[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2016 37 fragmentów

2016-10-05

inwestor zapłaci podwykonawcy wynagrodzenie ograniczone do kwoty wynikającej z cen jednostkowych przewidzianych w kosztorysie ofertowym generalnego wykonawcy skutecznie limituje ...

według cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym generalnego wykonawcy, a zatem ...

i generalny wykonawca włączyli też do umowy głównej poprzez subklauzulę 4 ...

ustawowymi odsetkami. Oddalił powództwa co do kwot po 1 181,75 ...

Integralną częścią umowy była także oferta generalnego wykonawcy, w której oświadczył ...

kablowych linii elektroenergetycznych. Wykonawca przedstawił kosztorys ofertowy wraz z tabelą wartości ...

określonych w załączniku nr 2 do tej umowy. Powodowie w umówionym ...

generalnego wykonawcę, powodowie wezwali inwestora do zapłaty. Inwestor wypłacił im łącznie ...

ograniczające odpowiedzialność inwestora w stosunku do podwykonawcy w wypadku niezapłacenia wynagrodzenia przez generalnego wykonawcę - do kwoty wynikającej z zatwierdzonego przez ...

i cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym wykonawcy przedstawionym inwestorowi - jako ...

podwykonawców, to jednak odwoływała się do załącznika nr 2, który zawierał ...

powziął wątpliwości, które wyraził przedstawiając do rozstrzygnięcia Sądowi Najwyższemu zagadnienie prawne ...

inwestor zapłaci podwykonawcy wynagrodzenie ograniczone do kwoty wynikającej z cen jednostkowych przewidzianych w kosztorysie ofertowym generalnego wykonawcy, skutecznie limituje ...

solidarnej odpowiedzialności inwestora względem podwykonawców do wysokości wynagrodzenia wynikającego z umowy ...

zakres odpowiedzialności inwestora w stosunku do podwykonawców była znana wszystkim trzem ...

procesu inwestycyjnego, którzy włączyli ją do umowy podstawowej oraz umowy podwykonawczej ...

głównej. Nadto przeciwny pogląd prowadziłby do kolizji z przepisami ustawy z ...

wybrania w postępowaniu przetargowym najkorzystniejszej oferty według zasadniczego kryterium ceny, możliwe ...

na zagadnienie prawne, które prowadzi do merytorycznego związania sądu drugiej instancji ...

wtedy, gdy zachodzi rzeczywista potrzeba wyjaśnienia poważnych wątpliwości o decydującym znaczeniu ...

kilku możliwych stanowisk prawnych, co do których sąd pytający się nie ...

16, nie publ.). Zamiar wystąpienia do Sądu Najwyższego z pytaniem prawnym ...

przedstawionego zagadnienia prawnego jest konieczne do właściwego rozpoznania sprawy. Brak działań ...

instancji w tym zakresie prowadzi do sytuacji, w której Sąd Najwyższy ...

c. odpowiedzialność inwestora w stosunku do podwykonawcy ma charakter ustawowej odpowiedzialności za cudzy dług, ale do jej powstania dochodzi jeśli zostały ...

elementy przedmiotowo - istotne umowy podwykonawczej, do których zaliczyć trzeba m.in ...

kreującego jego odpowiedzialność w stosunku do podwykonawcy za zapłatę wynagrodzenia, z ...

c. Nie odniósł się też do podnoszonych w apelacji zarzutów skierowanych ...

skoro jak w tej sprawie do jej treści nawiązywała umowa podwykonawcza ...

podwykonawczej będzie odpowiadał w stosunku do nich za zapłatę wynagrodzenia w ...

powodami, były wynikiem działań zmierzających do ewentualnego pokrzywdzenia podwykonawców. Wobec tego ...

ograniczenia odpowiedzialności inwestora w stosunku do podwykonawców. Jak wspomniano, odpowiedzialność tą ...

nie być zobowiązany w stosunku do wierzyciela w identycznym zakresie. Oczywiście ...

art. 58 § 3 k.c. do umowy podwykonawczej odnośnie do postanowienia zawartego w § 6 ust ...

automatycznie ponosi odpowiedzialność w stosunku do podwykonawców, z pominięciem tego postanowienia ...

się z zobowiązania w stosunku do podwykonawcy. Analizując zgodę inwestora na ...

pełnym zakresie stawek jednostkowych z oferty generalnego wykonawcy (k. 1176/2 ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2014 28 fragmentów

2014-08-07 » oddala skargę kasacyjną

B.-C". Powódka była zobowiązana do przeprowadzenia postępowania w trybie zamówień ...

płatność weryfikacji. Umowa obligowała powódkę do przedłożenia dokumentacji postępowania o udzielenie ...

i odbioru robót, przedmiar robót, kosztorys ofertowy, kosztorys inwestorski, informacja o planie bezpieczeństwa ...

o., które złożyło najkorzystniejszą cenowo ofertę. W trakcie oceny ofert jeden z uczestników przetargu wskazał ...

pkt 1 i odrzuciła jego ofertę na podstawie art. 89 ust ...

był P. K. Jej odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej zostało odrzucone ...

drugą w kolejności najkorzystniejszą cenowo ofertę. Odbiór końcowy robót nastąpił dnia ...

uprzedniego uzyskania od niego pisemnych wyjaśnień. Ostatecznie pozwany pismem z dnia ...

uznał, że zastrzeżenie dotyczące przedstawienia do oceny dokumentacji przetargowej było w ...

gdyż miało umożliwić kontrolę co do naruszenia przepisów i ew. wycofanie ...

uwarunkowań geologicznych, znajomości budżetu i kosztorysu inwestorskiego) i niedostępna dla innych ...

że skoro skorzystanie z uprawnienia do rozwiązania umowy było nieskuteczne, to ...

się przez wykonawcę przy sporządzaniu oferty osobą uczestniczącą w przygotowaniu dokumentacji ...

kierowniczym stanowisku u wykonawcy składającego ofertę przetargową, art. 24 ust. 2 ...

nie miał obowiązku wezwania wykonawcy do złożenia wyjaśnień dotyczących udziału jego pracownika, który ...

istotnych warunków zamówienia, w sporządzeniu oferty, a także wypowiedzenia się, czy ...

i Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (TSUE), do których odwołuje się skarżący, wynikają ...

faktycznych, zawsze jednak odwołują się do dyrektywy orzeczniczej dotyczącej przestrzegania zasad ...

posługiwania się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu czynności ...

prowadzonego postępowania" zatem w odniesieniu do osób prawnych należy je interpretować ...

właściwym kontekście, nie ograniczając się do piastunów organów zarządzających. Bez wątpienia do takich osób należy zaliczyć dyrektora ...

na ustnym, w miejsce pisemnego, wyjaśnieniu okoliczności dotyczących wykonywania czynności bezpośrednio ...

czyli po prawomocnym zakończeniu postępowania. Do pozwu zostały załączone dokumenty umożliwiające ...

wdania się w spór co do innych okoliczności i których, mimo ...

wymagających prowadzenia postępowania dowodowego. Co do zasady nie można również zaakceptować ...

zastosowaniu środków przymusu, zachodzą podstawy do odmowy przyjęcia świadczenia, dochodzenie spełnienia ...

zakrojonej podstawie faktycznej, nie doszło do uzupełnienia postępowania dowodowego w postępowaniu ...

zanegowania prawidłowości poprzednich ustaleń, jedynie do odmiennej oceny prawnej. Z tych ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2021 90 fragmentów

2021-11-18

przekazuje sprawę Sądowi Apelacyjnemu w [...] do ponownego rozpoznania oraz rozstrzygnięcia o ...

wojewódzkiej nr (...). Powód zobowiązał się do wykonania przedmiotu umowy na dzień ...

zawiadomienia zamawiającego o osiągnięciu gotowości do odbioru. Za wykonanie robót strony ustaliły wynagrodzenie zgodnie z ofertą na kwotę 116.400.255 ...

i miało nie podlegać waloryzacji do końca trwania umowy (§ 7). Rozliczenie ...

roboty potwierdzonymi przez inżyniera kontraktu, do kwoty nie większej niż 90 ...

także, że zamawiający będzie zobowiązany do zapłacenia wykonawcy kary umownej za ...

1 a). Wykonawca był uprawniony do odstąpienia od umowy, jeżeli zamawiający ...

na dzień odstąpienia, oraz zgłosić do odbioru roboty przerwane i zabezpieczające ...

w opisie sposobu obliczenia ceny oferty, wskazano, że zostanie ona wyliczona ...

przez wykonawcę w oparciu o kosztorysy ofertowe metodą kalkulacji uproszczonej, sporządzone ...

dla wszystkich pozycji wymienionych w kosztorysach, a wyliczona w oparciu o kosztorysy ofertowe cena brutto miała być przeniesiona wprost do formularza oferty i obejmować całkowity koszt wykonania ...

jednostkowe określone przez wykonawcę w ofercie nie podlegały zmianie i waloryzacji ...

ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i określały faktyczny zakres wykonanych ...

Wyniki obmiarów miały być wpisywane do książki obmiarów i podlegać akceptacji ...

Zakończenie robót i zgłoszenie gotowości do ostatecznego ich odbioru wykonawca miał zgłosić wpisem do dziennika budowy oraz pisemnym zawiadomieniem ...

i ich cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego. Po weryfikacji przez inżyniera ...

protokołami odbioru robót stanowiły podstawę do fakturowania przez wykonawcę zrealizowanych robót ...

Sposób rozliczenia kontraktu jako kosztorysowy do wartości 90% wartości robót na ...

2013 r. strony zawarły aneks do umowy (Nr (...)) zmieniający termin jej ...

grudnia 2013 r., które wpłynęło do pozwanego w dniu 9 grudnia ...

oraz umowami dodatkowymi i gotowość do ich odbioru. W dniu 18 ...

wznowione po usunięciu przez wykonawcę do dnia 15 stycznia 2014 r. usterek stwierdzonych w załączniku do protokołu. W dniu 20 grudnia ...

kierownik budowy powoda wezwał pozwanego do dokonania odbioru robót do dnia 27 grudnia 2013 r ...

z tej czynności protokół odbioru. Do dnia 31 maja 2014 r ...

stwierdzonych w załączniku nr 1 do protokołu. Pozwany odesłał otrzymany od ...

przewodnim przekazał je inżynierowi kontraktu do zatwierdzenia. W dniu 6 lutego ...

się przedłożenia faktury uwzględniającej wartość kosztorysu powykonawczego zatwierdzonego przez inżyniera kontraktu ...

r. pełnomocnik powoda wezwał pozwanego do odbioru robót oraz podpisania protokołu ...

ich odbioru końcowego w terminie do dnia 2 czerwca 2014 r ...

czerwca 2014 r., które wpłynęło do pozwanego w tym samym dniu ...

protokołu odbioru oraz wezwał pozwanego do zapłaty kary umownej w kwocie ...

095.477,14 zł brutto, do zapłaty przez pozwanego i zafakturowania ...

i cen jednostkowych wskazanych w kosztorysie ofertowym. Wyrokiem z dnia 5 ...

wyroku uznając, że nie doszło do skutecznego odstąpienia wykonawcy od umowy ...

i przekazał sprawę Sądowi Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania. W tak ustalonym ...

Sąd Okręgowy nie znalazł podstaw do uwzględnienia powództwa. Mając na względzie ...

7 umowy. Potwierdzają to także wyjaśnienia udzielone przez pozwanego w trakcie ...

uznał, że brak było podstaw do przyjęcia, że ustalone umową wynagrodzenie ...

zł, stanął na stanowisku, że do zapłaty pozostała kwota 10.415 ...

23 zł, co oznacza, że do zapłaty pozostało 11.467.961 ...

umowy polegająca na podwyższeniu wynagrodzenia do kwoty 117 053 926,79 ...

i wartość poniesionych kosztów. Co do zasady kwota wynagrodzenia ryczałtowego nie ...

robót i nie podlega waloryzacji do końca trwania umowy. Wprawdzie postanowienia ...

SIWZ, który stanowi, że cena oferty zostanie wyliczona przez wykonawcę w oparciu o kosztorysy ofertowe - wbrew stanowisku Sądu Okręgowego ...

dotyczy bowiem tylko sposobu sporządzenia oferty i wyliczenia ceny. Istotna jest ...

w której wskazano, że cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania ...

w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wynagrodzenie ...

wyliczone w wybranej przez zamawiającego ofercie z tak dużą dokładnością, zostało następnie przeniesione do umowy. Wskazał Sąd Apelacyjny, że ...

górną granicę wynagrodzenia kosztorysowego. Przedmiary, do wykonania których oferenci byli zobowiązani, służyły im do przygotowania i merytorycznego uzasadnienia oferty, którą zamawiający musiał zweryfikować, między ...

przy zawarciu umowy, kwota wybranej oferty staje się ceną (wynagrodzeniem), za ...

zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy. Do odmiennych wniosków nie prowadzi także ...

STWiORB, w którym zobowiązano wykonawcę do prowadzenia książki obmiarów. Wskazał Sąd ...

obrocie gospodarczym zapis, odwołujący się do obliczenia wynagrodzenia w oparciu o stawki jednostkowe z oferty i ilość faktycznie wykonanych robót ...

terminu nawiązuje ze swej istoty do kosztorysowego systemu wynagradzania. Nie może ...

wykonane roboty nastąpi "zgodnie z kosztorysem ofertowym", a ewentualne roboty dodatkowe ...

Mimo zaaprobowania stanowiska powoda, co do ryczałtowego charakteru należnego mu wynagrodzenia ...

wynagrodzenie miałoby charakter obmiarowy, stosownie do § 10 umowy regulującego procedurę rozliczenia ...

ponosi odpowiedzialności, zamawiający zobowiązany był do rozliczenia się z wykonawcą z ...

10 ust. 2 punkt 2 - do odstąpienia od umowy. Identyczne stanowisko ...

I AGa (...)). Pogląd ten należał do istoty rozstrzygnięcia w tych sprawach ...

i przekazanie sprawy temu Sądowi do ponownego rozpoznania ewentualnie o uchylenie i orzeczenie co do istoty sprawy przez uwzględnienie powództwa ...

kary umownej czy wynagrodzenia kosztorysowego, do których odnosi się pozwany w ...

powód w pozwie odwołując się do konsekwencji rozwiązania umowy i co ...

umowy łączącej strony, ograniczając się do lakonicznego odesłania do treści § 10 umowy i pierwotnego stanowiska powoda, co do sposobu jego rozumienia. W konsekwencji ...

jednak wymaga, że przyczyniła się do tego niekonsekwentna postawa samego powoda ...

mogą być przez niego wykorzystane do realizacji innych robót nieobjętych umową ...

przyczyn niezależnych od niego, zgłosić do dokonania odbioru roboty przerwane oraz ...

nie odpowiada, zobowiązany był natomiast do: dokonania odbioru robót przerwanych oraz ...

za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, odkupienia materiałów, konstrukcji ...

za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, co oznacza, że ...

w motywach rozstrzygnięcia ograniczył się do odwołania do § 10 umowy, nie wyjaśniając - poza ...

sposób rozumienia złożonych oświadczeń woli. Do tego rodzaju kryteriów wykładni umowy ...

ustalone wynagrodzenie, nie podlegające waloryzacji do końca trwania umowy, ma charakter ...

zapłaty wynagrodzenia za roboty wykonane do daty odstąpienia od umowy strony ...

a nie odwoływały by się do wysokości umówionego wynagrodzenia. Sam fakt ...

przez pozwanego odbioru robót, co do których uzyskał decyzję o pozwoleniu ...

zapłaty wynagrodzenia za roboty wykonane do dnia odstąpienia. Do chwili odstąpienia od umowy podstawą ...

prace budowlane jest umowa. Skoro do odstąpienia od umowy doszło po ...

to może być bowiem pomocne do ustalenia zakresu umownego odstąpienia od ...

się bowiem zwłoki tylko co do części świadczenia polegającego na odbiorze ...

od umowy odnosi się jedynie do tej jej części, która nie ...

podlega ono proporcjonalnemu obniżeniu, stosownie do zakresu niewykonanej części, co nie ...

ryczałtowe, a odstąpienie od umowy, do którego doszło z przyczyn obciążających ...

nunc, to powód ma prawo do uzyskania wynagrodzenia ryczałtowego za roboty ...

stronie powoda powstało zatem prawo do żądania całego uzgodnionego przez strony ...

wykonawcy powinno być określone proporcjonalnie do wykonania. Sąd Apelacyjny nie przeanalizował ...

Jedynie w przypadku, gdyby doszło do odstąpienia od umowy w całości ...

nie mogą być zatem podstawą do określenia wysokości należnego wykonawcy świadczenia ...

cen rynkowych, co sprowadza się do wyliczenia kosztorysowej wartości wykonanych przez ...

roszczenie dochodzone pozwem ma się do kwoty dochodzonej przez powoda w ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2020 170 fragmentów

2020-10-28

przekazuje sprawę Sądowi Apelacyjnemu w (...) do ponownego rozpoznania i orzeczenia o ...

zamówienia za okres od 1 do 31 lipca 2012 r.; - kwota ...

zamówienia za okres od 1 do 31 lipca 2012 r.; - kwota ...

listopada 2012 r. jako dopłaty do wynagrodzenia za roboty, które wykonał ...

z odebraniem robót w okresie do 26 października 2012 r. Pozwana ...

2013 r. sprawy zostały połączone do wspólnego rozpoznania, a wyrokiem z ...

ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, ofertą i kosztorysem ofertowym stanowiącymi integralne części umowy ...

wraz z linią energetyczną służącą do zasilania przepompowni ścieków w terminie do 20 grudnia 2011 r. za ...

podstawie zatwierdzonych przez inspektora nadzoru kosztorysów powykonawczych, z zastosowaniem ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego do ilości wykonanych w danym okresie ...

konieczność wykonania robót budowlanych niezbędnych do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy ...

realizowanego zamówienia. Wykonawca miał sporządzić kosztorysy ofertowe na zamówienia dodatkowe przy ...

wysokości nie wyższej niż w ofercie zamówienia podstawowego, a brakujące ceny ...

w aktualnie obowiązującym cenniku; podstawą do określenia nakładów rzeczowych miały być normy zawarte w kosztorysach ofertowych a w przypadku ich ...

indywidualna wykonawcy. Wykonawca zobowiązał się do informowania zamawiającej pisemnie za pośrednictwem ...

oraz ich szacunkową wartość (według kosztorysu ofertowego) oraz do informowania o zagrożeniach, które mogą ...

wykonany umowny zakres robót oraz do współpracy z zamawiającą przy opracowywaniu ...

wystąpienia konieczności wykonania prac nieobjętych kosztorysem ofertowym oraz specyfikacją techniczną, wykonawcy ...

wynagrodzenia zobowiązał się m.in do: - demontażu, napraw i montażu ogrodzeń ...

prób i rozruchu, jak również do dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia do odbioru robót ulegających zakryciu lub ...

i przekazania go zamawiającej najpóźniej do dnia odbioru końcowego. Po zakończeniu ...

kierownika budowy i potwierdzeniu gotowości do odbioru częściowego przez inspektora nadzoru ...

miał zawiadomić zamawiającą o gotowości do odbioru załączając protokoły odbiorów technicznych ...

to zamawiającej będzie przysługiwać uprawnienie do odmowy odbioru przedmiotu zamówienia do czasu usunięcia wad nadających się do usunięcia. Gdyby zaś wady nie nadawały się do usunięcia, to mogła ona obniżyć ...

przeprowadzeniu odbioru, z zachowaniem prawa do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. Zamawiająca ...

przerwane roboty, sporządzić wykaz materiałów do wykorzystania i zgłosić przerwane roboty do odbioru przez zamawiającą. Wykonawca rozpoczął ...

za jego zgodą potwierdzoną wpisem do dziennika budowy, każdorazowe przygotowywanie odcinków sieci do prób i zgłaszanie tego wpisem do dziennika budowy. 23 lipca 2009 ...

i kolektor wodociągowy pozostaną niepodłączone do sieci, uniemożliwiając uruchomienie i sprawdzenie ...

miejscowości B. i R.. Jedynie do grudnia 2009 r. wykonawca zgłaszał ...

wykonanych odcinków nie były zgłaszane do dziennika budowy. Nie przeprowadzono prób ...

odcinki wodociągu nie były podłączone do sieci wodociągowej, a użycie wody ...

od 17 grudnia 2009 r. do 17 maja 2010 r. 3 ...

2010 r. wykonawca zwrócił się do zamawiającej o aneksowanie umowy co do procedury odbiorów częściowych. Wnioskował o pominięcie obowiązku załączenia do zawiadomienia o gotowości odbioru protokołów ...

ciśnieniowej oraz gotowości tego odcinka do odbioru końcowego. Te prace wykonano ...

lutego 2011 r. zamawiająca wystąpiła do Przedsiębiorstwa (...) Spółki z o.o ...

wskazanie preferowanych parametrów urządzeń służących do pomiarownia pobieranej wody i odprowadzanych ...

napięcia. Od sierpnia 2009 r. do grudnia 2011 r. wykonawca wystawił ...

nimi robót jest zgodny z kosztorysem ofertowym, odebrano wymienione w nich ...

i części ujęte odrębnymi częściami kosztorysu. Z uwagi na ujawnioną w ...

zleciła wykonawcy wykonanie w terminie do 20 grudnia 2011 r.: 1 ...

przewidziały takie same postanowienia co do roszczeń z tytułu wad ujawnionych ...

Od czasu opracowania projektów sieci do chwili ich realizacji zmieniali się ...

nie zawsze byli zainteresowani podłączeniem do sieci, co wstrzymywało prace. Niektóre ...

z zamawiającą kierując właścicieli uprzednio do przyszłego administratora sieci. Inni właściciele ...

i żądali wykonania przyłącza bezpośrednio do budynków, a jedna osoba odmówiła zgody na podłączenie do sieci kanalizacyjnej. Na niektórych nieruchomościach ...

w umowie. Kierownik budowy dzwonił do inspektora nadzoru, który zgodę na ...

że po wpisaniu tych prac do dziennika budowy zamawiająca za nie ...

w zakresie sposobu podłączenia budynków do wodociągu i kanalizacji, rezygnacji z ...

grudnia 2011 r. wykonawca wystąpił do zamawiającej o przedłużenie terminu zakończenia prac budowlanych do 30 czerwca 2012 r. 19 ...

2011 r. strony podpisały aneksy do obu umów, w których przedłużyły termin wykonania prac do 30 czerwca 2012 r. 29 ...

harmonogram rzeczowy inwestycji zostanie sporządzony do 6 kwietnia 2012 r., a protokoły konieczności do końca kwietnia 2012 r., zaś kosztorysy powykonawcze na przyłącza zostaną dostarczone ...

że kanalizacja nie jest gotowa do odbioru końcowego, prosił o oficjalne zgłoszenie wodociągu do odbioru częściowego i wskazał, że ...

że wodociąg nie jest przygotowany do odbioru końcowego. 9 lipca 2012 ...

że roboty nie nadają się do odbioru i powoływał się m ...

2012 r. wykonawca przesłał zamawiającej kosztorysy powykonawcze na roboty dodatkowe, lecz ...

2012 r., wykonawca zgłosił roboty do odbioru końcowego. Sporządzoną wówczas dokumentację ...

i stwierdziła, że zgłoszenie robót do obioru końcowego było przedwczesne, gdyż ...

wymaganych przy zawiadomieniu o gotowości do odbioru, tj. nie dostarczył protokołów ...

instalacji. Komisja odstąpiła od odbioru do czasu przedłożenia dzienników budowy z ...

termin na zakończenie wszystkich prac do 31 lipca 2012 r. pod ...

53 odcinków kanalizacji nadaje się do odbioru bez poprawek, administrator wskazywał ...

a wykonawca nie dostosował przepływomierza do wymaganych parametrów. Wykonawca odmówił podpisania ...

umowy za okres od 1 do 31 lipca 2012 r. w ...

umowną za zwłokę w odbiorze do kwoty, tj. 1.635.628 ...

zł, a także wezwał zamawiającą do zapłaty kwoty 1.095.108 ...

J. zaobserwował infiltrację wód gruntowych do kanalizacji, co wskazywało na jej ...

trwało od lipca 2012 r. do listopada 2012 r., a także ...

B. - M. - R. w terminie do 30 września 2014 r. za ...

zostały odebrane i przekazano sieć do użytku. Faktura na kwotę 1 ...

rodzimym z kamieniami, co prowadziło do jego uszkodzeń, użycie materiałów innych ...

494 k.c.). Odnosząc się do tych okoliczności Sąd Okręgowy wskazał ...

Wykonanie w wyznaczonym dodatkowo terminie do 31 lipca 2012 r. brakujących ...

wówczas prace były kilkukrotnie zgłaszane do odbioru. Zaniechano ich za przyzwoleniem ...

zamawiającą. Wyznaczenie dodatkowego dwutygodniowego terminu do uzupełnienia brakujących prób było więc ...

czysto formalnym, mającym stworzyć pretekst do odstąpienia od umowy. Skoro oświadczenie ...

zamówienia w okresie od 1 do 31 lipca 2012 r. było ...

przez inspektora nadzoru i odsyłających do kosztorysu ofertowego. Posługując się tą samą ...

brutto, zapłaconą wykonawcy zastępczemu stosownie do umowy z 22 kwietnia 2014 ...

wynagrodzenie umowne zasadne było co do kwoty 16.382,24 zł ...

bez respektowania postanowień umowy co do tego, w jaki sposób roboty ...

od 1 lipca 2012 r. do 26 października 2012 r. (102 ...

wady, to zamawiającemu przysługuje uprawnienie do odmowy odbioru robót do czasu ich usunięcia, jeżeli jest ...

formalnego zgłoszenia przez wykonawcę robót do odbioru, przedmiot umowy z 1 ...

i miał wady nadające się do usunięcia. Zamawiająca mogła więc wstrzymać się z obiorem robót do czasu usunięcia wad. Powinna była ...

od 22 sierpnia 2012 r. do 31 grudnia 2015 r. i ...

od 19 listopada 2012 r. do 31 grudnia 2015 r. i ...

w części, a mianowicie co do charakteru i treści umów łączących ...

że przedmiot umowy został zgłoszony do odbioru w terminie określonym umową ...

współodpowiedzialna za braki dokumentacji niezbędnej do odbioru robót. Wyznaczenie przez nią ...

dodatkowego terminu na zakończenie prac do 31 lipca 2012 r. było ...

pozytywnie. Skoro nie było podstawy do pomniejszenia wynagrodzenia za roboty wykonane ...

Strony rozliczały się na podstawie kosztorysu. Dokonywanie zatem przez Sąd Okręgowy ...

kary za nieprzystąpienie w terminie do ich odebrania. Zamawiająca zaskarżyła wyrok ...

skargą kasacyjną w części co do rozstrzygnięcia oddalającego jej apelację od ...

Sądu Okręgowego zarówno w odniesieniu do roszczenia, którego dochodziła od wykonawcy, jak i co do uwzględnionego przez Sąd Okręgowy roszczenia ...

podstawie tego przepisu wezwała wykonawcę do usunięcia wad i wyznaczyła mu ...

i przyjęcie, że zobowiązana była do wykazania, w jakim zakresie realizacja ...

końcowego robot i zobowiązana jest do zapłacenia wykonawcy kwoty 822.074,94 zł tytułem dopłaty do wynagrodzenia, w sytuacji gdy przedmiot ...

i przyjęcie, że zobowiązana była do wykazania, w jakim zakresie realizacja ...

wykonanych, w sytuacji gdy przedstawiła do potrącenia wierzytelność o zwrot wynagrodzenia zapłaconego stosownie do art. 636 § 1 k.c ...

uznanie, że nie istniały podstawy do naliczenia kar umownych za zwłokę ...

chociaż wiedział, iż nie był do świadczenia zobowiązany; - art. 483 § 1 ...

pominięcie w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku wyjaśnienia dlaczego sąd nie zastosował art ...

ewidencji działalności gospodarczej jako adres do doręczeń i dowody zostały dołączone do pisma procesowego z 18 października ...

wodociągowej i infiltrację wód gruntowych do sieci kanalizacyjnej po październiku 2014 ...

robót, w sytuacji gdy stosownie do art. 636 k.c. wykonawca ...

istotne i nie istniały podstawy do dokonana jego odbioru końcowego; art ...

i przekazanie sprawy Sądowi Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania. Wykonawca zaskarżył wyrok Sądu Apelacyjnego co do rozstrzygnięcia oddalającego jego apelację od ...

umowie kary umownej za nieprzystąpienie do odbioru. Wykonawca wniósł o uchylenie ...

i przekazanie sprawy Sądowi Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania. Zamawiająca wniosła o ...

razie podniesienia zarzutów odnoszących się do ustalonej podstawy rozstrzygnięcia, a takie ...

celu wypracowania własnego stanowiska co do jej podstawy faktycznej. Jeśli stanowisko ...

z jego ustaleniami. W połączonych do wspólnego rozpoznania sprawach strony niniejszego ...

bardziej szczegółowych i zróżnicowanych ustaleń, do których odnieść należało ocenę prawną. Roszczenie wykonawcy zmierzało do uzyskania wynagrodzenia z umów zawartych ...

328 § 2 k.p.c. do uzasadnienia orzeczenia sądu drugiej instancji ...

i zakres rozpoznania są potrzebne do rozstrzygnięcia sprawy. Jeśli sąd drugiej ...

podziela ocenę dowodów i ustalenia, do których ona doprowadziła, to nie ...

wykonanych poza umową. W nawiązaniu do zarzutów apelacji zamawiającej zakwestionował jednak ...

wysokie jest to wynagrodzenie według kosztorysów powykonawczych robót, które wykonawca zrealizował ...

umowy, a zatem w nawiązaniu do ich obmiarów i stawek jednostkowych ...

których strony postanowiły, że posłużą do oznaczenia ostatecznej ceny za poszczególne ...

Apelacyjny zadeklarował w uzasadnieniu, że do tego wątku ustaleń wróci jeszcze ...

biorąc pod uwagę aktualne (zweryfikowane) kosztorysy powykonawcze oraz umowę." Z tej ...

nie wynika, przez kogo te kosztorysy powykonawcze zostały zweryfikowane i na ...

zamawiającą, czy też miał podstawy do ustalenia tej okoliczności zgodnie z ...

stawek mających mieć zastosowanie w kosztorysie powykonawczym, który wykonawca zobowiązany był ...

odcinka wykonanych prac. W takim kosztorysie nie mogą być jednak ujęte ...

Wynika z nich także, że do pewnych robót (np. instalacja pod ...

na nakład pracy fizycznej potrzebnej do ich wbudowania w grunt (np ...

stawki kosztorysowe zastosowane przez wykonawcę do określenia ceny za roboty, które ...

w ramach inwestycji prace niemożliwe do zrealizowania z uwagi na zmienione ...

o możliwości odstępowania od tego, do czego zobowiązały się przy jej ...

r. dotyczącej sześciu dodatkowych zadań do wykonania. Ten sposób postępowania nie ...

został jednak zachowany w odniesieniu do robót, których wartość Sąd Okręgowy ...

i w jakimś zakresie niemożliwe do odłączenia od niej. Trafnie zamawiająca ...

interesu publicznego, a od stających do przetargów wykonawców zabiegających o zawarcie ...

zostały wbudowane w sieć należącą do zamawiającej i przez nią eksploatowaną ...

kasacyjnej zamawiającej, odnoszące się zarówno do ustaleń, jak i wykładni i ...

ustaleń albo innego odniesienia się do okoliczności, które miały miejsce już ...

wynagrodzenie i wartość robót dodatkowych. Do pisma procesowego z 18 października ...

wynagrodzenia wierzytelności zamawiającej w stosunku do niego o pokrycie koszów wykonania ...

o których tu mowa należą do istotnych w sprawie, skoro na ...

rozliczając strony nie miał podstaw do umorzenia wierzytelności wykonawcy przez jej ...

c. Z ustaleń Sądu Okręgowego, do których Sąd Apelacyjny nie odniósł ...

sprawie, wynika, że zanim doszło do odebrania robót zamawiająca stwierdziła występowanie ...

z art. 656 k.c. do skutków wykonywania przez wykonawcę robót ...

wadliwy lub sprzeczny z umową, do rękojmi za wady wykonanego dzieła, jak również do uprawnienia inwestora do odstąpienia od umowy przed ukończeniem ...

wykonanego dzieła nie mogły mieć do nich zastosowania. Zgodnie art. 636 ...

umową, zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć ...

ukończone i nie było warunków do ich odebrania, a zarazem już ...

Apelacyjny wynika, że za doprowadzenie do stanu, w którym niemożliwe stało ...

prób. W efekcie, gdy przyszło do odbioru robót, okazało się, że ...

przez nią dokumentów, bez których do odbioru nie dojdzie. Skoro jednak ...

naliczyć kar umownych za doprowadzenie do stanu uzasadniającego złożenie takiego oświadczenia ...

świadczenia z powodu braku potrzebnego do wykonania dzieła współdziałania zamawiającego, to ...

przyjmującego zamówienie, warunkująca prawo zamawiającego do odstąpienia od umowy. W takiej ...

ustalenie i sformułowaną w odniesieniu do niego przez Sąd Okręgowy ocenę ...

szczelności, gdyż były one niemożliwe do przeprowadzenia w technice przewidzianej umową ...

właściwości jej przedmiotu oraz celu, do osiągnięcia którego zmierzała zamawiająca przez ...

że sieć przed jej oddaniem do użytku będzie wymagała sprawdzenia. Wykonawca ...

wykonania ciążących na niej stosownie do art. 647 k.c. obowiązków ...

Wykonawca nie był zatem gotowy do oddania robót ani 30 czerwca ...

w wyznaczonym mu dodatkowym terminie do 31 lipca 2012 r. Także ...

w dłuższym terminie, to jest do 26 października 2012 r., na ...

powołuje się sam wykonawca odnosząc do niego obliczenie żądanych kar umownych ...

wymagań warunkujących przystąpienie przez zamawiającą do ostatecznego odebrania przedmiotu umowy. W ...

właściwości, chociaż zwykle sprowadza się do pewnego nakładu na nieruchomość lub ...

po zgłoszeniu przez wykonawcę gotowości do ostatecznego przekazania zamawiającej przedmiotu umowy ...

odsunięcie w czasie odbioru aż do ich usunięcia albo - gdyby były ...

Sądu Apelacyjnego o braku podstaw do naliczenia przez pozwanego kary za nieprzystąpienia przez zamawiającą do czynności odbioru robót, a skarga ...

kasacyjnego, orzeknie Sąd Apelacyjny stosownie do wyniku postępowania. jw ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2021 56 fragmentów

2021-02-25

ze zm.). Przebudowa miała doprowadzić do zmiany budynku szkoły oraz jego otoczenia do potrzeb związanych z nową funkcją ...

wskazano na szereg robót budowlanych do wykonania. Wykonawca mógł zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych zamówienia a zamawiający był obowiązany do udzielenia wyjaśnień. Wykonawca był zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia w kwocie 10 % ceny podanej w ofercie na cele pokrycia roszczeń z ...

zostały też określone wymagania co do ilości pracowników mających zajmować pomieszczenia ...

oraz system ewakuacji. Powód złożył ofertę na wykonanie zadania za kwotę ...

w której wykonawca zobowiązał się do wykonania inwentaryzacji dla celów projektu ...

ochrony zdrowia BiOZ, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacji technicznej wykonania ...

robót budowlanych. Wykonawca zobowiązał się do sporządzenia i protokolarnego przekazania zamawiającemu do dnia 15 listopada 2008 r ...

i 15 grudnia upłynął termin do złożenia szczegółowej koncepcji architektonicznej obiektu ...

o wydłużenie terminu zakończenia prac do dnia 31 stycznia 2009 r ...

2009 r. udzielono powodowi pełnomocnictwa do reprezentowania KWP w W. przed ...

zakres zmian i propozycje zmian do przedłożonego projektu. Na spotkaniu w ...

funkcjonowania budynku, w tym doszło do sprecyzowania obsady osobowej budynku, która ...

od 30 grudnia 2008 r. do 17 kwietnia 2009 r. na ...

przekazał dokumentację projektowo-kosztorysową zawierającą kosztorys instalacji elektrycznych i sanitarnych oraz ...

zawierającą projekt budowlany, projekt wykonawczy, kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót i specyfikacje ...

r. pozwany przedstawił powodowi uwagi do przedłożonej dokumentacji celem jej skorygowania ...

pomieszczeń, jak również rysunki dołączone do SIWZ nie odpowiadały części opisowej ...

należnego powodowi i wezwał powoda do zapłacenia kwoty 4 788 zł ...

2011 r. powód wezwał pozwanego do zapłaty należności w kwocie 126 ...

jest za mała w stosunku do potrzeb. Umowa dotyczyła projektu budynku ...

określonych w umowie był nierealny do dotrzymania. Podkreślił, że kwestie zmiany ...

w toku wykonywania umowy doszło do rozszerzenia zakresu robót nie znajduje ...

ocenie Sądu Okręgowego zaszły podstawy do zmniejszenia kary umownej w świetle ...

k.c. Pozwany wskazał, że do opóźnienia w wykonaniu umowy doszło ...

dnia 15 grudnia 2008 r. do dnia 24 grudnia 2009 r ...

stronę pozwaną był absolutnie nierealny do dotrzymania i niewspółmierny do zakresu zadań, które miał wykonać ...

powinien wynieść 32 tygodnie czyli do 15 czerwca 2009 r. Wysokość ...

wydatkowanie środków publicznych. W odniesieniu do umów o dodatkowe prace projektowe ...

drugiej instancji materiał dowodowy prowadzi do wniosku, że wśród robot wymienionych ...

projektowych, jakie okażą się konieczne do osiągnięcia celu w postaci wykonania ...

całościowego. W sprawie niniejszej mamy do czynienia z profesjonalnym wykonawcą prac ...

warunków zamówienia i miał możliwość wyjaśnienia przez zamawiającego wszelkich wątpliwości oraz ...

bardzo ogólnie ale jest skierowana do profesjonalistów zajmujących się zawodowo wykonywaniem ...

go karą umowną. Odnosząc się do zarzutów związanych z karą umowną ...

od 15 czerwca 2009 r. do 24 grudnia 2009 r. w ...

ulec miarkowaniu o połowę czyli do kwoty 32 099 zł a ...

więc oświadczenie o potrąceniu doprowadziło do umorzenia wzajemnych wierzytelności do wysokości kwoty 89 901 zł ...

także uznana za zasadną co do kwoty 4788 zł z tytułu ...

przez zamawiającego. Apelacja pozwanego co do kosztów procesu została oddalona. W ...

przekazanie sprawy w tym zakresie do ponownego rozpoznania Sądowi Apelacyjnemu ewentualnie ...

jego zmianę i orzeczenie co do istoty sprawy przez zasądzenie kwoty ...

k.p.c., które zmierzają do zakwestionowania prawidłowości przeprowadzonego postępowania dowodowego ...

Oznacza to, że decyzja co do powołania biegłego, a zwłaszcza kolejnych ...

specjalnych w takich kwestiach, których wyjaśnienie przekracza zakres wiedzy wynikający z ...

podstawę ustaleń, to brak podstaw do przyjęcia zasadności zarzutu naruszenia art ...

opinii biegłego B. i się do niej odwoływał cytując z niej ...

Zarzut ten nie może zmierzać do innej oceny dowodów niż to ...

lecz wniosek obu biegłych co do tego, że powód jako profesjonalista ...

k.p.c. bo należy do sfery oceny materialnoprawnej. Nie można przyznać skarżącemu racji co do prawidłowości zarzutu naruszenia art. 65 ...

sąd odnosił się przede wszystkim do innych dokumentów oraz opinii biegłych ...

projektu budowy, nie mogą prowadzić do nieważności umowy. Pozostałe rozważania powoda ...

i 2 u.z.p. do zamawiającego o wyjaśnienie ani terminu wykonania dzieła ani wątpliwości co do zakresu wykonania prac. Zamawiający nie ...

wysokości kary umownej. Co zaś do wysokości wynagrodzenia i wskazania na ...

na uwadze powyższe brak podstaw do uwzględnienia zarzutu naruszenia art. 29 ...

zobowiązaniem i nie było podstaw do unieważnienia umowy w części wykraczającej ...

zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty są zakazane i w ogłoszeniu ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2019 130 fragmentów

2019-07-04 » uchyla zaskarżony wyrok w punktach 2 i 3 i w tym zakresie przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi Apelacyjnemu w (...)

w tym zakresie przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi Apelacyjnemu w ...

czerwcu 2007 r. powód przystąpił do przetargu nieograniczonego, prowadzonego w oparciu ...

W trakcie postępowania powód wystąpił do zamawiającego z pytaniami dotyczącymi dokumentacji ...

geologicznych, gdyż wszystkie dane potrzebne do przygotowania oferty i wykonania przedmiotu zamówienia zostały ...

wskazano, że ceny jednostkowe wystawiane do przedmiaru robót powinny być wartościami ...

włączając koszty i wydatki konieczne do wykonania opisanych robót razem z ...

wahają się od 130,20 do 154,85 m n.p ...

wymieniono poszczególne kolektory. W swojej ofercie uwzględnił wszystkie odcinki, na których ...

na profilach. Były one konieczne do zakończenia wszystkich prac związanych z ...

budowlane, a spór sprowadzał się do tego, czy powodowi przysługuje dodatkowe ...

Zamawiający nakazał skalkulować w cenie oferty koszt robót tymczasowych, które wchodziły ...

ująć jako dodatkowych w stosunku do przedmiotu zamówienia. Powód powinien kompleksowo ...

badaniach geotechnicznych. Brak było podstaw do przyjęcia, że pozwany w sposób ...

poziomu wód gruntowych odnosiły się do okresu badań z kwietnia 2006 ...

geologicznej, gdyż wszystkie dane potrzebne do przygotowania oferty i wykonania przedmiotu zamówienia zostały ...

w sposób nadmiernie rygorystyczny, prowadzący do pozbawienia sądu możliwości wszechstronnego i rzetelnego wyjaśnienia wszystkich istotnych okoliczności. Za bezzasadne ...

obejmował wszelkie roboty budowlane konieczne do osiągnięcia celu w postaci wykonania ...

wykończenia kanalizacji. Nie ma podstaw do uznania, że pozwany wskazał, iż ...

budowlanych roboty odwodnieniowe były przewidziane do wykonania w ramach umowy, można ...

nie mógł uwzględnić przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego z uwagi na nieprzekazanie ...

nie jest stosowane w odniesieniu do robót budowlanych o charakterze liniowym ...

badań byłby bardzo wysoki, zbliżony do kosztów wykonania samych prac budowlanych ...

wynikać informacje pozwalające określić zakres oferty i jej wartość. Co więcej ...

powód nie domagał się dalszych wyjaśnień; uznał więc je za wystarczające ...

geotechnicznej (w kwietniu 2006 r.) do chwili wykonywania robót (przełom 2007 ...

ustalił wartość tych robót w ofercie. Nie było to konsekwencją wadliwości ...

na etapie przygotowywania i składania oferty na wykonanie kanalizacji. Sąd Apelacyjny ...

podkreślił również, że wartość złożonej oferty miała decydujące znaczenie dla wyboru ...

indywidualnie przez oferentów założeń co do rodzaju nie-zbędnych robót, ich ...

przeciwnym razie mogłoby to prowadzić do pomijania przez oferenta (być może ...

robót, które mogą być niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, dzięki czemu składałby najkorzystniejszą ofertę i wygrywałby przetarg, ale następnie ...

które pierwotnie pominął przy kalkulowaniu oferty. Nie ma to charakteru jedynie ...

się w aktach sprawy zestawienia ofert wynika, że ich wartość była ...

1.874.023,70 euro (oferta powoda, która okazała się najtańsza) do kwoty 3.585.871,37 ...

Nie ma więc uzasadnionych podstaw do przyjęcia, że właśnie powód - w przeciwieństwie do pozostałych oferentów - prawidłowo zinterpretował treść ...

gdyż nie było to niezbędne do rozpoznania sprawy, czy w miejscach ...

kwotom przyjętym przez powoda w kosztorysie ofertowym, czy była niższa i ...

powoda. Nie istniały też podstawy do podwyższenia wynagrodzenia powoda na podstawie ...

wykładnię łączącego strony kontraktu, prowadzącą do uznania, że ogólny zapis części ...

przez jego błędną wykładnię, prowadzącą do uznania, że: a) dopuszczalne jest ...

mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty, b) wywiązanie się z obowiązku ...

mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty, może nastąpić poprzez przekazanie oferentom ...

mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty, ryzyko negatywnych konsekwencji braku jednoznacznego ...

prawidłowa wykładnia tego przepisu prowadzi do wniosku, iż ryzyko wątpliwości wynikających ...

jego niewłaściwe zastosowanie, co doprowadziło do uznania, że ocena przedmiotu zamówienia ...

obowiązkiem wykonawcy jest zwracanie się do zamawiającego o wyjaśnianie treści specyfikacji SIWZ aż do wyczerpującego wyjaśnienia przez zamawiającego wątpliwości, także wówczas ...

pytaniami, a wszystkie dane potrzebne do przygotowania oferty i wykonania przedmiotu zamówienia zostały ...

ponieść negatywne konsekwencje braku ostatecznego wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ, jest ...

wykonawca, który podjął próbę ich wyjaśnienia i zastosował się do otrzymanych wyjaśnień, a nie zamawiający, który sporządził ...

wątpliwości, podczas gdy zwracanie się do zamawiającego o wyjaśnianie treści SIWZ ...

nie gwarantuje mu możliwości wyczerpującego wyjaśnienia wątpliwości, z uwagi na ograniczenia ...

ponosić negatywnych konsekwencji braku ostatecznego wyjaśnienia wątpliwości; 5) art. 630 § 1 ...

p.c. (w brzmieniu obowiązującym do dnia 3 maja 2012 r ...

I instancji i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi Okręgowemu wraz ...

Sądu II instancji - przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi Apelacyjnemu wraz ...

pierwszej kolejności należy odnieść się do zarzutu naruszenia prawa procesowego, gdyż ...

p.c. - w brzmieniu obowiązującym do dnia 3 maja 2012 r ...

dowodowa odnosi się przede wszystkim do twierdzeń i dowodów dotyczących bezpośrednio ...

w pozwie roszczenia, a nie do twierdzeń i dowodów, które mogłyby ...

rzecz ma się w odniesieniu do pozwanego (zob. np. wyroki SN ...

w postaci STWiORB był niezbędny do prawidłowego rozstrzygnięcia sprawy, co też ...

umowa została zawnioskowana jako załącznik do pisma wszczynającego postępowanie w sprawie ...

Interpretacja Sądu Apelacyjnego w odniesieniu do zakresu robót stanowiła jednak naruszenie ...

taki sposób, jak w odniesieniu do ww. kolektorów. W świetle z ...

technicznej, zaś inwestor zobowiązuje się do jego odbioru i zapłaty umówionego ...

stanowi świadczenie ekwiwalentne w stosunku do świadczenia wykonawcy w postaci oddania ...

umową). Bezspornie powód dostosował swoją ofertę do przedstawionej mu dokumentacji, a więc ...

mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Z tego przepisu wynika wprost ...

wziąć pod uwagę przy sporządzaniu ofert. W omawianej sytuacji chodziło o ...

tylko konieczność wykonania robót niezbędnych do osiągnięcia celu umowy (wykonania kanalizacji ...

na podstawie której osoby przystępujące do przetargu kalkulowały swoje oferty, mogła budzić wątpliwości i wcale ...

tej działalności, oznacza staranność dostosowaną do działającej osoby, przedmiotu, jakiego działanie ...

zajmują się działalnością predysponującą je do sporządzania opinii w postępowaniu sądowym ...

wykonanie określonej kanalizacji, to niezbędne do tego jest wykonanie określonych robót ...

których ilość wpływała na wysokość oferty. Jeżeli zatem zamawiający tak przygotował ...

geologicznych (hydrologicznych), które są niezbędne do ustalenia zakresu robót odwodnieniowych, nie ...

1 p.z.p. - podstawy do odstąpienia od uwzględnienia w opisie ...

mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty, nawet jeżeli znacząco wpływają na wysokość ofert. Oczywiście, jest możliwe określenie przedmiotu ...

wpływ na koszt robót niezbędnych do wykonania określonego obiektu. Jeżeli jednak ...

na podstawie której zostaje złożona oferta, powinien zostać jednoznacznie określony przedmiot ...

ma wykonać wszystkie roboty niezbędne do wykonania obiektu (przedmiotu umowy), gdyż ...

wahają się od 134,7 do 158,90 m n.p ...

w projekcie nie daje podstaw do wniosku - jak to przyjął Sąd ...

powstałoby pytanie, w których). Skoro do prawidłowego sporządzenia oferty potrzebne było ustalenie zakresu i ...

nie jest możliwe odwołanie się do ogólnikowych sformułowań typu "konieczność wykonania ...

mogących mieć wpływ na sporządzanie oferty, nie może być realizowany w ...

celu wyeliminowania niepewności wykonawców co do przedmiotu zamówienia, a więc takie ...

c., wykonawca powinien uwzględnić w ofercie tylko te ryzyka, które w ...

charakteru działalności wykonawcy, są możliwe do przewidzenia. Jeżeli inwestor nie opisze ...

wizja lokalna nie dawała podstawy do zakwestionowania opisu przedmiotu zamówienia (i ...

z uwagi na termin złożenia oferty. To na zamawiającym spoczywa obowiązek ...

trzecich). Jeżeli powstają wątpliwości co do jednoznaczności postanowień SIWZ (a szerzej ...

oparciu o którą wykonawcy składają oferty), muszą być one rozstrzygane na ...

pomiędzy wykonaniem projektu a przystąpieniem do wykonania robót itd. Tymczasem nie ...

uchybienia. Chociaż możliwość uzależnienia złożenia ofert w przypadku zamówień publicznych od ...

wywody skarżącego nie były więc do końca uzasadnione, nie chodzi tu ...

pomiędzy wykonaniem projektu a przystąpieniem do wykonania robót (ponad rok), gdyż ...

niezasadne było również odwołanie się do "ogólnej wiedzy wykonawcy", że zdarzają się rozbieżności co do warunków gruntowych; nie sposób szacować ...

lokalna nie mogła bowiem doprowadzić do poznania warunków terenowych inwestycji, aby ...

którym wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia ...

za zadanie stworzenie zamawiającemu możliwości wyjaśnienia wątpliwości, które - zdaniem wykonawcy - zachodzą ...

także obowiązek wykonawcy zwrócenia się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ; zaniechanie tej powinności ...

fakt, iż wszystkie dane potrzebne do przygotowania oferty i wykonania przedmiotu zamówienia zostały ...

mimo że miał wątpliwości co do zakresu robót, zrezygnował z kontynuowania ...

ryzyko podjął decyzję o złożeniu oferty o określonej treści, uznając, że ...

obowiązku zwracania się z pytaniami do zamawiającego aż uzyska spodziewany rezultat ...

na pytania wykonawców ma możliwość wyjaśnienia treści SIWZ, co spowoduje, że sprecyzowanie lub wyjaśnienie opisu przedmiotu zamówienia stanie się ...

która pozwoli na sporządzenie właściwej oferty. W związku z tym kwestia ...

takim bowiem przypadku, skoro dokumentacja, do której odwołał się zamawiający, określała ...

własne ryzyko odstąpił od dalszego wyjaśnienia wątpliwości i złożył ofertę w kształcie, jaki uważał za ...

zamówienia okazało się, że dokumentacja, do której odesłał, nie zawierała wszystkich ...

a więc i wartość składanej oferty. Skoro - jak wynika z opinii ...

zdecydowanie wyższy. Na etapie składania oferty nie chodziłoby bowiem (bo z ...

to rozumieli wszyscy oferenci, najniższa oferta opiewałaby zapewne na kwotę wyższą ...

to, aby złożyć jak najniższą ofertę, a potem wystąpić ewentualnie z ...

roszczeniami. Faktem jest, że wartość ofert przedstawionych przez potencjalnych wykonawców w ...

1.874.023,70 euro (oferta powoda - najniższa), przez kwoty 1 ...

3.423.834,84 euro, do najwyższej oferty opiewającej na kwotę 3.585 ...

czyli prawie dwukrotnie wyższej od oferty powoda. Wynikało to z przedłożonego zestawienia ofert (k. 464-466). Nie zostało ...

wyjaśnione, z jakich przyczyn inne oferty były wyższe od oferty powoda, a w szczególności, że ...

przy tym, że gdyby faktycznie oferty pozostałych wykonawców różniły się od oferty powoda właśnie z uwagi na ...

przez pozwanego, (...)WK przedłożyłaby te oferty, tym bardziej, że to na ...

tym nie zauważyć, że jeżeli do kwoty z oferty powoda zostanie dodana kwota objęta ...

to suma przewyższałaby wartość kolejnej oferty i byłaby zbliżona do następnej. A chodziło wyłącznie o ...

oferenci nie uwzględnili w swoich ofertach wykonania robót odwodnieniowych na innych ...

wizja lokalna nie dała podstaw do zwrócenia zamawiającemu uwagi na nieprawidłowości ...

zatem obciążenie wykonawcy ryzkiem niemożliwym do przewidzenia, przy uwzględnieniu miernika staranności ...

powód wykonał dodatkowe roboty, niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, zachodzi ...

rzecz powodowej spółki, a odnośnie do tego drugiego roszczenia Sądy meriti ...

się nie wypowiedziały, ani co do zasady, ani co do wysokości. Mając powyższe na względzie ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2018 106 fragmentów

2018-01-10

sprawę Sądowi Apelacyjnemu w W. do ponownego rozpoznania i orzeczenia o ...

powódki - jako wykonawcy o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przetargowym wraz załącznikami; oferta powódki, jako wykonawcy z dnia ...

Umowa została zawarta na podstawie oferty powódki złożonej w przetargu ograniczonym ...

przedmiotu zamówienia, zgodnie z załączonym do oferty powódki kosztorysem ofertowym. Kosztorys ten zawierał stawki wynagrodzenia proponowane ...

powódkę za poszczególne elementy robót. Kosztorys został przygotowany przez powódkę zgodnie ...

cen jednostkowych dla wszystkich pozycji kosztorysu ofertowego, który zaakceptował tę kalkulację ...

za te roboty wynikającej z Kosztorysu ofertowego powódki i Szczegółowej Kalkulacji ...

Szczególnych odsyłała w tym zakresie do Załącznika do Oferty, z którego wynika, że płatności ...

Zaakceptowana Kwota Kontraktowa" zgodnie z Ofertą Wykonawcy wynosi 699 206 447 ...

2008 roku, powódka zobowiązała się do wykonania robót objętych kontraktem w ...

daty rozpoczęcia robót, przy czym do realizacji umowy nie był wliczany ...

zmianom, czego rezultatem były aneksy do umowy. Aneksem nr 2 z ...

umowy o 92 dni, tj. do dnia 31 maja 2010 roku ...

pozwanego w zakresie zapewnienia dostępu do placu budowy i spowodowanej przez ...

i niezapewnienie przez niego dostępu do całości terenu budowy skutkujące opóźnieniem ...

przez pozwanego i niezapewnienie dostępu do działek spółki C. Sp. z ...

przez pozwanego dokumentacji projektowej, co do obiektu WD-467a i ...

2010 roku aneksu nr 3 do umowy, na mocy którego powódce ...

ukończenie przewidzianym aneksem nr 3 do umowy. W dniu 17 listopada ...

następuje z uwzględnieniem możliwości dostępu do terenu zgodnie z załączonym wykazem ...

Państwa. Stwierdził, że czynności konieczne do uzyskania prawa i faktycznej możliwości ...

w terminie podanym w załączniku do oferty, zobowiązał się dać wykonawcy prawo dostępu do wszystkich części placu budowy i ...

klauzuli 20. 1 [Roszczenia wykonawcy] do: (a) przedłużenia czasu z powodu ...

umiarkowany zysk, które należy włączyć do Ceny Kontraktowej". Przytoczył też klauzulę ...

budowlanych wynagrodzenia. W rezultacie doszedł do wniosku, że dokonując wykreślenia podpunktu ...

po stronie Skarbu Państwa doszło do zatajenia przed oferentami informacji o braku dostępu do części działek wchodzących w skład ...

rezultacie przyjął, że nie doszło do umyślnego wyrządzenia szkody powódce. W ...

jest profesjonalistą, co powoduje, że do podejmowanych przez nią działań należy ...

w razie jakichkolwiek wątpliwości, co do treści SIWZ na wykonawcy ciąży obowiązek zwrócenia się do zamawiającego o wyjaśnienie treści budzących wątpliwości postanowień. Zaniechanie ...

2010 roku aneksu nr 3 do umowy, w którym strony wyraźnie ...

zamawiający uznał uprawnienie wykonawcy jedynie do przedłużenia z tego powodu czasu ...

19.4 (b), która, co do zasady, stanowi podstawę do zwrotu kosztów poniesionych w związku ...

wskazane w pkt. od (I) do (IV), a więc z wyłączeniem ...

20.1 OWK [Roszczenia Wykonawcy] do przedłużenia Czasu na Ukończenie, jeśli ...

nr 3, nie przewiduje prawa do otrzymania zwrotu kosztów w związku ...

robót: 1) utrudnień w dostępie do placu budowy (klauzula 2.1 ...

wykonania inwestycji, uprawniony był wyłącznie do przedłużenia "Czasu na Ukończenie". Jego ...

brak jest podstaw - jego zdaniem - do przyznania wykonawcy jakichkolwiek płatności z ...

2 oraz aneksu nr 3 do umowy. Na skutek apelacji powódki ...

dnia 27 kwietnia 2012 r. do dnia zapłaty i oddalił apelację ...

rozwiązanie strony przyjęły w odniesieniu do zdarzeń polegających na opóźnieniu w ...

i przebieg procedury przetargowej prowadzącej do zawarcia kontraktu łączącego strony. Wskazał ...

opisanych w tych klauzulach prowadzi do wniosku, iż celem i sensem ...

opierały się na tezie, co do braku równowagi kontraktowej stron i ...

zasadami słuszności (współżycia społecznego). Doszedł do wniosku, że główną i zasadniczą ...

zasadniczej. W rezultacie, odwołując się do unormowania zawartego w art. 361 ...

we władaniu pozwanego; w stosunku do niektórych z nich toczyły się ...

nadal bowiem postępowania administracyjne zmierzające do ich wywłaszczenia. Stwierdził, że przywołane ...

strony umowy wyłączyły prawo wykonawcy do żądania zwrotu jakichkolwiek kosztów poniesionych ...

powyżej wyłączenia umowne odnoszą się do wszelkich kosztów i wydatków, a ...

robót. Odwołał się przy tym do postanowień klauzuli 1.1.5 ...

wykonawcy) potrzebne na placu budowy do realizacji i ukończenia robót stałych ...

wskazane roboty ujęte zostały w kosztorysie ofertowym, zaś wynagrodzenie za ich ...

Wyraził zapatrywanie, że przyjęta w kosztorysie ofertowym forma rozliczenia wskazywała w ...

3 wydłużono termin realizacji umowy do dnia 15 lipca 2010 r ...

dnia 15 grudnia 2009 r. do dnia 15 marca 2010 r ...

jest okres od dnia 1 do 14 grudnia 2009 r. oraz ...

od 16 marca 2010 r. do dnia 15 lipca 2010 r ...

objazdów kwota ryczałtowo określona w kosztorysie ofertowym za miesiąc wykonywania robót ...

ze miesięczny ryczałt ustalony w kosztorysie wynosił 12 944,82 zł ...

dokonania oceny i odniesienia się do istotnych zarzutów apelacji. W ramach ...

dnia 15 grudnia 2009 r. do dnia 15 marca 2010 r ...

i przekazanie sprawy temu Sądowi do ponownego rozpoznania. Pozwany Skarb Państwa ...

4 i 8.4 OWK, kosztorysem ofertowym (Tom 4.1 Dział ...

2 i aneksu nr 3 do Umowy z dnia 30 maja ...

pozycjach 9, 13 i 16 kosztorysu ofertowego. Wniósł o uchylenie zaskarżonego ...

przekazanie sprawy w tej części do ponownego rozpoznania Sądowi Apelacyjnemu w ...

i oddalenie apelacji również, co do kwoty 3 558 141,63 ...

6, poz. 91). W przeciwieństwie do norm prawnych, czynności prawne - a ...

służąc realizacji interesów stron stosownie do ich woli. Dyrektywy interpretacyjne wykładni ...

k.c. odnoszą się zarówno do wszystkich kategorii czynności prawnych (§ 1), jak i wyłącznie do umów (§ 2 k.c.). Konsekwencją ...

oświadczeń woli poprzez odwołanie się do zgodnego zamiaru stron i celu ...

od koncepcji zacieśnienia wykładni tylko do niejasnych postanowień umowy (clara non ...

przez strony, wystarcza - przez analogię do art. 491 § 2, art. 492 ...

rozumienia stron, odwołać należy się do metody obiektywnej, wedle której właściwy ...

należytą starannością dokonuje wykładni zmierzającej do odtworzenia treści myślowych osoby składającej ...

zwłaszcza wobec braku ukształtowania się do tej pory jednolitej judykatury co do rozumienia uzgodnionego przez strony w ...

b nie ma zastosowania", odnoszącego do klauzul 1.9 i 2 ...

zastosowania. Wskazał bowiem, że "nie do zaakceptowania było stanowisko apelującego, że ...

ogólne zawierały bowiem wiele analogicznych do klauzuli 1.9 oraz 2 ...

sprawie tej Sąd Apelacyjny doszedł do wniosku, że strony w zawartej ...

jako zgodny zamiar stron, co do wyłączenia odpowiedzialności pozwanego za nienależyte ...

rozsądnego zysku" odnosiły się również do "odszkodowania". Także Sąd Najwyższy w ...

zakresie, jakim odnoszą się one do "opóźnienia rysunków i instrukcji" oraz "prawa dostępu do placu budowy" strony przyjęły, że ...

kontraktu FIDIC wynika, iż co do zasady uprawnienie do przedłużenia czasu wykonania robót w ...

przysługuje wykonawcy kumulatywnie z uprawnieniem do domagania się zapłaty za koszty ...

umiarkowanego zysku", "które należy włączyć do ceny". Podkreślił, że wykonawca zwykle ...

tego rodzaju okoliczności przy kalkulowaniu oferty cenowej mającej go następnie wiązać w stosunku do zamawiającego. Podniósł, że wykonawca zawierający ...

wysokość decydowała o wyborze jego oferty. Nie oznacza to jednak, jego ...

nie przedstawił przekonującej i nawiązującej do przytoczonych wyżej reguł wykładni oświadczeń ...

Sądy dochodziły w powołanych wyrokach do odmiennych wyników wykładni zawartych przez strony umów, co do w zakresu wyłączenia w Szczególnych ...

jak już zauważono - w przeciwieństwie do norm prawnych czynności prawne - a ...

takim wypadku wykonawca ma prawo do przedłużenia terminu wykonania inwestycji, oraz do zapłaty wynikłych stąd kosztów plus ...

umiarkowany zysk, które należy włączyć do ceny kontraktowej. Sądy meriti w ...

przytoczyć, nie tylko odnoszące się do spornego umownego zakresu ograniczenia odpowiedzialności ...

kontekstu umownego prowadzącego między innymi do ustalenia treści oświadczeń woli stron ...

oświadczeń woli przez odwołanie się do zgodnego zamiaru stron i celu ...

kompletnych ustaleń faktycznych odnoszących się do przesłanek normy prawa materialnego, która ...

zaskarżonego wyroku i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania (art. 39815 § 1 ...

materiału należy rozumieć niezajęcie co do niego stanowiska przez sąd (por ...

postępowania, albowiem doprowadziło Sąd Apelacyjny do uznania, że postanowienie "do czasów realizacji nie wlicza się ...

i 3 wyłącza uprawnienie powódki do żądania zapłaty wynagrodzenia za (i ...

dnia 15 grudnia 2009 r. do dnia 15 marca 2010 r ...

oceny dowody: Przedmiot Robót - Ślepy kosztorys - przygotowany przez pozwanego, stanowiący element ...

zbiorcze zestawienie kwot zapłaconych powódce do końca pierwotnego czasu na ukończenie ...

zawierającą ocenę dowodów, co najmniej do dowodów odnoszących się do części reformatoryjnej wyroku tj. wskazanie ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2016 42 fragmenty

2016-06-17 » uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi Apelacyjnemu

zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi Apelacyjnemu; pozostawia ...

uchybień, stopień przyczynienia się pozwanej do powstania opóźnienia. Wyrokiem z dnia ...

uzgadniania z pozwanym uwarunkowań, założeń do dokumentacji, bieżącego konsultowania przyjętych rozwiązań koncepcyjnych. Pozwany zobowiązał się do uzyskania decyzji środowiskowej. Jako termin ...

dopiero w tej dacie doszło do ostatecznego zaakceptowania przez niego punktu ...

zawierającą różnice powierzchni w stosunku do SIWZ. W dodatkowych ustaleniach strony ...

dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, kosztorys inwestorski, przedmiar robót budowlanych, SIWZ ...

technicznej o węższym zakresie rzeczowym (kosztorys inwestorski, przedmiar robót budowlanych, wersja elektroniczna przedmiaru i kosztorysu, oświadczenia, pozwolenie na budowę), zawierający ...

w końcu sierpnia 2011 r. do powódki pismo, że brak podstaw do zapłaty wobec niewykonania zobowiązania w ...

projektem. Po ostatecznym przedsądowym wezwaniu do zapłaty pozwany w piśmie z ...

tytułu. Sąd stwierdził, że doszło do uznania długu przez pozwanego wnioskiem ...

nie wykazał, aby istniały podstaw do naliczenia kar umownych gdyż opóźnienie ...

między innymi na brak podstaw do uznania niektórych dowodów osobowych za ...

z SIWZ oraz nie wnosi do niej zastrzeżeń. Nie wniosła ponadto uwag co do kompletności i rzetelności przedstawionej dokumentacji, ani do b. krótkiego terminu wykonania umowy. Ocenił, że brak podstaw do przyjęcia zawinienia pozwanego, który podejmował ...

Apelacyjny nie podzielił stanowiska, że do prawidłowego wykonania umowy przez powódkę ...

przysługiwała kara umowna i doszło do skutecznego potrącenia kwoty 244.610 ...

zł. Wskazał na brak podstaw do miarkowania na podstawie art. 484 ...

wygórowana mimo, że była zbliżona do całego wynagrodzenia, gdyż stawka 0 ...

i nie odniesienie wysokości kary do liczby dni, w których powódka ...

k.c. w brzmieniu obowiązującym do dnia 25 grudnia 2014 r ...

niezastosowanie i nieograniczenie praw pozwanego do żądania usunięcia wady przekazanej dokumentacji ...

podstaw skargi kasacyjnej sprowadza się do zasadności i prawidłowości wyliczenia wierzytelności ...

SIWZ i nie wnosi zastrzeżeń do ich treści i terminu wykonania ...

przepisem wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału ...

reżimie prawa zamówień publicznych dochodzi do ograniczenia sposobu kontraktowania, gdyż zawarcie ...

i wyłącznie wówczas, gdy zostaną do niej włączone wprost bądź pośrednio ...

przetargu nieograniczonego jest zwrócenie się do niego na podstawie art. 38 p.z.p. o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia ...

nie zwrócenie się przez wykonawcę do zamawiającego - w razie uzasadnionych wątpliwości - o wyjaśnienie treści SIWZ na podstawie art ...

nie publ.). Niemniej brak podstaw do wdrażania tej procedury, jeżeli wątpliwości ...

niezgodna ze stanem faktycznym oraz do żądania od pozwanego oświadczenia czy ...

technologii i dokumentacją wyposażenia medycznego, do których projekt powinien być dostosowany ...

odmówić jej racji także co do tego, że zamawiający przyjmując obowiązek ...

wydłużenia terminu jej realizacji i do czasu ich dostarczenia nie może ...

z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. Udostępnienie SIWZ jest czynnością prawną ...

uzasadnienia stwierdzenie, z odwołaniem się do swobody zawarcia umowy przez wykonawcę ...

Sądu drugiej instancji, odwołujące się do "świadomości" powódki, "bezpośredniego zainteresowania" pozwanej ...

oświadczenia wiedzy ale i - co do potwierdzenia wykonania umowy i skwitowania ...

CSK 318/10, nie publ.). Do takiego umownego zastrzeżenia mają zastosowanie ...

po wezwaniu dłużnika przez wierzyciela do wykonania (por. m.in. wyroki ...

względów nie jest wykluczone odwołanie do takiej przyczyny istniejącej periodycznie oraz ...

bezpośredniej ciągłości czasowej, wyliczonych odpowiednio do kolejnych okresów opóźnienia (por. wyrok ...

zastrzeżenie kary nie powinno prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia wierzyciela. Argumentacja Sądu odnosząca się do odmowy zastosowania art. 484 § 2 ...

stronie pozwanego. Ponadto odwołuje się do pozanormatywnych przesłanek ("poważne i dotkliwe ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2008 42 fragmenty

2008-03-14 » uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Sądowi Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania

i przekazuje sprawę Sądowi Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania i orzeczenia o ...

S. Został rozstrzygnięty i wybrano ofertę powoda w której oświadczył, że ...

porządkowe, zagospodarowanie placu budowy, dojazdu do placu budowy, koszty utrzymania zaplecza ...

cenotwórcze w wielkościach określonych w kosztorysie. Zmiana postanowień zawartej umowy mogła ...

jej uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty (§ 9). Wobec stwierdzenia, że część ...

zachodnim działki nie nadaje się do posadowienia budynku w dniu 26 ...

maja 2002 r. wykonawca wystąpił do projektanta o zgodę na zamianę ...

39 966,16 zł zgłoszonej do zapłaty zestawieniem powykonawczym z dnia ...

o sporządzenie protokołu konieczności co do wykonania podłoża betonowego o grubości ...

20 137,18 zł zgłoszonej do zapłaty zestawieniem powykonawczym z dnia ...

toku realizacji inwestycji projektant wpisem do dziennika budowy z dnia 19 ...

lecz skosztorysował okna w swojej ofercie. Gmina odmówiła zapłaty z tego ...

mógł wystąpić ze stosownym zapytaniem do Gminy jeżeli miał jakiekolwiek wątpliwości co do zakresu robót objętych umową, czego ...

prowadzenia inwestycji tylko raz wystąpił do gminy o sporządzenie protokołu konieczności ...

i uznał, iż tylko co do robót omawianych na spotkaniu w ...

robót dodatkowych określonych na spotkaniu do kwoty 79 106,79 zł ...

nr 5, poz. 60), że do umowy o roboty budowlane nie ...

przepisów o umowie o dzieło do stosunku prawnego powstałego w wyniku ...

i niebywałe okoliczności. Odnosząc się do zarzutu powoda, że został wprowadzony w błąd co do zakresu obowiązującego projektu technicznego albowiem ...

być uznane jako błąd co do czynności prawnej. Skoro jednak powód ...

tą dokumentacją, to miał możliwość wyjaśnienia wszystkich wątpliwości, przed zawarciem umowy ...

zastosowaniem instytucji bezpodstawnego wzbogacenia mamy do czynienia wtedy, gdy strony nie ...

658 k.c., art. 29 do 52 oraz 69 do 76 Ustawy z dnia 29 ...

zdaniem istota sporu sprowadzała się do oceny, czy powód ma prawo do domagania się wynagrodzenia za roboty ...

że nastąpiła zmiana umowy co do dokumentowania robót dodatkowych przez zastąpienie ...

część gruntu nie nadawała się do posadowienia budynku i że w ...

k.c. Podkreślił, że co do przepompowni ścieków oraz do przyłącza energetycznego strony zawarły dodatkową ...

wynagrodzenie. Jego zdaniem skoro w kosztorysie uwzględniono łącznik, choć nie znajdował ...

drodze zapytań ofertowych przed przystąpieniem do przetargu. Zauważył też, że z ...

składową umowy. Z odwołaniem się do protokołu z dnia 13 maja ...

prac dodatkowych, które były niezbędne do wykonania obiektu objętego umową, art ...

nie uprawnia przyjmującego zamówienie (wykonawcy) do domagania się zapłaty dodatkowego wynagrodzenia ...

oraz że wykonawca jest zobligowany do szczegółowego sprawdzenia dostarczonego projektu w ...

c. wyłącza go w odniesieniu do umowy o roboty budowlane i ...

przez jego błędną wykładnię prowadzącą do przyjęcia, że potwierdzenie robót budowlanych ...

zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi Apelacyjnemu. Sąd ...

w dokumentacji technicznej, których wartość - do rozliczenia - powinna być ustalona według stawek cenotwórczych określonych w kosztorysie wykonawcy z tym ograniczeniem, że ...

były wykonaniem umowy i dlatego do roszczenia o zapłatę wynagrodzenia za ...

w ramach zamówienia podstawowego doszło do wykonania prac dodatkowych o łącznej ...

zapłaconych i niezapłaconych w odniesieniu do wartości "umowy" a bez tych ...

która przede wszystkim zobowiązuje sąd do dokonania szczegółowej wykładni umowy (art ...

art. 632 § 2 k.c. do umowy o roboty budowlane (por ...