z odsetkami z tytułu gwarancji należytego wykonania kontraktu udzielonej powódce za E ...
Stronami następować będzie sukcesywnie, za wykonanie każdej części etapu kontraktu, w ...
Harmonogram rzeczowo- finansowy, oraz po wykonaniu każdego z etapów kontraktu, na ...
odbioru robót (§ 3 ust. 5 Umowy). W przypadku stwierdzenia braków przy ...
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które ponosi ...
ze skutkami określonymi w § 11 Umowy (§ 8 ust. 5). Po wykonaniu każdego z etapów i podpisaniu ...
gwarancji jakości (§ 9 ust. 1 Umowy). Okres udzielonej gwarancji miał wynosić ...
zgodnie z § 8 ust. 3 Umowy Zamawiający dokonał warunkowego odbioru, wyznaczając ...
Zgodnie z § 11 ust. 5 Umowy w razie odstąpienia od Umowy Wykonawca miał obowiązek zgłoszenia do ...
z czego kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za ...
wady wynosić miała 30% wysokości zabezpieczenia (§ 12 ust. 1 i 2 ...
uzyskać moc obowiązującą od podpisania Umowy i być ważna w wysokości ...
Okręgowy ustalił ponadto, że Wykonawca wykonał wszystkie prace I etapu - ich ...
doszło też do częściowego odbioru wykonanych prac należących do II etapu ...
poinformował Wykonawcę, że odstępuje od Umowy z jego winy ze względu ...
względu na odstąpienie powódki od Umowy, w dniu 2 września 2013 ...
zwrócił teren budowy, stwierdzając stan zabezpieczenia placu. W dniu 25 września ...
wobec jego stanowiska odstępuje od Umowy, co spowodowane jest głównie uniemożliwieniem ...
Wykonawcy realizacji robót, do których wykonania był gotowy. Jednocześnie wskazał, że ...
oświadczenie powódki o odstąpieniu od Umowy oraz naliczenie kary umownej uznaje ...
i konieczne jest ich ponowne wykonanie w całości, a tym samym ...
marca 2014 r., stanowił podstawę wykonania robót naprawczych i dokończenia budowy ...
203.819,46 zł stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania kontraktu. W oparciu o argumentację ...
9 ust. 4 i 6 Umowy rękojmia rozpoczyna swój bieg w ...
odbioru prac. Powódka odstąpiła od umowy, a wykonawca dokonał jednostronnego przekazania ...
więc dniu nastąpiło wydanie przedmiotu Umowy, i od tego dnia należy ...
miał podstawy od odstąpienia od Umowy na podstawie jej § 11 ust ...
wskazuje, że dotyczyło ono całości Umowy realizowanej w II etapie. Także ...
Zatem w części objętej odstąpieniem Umowę należało traktować jako niezawartą, co ...
dniu odstąpienia nie były jeszcze wykonane, należałoby przyznać rację pozwanej i ...
gdyby okazałoby się, że roboty wykonane do tej daty nie nadają ...
istniałoby uprawnienie do odstąpienia od umowy także w tej części oraz ...
10 ust. 1 pkt b Umowy. Należało wówczas podjąć czynności inwentaryzacyjne ...
zgodnie z § 11 ust. 5 Umowy. Wskutek apelacji powódki wyrokiem z ...
w umówionej formie - oświadczenia, że zabezpieczone zobowiązanie Wykonawcy nie zostało zrealizowane ...
dnia prace Wykonawcy w ramach Umowy, której wykonanie zabezpieczała Gwarancja, nie były ukończone ...
prac objętych dokumentacją projektową należy wykonać ponownie, m.in. ze względu ...
wskutek odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy) i wobec niesporządzenia protokołu odbioru ...
z istnieniem rękojmi w ramach umowy podstawowej. Taka wykładnia nie wynika ...
nie może przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia i jest zwracana nie później ...
należy liczyć okres rękojmi za wykonane prace II etapu, strony przeoczyły ...
wówczas oceniono zakres i jakość wykonanych prac. Nie ma zaś podstaw ...
cel, jak również zaprzestanie realizacji Umowy, że żądanie S. nie stanowi ...
k.c.). Wprawdzie między stronami Umowy zarysował się spór co do ...
skutecznego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy z Wykonawcą, nie można tracić ...
prac objętych dokumentacją projektową należy wykonać ponownie, m.in. ze względu ...
i też zakres) prac była należyta czy też nie. Skargę kasacyjną ...
związku z § 9 ust 4 Umowy, naruszenie § 12 ust 2 Umowy w związku z art. 65 ...
związku z § 12 ust. 3 Umowy w związku z 187 § 1 ...
związku z § 11 ust. 6 Umowy, naruszenie § 11 ust. 6 Umowy w związku z umową powódki z W. nr (...) z ...
związku z § 12 ust. 2 Umowy, art. 151 ust. 1-3 ...
związku z § 11 ust. 6 Umowy, w związku z § 11 ust. 6 Umowy w związku z umową powoda z W. nr (...) z ...
związku z § 9 ust. 4 Umowy, w związku z treścią Gwarancji ...
związku z § 12 ust. 2 Umowy, w związku z art. 65 ...
czy przedmiot świadczenia wykonawcy z umowy o roboty budowlane jest podzielny ...
casu świadczenie Wykonawcy wynikające z Umowy miało charakter podzielny i tym ...
do naruszenia § 11 ust. 6 Umowy w związku z umową powódki z W. nr (...) z ...
Zamawiającego aktów staranności, tj. zbadania wykonanych robót pod kątem wad, powiadomienia ...
związku z § 9 ust 4 Umowy przez przyjęcie, że roszczenie z ...
sporządzenia przez powódkę jednostronnej inwentaryzacji wykonanych robót, a nie od przekazania ...
placu budowy, czyli wydania przedmiotu umowy, czego konsekwencją było uwzględnienie żądania ...
rękojmi, gdyż nie zbadała przedmiotu Umowy w czasie i w sposób ...
dla robót budowlanych (odstąpiła od Umowy w dniu 22 lipca 2013 ...
związku z § 11 ust. 6 Umowy przez ich niewłaściwe zastosowanie. Dalsze ...
zawartych w § 12 ust. 2 Umowy oraz w pismach procesowych stron ...
również naruszenia § 12 ust 2 Umowy w związku z art. 65 ...
związku z § 12 ust. 3 Umowy w związku z 187 § 1 ...
p.c., § 12 ust. 2 Umowy, art. 65 § 2 k.c ...
związku z § 12 ust. 2 Umowy, art. 151 ust. 1-3 ...
k.c., § 9 ust. 4 Umowy i z treścią Gwarancji), tj ...
c. i § 11 ust. 6 Umowy), niewezwanie Wykonawcy do zmiany sposobu ...
na koszt Wykonawcy i dalsze wykonanie przedmiotu Umowy innemu podmiotowi (zarzut naruszenia art ...
związku z § 11 ust. 6 Umowy i umową powoda z W. nr (...) z ...
1), że kwotę pozostawioną na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za ...
p.), kwota zaś pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za ...
nie może przekraczać 30 % wysokości zabezpieczenia (ust. 2) i jest zwracana ...
w części równej 30%" było zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi, choć ...
do zapłaty (§ 12 ust. 2 Umowy) i nawiązywał do art. 151 ...
w dokumencie gwarancyjnym mianem "Gwarancji należytego wykonania kontraktu", jak również w zgodzie ...
Gwarancji do § 12 ust. 2 Umowy stanowiłoby wówczas oczywistą omyłkę). Należy ...
jego wymagalności oraz nie zostało wykonane (por. też wyroki Sądu Najwyższego ...
że zabezpieczane zobowiązanie nie zostało wykonane przez dłużnika. Sąd Najwyższy wyjaśnił ...
kwestią wykładni oświadczeń woli stron umowy gwarancji (art. 65 k.c ...
publ.). Gwarancja ma zwykle stwarzać zabezpieczenie pewne i szybkie w realizacji ...
do istnienia, ważności i kwestii niewykonania zabezpieczanego zobowiązania. Tylko w wyjątkowych ...
treści do § 12 ust. 2 Umowy (podobnie jak nawiązano do § 12 ...
1), wskazujące jedynie na cel zabezpieczenia "w części równej 30%". Również ...
trwania rękojmi - liczonego zgodnie z Umową od bezusterkowego odbioru końcowego robót ...
obowiązku zwrotu kwoty pozostawionej na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za ...
się ze skarżącym, że przewidziany Umową (§ 9 ust. 4) dwunastomiesięczny okres ...
Zgodnie z § 9 ust. 6 Umowy bieg terminu rękojmi za wady ...
uregulowanego w § 8 ust. 3 Umowy - od daty usunięcia braków. Z ...
11 ust. 5 pkt 3 Umowy, przewidującym przypadek, w którym Zamawiający ...
11 ust. 5 pkt 3 Umowy protokół taki miał stanowić podstawę ...
gdyż w § 9 ust. 6 Umowy rozpoczęcie biegu terminu rękojmi powiązano ...
wygasło wskutek zapłaty albo że umowa, z której wynikało to zobowiązanie ...
tytułu ogólnej odpowiedzialności za ich nienależyte wykonanie. Nawet jednak, gdyby uznać, że ...
powstawałoby pytanie, jaki jest sens zabezpieczenia uprawnień z rękojmi, a w ...
szczególności uprawnienia do odstąpienia od Umowy. Już prima facie nasuwa się ...
może tu chodzić jedynie o zabezpieczenie roszczeń pieniężnych, w tym odszkodowawczych ...
z uprawnienia do odstąpienia od Umowy. I przede wszystkim w tym ...
to zatem po odstąpieniu od Umowy, najpierw przez powódkę (19 lipca ...
do zaistnienia przesłanek odstąpienia od Umowy i jego skutków, prawidłowości inwentaryzacji ...
także na względzie, że treść Umowy nie daje jasnej odpowiedzi na ...
z wadami (por. co do umowy o dzieło wyroki z dnia ...
11 ust. 5 pkt 3 Umowy podstawą wypłaty wynagrodzenia za przerwane ...
powinien dokonać dodatkowego odstąpienia od Umowy ze skutkiem ex tunc także ...
jawną w T., jako wykonawcą, umowę nr [...] o wykonanie robót budowlanych określonych jako "Rozbudowa ...
tej wykonawca zobowiązał się do wykonania przedmiotu umowy w okresie od 11 grudnia ...
Zamawiający miał prawo odstąpić od umowy m.in. w przypadku opóźnienia ...
i sposobu ich usunięcia, nie wykonał tego zobowiązania. Realizacja zgłoszonych roszczeń ...
zapłaty. Tempo wykonywania prac objętych umową było na tyle wolne, że ...
prawdopodobne, iż nie zostaną one wykonane zgodnie z ustalonym harmonogramem. Mimo ...
pozostawiając obiekt bez nadzoru i zabezpieczenia. Strona powodowa pismem z 1 ...
2 października 2013 r. od umowy z 11 grudnia 2012 r ...
w stopniu uprawdopodobniającym niemożliwość ich wykonania do 15 listopada 2013 r ...
oraz że odstąpił od tej umowy z przyczyn leżących po stronie ...
je za bezzasadne. Wskazał, że umowa gwarancji będąca przedmiotem sporu miała ...
a nie gwaranta będącego stroną umowy gwarancji (nieakcesoryjnej wobec stosunku podstawowego ...
stanowisko skarżącego, należałoby uznać, że umowa gwarancji stanowiąca przedmiot sporu jest ...
odpowiedzialnością w O. ( dalej: "E.") umowę o wykonanie robót budowlanych "Przebudowa z rozbudową ...
zlecenie E., udzieliła powodowi gwarancji należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i ...
że zleceniodawca nie usunął lub nienależycie usunął wady i usterki ujawnione ...
powód ostatecznie wezwał E. do wykonania prac związanych z wymianą podłogi ...
K. M., ostateczne wezwanie do wykonania prac i robót budowlanych z ...
i sporu między stronami tej umowy dotyczącego merytorycznej zasadności roszczeń powoda ...
powoda na tle łączącej ich umowy. Realizacja gwarancji rodzi zatem realną ...
czynności, które pełnomocnik ogólny może wykonać na rzecz mocodawcy ewentualnie w ...
i sprowadzało się do jej wykonania, co wiąże się z bieżącą ...
być rozpatrywana w oderwaniu od umowy z 9 września 2014 r ...
p.c.) wynika, że za wykonanie inwestycji finansowanej z budżetu powoda ...
01 zł), przy czym na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i ...
w robotach budowlanych objętych tą umową, których usunięcie dla zapewnienia prawidłowej ...
wykonawca, to wezwanie gwaranta do wykonania jego zobowiązania wiąże się z ...
gwarancji jest uzależniony od treści umowy gwarancji, którą strony mogą kształtować ...
podnosić wobec gwarantariusza zarzutów z umowy zlecenia gwarancji ubezpieczeniowej ani ze ...
29). Będąca przedmiotem sporu gwarancja należytego usunięcia wad i usterek w ...
ryzyko transakcji, które przy braku zabezpieczenia ponosiłby powód jako wierzyciel ze ...
1, poz. 16). Korzystanie z zabezpieczeń należytego wykonania inwestycji w tym z gwarancji ...
tym zwracania się zgodnie z umową do jej wykonawcy o usuwanie ...
tego stosunku. Świadczenie gwaranta z umowy gwarancyjnej, mimo że stanowi samodzielne ...
wątpliwości, że nie skorzystanie z zabezpieczenia umownego i nie usunięcie z ...
w Pradze, jako generalnym wykonawcą, umowę numer (...) w sprawie udzielenia zamówienia ...
było opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w zadaniu inwestycyjnym ...
formule "zaprojektuj i wybuduj". Po wykonaniu umowy, zgodnie z protokołem nr (...), powodowie ...
inwestycji (zasadności wynagrodzenia za roboty wykonane we wrześniu 2015 r.). Na ...
na pomniejszenie wynagrodzenia za prace wykonane we wrześniu 2015 r. do ...
aktach sprawy wynikało, że przedmiot umowy został wykonany i odebrany przez pozwanego. Na ...
z rękojmi. Fakt, że oba zabezpieczenia pełnią taką samą funkcję, nie ...
depozytu nieprawidłowego. Na podstawie tej umowy następuje przeniesienie własności przedmiotu kaucji ...
wynagrodzenia należnego wykonawcy. Wówczas strony umowy nie ustanawiają obowiązku zapłacenia kaucji ...
na który udzielono gwarancji prawidłowego wykonania zobowiązania przez podwykonawcę. Świadczenie to ...
do utożsamiania kaucji gwarancyjnej z zabezpieczeniem w postaci zatrzymania wynagrodzenia wykonawcy ...
uznania, że wniesione przez powodów zabezpieczenie w kwocie 256 194,40 ...
strony w ten sposób zawarły umowę kaucji i dla jej rozliczenia ...
odpowiednie zasady (art. 19 § 2 umowy), inne niż odnośnie zapłaty wynagrodzenia ...
ocenie Sądu drugiej instancji § 19 umowy stron jest jasny i zrozumiały ...
wprost o zwróceniu lub zwolnieniu zabezpieczenia, a nie zapłacie reszty wynagrodzenia ...
odrębny reżim prawny wynikający z umowy kaucji". Sąd Apelacyjny podzielił to ...
stanowisko. Podkreślił także, że po wykonaniu umowy inwestor nie może być zaskakiwany ...
strony, które pomimo wyraźnego brzmienia umowy, traktują kaucje gwarancyjną jako odroczone ...
dotyczą w istocie wykładni postanowień umowy zawartej przez powodów z spółką ...
instancji, który uznał, że postanowienia umowy dotyczące zatrzymania przez generalnego wykonawcę ...
stanowiły ustanowienie przez strony tej umowy kaucji gwarancyjnej, a nie jak ...
w rzeczywistości ustalenie przez strony umowy nr (...), że generalny wykonawca jest ...
umowne są powszechnie stosowane w umowach zawieranych miedzy generalnymi wykonawcami umów ...
analizy okoliczności dotyczących zawarcia konkretnej umowy i jej treści z uwzględnieniem ...
Apelacyjny dokonując wykładni tego postanowienia umowy nie ograniczył się do stwierdzenia ...
do stwierdzenia, że strony zawarły umowę kaucji gwarancyjnej. W rzeczywistości Sąd ...
strony w ten sposób zawarły umowę kaucji. Wskazał, że na taki ...
mowa o zwróceniu lub zwolnieniu zabezpieczenia przez generalnego wykonawcę, a nie ...
czasie, do momentu zgromadzenia sumy zabezpieczenia. Sąd Apelacyjny trafnie zwrócił również ...
że w § 19 ust. 2 umowy zabezpieczeniu w "formie potrąceń z faktury ...
VAT" nadano znaczenie równorzędne "formie zabezpieczenia dopuszczonej przepisem art. 148a ...
ust. 1 PZP", a zatem zabezpieczeniu np. w formie gwarancji bankowej ...
samo, z punktu widzenia sposobu zabezpieczenia, jak ustanowienie gwarancji bankowej, to ...
Sąd drugiej instancji nie rozważył należycie zarzutów apelacji pozwanego w tym ...
do domagania się zapłaty za wykonane prace". Nakazuje to przyjąć, że ...
do domagania się zapłaty za wykonane prace" i nie ulega wątpliwości ...
wchodziły powodowe Spółki, z tytułu wykonania robót budowlanych. Sąd pierwszej instancji ...
w skład którego wchodzili powodowie, umowa o wykonanie robót budowlanych, których przedmiotem była ...
terenie pozwanej Gminy. W postanowieniach umowy określono szczegóły rozliczenia robót na ...
wynagrodzenie w terminie wynikającym z umowy, czyli w ciągu 30 dni ...
rzecz każdego z konsorcjantów, ponieważ umowa Konsorcjum nie określała zakresu ich ...
Sąd Apelacyjny uznał, że postanowienia umowy łączącej strony nie nakładały na ...
podwykonawców z tytułu wynagrodzenia za wykonane roboty, to uzasadniało to zasadnicze ...
podwykonawczych w zakresie treści postanowień umowy i błędnego przyjęcia, że kwoty ...
na rachunku wykonawcy. Zgodnie z umową zawartą między Konsorcjum Spółek będących ...
65 k.c., dla każdej umowy i jej realizacji należy określić ...
publ.). Słusznie się twierdzi, że umowa o udzielenie gwarancji jako taka ...
prawny, którego punktem wyjścia jest umowa zlecenia pomiędzy dłużnikiem i bankiem ...
i w ten sposób zawrze umowę gwarancji z bankiem. Jak od ...
zwrotu, wynikające z ustawy lub umowy (zob. wyrok Sądu Najwyższego z ...
kaucji gwarancyjnej, która podobnie jak umowa gwarancyjna nie jest uregulowana kodeksowo ...
się potrąceniem kwoty należnej do zabezpieczenia. W odniesieniu do umów o ...
realizuje funkcji kaucji gwarancyjnej ani umowy gwarancji jako takiej. Z ustaleń ...
uprawnionego przez to, że jako zabezpieczenie zostanie wpłacona na jego rachunek ...
doszedł do konkluzji, że postanowienia umowy łączącej powodów z pozwaną Gminą ...
wymagalności roszczeń podwykonawców na gruncie umowy o roboty budowlane. Nie jest ...
z o.o. w K. umowę nr (...) o roboty budowlane, obejmujące ...
na 15 lipca 2012 r. Umowa z 15 lipca 2011 r ...
podstawie nakazu zapłaty jako tytułu zabezpieczenia. W ramach tego postępowania Komornik ...
Protokół końcowego odbioru robót objętych umową z 15 lipca 2011 r ...
Z. oraz T. S.A. wykonali wszystkie umówione prace, wnosząc jednocześnie ...
250,25 zł na potrzebę zabezpieczenia rękojmi za wykonane roboty, 2) złożył do depozytu ...
wszelkie jego roszczenia z tytułu wykonania robót budowlanych. Powód 27 listopada ...
71 zł i jest to zabezpieczenie należytego wykonania umowy, które będzie wymagalne po 36 ...
G. dokonanych w postępowaniu o wykonanie zabezpieczenia, w tym czynności zajęcia spornej ...
pozwanego o zapłatę wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane. Zdaniem Sądu Apelacyjnego ...
kodeksu cywilnego, ale i postanowień umowy łączącej tę spółkę z pozwanym ...
wykonawcy wobec pozwanego. Strony tej umowy zastrzegły, że podstawą płatności mogą ...
zapłaty ze strony inwestora za wykonanie tych samych robót. Klauzula taka ...
podwójnej zapłaty przez inwestora za wykonanie tych samych robót, podczas gdy ...
wykonawcy (wierzyciela zajętej wierzytelności) za wykonane roboty budowlane konieczne jest dokonanie ...
kolejności skarżący zarzuca, że strony umowy o roboty budowlane nie mogą ...
wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia za wykonane roboty od "dodatkowych wymogów określonych ...
9 ust. 3 lit. b) umowy z 15 lipca 2011 r ...
robót wykonywanych w ramach niniejszej umowy powstanie pod warunkiem, że wraz ...
określającej nr zadania i przedmiotu umowy, 2) protokół odbioru robót, podpisany ...
inspektora nadzoru (§ 12 ust. 2 umowy). Natomiast zamawiający zobowiązał się do ...
9 ust. 3 lit. b) umowy, tj. otrzymanymi od podwykonawców fakturami ...
ich zapłaty (§ 12 ust. 3 umowy). Zapłata wynagrodzenia została zatem w ...
Apelacyjny dokonując interpretacji tych postanowień umowy (art. 65 § 2 k.c ...
wynagrodzenia należnego generalnemu wykonawcy za wykonane roboty budowlane od tego rodzaju ...
do elementów przedmiotowo istotnych tej umowy (art. 647 k.c.). Zgodnie ...
nie stoi na przeszkodzie zawarciu umowy o roboty budowlane pod warunkiem ...
bowiem w naturę stosunku prawnego umowy o roboty budowlane (art. 3531 ...
647 k.c.), skoro zawarta umowa byłaby tylko warunkowo wzajemna i ...
warunku nie może powodować pozbawienia umowy nazwanej jej istotnych cech. Odrębną ...
tym kontekście należy postrzegać postanowienie umowy wymagające od wykonawcy przedstawienia faktur ...
więc zdarzenia - z perspektywy stron umowy o roboty budowlane - przyszłego i ...
z naturą stosunku prawnego wykreowanego umową o roboty budowlane (art. 3531 ...
np. złożenia rozliczenia co do wykonanych robót, kosztorysu, czy też faktury ...
k.c. (nawet jeżeli treść umowy mogłaby skłaniać do takiej interpretacji ...
roszczenia o zapłatę wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane od przedstawienia przez ...
dłuższy niż 12 miesięcy, jeżeli umowa przewiduje zapłatę wynagrodzenia należnego wykonawcy ...
generalny wykonawca dotrzymał tego warunku umowy z 15 lipca 2011 r ...
wymagalność roszczenia o wynagrodzenie za wykonane roboty uzależniona jest od protokolarnego ...
jest wymagalne, zgodnie z postanowieniami umowy o roboty budowlane z 15 ...
9 ust. 3 lit. b) umowy z 15 lipca 2011 r ...
roszczenie o zapłatę wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane nie stało się ...
9 ust. 3 lit. b) umowy z 15 lipca 2011 r ...
Nadto część faktury obejmująca przedmiot umowy została zakreślona. Sąd Najwyższy zwraca ...
9 ust. 3 lit. b) umowy z 15 lipca 2011 r ...
13 października 2014 r. potwierdził wykonanie robót przez podwykonawców i zwrócił ...
pozwanego roboty budowlane na podstawie umowy z dnia 3 marca 2016 ...
3 648 860,50 zł. Umowa została wykonana przy pomocy zaakceptowanych przez pozwanego ...
r. z powołaniem się na umowę wskazał, że wykonawca nie przedłożył ...
W. - M. - B. - N.". Za wykonanie umowy pozwany zobowiązał się do zapłaty ...
tym podatek VAT, a termin wykonania umowy na okres od przekazania wykonawcy ...
Zgodnie z pkt 6.16 umowy, wykonawca zobowiązał się do przedłożenia ...
w danym okresie rozliczeniowym. Oświadczenia należycie podpisane przez osoby upoważnione do ...
okres rozliczeniowy, określającymi zakres rzeczowy wykonanych robót wynikający z umów o ...
nich faktur. W punkcie 16 umowy strony przewidziały kary umowne, ustalając ...
dokonano częściowego odbioru robót budowalnych wykonanych przez powoda, określając ich wartość ...
mowa w punkcie 6.16 umowy. Z uwagi na niewypełnienie przez ...
1 lit. e) łączącej strony umowy obciążył powódkę karą umowną w ...
punkcie 16.1 lit. e) umowy łączącej strony. Wyrokiem z dnia ...
zgodnie z punktem 16.3 umowy z dnia 3 marca 2016 ...
dnia 20 lipca 2016 r. wykonali podwykonawcy, którym przysługiwało wynagrodzenie na ...
865,03 zł z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania umowy z terminem płatności do dnia ...
5 i 8.4.6 umowy. Powód udzielił zgody na zwolnienie ...
ocenie Sądu Apelacyjnego, pozwany w wykonaniu dyspozycji powoda z dnia 2 ...
zamawiającemu w przypadku, gdy nie wykonanie umownego obowiązku zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom ...
na rzecz podwykonawców zgodnie z umową. Oznacza to, że zostały spełnione ...
w punkcie 16.1 e) umowy uprawniające do naliczenia przez pozwanego ...
naliczenia kary umownej związanej z niewykonaniem zobowiązania dłużnik powinien był dowodzić ...
W związku z tym do umowy łączącej strony zawartej w dniu ...
pkt 7 p.z.p. umowa o roboty budowlane zawiera w ...
także kar umownych przewidzianych w umowach unormowanych w prawie zamówień publicznych ...
który to przepis obliguje strony umowy w sprawie zamówienia publicznego do ...
postanowieniu pkt 16.1.e umowy łączącej strony, której podstawę prawną ...
względu na wolę stron, zawiesza wykonanie zobowiązań do czasu ich restrukturyzacji ...
kary umownej na rzecz strony umowy, na rzecz której karę tę ...
poprzez przeprowadzenie działań sanacyjnych, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli (art. 3 ...
źródłem korzyści majątkowej dla strony umowy, na rzecz której karę tę ...
której strona powodowa wykazała, że niewykonanie jej zobowiązań wobec jej podwykonawców ...
podejmując czynności mające na celu zabezpieczenie i dochodzenie roszczeń od pozwanej ...
na jego zlecenie gwarancję bankową należytego wykonania umowy z dnia 10 marca 2011 ...
4 776 311,73 zł. Zabezpieczenie miało wygasnąć w dniu 16 ...
lub określonej zgodnie z postanowieniami umowy, w terminie 30 dni od ...
uprawniały pozwaną do odstąpienia od umowy. Gwarancja udzielona przez (...) Bank S ...
konsorcjantów - H. S.A. - zawarł umowę podwykonawczą o roboty budowlane z ...
powierzając mu część prac objętych umową łączącą go z pozwaną. Nie ...
zł, powołując się ogólnie na niewykonanie przez konsorcjum wykonawcze zobowiązań umownych ...
podwykonawcy i złożył wniosek o zabezpieczenie powództwa przeciwko pozwanej o ustalenie ...
w G. uwzględnił wniosek o zabezpieczenie zakazując pozwanej - do czasu prawomocnego ...
roszczenia stanowiła subklauzula 4.2 umowy z dnia 11 marca 2011 ...
wynikłymi z żądania na podstawie zabezpieczenia wykonania w zakresie, w jakim zamawiający ...
to wynikało nie tylko z umowy, ale także z art. 151 ...
lub określonej zgodnie z postanowieniami umowy, w terminie 30 dni od ...
o swoich roszczeniach wynikłych z wykonania zapadłego w nim wyroku zasądzającego ...
bankowej. Dokonując tej czynności naruszyła umowę, za co ponosiła odpowiedzialność odszkodowawczą ...
Okręgowy wskazał subklauzulę 4.2. umowy z dnia 11 marca 2011 ...
przygotowaniem i złożeniem wniosku o zabezpieczenie roszczenia i uzyskaniem tytułu zabezpieczającego ...
to, że inny konsorcjant nie wykonał umowy i nie zapłacił wynagrodzenia swojemu ...
bowiem członkowie konsorcjum na mocy umowy zawartej z pozwaną i przepisów ...
odpowiadali wobec pozwanej solidarnie za nienależyte wykonanie umowy (art. 471 k.c.). Był ...
pozwanej z tytułu odszkodowania za nienależyte wykonanie umowy (5 396 671,72 zł ...
na wniosek powoda. Zdaniem powoda umowę gwarancji bankowej można potraktować jako ...
2011 r., jeszcze przed zawarciem umowy między pozwaną a konsorcjantami. Jej ...
zaspokojenie wszelkich roszczeń wynikłych z niewykonania przez wykonawcę inwestycji jego zobowiązań ...
zgłosi żadnego żądania na podstawie zabezpieczenia wykonania, z wyjątkiem kwot, do których ...
tej czynności przez drugą stronę umowy o roboty budowlane, doprowadziło do ...
zawarły w trybie zamówienia publicznego umowę o roboty budowlane, której przedmiotem ...
czym aneks nr 1 do umowy przewidywał wynagrodzenie na kwotę 6 ...
0,2% wynagrodzenia umownego za wykonany przedmiot umowy, za każdy dzień zwłoki, liczonej ...
stanu zgodnego z technicznymi warunkami wykonania i odbioru robót w terminie ...
kwotę 83 379,23 zł. Umowa przewidywała rozliczenia między stronami na ...
podstawie faktur przejściowych za roboty wykonane w określonym miesiącu, wynagrodzenie wypłacone ...
umownej za zwłokę w realizacji umowy przez powódkę. Sąd Okręgowy w ...
za zwłokę wykonawcy w realizacji umowy nie została w zasadzie skonkretyzowana ...
pozwana potwierdziła natomiast, że roboty wykonane zostały przez powoda do 30 ...
c. poprzez uznanie, że powód należycie wykonał umowę o roboty budowlane, art. 471 ...
uznać odpowiedzialności strony powodowej za nienależyte wykonanie zobowiązania, w tym wypadku za ...
dotyczyło to wad istotnych przedmiotu umowy w zakresie dostawy sprzętu sportowego ...
na podstawie faktur przejściowych, zapisów umowy, sporządzonych przez powódkę faktur wraz ...
dowodów z dokumentów w postaci umowy, faktur przejściowych, oświadczenia powódki, 5 ...
projektowania. Materiał, z którego została wykonana boazeria, został wybrany przez inspektora ...
który wybrał ten rodzaj boazerii. Wykonanie prac zgodnie z dostarczonym projektem ...
wybór materiału, z którego została wykonana okładzina ścian nie pozwalał na ...
że dostarczony projekt nie spowoduje wykonania wadliwych ścian, zaś inspektor nadzoru ...
zwłokę wykonawcy w realizacji przedmiotowej umowy, Sąd Okręgowy zaznaczył, że wierzytelność ...
pozwana potwierdziła natomiast, że roboty wykonane zostały przez powódkę do 30 ...
Ltd., w trybie zamówienia publicznego, umowę, na podstawie której wykonawca zobowiązał ...
inwestycję określoną jako "Budowa autostrady (...)" (umowa główna). W dniu 10 października ...
ramach konsorcjum, zawarły z wykonawcą umowę, na podstawie której wykonawca zlecił ...
kwota wynikająca z obmiaru robót wykonanych przez podwykonawcę, zatwierdzonego przez inżyniera ...
zgłoszenia nie dołączono załącznika do umowy podwykonawczej w postaci oferty podwykonawcy ...
listopada 2011 r. uznając, że zabezpieczeniem jego interesów w zakresie solidarnej ...
dylatacyjnych na obiektach mostowych. Za wykonanie robót i dostawę materiałów powódka ...
wstrzymaniu się z dalszą realizacją umowy podwykonawczej. Następnie wezwała pozwanego do ...
jednostkowych powinny być rozliczane roboty wykonane przez podwykonawcę. Jeżeli ceny jednostkowe ...
niż ceny jednostkowe wykonawcy z umowy głównej, to rozliczenie następowało po ...
solidarną w końcowym okresie trwania umowy głównej i po jej rozwiązaniu ...
zgodę na zawarcie przez wykonawcę umowy podwykonawczej z powódkami. Fakt ten ...
nie zostało określone we wzorze umowy, nie miała znaczenia w kontekście ...
5 k.c. decyduje treść umowy podwykonawczej, a odmienne postanowienia stron ...
że w związku z rozwiązaniem umowy głównej nie mogły zostać spełnione ...
ich zwrotu określone w § 8 umowy podwykonawczej, a tym samym roszczenie ...
umowie głównej, nie wywiązał się należycie ze spoczywającej na nim odpowiedzialności ...
zatrzymanego przez wykonawcę na poczet zabezpieczenia. Ostatecznie, po dokonaniu rozliczenia kwot ...
powódek nie wynikała ani z umowy podwykonawczej ani z przepisów prawa ...
pozwany wyraził zgodę na zawarcie umowy podwykonawczej, a w konsekwencji doszedł ...
Apelacyjnego zgoda inwestora na zawarcie umowy z podwykonawcą jest czynnością prawną ...
dotyczyć zawarcia z podwykonawcą konkretnej umowy o określonej treści, a zatem ...
przy udzieleniu zgody na zawarcie umowy podwykonawczej, jest nieważne jako sprzeczne ...
w ogóle zgody na zawarcie umowy podwykonawczej. Podniósł, że osoby reprezentujące ...
konsekwencji zgoda na zawarcie tej umowy była w świetle art. 58 ...
pozwanemu przedłożono do akceptacji wzór umowy, który nie wskazywał wysokości wynagrodzenia ...
udzielonej zgody na zawarcie tej umowy. Pozwany mógł zatem, w ocenie ...
stanowiła następczą zgodę na zawarcie umowy podwykonawczej. Dokonując zapłaty pozwany czynił ...
stosownie do § 6 ust. 11 umowy podwykonawczej. Tym samym, zgoda pozwanego ...
interesy. Powódki wiedziały ponadto, zawierając umowę podwykonawczą, o wprowadzonym do niej ...
wynikającymi z § 6 ust. 11 umowy podwykonawczej. Wobec braku prawnej podstawy ...
zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy za wykonane przez podwykonawcę roboty budowlane była ...
inwestora na zawarcie przez wykonawcę umowy z podwykonawcą. W judykaturze przyjęto ...
do zapłaty wynagrodzenia za roboty wykonane przez podwykonawcę. W okolicznościach sprawy ...
oceniły zgodę pozwanego na zawarcie umowy podwykonawczej. Sąd Okręgowy przyjął, że ...
sobą nieważność zgody na zawarcie umowy podwykonawczej, ponieważ pozwany nie wyraziłby ...
było udzielenie zgody na zawarcie umowy podwykonawczej. Sąd Okręgowy odniósł sankcję ...
inwestor nie był stroną tej umowy, a co za tym idzie ...
Skutek nieważności jednego z postanowień umowy podwykonawczej mógłby natomiast być oceniany ...
c. w kontekście ważności tej umowy, nie zaś oświadczenia woli inwestora ...
w umowie podwykonawczej. Wzór tej umowy został wprawdzie przezeń zaakceptowany, nie ...
wynika z § 6 ust. 11 umowy podwykonawczej, odsyłającego w zakresie wysokości ...
kwestię zgody pozwanego na zawarcie umowy podwykonawczej z powódkami należało w ...
inwestorowi świadomej zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą. Stosownie do tego ...
jakim uzasadnia go zaakceptowana treść umowy zawartej z podwykonawcą (por. uchwałę ...
niepubl.). Wyrażając zgodę na zawarcie umowy z podwykonawcą inwestor decyduje się ...
tych względów zgoda na zawarcie umowy z podwykonawcą nie może mieć ...
każdym przypadku dotyczyć konkretnej, zindywidualizowanej umowy i obejmować jej podmiotowe i ...
a ostatecznie ustaloną przez strony umowy podwykonawczej, poniósłby jednak wyłącznie wykonawca ...
powódki na skutek wprowadzenia do umowy podwykonawczej postanowienia zawartego w § 6 ...
jest objęte wyrażenie zgody na umowę podwykonawczą i przyjęcie na siebie ...
rozumiały to postanowienie jedynie jako umowę o świadczenie przez osobę trzecią ...
pozwany, domagając się wprowadzenia do umowy podwykonawczej postanowienia § 6 ust. 11 ...
ograniczenie do cen jednostkowych z umowy głównej, które - zdaniem powódek - Sąd ...
w związku z wprowadzeniem do umowy postanowienia § 6 ust. 11 jakiekolwiek ...
rozsądnie oczekiwać, że wprowadzone do umowy podwykonawczej z inicjatywy inwestora zastrzeżenie ...
inwestora skutecznej zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą, było to w ...
woli wyrażającego zgodę na zawarcie umowy (por. wyroki Sądu Najwyższego z ...
treści solidarnej odpowiedzialności inwestora jest umowa podwykonawcza w sytuacji, w której ...
w której wniesiono skargę kasacyjną - umowa podwykonawcza zawierała postanowienie ujawniające taką ...