Sygn. akt II CSK 504/18 WYROK W IMIENIU ...
roku Sąd Okręgowy w S.: I. zasądził od Skarbu Państwa - Komendy ...
do 31 grudnia 2015 roku i z odsetkami za opóźnienie od ...
do 31 grudnia 2015 roku i z odsetkami za opóźnienie od ...
rozpoznaniu apelacji pozwanego oddalił apelację i zasądził od pozwanego na rzecz ...
wykonać bliżej określone naprawy średnie i dokowe wojskowych jednostek pływających, jak ...
z opóźnieniem wynikającym z nieprawidłowego i niepełnego określenia zakresu robót, nieprawidłowego ...
000 zł tytułem naprawy średniej i dokowej jednostki (...) - prac wynikłych z ...
000 zł tytułem naprawy średniej i dokowej jednostki (...) (termin zapłaty 23 ...
000 zł tytułem naprawy średniej i dokowej jednostki (...)1 (termin zapłaty ...
000 zł tytułem naprawy średniej i dokowej jednostki (...)1 - prac wynikłych ...
zł, wynikającą z faktury (...), stanowiącą I część - różnicę pomiędzy pierwotną kwotą ...
rozliczone zgodnie z postanowieniami umów i opłacone jeszcze przed terminem płatności ...
490 000 zł została rozliczona i opłacona w dniu 30 grudnia ...
481 375 zł, została odebrana i rozliczona w 2014 r. Część ...
204 000 zł została rozliczona i opłacona w dniu 30 grudnia ...
182 000 zł została rozliczona i opłacona w dniu 30 grudnia ...
490 000 zł została rozliczona i opłacona w dniu 5 stycznia ...
195 200 zł, została odebrana i rozliczona w 2014 r. Część ...
przedmiot umowy został ostatecznie wykonany i odebrany. Wysokość należnego powódce wynagrodzenia ...
termin spełnienia świadczenia już upłynął i roszczenie z tego tytułu stało ...
strona pozwana naliczyła kary umowne i pomniejszyła należne stronie powodowej wynagrodzenie ...
378 § 1 K.p.c. i art. 386 § 4 K.p ...
sądowi, ewentualnie uchylenia w całości i zmiany wyroku Sądu Apelacyjnego poprzez ...
domagała się oddalenia skargi kasacyjnej i zasądzenia kosztów zastępstwa procesowego według ...
potrącenia określonych w art. 498 i nast. K.c., pomijając w ...
z 21 grudnia 1967 r., I CR 481/67, OSNC 1968 ...
z 3 czerwca 1965 r., I CR 471/64, OSNC 1966 ...
23 października 2007 r., III CSK 106/07, niepubl.; wyrok Sądu Najwyższego z ...
25 lipca 2013 r., II CSK 191/13, OSNC 2014/4 ...
jedynie rzeczywiste istnienie obu wierzytelności i w zasadzie wzajemność w ich ...
w kształtowaniu jego przesłanek, zakresu i momentu wystąpienia skutku (art. 3531 ...
potrąceniu w rozumieniu art. 498 i następne K.c., było nierozpoznanie ...
apelacji kwestionuje się ocenę dowodów i ustaleń poczynionych w pierwszej instancji ...
z 29 czerwca 2012 r., I CSK 606/11, niepubl.; wyrok Sądu ...
13 maja 2011 r., V CSK 349/10, niepubl.). Choć zatem ...
art. 382 K.p.c.) i po trzecie, danie temu wyrazu ...
z 4 lipca 2012 r., I CSK 72/12, niepubl.), jednakże nie ...
do sformułowanych w apelacji zarzutów i wniosków w sposób wskazujący na ...
Sygn. akt I CSK 349/17 WYROK W IMIENIU ...
Katner w sprawie z powództwa I. S.A. z siedzibą w ...
grudnia 2016 r., sygn. akt I ACa (...), oddala skargę kasacyjną i zasądza od pozwanego na rzecz ...
tytułem kosztów postępowania kasacyjnego. UZASADNIENIE I. S.A. w B. wytoczyła ...
Apelacyjny w (...) uchylił wyrok częściowy i przekazał sprawę Sądowi Okręgowemu w ...
ustawowymi odsetkami, stosownie do kwot i terminów wskazanych w wyroku. Sąd ...
z wzorem przewidzianym w OWK i zaproponowała inną formułę gwarancji. Formuła ...
został zaakceptowany błędny wzór gwarancji i gwarancja ta nie będzie honorowana ...
że gwarancja została już wystawiona i konieczne jest jej anulowanie. Ostatecznie ...
dniu 27 września 2012 r. i dostarczona A. w dniu 4 ...
dniach 19 czerwca 2012 r. i 31 lipca 2012 r. powódka ...
odpowiednio - 257 265,47 zł i 1 189 852,82 zł ...
sporządzono przy udziale przedstawicieli powódki i A. protokół, w którym stwierdzono ...
należne powódce wynagrodzenie za dostawę i montaż konstrukcji stalowej. Jej zapłaty ...
żądać solidarnie od generalnego wykonawcy i inwestora (art. 6471 § 5 k ...
konkretnie wierzytelność, z jakiego tytułu, i w jakiej wysokości miałaby podlegać ...
Sąd Apelacyjny zinterpretował umowę podwykonawczą i przesądził, że dochodzona kwota stanowi ...
umowy powódka została zobowiązana tylko i wyłącznie do złożenia gwarancji bankowej ...
roszczenie o zwrot kaucji gwarancyjnej, i w konsekwencji bezzasadne uznanie, iż ...
c. solidarną odpowiedzialność ponoszą inwestor i wykonawca. Zdaniem Sądu Apelacyjnego nie ...
P. zaskarżając go w całości i zarzucając naruszenie art. 6471 § 5 ...
k.c. Wniósł o uchylenie i zmianę zaskarżonego wyroku przez zmianę ...
dnia 24 lipca 2015 r. i oddalenie powództwa wobec skarżącego. Sąd ...
sumie zadłużenia wobec banku, odsetek i prowizji oraz innych kosztów poniesionych ...
wierzytelności (por. również art. 147 i n. ustawy z dnia 29 ...
r., poz. 1579 ze zm. i art. 5 ust. 1 pkt ...
między nimi stosunku prawnego. Realny i zabezpieczający charakter umowy kaucji akcentuje ...
uwagę zarówno w piśmiennictwie, jak i w orzecznictwie (por. wyroki Sądu ...
dnia 21 lutego 2007 r., I CSK 403/06, niepubl.). Dystynkcja ta ...
powinna być dokonywana in casu i wymaga dokonania wykładni oświadczeń woli ...
zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji z każdej faktury kwoty ...
dokonaniu odbioru prac przez inwestora i zaakceptowaniu faktury końcowej, nie wcześniej ...
roszczenia o zapłatę kwoty kaucji i odpowiadającego mu długu po stronie ...
udzielone w postaci nieodwołanej, bezwarunkowej i płatnej na pierwsze żądanie gwarancji ...
23 października 2007 r., III CSK 106/07, niepubl.), podczas gdy powołane postanowienia ...
powodu stosowania przez strony rozbieżnej i nieprecyzyjnej terminologii. W art. 10 ...
roszczeń z tytułu udzielonej rękojmi i gwarancji". Zestawienie tych postanowień prowadziło ...
negocjacji zabezpieczenia należytego wykonania umowy i regulowanego w pkt 10.1 ...
roszczeń z tytułu udzielonej rękojmi i gwarancji. Uwzględniając ustalony przez strony ...
stron była treść protokołu negocjacji i przewidziany w niej sposób zabezpieczenia ...