79 wyników
Spróbuj: "zabezpieczenie należytego wykonania umowy" 29
Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium). Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.
opcji nie ma znaczenia dla zakresu świadczenia wykonawcy, który składając ofertę z opcją zobowiązał się wykonać zamówienie, niezależnie od tego, w którym momencie wykonania umowy uprawniony skorzysta z prawa opcji. Wyrokiem z dnia 25 stycznia 2019 r. Sąd Apelacyjny w (...) z apelacji powódki zmienił zaskarżony wyrok w ten sposób, że ustalił, iż umowa nr (...) z dnia 19 grudnia 2013 r. zawarta między powodem "E." spółką z ograniczoną odpowiedzialnością ...
sporu co do obowiązku świadczenia wobec pozwanego w zakresie czasowym i przedmiotowym mającym wynikać z wykonania prawa opcji oraz co do zakresu wzajemnych praw i obowiązków stron wynikających z umowy o zamówienie publiczne. Oceniając samo żądanie Sąd Okręgowy podkreślił, że zgodnie z art. 34 ust ...
opcji. Nie przewiduje wymagań co do treści umownego zastrzeżenia takiego uprawnienia, sposobu i czasu jego wykonania czy wreszcie skutków prawnych takiego zastrzeżenia. Sąd drugiej instancji przyjął, że prawo cywilne nie wyklucza, by umowa zawierała zastrzeżenie dla zamawiającego prawa do jednostronnego wyboru świadczenia czy też prawa do żądania świadczenia ...
od pozwanej kwoty 1 000 000 zł wraz z ustawowymi odsetkami tytułem części wynagrodzenia za wykonanie umowy z 28 czerwca 2006 r. W uzasadnieniu pozwu wskazała, że działając jako pełnomocnik konsorcjum trzech spółek, zawarła z pozwaną umowę, w ramach której wykonała zlecone prace i wystawiła fakturę na kwotę 4 034 674 zł, zaś pozwana naliczyła karę ...
kara umowna stanowiła 45% należnego jej wynagrodzenia oraz że wierzyciel przyczynił się do opóźnienia w wykonaniu umowy przez spółkę, gdyż opóźniał się z przekazaniem materiałów niezbędnych do terminowej realizacji umowy, zaś przekazana dokumentacja zawierała braki i błędy. Zdaniem powódki, pozwana miał pozycję uprzywilejowaną, termin wykonania umowy był nierealny, zaś system naliczania kar naruszał zasadę ekwiwalentności. Strona pozwana wniosła o oddalenie powództwa ...
a nie jej kwoty. Co również istotne powódka w sprawie domagała się zapłaty wynagrodzenia za wykonaną umowę, w której doszło do miarkowania kary umownej, nie wskazując przy tym na wadę złożonego przez ...
listopada 2012 r. wynikał więc obowiązek ustanowienia na rzecz skarżącego gwarancji bankowych, których celem było zabezpieczenie roszczeń skarżącego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez konsorcjantów, jak również warunki wykorzystania przez skarżącego, jako wierzyciela, tej formy zabezpieczenia jego roszczeń. Obowiązek ustanowienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowych obciążał wszystkich konsorcjantów. Jego wykonanie nastąpiło poprzez zlecenie wybranemu bankowi udzielenia gwarancji na rzecz skarżącego. Sprzeczna z treścią kontraktu z ...
ust. 2 Konstytucji) stanowisko, które legło u podstaw wyroku Sądu Arbitrażowego, że doznanie szkody wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania wynikającego z umowy, nie usprawiedliwia samowolnego, sprzecznego z uzgodnionymi z kontrahentem warunkami, zaspokojenia roszczenia odszkodowawczego z ustanowionego zabezpieczenia. Z tych względów naruszenia podstawowych zasad porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej nie można upatrywać również w ...
poprzedzających realizację przez skarżącego tych gwarancji i pomijających twierdzenia pozwanego (skarżącego), że powodowie (przeciwnicy skargi) nienależycie wykonali umowę, czym wyrządzili szkodę skarżącemu. Uwzględniając powyższe na podstawie art. 39814 w zw. z art. 13 ...
9 sierpnia 2007 r. Żądana suma odpowiadała części środków wypłaconych przez powoda pozwanej Gminie w wykonaniu umowy o dofinansowanie, wykorzystanych przez pozwaną na pokrycie wydatków uznanych przez powoda za niekwalifikowane w świetle postanowień umowy. Sąd ustalił, że pozwana przeprowadzała budowę i modernizację infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w kilku miejscowościach ...
dotyczyło realizacji inwestycji budowlanych. Dnia 28 czerwca 2004 r. pozwana zawarła ze Spółką "Hydrobudowa 9" umowę o wykonanie zadania inwestycyjnego, w której zastrzeżono, że rozpoczęcie realizacji inwestycji nastąpi po podpisaniu przez pozwaną umów ...
powód przeprowadził u pozwanej kontrolę prawidłowości realizacji projektu. Kontrola obejmowała sprawdzenie zgodności działań pozwanej z umową o dofinansowanie oraz z prawem wspólnotowym i krajowym. W protokołach pokontrolnych stwierdzono, że wydatki poniesione w ramach wykonania sieci wodociągowej wraz z hydrofornią w miejscowości D., w wysokości 2.286.804 zł brutto ...
spółka akcyjna w M. ( dalej: "A." lub "Wykonawca") domagały się zmiany stosunku zobowiązaniowego wynikającego z wykonania umowy z 1 września 2010 r. ( dalej: "Umowa" lub "Kontrakt") zawartej ze Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad (dalej: "GIDKiA"), dotyczącej ...
o udzielenie zamówienia publicznego pn. "(...) " - dalej: "Zamówienie"). 10 maja 2010 r. M. i A. zawarły umowę konsorcjum ( dalej: "Konsorcjum") w celu przygotowania i złożenia wspólnej oferty na realizację Zamówienia, a w przypadku wyboru oferty Konsorcjum zawarcia kontraktu z zamawiającym, wykonania zadania inwestycyjnego oraz wywiązania się z obowiązków z tytułu gwarancji jakości i rękojmi. Liderem uprawnionym ...
potencjalnych podwykonawców. Założyła, że ceny oleju napędowego i stali nie zmienią się w okresie realizacji Umowy, zaś ceny asfaltu wzrosną w granicach 5-10%. W dniu (...) r. Skarb Państwa - GIDKiA jako zamawiający i Konsorcjum, jako wykonawca, zawarli Umowę, na podstawie której pozwany powierzył, a powódki zobowiązały się do wykonania Zamówienia. Integralną jej część stanowiły: szczególne warunki kontraktu, warunki kontraktu na budowę dla robót budowlanych ...
zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy; organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy; egzekwować przestrzeganie przez pracowników przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny ...
bowiem wyciągnąć jednoznacznych wniosków. O ile bowiem wskazuje się tam, że "przyczynami wypadku były: brak zabezpieczenia ścian wykopu przed możliwością obsunięcia, zbyt bliskie składowanie urobku przy krawędzi wykopu i od wyższej ...
nie zarzucił Sądowi odwoławczemu, że ten ze swoich funkcji kontrolnych nie wywiązał się w sposób należyty. Mając zatem powyższe na uwadze, Sąd Najwyższy orzekł jak w wyroku. ...
p. Swoje stanowisko Sąd drugiej instancji oparł o następujące ustalenia: W oświadczeniach rozwiązujących z powodami umowę o pracę, pracodawca formułując zarzuty ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych powołał się na fakty i ...
2 k.p. musiały być uznane za poprawne. Wobec trafności stanowiska zaskarżonego wyroku, że rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia po terminie określonym w art. 52 § 2 k.p.c. powoduje ...
kwestie nie zostały poddane rozpatrzeniu przez Sąd drugiej instancji. Przy trafności stanowiska, że samo rozwiązanie umowy o pracę z naruszeniem terminu z art. 52 § 2 k.p. powoduje możliwość dochodzenia roszczeń przysługujących pracownikowi za bezprawne rozwiązanie umowy o pracę bezzasadne są także zarzuty naruszenia art. 201 § 1 k.s.h. oraz art ...
Przedsiębiorstwo R. S.A. (obecnie T.i L.) oraz Przedsiębiorstwo N. spółka z o.o., umowę o realizację inwestycji, która obejmowała zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej K. - M. - granica państwa na odcinku D. - S. km 111 ...
inwestora, związane z procesem inwestycyjnym i można mu przypisać winę (nie podjął żadnych działań celu zabezpieczenia interesu powoda, mimo że mógł z łatwości przewidzieć wyrządzenie mu szkody, a więc godził się ...
która dotyczy zarówno nie rozpoznania sprawy w granicach apelacyjnych zarzutów naruszenia prawa materialnego, jak i nienależytego uzasadnienia zaskarżonego orzeczenia w zakresie wyjaśnienia podstawy prawnej rozstrzygnięcia. Zakres przedmiotowy postępowania, w którym zapadł ...
sprawie wybór wykonawcy dokonany został już przed dziesięciu laty, gdy Wydawnictwom Akcydensowym w Warszawie zlecono wykonanie tego rodzaju usług w związku z organizacją i przebiegiem innych wyborów powszechnych. Podobnie rzecz ma ...
których zamawiający nie mógł przewidzieć", mając przy tym na uwadze to, że "wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia". Wykładnia i stosowanie tego przepisu ustawy musi mieć przeto na względzie, że: po pierwsze ...
chodzi naturalnie o okoliczności obiektywnie (!) nieprzewidywalne, tzn.. takie których zamawiający nie mógł przewidzieć przy dołożeniu należytej staranności , a których zaistnienie stwarza równocześnie konieczność niezwłocznego udzielenia zamówienia publicznego na realizację określonej usługi ...