odpowiedzialnością w O. ( dalej: "E.") umowę o wykonanie robót budowlanych "Przebudowa z rozbudową ...
zlecenie E., udzieliła powodowi gwarancji należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i ...
że zleceniodawca nie usunął lub nienależycie usunął wady i usterki ujawnione ...
powód ostatecznie wezwał E. do wykonania prac związanych z wymianą podłogi ...
K. M., ostateczne wezwanie do wykonania prac i robót budowlanych z ...
i sporu między stronami tej umowy dotyczącego merytorycznej zasadności roszczeń powoda ...
powoda na tle łączącej ich umowy. Realizacja gwarancji rodzi zatem realną ...
czynności, które pełnomocnik ogólny może wykonać na rzecz mocodawcy ewentualnie w ...
i sprowadzało się do jej wykonania, co wiąże się z bieżącą ...
być rozpatrywana w oderwaniu od umowy z 9 września 2014 r ...
p.c.) wynika, że za wykonanie inwestycji finansowanej z budżetu powoda ...
01 zł), przy czym na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i ...
w robotach budowlanych objętych tą umową, których usunięcie dla zapewnienia prawidłowej ...
wykonawca, to wezwanie gwaranta do wykonania jego zobowiązania wiąże się z ...
gwarancji jest uzależniony od treści umowy gwarancji, którą strony mogą kształtować ...
podnosić wobec gwarantariusza zarzutów z umowy zlecenia gwarancji ubezpieczeniowej ani ze ...
29). Będąca przedmiotem sporu gwarancja należytego usunięcia wad i usterek w ...
ryzyko transakcji, które przy braku zabezpieczenia ponosiłby powód jako wierzyciel ze ...
1, poz. 16). Korzystanie z zabezpieczeń należytego wykonania inwestycji w tym z gwarancji ...
tym zwracania się zgodnie z umową do jej wykonawcy o usuwanie ...
tego stosunku. Świadczenie gwaranta z umowy gwarancyjnej, mimo że stanowi samodzielne ...
wątpliwości, że nie skorzystanie z zabezpieczenia umownego i nie usunięcie z ...
zawarły w trybie zamówienia publicznego umowę o roboty budowlane, której przedmiotem ...
czym aneks nr 1 do umowy przewidywał wynagrodzenie na kwotę 6 ...
0,2% wynagrodzenia umownego za wykonany przedmiot umowy, za każdy dzień zwłoki, liczonej ...
stanu zgodnego z technicznymi warunkami wykonania i odbioru robót w terminie ...
kwotę 83 379,23 zł. Umowa przewidywała rozliczenia między stronami na ...
podstawie faktur przejściowych za roboty wykonane w określonym miesiącu, wynagrodzenie wypłacone ...
umownej za zwłokę w realizacji umowy przez powódkę. Sąd Okręgowy w ...
za zwłokę wykonawcy w realizacji umowy nie została w zasadzie skonkretyzowana ...
pozwana potwierdziła natomiast, że roboty wykonane zostały przez powoda do 30 ...
c. poprzez uznanie, że powód należycie wykonał umowę o roboty budowlane, art. 471 ...
uznać odpowiedzialności strony powodowej za nienależyte wykonanie zobowiązania, w tym wypadku za ...
dotyczyło to wad istotnych przedmiotu umowy w zakresie dostawy sprzętu sportowego ...
na podstawie faktur przejściowych, zapisów umowy, sporządzonych przez powódkę faktur wraz ...
dowodów z dokumentów w postaci umowy, faktur przejściowych, oświadczenia powódki, 5 ...
projektowania. Materiał, z którego została wykonana boazeria, został wybrany przez inspektora ...
który wybrał ten rodzaj boazerii. Wykonanie prac zgodnie z dostarczonym projektem ...
wybór materiału, z którego została wykonana okładzina ścian nie pozwalał na ...
że dostarczony projekt nie spowoduje wykonania wadliwych ścian, zaś inspektor nadzoru ...
zwłokę wykonawcy w realizacji przedmiotowej umowy, Sąd Okręgowy zaznaczył, że wierzytelność ...
pozwana potwierdziła natomiast, że roboty wykonane zostały przez powódkę do 30 ...
doszło do zmiany umówionego sposobu zabezpieczenia jego roszczeń. Wyrokiem z 9 ...
U. z 2013, poz. 907), umowę o roboty budowlane, które miał wykonać do 15 marca 2016 r ...
Inwestor, z którym pozwany zawarł umowę wymagał, żeby umowy z podwykonawcami zostały zawarte według ...
do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Umowa łącząca strony została zawarta według ...
gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej. Zabezpieczenie w pieniądzu miało nastąpić przez ...
należne mu wynagrodzenie. Przed ustanowieniem zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ...
zaakceptowania jej treści i warunków. Umowa stanowiła, iż gwarancja bankowa lub ...
wszystkich robót, a pozostałą część zabezpieczenia, tj. 30 %, zwrócić lub zwolnić ...
powód udzielił gwarancji na przedmiot umowy na 72 miesiące licząc od ...
upływu okresu gwarancji. Wszelkie zmiany umowy wymagały formy pisemnej pod rygorem ...
koleżeńskie. Już w trakcie wykonywania umowy z 10 czerwca 2015 r ...
wspólnikami, że ich roszczenia będą zabezpieczone finansowo do momentu przedłożenia dokumentu ...
środki finansowe powoda zatrzymane tytułem zabezpieczenia. Powód usiłował pozyskać gwarancję U ...
S.A. w S., dotyczącej umowy o podwykonawstwo robót budowlanych z ...
powoda wobec beneficjenta z tytułu umowy o roboty budowlane. Powód telefonicznie ...
zwrot środków finansowych zatrzymanych na zabezpieczenie roszczeń. Pozwany zwlekał z decyzją ...
kwestionował, że doszło do zmiany zabezpieczenia. Nie zwrócił powodowi dokumentu gwarancji ...
000 zł jako części zatrzymanego zabezpieczenia w terminie 3 dni od ...
gospodarczą. Sąd Rejonowy uznał, że umowa łącząca strony nie określała, jak ...
może dojść do zmiany formy zabezpieczenia roszczeń pozwanego do podwykonawcy. Za ...
określonych w § 14 ust. 5 umowy nie miał w okolicznościach sprawy ...
5 jako jeden z wariantów zabezpieczenia także gwarancję ubezpieczeniową. Z odwołaniem ...
kwocie zatrzymanej przez pozwanego jako zabezpieczenie finansowe roszczeń, przyjąwszy, że pozwany ...
zważył, co następuje: Do zawarcia umowy dochodzi przez złożenie przez strony ...
nakaz kierowania się przy wykładni umowy jej celem; dotyczy to zresztą ...
w niniejszej sprawie wyłożyły postanowienia umowy z 10 czerwca 2015 r ...
tym w szczególności § 14 tej umowy, z zachowaniem określonych wyżej kryteriów ...
współpracowały już wcześniej, przed podpisaniem umowy z 10 czerwca 2015 r ...
jakością zrealizowanych przez niego robót. Zabezpieczenia te były refleksem tych, które ...
stron było w ogóle ustanowienie zabezpieczenia i zachowanie jego II CSKP ...
22 7 ciągłości. Sama forma zabezpieczenia miała mniejsze znaczenie. Z ustaleń ...
że strony zastępowały poszczególne formy zabezpieczenia innymi przewidzianymi jako dopuszczalne na ...
powinny być wykładane. Do wzoru umowy o podwykonawstwo, którym posłużyły się ...
przeniesione zostały dane o formach zabezpieczeń przewidzianych jako możliwe do zastosowania ...
jego zgody na tę formę zabezpieczenia oraz na podstawie zachowania stron ...
wynikającym z § 14 ust. 5 umowy, to - chociaż nie zostało to ...
odnotowane w dokumencie stwierdzającym treść umowy - dla stron było jasne, że ...
może zatrzymać kwotę odpowiadającą wysokości zabezpieczenia, gdy przyjdzie mu uregulować należność ...
fakturą powoda. O ostatecznej formie zabezpieczenia zastosowanej przez strony nie decydowała ...
zatem spisana przez nie treść umowy, lecz także ich działania podejmowane ...
publicznych - a za nim wzór umowy podwykonawczej przedstawiony przez pozwanego powodowi ...
zostały możliwe do zastosowania formy zabezpieczenia, jego granice, zarówno co do ...
przez strony już po podpisaniu umowy, to uzasadnione jest stanowisko Sądów ...
i zmianę przyjętej początkowo formy zabezpieczenia strony mogły uzgodnić ustnie, niezależnie ...
nie wiążą się ze zmianą umowy, lecz z uzgodnieniami stron co ...
uzgodnienia poczynione na etapie zawierania umowy i stwierdzone na piśmie były ...
miały spowodować zastosowanie innej formy zabezpieczenia niż wymieniona w umowie jako ...
za okres dziewięciu miesięcy obowiązywania umowy. Sąd Okręgowy we Wrocławiu wyrokiem ...
2014 r. powodowe spółki zawarły umowę powołującą konsorcjum, którego liderem została ...
o udzielenie zamówienia, (jako wykonawcami) umowę GDDKIA O/WR [...], której przedmiotem ...
ofercie wykonawcy. Uzgodniono, ze realizacja umowy w zakresie bieżącego utrzymania dróg ...
przez zamawiającego. Wartość prac objętych umową określono - zgodnie z ofertą wykonawcy ...
prac, jakie będą niezbędne dla wykonania przedmiotu umowy a wykonawca miał obowiązek zmniejszyć ...
niż do dnia podpisania kolejnej umowy z nowym wykonawcą wyłonionym po ...
pod nazwą B. w Z. umowę podwykonawczą, na podstawie której przejął ...
Zamawiający został zawiadomiony o zawarciu umowy podwykonawczej. Od 1 stycznia 2016 ...
wszystkich miesięcy w czasie obowiązywania umowy. Wstrzymanie usług patrolowych na okres ...
mogło być zatem poczytywane za nienależyte wykonanie umowy i musiało skutkować oddaleniem żądania ...
dniu 1 września 2014 r. umowa nr [...] przewidywała możliwość dokonywania przez ...
6 ust.1 i 3 umowy, uwzględniającej dyrektywy wynikające z art ...
zgodny zamiar stron i cel umowy, a nie kierować się jej ...
k.c.). Zawarta przez strony umowa miała na celu zapewnienie bieżącego ...
systematycznego patrolowania w okresie obowiązywania umowy. Na takim założeniu została oparta ...
dróg - w trzyletnim okresie obowiązywania umowy - w sposób niczym nie skrępowany ...
6 ust. 1 i 3 umowy oraz sposób określenia wynagrodzenia ryczałtowego ...
nie za cały okres obowiązywania umowy). Konstatacja ta nie uwzględnia jednak ...
Nie ulega jednak wątpliwości, że należyte wykonanie tej usługi wymagało utrzymania w ...
Przyjęta przez Sąd Apelacyjny wykładnia umowy abstrahuje od tej oczywistej zależności ...
jednak, według stanowiska Sądu Apelacyjnego, umowa zawarta przez strony określała jedynie ...
tym pytanie, czy takie ukształtowanie umowy nie wykracza poza zakres swobody ...
na tle interpretacji stosownych postanowień umowy należy dokonać ich wykładni contra ...
dnia zapłaty tytułem odszkodowania za nienależyte wykonanie - II CSKP 1454/22 2 ...
ilość wykwalifikowanych pracowników pozwalającą na wykonanie usług w zakresie wymaganym przez ...
zapraszając do składania ofert na "Wykonanie konserwacji bloków pontonowych i wyposażenia ...
169,80 zł; zobowiązanie do wykonania przedmiotu zamówienia za kwotę 703 ...
jakość oraz ze wskazaniem, że wykonano je należycie i nie zgłaszano zastrzeżeń co ...
kom. w G., która zaoferowała wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę 886 ...
prac wskazanych w celu wykazania należytego doświadczenia, była znacznie wyższa, niż ...
strona powodowa dwa lata wcześniej wykonała identyczne zlecenie dla Komendy Portu ...
Wskazał, że dopuszczenie się przy wykonaniu usługi pocztowej rażącego niedbalstwa skutkuje ...
iż pozwana systemowo zakłada możliwość niewykonania tego rodzaju usługi pocztowej w ...
powódki działając zapobiegliwie i z należytą dbałością o swoje interesy, powinien ...
przejawu działania zapobiegliwego i z należytą dbałością o swoje interesy, a ...
nie miało miejsce przekroczenie zasad należytej staranności odpowiedniej do prowadzonej działalności ...
5 godziny, z definicji zakładała niewykonanie zobowiązania; - art. 361 k.c ...
przesyłki nr [...] świadczy o niezachowaniu należytej staranności w stopniu rażącym, odbiegającym ...
z góry przesądziło o niemożności należytego wywiązania się z zaciągniętego przez ...
zarządu działając zapobiegliwie i z należytą dbałością o swoje interesy, powinien ...
była przewidywać, a wręcz zakładać niewykonanie przez publicznego operatora usługi z ...
a także rodzaj usługi, do wykonania której strona pozwana zobowiązała się ...
wersji obowiązującej w czasie wykonywania umowy) przesyłką kurierską była przesyłka listowa ...
świadczenia usług pocztowych lub w umowach o świadczenie usług pocztowych; 4 ...
pkt 1 pr. poczt.). Zawarcie umowy o świadczenie usługi pocztowej następuje ...
1 pr. poczt. zawarły skutecznie umowę o świadczenie usługi pocztowej, przewidzianej ...
została przyjęta przez pozwaną do wykonania w dniu 16 czerwca 2016 ...
faktycznej zawinienie strony pozwanej w nienależytym wykonaniu zobowiązania jawi się jako oczywiste ...
relacja do zachowania polegającego na wykonaniu zobowiązania osób uprawnionych do reprezentacji ...
wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza. Dlatego z uwagi ...
istota tkwi w zaniechaniu dołożenia należytej staranności, nie może być formułowana ...
z ustawy decyduje o mierniku należytej staranności, której nie można wymagać ...
usług. Przy ocenie właściwej miary należytej staranności nie można pomijać okoliczności ...
mógł zachować się w sposób należyty, uzasadnia postawienie mu zarzutu nagannej ...
i poważnie odbiega od modelu należytego zachowania się dłużnika, to trzeba ...
to nie tylko brak zachowania należytej staranności, ale kwalifikowana postać braku ...
strona pozwana powinna była dochować należytej staranności nie tylko przy uwzględnieniu ...
trzeba brać pod uwagę sposób wykonania usługi, począwszy od przyjęcia przesyłki ...
zrealizowanie usługi pocztowej zgodnie z umową. Nawet rozpoczęcie kursu II CSKP ...
w ramach których termin ich wykonania stanowi istotny element zobowiązania, a ...
W tym celu przed zawarciem umowy w przedmiocie takiej usługi powinna ...
nie czynili niczego, co by wykonanie zobowiązania komplikowało, hamowało lub udaremniało ...
to z właściwości świadczenia lub umowy. W związku z czym, Sąd ...
wypadek, gdyby strona pozwana nie wykonała swojego zobowiązania, zwłaszcza że doręczenie ...
przypisywać stronie powodowej braku dołożenia należytej staranności. Dlatego za zasadny należało ...
administracyjna miasta L.". Czas trwania umowy został dwukrotnie przedłużony w dniu ...
zdarzeń, które wpłynęły na terminowość wykonania robót. Ustalił między innymi, że ...
5, 6, 7. Zgodnie z umową powód obowiązany był wyłącznie do ...
zagęszczenia gruntów drogi ekspresowej [...] wykonawca wykonał dodatkowe roboty, które nie były ...
dla przepustu 12.3). Powód wykonał dwie nitki obiektu WS-13 ...
obiektu WS- 13 A polecając wykonanie tych robót. Zdarzenie to trwało ...
przez pozwanego w aneksach do umowy, w których doszło do przedłużenia ...
względu na niekorzystne warunki atmosferyczne. Wykonanie poszczególnych robót w ramach tego ...
okazało się, że konieczne jest wykonanie robót dodatkowych w zakresie oznakowania ...
Dla uzyskania świadectwa przejęcia dla umowy głównej nie było wymagane uzyskanie ...
realizacji robót, w tym potrzebę wykonania robót dodatkowych, w jakich datach ...
drzew nieujętych w planie, i wykonania robót dodatkowych związanych z fragmentem ...
projektowych dla obiektu WD - 08, wykonania dodatkowego ulepszenia podłoża w wykopie ...
w dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością wykonania reprofilacji płyty pomostu WS - 13 ...
wycinki drzew nieujętych w planie, wykonania robót dodatkowych związanych z fragmentem ...
14 grudnia 2012 r. powód wykonał roboty o wartości 14,8 ...
kwoty kontraktowej, wymaganą minimalną ilość wykonania osiągnął dopiero 30 kwietnia 2013 ...
Wszystkie roboty budowlane związane z umową zostały wykonane przez wykonawcę do 23 grudnia ...
WK wykonawca mógł przedstawić zamawiającemu zabezpieczenie zakończenia robót w czasie na ...
84 zł. Powód zgodnie z umową gwarancji zwrócił gwarantowi równowartość środków ...
do przedłużenia terminu zakończenia przedmiotu umowy do 23 grudnia 2014 r ...
zatem naprawić szkodę wynikłą z nienależytego wykonania kontraktu, które polegało na nieuzasadnionym ...
Okręgowy wskazał, że strony łączyła umowa o roboty budowlane. Obowiązkiem pozwanego ...
1 WK powód miał obowiązek wykonania robót budowlanych zgodnie z kontraktem ...
11 w punkcie 5 aktu umowy. Data rozpoczęcia w rozumieniu klauzuli ...
terenu budowy wpływające na prawidłowe wykonanie robót budowlanych (art. 651 k ...
do oferty wymaganej minimalnej ilości wykonania robót. Karę naliczył na podstawie ...
Uznał, że powód przekroczył termin wykonania umowy o 271 dni, ale co ...
23 13 wartości robót już wykonanych (47 480,16 zł x ...
813 719,53 (wartość robót niewykonanych - brakujących do wykonania całości kontraktu ) x 474, czyli ...
8.7 (c) WK są: niewykonanie wymagalnej minimalnej ilości wykonania robót w terminie określonym w ...
umownej w tej wysokości stanowiło nienależyte wykonanie kontraktu. W konsekwencji na podstawie ...
którą zwrócił gwarantowi zgodnie z umową gwarancji. Wyrokiem z 21 stycznia ...
przynajmniej w części opóźnienia w wykonaniu kontraktu wynikały z przyczyn leżących ...
od wykonawcy - wymagana Ilość minimalna wykonanych robót powinna zostać przez niego ...
zwracał uwagę na opóźnienia w wykonaniu poszczególnych prac przez wykonawcę i ...
wskazanych w kontrakcie terminów na wykonanie wyżej wskazanych dwóch etapów prac ...
wszystkim jednak, szczegółowa analiza terminów wykonania poszczególnych prac budowlanych w ramach ...
w realizacji wymagalnej minimalnej ilości wykonania oraz czasu na ukończenie. Dla ...
że poszczególne prace, które były wykonane z opóźnieniem z przyczyn leżących ...
powoda w pierwszym etapie trwania umowy. Stwierdził także, że twierdzenia pozwanego ...
materiale dowodowym. Jego zdaniem zawarcie umowy w wyniku zamówienia publicznego, stwarza ...
toku posiada potencjał pozwalający na wykonanie kontraktu, twierdzenie przeciwne powinno zatem ...
pozwalałyby przyjąć zwłokę powoda w wykonaniu kontraktu w zakresie większym, aniżeli ...
świadectwa płatności za poszczególne grupy wykonanych prac, przyznawał, że prace te ...
uwagi na słabe rozeznanie w wykonanych już pracach, problemy w terminowym ...
stosunku do wymaganej minimalnej ilości wykonania (Subklauzula 8.7 c), II ...
99 zł (pkt 4.1 umowy z 6 grudnia 2011 r ...
przekroczenia terminu wymaganej minimalnej ilości wykonania za okres od 6 kwietnia ...
niedotrzymanie terminu usunięcia wad oraz wykonania drobnych zaległych prac. Nie znajdując ...
c. i dokonanie błędnej wykładni umowy, co polegało na błędnym przyjęciu ...
WK, podczas gdy prawidłowa wykładnia umowy, uwzględniająca jej jednoznaczną treść, zgodny ...
stron, jak również zgodne rozumienie umowy w toku jej wykonywania oraz ...
przyjętej przez ten Sąd wykładni umowy, czy też stawki dziennej kary ...
drzew nieujętych w planie, konieczności wykonania robót dodatkowych związanych z fragmentem ...
dla obiektu WD - 08, konieczności wykonania dodatkowego ulepszenia podłoża w wykopie ...
w dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością wykonania reprofilacji płyty pomostu WS -13 ...
drzew nieujętych w planie, konieczności wykonania robót dodatkowych związanych z fragmentem ...
trakcie realizacji prac roboty wykonywał nienależycie, co skutkowało m.in. koniecznością ...
naprawczych, w tym rozebrania i wykonania ponownego, powód ze zwłoką zawiadomił ...
przez opinię wszystkich okoliczności realizacji umowy i dokumentów znajdujących się w ...
w terminie wymaganej minimalnej ilości wykonania oraz, że pozwany nie był ...
w wyżej wymienionej wysokości stanowiło nienależyte wykonanie przez pozwanego kontraktu i z ...
poniesionej przez powoda w wyniku nienależytego wykonania kontraktu przez pozwanego w kwocie ...
do oferty wymaganej minimalnej ilości wykonania robót. Karę naliczył na podstawie ...
Przyjął, że powód przekroczył termin wykonania umowy o 271 dni, ale co ...
proporcjonalnie do wartości robót już wykonanych (47 480,16 zł x ...
813 719,53 (wartość robót niewykonanych - brakujących do wykonania całości kontraktu ) x 474, czyli ...
przekroczenia terminu wymaganej minimalnej ilości wykonania za okres od 6 kwietnia ...
stosunku do wymaganej minimalnej ilości wykonania (Subklauzula 8.7 c), jak ...
99 zł (pkt 4.1 umowy z 6 grudnia 2011 r ...
Sąd Apelacyjny dokonał błędnej wykładni umowy łączącej strony oraz pisma pozwanego ...
kary umownej za zwłokę w wykonaniu robót w czasie na ukończenie ...
Apelacyjny pominął dokonując wybiórczej wykładni umowy. Uzgodniły, że za jakikolwiek okres ...
jakim nie zostały one po wykonaniu przez powoda przyjęte przez pozwanego ...
wynika jednoznacznie zarówno z treści umowy, jak również ze zgodnego jej ...
70/23 31 błędnej wykładni umowy łączącej strony nie świadczy ani ...
zobowiązany naprawić dostrzeżone wadliwości i należycie zastosować prawo materialne (zob. m ...
od wykonawcy - wymagana ilość minimalna wykonanych robót powinna zostać przez wykonawcę ...
zawinienie powoda w opóźnieniu w wykonaniu kontraktu w zakresie większym, aniżeli ...
w tym zakresie termin na wykonanie (k. 12 441- 12 442 ...
wykonawca pozostawał w opóźnieniu z wykonaniem zakontraktowanych prac na etapie, którego ...
na osiągnięcie wymaganej minimalnej ilości wykonania oraz czasu na ukończenie. Nie ...
i ich rozliczenia z ustanowionego zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej. Badanie ...
odsetkami tytułem części wynagrodzenia za wykonanie umowy z 28 czerwca 2006 r ...
trzech spółek, zawarła z pozwaną umowę, w ramach której wykonała zlecone prace i wystawiła fakturę ...
przyczynił się do opóźnienia w wykonaniu umowy przez spółkę, gdyż opóźniał się ...
materiałów niezbędnych do terminowej realizacji umowy, zaś przekazana dokumentacja zawierała braki ...
pozwana miał pozycję uprzywilejowaną, termin wykonania umowy był nierealny, zaś system naliczania ...
z o. o zawarta została umowa konsorcjum. Strony umowy konsorcjum udzieliły powódce pełnomocnictwa do ...
I. sp. z o.o., umowę, na podstawie której zamawiający powierzył ...
na zasadach określonych w umowie. Umowa została zawarta na podstawie postępowania ...
przetargu ograniczonego. W toku wykonywania umowy pozwana przekazała pierwszą część dokumentacji ...
przedłużenia terminu. Wskazała, że przepisy umowy nie precyzują terminu, do którego ...
strony podpisały protokół końcowy z wykonania umowy. W protokole zamawiający potwierdził, że ...
r. tytułem reszty wynagrodzenia za wykonanie umowy z dnia 28 czerwca 2006 ...
000 zł tytułem wynagrodzenia z umowy z dnia 28 czerwca 2006 ...
w sprawie w stosunku do umowy z dnia 28 czerwca 2006 ...
k.c. tzn. zamówienie zostało wykonane w całości (w zakresie, w ...
stanowiła 45,33%) wynagrodzenia za wykonaną umowę. Zdaniem Sądu pozwana nie doznała ...
że w związku z wykonywaniem umowy musiała ponieść dodatkowe i skonkretyzowane ...
ogóle należne, pomimo, że powódka wykonała w całości umowę w zakresie danego pakietu, który ...
umowną za opóźnienie w przypadku umowy z dnia 18 czerwca 2006 ...
że główną przyczyną opóźnienia w wykonaniu umowy były niekompletne dane przekazane powódce ...
Okręgowy, zobowiązanie powódki zostało ostatecznie wykonane, a brak jest podstaw do ...
w sytuacji, gdy w § 5 umowy termin wykonania umowy został określony na 31 sierpnia ...
2006 r. czyniło możliwość terminowego wykonania umowy przez powódkę w istocie iluzoryczną ...
tym mieć na uwadze, że umowa zawarta została w trybie zamówień ...
wpływ powódki na treść tej umowy był ograniczony. Sąd Apelacyjny uznał ...
przyczyny opóźnienia powódki w realizacji umowy, leżały po stronie pozwanej - były ...
zgodnie z którymi powodowa spółka wykonała sporną umowę gorzej niż prawie wszyscy inni ...
właśnie przy wykazywaniu, że powódka wykonała umowę gorzej niż inni wykonawcy, pomimo ...
bezpośrednio do dochodzenia, ustalenia bądź zabezpieczenia roszczenia, ani nie był wyrazem ...
lat, a także bardziej terminowego wykonania przez samą powódkę kilka lat ...
naukowego i zawodowego niezbędnego do wykonania opinii zgodnie z tezą dowodową ...
prawidłowość wykładni przez biegłego postanowień umowy oraz przepisów prawa - co doprowadziło ...
naukowego i zawodowego niezbędnego do wykonania opinii zgodnie z tezą dowodową ...
a także okoliczność bardziej terminowego wykonania przez samą powódkę kilka lat ...
kontraktów, które regulowane były innymi umowami oraz w innym czasie. Okoliczność ...
inne podmioty przebiegała odmiennie niż wykonanie kontraktu stanowiącego sedno sprawy jest ...
naukowego i zawodowego niezbędnego do wykonania opinii zgodnie z tezą dowodową ...
i zawodowego biegłego niezbędnego do wykonania opinii. O braku kwalifikacji biegłego ...
opinię, nie podjął się jej wykonania. Nie ma również racji skarżąca ...
należy, że finalnie wykładni postanowień umowy i subsumpcji pod odpowiednie normy ...
k.c. ustalonej przez strony umowy kary umownej stanowi element tzw ...
484 § 2 k.c. tj. wykonanie zobowiązania w znacznej części (w ...
artykule, jak fakt opóźnienia w wykonaniu umowy będący efektem działania pozwanego, a ...
okoliczności pozostające poza łączącą strony umową, mające miejsce wcześniej i przy ...
zgodnie z którymi powodowa spółka wykonała sporną umowę gorzej niż inni wykonawcy analogicznych ...
przy tym, że opóźnienie w wykonaniu zobowiązania, będące w niniejszej sprawie ...
przyczyny opóźnienia powoda w realizacji umowy, leżały po stronie pozwanej - były ...
tej kwocie pozwanej przysługiwała kara umowa. Tym samym uznać należy, że ...
domagała się zapłaty wynagrodzenia za wykonaną umowę, w której doszło do miarkowania ...
bezpośrednio do dochodzenia, ustalenia bądź zabezpieczenia roszczenia, ani nie był wyrazem ...
podwyższył należne powódkom na podstawie Umowy wynagrodzenie o kwotę 13.580 ...
r. M. i A. zawarły umowę konsorcjum ( dalej: "Konsorcjum") w celu ...
Konsorcjum zawarcia kontraktu z zamawiającym, wykonania zadania inwestycyjnego oraz wywiązania się ...
r. Konsorcjum złożyło ofertę na wykonanie przedmiotu Zamówienia za cenę 641 ...
zmienią się w okresie realizacji Umowy, zaś ceny asfaltu wzrosną w ...
i Konsorcjum, jako wykonawca, zawarli Umowę, na podstawie której pozwany powierzył ...
a powódki zobowiązały się do wykonania Zamówienia. Integralną jej część stanowiły ...
odniesienia, a mającej wpływ na wykonanie przez Wykonawcę jego zobowiązań według ...
14 dni, to czas na wykonanie nie będzie przedłużony, Wykonawca nie ...
i Wykonawca zawarli aneks (...) do Umowy, związku ze zmianą stawek podatku ...
zł brutto, w tym za wykonanie umowy do dnia (...) (...) zł netto plus ...
kwotę brutto (...) zł, oraz za wykonanie przedmiotu Umowy od (...) r. (...) zł netto plus ...
zmian wynikających z aneksów do Umowy. W czasie realizacji Kontraktu wykonawca ...
następowało na podstawie faktycznej ilości wykonanych robót i stawek jednostkowych wskazanych ...
w wysokości obliczonej za rzeczywiście wykonane ilości robót. Podane w ofercie ...
1 k.c., okoliczność, że Umowa została zawarta w trybie zamówienia ...
nie obejmują bowiem modyfikacji postanowień umowy dokonywanej przez Sąd w sytuacji ...
przyjąć, że strony mogą wyłączyć umową dokonanie waloryzacji na podstawie art ...
k.c. nie było też wykonanie umowy w dacie wniesienia pozwu. Stwierdził ...
wynagrodzenia w wysokości wynikającej z umowy, przy jednoznacznym stanowisku Wykonawcy, że ...
w kwocie nominalnej wynikającej z Umowy nie była uważana przez powódki ...
stosunku zobowiązaniowego między stronami jest umowa o roboty budowlane, nastąpiła zmiana ...
do przewidzenia na podstawie rzetelnie wykonanych prognoz. Sąd Okręgowy podkreślił, że ...
na fakt, że obie strony Umowy profesjonalnie zajmują się realizacją drogowych ...
nawet przy zachowaniu przez powódki należytej staranności. Miał na względzie, że ...
konstruowania oferty powódki, bez zachowania należytej staranności, zaoferowały cenę nieadekwatną do ...
rodzaj prac jakie mają być wykonane, określoną na rynku niepewność, powierzanie ...
charakter, a cena jednostkowa za wykonanie poszczególnych rodzajów prac została określona ...
przedsiębiorstwo ubiegające się o niewaloryzowaną umowę powinno zakładać wyższy poziom ryzyka ...
zasadami sztuki i z zachowaniem należytej staranności oraz czy założona cena ...
rozmiaru i charakteru robót objętych Umową, podczas gdy dokonanie tego rodzaju ...
i te dwie spółki zawarły Umowę, a nie tylko jedna spółka ...
podlega ustaleniu na podstawie faktycznie wykonanej ilości prac, ale (iii) nie ...
że w przypadku gdy stroną umowy o roboty budowlane (wykonawcą) jest ...
do wszystkich powodów dochodzących modyfikacji umowy, nawet w sytuacji w której ...
z nich zrealizuje roboty objęte umową, w rezultacie czego tylko jeden ...
została skonstruowana zgodnie z zasadami należytej staranności, a założona cena ofertowa ...
rozmiaru i charakteru robót objętych umową. Zdaniem tego Sądu przekonuje o ...
jaką kwotę jest w stanie wykonać zamówienie, z zapewnieniem godziwego zysku ...
bowiem, że gdyby powódki zachowały należytą staranność i rzetelnie oszacowały koszty ...
i ryzyka związane z zawarciem umowy, to mogły przewidzieć możliwość poniesienia ...
przy ocenie zachowania przez powódki należytej staranności przy konstrukcji oferty, nie ...
i marży z tytułu realizacji umowy, przygotowały spółki działające w ramach ...
i te dwie spółki zawarły Umowę. Sąd Apelacyjny podkreślił, że jest ...
Sąd Apelacyjny nadał faktowi, że umowa była realizowana przez Konsorcjum, uchyla ...
kwotę pieniężną jako ekwiwalent za wykonanie dzieła bez względu na rozmiar ...
na cenach jednostkowych oraz faktycznie wykonanych świadczeniach. Wykonawca nie może żądać ...
wynagrodzenia, chociażby w czasie zawierania umowy nie można było przewidzieć rozmiaru ...
a także zmiany kosztów realizacji umowy ponosi przyjmujący zamówienie. Ryzyko to ...
jego zmiana, jeżeli po zawarciu umowy doszło do zmian wysokości cen ...
w stosunku do ilości faktycznie wykonanych prac (zob. m.in. wyrok ...
ustalone w oparciu o obmiar wykonanych robót i rzeczywiste nakłady, według ...
w oparciu o obmiar faktycznie wykonanych robót, co oznacza, że każda ...
robót czy sposobu (technologii) ich wykonania, mogła wpłynąć na wynagrodzenie Wykonawcy ...
przewidział bowiem w przepisach dotyczących umowy o dzieło normę szczególną zapobiegania ...
35 mogą mieć zastosowanie do umowy o roboty budowlane (zob. m ...
w przepisach kodeksu cywilnego dotyczących umowy o dzieło (ryczałtowy, kosztorysowy), to ...
stosować właściwe przepisy dotyczące tej umowy (zob.m.in. wyrok Sądu ...
dacie przygotowania oferty i zawarcia Umowy wzrostu cen. Kwestia realizacji w ...
przewidywalne dla stron, przy dołożeniu należytej staranności, wykraczające poza typowe zmiany ...
mogły jej sformułować - z zachowaniem należytej staranności - w sposób zabezpieczający je ...
strony przyjmuje, że wykonawca mógł zabezpieczyć się przed tymi zmianami odpowiednio ...
że powódki mogły, z zachowaniem należytej staranności, przewidzieć wpływ nadzwyczajnej zmiany ...
w sobie implicite obowiązek zachowania należytej staranności wymaganej w stosunkach danego ...