lipca 2018 r., sygn. akt I AGa (...), uchyla zaskarżony wyrok w ...
Apelacyjnemu w (...) do ponownego rozpoznania i rozstrzygnięcia o kosztach postępowania kasacyjnego ...
kanalizacji sanitarnej w miejscowości G. i Ł.. Strona pozwana wniosła o ...
konieczności utwardzenia kamieniem tych wjazdów i dróg dojazdowych, które wcześniej przez ...
zgody na zmianę rozwiązania technicznego i złożenie dodatkowego zamówienia publicznego. Powód ...
że rzeczywiście wykonał roboty dodatkowe i w jakim zakresie. Z tej ...
kwoty do 15 000 zł i taką kwotę Sąd Apelacyjny uznał ...
tego wyroku w zaskarżonej części i przekazanie w tym zakresie sprawy ...
art. 227 k.p.c. i art. 278 § 1 k.p ...
pozwie dowodem z opinii biegłego i podlegałyby zrealizowaniu podczas sporządzania przez ...
przez powoda robót budowlanych, ale i ich rozmiar, prawidłowość i uzasadnienie; 2) art. 382 k ...
art. 245 k.p.c. i art. 249 § 1 k.p ...
odpowiedniej dokumentacji, w szczególności projektowej i dziennika budowy oraz dopuszczenie z ...
uzasadnieniu wyroku Sądu Apelacyjnego przyczyn i podstawy prawnej pominięcia wniosków zgłoszonych ...
instancji w powiązaniu z granicami i zarzutami apelacji (zob. m.in ...
10 listopada 1998 r., III CKN 792/98). Podstawowym obowiązkiem sądu ...
drugiej instancji jest wskazanie faktów i dowodów, na których się oparł ...
one zastosowanie w konkretnej sprawie i w jaki sposób wpływają na ...
oraz na jakiej podstawie faktycznej i prawnej sąd odwoławczy orzekł odmiennie ...
z 5 września 2001 r., I PKN 615/00; z 24 ...
18 marca 2003 r., IV CKN 1862/00, a także postanowienia ...
20 lutego 2003 r., II CKN 1138/00; z 5 kwietnia 2002 r., II CKN 1368/00). 3. Uzasadnienie Sądu ...
powoda twierdzeń co do rozmiaru i wartości wykonanych prac dodatkowych (art ...
przytoczył żadnych przepisów prawa materialnego i nie dokonał kwalifikacji prawnej dochodzonego ...
wiadomo jednak, w jakim zakresie i które z tych zarzutów zostały ...
Sądu Apelacyjnego co do wykładni i stosowania przepisów prawa materialnego, które ...
Sąd Najwyższy nie ma obowiązku i nie może domyślać się ani ...
w części oddalającej apelację powoda i przekazał sprawę w tej części ...
rozbudowę drogi wojewódzkiej nr [...] L- [...], i o ustalenie nieistnienia stosunku prawnego ...
przez ustawę - Prawo zamówień publicznych i Kodeks cywilny, a w szczególności ...
do projektów umów z podwykonawcami i do sposobu realizacji umowy. W ...
budowlanych. Zażądał od powódki sporządzenia i dostarczenia inwentaryzacji wykonanych robót na ...
oświadczenia o odstąpieniu od umowy i przedstawiła własne stanowisko co do ...
umowy skutkowało naliczeniem kary umownej i skierowaniem do powódki wezwania do ...
współdziałania w celu wykonaniu umowy i wyznaczyła termin do 26 sierpnia ...
oświadczenie o odstąpieniu od umowy i w związku z tym powiadomiła ...
instancji powołał się na ustalenia i wnioski, do jakich doszedł inny ...
Sądu Apelacyjnego w [...] rozpoznający podobną i prawomocnie zakończoną sprawę, która dotyczyła ...
innej inwestycji drogowej (sygn. akt I ACa 941/16). Rozpoznający podobną ...
nieskuteczność odstąpienia pozwanego od umowy i w konsekwencji brak podstaw do ...
wszystkim na podstawie treści dokumentu i powinna zmierzać do uściślenia użytych ...
sensu użytych w oświadczeniu sformułowań i zwrotów. Proces wykładni oświadczenia woli ...
prawa materialnego: art. 65 § 1 i 2 k.c. i art. 635 w zw. z ...
art. 378 k.p.c. i art. 386 § 4 k.p ...
zaniechanie uchylenia wyroku Sądu Okręgowego i nieprzekazanie sprawy do ponownego rozpoznania ...
zarzutami pozbawiony jest merytorycznej treści i nie może stanowić skutecznej podstawy ...
10 listopada 1998 r., III CKN 792/98, OSNC 1999, nr ...
z 13 października 2017 r., I CSK 46/17 i z 5 października 2018 r., I CSK 608/17). Za wystarczające ...
do zawartych w apelacji zarzutów i wniosków w sposób wskazujący na ...
wskazał naruszenie art. 65 § 1 i 2 k.c. przez błędną ...
z 9 października 1984 r., I CR 257/84; z 5 ...
z 24 lutego 2016 r., I CSK 269/15, oraz postanowienie ...
z 12 lipca 2019 r., I CSK 173/19). Inaczej jest ...
z 19 września 2018 r., I CSK 578/17; z 14 ...
na bezpodstawność odstąpienia od umowy i brak zagrożenia terminowego jej wykonania ...
podstawowe znaczenie nadaje tekstowi dokumentu i językowym regułom znaczeniowym zawartych w ...
została dokonana w sposób powierzchowny i zarzut naruszenia art. 65 k ...
uchylenie zaskarżonego wyroku w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania ...
Sygn. akt I CSK 225/17 WYROK W ...
Państwa - Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad o zapłatę, po rozpoznaniu ...
Państwa - Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w W ...
tytułem zapłaty za prace wykonane i koszty poniesione przez powódkę w ...
dnia 30 maja 2008 roku i dotychczas nierozliczone prawidłowo przez pozwanego ...
na skrzyżowaniu autostrad A-l i A-4 w km 517 ...
na budowę dla robót budowlanych i inżynieryjnych, projektowanych przez zamawiającego" - tłumaczenie ...
OWK"); Instrukcja dla Wykonawców - Tom I Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia; Specyfikacje ...
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i zgodnie z dostarczonym przez pozwanego ...
w warunku 14.1 OWK i obejmować miała wszelkie korekty dokonane ...
3 OWK. Klauzule 12.2 i 12.1 OWK regulowały sposób ...
oparciu o rzeczywiste obmiary robót i stawki/ceny/ za te roboty ...
wynikającej z Kosztorysu ofertowego powódki i Szczegółowej Kalkulacji Cen Jednostkowych. Cena ...
zapewnienia dostępu do placu budowy i spowodowanej przez to zwłoki w ...
przygotowanie przez pozwanego dokumentacji branżowej i zwłoka pozwanego w jej przekazywaniu ...
nieprawidłowe przygotowanie przez pozwanego dokumentacji i organizacji inwestycji w zakresie budowy ...
przygotowanie dokumentacji technicznej przez pozwanego i niezapewnienie przez niego dostępu do ...
nieprawidłowe przygotowanie inwestycji przez pozwanego i niezapewnienie dostępu do działek spółki ...
do obiektu WD-467a i WD-464 skutkujące opóźnieniem w ...
się w bezpośrednim sąsiedztwie budowy i lokalne podtopienia miejsc prowadzonych robót ...
punktów (b) klauzul 1.9 i 2.1 OWK. Wskazał, że ...
zostały dokonane w dniach 17 i 23 czerwca 2008 roku, przy ...
czynności konieczne do uzyskania prawa i faktycznej możliwości dysponowania wszystkimi działkami ...
do wszystkich części placu budowy i użytkowania ich. (...). "jeżeli wykonawca dozna ...
Wykonawca powiadomi o tym Inżyniera i będzie uprawniony na mocy klauzuli ...
wykazać (art. 6 k.c. i art. 232 k.p.c ...
a zatem miała świadomość treści i znaczenia zawieranych w tamtym czasie ...
zdarzenia wskazane w pkt. od (I) do (IV), a więc z ...
przedłużenia Czasu na Ukończenie, jeśli i w takim zakresie, w jakim ...
10.1 OWK [Przejęcie Robót i Odcinków] jest, lub przewiduje się ...
2012 r. do dnia zapłaty i oddalił apelację w pozostałej części ...
przeprowadzoną przez Sąd Okręgowy, jak i treść wydanych przez ten sąd ...
wykonawcy o zapłatę zwrotu kosztów i odszkodowania na skutek przedłużenia czasu ...
przekazaniu dokumentacji projektowej jest dopuszczalny i mieści się w zakresie kompetencji ...
profesjonalny charakter działalności powódki, jak i przebieg procedury przetargowej prowadzącej do ...
stron modyfikujących klauzule 1.9 i 2.1. OWK, przez pominięcie ...
prowadzi do wniosku, iż celem i sensem tych modyfikacji było wyłączenie ...
pozwanego jako takiej (dalszego wynagrodzenia i odszkodowania kontraktowego). W rezultacie uznał ...
zarzut naruszenia art. 65 § 1 i 2 k.c. Nie podzielił ...
z naturą umowy łączącej strony i tym samym z mocy art. 58 § 1 i 2 k.c. powinno zostać ...
sens modyfikacji klauzul 1.9 i 2.1. OWK nie skutkował ...
obowiązków przekazania wykonawcy terenu budowy i dostarczenia niewadliwego projektu. Klauzule te ...
do braku równowagi kontraktowej stron i wskazywały na pokrzywdzenie strony powodowej ...
Doszedł do wniosku, że główną i zasadniczą przyczyną opóźnienia w wykonaniu ...
gdyby pozostałe przyczyny nie wystąpiły, i tak opóźnienie powoda w realizacji ...
stronie powodowej całego terenu budowy i tym samym umyślnie wyrządził skarżącemu ...
że przywołane przez skarżącego okoliczności i dowody pozwalają jedynie na postawienie ...
staranności powinien był on przewidywać i liczyć się z tym, iż ...
z zawartej z powodem umowy i przekazać wszystkich działek stanowiących teren ...
zw. z art. 473 § 1 i 2 k.c. w kontekście ...
roszczeń z tytułu odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej. Ocenił, że działania pozwanego ...
oparciu o aneksy nr 2 i 3 i tym samym podnoszone przez skarżącego ...
oznaczone w apelacji nr 1 i 2. Wskazał, że wskazane powyżej ...
odnoszą się do wszelkich kosztów i wydatków, a także innych uszczerbków ...
koszty utrzymania zaplecza, utrzymania przejazdów i objazdów budowy oraz monitoringu szkód ...
na utrzymaniu zaplecza, utrzymaniu przejazdów i objazdów budowy oraz monitorowaniu szkód ...
na placu budowy do realizacji i ukończenia robót stałych oraz usunięcia ...
na utrzymaniu zaplecza, utrzymaniu przejazdów i objazdów budowy oraz monitorowaniu szkód ...
przez strony aneksów nr 2 i 3. Nie podzielił stanowiska Sądu ...
treści zawartych aneksów nr 2 i 3 nie wynika, iż za ...
na utrzymaniu zaplecza, utrzymaniu przejazdów i objazdów budowy oraz monitorowaniu szkód ...
na mocy aneksów nr 2 i 3, Sąd Apelacyjny dokonał jego ...
zgodnie z aneksami nr 2 i 3 wydłużono termin realizacji umowy ...
na podstawie aneksów nr 2 i 3, należne jej wynagrodzenie obejmuje ...
tymczasowych polegających na utrzymywaniu przejazdów i objazdów kwota ryczałtowo określona w ...
zarzuciła naruszenie art. 65 § 1 i 2 k.c. i art. 471 k.c. przez ...
ich niezastosowanie, art. 473 § 1 i 2 k.c. w zw ...
zw. z art. 473 § 1 i 2 k.c. w zw ...
roku w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu ...
Sądu Apelacyjnego w pozostałej części i przekazanie sprawy temu Sądowi do ...
zarzucił naruszenie art. 65 § 1 i § 2 k.c. w zw ...
oraz 19.1, 19.4 i 8.4 OWK, kosztorysem ofertowym ...
Dział Ogólny, poz. 9, 13 i 16), specyfikacją istotnych warunków zamówienia ...
z treścią aneksu nr 2 i aneksu nr 3 do Umowy ...
2008 r., poprzez niewłaściwe zastosowanie i dokonanie błędnej wykładni oświadczeń woli ...
oraz art. 471 k.c. i 481 k.c. przez niewłaściwe zastosowanie i zasądzenie na rzecz powoda tytułem ...
wskazanych w pozycjach 9, 13 i 16 kosztorysu ofertowego. Wniósł o ...
części, tj. w punkcie II i przekazanie sprawy w tej części ...
jego uchylenie w zaskarżonym zakresie i oddalenie apelacji również, co do ...
zarzut obrazy art. 65 § 1 i 2 k.c. Choć został ...
8 czerwca 1999 r., II CKN 379/98, OSP 2000, Nr ...
kategorii czynności prawnych (§ 1), jak i wyłącznie do umów (§ 2 k ...
się do zgodnego zamiaru stron i celu umowy (por. np. wyrok ...
dnia 29 kwietnia 2016 r., I CSK 306/15, G. Prawna ...
jaki był zgodny zamiar stron i cel umowy, aniżeli opierać się ...
dnia 21 listopada 1997 r., I CKN 815/97, OSNC 1999, nr ...
z 3 września 1998 r., I CKN 815/97, OSNC 1999, nr ...
art. 491 § 2, art. 492 i art. 493 k.c. - cel ...
rzeczywistą wolę stron zawierających umowę i taki sens wyraża art. 65 ...
zgodnej woli stron, ich wcześniejsze i późniejsze oświadczenia oraz zachowania, czyli ...
w świetle art. 65 § 1 i 2 k.c. oparta jest ...
adresat oświadczenia sens ten rozumiał i rozumieć powinien. Decydujący jest więc ...
zawartych w klauzulach 1.9 i 2.1 OWK uzasadniających przedłużenie ...
odnoszącego do klauzul 1.9 i 2.1 OWK, na co ...
kontraktu na budowę robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez zamawiającego (FIDIC ...
Skarb Państwa - Generalną Dyrekcję Dróg i Autostrad z różnymi firmami wykonującymi ...
w brzmieniu bez tych zapisów i nic ponadto. Użyte w szczególnych ...
wykonawcy w sytuacji wystąpienia opóźnienia i/lub poniesienia przez niego dodatkowych ...
skutek okoliczności obciążających zamawiającego, jak i od niego niezależnych, które to ...
odpowiedzialność za siłę wyższą), jak i ograniczenie oraz wyłączenie w niektórych ...
zamawiającego w przekazaniu dokumentacji jak i placu budowy. Zauważyć należy, że ...
c. oraz art. 65 § 1 i 2 k.c. przez przyjęcie ...
dnia 27 września 2013 r., I CSK 748/12 i z dnia 6 października 2010 ...
warunki kontraktu rozróżniają kwestie kosztu i odszkodowania. Zatem, nie można uznać ...
dnia 29 kwietnia 2016 r., I CSK 306/15 (G.Prawna ...
oparciu o dostarczoną dokumentację projektową i przewidywany czas realizacji inwestycji dokonywał ...
zarzut naruszenia art. 65 § 1 i 2 k.c. Także w ...
się one do "opóźnienia rysunków i instrukcji" oraz "prawa dostępu do ...
ppkt b pkt 1.9 i 2.1 OWK nie będą ...
Sąd Apelacyjny nie przedstawił przekonującej i nawiązującej do przytoczonych wyżej reguł ...
przygotował szczegółowe warunki kontraktu, ale i powód, który je zaakceptował, z ...
pkt (b) klauzul 1,9 i 2.1 OWK, ma jednak ...
więc nie mają abstrakcyjnego charakteru i reguły ich wykładni są odmienne ...
2.1 OWK jest niejednoznaczna i stąd jej odmienne interpretacje przez ...
się do zgodnego zamiaru stron i celu umowy (art. 65 § 2 ...
możliwe prawidłowe zastosowanie prawa materialnego i jego sądowej wykładni bez ustalenia ...
dnia 8 sierpnia 2012 r., I UK 84/12, LEX nr ...
dnia 7 sierpnia 1997 r., I CKN 261/97, niepubl,; z dnia ...
26 czerwca 2001 r., III CKN 400/00, LEX nr 52360 ...
dnia 9 grudnia 2004 r., I UK 119/04, niepubl; z ...
dnia 16 czerwca 2011 r., I PK 272/10, LEX nr ...
ich uzupełnić we wskazanym zakresie i dokonać na ich podstawie wykładni ...
na podstawie art. 65 § 1 i 2 k.c., gdyż wyklucza ...
już konieczność uchylenia zaskarżonego wyroku i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania ...
zw. z art. 378 § 1 i art. 328 § 2 w zw ...
powódkę za miesiące zimowe 2008 i 2009 r., zestawienie przygotowane przez ...
ukończenie robót, specyfikację techniczną wykonania i obmiaru robót budowlanych DM 00 ...
Jeżeli sąd odwoławczy, oddala apelację i orzeka na podstawie materiału zgromadzonego ...
Przegląd Sądowy 1938, poz. 380 i z dnia 10 listopada 1998 r., III CKN 792/98,OSNC 1999, nr ...
ustalenia w zakresie kosztów tymczasowych i omówienie środka odwoławczego, ale część ...
marca 2007 r., sygn. akt I ACa (...), 1. oddala skargę kasacyjną ...
zapłaty sformułował jako powództwo wzajemne i zarazem (pismem wniesionym dnia 6 ...
kosztów, jakie poniósł przygotowując ofertę i dokumentację w zakresie położenia podgrzewanej ...
spodziewane w związku z udziałem i wygraną w postępowaniu o udzielenie ...
Okręgowy w K. oddalił powództwo i zasądził od powoda na rzecz ...
publicznego w przedmiocie położenia murawy i wykonania inwestycji towarzyszących na stadionie ...
marca 2007 r. oddalił apelację i zasądził od powoda na rzecz ...
między tymi samymi stronami sprawie I ACa (...) stwierdził, że Sąd I instancji nie miał podstaw, by ...
innego celu, jakim było promowanie i reklama powoda przez pozwany Klub ...
w przedmiocie założenia podgrzewanej murawy i wykonania inwestycji towarzyszących na stadionie ...
przedwstępnej. Trafnie zatem uznał Sąd I instancji, że brak było podstaw ...
Trafne jest również stwierdzenie Sądu I instancji, że powód w żaden ...
razie ich zniszczenia lub kradzieży i to tylko na skutek okoliczności ...
związku z art. 391 § 1 i w związku z art. 382 ...
informowania powoda o procedurze przetargowej i obowiązek zaproszenia go do udziału ...
kontaktów handlowych. Z ust. 2 i 3 wynika zaś, że w ...
informowania powoda o procedurze przetargowej i obowiązku zaproszenia go do udziału ...
wspólnego rozumienia umowy, zamiaru stron i celu umowy oraz ograniczenia wykładni ...
Apelacyjny ustalonych zwyczajów (art. 56 i 65 § 1 k.c.) istniejących ...
związku z art. 391 § 1 i w związku z art. 382 ...
ustalenia faktów lub oceny dowodów i jako taki jest niedopuszczalny stosownie ...
skoro, z powodów wyżej wskazanych, i tak nie miałby wpływu na ...
ustalenia faktów lub oceny dowodów i z tego powodu jest niedopuszczalny ...