r., skarg kasacyjnych strony powodowej i strony pozwanej od wyroku Sądu ...
tj. w punkcie 1 b) i 1 c) a także w punkcie III) i w tym zakresie przekazuje sprawę ...
2013 r. do dnia zapłaty i oddalił powództwo w pozostałej części ...
Sąd Okręgowy wskazał następujące ustalenia i motywy rozstrzygnięcia: W dniu 18 ...
2011 r. w G. powódka i "M." Spółka Jawna w S ...
rozszerzenie usług społeczno-oświatowych. Etap I - Budowa hali sportowej z wyposażeniem ...
na warunkach przedstawionych w SIWZ i na podstawie kontraktu, który zostanie ...
upoważniona do prowadzenia spraw konsorcjum i reprezentowania jego interesów podczas wykonywania ...
do podpisania umowy z pozwaną i rozliczenia wynagrodzenia za wykonanie robót ...
2011 r. w K. konsorcjum i pozwana zawarli umowę na budowę ...
na nieruchomości stanowiącej własność pozwanej i przekazania obiektu pozwanej do eksploatacji ...
stanie technicznym umożliwiającym jego funkcjonowanie i korzystanie zgodnie z przeznaczeniem oraz ...
od wszelkich praw osób trzecich i obciążeń. Wynagrodzenie za zrealizowanie przedmiotu ...
wraz z kosztami nadzorów autorskiego i inwestorskiego kwotę 7 046 012 ...
666 595,01 zł brutto) i z tytułu kosztów finansowania budowy ...
13 czerwca 2013 r., to i tak umowę z dnia 23 ...
to ona odstąpiła od umowy i to bez względu na treść ...
faktycznie wykonanych prac, ich jakość i wartość, oraz kwestia spełnienia świadczenia ...
art. 638 § 1 k.c. i art. 656 k.c., co ...
2 ust. 2 lit. a i b umowy. Kwota 1 874 ...
przysługujących powódce kosztów nadzoru autorskiego i inwestorskiego na łączną kwotę 122 ...
wartość robót wykonanych przez powódkę i zasadnie uznał, że kwota ta ...
zapłaconej w ramach zajęcia egzekucyjnego i wartości prac naprawczych. W ocenie ...
jednak istotnego znaczenia dla rozstrzygnięcia i tym samym rozliczeń pomiędzy stronami ...
w obiekcie, materiałach, zapleczu, sprzęcie i na osobach z sumą gwarancyjną ...
nie zawarła, mimo rozpoczęcia prac i upływu umownego terminu do wykonania ...
wysokości 122 516,12 zł i w tym zakresie skorygował wyrok ...
ust. 7, § 10 ust. 5 i § 2 ust. 2c umowy ...
z § 2 ust. 1, 2 i 3, § 3 ust. 1 umowy ...
z art. 7 ust. 2 i art. 18a ust. 1 ...
art. 72 § 1 pkt 1 i § 2 k.p.c. w ...
związku z art. 195 § 1 i 2 k.p.c.; 7 ...
art. 320 k.p.c. i 8) art. 328 § 2 k ...
2) art. 498 k.c. i 499 k.c. w związku ...
umowy o realizację zamówienia publicznego i wspólne wykonanie tego zamówienia zgodnie ...
17 września 2008 r., III CSK 119/08, OSNC 2009, nr 9, poz ...
odpowiednio odnieść do ubiegania się i realizacji wspólnego przedsięwzięcia w ramach ...
dnia 11 października 2013 r., I CSK 769/12). Kwalifikacja umowy konsorcjum ...
wspólnego (art. 863 k.c.) i wniesienia wkładów (art. 861 k ...
15 stycznia 2017 r., III CSK 182/18 i z dnia 12 października 2018 ...
konkretnego zadania, z pominięciem wkładów i wspólnego majątku, które są charakterystyczne ...
niedokonanie przez konsorcjantów podziału prac i wynagrodzenia przysługującego im z tego ...
oceniać w płaszczyźnie art. 379 i n. k.c. regulującego problematykę ...
konsorcjum, podziału zadań między nimi i odpowiadającego im wynagrodzenia, należało w ...
wynikających z art. 379 § 1 i art. 381 k.c., z ...
związku z art. 195 § 1 i 2 k.p.c. Druga ...
aspekcie przysługiwania powódce dochodzonej wierzytelności i jej wymagalności. Zarzuty te pozwana ...
w szerokim zakresie kształtować źródło i sposób zapłaty wynagrodzenia podmiotu prywatnego ...
z punktu widzenia pewności obrotu i obciążenia finansów partnera publicznego, odrywały ...
r., V CNP 14/20 i powołane tam orzecznictwo). Do umów ...
nienależytego wykonania zobowiązania (art. 487 i n. k.c.), na co ...
z wykonaniem umownego prawa odstąpienia i jego konsekwencjami (art. 395 § 2 ...
6 lipca 2016 r., IV CSK 687/15). Strona korzystająca z ...
zakładającego wieloletnią współpracę przy budowie i eksploatacji obiektu sportowego, jest najdalej ...
przez powódkę nie była umowa i nie opiewało ono na umówione ...
było związane z realizacją projektu i osiągnięciem celu umowy, upadło wraz ...
naruszenia art. 455 k.c. i art. 328 § 2 (w dawnym ...
wynikłego z odstąpienia od umowy i traktowania jej jako niezawartą. Pogląd ...
1992, nr 12, poz. 219 i wyroki Sądu Najwyższego z dnia 12 stycznia 1999 r., I CKN 964/97 oraz z ...
dnia 23 października 2001 r., I CKN 323/99, OSNC 2002 ...
odnieść się do każdego twierdzenia i argumentu prawnego podniesionego w apelacji ...
związku z art. 235 § 1 i art. 391 § 1 k.p ...
wynika ze specyfiki tego postępowania i co znajduje wyraźne odzwierciedlenie w ...
budowy oraz kosztów nadzoru autorskiego i inwestorskiego. Przepis art. 382 k ...
zarówno przed sądem pierwszej, jak i drugiej instancji. Koresponduje on z ...
pozwalające na samodzielną ocenę dowodów i dokonywane ustaleń faktycznych, przysługują także ...
dnia 31 sierpnia 2018 r., I CSK 556/17 i z dnia 20 lutego 2020 r., IV CSK 561/18, OSNC-ZD 2021 ...
powódka, mimo wezwania, nie zawarła i nie złożyła wymaganej umowy ubezpieczenia ...
dnia 5 października 2018 r., I CSK 608/17 i powołane tam dalsze orzecznictwo). Zarzutu ...
kontekście zarzutu naruszenia art. 118 i art. 498 oraz art. 499 ...
bez znaczenia dla rozkładu praw i obowiązków stron, zwiększając ochronę prawną ...
tego argumentu, poprzestając na przeciwnym i ogólnym twierdzeniu, że prezes zarządu ...
art. 65 § 1 k.c. i wsparcia go stosowną argumentacją. W ...
w związku z nadzorem autorskim i inwestorskim, jak również twierdzeń - wybiegających ...
w związku z art. 498 i art. 499 k.c. w ...
dnia 10 maja 2013 r., I CSK 522/12 i powołane tam orzecznictwo oraz wyrok ...
20 lutego 2015 r., V CSK 295/14, OSNC-ZD 2016 ...
takich jak profesjonalny charakter, powtarzalność i racjonalność działań, działanie na własny ...
być dokonywana w konkretnych okolicznościach i kontekście prawnym danego przypadku, gdyż ...
dnia 10 maja 2013 r., I CSK 522/12 i powołane tam orzecznictwo). Kwestia ewentualnego ...
przy uwzględnieniu skali zamierzonej inwestycji i jej celów, nie została jednak ...
nie dotyczy ono świadczenia okresowego i nie jest związane z prowadzeniem ...
w konsekwencji także art. 498 i art. 499 k.c. należało ...
marca 2018 r., sygn. akt I AGa 71/18, 1) oddala ...
uwzględniającej apelację powoda (pkt 1.I, 1.II, 3 i 4) i w tym zakresie przekazuje sprawę ...
zł (z tytułu zapłaty podwykonawcy I.K.); IX GC 524/14 ...
to, że jest wierzycielem H. i w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez ...
był H. - przez H. osobiście i przez podwykonawców, w wysokości równej ...
połączone do wspólnego rozpoznania powództwa i orzekł o kosztach postępowania. Wyrokiem ...
Sądu Okręgowego nadając mu treść "I. zasądza od strony pozwanej na ...
zakresie, a w punktach 3 i 4 orzekł o kosztach postępowania ...
zaciągania zobowiązań w ich imieniu i na ich rzecz, a także ...
rozliczał wykonane prace na warunkach i zgodnie z kontraktem, przez wystawianie ...
odpowiedzialność za własne zakresy robót i wynikające z nich zobowiązania; - o ...
roboty podmiotom trzecim na koszt i ryzyko członka konsorcjum niewywiązującego się ...
na podstawie protokołu odbioru końcowego i faktury końcowej, płatnej w terminie ...
konsorcjum udzielił 36 miesięcznej gwarancji i 12 miesięcznej rękojmi, licząc od ...
że wygasło pełnomocnictwo udzielone H., i wezwał Inwestora do zapłaty kwoty ...
jako liderowi do odbioru wynagrodzenia i wezwał do zapłaty wynagrodzenia bezpośrednio ...
wystawienia w jego imieniu faktur i odbioru wynagrodzenia od P.. W ...
robót budowlanych, odmówił usunięcia wad i usterek oraz dokończenia Zadania, motywując ...
należnego podwykonawcom, natomiast usuwanie wad i usterek zlecił E.1. Protokołem ...
lipca 2011 r., w sprawie I Ns 481/11, Sąd Rejonowy ...
22 zł wynagrodzenia dla podwykonawcy I.K.; 487.028 zł wynagrodzenia ...
przy Sądzie Rejonowym w Miastku - I.K. wydał na rzecz Z ...
2. umowę o wykonanie asfaltobetonu i potwierdził wykonanie prac na kwotę ...
465,82 zł. Wpłata pozwanego i pobrana z depozytu kwota przez ...
K. o wykonanie prac sanitarnych i odtworzeniowych w ramach Zadania, po ...
zł z tytułu zapłaty podwykonawcy I.K. należności z jej faktury ...
2010 r. H. zawarł z I.K. umowę o wykonanie prac sanitarnych i odtworzeniowych w ramach Zadania, po ...
łączną kwotę 218.136 zł i na ich poczet H. wpłacił ...
dnia 8 lipca 2011 r. I.K. oświadczyła, że z tytułu ...
dniu 25 marca 2013 r. I.K. pobrała z depozytu sądowego ...
kwotę 362.467,23 zł i do zapłaty z faktur pozostaje ...
do kwoty 487.028 zł, i nr [...]5, opiewającą na kwotę ...
reprezentowania ich w tym postępowaniu i do zawarcia umowy z zamawiającym ...
staje się stroną tej umowy i zaciąga zobowiązanie solidarne, z którym ...
z nich wypowiedział liderowi pełnomocnictwo i wystąpił do Inwestora o wypłatę ...
został zawiadomiony o wypowiedzeniu pełnomocnictw i o wysunięciu przez konsorcjantów własnych ...
osobna, w tym spółki H. i W. do tej samej części ...
do braku samodzielnej legitymacji H. (i powoda) do dochodzenia należności od ...
że zasada ta uległa dekompozycji i dezaktualizacji, gdyż przy realizacji Umowy ...
kwot zafakturowanych przez konsorcjantów E. i E.1, którzy w rezultacie ...
ile mogły one zostać zidentyfikowane i udowodnione. Sąd odwoławczy zwrócił też ...
niego roszczenia dochodzonego przez powoda i jego wysokość, zgłaszając jedynie zarzut ...
przez W. swych umownych obowiązków i wykonania prac przez pozostałych konsorcjantów ...
rzecz P. zaangażował określonych podwykonawców i zapłacił za zrealizowane przez nich ...
wartość wypłat przez P. podwykonawcom i wpływały na zmniejszenie sumy wpłaconej ...
do naruszenia warunków Umowy konsorcjum i w konsekwencji zmiany jej regulacji ...
prawnego przewidzianego w art. 498 i n. k.c. Także dlatego ...
w tym zakresie jest bezzasadna i nie mogła stanowić przedmiotu potrącenia ...
wyroku Sądu Apelacyjnego wnieśli P. i Z.. Pozwany zaskarżył go w ...
w punktach 1 oraz 3 i 4 w całości. Zarzucił naruszenie ...
art. 141 p.z.p. i art. 470 § 1 w związku ...
art. 902 k.p.c. i art. 72 § 2 k.p ...
istotny wpływ na rozstrzygnięcie sprawy i naruszającego art. 350 § 1 k ...
2" (w części oddalającej powództwo i apelację"). Zarzucił naruszenie prawa materialnego ...
98 § 1 k.p.c. i w związku z § 6 pkt 6 i 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z ...
p.c., art. 391 § 1 i art. 325 k.p.c ...
niż zasądzone w punkcie 1.I. Zgodnie bowiem z utrwalonym orzecznictwem ...
dnia 27 lipca 2011 r. (I Ns 481/11) oraz postanowienia ...
iż pozwany w sposób ważny i skuteczny złożył odpowiednią sumę do ...
sądowego celem zaspokojenia roszczeń wykonawcy i podwykonawców robót budowlanych, zdeponowana tam ...
zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego (I CK 735/04), jeżeli dłużnik ...
przez P. na rzecz podwykonawców i wywarły wpływ na zmniejszenie sumy ...
złożenia świadczenia do depozytu sądowego, i zakładając, iż uniemożliwia to dochodzenie ...
realizacji Umowy o roboty budowlane i że należne kwoty nie zostały ...
świetle zgromadzonego w sprawie materiału i poczynionych ustaleń faktycznych złożenie przez ...
upoważniająca dłużnika do takiego złożenia i przedmiot świadczenia był zgodny z ...
4 kwietnia 2007 r., V CSK 499/06, niepubl.) - nie może ...
depozytu sądowego zobowiązanie zostało wykonane (i to od daty złożenia przedmiotu ...
sądowego), co powoduje jego wygaśnięcie i bezzasadność dochodzenia jego wykonania; możliwe ...
dnia 15 kwietnia 2005 r., I CK 735/04, PiP 2007 ...
zmiany ani zmiany Umowy konsorcjum i ukształtowania się samodzielnej więzi prawnej ...
się w nim tzw. scentralizowane i zdecentralizowane konsorcja wykonawcze. Za konsorcjum ...
poszczególni uczestnicy mogą działać samodzielnie i nawiązywać we własnym imieniu oraz ...
mu w części roboty budowlane - i że legitymacja do dochodzenia tego ...
7 listopada 2014 r., IV CSK 95/14; por. też postanowienie ...
iż nie jest to zasadą i zależy od tego, czy w ...
ona istnienie wspólnego majątku konsorcjantów i stosownych więzi organizacyjnych (por. co ...
dnia 9 lipca 2015 r., I CSK 353/14, niepubl., z dnia ...
23 września 2016 r., II CSK 27/16, niepubl., z dnia ...
3 kwietnia 2018 r., II CSK 452/17, z dnia 30 ...
IV CSKP 48/21, niepubl. i z dnia 14 września 2022 ...
dnia 16 listopada 2018 r., I CSK 633/17, niepubl.), ale także ...
dnia 14 maja 1999 r., I CKN 2/98, niepubl.), a ...
r., III CZP 113/14 i wyrok Sądu Najwyższego z dnia ...
23 września 2016 r., II CSK 27/16; por. jednak wyrok ...
pieniężnego w imieniu pozostałych konsorcjantów i do wystawiania faktur ani określenie ...
jedynym wierzycielem w stosunku zewnętrznym i nie uchyla skutków podzielności świadczenia ...
przez konsorcjum jako wykonawcę wieloosobowego i który może, lecz nie musi ...
dnia 9 lipca 2015 r., I CSK 353/14; por. też wyrok ...
pieniężnego na rzecz wszystkich dłużników - i wygaśnięciu stosunku zewnętrznego między dłużnikami ...
23 września 2016 r., II CSK 27/16, w którym wskazano ...
związku z art. 874 § 2 i art. 875 § 1 k.c ...
23 września 2016 r., II CSK 27/16). Ujawniające się w ...
23 września 2016 r., II CSK 27/16), a potrzebą ochrony ...
6 lipca 2018 r., II CSK 562/17, niepubl. i z dnia 28 października 2021 ...
6 lipca 2018 r., II CSK 562/17), co zresztą sugerował ...
Kontraktu oraz upływu czasu gwarancji i rękojmi), choć ochrona ta byłaby ...
lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze, ówcześnie tekst jedn. Dz ...
w całości albo w części. I nie chodzi tylko o to ...
r., IV CSKP 48/21 i z dnia 16 marca 2022 ...
wynagrodzenia należnego konsorcjantom - uległa "dekompozycji i dezaktualizacji". Miało się tak stać ...
dlatego, że za przesłankę "dekompozycji i dezaktualizacji" uznaje okoliczności, które niekoniecznie ...
przez Inwestora na rzecz E. i E.1 było upoważnienie H ...
o modyfikacji tej umowy ("dekompozycji i dezaktualizacji" jej postanowień). Z kolei ...
co do samodzielnej legitymacji powoda i nie pozwalają odeprzeć zarzutów skarżącego ...
dniu 18 lutego 2016 r. i w piśmie z dnia 9 ...
zawartej umowy o roboty budowlane" i że dochodził roszczeń H. "niezależnych ...
umowy konsorcjum spółek z inwestorem i nie mających bezpośredniego związku z ...
naliczenie tej spółce kar umownych i konieczność usunięcia wad w tych ...
17 września 2008 r., III CSK 119/08, OSNC 2009, Nr 9, poz ...
15 lutego 2018 r., IV CSK 286/17, niepubl. i tam przywoływane orzecznictwo) - albo na ...
20 marca 2019 r., V CSK 639/17, niepubl.; odmiennie wyrok ...
11 lutego 2016 r., V CSK 339/15). Jest to istotne ...
11 stycznia 2008 r., V CSK 179/07, z dnia 5 września 2012 r., IV CSK 91/12, Glosa 2015, nr ...
14 stycznia 2016 r., IV CSK 179/15, niepubl., z dnia ...
18 lutego 2016 r., II CSK 215/15 i z dnia 11 lipca 2019 r., V CSK 156/18, niepubl.; por. jednak ...
15 listopada 2006 r., V CSK 221/06, OSNC-ZD 2008 ...
zapłaty wykonawcy za roboty wykonane i zapłacone podwykonawcy). W konsekwencji uznaje ...
dnia 27 lutego 2020 r., I CSK 510/19). W świetle przywołanych ...
lidera konsorcjum, jest pozbawione podstaw i to także przy założeniu, iż ...
z nich wynagrodzenia należnego podwykonawcy i związaną z tym konieczność zapłaty ...
w toku postępowania przez powoda i zmierzających do jej podważenia (por ...
listopada 2014 r., k. 132 i n.). Wobec zaistniałych podstaw uchylenia ...
sprostowania (por. co do dopuszczalności i trybu takiej kontroli w postępowaniu ...
9 czerwca 2009 r., II CSK 19/09, niepubl., z dnia ...
6 lutego 2018 r., IV CSK 60/17, niepubl. i z dnia 27 października 2021 ...
dnia 17 czerwca 2014 r., I CSK 422/13, niepubl. oraz postanowienia ...
9 czerwca 2009 r., II CSK 19/09). W orzecznictwie Sądu ...
25 stycznia 2017 r., IV CSK 232/16, niepubl. i postanowienie Sądu Najwyższego z dnia ...
98 § 1 k.p.c. i w związku z § 6 pkt 6 i 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z ...
p.c., art. 391 § 1 i art. 325 k.p.c ...
więc od powodzenia skargi kasacyjnej i ma charakter akcesoryjny (por. wyrok ...
z 6 marca 2019 r., I CSK 125/18, niepubl.). Pozostałe zarzuty ...
dnia 6 czerwca 2011 r. i daty jej wpływu, w powiązaniu ...
przez pozwanego w toku procesów i dopiero wówczas nastąpiła możliwość identyfikacji ...
zawarto wzmiankę co do sposobu i czasu zapłaty. Z kolei naruszenie ...
naliczenie tej spółce kar umownych i konieczność usunięcia wad w tych ...
inne niż objęte należnościami E. i E.1, zapłaconymi przez P ...
Bankowi (...) Spółce Akcyjnej w W. i P. Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością ...
likwidacyjnej) w W. (dalej - "H.") i D. Sp. z o.o ...
do wstrzymania się z płatnością i częściowego odstąpienia od umowy. Sąd ...
obie sprawy do łącznego prowadzenia i rozpoznania. Sąd ustalił, że w ...
umowę konsorcjum w celu przygotowania i przedstawienia w przetargu nieograniczonym, zorganizowanym ...
systemów do kontroli bezpieczeństwa pasażerów i bagażu w P. w G ...
jako zamawiający, wybrała ofertę konsorcjum i w dniu 13 września 2010 ...
składało się zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie w nowo wybudowanym terminalu ...
umową. W § 11 ust. 1 i 2 umowy wykonawczej konsorcjum udzieliło ...
pt. "Zasady zapewnienia opieki gwarancyjnej i serwisowej". W dniu 25 listopada ...
odbioru końcowego wykonanych prac, dostaw i usług z dnia 18 maja ...
D., B. GmbH & Co. KG i S. GmbH. Z kolei D ...
finansowych na realizację zobowiązań serwisowych i eksploatacyjnych wobec pozwanej, a bezpośrednią ...
wiąże się brak możliwości przyjmowania i obsługi pasażerów przylatujących na Turniej ...
o możliwość wykonywania tej obsługi i zwróciła uwagę na konsekwencje związane ...
systemu do kontroli bezpieczeństwa pasażerów i bagażu w P. w G ...
systemów do kontroli bezpieczeństwa pasażerów i bagażu wynosi 2 485 000 ...
2012 r. pozwana zapłaciła D. i B. GmbH & Co. KG kwotę ...
do korespondencji prowadzonej z H. i D., dotyczącej braku możliwości spełnienia ...
z tytułu zapewnienia opieki serwisowej i gwarancyjnej - wezwała na podstawie art ...
części dotyczącej zapewnienia opieki serwisowej i gwarancyjnej. Jednocześnie, na podstawie art ...
na fatalny stan majątkowy H. i D. oraz brak realizacji umowy ...
16 484 647,60 zł i podatek VAT w kwocie 3 ...
w zakresie zapewnienia świadczeń serwisowych i gwarancyjnych wstrzymuje się z zapłatą ...
D., nie podzielając argumentacji pozwanej i D., wezwała pozwaną do zapłaty ...
części dotyczącej zapewnienia opieki serwisowej i gwarancyjnej w całym pięcioletnim okresie ...
złożyła pozwanej ofertę opieki gwarancyjnej i serwisowej dla systemów do kontroli ...
B. Sp. z o.o. i D. D. K. Umowa została ...
części dotyczącej zapewnienia świadczeń serwisowych i gwarancyjnych w stosunku do systemów ...
nie posiadała cech typowej gwarancji i nie można było twierdzić, że ...
jest w tym zakresie jednoznaczna i nie istnieją żadne podstawy do ...
15 282 750 zł, jak i wypłata na rzecz D. kwoty ...
390 zł nastąpiły w zasadny i usprawiedliwiony sposób, zbędne było, zdaniem ...
skutek apelacji wniesionych przez Bank i Syndyka, wyrokiem z dnia 1 ...
dnia 31 grudnia 2015 r. i z odsetkami ustawowymi za opóźnienie ...
wysokości tej wierzytelności, jej wymagalności i złożenia przez pozwaną oświadczenia o ...
Sąd Okręgowy w zbyt skrótowy i uproszczony sposób zinterpretował treść materiału ...
przez D. faktury dla pozwanej i faktury korekty w rzeczywistości nastąpiło ...
dniu 19 czerwca 2012 r. i stanowiło wynik porozumienia osiągniętego wtedy ...
zł bezpośrednio na rzecz D. i jego kontrahenta. Sąd Okręgowy nie ...
a także należności B. GmbH i S. GmbH, wskazując, że brak ...
finansowych na realizację zobowiązań serwisowych i eksploatacyjnych wobec pozwanej. Takie zachowanie ...
od pozwanej zapłaty tej kwoty i skorygowania faktury wystawionej przez H ...
przed 25 czerwca 2012 r. i wynikało z jednej strony z ...
z tytułu zapewnienia opieki serwisowej i gwarancyjnej, w związku z czym ...
części dotyczącej zapewnienia opieki serwisowej i gwarancyjnej w całym pięcioletnim okresie ...
trudności z zapewnieniem opieki serwisowej i gwarancyjnej z uwagi na nieotrzymanie ...
miała już zapewnioną opiekę gwarancyjną i serwisową realizowaną od dnia 6 ...
przez podmiot powiązany z D. i jego kontrahentami - B. Sp. z ...
dopiero po ogłoszeniu upadłości H. i powstaniu problemów z dokonaniem przez ...
członków konsorcjum, a także podwykonawców i dostawców, pojawiły się koncepcje podzielnego ...
świadczenia w postaci wynagrodzenia, jak i istnienia dwóch zobowiązań konsorcjum, mających ...
uwagę, że wskazana przez pozwaną i zaakceptowana przez Sąd Okręgowy wartość ...
mającej odpowiadać wartości tych usług i przekazania jej D. w ramach ...
Sądu, przemawiały za bardzo krytycznym i ostrożnym podejściem do twierdzeń pozwanej ...
do częściowego odstąpienia od umowy i o wartości niewykonanej rzekomo części ...
zapewnienie przez wykonawcę opieki serwisowej i gwarancyjnej niewątpliwie miało dla pozwanej ...
wystawionej zgodnie z tą umową i na wskazany w niej rachunek ...
na ten przepis przez pozwaną i jednego z konsorcjantów wynikała natomiast ...
części należności na rzecz Banku i dokonanie zapłaty bezpośrednio na rzecz ...
wykładnia art. 84 ust. 2 i art. 701 ustawy z dnia ...
stosuje się do rzeczy, wierzytelności i innych praw majątkowych przeniesionych przez ...
stosuje się do tych przedmiotów i do zabezpieczonych w ten sposób ...
odpowiednio przepisy ustawy dotyczące zastawu i wierzytelności zabezpieczonych zastawem. Idąc tym ...
weszła w skład masy upadłości i podlegała wyłączeniu z niej, co ...
Wierzytelność nie przeszłaby na wierzyciela i na zasadach ogólnych wchodziłaby w ...
postępowaniu upadłościowym przy ocenie sposobu i zakresu zaspokojenia wierzytelności Banku wobec ...
wykładni art. 84 ust. 2 i art. 701 pr. upadł. nie ...
konfiguracjach naruszenie art. 65 § 1 i 2 k.c., a także ...
k.c., art. 379 § 1 i 2 k.c., art. 395 ...
upadł., art. 93 pr. upadł. i art. 96 pr. upadł., a ...
przepisów prawa procesowego - art. 373 i art. 328 § 1 i 2 w związku z art ...
przywracające termin do wniesienia apelacji i - w razie potrzeby - odrzucić apelację ...
II CZ 146/12, niepubl. i z dnia 24 lipca 2013 ...
2017, nr 7, poz. 83 i powołane tam dalsze orzecznictwo). Konieczność ...
których przeciwnik apelanta pozostaje bierny i nie zwraca się do sądu ...
zarzut naruszenia art. 328 § 1 i 2 (w dawnym brzmieniu) w ...
dnia 10 stycznia 2020 r., I CSK 552/18, niepubl. i powołane tam dalsze orzecznictwo). Sytuacja ...
przeciwnie, przedstawione w sposób wszechstronny i staranny motywy wyroku Sądu Apelacyjnego ...
sprawy wynikało, że H., D. i A. zawarły umowę konsorcjum w ...
do przetargu, złożenia wspólnej oferty i wspólnego wykonania, w razie wyboru ...
umowy o realizację zamówienia publicznego i wspólne wykonanie tego zamówienia zgodnie ...
17 września 2008 r., III CSK 119/08, OSNC 2009, nr 9, poz ...
dnia 11 października 2013 r., I CSK 769/12, niepubl.). Kwalifikacja umowy ...
wspólnego (art. 863 k.c.) i wniesienia wkładów (art. 861 k ...
konkretnego zadania, z pominięciem wkładów i wspólnego majątku, które są charakterystyczne ...
dnia 9 lipca 2015 r., I CSK 353/14 i postanowienie Sądu Najwyższego z dnia ...
aby w świetle umowy konsorcjum i umowy wykonawczej H. była jedynym ...
wykonawczej dotyczące zapłaty wynagrodzenia (§ 4 i 9). Odmiennie należało natomiast ocenić ...
rozliczeń przyjętym w umowie konsorcjum i miało potwierdzenie w wystawieniu na ...
faktury na tę samą kwotę i korekty do uprzedniej faktury na ...
całości wynagrodzenia na rzecz Banku i doprowadzenia do jego częściowej wypłaty ...
lecz sposób, w jaki spełnienie i przyjęcie świadczenia zostało uregulowane w ...
dnia 18 lutego 1998 r., I CKN 495/97, niepubl., z ...
2005, nr 3, poz. 44 i z dnia 21 maja 2004 ...
pełnomocnictwa do przyjęcia całego świadczenia i ustalenie, że świadczenie spełnione w ...
w jakim wymaga ona składania i przyjmowania oświadczeń woli przez członków ...
6 lipca 2018 r., II CSK 562/17, niepubl.). Konstrukcja ta ...
jedynym wierzycielem w stosunku zewnętrznym i nie przekreśla konsekwencji wynikających z ...
wierzycielem w świetle prawa materialnego i w jaki sposób dłużnik może ...
jednej strony przez H., D. i A., z drugiej zaś - skarżącą ...
dnia 9 lipca 2015 r., I CSK 353/14, niepubl.). W postanowieniach ...
nie doszło do trudności finansowych i ogłoszenia upadłości H. jako lidera ...
D. z pominięciem lidera konsorcjum i z wykorzystaniem podzielności świadczenia pieniężnego ...
kwestię unormować w sposób staranny i zapobiegliwy nie tylko w umowie ...
odbioru świadczenia w ich imieniu i umocowali go do wystawienia faktury ...
Sąd Apelacyjny naruszył art. 491 i art. 65 k.c. błędnie ...
jakim dotyczyła świadczenia usług gwarancyjnych i serwisowych. Jeżeli jedna ze stron ...
20 kwietnia 2006 r., III CSK 11/06, niepubl., z dnia ...
14 listopada 2008 r., V CSK 182/08, niepubl., z dnia ...
9 lipca 2009 r., III CSK 341/08, niepubl., z dnia ...
13 marca 2013 r., IV CSK 508/12, niepubl., z dnia ...
art. 379 § 2 k.c. i kryteriów podzielności świadczenia przyjętych w ...
także w zrealizowanym już zakresie, i przymusu rozliczenia całości spełnionych świadczeń ...
godne ochrony interesy drugiej strony i jednocześnie ze świadczenia drugiej strony ...
systemów do kontroli bezpieczeństwa pasażerów i bagaży w P. w G ...
były "Zasady zapewnienia opieki serwisowej i gwarancyjnej", określone w załączniku do ...
do "Zasad zapewnienia opieki gwarancyjnej i serwisowej". Analiza warunków, na jakich ...
wykonawca miał realizować opiekę gwarancyjną i serwisową, pozwalała przyjąć, w ślad ...
strony zasad realizacji opieki gwarancyjnej i serwisowej jego należyte funkcjonowanie, w ...
zobligowany do utrzymywania wszelkich urządzeń i instalacji w należytym funkcjonowaniu, w ...
również prowadzenia testów gotowości systemów i urządzeń, co odpowiadało specyfice działalności ...
podróżnych. Czas sprawowania opieki gwarancyjnej i serwisowej wynosił 5 lat. Poza ...
zapewnienie przez wykonawcę opieki serwisowej i gwarancyjnej miało dla skarżącej bardzo ...
funkcjonalno-organizacyjne, lecz także majątkowe i przedstawiało samodzielną wartość. W tym ...
zapewnienie przez konsorcjum opieki gwarancyjnej i serwisowej było nieodpłatne, a wynagrodzenie ...
przedmiotu umowy ograniczonego do montażu i uruchomienia systemów oraz miało umożliwić ...
tylko wartość urządzeń, ich montażu i uruchomienia, lecz także wartość świadczeń ...
z utrzymaniem urządzeń w gotowości i sprawności przez kolejne lata. Świadomość ...
koniecznością realizowania testów gotowości urządzeń i ustalonym umownie czasem reakcji w ...
umowy na odpłatną dostawę, montaż i uruchomienie urządzeń oraz nieodpłatne realizowanie ...
płatne po odbiorze obejmującym montaż i uruchomienie systemów, ponieważ termin zapłaty ...
której wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy i obejmuje kilka powiązanych świadczeń, celu ...
świadczenia konsorcjum, skoro z prawnego i gospodarczego punktu widzenia tworzył on ...
względu na niepodzielność świadczenia wykonawcy i charakterystykę usług w zakresie opieki ...
intencji działań podejmowanych przez D. i skarżącą, w szczególności w kontekście ...
dokonanie płatności na rzecz D. i jego podwykonawców, następnie, w dniu ...
Apelacyjny nieprawidłowo zastosował art. 93 i 96 pr. upadł., mimo że ...
dnia 1 grudnia 2017 r., I CSK 170/17, niepubl.). Mimo że ...
prawa przepisów ustawy dotyczących zastawu i wierzytelności zabezpieczonych zastawem, co rozwija ...
spełnione na rzecz cedenta (upadłego) i znajduje się w masie upadłości ...
równi z wierzycielami zabezpieczonymi hipoteką i zastawem (art. 345 ust. 1 ...
przez wzgląd na specyfikę upadłości i zabezpieczający cel przelewu, który sprawia ...
dokumentami potwierdzającymi istnienie cedowanej wierzytelności i wiedzą o jej sytuacji prawnej ...
dochodzenia wierzytelności, które z reguły i tak wymagałoby zaangażowania z jego ...
dochodzenia wierzytelności przysługującej uprzednio H. i przelanej przez nią na Bank ...
do zarzutów naruszenia art. 93 i 96 pr. upadł. należało zauważyć ...
potrącenia zgodnie z art. 93 i n. pr. upadł. Stanowisko to ...
materialnego. Na tle art. 34 i n. rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z ...
dnia 20 lutego 1997 r., I CKN 3/97, OSNC 1997 ...
V CKN 1140/00, niepubl. i z dnia 14 czerwca 2005 ...
18 sierpnia 2017 r., IV CSK 642/16, niepubl.). Sąd Apelacyjny ...
powstała dopiero po ogłoszeniu upadłości i nie została objęta zgłoszeniem sędziemu ...
samym, zgodnie z art. 93 i 96 pr. upadł., potrącenie było ...
zasady reguły ogólne (art. 498 i n. k.c.). Sąd Apelacyjny ...
Sygn. akt V CSK 339/15 WYROK W IMIENIU ...
Sądu Apelacyjnego w zaskarżonej części i oddala apelację powoda co do ...
koszty postępowania przed Sądem Okręgowym i Sądem Apelacyjnym oraz koszty postępowania ...
gospodarczą pod firmą Zakład Budownictwa i Inżynierii Wodnej W. S. W ...
oraz do dokonania rozliczenia końcowego i solidarnej odpowiedzialności za realizację umowy ...
utrzymanie placu budowy, wniesionymi zabezpieczeniami i gwarancjami oraz innymi kosztami wspólnymi ...
wystąpi do inwestora o zgodę i akceptację przed zawarciem umowy z ...
umowę z podwykonawcą oraz inwestora i wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia za ...
wykonanie umowy zawartej z inwestorem i rodzi odpowiedzialność kontraktową w stosunku ...
ustalenia faktyczne Sądu pierwszej instancji i jako niewadliwe uczynił je podstawą ...
zachowań. Z istoty solidarności biernej i faktu, że jest ona zastrzegana ...
uwzględnienie, który z dłużników solidarnych i w jakim zakresie spowodował niewykonanie ...
dopiero w ramach roszczeń regresowych i nie odnosi się do relacji ...
uchylenie wyroku w zaskarżonej części i orzeczenie co do istoty sprawy ...
17 września 2008 r. III CSK 119/08, OSNC 2009 r, nr 9 ...
c. przewiduje solidarną odpowiedzialność inwestora i wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia należnego ...
umowy. Odpowiedzialność inwestora wobec wykonawcy i podwykonawcy wynika z różnych podstaw ...
do podwykonawcy wynika z ustawy i ma gwarancyjny charakter. Zakres odpowiedzialności ...
doprowadziły do sformułowania w piśmiennictwie i judykaturze (zob. uzasadnienie uchwały Sądu ...
Sądu Apelacyjnego w zaskarżonej części i oddalił powództwo co do kwoty ...
orzekł o kosztach postępowania apelacyjnego i kasacyjnego stosownie do art. 100 ...
Sygn. akt II CSK 630/14 WYROK W IMIENIU ...
uchyla zaskarżony wyrok w punktach: I podpunkt 1 oraz III i w tym zakresie przekazuje sprawę ...
Sądowi Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania i rozstrzygnięcia o kosztach postępowania kasacyjnego ...
określone zostało w dwóch fakturach i było to podstawą zgłoszenia zarzutu ...
to wynikało z następujących ustaleń i wniosków. Powód w ramach prowadzonej ...
AG w S., B. Z. i P. K. w dniu 27 ...
07 - Projekt Nr [...], którego inwestorem i zamawiającym była Spółka I. w Ł. W punkcie czwartym ...
będą odpowiadać wobec zamawiającego wspólnie i solidarnie podczas procedury przetargowej, a ...
niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy i za wniesienie lub niewniesienie zabezpieczenia ...
do zabezpieczenia należytego wykonania kontraktu i wspólnego wystąpienia do instytucji finansującej ...
jej, a także zaciągania zobowiązań i przyjmowania poleceń dla i w imieniu każdego z uczestników ...
zamówienia. Zakres prac (roboty, dostawy i usługi) każdego z partnerów określone ...
dopuszczalne w trakcie realizacji kontraktu i dotyczyły wykonawcy, którego prace zostały ...
ponosić odpowiedzialność względem tych partnerów i zamawiającego. Lider zobowiązał się wobec ...
którego działania doprowadziły do opóźnienia i zapłaty kar umownych, ponosił odpowiedzialność ...
z tego tytułu względem zamawiającego i pozostałych partnerów. Powód wystawił 29 ...
wystawione przez powoda zostały przyjęte i zaksięgowane w dokumentacji finansowo - księgowej ...
5 sierpnia 2010 r., rozmowy i wymieniały pisma mające na celu ...
2010 r., a następnie zakresu i wartości wszystkich zrealizowanych prac, objętych ...
nimi, zabezpieczenie gwarancji usunięcia wad i usterek miało nastąpić w drodze ...
utrzymując, że powód nie udokumentował i nie sporządził zestawienia wykonanych przez ...
w odcinkach D.1.2. i D.2.2., co uniemożliwiło ...
świadectwo płatności obejmujące wykonane prace i ono było podstawą rozliczeń pomiędzy ...
o nazwie okresowe świadectwo płatności i ono było podstawą wystawienia faktury ...
być zweryfikowane pod względem technicznym i finansowym. Kwoty wynikające z faktur ...
że wynagrodzenia wypłacone B. Z. i P. K. były zawyżone. Doszło ...
dotyczą jeszcze trzech wskazanych faktur i w tym zakresie prace wykonane ...
Apelacyjny zmienił wyrok Sądu Okręgowego i zasądził na rzecz powoda kwotę ...
uwzględnienia postanowień łączących strony umów i błędnej oceny charakteru wynagrodzenia powoda ...
w konsorcjum w ujęciu procentowym i kwotowym, który miał stanowić podstawę ...
wynagrodzenia przysługującego wykonawcom za kompleksowe i zgodne z kontraktem ich wykonanie ...
na to również zeznania świadków [...] i powoda. Wynika z nich także ...
na niego. System przyjmowania, weryfikacji i sprawdzania faktur wystawianych przez wykonawców ...
wnikliwego sprawdzania faktu wykonania robót i jego zakresu. Podstawą wystawienia faktury ...
kontrakt został zrealizowany w całości i czy wykonane przez powoda prace ...
przez powoda określonego zakresu robót i ich wartości. Wynika to również ...
w związku z art. 3531 i art. 632 § 1 k.c ...
uznanie, że przyjęcie przez pozwaną i zaksięgowanie faktur wystawionych przez powoda ...
w związku z art. 498 i art. 455 k.c. było ...
art. 233 § 1, art. 381 i art. 382 w związku z ...
wyroku w zakresie uwzględniającym powództwo i przekazania sprawy Sądowi Apelacyjnemu do ...
przez ten sąd podstawie faktycznej i prawnej, ponieważ postępowanie apelacyjne, stosownie ...
do art. 378 § 1, 382 i 381 k.p.c., jest ...
c. Oznacza to, że istota i specyfika postępowania apelacyjnego usprawiedliwia dochowanie ...
p.c., które stanowią podstawę i zakres jego orzekania. Należą do ...
odniesienie się do wszystkich wniosków i zarzutów apelacyjnych oraz do stanowiska ...
w niewielkim zakresie, właściwie oznaczonym i omówionym. Istotne jest, żeby podstawa ...
sądu drugiej instancji była dobitnie i właściwie określona. Jeżeli sąd ten ...
oparte na innej podstawie faktycznej i prawnej, powinien dokonać własnych, stanowczych ...
wskazywałyby na zastosowaną podstawę prawną i w uzasadnieniu wskazać te ustalenia ...
z 7 maja 2002 r., I CKN 105/00, Lex nr ...
z 11 kwietnia 2006 r., I PK 164/05, niepubl.; z ...
nie zostało połączone z przywołaniem i omówieniem podstawy prawnej. Dokonując ceny ...
zostały przez ten sąd dopuszczone i przeprowadzone. W tym względzie wymagana ...
miały wpływ na wynik sprawy i wykluczały przeprowadzenie oceny zastosowania prawa ...
więzi prawnych stron. Współpraca stron i trzech innych podmiotów objęta była ...
sierpnia 2007 r. przez Spółkę I. sp. z o.o. z ...
umowami konsorcjum oraz porozumienia wykonawczego i drugi wynikający z umowy o ...
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia ...
byt prawny posiadający zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych. Taką ...
17 września 2008 r., III CSK 119/08, OSNC 2009, nr 9, poz ...
11 maja 2012 r., II CSK 491/11, niepubl.; z dnia ...
7 listopada 2014 r., IV CSK 95/14, niepubl.). Wyszczególnione zostało ...
poszczególni uczestnicy mogą działać samodzielnie i nawiązywać we własnym imieniu oraz ...
7 listopada 2014 r., IV CSK 95/14). Treść wewnętrznego porozumienia ...
rodzaju więzi prawnej między nimi i zakresie samodzielności uczestnika, w działaniach ...
c., dla określenia treści obowiązków i uprawnień uczestników konsorcjum oraz lidera ...
powodowi, przyjętych zasad wystawiania faktur i wypłaty środków przekazywanych przez zamawiającego ...
wymagało, jakie znaczenie miało przyjmowanie i księgowanie przez pozwaną faktur wystawianych ...
za wykonanie prac, a czy i jakie obowiązki lub uprawnienia w ...
analizy umów konsorcjum, porozumienia wykonawczego i umowy z zamawiającym. Sąd Apelacyjny ...
Sąd Najwyższy uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania ...
. Sygn. akt IV CSK 95/14 WYROK W IMIENIU ...
trzech podmiotów, w tym powoda i U. D., prowadzącej działalność gospodarczą ...
2008 r. zawarto umowę remontu i przebudowy instalacji elektrycznej w budynku ...
8 maja 2009 r. powód i lider konsorcjum zawarli umowę, w ...
konsorcjum, a powód - jego uczestnikiem i wykonawcą. Po wykonaniu przez powoda ...
dnia 11 grudnia 2008 r. i umowę konsorcjalną. Pozwany przejął bezpośrednio ...
inwestora. Powód kontynuował dalsze roboty i w dniu 7 lipca 2010 ...
Powód był stroną tej umowy i występował w niej jako członek ...
Sąd Apelacyjny podzielił ustalenia faktyczne i oceny prawne Sądu pierwszej instancji ...
ten skutek, że sytuowała powoda i pozostałych członków konsorcjum w pozycji ...
z Muzeum Historycznym ich uprawnienia i obowiązki wyznacza umowa z dnia ...
mogło ono zmieniać umowy konsorcjum i umowy z dnia 11 grudnia ...
45 ust. 1, art. 78 i art. 176 ust. 1 Konstytucji ...
art. 483 § 1 k.c. i art. 498 § 1 k.c ...
także wyroku Sądu pierwszej instancji i przekazanie sprawy temu Sądowi do ...
o uchylenie wyroku Sądu Apelacyjnego i przekazanie sprawy temu Sądowi do ...
o zarzuty wskazane w pkt I.5 i pkt II.2 wstępnej części ...
ramach udzielonego im zamówienia publicznego i "wynagrodzenia każdego członka było ściśle ...
z obowiązku świadczenia wobec konsorcjum i stanowiłaby jednocześnie rozliczenie tego wynagrodzenia ...
Dokonane ustalenia faktyczne Sądów meriti i treść czterech podstawowych umów (z ...
pozwanym inwestorem umowy o zaprojektowanie i wykonanie remontu. Status ten nie ...
17 września 2008 r., III CSK 119/08, OSNC 2009, z. 9, poz ...
poszczególni konsorcjanci mogą działając samodzielnie i nawiązywać we własnym imieniu oraz ...
wykonywania umowy o zamówienie publiczne i prowadzenia robót budowlanych przez powoda ...
taka modyfikacja treści umowy konsorcjum i umowy z dnia 11 grudnia ...
już modelu tzw. konsorcjum zdecentralizowanego i uzasadniającej legitymację czynną powoda w ...
konsorcjanci podjęli się wykonania robót (i wykonali te roboty) w ramach ...
związku z utworzeniem konsorcjum wykonawczego i zawarciem umowy o zamówienie publiczne ...
jako jednolitego (łącznego) podmiotu uprawnień i obowiązków wynikających z tej umowy ...
11 maja 2012 r., II CSK 491/11, nie publ.). Status ...
13 października 2011 r., V CSK 475/10, nie publ.), ale ...
c.) nie zmienia tej sytuacji i nie prowadzi do podzielności w ...
art. 39814 k.p.c. i rozstrzygnąć o kosztach postępowania kasacyjnego ...
Sygn. akt I CSK 769/12 WYROK W IMIENIU ...
A. z siedzibą w W. i E. S.L.P. Spółce ...
Polsce z siedzibą w W. i E. S.L.P. Spółki ...
wydany w warunkach nieważności postępowania i nie nadaje się do wykonania ...
L. (Sp. z o.o.)) i w tym zakresie skargę odrzucił (pkt I); uchylił w całości objęty skargą ...
zdolności sądowej oddziały przedsiębiorców zagranicznych i wskazał, że stronami procesu są ...
dnia 18 sierpnia 2011 r. (I ACz .../11), Sąd Apelacyjny uchylił ...
dnia 31 maja 2010 r. i z dnia 4 stycznia 2012 ...
S.A., B. S.A. i E S.L. (Sp. z ...
S.A., , B. S.A. i E. S.L. (Sp. z ...
S.A., B. S.A. i E. S.L. dla zabezpieczenia ...
uznał za niezasadny zarzut nieważności i nieskuteczności zapisu na sąd polubowny ...
sąd polubowny ma charakter odrębnej i samoistnej czynności prawnej, co skutkuje ...
sądu polubownego (art. 1206 § 1 i 3 k.p.c.). Sąd ...
przed Sądem Arbitrażowym było konsorcjum i wskazał, że podmiotem tym były ...
obowiązany jest do jej naprawienia i to jedynie wobec ściśle określonej ...
rozstrzygnięć zawartych w punktach drugim i trzecim, wniósł B. S.A ...
317, art. 318, art. 321 i art. 351 k.p.c ...
P." a F. S.A. i E. S.L.P. Wyrok ...
skarżącym a F. S.A. i E. S.L.P. Na ...
skargi przeciwko F. S.A. i E. S.L.P. zaistniała ...
dwóch powodów: B. S.A. i F. S.A. Nie jest ...
Solidarność czynna podmiotów tworzących konsorcjum i występujących w kontrakcie stron łącznie ...
określa wprost udział w zyskach i stratach związanych z realizacją kontraktu ...
wyłącznie przez B. S.A. i F. S.A., jednakże zabezpieczają ...
na sytuację majątkową wszystkich spółek i tworzy dostateczną podstawę, by zasądzić ...
realizując gwarancję w sposób dowolny i samowolnie, bez dochowania obowiązków spoczywających ...
zarówno do pociągniętych gwarancji jak i do zatrzymanych przez niego kwot ...
art. 1206 § 1 pkt 1 i 3 k.p.c. Niezależnie ...
zarzucanego w skardze naruszenia § 5 i 36 Regulaminu Sądu Arbitrażowego przy ...
ma się do poniesionej szkody i do pobranych gwarancji zatrzymana przez ...
dokonywać ponownej oceny materiału dowodowego i sprawdzać, czy sam doszedłby do ...
pozwalałyby zanegować powyższe ustalenia faktyczne i ocenę Sądu polubownego. Wyrażona przez ...
usprawiedliwia samowoli ze strony poszkodowanego i nie uprawnia go do zaspokojenia ...
p.c. poprzez błędną wykładnię i niezastosowanie polegające na przyjęciu, że ...
c. przez jego błędną wykładnię i niezastosowanie polegające na przyjęciu, iż ...
z art. 369 k.c. i art. 379 § 1 k.c ...
nimi solidarności oraz wspólności łącznej i pozostawienie samym wierzycielom sposobu podziału ...
art. 1206 § 2 pkt 2 i § 1 pkt 4 k.p ...
więc podmiotów pozbawionych zdolności prawnej i sądowej; - art. 1206 § 1 pkt 1 i 3 w zw. z art ...
art. 1206 § 1 pkt 1 i 3 k.p.c. poprzez ...
rozważanej sprawie strony łączył ważny i skuteczny zapis na sąd polubowny ...
art. 89 § 1 zd. pierwsze i art. 130 § 1 k.p ...
d.g.") poprzez prowadzenie postępowania i wydanie wyroku pomimo niewykazania przez ...
z art. 379 pkt 3 i 5 k.p.c. przez ...
w warunkach powagi rzeczy osądzonej i wobec nie wszystkich współuczestników koniecznych ...
pierwszej instancji jako dotkniętego nieważnością i nieprzekazania sprawy temu Sądowi do ...
art. 378 § 1, art. 382 i art. 386 § 3 k.p ...
przez E. S.L.P. i ograniczenie się jedynie do zanegowania ...
została przyznana przed Sądem Arbitrażowym, i tym samym nierozpoznanie sprawy przez ...
Sądu Arbitrażowego; - art. 378 § 1 i art. 387 § 1 k.p ...
z 31 maja 2010 r. i 4 stycznia 2012 r. w ...
przeciwnika skargi F. S.A. i przekazanie sprawy Sądowi Okręgowemu do ...
uchylenie zaskarżonego wyroku w całości i przekazanie sprawy Sądowi Apelacyjnemu do ...
sądowej oddziały F. S.A. i E. S.L.P. Spółka ...
prawa cywilnego, że podmiotem praw i obowiązków cywilnoprawnych mogą być jedynie ...
Zgodnie z art. 64 § 1 i § 11 k.p.c., zdolność ...
prawa materialnego, tj. art. 33 i art. 331 § 1 k.c ...
jest m.in. osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osoba prawna ...
według którego oddział to wyodrębniona i samodzielna organizacyjnie część działalności gospodarczej ...
oraz określeniem organu prowadzącego rejestr i przechowującego akta (c), jeżeli przedsiębiorca ...
V CKN 1279/00, niepubl. i z dnia 21 maja 2004 ...
9 maja 2007 r., II CSK 25/07, OSNC 2008, nr ...
27 października 2010 r., V CSK 96/10, niepubl., nadto wyrok ...
główny oddział może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywany - korzysta więc z ...
przedsiębiorcami zagranicznymi - F. S.A. i E. S.L.P. Spółka ...
procesowych, powinno ono zawierać imię i nazwisko lub nazwę stron. W ...
c., firmę stanowi ich imię i nazwisko, a w odniesieniu do ...
27 października 2010 r., V CSK 96/10). Przyjęta interpretacja znajduje ...
regulacji zawartych w art. 36 i art. 38 u.k.r ...
art. 1206 § 2 pkt 2 i § 1 pkt 4 k.p ...
więc podmiotów pozbawionych zdolności prawnej i sądowej. Niezasadny jest zarzut nieważności ...
art. 89 § 1 zd. pierwsze i art. 130 § 1 k.p ...
w art. 89 pkt 1 i art. 91 ust. 2 u ...
Sądowym jest obowiązany podać imię i nazwisko oraz adres na terytorium ...
spółki (pkt 1), danych prokurentów i rodzaju prokury (pkt 3), ujawnia ...
por. art. 39 pkt 1 i 4 u.k.r.s ...
jest wyłącznie jednostronną czynnością upoważniającą i z tego tytułu nie mogą ...
treść art. 89 pkt 1 i 2 u.s.d.g ...
z podaniem jego imienia, nazwiska i adresu zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej ...
s.d.g. jako określającej i to szeroko zakres umocowania wymienionego ...
wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne (jedn. tekst: Dz.U ...
wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne ma już ograniczone znaczenie ...
czym przesądza treść art. 4 i 78 ustawy z dnia 2 ...
późniejszym odpowiednikiem o szerszym podmiotowo i przedmiotowo zakresie zastosowania. Potwierdza on ...
pełnomocnika przedsiębiorcy zagranicznego był szeroki i obejmował nie tylko uprawnienie do ...
zakładów ubezpieczeń (por. art. 103 i art. 106 ust. 2 ustawy ...
reprezentacji głównego oddziału przysługuje dyrektorowi i jednemu z zastępców lub dwóm ...
to wyjaśniono - mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane. Regulacja z art ...
wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne. Potwierdzają to przepisy wykonawcze ...
139) dotyczącym oddziałów przedsiębiorców zagranicznych i nie przewidują one ujawniania zakresu ...
wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne o zakresie umocowania ujawnianym ...
obowiązek ujawniania w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej danych ...
o ile przedsiębiorca udzielił pełnomocnictwa i zgłosił informację o jego udzieleniu ...
że ustawodawca wyraźnie wskazuje sytuacje i nakazuje je uwzględniać we właściwych ...
odrębne ujawnianie danych o prokurentach i rodzaju prokury (art. 39 pkt ...
niesprecyzowanego bliżej co do rodzaju i zakresu pełnomocnictwa. Uczynienie zadość tak ...
wiązałoby się z dużymi utrudnieniami i kosztami, a tym samym utrudniało ...
czynności prawne, z przedsiębiorcą zagranicznym i ochrona tych osób. Dzięki funkcjonowaniu ...
klarowny, bez potrzeby prowadzenia żmudnych i skomplikowanych dociekań prawnych z uwzględnieniem ...
z punktu widzenia jej celów i to zarówno z punktu widzenia ...
wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne, mógł występować w charakterze ...
zarówno do czynności materialnoprawnych, jak i sądowych nie jest nowe w ...
z art. 379 pkt 3 i 5 k.p.c. przez ...
w warunkach powagi rzeczy osądzonej i wobec nie wszystkich współuczestników koniecznych ...
1972, nr 4, poz. 76 i z dnia 10 czerwca 1997 ...
S.A. Oddział w Polsce i E. S.L.P. Spółka ...
S.A. Oddział w Polsce i E. S.L.P. Spółka ...
23 sierpnia 2012 r., II CSK 740/11, niepubl.). Skarżący, nawiązując ...
Polsce z siedzibą w W. i E. S.L.P. Spółka ...
Polsce z siedzibą w W. i E. S.L.P. Spółka ...
S.A. Oddział w Polsce i E. S.L.P. Spółka ...
S.A. Oddział w Polsce i E. S.L.P. Spółka ...
dnia 4 stycznia 2012 r. i podnoszenia w niej wszystkich zarzutów ...
S.A. Oddział w Polsce i E. S.L.P. Spółka ...
art. 1206 § 1 pkt 1 i 3 w zw. z art ...
1180 § 2 k.p.c.) i uznania tych zarzutów przez sąd ...
art. 1206 § 1 pkt 1 i 3 k.p.c. Za ...
art. 1206 § 1 pkt 1 i 3 k.p.c. - uzależniony ...
przeprowadzeniu postępowania przed tym sądem i wydaniu przez ten sąd orzeczenia ...
przepisów, w tym art. 162 i art. 1193 k.p.c ...
w odniesieniu do zarzutu nieważności i bezskuteczności zapisu na sąd polubowny ...
ustalił, nie tylko, że umowa i kontrakt są aktami ważnymi, ale ...
ponownej oceny zasadności zarzutów nieważności i bezskuteczności zapisu na sąd polubownych ...
zarzut naruszenia art. 378 § 1 i art. 387 § 1 k.p ...
art. 1206 § 1 pkt 1 i 3 k.p.c. poprzez ...
przyjęciu, że strony łączył ważny i skuteczny zapis na sąd polubowny ...
rządzące poszczególnymi dziedzinami prawa materialnego i procesowego (por. m.in. wyroki ...
dnia 3 września 2009 r., I CSK 53/09, OSP 2011, nr ...
dnia 21 grudnia 2004 r., I CK 405/04, M. Prawn ...
11 czerwca 2008 r., V CSK 8/08, M. Prawn. 2008 ...
dnia 3 września 2009 r., I CSK 53/09). Nie każdy bowiem ...
p.c. poprzez błędną wykładnię i zastosowanie polegające na przyjęciu, że ...
z prawie procesowym zasad kontradyktoryjności i dyspozytywności wskutek zasądzenia kwoty pieniężnej ...
czegoś innego niż żądała strona i w innym, większym, rozmiarze. Z ...
procesowym brak jest bliższych zasad i to o charakterze podstawowym odnoszących ...
kwoty in solidum zamiast solidarnie i odwrotnie. Dopuszczalne jest także - co ...
tożsamość przedmiotu żądania, jego zakresu i podstawy faktycznej uzasadniającej jego uwzględnienie ...
w systemie prawa cywilnego materialnego i jest przełamywana m.in. w ...
w systemie prawa charakter wyjątkowy i wynika z przepisów prawa. Jest ...
objętego wspólnością ustawową (art. 35 i art. 42 k.r.o ...
17 września 2008 r., III CSK 119/08, OSNC 2009, nr 9, poz ...
stanowią łącznie właściwy podmiot praw i obowiązków (por. postanowienie Sądu Najwyższego ...
13 października 2011 r., V CSK 475/10, niepubl. oraz z ...
11 maja 2012 r., II CSK 491/11, niepubl.). Z tych ...
wynika, że dla zabezpieczenia prawidłowego i terminowego wykonania obowiązków z kontraktu ...
pomiędzy dłużnikiem ze stosunku podstawowego i bankiem, późniejszym gwarantem. Ze stosunku ...
o tym, który z nich i w jakim zakresie ostatecznie dozna ...
to art. 4 ust. 2 i 3 umowy konsorcjum, w których ...
odpowiedzialności finansowej oraz podział zysków i strat w konsorcjum na podstawie ...
11 czerwca 2008 r., V CSK 8/08, M. Prawn. 2008 ...
art. 379 § 1 k.c. i braku solidarności pomiędzy przeciwnikami skargi ...
z art. 369 k.c. i w zw. z art. 379 ...
nimi solidarności oraz wspólności łącznej i pozostawienie samym wierzycielom sposobu podziału ...
c. przez jego błędną wykładnię i niezastosowanie polegające na przyjęciu, iż ...
art. 378 § 1, art. 382 i art. 386 § 3 k.p ...
wykonanie zobowiązania, tj. art. 471 i nast. k.c., poszczególnych klauzul ...
przez pozwanego (skarżącego) gwarancji bankowych i z tej przyczyny nie było ...
z niewłaściwą realizacją gwarancji bankowych i których zastosowanie doprowadziłoby do wydania ...
2 Konstytucji), ochrony praw majątkowych i równości współpracujących ze sobą kontrahentów ...
realizację przez skarżącego tych gwarancji i pomijających twierdzenia pozwanego (skarżącego), że ...
17 września 2008 r., III CSK 119/08 Jeżeli jeden z wykonawców (uczestników ...
z o.o. w K. i "Z.I.M.", sp. z o.o ...
2007 r. uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę Sądowi Apelacyjnemu w ...
oraz jednego z pozwanych - "Z.I.M.", spółki z o.o ...
rzecz powódki od pozwanego "Z.I.M." kwotę 1 802 596,87 zł i oddalającego w całości powództwo w ...
K. Liderem konsorcjum został "Z.I.M.", a w umowie strony ...
przedmiotem przetargu. Konsorcjum wygrało przetarg i w dniu 17 czerwca 2004 ...
czerwca 2004 r. pozwany "Z.I.M." zawarł z podwykonawcą "M ...
robót. Prace te zostały wykonane i odebrane przez powodową Gminę bez ...
samodzielnie. Wobec tego, że "Z.I.M." nie uiścił zapłaty za ...
przeciwko inwestorowi z żądaniem zapłaty i uzyskał wyrok zasądzający od Gminy ...
odsetkami. Gmina wykonała to orzeczenie i wystąpiła przeciwko obu pozwanym o ...
się postępowaniu jest jedynie "Z.I.M.", gdyż wynagrodzenie wypłacone podwykonawcy ...
przez stronę powodową jako inwestora i współdłużnika solidarnego (art. 6471 § 5 ...
zawartej z podwykonawcą przez "Z.I.M.", zatem nie może ponosić ...
tego podwykonawcy zobowiązany jest "Z.I.M.", jako strona umowy, oraz ...
p."). Zarówno z umowy, jak i ustawy wynika solidarna odpowiedzialność względem ...
której istnienia nie można domniemywać i musi ona wynikać z przepisu ...
376 § 1, art. 6471 § 5 i art. 379 k.c. oraz ...
pomiędzy nimi umowy konsorcjum, jak i z art. 141 Pr.z ...
wykonanie umowy zawartej z inwestorem i jako takie rodzi odpowiedzialność kontraktową ...