jawną w T., jako wykonawcą, umowę nr [...] o wykonanie robót budowlanych określonych jako "Rozbudowa ...
tej wykonawca zobowiązał się do wykonania przedmiotu umowy w okresie od 11 grudnia ...
Zamawiający miał prawo odstąpić od umowy m.in. w przypadku opóźnienia ...
i sposobu ich usunięcia, nie wykonał tego zobowiązania. Realizacja zgłoszonych roszczeń ...
zapłaty. Tempo wykonywania prac objętych umową było na tyle wolne, że ...
prawdopodobne, iż nie zostaną one wykonane zgodnie z ustalonym harmonogramem. Mimo ...
pozostawiając obiekt bez nadzoru i zabezpieczenia. Strona powodowa pismem z 1 ...
2 października 2013 r. od umowy z 11 grudnia 2012 r ...
w stopniu uprawdopodobniającym niemożliwość ich wykonania do 15 listopada 2013 r ...
oraz że odstąpił od tej umowy z przyczyn leżących po stronie ...
je za bezzasadne. Wskazał, że umowa gwarancji będąca przedmiotem sporu miała ...
a nie gwaranta będącego stroną umowy gwarancji (nieakcesoryjnej wobec stosunku podstawowego ...
stanowisko skarżącego, należałoby uznać, że umowa gwarancji stanowiąca przedmiot sporu jest ...
odpowiedzialnością w O. ( dalej: "E.") umowę o wykonanie robót budowlanych "Przebudowa z rozbudową ...
zlecenie E., udzieliła powodowi gwarancji należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i ...
że zleceniodawca nie usunął lub nienależycie usunął wady i usterki ujawnione ...
powód ostatecznie wezwał E. do wykonania prac związanych z wymianą podłogi ...
K. M., ostateczne wezwanie do wykonania prac i robót budowlanych z ...
i sporu między stronami tej umowy dotyczącego merytorycznej zasadności roszczeń powoda ...
powoda na tle łączącej ich umowy. Realizacja gwarancji rodzi zatem realną ...
czynności, które pełnomocnik ogólny może wykonać na rzecz mocodawcy ewentualnie w ...
i sprowadzało się do jej wykonania, co wiąże się z bieżącą ...
być rozpatrywana w oderwaniu od umowy z 9 września 2014 r ...
p.c.) wynika, że za wykonanie inwestycji finansowanej z budżetu powoda ...
01 zł), przy czym na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i ...
w robotach budowlanych objętych tą umową, których usunięcie dla zapewnienia prawidłowej ...
wykonawca, to wezwanie gwaranta do wykonania jego zobowiązania wiąże się z ...
gwarancji jest uzależniony od treści umowy gwarancji, którą strony mogą kształtować ...
podnosić wobec gwarantariusza zarzutów z umowy zlecenia gwarancji ubezpieczeniowej ani ze ...
29). Będąca przedmiotem sporu gwarancja należytego usunięcia wad i usterek w ...
ryzyko transakcji, które przy braku zabezpieczenia ponosiłby powód jako wierzyciel ze ...
1, poz. 16). Korzystanie z zabezpieczeń należytego wykonania inwestycji w tym z gwarancji ...
tym zwracania się zgodnie z umową do jej wykonawcy o usuwanie ...
tego stosunku. Świadczenie gwaranta z umowy gwarancyjnej, mimo że stanowi samodzielne ...
wątpliwości, że nie skorzystanie z zabezpieczenia umownego i nie usunięcie z ...
w Pradze, jako generalnym wykonawcą, umowę numer (...) w sprawie udzielenia zamówienia ...
było opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w zadaniu inwestycyjnym ...
formule "zaprojektuj i wybuduj". Po wykonaniu umowy, zgodnie z protokołem nr (...), powodowie ...
inwestycji (zasadności wynagrodzenia za roboty wykonane we wrześniu 2015 r.). Na ...
na pomniejszenie wynagrodzenia za prace wykonane we wrześniu 2015 r. do ...
aktach sprawy wynikało, że przedmiot umowy został wykonany i odebrany przez pozwanego. Na ...
z rękojmi. Fakt, że oba zabezpieczenia pełnią taką samą funkcję, nie ...
depozytu nieprawidłowego. Na podstawie tej umowy następuje przeniesienie własności przedmiotu kaucji ...
wynagrodzenia należnego wykonawcy. Wówczas strony umowy nie ustanawiają obowiązku zapłacenia kaucji ...
na który udzielono gwarancji prawidłowego wykonania zobowiązania przez podwykonawcę. Świadczenie to ...
do utożsamiania kaucji gwarancyjnej z zabezpieczeniem w postaci zatrzymania wynagrodzenia wykonawcy ...
uznania, że wniesione przez powodów zabezpieczenie w kwocie 256 194,40 ...
strony w ten sposób zawarły umowę kaucji i dla jej rozliczenia ...
odpowiednie zasady (art. 19 § 2 umowy), inne niż odnośnie zapłaty wynagrodzenia ...
ocenie Sądu drugiej instancji § 19 umowy stron jest jasny i zrozumiały ...
wprost o zwróceniu lub zwolnieniu zabezpieczenia, a nie zapłacie reszty wynagrodzenia ...
odrębny reżim prawny wynikający z umowy kaucji". Sąd Apelacyjny podzielił to ...
stanowisko. Podkreślił także, że po wykonaniu umowy inwestor nie może być zaskakiwany ...
strony, które pomimo wyraźnego brzmienia umowy, traktują kaucje gwarancyjną jako odroczone ...
dotyczą w istocie wykładni postanowień umowy zawartej przez powodów z spółką ...
instancji, który uznał, że postanowienia umowy dotyczące zatrzymania przez generalnego wykonawcę ...
stanowiły ustanowienie przez strony tej umowy kaucji gwarancyjnej, a nie jak ...
w rzeczywistości ustalenie przez strony umowy nr (...), że generalny wykonawca jest ...
umowne są powszechnie stosowane w umowach zawieranych miedzy generalnymi wykonawcami umów ...
analizy okoliczności dotyczących zawarcia konkretnej umowy i jej treści z uwzględnieniem ...
Apelacyjny dokonując wykładni tego postanowienia umowy nie ograniczył się do stwierdzenia ...
do stwierdzenia, że strony zawarły umowę kaucji gwarancyjnej. W rzeczywistości Sąd ...
strony w ten sposób zawarły umowę kaucji. Wskazał, że na taki ...
mowa o zwróceniu lub zwolnieniu zabezpieczenia przez generalnego wykonawcę, a nie ...
czasie, do momentu zgromadzenia sumy zabezpieczenia. Sąd Apelacyjny trafnie zwrócił również ...
że w § 19 ust. 2 umowy zabezpieczeniu w "formie potrąceń z faktury ...
VAT" nadano znaczenie równorzędne "formie zabezpieczenia dopuszczonej przepisem art. 148a ...
ust. 1 PZP", a zatem zabezpieczeniu np. w formie gwarancji bankowej ...
samo, z punktu widzenia sposobu zabezpieczenia, jak ustanowienie gwarancji bankowej, to ...
Sąd drugiej instancji nie rozważył należycie zarzutów apelacji pozwanego w tym ...
do domagania się zapłaty za wykonane prace". Nakazuje to przyjąć, że ...
do domagania się zapłaty za wykonane prace" i nie ulega wątpliwości ...
z o.o. w K. umowę nr (...) o roboty budowlane, obejmujące ...
na 15 lipca 2012 r. Umowa z 15 lipca 2011 r ...
podstawie nakazu zapłaty jako tytułu zabezpieczenia. W ramach tego postępowania Komornik ...
Protokół końcowego odbioru robót objętych umową z 15 lipca 2011 r ...
Z. oraz T. S.A. wykonali wszystkie umówione prace, wnosząc jednocześnie ...
250,25 zł na potrzebę zabezpieczenia rękojmi za wykonane roboty, 2) złożył do depozytu ...
wszelkie jego roszczenia z tytułu wykonania robót budowlanych. Powód 27 listopada ...
71 zł i jest to zabezpieczenie należytego wykonania umowy, które będzie wymagalne po 36 ...
G. dokonanych w postępowaniu o wykonanie zabezpieczenia, w tym czynności zajęcia spornej ...
pozwanego o zapłatę wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane. Zdaniem Sądu Apelacyjnego ...
kodeksu cywilnego, ale i postanowień umowy łączącej tę spółkę z pozwanym ...
wykonawcy wobec pozwanego. Strony tej umowy zastrzegły, że podstawą płatności mogą ...
zapłaty ze strony inwestora za wykonanie tych samych robót. Klauzula taka ...
podwójnej zapłaty przez inwestora za wykonanie tych samych robót, podczas gdy ...
wykonawcy (wierzyciela zajętej wierzytelności) za wykonane roboty budowlane konieczne jest dokonanie ...
kolejności skarżący zarzuca, że strony umowy o roboty budowlane nie mogą ...
wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia za wykonane roboty od "dodatkowych wymogów określonych ...
9 ust. 3 lit. b) umowy z 15 lipca 2011 r ...
robót wykonywanych w ramach niniejszej umowy powstanie pod warunkiem, że wraz ...
określającej nr zadania i przedmiotu umowy, 2) protokół odbioru robót, podpisany ...
inspektora nadzoru (§ 12 ust. 2 umowy). Natomiast zamawiający zobowiązał się do ...
9 ust. 3 lit. b) umowy, tj. otrzymanymi od podwykonawców fakturami ...
ich zapłaty (§ 12 ust. 3 umowy). Zapłata wynagrodzenia została zatem w ...
Apelacyjny dokonując interpretacji tych postanowień umowy (art. 65 § 2 k.c ...
wynagrodzenia należnego generalnemu wykonawcy za wykonane roboty budowlane od tego rodzaju ...
do elementów przedmiotowo istotnych tej umowy (art. 647 k.c.). Zgodnie ...
nie stoi na przeszkodzie zawarciu umowy o roboty budowlane pod warunkiem ...
bowiem w naturę stosunku prawnego umowy o roboty budowlane (art. 3531 ...
647 k.c.), skoro zawarta umowa byłaby tylko warunkowo wzajemna i ...
warunku nie może powodować pozbawienia umowy nazwanej jej istotnych cech. Odrębną ...
tym kontekście należy postrzegać postanowienie umowy wymagające od wykonawcy przedstawienia faktur ...
więc zdarzenia - z perspektywy stron umowy o roboty budowlane - przyszłego i ...
z naturą stosunku prawnego wykreowanego umową o roboty budowlane (art. 3531 ...
np. złożenia rozliczenia co do wykonanych robót, kosztorysu, czy też faktury ...
k.c. (nawet jeżeli treść umowy mogłaby skłaniać do takiej interpretacji ...
roszczenia o zapłatę wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane od przedstawienia przez ...
dłuższy niż 12 miesięcy, jeżeli umowa przewiduje zapłatę wynagrodzenia należnego wykonawcy ...
generalny wykonawca dotrzymał tego warunku umowy z 15 lipca 2011 r ...
wymagalność roszczenia o wynagrodzenie za wykonane roboty uzależniona jest od protokolarnego ...
jest wymagalne, zgodnie z postanowieniami umowy o roboty budowlane z 15 ...
9 ust. 3 lit. b) umowy z 15 lipca 2011 r ...
roszczenie o zapłatę wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane nie stało się ...
9 ust. 3 lit. b) umowy z 15 lipca 2011 r ...
Nadto część faktury obejmująca przedmiot umowy została zakreślona. Sąd Najwyższy zwraca ...
9 ust. 3 lit. b) umowy z 15 lipca 2011 r ...
13 października 2014 r. potwierdził wykonanie robót przez podwykonawców i zwrócił ...
pozwanego roboty budowlane na podstawie umowy z dnia 3 marca 2016 ...
3 648 860,50 zł. Umowa została wykonana przy pomocy zaakceptowanych przez pozwanego ...
r. z powołaniem się na umowę wskazał, że wykonawca nie przedłożył ...
W. - M. - B. - N.". Za wykonanie umowy pozwany zobowiązał się do zapłaty ...
tym podatek VAT, a termin wykonania umowy na okres od przekazania wykonawcy ...
Zgodnie z pkt 6.16 umowy, wykonawca zobowiązał się do przedłożenia ...
w danym okresie rozliczeniowym. Oświadczenia należycie podpisane przez osoby upoważnione do ...
okres rozliczeniowy, określającymi zakres rzeczowy wykonanych robót wynikający z umów o ...
nich faktur. W punkcie 16 umowy strony przewidziały kary umowne, ustalając ...
dokonano częściowego odbioru robót budowalnych wykonanych przez powoda, określając ich wartość ...
mowa w punkcie 6.16 umowy. Z uwagi na niewypełnienie przez ...
1 lit. e) łączącej strony umowy obciążył powódkę karą umowną w ...
punkcie 16.1 lit. e) umowy łączącej strony. Wyrokiem z dnia ...
zgodnie z punktem 16.3 umowy z dnia 3 marca 2016 ...
dnia 20 lipca 2016 r. wykonali podwykonawcy, którym przysługiwało wynagrodzenie na ...
865,03 zł z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania umowy z terminem płatności do dnia ...
5 i 8.4.6 umowy. Powód udzielił zgody na zwolnienie ...
ocenie Sądu Apelacyjnego, pozwany w wykonaniu dyspozycji powoda z dnia 2 ...
zamawiającemu w przypadku, gdy nie wykonanie umownego obowiązku zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom ...
na rzecz podwykonawców zgodnie z umową. Oznacza to, że zostały spełnione ...
w punkcie 16.1 e) umowy uprawniające do naliczenia przez pozwanego ...
naliczenia kary umownej związanej z niewykonaniem zobowiązania dłużnik powinien był dowodzić ...
W związku z tym do umowy łączącej strony zawartej w dniu ...
pkt 7 p.z.p. umowa o roboty budowlane zawiera w ...
także kar umownych przewidzianych w umowach unormowanych w prawie zamówień publicznych ...
który to przepis obliguje strony umowy w sprawie zamówienia publicznego do ...
postanowieniu pkt 16.1.e umowy łączącej strony, której podstawę prawną ...
względu na wolę stron, zawiesza wykonanie zobowiązań do czasu ich restrukturyzacji ...
kary umownej na rzecz strony umowy, na rzecz której karę tę ...
poprzez przeprowadzenie działań sanacyjnych, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli (art. 3 ...
źródłem korzyści majątkowej dla strony umowy, na rzecz której karę tę ...
której strona powodowa wykazała, że niewykonanie jej zobowiązań wobec jej podwykonawców ...
zawarły w trybie zamówienia publicznego umowę o roboty budowlane, której przedmiotem ...
czym aneks nr 1 do umowy przewidywał wynagrodzenie na kwotę 6 ...
0,2% wynagrodzenia umownego za wykonany przedmiot umowy, za każdy dzień zwłoki, liczonej ...
stanu zgodnego z technicznymi warunkami wykonania i odbioru robót w terminie ...
kwotę 83 379,23 zł. Umowa przewidywała rozliczenia między stronami na ...
podstawie faktur przejściowych za roboty wykonane w określonym miesiącu, wynagrodzenie wypłacone ...
umownej za zwłokę w realizacji umowy przez powódkę. Sąd Okręgowy w ...
za zwłokę wykonawcy w realizacji umowy nie została w zasadzie skonkretyzowana ...
pozwana potwierdziła natomiast, że roboty wykonane zostały przez powoda do 30 ...
c. poprzez uznanie, że powód należycie wykonał umowę o roboty budowlane, art. 471 ...
uznać odpowiedzialności strony powodowej za nienależyte wykonanie zobowiązania, w tym wypadku za ...
dotyczyło to wad istotnych przedmiotu umowy w zakresie dostawy sprzętu sportowego ...
na podstawie faktur przejściowych, zapisów umowy, sporządzonych przez powódkę faktur wraz ...
dowodów z dokumentów w postaci umowy, faktur przejściowych, oświadczenia powódki, 5 ...
projektowania. Materiał, z którego została wykonana boazeria, został wybrany przez inspektora ...
który wybrał ten rodzaj boazerii. Wykonanie prac zgodnie z dostarczonym projektem ...
wybór materiału, z którego została wykonana okładzina ścian nie pozwalał na ...
że dostarczony projekt nie spowoduje wykonania wadliwych ścian, zaś inspektor nadzoru ...
zwłokę wykonawcy w realizacji przedmiotowej umowy, Sąd Okręgowy zaznaczył, że wierzytelność ...
pozwana potwierdziła natomiast, że roboty wykonane zostały przez powódkę do 30 ...
zawarły 10 października 2009 r. umowę, na mocy której utworzyły konsorcjum ...
celu zawarcia i wspólnej realizacji umowy na wykonanie tego zamówienia. Strony ustanowiły liderem ...
w trybie zamówienia publicznego zawarto umowę, na mocy której zamawiający powierzył ...
a wykonawca zobowiązał się do wykonania robót budowlanych polegających na "Budowie ...
r. Konsorcjum zawarło z powodem umowę podwykonawczą, na mocy której wykonawca ...
zlecił, a powód zobowiązał się wykonać roboty i usługi z zakresu ...
wartość wynikać miała z ilości wykonanych robót i usług, odebranych przez ...
w załączniku nr 2 do umowy i pozostawały niezmienne przez cały ...
i zamawiającego (§ 2 ust. 1 umowy). W dniu 20 stycznia 2011 ...
jednak żadnego z aneksów do umowy podwykonawczej zawartej z powodem. Rozliczenia ...
robót odbywały się cyklicznie po wykonaniu przez powoda określonego ich rodzaju ...
dzienne, w których wskazywał miejsce wykonanych robot (kilometraż) oraz ich rodzaj ...
usług geodezyjnych, stosownie do postanowień umowy podwykonawczej. W oparciu o te ...
powód w całym okresie realizacji umowy: nie zrealizował żadnych prac z ...
0,00 zł, w zakresie wykonania trawników metodą hydrosiewu na terenie ...
114,60 zł, w zakresie wykonania trawników metodą hydrosiewu na terenie ...
protokole określono łączną wartość robót wykonanych przez powoda na 3 957 ...
wykonywał już żadnych prac objętych umową podwykonawczą. W dniu 10 kwietnia ...
podpisali aneks nr 7 do umowy podwykonawczej. Doszło to tego z ...
netto stanowi ostateczną wartość robót wykonanych w ramach umowy, natomiast kwota 3 904 453 ...
stanowi w całości ostateczne rozliczenie umowy podwykonawczej. Powód potwierdził jednocześnie, że ...
faktury wystawione w związku z umową podwykonawczą zostały zapłacone przez wykonawcę ...
kwot zatrzymanych zostaje zachowana na zabezpieczenie z tytułu gwarancji jakości i ...
lub w związku z zawartą umową podwykonawczą, lecz nie zwalniają go ...
nadal istnieje zgodnie z ustaleniami umowy. W związku z wystąpieniem wykonawcy ...
z roszczeniami z tytułu wad wykonanych robót i nieprecyzyjnym opisem ich ...
udostępnienie w ramach informacji publicznej umowy generalnego wykonawstwa zawartej na budowę ...
została wystawiona z naruszeniem postanowień umowy podwykonawczej i nie ma uzasadnienia ...
czynności prawnej. Wszelkie płatności za wykonane roboty odbywały się na podstawie ...
robót ujętych w obmiarze jako wykonane - w nierzetelnym pomiarze zaniżającym ich ...
robót wskazanych jako w ogóle niewykonane - w niezgodnym z rzeczywistością twierdzeniu ...
To zaś, w świetle ustaleń umowy podwykonawczej co do warunków ostatecznego ...
może się zmienić oraz, że wykonał prace, które w zaakceptowanym przez ...
bez dalszego oczekiwania na rozliczenie umowy zgodnie z jej ustaleniami, uznał ...
obmiar może nie odpowiadać rozmiarowi wykonanych prac, a jednak obie strony ...
podpisując aneks nr 7 strony umowy podwykonawczej dokonały wzajemnego rozliczenia zobowiązań ...
się do zmiany dotychczas obowiązującej umowy w zakresie zasad jej ostatecznego ...
uznaniu, że zmiana dotychczas obowiązującej umowy wzajemnej w zakresie zasad rozliczenia ...
kiedy świadczenie niepieniężne zostało już wykonane w całości, leży w granicach ...
zakwalifikowanie aneksu nr 7 do umowy podwykonawczej jako czynności cywilnoprawnej dopuszczalnej ...
sprawę, iż obmiar jego prac wykonany przez służby geodezyjne generalnego wykonawcy ...
sprawę, iż obmiar jego prac wykonany przez służby geodezyjne generalnego wykonawcy ...
obniża wynagrodzenie powoda z powodu wykonania mniejszej ilości robót, jest zgodny ...
3531 k.c. strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według ...
tylko w swobodzie kształtowania treści umowy, ale także stanowi kompetencję do ...
Mogą także wzorować się na umowach nazwanych, ale określając łączący je ...
raporty, w których wskazywał miejsce wykonanych robót (kilometraż) oraz rodzaj i ...
pomimo, że została przez niego wykonana. Nie może również ujść uwadze ...
w błąd w zakresie ilości wykonanej pracy. Jedynie, miało się to ...
na to, że niektóre z wykonanych przez niego prac, nie zostały ...
tym także ryzyko związane z wykonaniem ostatecznych obmiarów. Natomiast, gdy chodzi ...
zatrzymanych kwot zostaje zachowana na zabezpieczenie z tytułu gwarancji jakości i ...
2. W ramach robót należało wykonać roboty budowlane dotyczące izolacji przeciwwilgociowej ...
wentylatorami. Wszystkie roboty miały być wykonane zgodnie z instrukcjami i zaleceniami ...
zawartymi w projektach budowlanej specyfikacji wykonania i odbioru robót, w zgodzie ...
1 943 089,43 zł. Umowa przewidywała odpowiedzialność pozwanego za działania ...
się okazało, że pozwany nie wykonał prac polegających na wewnętrznej instalacji ...
łącznika nr 2. Pozwany zlecił wykonanie prac hydraulicznych swemu podwykonawcy oraz ...
wręczył pismo kierownikowi budowy, którego umowa łącząca go z pozwanym wygasła ...
budowy. Podczas przeglądu ujawniono brak wykonania prac dotyczących wymiany wewnętrznej instalacji ...
grudnia 2013 r. powierzy ich wykonanie osobie trzeciej. Pozwany odebrał to ...
Wobec nieprzystąpienia przez pozwanego do wykonania prac powódka pismem z dnia ...
uszkodzenie mechaniczne. Jednocześnie oświadczył, że wykona niektóre prace z uwagi na ...
2015 r., powód zgłosił, że wykonana przez pozwanego izolacja nie spełnia ...
71 700 zł tytułem zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, powód oświadczył, że nie uznaje ...
o niespornym zakresie prac objętych umową oraz o zakresie prac poprawkowych ...
procesu zakwestionował zakres prac objętych umową, to powinien te okoliczności wykazać ...
9 oraz § 12 ust. 5 umowy. Wywód pozwanego kwestionujący te zapisy ...
usterek, w świetle literalnego brzmienia umowy, mógłby upłynąć zanim wykonawca miałby ...
podzielony zarzut pozwanego, że zawarcie umowy w trybie art. 139 prawa ...
pozbawiło go wpływu na kształt umowy, bo wprawdzie umowa w sprawie zamówienia publicznego może ...
być uznana za sui generis umowę adhezyjną, jeżeli jednak wykonawca uzna ...
że istotne dla stron postanowienia umowy naruszają jego interesy, może się ...
nie ubiegać o udzielenie zamówienia. Wykonanie zasady swobody umów nie zawsze ...
się równać z równością stron umowy i ma ona aspekt podmiotowy ...
wyboru kontrahenta. Umieszczone we wzorze umowy postanowienia o karach umownych obciążających ...
przyjęciu, że § 12 ust. 5 umowy jest zgodny z art. 483 ...
przyjęciu, że § 12 ust. 5 umowy daje podstawy do określenia kary ...
uznanie, że § 12 ust. 5 umowy jest zgodny z art. 483 ...
względu na to czy nie wykonał bądź nienależycie wykonał zobowiązanie, art. 65 § 1 i ...
pozwany miał wpływ na treść umowy, art. 6 w zw. z ...
podstawowej dokumentacji związanej z zawarciem umowy, to na pozwanym ciążył obowiązek ...
ważności postanowienia § 12 ust. 5 umowy i przyjęcia przez Sąd drugiej ...
wysokości kary umownej w przypadku niewykonania zobowiązania. Art. 353 k.c ...
zapewnienie wierzycielowi określonej korzyści z wykonania zobowiązania, a podstawę ustalenia o ...
jej usunięcia (§ 9 ust. 4 umowy). Natomiast w § 12 ust. 5 ...
zostały stwierdzone już po jego wykonaniu. Ponadto umowa stwierdza, że zamawiający naliczy wykonawcy ...
przymusowej i zobowiązywało go do wykonania prac w terminie, który nie ...
bo strony są związane postanowieniami umowy. Nie można również pominąć sprzeczności ...
a drugim § 12 ust. 5 umowy. W zdaniu pierwszym stwierdzono, że ...
niezależnie od tego czy wykonawca wykonał swoje zobowiązanie, niezależnie od opóźnienia ...
którym wykonawca nie miał możliwości wykonania zobowiązania. Kara umowna nie może ...
toku tego procesu kwestionował zapisy umowy w zakresie kar umownych lub ...
się to z oceną postanowień umowy w świetle art. 483 § 1 ...
Sąd Apelacyjny w przedmiocie ustanowionej umową stron kary umownej i konieczność ...
zawarła w trybie przetargu publicznego umowę o roboty budowlane z K ...
S., zwane dalej "K.". Przedmiot umowy miał być wykonywany etapami. Strony ...
ustaliły też termin realizacji jego wykonania po jego kilku modyfikacjach na ...
r. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy miało być ryczałtowe i wynosić ...
ostatecznie po uwzględnieniu wszystkich zmian umowy, 14.969.764,33 zł ...
35 zł brutto). Poza główną Umową nr [...] Z. i K. zawarli ...
ważności i skutków prawnych zawartej umowy i gwarantując zapłatę każdej żądanej ...
jej ważności . W trakcie realizacji Umowy nr [...] z 5 sierpnia 2010 ...
umówionej dacie zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, tj. 30 czerwca 2013 r ...
robót i poszczególnych obiektów objętych umową. Problemy z realizacją prac, dotyczyły ...
w celu realizacji gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania umowy domagając się zapłaty 2.357 ...
spółce kary umowne z tytułu niewykonania w terminie do 30 czerwca ...
2013 r. robót budowlanych z Umowy nr z 5 sierpnia 2010 ...
w celu realizacji gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania umowy żądając zapłaty 2.357.481 ...
przysługującego S. wynagrodzenia na podstawie Umowy z 5 sierpnia 2010 r ...
uprawniony będzie do odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego. Pismem z ...
c. uprawnienie do odstąpienia od Umowy. Uznano, że udzielona gwarancja nie ...
r.) oświadczenie o odstąpieniu od Umowy nr [...] ze względu na niedotrzymanie ...
przyczyny co przy odstąpieniu od umowy głównej. Pismem z 25 września ...
tytułu zwłoki za niedotrzymanie terminu wykonania robót w kwocie 1.936 ...
wartość robót według harmonogramu i Umowy z 5 sierpnia 2010 r ...
34 zł, a wartość robót wykonanych według protokołu nr [...] z 23 ...
skutek w postaci odstąpienia od umowy. Uznał, że skuteczne jest oświadczenie ...
c. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zostało złożone już po upływie ...
doprowadziły ostatecznie do odstąpienia od umowy nie pozwoliła, w ocenie Sądu ...
kary umownej za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po jego ...
stronie. Stwierdzenie skuteczności odstąpienia od umowy dokonanego przez Z. czyniło, jak ...
to stanowiło konsekwencję odstąpienia od umowy głównej; nastąpiło już po złożeniu ...
tytułu pozostałej części wynagrodzenia za wykonane na rzecz Z. roboty, z ...
kary umownej za odstąpienie od umowy z winy Z., z tytułu ...
żądania pozostałej części należności za wykonane przez spółkę S. prace stanowił ...
się odstąpienie przez S. od umowy z powodu braku żądanej gwarancji ...
skutecznym odstąpieniem przez Z. od umowy, umowę tę traktować należało za niezawartą ...
jeszcze wierzytelności, które były przedmiotem zabezpieczenia w postaci gwarancji. Ostatecznie Z ...
naliczył kary za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie ...
47 zł za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie ...
Z. jako pierwszy odstąpił od umowy i odstąpienie to było skuteczne ...
także żądanie zapłaty należności za wykonane roboty w części ponad przyznaną ...
kar umownych za odstąpienie od umowy głównej i umów o roboty ...
zł, w tym z tytułu umowy głównej 1.321.049,25 ...
kar umownych za zwłokę w wykonaniu umów o roboty dodatkowe z ...
doprowadziły ostatecznie do odstąpienia od umowy nie pozwoliła uznać, że do ...
kary umownej za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po jego ...
w jej realizacji, będącej przejawem nienależytego wykonania umowy. Sąd Okręgowy podkreślił, iż nawet ...
przesłanek do odstąpienia od tej umowy, druga strona również złożyła oświadczenie ...
było zniweczenie skutków zawartej uprzednio umowy. W konsekwencji żądanie to, w ...
przez każdą ze stron od Umowy nr [...] z dnia 5 sierpnia ...
o odstąpieniu od łączącej strony umowy głównej złożył pozwany - powód wzajemny ...
sytuacji, kiedy przyjmujący zamówienie nie wykonał go w przewidzianym terminie. W ...
uznania, że przyczyny opóźnienia w wykonaniu prac leżały jednak po stronie ...
nie ukończył wszystkich prac objętych Umową z 5 sierpnia 2010 roku ...
co do przyczyn opóźnienia w wykonaniu prac konstruowali w oparciu o ...
o pozwoleniu na budowę zostały wykonane przed 30 czerwca 2013 r ...
do tego, że odstąpienie od umowy przez pozwanego - powoda wzajemnego podyktowane ...
co do skuteczności odstąpienia od umowy przez pozwanego - powoda wzajemnego z ...
z odstąpieniem przez niego od Umowy z 5 sierpnia 2010 roku ...
konsekwencji ustalenie, że odstąpienie od umowy przez zamawiającego wywołało skutki ex ...
odstąpienia przez tego ostatniego od umowy. Jak stwierdził Sąd II instancji ...
był uprawniony do odstąpienia od Umowy z 5 sierpnia 2010 roku ...
nieskuteczne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy z 5 sierpnia 2010 roku ...
k.c. do odstąpienia od umowy z winy inwestora z uwagi ...
kar umownych za opóźnienia w wykonaniu prac objętych umowami o roboty dodatkowe. Mając na ...
powoda (pozwanego wzajemnego) wynikające z umowy o roboty budowalne jest świadczeniem ...
przyczynił się do opóźnienia w wykonaniu robót budowalnych; tj. przepisu art ...
nie ciążył obowiązek udowodnienia zakresu umowy łączącej powódkę z podwykonawcami; art ...
pominięcie wniosków dowodowych w postaci umowy sprzedaży z dnia 24 kwietnia ...
zł tytułem niewypłaconego wynagrodzenia z umowy głównej wraz z odsetkami, 2 ...
wnioski dowodowe dotyczyły następujących dokumentów: umowy sprzedaży z 24 kwietnia 2012 ...
podczas gdy dotyczyło ono całości umowy (ze skutkiem ex tunc). W ...
odnosiło się nie do całości umowy, lecz do jej niezrealizowanej części ...
O tym, czy odstąpienie od umowy o roboty budowlane wywołuje skutek ...
rozliczeń na wypadek odstąpienia od umowy. Strony miały określone obowiązki: opuszczenie ...
uprawniony jest do odstąpienia od umowy z winy inwestora ze skutkiem ...
jej formą i językiem udzielonego zabezpieczenia. Należy zwrócić uwagę, że udzielenie ...
na ważność i skuteczność udzielonego zabezpieczenia. Zawarta, natomiast, w art. 85 ...
gwarancji zapłaty za roboty z umową o roboty budowlane. Treść gwarancji ...
szczególności, jeżeli wynika to z umowy pomiędzy stronami, jak miało to ...
kształtowania i wymagalności wynagrodzenia z umowy o roboty budowlane. Brak uzyskania ...
3.4 oraz § 7.5 Umowy. W kontekście charakteru abstrakcyjnego zobowiązania ...
takiej sytuacji odstąpienie inwestora od umowy spowodowane żądaniem wykonawcy (generalnego wykonawcy ...
udzielona. Inwestor nie odstąpił od umowy w związku z żądaniem udzielenia ...
pozostawanie w opóźnieniu, co do wykonania umowy przez wykonawcę. Z ustaleń faktycznych ...
zatem podstawy do odstąpienia od umowy w świetle art. 635 k ...
nastąpiło skuteczne odstąpienie powoda od umowy. Sąd Odwoławczy ustalił, że zamawiający ...
z decyzją o odstąpieniu od umowy przez prawie trzy miesiące od ...
na żądanie wykonawcy ustanowił też zabezpieczenie w postaci akredytywy dokumentowej, którego ...
podstawę do uznania odstąpienia od umowy za bezskuteczne (art. 6492 § 2 ...
się przesłanki do odstąpienia od umowy z innymi okolicznościami, w tym ...
bezskuteczności oświadczenia o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 635 k ...
przyczynił się do opóźnienia w wykonaniu robót budowalnych. W istocie zarzut ...
przyczynienie się pozwanego powodujące nie wykonanie robót w terminie, traktował jego ...
prace objęte zmianą pozwolenia zostały wykonane w terminie umownym (przed 30 ...
Z ustaleń faktycznych wynika, że niewykonane w terminie roboty budowlane nie ...
pomiędzy tą okolicznością, a nieterminowym wykonaniem prac. Dokonując ustaleń faktycznych Sąd ...
uznał, że przyczyny w opóźnieniu wykonania robót budowlanych leżały po stronie ...
zaspakajał inwestor, czy też niedostatkiem należytej koordynacji robót przez podwykonawców. Nie ...
nie ciążył obowiązek udowodnienia zakresu umowy łączącej powódkę z podwykonawcami oraz ...
doszło do zmiany umówionego sposobu zabezpieczenia jego roszczeń. Wyrokiem z 9 ...
U. z 2013, poz. 907), umowę o roboty budowlane, które miał wykonać do 15 marca 2016 r ...
Inwestor, z którym pozwany zawarł umowę wymagał, żeby umowy z podwykonawcami zostały zawarte według ...
do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Umowa łącząca strony została zawarta według ...
gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej. Zabezpieczenie w pieniądzu miało nastąpić przez ...
należne mu wynagrodzenie. Przed ustanowieniem zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ...
zaakceptowania jej treści i warunków. Umowa stanowiła, iż gwarancja bankowa lub ...
wszystkich robót, a pozostałą część zabezpieczenia, tj. 30 %, zwrócić lub zwolnić ...
powód udzielił gwarancji na przedmiot umowy na 72 miesiące licząc od ...
upływu okresu gwarancji. Wszelkie zmiany umowy wymagały formy pisemnej pod rygorem ...
koleżeńskie. Już w trakcie wykonywania umowy z 10 czerwca 2015 r ...
wspólnikami, że ich roszczenia będą zabezpieczone finansowo do momentu przedłożenia dokumentu ...
środki finansowe powoda zatrzymane tytułem zabezpieczenia. Powód usiłował pozyskać gwarancję U ...
S.A. w S., dotyczącej umowy o podwykonawstwo robót budowlanych z ...
powoda wobec beneficjenta z tytułu umowy o roboty budowlane. Powód telefonicznie ...
zwrot środków finansowych zatrzymanych na zabezpieczenie roszczeń. Pozwany zwlekał z decyzją ...
kwestionował, że doszło do zmiany zabezpieczenia. Nie zwrócił powodowi dokumentu gwarancji ...
000 zł jako części zatrzymanego zabezpieczenia w terminie 3 dni od ...
gospodarczą. Sąd Rejonowy uznał, że umowa łącząca strony nie określała, jak ...
może dojść do zmiany formy zabezpieczenia roszczeń pozwanego do podwykonawcy. Za ...
określonych w § 14 ust. 5 umowy nie miał w okolicznościach sprawy ...
5 jako jeden z wariantów zabezpieczenia także gwarancję ubezpieczeniową. Z odwołaniem ...
kwocie zatrzymanej przez pozwanego jako zabezpieczenie finansowe roszczeń, przyjąwszy, że pozwany ...
zważył, co następuje: Do zawarcia umowy dochodzi przez złożenie przez strony ...
nakaz kierowania się przy wykładni umowy jej celem; dotyczy to zresztą ...
w niniejszej sprawie wyłożyły postanowienia umowy z 10 czerwca 2015 r ...
tym w szczególności § 14 tej umowy, z zachowaniem określonych wyżej kryteriów ...
współpracowały już wcześniej, przed podpisaniem umowy z 10 czerwca 2015 r ...
jakością zrealizowanych przez niego robót. Zabezpieczenia te były refleksem tych, które ...
stron było w ogóle ustanowienie zabezpieczenia i zachowanie jego II CSKP ...
22 7 ciągłości. Sama forma zabezpieczenia miała mniejsze znaczenie. Z ustaleń ...
że strony zastępowały poszczególne formy zabezpieczenia innymi przewidzianymi jako dopuszczalne na ...
powinny być wykładane. Do wzoru umowy o podwykonawstwo, którym posłużyły się ...
przeniesione zostały dane o formach zabezpieczeń przewidzianych jako możliwe do zastosowania ...
jego zgody na tę formę zabezpieczenia oraz na podstawie zachowania stron ...
wynikającym z § 14 ust. 5 umowy, to - chociaż nie zostało to ...
odnotowane w dokumencie stwierdzającym treść umowy - dla stron było jasne, że ...
może zatrzymać kwotę odpowiadającą wysokości zabezpieczenia, gdy przyjdzie mu uregulować należność ...
fakturą powoda. O ostatecznej formie zabezpieczenia zastosowanej przez strony nie decydowała ...
zatem spisana przez nie treść umowy, lecz także ich działania podejmowane ...
publicznych - a za nim wzór umowy podwykonawczej przedstawiony przez pozwanego powodowi ...
zostały możliwe do zastosowania formy zabezpieczenia, jego granice, zarówno co do ...
przez strony już po podpisaniu umowy, to uzasadnione jest stanowisko Sądów ...
i zmianę przyjętej początkowo formy zabezpieczenia strony mogły uzgodnić ustnie, niezależnie ...
nie wiążą się ze zmianą umowy, lecz z uzgodnieniami stron co ...
uzgodnienia poczynione na etapie zawierania umowy i stwierdzone na piśmie były ...
miały spowodować zastosowanie innej formy zabezpieczenia niż wymieniona w umowie jako ...