2023-01-12
000 zł wraz z ustawowymi odsetkami tytułem części wynagrodzenia za wykonanie umowy z 28 czerwca 2006 r. W uzasadnieniu pozwu wskazała, że działając jako pełnomocnik konsorcjum trzech spółek, zawarła z pozwaną umowę, w ramach której wykonała zlecone prace i wystawiła fakturę na kwotę 4 034 674 ...
jej wynagrodzenia oraz że wierzyciel przyczynił się do opóźnienia w wykonaniu umowy przez spółkę, gdyż opóźniał się z przekazaniem materiałów niezbędnych do terminowej realizacji umowy, zaś przekazana dokumentacja zawierała braki i błędy. Zdaniem powódki, pozwana miał pozycję uprzywilejowaną, termin wykonania umowy był nierealny, zaś system naliczania kar naruszał zasadę ekwiwalentności. Strona ...
również istotne powódka w sprawie domagała się zapłaty wynagrodzenia za wykonaną umowę, w której doszło do miarkowania kary umownej, nie wskazując przy ...
2023-07-28
A." lub "Wykonawca") domagały się zmiany stosunku zobowiązaniowego wynikającego z wykonania umowy z 1 września 2010 r. ( dalej: "Umowa" lub "Kontrakt") zawartej ze Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych ...
Skarb Państwa - GIDKiA jako zamawiający i Konsorcjum, jako wykonawca, zawarli Umowę, na podstawie której pozwany powierzył, a powódki zobowiązały się do wykonania Zamówienia. Integralną jej część stanowiły: szczególne warunki kontraktu, warunki kontraktu ...
ustalając, że kwota kontraktowa wynosi (...) zł brutto, w tym za wykonanie umowy do dnia (...) (...) zł netto plus należny podatek VAT (...) % (... zł), co daje kwotę brutto (...) zł, oraz za wykonanie przedmiotu Umowy od (...) r. (...) zł netto plus należny podatek VAT (...) % (... zł), co ...