczeniu ...

opałowego i napędowego, stanowiących podstawę do przygotowania jego oferty. Koszty wynikłe ze wzrostu cen ...

czasie realizacji kontraktu, to jest do 4 grudnia 2007 r. z ...

cenami w czasie wydłużonym prowadzi do wniosku, że koszty te wzrosły ...

miejsce niekorzystne zmiany kuru euro do złotego. Łącznie przedłużenie się czasu ...

Strony przyjęły aneks nr 1 do umowy, w którym przedłużyły czas na ukończenie prac do 31 maja 2009 r. i ...

dodatkowych robót oraz kwalifikując je do zapłaty zastosował się do postanowień umowy, czego potwierdzeniem jest ...

379.596,15 euro netto do 11.026.870,81 euro ...

okresie kontraktowym 28 dni, tj. do 31 sierpnia 2009 r., podobnie ...

jak płatność, która nie nastąpiła do 19 października 2009 r. Pozwany ...

odszkodowawczą inwestora wyłączając uprawnienie wykonawcy do domagania się jakiejkolwiek rekompensaty kosztów ...

a pozostawiając mu jedynie uprawnienie do żądania przedłużenia czasu na ukończenie robót. Prowadziło to do dopuszczalnej modyfikacji ustawowej odpowiedzialności kontraktowej ...

też postanowienie przyznające wykonawcy uprawnienie do żądania zapłaty za koszty i ...

Strony wyraźnie wyłączyły uprawnienia wykonawcy do domagania się jakiejkolwiek rekompensaty poniesionych ...

kosztów, pozostawiając mu jedynie uprawnienie do żądania przedłużenia czasu na ukończenie ...

kontraktu. Zawierając aneks nr 1 do umowy, w którym przedłużono czas ...

obowiązków stron kontraktu w stosunku do ogólnych warunków kontraktu FIDIC stosowanych ...

rodzaju stosunkach umownych nie prowadziła do naruszenia art. 473 § 2 i ...

profesjonalnymi podmiotami, nie prowadziły bowiem do wyłączenia odpowiedzialności dłużnika za szkody ...

Domniemanie to ogranicza się jednak do winy nieumyślnej. Zdaniem Sądu Okręgowego ...

obmiarową ustalonej przez niego w kosztorysie. Sąd Okręgowy odwołał się do art. 361 § 2 k.c ...

były poddane reżimowi kontraktowemu co do formy i terminów ich zgłaszania ...

kontraktu FIDIC). Przekroczenie terminu kontraktowego do powiadomienia o roszczeniu (termin zawity 28 dni do powiadomienia inżyniera o zdarzeniu powodującym ...

roszczenie i termin 42 dni do przekazania inżynierowi pełnej i szczegółowej ...

r., czyli w otwartym terminie do dochodzenia roszczenia odszkodowawczego. Wyrokiem z ...

przez strony aneksem nr 1 do umowy z 4 grudnia 2007 ...

stron będących profesjonalistami, odmiennego co do istotnych postanowień umowy od tekstu ...

warunków kontraktu FIDIC nie mają do ich umowy zastosowania, co jest ...

zakresie wykładni przytoczonych postanowień umowy, do których prowadzi kombinowana metoda wykładni ...

reguł językowych. Dopuszczalne jest wprowadzenie do umowy zastrzeżeń modyfikujących ustawowe reguły ...

FIDIC) oraz opóźnienia w dostępie do terenu budowy (pkt 2.1 ...

zysk. W aneksie nr 1 do umowy z 4 grudnia 2007 ...

faktyczny sprawy nie uprawnia także do przyjęcia odpowiedzialności pozwanego na zasadzie ...

ustalonego stanu faktycznego nie prowadzi do ustalenia umyślności działań i zaniechań ...

ustalenia, z jakich przyczyn doszło do przedłużenia czasu realizacji inwestycji. Powód ...

przez strony aneksu nr 1 do umowy o roboty budowlane, mocą ...

i przekazanie sprawy Sądowi Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania. Pozwany wniósł o ...

podejmowanych w nim czynności zmierzających do wyjaśnienia zasadności roszczeń dochodzonych przez powoda ...

1 k.p.c.). Stosownie do art. 328 § 2 k.p ...

wiarygodności i mocy dowodowej, oraz wyjaśnienie podstawy prawnej wyroku z przytoczeniem ...

328 § 2 k.p.c. do uzasadnienia orzeczenia sądu drugiej instancji ...

i zakres rozpoznania, są potrzebne do rozstrzygnięcia sprawy (por. np. wyroki ...

rozważania prawne i odniósł się do zarzutów naruszenia prawa procesowego przez ...

strony i aneksu nr 1 do umowy oraz przyjęcie, że strony ...

powoda w niniejszej sprawie zmierzały do zasądzenia na jego rzecz kwoty ...

siebie wierzycielami i dłużnikami co do różnych grup obowiązków. Powód określił ...

nie przysługują dochodzone w stosunku do pozwanego roszczenia o zapłatę za ...

myśl art. 647 k.c. do obowiązków inwestora w ramach umowy ...

mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty (art. 29 ust. 1 p ...

tak przygotowanej dokumentacji bazuje przystępujący do przetargu, gdy ocenia, czy związanie ...

których wykonanie ma zagwarantować przystępującemu do przetargu, że podejmie racjonalną decyzję co do związania się konkretną umową. Przystępując do przetargu powód musiał liczyć się ...

same okoliczności powinny skłonić pozwanego do szczególnie starannego przygotowania specyfikacji istotnych ...

dokumentacji, na podstawie której przystępujący do przetargu konstruuje ofertę oraz koncepcję wykonania zaciągniętych zobowiązań ...

etapie przedkontraktowym albo po przystąpieniu do wykonania umowy, w miarę postępu ...

oparciu o którą przygotowali oni oferty była dotknięta wadami, czy były ...

też, z jakich przyczyn doszło do opóźnień w wykonywaniu robót. Powyższe ...

zakresie, jakim odnoszą się one do "opóźnienia rysunków i instrukcji" oraz "prawa dostępu do placu budowy" strony przyjęły, że ...

przypadku wykonawca miał być uprawniony do (ppkt a) przedłużenia czasu na ...

umiarkowany zysk, które należy włączyć do ceny kontraktowej". Uprawnienia tego rodzaju ...

mowa jest o prawie dostępu do terenu budowy, który powinien być ...

w terminie ustalonym w załączniku do oferty, a jeśli z niego nie ...

obowiązku wykonawca miał być uprawniony do (ppkt a) przedłużenia czasu na ...

umiarkowany zysk, które należy włączyć do ceny kontraktowej". Uprawnienia tego rodzaju ...

szczegółowych warunkach kontraktu strony dodały do pkt 12.1 ogólnych warunków ...

zawarciem umowy. Zdaniem Sądu Apelacyjnego, do takich wniosków prowadziła zarówno wykładnia ...

k.c. odnoszą się zarówno do wszystkich kategorii czynności prawnych (§ 1), jak i wyłącznie do umów (§ 2 k.c.). Konsekwencją ...

oświadczeń woli poprzez odwołanie się do zgodnego zamiaru stron i celu ...

przez strony, wystarcza - przez analogię do art. 491 § 2, art. 492 ...

złożonych przez strony i prowadzących do związania się przez nie umową ...

kontraktu FIDIC wynika, że co do zasady uprawnienie do przedłużenia czasu wykonania robót w ...

przysługuje wykonawcy kumulatywnie z uprawnieniem do domagania się zapłaty za koszty ...

umiarkowanego zysku", "które należy włączyć do ceny". Trzeba podkreślić, że wykonawca ...

tego rodzaju okoliczności przy kalkulowaniu oferty cenowej mającej go następnie wiązać w stosunku do zamawiającego. Wykonawca zawierający umowę w ...

wysokość decydowała o wyborze jego oferty. Nie oznacza to jednak wcale ...

nie przedstawił przekonującej i nawiązującej do przytoczonych wyżej reguł wykładni oświadczeń ...

wynika, iż mają one zastosowanie do opóźnień w udostępnieniu terenu budowy ...

uwzględnić w kalkulowaniu szczegółów własnej oferty. Sądy meriti nie poczyniły ustaleń ...

oparciu o którą powód przygotował ofertę a następnie wykonywał roboty, była ...

czy były to wady niemożliwe do stwierdzenia zarówno przez pozwanego, jak ...

bowiem nie tylko ustaleń co do tego, czy dokumentacja projektowa, której ...

była dotknięta, ale i co do przyczyn, z uwagi na które doszło do opóźnionego wydania powodowi terenu budowy ...

ogólnych warunków kontraktu wynika, że do zastosowania uprawnień objętych ppkt a ...

dojść w razie stwierdzenia, że do opisanych w nich opóźnień doszło ...

właściwego w sprawach dróg krajowych, do zadań którego należy między innymi ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2019 129 fragmentów

2019-02-07

Okręgowy w P. zobowiązał pozwaną do zapłaty na rzecz powoda kwoty ...

na odcinku od ulicy M. do ulicy K. Umówione roboty zostały ...

planu BIOZ, przywrócenie terenu przyległego do stanu pierwotnego, wykonanie dokumentacji budowlanej ...

363 615,73 zł brutto). Do jej podwyższenia nie mogło dojść ...

przyjęto stawki kalkulacyjne, zawarte w ofercie stanowiącej załącznik do umowy. Zapłata wynagrodzenia miała być ...

od 7 września 2009 r. do 30 października 2010 r. Termin ...

od zgłoszenia przez wykonawcę robót do odbioru i potwierdzenia prawidłowości oraz ...

na odcinku od ulicy M. do ulicy K. robót branży elektrycznej ...

planu BIOZ, przywrócenie terenu przyległego do stanu pierwotnego, wykonanie dokumentacji budowlanej ...

od 7 września 2009 r. do 30 października 2010 r. Strony ...

było wykonanie robót w odniesieniu do dwóch niecek fontannowych z betonu ...

wykonanie planu BIOZ, przywrócenia terenu do stanu pierwotnego, wykonania dokumentacji budowlanej ...

miała trwać od jej podpisania do 15 października 2010 r. Aneksem ...

2010 r. wydłużono ten termin do dnia 22 kwietnia 2011 r ...

wykonaniu robót elektrycznych, w odniesieniu do rozbiórki i ponownego ułożenia nawierzchni ...

zwiększenia zakresu robót nieujętych w kosztorysie inwestorskim, dotyczących rozebrania i ponownego ...

na odcinku od ulicy M. do ulicy N. Pismem z dnia ...

na odcinku od ul. K. do ul. W.. W tym samym ...

błędu w projekcie, w odniesieniu do branży budowlanej, dotyczącego kolizji usytuowania ...

maja 2010 r., w odniesieniu do robot dodatkowych związanych z rozbiórką ...

na odcinku od ul. M. do ul. K. Ponadto w związku ...

odcinku od ul. 16 stycznia do ul. O., wystąpienia wysokiego poziomu ...

zagęszczenia gruntów od ul. K. do ul. W., co wymagało dodatkowego ...

zaproponowała przedłużenie okresu realizacji robót do dnia 3M. 2011 r ...

30 czerwca 2011 r. Aneks do umowy z dnia 7 września ...

określiły termin realizacji tych robót do zakończenia zamówienia podstawowego, czyli do 3M. 2011 r. Uzgodniły ...

2011 r. o przedłużenie terminu do 30 czerwca 2011 r. powód ...

marca 2011 r. wezwała konsorcjum do wznowienia prac. Podwykonawca powoda - L ...

wynagrodzenia za wykonane roboty początkowo do kwoty 6 742 845,73 zł na okres do 31 grudnia 2011 r., na ...

Al. P. od ul. O. do ul. 16 stycznia w zakresie ...

zł brutto, a w odniesieniu do robót elektrycznych na 33 737 ...

września 2011 r. powód wystąpił do sądu z wnioskiem o zawezwanie do próby ugodowej w zakresie przedłużenia umowy głównej do dnia 15 października 2011 r ...

dopasowaniu organizacji ruchu przez wykonawcę do naniesionych zmian przez zarządcę drogi ...

listopada 2011 r. powód zgłosił do odbioru roboty objęte umową dodatkową ...

dnia 23 listopada 2011 r., do ich odbioru doszło po przeniesieniu ...

listopada 2011 r. powód zgłosił do odbioru roboty objęte umową z ...

dzień 16 grudnia 2011 r. Do tego czasu nie zostały jeszcze wykonane roboty dotyczące fontann. Do odbioru nie doszło, z uwagi ...

kwietnia 2012 r. nie doprowadziły do dokonania odbioru, co nastąpiło dopiero ...

2012 r. powód przesłał pozwanej kosztorys inwentaryzacyjny wykonanych przez siebie robót ...

która została skorygowana przez pozwaną do kwoty 1 146 475,61 ...

częściowego odbioru. Powód wezwał pozwaną do zapłaty kwoty 1 434 751 ...

57 zł. Pozwana wezwała powoda do zapłaty kwoty 5 375 438 ...

od 3M. 2011 r. do dnia 30 maja 2012 r ...

wierzytelności powoda ze swoją wierzytelnością do wysokości kwoty 1 434 751 ...

uznał, że powód był uprawniony do wystąpienia z dochodzonym roszczeniem. Przyjął ...

sporządzona dla pozwanej i dołączona do umowy dokumentacja projektowa miała wady ...

Sądu Okręgowego pozwana była uprawniona do naliczania kary umownej. Opóźnienie obejmowało ...

od 1 czerwca 2011 r. do dnia 30 maja 2012 r ...

r., przyjęcie jego stanowiska prowadziło do wniosku, że opóźnienie obejmowałoby 195 ...

należności z tytułu kar umownych do wysokości kwoty 1 146 475 ...

2013 r. w mocy co do roszczenia głównego w kwocie 596 ...

p.c. także w odniesieniu do oceny opinii biegłego. Stwierdził, że ...

dodatkowych i ich warunki co do terminu realizacji obejmowało także konsekwencje ...

umowy. Przedłużenie okresu wykonywania umowy do dnia 3M. 2011 r ...

robót przez powoda. Prowadziło to do wniosku, że żądanie zapłaty kary ...

postępowaniu apelacyjnym. Powód był zobowiązany do wykazania braku winy w niedotrzymaniu ...

właściwości zobowiązania. Jeśli nie doszło do oznaczenia tego terminu w jeden ...

z wezwaniem dłużnika przez wierzyciela do niezwłocznego spełniania świadczenia. Sąd Apelacyjny ...

o potrąceniu wierzytelności z wezwaniem do zapłaty" złożyła oświadczenie wzywające do spełnienia świadczenia. Nawet gdyby powód ...

końcowej, co odnosiło się także do określenia terminu zapłaty kar. Prawidłowe ...

Okręgowego, że zostały spełnione wymagania do dokonania potrącenia, przewidziane w art ...

zarzut powoda, że były podstawy do miarkowania kar umownych przez Sąd ...

uznał że w sprawie doszło do ziszczenia się obu przesłanek przewidzianych ...

kary w danej sytuacji należnej) do wartości całego świadczenia dłużnika lub ...

c. Naruszenie prawa materialnego odniósł do art. 498 § 1 w związku ...

przez pozwaną, pomimo niewezwania go do zapłaty. Błędna wykładnia art. 65 ...

ewentualnie przekazania sprawy Sądowi Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania. Pozwana skierowała skargę kasacyjną do rozstrzygnięcia w części uwzględniającej powództwo ...

wykładni i niewłaściwego zastosowania odniosła do art. 484 § 2 k.c ...

powoda za wszystkie wykonane prace do wysokości naliczonej kary nie pozwalało ...

i przekazania sprawy Sądowi Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania. Sąd Najwyższy zważył ...

Sąd Najwyższy jest związany, stosownie do art. 39813 § 2 k.p ...

Celem wprowadzonego pomijania jest dążenie do koncentracji materiału dowodowego i skonkretyzowanie ...

że strona może przytaczać aż do zamknięcia rozprawy okoliczności faktyczne i ...

w toku rozprawy. W odniesieniu do składania pism procesowych, art. 207 ...

c. należy rozumieć twierdzenia co do faktów, za pośrednictwem których przytacza ...

strony przeciwnej. Zaliczane są także do tej kategorii twierdzenia, określane zarzutami ...

twierdzeń faktycznych odnosi się tylko do twierdzenia o wykonaniu uprawnienia oraz ...

tego przepisu jest skłonienie stron do przedstawienia całego materiału procesowego w ...

w znaczeniu matarialnoprawnym. Dochodzi wówczas do podjęcia czynności złożonej - procesowej i ...

Stanowisko to zostało także odniesione do obowiązku uwzględnienia z urzędu nieważności ...

wpływ na wynik sprawy oraz do dopuszczalności zgłoszenia przez stronę zarzutu ...

142/10, niepubl.). Uprawnienie dłużnika do żądania zmniejszenia kary umownej (art ...

w obecnym składzie przychyla się do przedstawionych zapatrywań, które kładą nacisk ...

dłużnika i wskazania jego przyczyn. Do podniesienia tego zarzutu może dojść ...

pierwszej instancji, jeżeli nie dojdzie do zgłoszenia faktów i dowodów dopuszczalnych ...

c. i uwzględnienia apelacji powoda. Do obrazy tego przepisu mogłoby dojść ...

instancji, mimo stwierdzenia istnienia podstaw do uchylenia zaskarżonego wyroku, orzekł o ...

65 k.c. odnoszą się do wszystkich czynności (§ 1), jak i tylko do umów (§ 2). Wynika z tego ...

oświadczeń woli przez odwołanie się do zgodnego zamiaru stron i celu ...

2 k.c., odnoszące się do zgodnego zamiaru, jaki strony postanowiły ...

wywołujący niejasność. W niniejszej sprawie do zawarcia przez strony umowy w ...

istnych warunków zamówienia i podane do wiadomości wraz z ogłoszeniem, mogły ...

żądanie. Dokumenty te stanowiły załączniki do umowy. Postępowanie związane z przetargiem ...

warunków zamówienia mogą być przedmiotem wyjaśnienia w drodze zapytań. Nie ulega ...

zapłaty kary umownej. W odniesieniu do kary umownej za zwłokę w ...

tekstu oraz kontekst sytuacyjny prowadzi do wniosku, że wolą stron było ...

z tego tytułu nieprzewidujące wzywania do zapłaty z zakreśleniem terminu, skoro ...

spełnione niezwłocznie po wezwaniu dłużnika do wykonania. Ma on zastosowanie także ...

orzeczeń przedstawionych w jej uzasadnieniu, do określenia wymagalności wierzytelności z tytułu ...

z właściwości zobowiązania. Brak podstaw do przyjęcia jednego z tych terminów ...

na wierzyciela obowiązek wezwania dłużnika do spełnienia świadczenia niezwłocznie po otrzymaniu ...

powinno nastąpić. Nie było podstaw do uznania, że pozwana miała obowiązek wezwania powoda do zapłaty z wyznaczeniem terminu do spełnienia świadczenia, poza złożonym przez ...

o potrąceniu wierzytelności z wezwaniem do zapłaty w piśmie z dnia ...

wraz z realizacją zobowiązania pozwanej do zapłaty powodowi wynagrodzenia. Celem takiego ...

jej dochodzenia. Nie było podstaw do przyjęcia, że cel ten nie ...

takie wygórowanie korelacja wysokości kary do całości wynagrodzenia, a wysokość świadczenia ...

funkcje odszkodowawczo- kompensacyjne, stymulujące dłużnika do prawidłowego wykonania zobowiązania oraz represyjne ...

na obu tych przesłankach. Dążąc do zmniejszenia kary umownej, powinien on ...

kara umowna nie może prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia uprawnionego. Ustalenie zakresu ...

wymagalności. Skuteczne odwołanie się dłużnika do obu przesłanek wskazanych w art ...

wysokość została ustalona w odniesieniu do wartości wszystkich umówionych robót (por ...

49/08, niepubl.). W odniesieniu do tej kwestii należy ponownie wskazać ...

ogólnej wartości świadczenia należnego dłużnikowi. Do tej kategorii zaliczane są także mierniki odnoszące się do samej wysokości kary oraz kryteria ...

ponosi odpowiedzialności, a przyczyniły się do wydłużenia okresu realizacji zamówienia oraz ...

uwagi na przyczynienie się wierzyciela do niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania ...

odpowiedzialność. Dlatego przyczynienie się wierzyciela do powstania lub zwiększenia szkody może ...

wykazała, aby przez to doszło do naruszenia jej usprawiedliwionego interesu. Były zatem podstawy do uznania, że została spełniona pierwsza ...

5 375 438,95 zł) do umówionego wynagrodzenia (6 035 750 ...

umownej w pełnej wysokości doprowadziłoby do pozbawienia go wynagrodzenia w bardzo ...

Apelacyjny zakresu miarkowania kary umownej do 20% było wynikiem właściwej oceny ...

bardzo długi, ale nie doszło do zaistnienia szkody po stronie pozwanej ...

to wypełniać przesłanki przyczynienia pozwanej do zaistnienia zwłoki. Pozostał jednak do rozważenia aspekt niewłaściwego przygotowania zamówienia do realizacji przez pozwaną. Z okoliczności ...

przebieg robót. Nie było podstaw do uznania, że zlecenie ich wykonania ...

dla pozwanej korzystniejsze i doprowadziłoby do skrócenia czasu wykonania całości zamówienia ...

sytuacji Sąd Apelacyjny prawidłowo doprowadził do wyeliminowania wygórowania kary. Uzasadnione było ...

zastosowanie jej zmniejszenia, ponieważ doszłoby do nieusprawiedliwionego wzbogacenia po stronie pozwanej ...

pozwanej, że obniżenie kary umownej do 20% zaburzyło równowagę kontraktową stron ...

funkcje represyjna i stymulująca powoda do dochowywania terminów wykonania zamówień. Nie ma podstaw do uznania, że ten obowiązek pozbawił ...

wielokrotnie niższa. Poza odwołaniem się do ustawowych przesłanek skarżący nie odniósł się do omówionych kryteriów, jak też nie ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2012 77 fragmentów

2012-05-24 » 1) uchyla zaskarżony wyrok w punkcie 1 (pierwszym), 2 (drugim) - w zakresie oddalającym dalej idącą apelację powoda (pozwanego wzajemnego) - oraz 3 (trzecim) i w tym zakresie przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi Apelacyjnemu

w tym zakresie przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi Apelacyjnemu, pozostawiając ...

zł oraz o wartość zdezaktualizowanych kosztorysów inwestorskich i wyliczenia wartości kosztorysowej ...

i urządzeń podziemnych w odniesieniu do nieruchomości oraz wykonanie koncepcji adaptacji ...

warunków technicznych przyłączenia budynku biurowego do sieci zewnętrznych, wykonanie projektu budowlanego ...

wykonanie projektów wykonawczych, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich oraz specyfikacji technicznej wykonania ...

na rzecz zamawiającego praw autorskich do koncepcji i projektu budowlano-wykonawczego ...

użytkowych, stanowiących załącznik nr 1 do umowy. Przewidywały one na potrzeby ...

1.000 m2. Załącznikiem do tych wytycznych była decyzja nr ...

inwestycji celu publicznego była załącznikiem do wytycznych, zaś wytyczne były załącznikiem nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Powód zobowiązał się także do uzyskania wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień ...

lipca 2006 r. przekazał pozwanemu do akceptacji dokumentację projektową wraz z ...

r. przekazał i przedstawił pozwanemu do akceptacji projekt wykonawczy. Pozwany zwrócił ...

w okresie od sierpnia 2006 do maja 2007 r. Powód przekazał pozwanemu ofertę wykonania oraz wycenę projektów instalacji ...

te projekty i włączył je do dokumentacji złożonej w Wydziale Architektury ...

na budowę wraz z dokumentacją do Wydziału Architektury Urzędu Miasta W ...

m2) oraz maksymalną możliwą do uzyskania liczbę miejsc postojowych na ...

82 miejsca parkingowe. Przed przystąpieniem do realizacji umowy powód nie wykonał ...

zaskarżoną decyzję i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia. Prezydent W., decyzją ...

zmniejszenie wskaźnika miejsc postojowych stałych do 15-25 miejsc na 1 ...

zaproponowane rozwiązania i wezwał powoda do wykonania projektu zgodnie z umową ...

r., pozwany udzielił powodowi pełnomocnictwa do złożenia odwołania od decyzji odmawiającej ...

inwestycji celu publicznego) i wezwał do wyboru jednego z nich, w terminie do 30 kwietnia 2008 r., zaznaczając ...

że nie zamierza składać skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję ...

na budowę i wezwał powoda do wykonania projektu zgodnie z umową do dnia 20 czerwca 2008 r ...

k.c. i wezwał pozwanego do zapłaty wskazanych w piśmie kwot ...

zależnych od wykonawcy i wezwał do zapłaty wskazanych w tym piśmie ...

skorzystanie przez powoda z uprawnienia do odstąpienia od umowy na podstawie ...

traktowany jako brak współdziałania niezbędnego do wykonania umowy. Powód mimo wątpliwości ...

użytkowej lokali usługowych" przed przystąpieniem do wykonania II etapu umowy nie ...

celu publicznego, nie zwrócił się do pozwanego o wystąpienie do Urzędu Miejskiego o interpretację w ...

i nie zakreślił pozwanemu terminu do dokonania takiej czynności, nie wskazał ...

już przez powoda projektu budowlanego do decyzji o lokalizacji inwestycji celu ...

że przedmiot umowy był możliwy do wykonania bez konieczności współdziałania z ...

639 k.c. W odniesieniu do powództwa wzajemnego Sąd Okręgowy przyjął ...

stronami stosunku obligacyjnego i powrót do stanu prawnego sprzed zawarcia umowy ...

brutto), jednakże brak było podstaw do zasądzenia tej należności, bowiem powód ...

funkcjonalno-użytkowych, w szczególności co do powierzchni użytkowej budynku i liczby ...

Sąd pierwszej instancji uznał, że wyjaśnienie tej kwestii wymaga wiadomości specjalnych ...

opinii biegłego w tym zakresie. Do wyjaśnienia tej kwestii mogłoby się również ...

znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy. Dążąc do wyjaśnienia sprawy, Sąd Apelacyjny dopuścił dowód ...

wytycznymi funkcjonalno- użytkowymi, stanowiącymi załącznik do umowy stron, bez istotnego wzrostu ...

co uzasadniało przekazanie mu sprawy do ponownego rozpoznania. Wydanie przez Sąd ...

merytorycznego pozbawiło stronę powodową prawa do rozpoznania sprawy w dwuinstancyjnym postępowaniu ...

zaskarżonej części i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi drugiej instancji ...

i 5 i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi pierwszej instancji ...

umowie nie mogą zastrzec prawa do dochodzenia zapłaty kary umownej zastrzeżonej ...

wykonania zobowiązania niezależnie od prawa do dochodzenia zapłaty kary umownej zastrzeżonej ...

dnia 25 czerwca 2008 r. do dnia zapłaty, ewentualnie o uchylenie ...

w tym zakresie Sądowi Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania. Sąd Najwyższy zważył ...

materialnej pozwu, jak też skierowanych do niego zarzutów merytorycznych i w ...

swoim rozstrzygnięciu nie odniósł się do tego, co jest przedmiotem sprawy ...

pozwu wzajemnego), nadto odniósł się do zarzutów merytorycznych podniesionych przeciwko żądaniu ...

wymagania miał spełniać projekt co do liczby miejsc parkingowych - oraz możliwości ...

przewidującego 135 miejsc parkingowych. Odnośnie do podniesionego przez powoda zarzutu, że ...

wykazał, gdyż wnioski dowodowe co do tej, spornej, okoliczności zostały zgłoszone ...

należy odnieść się - nietypowo, co do kolejności rozpoznania - do zarzutu naruszenia prawa materialnego - art ...

zastosowaniu jest oceniany w odniesieniu do dokonanych w sprawie ustaleń faktycznych ...

ze wskaźnikiem liczby miejsc postojowych do powierzchni użytkowej lokali usługowych przewidzianym ...

etapie postępowania przetargowego określił niemożliwe do spełnienia, gdyż sprzeczne ze sobą ...

liczby miejsc postojowych w stosunku do innych cech, jakim miał odpowiadać przedmiot świadczenia). W odniesieniu do pierwszej ze wskazanej wyżej kwestii ...

też umowa przewidywała świadczenie niemożliwe do spełnienia. Sądy obu instancji przyjęły ...

zmian istotnych cech dzieła, niemożliwych do osiągnięcia z przyczyn obiektywnych przez ...

wynikającej ze wskaźnika tych miejsc do powierzchni użytkowej lokali usługowych. Jak ...

mgr inż. arch. D.M., do opinii sporządzonej przez biegłego dr ...

rzeczowego odniesienia się sądu orzekającego do zasadności podniesionych przez stronę zarzutów przez wyjaśnienie, z jakich przyczyn nie były ...

zarzuty powoda podniesione w stosunku do opinii biegłego sądowego. Uwzględniając powyższe ...

Wprawdzie nie zmierzała ona bezpośrednio do ustalenia okoliczności istotnej dla rozstrzygnięcia sprawy, lecz do stwierdzenia rzetelności i prawidłowości opinii ...

naukowy wymagałoby także odniesienia się do zagadnienia, czy istniała techniczna możliwość ...

jeżeli tak, czy zachodziły przesłanki do oczekiwanej przez powoda współpracy pozwanego ...

wykonania umowy, stanowią jednocześnie podstawę do domagania się zapłaty kary umownej ...

wykonaniu zobowiązania można mówić jedynie do chwili, gdy strony łączy węzeł ...

były wykonywane nienależycie, np. co do miejsca, jakości, czy terminu spełnienia ...

następuje odstąpienie od umowy dochodzi do niewykonania zobowiązania. Przesądził o tym ...

więc szkodę doznaną przez stronę do czasu odstąpienia od umowy. Zatem ...

wykonania zobowiązania zakłada, że dojdzie do wykonania zobowiązania, ale w sposób ...

przyjęcia w umowie określonych, co do wysokości, kar umownych na wypadek ...

Podstawą przyjęcia tak określonej, co do wysokości, kary umownej była bowiem ...

zobowiązania, ale jedynie skonstruowaną - odnośnie do sposobu jej obliczenia - z zsumowania ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2015 41 fragmentów

2015-12-11 » oddala skargę kasacyjną

ustaleń biuro projektowe zobowiązało się do przygotowania nowego projektu rozwiązań technicznych ...

projekcie podstawowym, powódka przedstawiła pozwanej kosztorys na kwotę 1 356 680 ...

zawarcie dodatkowej umowy albo aneksu do umowy z dnia 17 lutego ...

Nie kwestionowała wartości robót objętych kosztorysem, podniosła natomiast, że pierwotny projekt ...

robót bez prawidłowo sporządzonego projektu - do wykonania całości robót niezgodnie z ...

wiedzy specjalistycznej. W niniejszej sprawie do wykrycia braków projektu dostarczonego przez ...

w drodze analogii ma zastosowanie do umów o roboty budowlane, prowadzi do wniosku - stwierdził dalej Sąd Okręgowy ...

w której wykonawca zostaje zmuszony do wykonania robót nieobjętych pierwotnym projektem ...

zakres rzeczowy oraz wartość koniecznych do wykonania robót, których nie można ...

na etapie przygotowywania przez powódkę oferty przetargowej. Zaaprobował tym samym stanowisko ...

zawarcia nowej umowy bądź aneksu do umowy z dnia 17 lutego ...

na podstawie którego została przygotowana oferta przetargowa powódki, stanowił 11,18% ogólnej wartości robót przewidzianych do wykonania zgodnie z umową zawartą ...

dotyczącą spornego elementu robót przyjętych do wykonania oraz że dostarczony jej ...

składową umowy. Między stronami doszło do kontrowersji - stwierdził Sąd Apelacyjny - której ...

2010 r. Powódka była zobligowana do ich wykonania, ponieważ - zgodnie z ...

skoro wiedziała, że nie była do świadczenia zobowiązana. Poza tym do przyjęcia, że zachodzi określona w ...

tym względzie niweczy odwołanie się do tej podstawy odmowy zwrotu świadczenia ...

przyjąć, że między stronami doszło do rozszerzenia zakresu umowy z dnia ...

jego uchylenie i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania, ewentualnie zmianę wyroku ...

kontradyktoryjności i równości, co doprowadziło do naruszenia prawa do bezstronnego sądu (art. 32 ust ...

k.p.c., sprowadza się do twierdzenia, że uchybienie powołanym przepisom ...

oraz że popełnione uchybienie doprowadziło do naruszenia prawa do bezstronnego sądu, przez co miało ...

z wnioskiem o jego wpisanie do protokołu. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem ...

ust. 1 Konstytucji) oraz prawa do sprawiedliwego rozpatrzenia sprawy przez niezależny ...

za wskazane szersze ustosunkowanie się do argumentów przytoczonych w uzasadnieniu rozważanej ...

postępowania cywilnego w postaci dążenia do wydania orzeczenia zgodnego z zastosowaną ...

sąd przy wymierzaniu sprawiedliwości, uprawnienie do dopuszczenia dowodu z urzędu przeradza ...

względu na interes publiczny - uprawnienie do dopuszczenia dowodu z urzędu przeradza ...

prowadzą proces fikcyjny albo zmierzają do obejścia prawa, w razie nieporadność ...

się na zarzut naruszenia prawa do bezstronnego sądu i odpowiadającego mu ...

dowód nie w celu bliższego wyjaśnienia określonej okoliczności faktycznej, lecz w ...

uczyniła częścią swojej argumentacji dołączoną do pozwu pozasądową ekspertyzę Wydziału Budownictwa ...

celu ustalenia wysokości wynagrodzenia w ofercie przetargowej (k. 269, k. 366 ...

c. okazała się nieuzasadniona. Przechodząc do rozważenia podniesionych zarzutów naruszenia prawa ...

zarzutów trzeba więc odnieść je do wiążących ustaleń faktycznych, według których ...

robót bez prawidłowo sporządzonego projektu - do wadliwego wykonania całości robót. W ...

o bezpodstawnym wzbogaceniu, zmierza natomiast do wykazania, że powódka nie może ...

świadczenie wiedział, że nie był do świadczenia zobowiązany. Tezę tę wspiera ...

brak obowiązku świadczenia. Odnosząc się do tego zarzutu trzeba zauważyć, że ...

przebywających w budynku i prowadziło do wadliwego wykonania całego obiektu. Powódka ...

dodać, że ewentualne wątpliwości co do obowiązku spełnienia świadczenia nie mogą ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2019 79 fragmentów

2019-09-18

kosztom koniecznych napraw pojazdów oddanych do korzystania Poczcie oraz kwoty 2 ...

przedmiotem było zobowiązanie się Wykonawcy do oddania "do dyspozycji i korzystania" przez Zamawiającego ...

2 ust. 1 i 2). Do obowiązków Wykonawcy należało ponadto (§ 3 ...

bez udziału własnego i NW, do oznaczonego miejsca, b) zabezpieczenie pełnego ...

w całości koszty paliwa, płynu do spryskiwaczy, utrzymania pojazdów w czystości ...

upoważnić w formie pisemnej Zamawiającego do zlecania w jego imieniu przeglądów ...

czym Zamawiający zastrzegł sobie prawo do potrącania należności z tytułu wykonanych ...

począwszy od dnia przekazania samochodów do dyspozycji Zamawiającego (§ 6 ust. 1 ...

w oparciu o faktycznie przekazaną do dyspozycji Zamawiającego liczbę samochodów na ...

jednego samochodu, określonej w formularzu oferty (załącznik nr 1 do Umowy) i niezmiennej przez czas ...

7 ust. 3 Umowy). Stosownie do § 9 Umowy po jej wygaśnięciu ...

Zamawiający był zobowiązany przygotować samochody do zwrotu (ust. 1), a Wykonawca ...

Zamawiającego oraz Wykonawcę (ust. 2). Do chwili zwrotu pojazdu Wykonawcy był ...

dostawczych bez kierowcy", podobnie w ofercie złożonej przez T. w toku ...

otrzymanych dokumentów powódka zgłaszała szkodę do ubezpieczyciela, a następnie zlecała oraz ...

usterki w pojazdach były zgłaszane do powódki telefonicznie. W okresie gwarancyjnym ...

któremu przedstawiano zdjęcia uszkodzeń i kosztorys naprawy, a po akceptacji przez ...

korzystania z samochodów P. przystąpiła do przekazania pojazdów powódce, w trakcie ...

nie mogła zgłosić stwierdzonych uszkodzeń do ubezpieczyciela, gdyż P. nie przedstawiła ...

najmie), lecz powódka była zobowiązana do "uzupełnienia" floty przez przekazanie pozwanej ...

jako "umowę nienazwaną przekazania pojazdów do korzystania", o charakterze mieszanym. Jego ...

przedmiotu najmu w stanie przydatnym do umówionego użytku. Również zobowiązanie pozwanej nie sprowadzało się do świadczenia pieniężnego, ale obejmowało także ...

dostawczych bez kierowcy", a stosownie do klasyfikacji świadczeń przyjętej w art ...

pojazdów, lecz świadczenie usług zbliżonych do usług czarterowych (bez obowiązku zapewnienia ...

nazwanej, Sąd pierwszej instancji doszedł do wniosku, iż do roszczeń powódki nie ma zastosowania ...

stanie istotnie pogorszonym w stosunku do stanu technicznego tych pojazdów w ...

pozwanej, pozwana bowiem była zobowiązana do zachowania dotychczasowego stanu pojazdów (§ 9 ...

też zasadność roszczenia powódki co do zasady (na podstawie art. 471 ...

w drodze analogii) i co do wysokości, odpowiadającej kosztom netto koniecznych ...

wydania konkretnej rzeczy (oznaczonej co do tożsamości), przy czym konkretyzacja rzeczy ...

tego obowiązku jest zobowiązanie najemcy do zwrotu - po ustaniu najmu - tej ...

przedmiotu najmu w stanie przydatnym do umówionego użytku, co oznacza konieczność ...

praw. Nawiązanie przez Sąd Okręgowy do umowy czarterowej, określanej mianem "najmu ...

samochodów bez kierowcy. Z odwołaniem do art. 65 § 2 k.c ...

o przetargu, SIWZ i formularzu oferty - gdzie konsekwentnie wskazywano na najem ...

treści pozwu i przedsądowego wezwania do zapłaty z dnia 18 czerwca ...

prawniczym. W świetle treści wezwania do zapłaty z dnia 18 czerwca ...

w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi drugiej instancji ...

to umowa nienazwana "przekazania pojazdów do korzystania", o charakterze mieszanym, w ...

było "nie tylko" oddanie pojazdów do korzystania, lecz także zapewnienie ich ...

Umowy z floty nieoznaczonych co do tożsamości pojazdów o określonych parametrach ...

eksploatacji), gdyż był wówczas zobowiązany do uzupełnienia floty (w razie przerwy w eksploatacji - do podstawienia pojazdu zastępczego). W ocenie ...

ogóle określiły rzecz oddaną najemcy do korzystania. Do określenia bowiem przedmiotu najmu konieczne ...

wynikające z "nienazwanej umowy" przekazania do korzystania określonego rodzajowo zbioru rzeczy ...

czasie i miejscu umówionych, dopuszczonych do ruchu środków transportu w stanie ...

utrzymania rzeczy w stanie przydatnym do umówionego użytku, gdyż "zdecydowanie wykraczają ...

świadczenia pozwanego nie sprowadzały się do zapłaty czynszu, ale obejmowały "ściśle ...

zamówień publicznych nabycie prawa obligacyjnego do rzeczy (w tym najmu) jest ...

kierowcy" nawiązuje w sposób czytelny do powszechnego oznaczenia umowy czarterowej, którą ...

wykonawca nie mógłby się zobowiązać do stałego udostępniania określonej liczby pojazdów ...

a jedynie mógłby się zobowiązać do oddania do korzystania konkretnych pojazdów. Gdyby któryś ...

mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty", co oznacza, że wszelkie wątpliwości ...

najmu nie było dominujące, zastosowanie do niej przepisów o najmie (w ...

pozwala stwierdzić, iż w odniesieniu do przedawnienia roszczeń z umów mieszanych ...

być wykładane ściśle. Ustosunkowując się do przedstawionych zarzutów, należy przede wszystkim ...

dokumentacji przetargowej pozwany dostosował terminologię do siatki pojęciowej prawa zamówień publicznych ...

tych różnic - i ich dogłębnego wyjaśnienia, także w kontekście skutków prawnych - proste odesłanie do charakterystyki i celu gospodarczego "najmu ...

Umowie - obok "nienazwanej umowy przekazania do korzystania określonego rodzajowo zbioru rzeczy ...

postanowienia Umowy przywoływane jako przynależne do "umowy czarterowej" niemal całkowicie pokrywają ...

prawem", w istocie odnosi się do oczywistego w świetle art. 662 ...

k.c. zastrzeżenia umownego, że do dyspozycji Zamawiającego miały być oddawane samochody "dopuszczone do ruchu na drogach publicznych". Poważniejszy ...

ma argumentacja skarżącego odwołująca się do sprzeczności postanowień Umowy z naturą ...

niej usług względem obowiązku przekazania do korzystania określonego rodzajowo zbioru rzeczy ...

wystarczająco pojemne, by pomieścić zobowiązanie do oddania do używania wielu, oznaczonych rodzajowo rzeczy ...

są już rzeczy oznaczone co do tożsamości. In casu nie budziło ...

którym zobowiązanie wynajmującego dotyczy oddania do używania wielu rzeczy oznaczonych rodzajowo ...

usługi T. przekreślają dopuszczalność stosowania do niej reżimu właściwego dla umowy ...

najemcy rzecz w stanie przydatnym do umówionego użytku i utrzymywać ją ...

2). Oznacza to, że co do zasady to na wynajmującym ciąży ...

utrzymania rzeczy w stanie zdatnym do użytku. Granicę wytycza tu zniszczenie ...

jednak charakter dyspozytywny (por. co do art. 662 § 1 k.c ...

CSK 283/11, nie publ., do art. 662 § 2 k.c ...

98, nie publ., ogólnie co do praw i obowiązków stron najmu ...

Świadczenie wynajmującego polegające na zobowiązaniu do oddania Poczcie do używania określonej liczby, rodzajowo oznaczonych ...

tych pojazdów w stanie przydatnym do umówionego użytku, bez wątpienia zachowują ...

wskazano na możliwość upoważnienia P. do zlecenia w imieniu T. i ...

k.c. odpowiada ogólniejszej tendencji do czasowego ograniczania rozliczeń związanych ze ...

biegiem czasu jest coraz trudniejszy do odtworzenia pod względem dowodowym (por ...

k.p.c. oraz - co do kosztów - art. 98 § 1 i ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2021 51 fragmentów

2021-04-28

sprawę przekazuje Sądowi Apelacyjnemu w (...) do ponownego rozpoznania i rozstrzygnięcia o ...

wymianę stolarki drzwiowej i okiennej - do 20 września 2013 r., przeszkleń ...

Przedmiot umowy miał być wykonany do dnia 15 października 2013 r ...

pozwany uzyskał wiadomość o usterce do terminu ustalonego na usunięcie wad ...

w Gminie ujawniła niejasności w kosztorysach powykonawczych polegające na wyzerowaniu części ...

r. powód pisemnie wezwał pozwanego do stawienia się w celu dokonania ...

2013 r. powód wezwał pozwanego do natychmiastowego usunięcia usterek i wyznaczył termin do 27 grudnia 2013 r. oraz wręczył je do doręczenia pozwanemu kierownikowi budowy, ale ...

w przypadku nie usunięcia ich do 27 grudnia 2013 r. powierzy ...

r. Wobec nieprzystąpienia przez pozwanego do wykonania prac powódka pismem z ...

za okres od 16 grudnia do 27 grudnia 2013 r. Pozwany ...

firmy. Powód ponownie wezwał pozwanego do zapłaty. W związku z awarią ...

oraz wyznaczono termin ich usunięcia do 30 kwietnia 2014 r. W ...

prace zostały wykonane częściowo, a do wykonania pozostają szczegółowo wymienione w ...

zł za okres 25 marca do 30 kwietnia 2014 r. Pismem ...

i przyczyn przecieku przy wejściu do szatni od strony patio, nie ...

od 6 czerwca 2014 r. do dnia 25 czerwca 2014 r. Kolejnego przeglądu dokonano do dnia 30 kwietnia 2015 r ...

kratki wentylacyjnej z terminem usunięcia do 10 czerwca 2015 r. i do 30 kwietnia 2015 r. Pozwany ...

wskazaniu istniejących wad wezwał go do ich usunięcia w terminie do 31 lipca 2015 r. Wobec wezwania powoda przez pozwanego do zapłaty kwoty 71 700 zł ...

usterki takie nastąpiły oraz nie do końca zostały usunięte, o czym ...

określonych jako mechaniczne. Zeznania wysyłanych do naprawy pracowników wskazują, że pozwany ...

terminie, to spełniły się warunki do obciążenia go karą umowną. Zarzut ...

obowiązku udowodnienia faktów nie należy do materii objętej dyspozycją art. 6 ...

stanowisko, że spełniły się przesłanki do obciążenia pozwanego kara umowną w ...

protokół z przeglądów gwarancyjnych, przystępował do usuwania wskazanych w nim usterek ...

przez powoda. Odnosząc się co do sposobu wyliczenia kary umownej Sąd ...

przez wskazanie parametrów odnoszących się do zabezpieczonego świadczenia umożliwiających wyliczenie jej ...

ona aspekt podmiotowy sprowadzający się do wyboru kontrahenta. Umieszczone we wzorze ...

wziąć pod uwagę przy sporządzaniu oferty, gdyż na ich podstawie dokonuje ...

wysokości rażąco wygórowanej w stosunku do wartości zamówienia. Istota kary jest ...

wprost, ale i skonkretyzowane co do podstawy. Pozwany wnosząc o miarkowanie ...

wysokości rażąco wygórowanej. Ograniczył się do informacji, że jego zysk wyniósł ...

nie zdołał podważyć. Co zaś do braku szkody po stronie powodowej ...

szkody wierzyciela od jego uprawnienia do dochodzenia kary umownej. Odnosząc się do kwestii wymagalności roszczenia Sąd Apelacyjny ...

na odebrane przez pozwanego wezwanie do zapłaty kwoty 172 080 zł ...

ust. 5 umowy daje podstawy do określenia kary umownej, art. 483 ...

i powinien wnosić o zobowiązanie do złożenia dokumentacji, jak również przez ...

i przekazanie sprawy Sądowi Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania ewentualnie o jego uchylenie i orzeczenie co do istoty sprawy przez oddalenie powództwa ...

instancji, że daje on podstawę do określenia wysokości kary umownej w ...

są stronami, dłużnik jest zobowiązany do określonego zachowania, a wierzyciel jest ...

sposobu wykonania zobowiązania np. co do czasu, czy jakości. Strony postanowiły ...

o stwierdzonych wadach lub usterkach do terminu przewidzianego na usunięcie wad ...

wad zamówienia. O ile co do zasady możliwe jest zastrzeżenie kary ...

sposobu wykonania zobowiązania np. co do czasu i jakości, to kara umowna została zastrzeżona co do opóźnienia w usunięciu wad zamówienia ...

usterek. Odnosi się zatem nie do zobowiązania stron a jedynie do usterek, które zostały stwierdzone już ...

o stwierdzonych wadach lub usterkach do terminu przewidzianego na usunięcie wad ...

ustalonego przez zamawiającego. Brak podstaw do przyjęcia, że strony w sposób właściwy określiły podstawę do obliczenia kary umownej tak, by ...

sytuacji przymusowej i zobowiązywało go do wykonania prac w terminie, który ...

trzeba, że im dłuższy termin do usunięcia wad wyznaczyłby zamawiający, to ...

w jej usunięciu. Odnosząc się do zarzutów błędnego uznania, że pozwany ...

lub żądał w tym zakresie wyjaśnień od inwestora. Jego aktywność powstała ...

pozwany zakwestionował swój obowiązek co do usunięcia wad, na powodzie spoczywał ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2021 91 fragmentów

2021-06-30

633.560 zł, obniżonym następnie do kwoty 3.838.773 zł ...

od 26 maja 2012 r. do 31 grudnia 2015 r. i ...

specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ofercie. Zadaniem powódki było m.in ...

na kwotę 488.000 zł. Do obowiązków pozwanej należało przekazanie zakresu ...

miało być wykonane w części do 30 marca 2008 r., a ostatecznie do 30 maja 2008 r. Strony ...

odbiorze ich poszczególnych etapów, stosownie do protokołów. Do przekazania i odbioru dokumentacji miało ...

widzenia celu, któremu ma służyć. Do projektu należało dołączyć także oświadczenie ...

projektanta, że wszystkie uwagi wniesione do projektu na etapie uzgodnień zostały wprowadzone do projektu, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich. Zgodnie z § 11 umowy ...

7 dni od wezwania powódki do rozpoczęcia realizacji umowy lub wystąpienia ...

w umówionym terminie. Po przystąpieniu do wykonywania umowy powódka zwracała się do pozwanej o wyjaśnienie wątpliwości co do jej planów inwestycyjnych oraz o pełnomocnictwa do działania w jej imieniu przed ...

opinii, uzgodnień oraz decyzji potrzebnych do opracowanie dokumentacji projektowej. Pozwana reagowała ...

strony zawarły aneks nr 1 do umowy z 28 grudnia 2007 ...

i wypłaty części wynagrodzenia wydłużyły do 30 maja 2008 r. 14 ...

powódka wystąpiła w imieniu pozwanej do Miejskiego Konserwatora Zabytków o wydanie ...

kwietnia 2008 r., powódka wystąpiła do Pełnomocnika Prezydenta Miasta K. ds ...

infrastruktury w ramach realizowanej inwestycji do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na spotkaniu ...

szereg nowych uwag i zaleceń do uwzględnienia w opracowywanej dokumentacji projektowej ...

r. i zmienił polecenia co do sposobu wykonania umowy. Pismem z ...

Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. wystąpiło do powódki o uwzględnienie takich zmian ...

raz kolejny zmieniła dyspozycje co do sposobu realizacji poszczególnych części umowy, a do uzgodnienia dokumentacji miało dojść po wprowadzeniu korekt stosownie do wniesionych przez nią uwag. 30 ...

strony podpisały aneks nr 2 do umowy, którym wydłużyły termin realizacji ...

wniosku o pozwolenie na budowę do 30 listopada 2008 r. 2 ...

powódka otrzymywała liczne dalsze uwagi do uwzględnienia w pracach projektowych, które ...

Konsultacyjny ds. Przystosowania Infrastruktury Miejskiej do Potrzeb Osób Niepełnosprawnych, (...) Zarząd Komunalny ...

sprzeciw wobec zgłoszonych przez powódkę do wykonania robót budowlanych przewidzianych umową ...

trakcie których powódka zobowiązała się do wystąpienia o pozwolenie na budowę ...

w projekcie aneksu nr 3 do umowy, w którym przedłużono termin odbioru prac do 30 czerwca 2009 r. Pozwana ...

strony zawarły aneks nr 3 do umowy o treści odmiennej niż ...

tramwajowej, wskazując jednocześnie kolejne warunki do uwzględnienia, a 30 listopada 2009 ...

pozwana zgłosiła wówczas dodatkowe rozwiązania do uwzględnienia. Decyzją z 14 grudnia ...

r. prezes powódki zobowiązał się do uzupełnienia dokumentacji. Pozwana podtrzymała stanowisko ...

r. powódka wystąpiła o zawezwanie do próby ugodowej w sprawie o ...

linii tramwajowej od Ronda M. do Placu C. i ugodowo chciała ...

ramach umowy. Pozwana zwróciła się do powódki o wycenę prac, ale ...

000 zł i wezwała ją do zapłaty kwoty 335.077,30 ...

jako bezskuteczne i wezwała pozwaną do współdziałania w wykonaniu umowy, wyznaczając ...

dniowy termin na potwierdzenie gotowości do jej dalszej realizacji. Powódka wykonała ...

uznał powództwo za zasadne co do kwoty 3.924.936 zł ...

powódka wystąpiła o zawezwanie pozwanej do próby ugodowej na podstawie art ...

k.p.c., co stosownie do art. 123 § 1 pkt 1 ...

bieg terminu przedawnienia w odniesieniu do wierzytelności określonych w tym wezwaniu ...

Zamawiająca zastrzegła bowiem sobie prawo do odstąpienia od umowy "w terminie ...

dni od dnia wezwania wykonawcy do rozpoczęcia realizacji lub zwłoki w ...

dnia zwłoki bądź wezwania wykonawcy do rozpoczęcia realizacji prac. W okolicznościach ...

stanowiła w rzeczywistości pracy dodatkowej. Do robót dodatkowych nie miał zastosowania ...

rzeczywiście wykonała. Żądanie powódki co do wynagrodzenia sprecyzowane zostało dopiero w ...

3.924.936 zł obniżył do kwoty 3.579.657 zł ...

i oddalił powództwo także co do kwoty 345.279 zł, a ...

w jakiej odnosiła się ona do roszczenia powódki o zapłatę wynagrodzenia ...

2009 r. Wobec istnienia podstaw do zastosowania art. 639 k.c ...

Sąd Apelacyjny stwierdził, że doszło do przekształcenia świadczenia powódki w charakter ...

2007 r. powódka zobowiązała się do opracowania materiałów i do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji ...

2009 r. strony podpisały aneks do umowy z 28 grudnia 2007 ...

w ramach realizacji prac należących do etapu III, do opracowania materiałów i złożenia wniosku ...

wówczas obowiązującym. Zobowiązała się zatem do aktualizacji raportu w kwestii oddziaływania ...

nie były kompletne. W odniesieniu do tych prac dodatkowych art. 627 ...

przez strony ustna umowa co do tego zakresu prac jest nieważna ...

przyjęcie, że pozwana jest zobowiązana do zapłaty za nieukończoną dokumentację projektową ...

związku z tym żadnych zastrzeżeń do przekazanej przez powódkę 4 kwietnia ...

tym zakresie Sądowi Apelacyjnemu w (...) do rozpoznania względnie o uchylenie wyroku ...

części zaskarżonej i orzeczenie co do istoty sprawy przez oddalenie powództwa ...

wpływ na wynik sprawy. Stosownie do art. 328 § 2 k.p ...

wiarygodności i mocy dowodowej, oraz wyjaśnienie podstawy prawnej wyroku z przytoczeniem ...

328 § 2 k.p.c. do uzasadnienia orzeczenia sądu drugiej instancji ...

i zakres rozpoznania, są potrzebne do rozstrzygnięcia sprawy (por. np. wyroki ...

wyniku postępowania. Skarżąca odnosi się do tej argumentacji, obficie ją cytuje ...

własne tezy buduje w nawiązaniu do takich okoliczności faktycznych ujawnionych w ...

przebiegiem wydawał zarządzenia obligujące strony do sprecyzowania stanowisk, wniosków dowodowych i ...

bazie powstał powierzony przez nią do wykonania spółce B. program funkcjonalno ...

dla rozliczenia stron odnoszącego się do zakresu robót rozszerzonego przez nie ...

podstawie ustnych uzgodnień. Tylko co do tych prac stron nie wiązała ...

Okręgowym, przytoczył ustalenia odnoszące się do treści umowy zawartej przez strony ...

Ustalenia te są dostateczną bazą do sformułowania wniosków na temat tego ...

obu instancji faktów odnoszących się do tego, w jaki sposób pozwana ...

o pełnomocnictwa, o uzgodnienia, o wyjaśnienia, które byty powódce niezbędne do wykonania prac projektowych i uzyskania ...

iż prace te jako gotowe do oddania, a co najwyżej wymagające ...

przez powódkę i nie zgłosiła do niego zastrzeżeń, w lipcu 2011 ...

o wykonanie dokumentacji projektowej. Przechodząc do zarzutów naruszenia prawa materialnego w ...

zakończeniu pracy przez komisję zorganizowaną do odebrania od powódki przedmiotu umowy ...

wyroku stwierdzenie, iż zobowiązanie powódki do wykonania projektów po upływie terminu ...

w sformalizowany sposób czynności zmierzających do odebrania dzieła, tylko je zwróciła ...

Wówczas powódka usunęła zastrzeżenia zgłoszone do prac projektowych i przedstawiła pozwanej ...

miesięcy, gdy powódka była gotowa do oddania działa, ale powódka nie ...

dogodnym dla pozwanej, przystąpiła ona do odbioru dzieła. Rozliczenie stron odnoszące się do prac projektowych i czynności, o ...

nie kwestionują. Przedmiot sporu co do tego roszczenia i istotne dla ...

1 k.p.c. Prawo do sądu przysługujące pozwanej zostało w ...

przed sądem drugiej instancji dochodzi do ponownego rozpoznania tej samej sprawy ...

381 k.p.c., i do skorygowania wszystkich uchybień prawu materialnemu ...

Sąd Apelacyjny odwołał się bowiem do tego, co w kwestii wartości ...

jej zadaniem, i to koniecznym do zrealizowania jeszcze przed Sądem Okręgowym ...

przy pozwanej z odwołaniem się do kompetencji przyznanej sądowi w art ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2018 68 fragmentów

2018-12-18

sprawę przekazuje Sądowi Apelacyjnemu w (...) do ponownego rozpoznania i rozstrzygnięcia o ...

dnia 1 sierpnia 2013 r. do dnia zapłaty, tytułem kary umownej ...

też, że powód był zobowiązany do odbioru robót z usterkami. Z ...

od 1 sierpnia 2013 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz ...

J.W. nr (...) w terminie do 14 grudnia 2012 r. za ...

w tej samej wysokości, zwiększone do 0,8% wartości brutto całkowitego ...

października 2012 r., pozwani przystąpili do pracy w dniu 5 listopada ...

robót pozwani musieli dostosować się do obostrzeń w zakresie kontroli i ...

Prace oficjalnie mogły być wykonywane do godz. 18.00, ale najczęściej ...

magazynierem można było je przedłużyć do godz. 18.00 (poza marcem ...

2012 r. zamawiający wezwał wykonawcę do przyśpieszenia prac. Pozwani w odpowiedzi ...

się o wydłużenie terminu robót do dnia 31 grudnia 2012 r ...

niewykorzystanie spowoduje konieczność ich zwrotu do budżetu państwa. W dniu 17 ...

podstawie sporządzono protokół i dołączono kosztorys częściowy na kwotę 824 236 ...

za okres od 15 grudnia do 21 grudnia 2012 r. w ...

r. wykonawca poinformował o gotowości do odbioru robót, ale zamawiający uznał ...

stycznia 2013 r. wezwał pozwanych do podjęcia dalszych prac, informując o ...

Wykonawca zobowiązał się wykonać je do dnia 9 marca 2013 r ...

wyznaczył termin usunięcia stwierdzonych usterek do 25 kwietnia 2013 r. Naliczył ...

od 15 grudnia 2012 r. do 9 kwietnia 2013 r.) w ...

usterki, termin ich wyeliminowania wyznaczono do 10 maja 2013 r. Termin ...

15 dni - od 26 kwietnia do 10 maja 2013 r. w ...

2013 r. zamawiający zwrócił się do pozwanych o usunięcie usterek, z ...

niewywiązania się z tego obowiązku do 6 czerwca 2013 r. zleci ...

nie są w stanie przystąpić do prac, ponieważ nie mogą wejść ...

w godzinach od 7.30 do 14.30, a utrudnienia mogą ...

31 maja 2013 r. Ostatecznie do odbioru inwestycji po usunięciu usterek ...

32 dni - od 11 maja do 11 czerwca 2013 r.) w ...

od 16 października 2012 r. do 30 kwietnia 2013 r. dobowe ...

10-godzinny. Tymczasem pracownicy pozwanych do połowy okresu realizacji umowy przepracowali tylko 153 godziny, a do dnia 21 grudnia 2012 r ...

czyli 21,17% czasu koniecznego do realizacji całości. Sąd nie stwierdził ...

czasu odprawy przy bramie, dojścia do magazynu, przerwy magazyniera i ewentualnego ...

możliwe było przesunięcie godzin pracy do 18.00, z czego pozwani ...

pracowali 16 dni, w tym do godziny 18.00 jedynie 6 ...

usuwaniu usterek, co uprawniało powoda do obciążenia ich karami umownymi na ...

apelacyjnego. Pozwani kwestionowali uprawnienie powoda do obciążenia ich karami umownymi z ...

prawa jest zapewnienie wyboru najlepszej oferty przedstawionej przez uczestników przetargu, z ...

dochowali należytej staranności przygotowując się do wykonania umowy i nie wykorzystali ...

możliwości, takich jak wizja lokalna, do szczegółowego zapoznania się z zakresem ...

biegłego. Sąd odniósł się też do zastrzeżeń pozwanych, którzy domagali się ...

stosunkach z pozwanymi i dążył do umożliwienia wykonania umowy także w ...

instancji stwierdził także wystąpienie przesłanek do obniżenia (miarkowania) kar umownych do wysokości ustalonej przez Sąd Okręgowy ...

maksymalnej kary umownej powinno co do zasady wyłączać stosowanie art. 484 ...

z tego powodu, że należy do tzw. prawa sędziowskiego ma charakter ...

zamawiającego, a potrzeba zakończenia prac do 14 grudnia 2012 r, wynikała ...

z konieczności wykorzystania środków budżetowych do końca roku kalendarzowego. Powód nie ...

oznacza staranności wyjątkowej, lecz dostosowaną do działającej osoby, przedmiotu, jakiego działanie ...

udostępnienia placu budowy, czy dostępu do magazynów, a także niewłaściwym zastosowaniu ...

przekazanie sprawy sądowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania oraz o zasądzenie ...

Zarzuty te jednak nie uprawniają do formułowania tezy o nieważności postępowania ...

c. Co najwyżej odnoszą się do uchybień procesowych, które w świetle ...

piśmie, przedstawiona stronom, które się do niej ustosunkowały, a następnie uzupełniona ...

z punktu widzenia okoliczności istotnych do rozstrzygnięcia sprawy. Okoliczności te - dotyczące ...

pomija argumentację obydwu Sądów, dążąc do stworzenia wrażenia, że wyjaśnienia wymagały okoliczności w rzeczywistości niesporne ...

takiego zarzutu, czy nie doszło do naruszenia reguł wyznaczających tok postępowania ...

przez powoda - H. B. - co do zeznań o warunkach atmosferycznych panujących ...

w sobie zarzuty odnoszące się do charakteru kary umownej za nieterminowe ...

zmniejszona. Przede wszystkim skarżący wracają do trwającego w doktrynie - lecz rozstrzygniętego ...

błędną wykładnię). Nie doszło też do niewłaściwego zastosowania art. 471 w ...

prace wykonują w obiektach czynnych, do których dostęp będzie tylko w ...

ich wykonywaniu. Nie doszło więc do błędnej wykładni art. 472 k.c. ani też do niewłaściwego zastosowania art. 38 ust ...

okoliczności wskazywały na wystąpienie podstaw do formułowania na ich podstawie wzorca ...

dolegliwością skutków, jakie zdarzenia uprawniające do naliczenia kary spowodowały dla wierzyciela ...

c. przyznaje tzw. prawo sędziowskie do odpowiedniego zredukowania kary ustalonej zgodnie ...

oceniany przy założeniu, że uprawnienie do naliczenia kary nie stanowi wystarczającej aksjologicznie podstawy do wzbogacenia się wierzyciela (por. wyroki ...

Apelacyjnego nie zawierają szczegółowych odniesień do tego rodzaju kryteriów. Pomimo przyjęcia ...

jednak pogląd arbitralny, nie nawiązujący do żadnych mierników wartości, który nie ...

i przekazanie sprawy Sądowi Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania (art. 39815 § 1 ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2016 65 fragmentów

2016-09-15 » uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi Apelacyjnemu w [...]

zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi Apelacyjnemu w ...

dnia 3 czerwca 2008 r. do dnia zapłaty. Jako podstawę prawną ...

przy realizacji inwestycji, co uprawnia do dochodzenia odszkodowania na tej podstawie ...

Krzyżowa, odcinek "A", Zgorzelec-Wykroty". Oferta konsorcjum została wyłoniona w wyniku ...

i wykonawcę. Wykonawca zobowiązał się do rozpoczęcia prac, nie później niż ...

kosztorysowego. Kwota kontraktowa (zgodnie z ofertą wykonawcy) wynosiła netto 71.626 ...

okres wykonania robót z 19 do 27 miesięcy. W dniu 19 ...

w terminie określonym kontraktem dostępu do całego placu budowy; jedna z działek, do których wykonawca uzyskał dostęp dopiero ...

placu budowy, co blokowało dostęp do innych działek i utrudniało transport ...

lęgowym ptaków, tj. od kwietnia do końca sierpnia 2007 r., brak ...

kolei pozwany miał zastrzeżenia co do tempa prowadzonych przez wykonawcę prac ...

cen robót budowlano-montażowych, trwający do listopada 2008 r. W listopadzie ...

się spadek cen, który trwał do końca lipca 2009 r. W okresie poprzedzającym złożenie oferty przez stronę powodową, tj. w ...

okresie od stycznia 2001 r. do czerwca 2006 r. następowały wahania ...

okresie od listopada 2006 r. do lipca 2009 r. ceny produkcji ...

umowę, i nie miały podstaw do przewidzenia. Sąd Okręgowy wyjaśnił, że ...

prowadzeniu działalności nakazywały uwzględnienie co do cen tendencji występujących w dłuższym, kilkuletnim okresie poprzedzającym złożenie oferty, przynajmniej od 1 maja 2004 ...

się gospodarki rynkowej, a zatem kosztorys zawarty w ofercie powodowych spółek był oparty na ...

założeniach i nie uwzględniał możliwego do przewidzenia wzrostu. Sąd Okręgowy zauważył ...

zasądzenie podwyższonego wynagrodzenia. Odnosząc się do roszczenia ewentualnego o zasądzenie odszkodowania ...

w umowie wyłączyły prawo wykonawcy do żądania podwyższenia wynagrodzenia w przypadku ...

robót budowlanych, pozostawiając jedynie uprawnienie do żądania przedłużenia czasu na ukończenie ...

słaby postęp robót w stosunku do harmonogramu, brak zamówień na kruszywa, piasek, materiały potrzebne do wykonania kanalizacji, nasypów, brak umów ...

betoniarniami). Sąd Apelacyjny podzielił co do zasady stanowisko Sądu Okręgowego. Wskazał ...

k.c., mający ogólne zastosowanie do wszelkich stosunków umownych, podstawę podwyższenia ...

pozwanego w przekazaniu wykonawcy dostępu do placu budowy w zakresie trzech ...

od 15 marca 2007 r. do 15 sierpnia 2007 r. wobec ...

pozwoleń na budowę dwu wiaduktów (do 11 września 2007 r.), brak ...

działki na postawienie słupa energetycznego (do dnia 27 września 2007 r ...

pozwanego w przekazaniu jej dostępu do placu budowy, w tym także ...

na to, że nie doszłoby do niego, gdyby plac budowy został ...

Sądu Apelacyjnego, brak było podstaw do uznania, że w okresie realizacji ...

Sąd Apelacyjny wskazał - odwołując się do orzecznictwa Sądu Najwyższego - że hipotezą ...

czasie obowiązywania kontraktu, w stosunku do poziomu z daty zawarcia umowy ...

stwierdził, że nie zachodziły przesłanki do zmiany warunków cenowych w umowie ...

Apelacyjnego, brak było także podstaw do uwzględnienia ewentualnego żądania zasądzenia odszkodowania ...

czasu realizacji robót - miały doprowadzić do podniesienia przez nie dodatkowych kosztów ...

choćby w zamiarze ewentualnym - doprowadzenie do przedłużenia czasu realizacji kontraktu przez powodowe spółki i do poniesienia przez nie szkody. Opóźnienie ...

umowy złożyły zgodne oświadczenia co do wyłączenia odpowiedzialności; naruszenie art. 471 ...

przekazanie sprawy Sądowi Apelacyjnemu w [...] do ponownego rozpoznania wraz z postanowieniem ...

Odnosząc się w pierwszej kolejności do zarzutu obrazy przepisów postępowania, trzeba ...

na zakres rozpoznania, są niezbędne do rozstrzygnięcia sprawy. Uzasadnienie orzeczenia musi ...

opiera się wyrok (postanowienie co do istoty) i w jaki sposób ...

że została dokonana taka ocena. Wyjaśnienie podstawy prawnej rozstrzygnięcia w orzeczeniu ...

oceny toku wywodu, który doprowadził do wydania orzeczenia (zob. m.in ...

drugiej instancji odnosi się jedynie do tej części pisemnych motywów, w ...

szereg zarzutów zawartych w apelacji, do których nie odniósł się Sąd ...

wystarczające należy uznać odniesienie się do sformułowanych w apelacji zarzutów i ...

i nie odwoływał się już do orzeczeń wydanych w innych podobnych ...

zarzut apelacji, nie mógłby dojść do wniosku o wyłączeniu odpowiedzialności kontraktowej ...

stanowi szczególne unormowanie w stosunku do art. 3571 k.c.; przyjmuje ...

jest dopuszczalna o ile: doszło do nadzwyczajnej zmiany stosunków; zmiana ta ...

objęte pojęciem "nadzwyczajnych wypadków". Zaliczano do nich między innymi wojnę, zarazę ...

nadzwyczajna zmiana stosunków, należy każdorazowo do sądu orzekającego. Korzystając z dorobku ...

mieć zastosowanie w drodze analogii do umowy o roboty budowlane i stanowić podstawę do modyfikacji wynagrodzenia wykonawcy (zob. zwłaszcza ...

zakresie, w jakim w odniesieniu do art. 632 § 2 k.c ...

przyjął, że brak było podstaw do uznania, że w okresie realizacji ...

budowlanego, który jest najbardziej zbliżony do przedmiotu umowy stron. Przedmiotem badania ...

wzrostu cen jak najbardziej zbliżonych do zakresu robót wchodzących w zakres ...

umowy. Nie wystarczy odwołanie się do powszechnie stosowanych wskaźników cen wszelkich ...

podnoszone przez powodów przy uwagach do opinii biegłego Ignacego Kowalskiego a ...

zależy od wykazania, że doszło do nadzwyczajnej zmiany stosunków w rozumieniu ...

toku procesu nie odwoływała się do subklauzuli 17.6. FIDIC Uczynił ...

sytuacji przedwczesne staje się odniesienie do zarzutu wyłączenia odpowiedzialności pozwanego za ...

przekazał sprawę Sądowi drugiej instancji do ponownego rozpoznania. jw ...