[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2008 22 fragmenty

2008-03-27 » oddala skargę kasacyjną

Sądu Apelacyjnego z dnia 29 marca 2007 r., sygn. akt I ACa (...), 1. oddala skargę kasacyjną; 2. zasądza od powoda na ...

L. oświadczył, że powyższe żądanie zapłaty sformułował jako powództwo wzajemne i zarazem (pismem wniesionym dnia 6 marca 2006 r.) rozszerzył to ...

19.529,50 zł tytułem kosztów, jakie poniósł przygotowując ofertę i dokumentację w zakresie położenia podgrzewanej murawy na stadionie C., kwota ...

zł tytułem wynagrodzenia za korzyści spodziewane w związku z udziałem i wygraną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie wykonania ...

27 grudnia 2006 r. Sąd Okręgowy w K. oddalił powództwo i zasądził od powoda na rzecz pozwanego Klubu C. kwotę 3 ...

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie położenia murawy i wykonania inwestycji towarzyszących na stadionie pozwanej. W dniu 11 lipca ...

Apelacyjny wyrokiem z dnia 29 marca 2007 r. oddalił apelację i zasądził od powoda na rzecz pozwanego kwotę 2.700 zł ...

r. wydanym we wcześniej zakończonej między tymi samymi stronami sprawie I ACa (...) stwierdził, że Sąd I instancji nie miał podstaw, by ocenić zawartą między stronami umowę ...

stanowił jedynie środek do osiągnięcia innego celu, jakim było promowanie i reklama powoda przez pozwany Klub, w zamian za określone wynagrodzenie ...

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie założenia podgrzewanej murawy i wykonania inwestycji towarzyszących na stadionie. Apelujący zatem zmierza do tego ...

postanowień dotyczących ceny w umowie przedwstępnej. Trafnie zatem uznał Sąd I instancji, że brak było podstaw do prowadzenia dowodów poza tymi, które w sprawie dopuszczono. Trafne jest również stwierdzenie Sądu I instancji, że powód w żaden sposób nie wykazał, by pozwany ...

reklamowych miało przysługiwać jedynie w razie ich zniszczenia lub kradzieży i to tylko na skutek okoliczności, jakie powstałyby w czasie obowiązywania ...

związku z art. 227 w związku z art. 391 § 1 i w związku z art. 382 k.p.c. oraz art ...

tego postanowienia miałby wynikać obowiązek informowania powoda o procedurze przetargowej i obowiązek zaproszenia go do udziału w negocjacjach. Zgodnie z § 8 ...

dla Aquatherm z wykorzystaniem swoich kontaktów handlowych. Z ust. 2 i 3 wynika zaś, że w ust. 1 chodziło o kontrahentów ...

można wywieść obowiązku pozwanego Klubu informowania powoda o procedurze przetargowej i obowiązku zaproszenia go do udziału w negocjacjach. Zarzut naruszenia art ...

niezbadania przez Sąd Apelacyjny ujawnionego wspólnego rozumienia umowy, zamiaru stron i celu umowy oraz ograniczenia wykładni umowy wyłącznie do literalnego brzmienia ...

z tym nieuwzględnienie przez Sąd Apelacyjny ustalonych zwyczajów (art. 56 i 65 § 1 k.c.) istniejących, jego zdaniem, w stosunkach prawnych ...

związku z art. 227 w związku z art. 391 § 1 i w związku z art. 382 k.p.c., który dotyczy ustalenia faktów lub oceny dowodów i jako taki jest niedopuszczalny stosownie do art. 3983 § 3 k ...

zasady, nie mógłby być uwzględniony, skoro, z powodów wyżej wskazanych, i tak nie miałby wpływu na rozstrzygnięcie sprawy. Ponadto rozważany zarzut ...

na późniejszym etapie postępowania, dotyczy ustalenia faktów lub oceny dowodów i z tego powodu jest niedopuszczalny stosownie do art. 3983 § 3 ...

orzeczenia Sądu Najwyższego z dnia 10 listopada 1998 r., III CKN 792/98, OSNC 1999, nr 4, poz. 83, oraz z dnia 8 października 1997 r., I CKN 312/97, z dnia 19 lutego 2002 r., IV CKN 718/00, z dnia 18 marca 2003 r., IV CKN 11862/00, z dnia 20 lutego 2003 r., I CKN 65/01, z dnia 22 maja 2003 r., II CKN 121/01, z dnia 9 marca 2006 r., I CSK 147/2005). Takich zaś zarzutów z pewnością nie można ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2021 25 fragmentów

2021-10-14

Apelacyjnego w [...] z dnia 13 listopada 2018 r., sygn. akt I AGa [...], uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Sądowi Apelacyjnemu w [...] do ponownego rozpoznania i rozstrzygnięcia o kosztach postępowania kasacyjnego. UZASADNIENIE Wyrokiem z 13 listopada ...

r. nr [...] o roboty budowlane - rozbudowę drogi wojewódzkiej nr [...] L- [...], i o ustalenie nieistnienia stosunku prawnego uprawniającego pozwanego do częściowego pokrycia ...

od umowy w przypadkach przewidzianych przez ustawę - Prawo zamówień publicznych i Kodeks cywilny, a w szczególności na podstawie art. 635 k ...

podwykonawcami. Pozwany zgłaszał swoje uwagi do projektów umów z podwykonawcami i do sposobu realizacji umowy. W dniu 23 maja 2013 r ...

na opóźnienie w wykonaniu robót budowlanych. Zażądał od powódki sporządzenia i dostarczenia inwentaryzacji wykonanych robót na dzień odstąpienia od umowy, wstrzymania ...

podwykonawców o złożeniu przez pozwanego oświadczenia o odstąpieniu od umowy i przedstawiła własne stanowisko co do bezskuteczności odstąpienia. Odstąpienie od umowy skutkowało naliczeniem kary umownej i skierowaniem do powódki wezwania do zapłaty kwoty 17 971 338 ...

r. ponownie wezwała pozwanego do współdziałania w celu wykonaniu umowy i wyznaczyła termin do 26 sierpnia 2013 r., z zagrożeniem odstąpienia ...

sierpnia 2013 r. powódka złożyła oświadczenie o odstąpieniu od umowy i w związku z tym powiadomiła podwykonawców o wygaśnięciu zawartych z ...

z gwarancji bankowej. Sąd drugiej instancji powołał się na ustalenia i wnioski, do jakich doszedł inny skład Sądu Apelacyjnego w [...] rozpoznający podobną i prawomocnie zakończoną sprawę, która dotyczyła tego samego przedmiotu, ale innej inwestycji drogowej (sygn. akt I ACa 941/16). Rozpoznający podobną sprawę skład Sądu przyjął nieskuteczność odstąpienia pozwanego od umowy i w konsekwencji brak podstaw do naliczania kary umownej. Sąd Apelacyjny ...

postaci pisemnej, dokonywana jest przede wszystkim na podstawie treści dokumentu i powinna zmierzać do uściślenia użytych pojęć. Nie jest dopuszczalne w ...

od umowy braków ani zmiana sensu użytych w oświadczeniu sformułowań i zwrotów. Proces wykładni oświadczenia woli powinien zostać zakończony na wyjaśnieniu ...

w całości, zarzucił naruszenie przepisów prawa materialnego: art. 65 § 1 i 2 k.c. i art. 635 w zw. z art. 656 k.c., jak ...

1 k.p.c. oraz art. 378 k.p.c. i art. 386 § 4 k.p.c. Wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku w całości i przekazanie sprawy Sądowi Apelacyjnemu w [...] do ponownego rozpoznania i rozstrzygnięcia o kosztach postępowania kasacyjnego. Sąd Najwyższy zważył, co następuje ...

4 k.p.c. przez zaniechanie uchylenia wyroku Sądu Okręgowego i nieprzekazanie sprawy do ponownego rozpoznania. Przepis ten ma charakter wyłącznie ...

naruszenia bez powiązania z innymi zarzutami pozbawiony jest merytorycznej treści i nie może stanowić skutecznej podstawy kasacyjnej na podstawie art. 3983 ...

zob. postanowienie Sądu Najwyższego z 10 listopada 1998 r., III CKN 792/98, OSNC 1999, nr 4, poz. 83, oraz wyroki Sądu Najwyższego: z 19 lutego 2002 r., IV CKN 718/00; z 20 lutego 2003 r., I CKN 65/01; z 22 maja 2003 r., II CKN 121/01 i z 9 marca 2006 r., I CSK 147/05). Zgodnie ze stanowiskiem utrwalonym w orzecznictwie Sądu Najwyższego sąd drugiej instancji nie ma obowiązku szczegółowego i odrębnego odnoszenia się do wszystkich twierdzeń i argumentów prawnych strony apelującej (zob. wyroki Sądu Najwyższego: z 5 ...

r., V CSK 13/15; z 13 października 2017 r., I CSK 46/17 i z 5 października 2018 r., I CSK 608/17). Za wystarczające należy uznać łączne odniesienie się do zawartych w apelacji zarzutów i wniosków w sposób wskazujący na to, że zostały one przez ...

Skarżący w ramach tych zarzutów wskazał naruszenie art. 65 § 1 i 2 k.c. przez błędną wykładnię oświadczenia woli zawartego w ...

złożenie (zob. wyroki Sądu Najwyższego: z 9 października 1984 r., I CR 257/84; z 5 kwietnia 2013 r., III CSK ...

r., III CSK 267/12; z 24 lutego 2016 r., I CSK 269/15, oraz postanowienie Sądu Najwyższego z 12 lipca 2019 r., I CSK 173/19). Inaczej jest natomiast wtedy, gdy z okoliczności ...

r., III CSK 220/10; z 19 września 2018 r., I CSK 578/17; z 14 marca 2019 r., IV CSK ...

odpowiedzi na to oświadczenie, wskazującego na bezpodstawność odstąpienia od umowy i brak zagrożenia terminowego jej wykonania. W sprawie jednak ustalono, że ...

pisemnej (jednostronne odstąpienie od umowy) podstawowe znaczenie nadaje tekstowi dokumentu i językowym regułom znaczeniowym zawartych w nim wyrażeń, ale z uwzględnieniem ...

przede wszystkim dyrektyw wykładni językowej, została dokonana w sposób powierzchowny i zarzut naruszenia art. 65 k.c. zasługiwał na uwzględnienie. Uchylenia ...

art. 656 k.c. uzasadnia uchylenie zaskarżonego wyroku w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania. Z tych względów Sąd Najwyższy ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2018 106 fragmentów

2018-01-10

Sygn. akt I CSK 225/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 ...

w M. (Grecja) przeciwko Skarbowi Państwa - Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad o zapłatę, po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej ...

W. z dnia 6 września 2016 r., uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Sądowi Apelacyjnemu w W. do ponownego rozpoznania i orzeczenia o kosztach postępowania kasacyjnego. UZASADNIENIE Pozwem skierowanym przeciwko Skarbowi Państwa - Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w W., J .spółka akcyjna z siedzibą ...

83 247 493,32 zł tytułem zapłaty za prace wykonane i koszty poniesione przez powódkę w okresie przedłużenia realizacji umowy z ...

powódkę w ramach umowy z dnia 30 maja 2008 roku i dotychczas nierozliczone prawidłowo przez pozwanego; kwota 21 420 327,27 ...

przedmiotem było wybudowanie węzła "S." na skrzyżowaniu autostrad A-l i A-4 w km 517 + 980,04. Pozwany ogłosił przetarg ...

Szczególne Warunki Kontraktu; "Warunki kontraktu na budowę dla robót budowlanych i inżynieryjnych, projektowanych przez zamawiającego" - tłumaczenie wydania FIDIC 1999 (dalej: "OWK"); Instrukcja dla Wykonawców - Tom I Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia; Specyfikacje techniczne; Dokumentacja projektowa. W czasie ...

z wymaganiami pozwanego zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i zgodnie z dostarczonym przez pozwanego przedmiarem robót. Zgodnie z Warunkiem ...

Kontraktową". Oznaczała ona cenę określoną w warunku 14.1 OWK i obejmować miała wszelkie korekty dokonane w sposób przewidziany Kontraktem. Powinna ...

ustalona zgodnie z warunkiem 12.3 OWK. Klauzule 12.2 i 12.1 OWK regulowały sposób ustalenia ceny w oparciu o rzeczywiste obmiary robót i stawki/ceny/ za te roboty wynikającej z Kosztorysu ofertowego powódki i Szczegółowej Kalkulacji Cen Jednostkowych. Cena Kontraktowa została ustalona w walucie ...

inwestycji przez pozwanego w zakresie zapewnienia dostępu do placu budowy i spowodowanej przez to zwłoki w przekazaniu powódce części działek stanowiących plan budowy; wadliwe przygotowanie przez pozwanego dokumentacji branżowej i zwłoka pozwanego w jej przekazywaniu; nieprawidłowe przygotowanie przez pozwanego dokumentacji i organizacji inwestycji w zakresie budowy kanalizacji, co skutkowało opóźnieniem w ...

w rejonie ulicy Granicznej; nieprawidłowe przygotowanie dokumentacji technicznej przez pozwanego i niezapewnienie przez niego dostępu do całości terenu budowy skutkujące opóźnieniem ...

opóźnienia w przebudowie kanalizacji deszczowej; nieprawidłowe przygotowanie inwestycji przez pozwanego i niezapewnienie dostępu do działek spółki C. Sp. z o.o ...

przez pozwanego dokumentacji projektowej, co do obiektu WD-467a i WD-464 skutkujące opóźnieniem w realizacji robót na tym obiekcie ...

2010 roku na terenie budowy wystąpiły kolejne nadzwyczajne okoliczności - długotrwałe i obfite opady, które spowodowały przekroczenie stanu alarmowego rzeki Kłodnica znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie budowy i lokalne podtopienia miejsc prowadzonych robót. Było to powodem podpisania przez ...

z powodu zaistnienia okoliczności o charakterze siły wyższej (nadzwyczajne opady i powódź, jakie miały miejsce w miesiącach maj i czerwiec 2010 roku.) Z tych względów, nowy termin na ukończenie ...

przez wyłączenie między innymi stosowania punktów (b) klauzul 1.9 i 2.1 OWK. Wskazał, że plac budowy miał zostać przekazany ...

z przekazaniem wykonawcy placu budowy zostały dokonane w dniach 17 i 23 czerwca 2008 roku, przy czym strony w protokole dokumentującym ...

dyspozycji Skarbu Państwa. Stwierdził, że czynności konieczne do uzyskania prawa i faktycznej możliwości dysponowania wszystkimi działkami, na których miały być prowadzone ...

się dać wykonawcy prawo dostępu do wszystkich części placu budowy i użytkowania ich. (...). "jeżeli wykonawca dozna uszczerbku przez opóźnienie, czy też ...

Budowy w odpowiednim czasie, to Wykonawca powiadomi o tym Inżyniera i będzie uprawniony na mocy klauzuli 20. 1 [Roszczenia wykonawcy] do ...

że strona powodowa nie zdołała wykazać (art. 6 k.c. i art. 232 k.p.c.), iż po stronie Skarbu Państwa ...

realizowała w Polsce podobne inwestycje, a zatem miała świadomość treści i znaczenia zawieranych w tamtym czasie umów. Zauważył, że termin realizacji ...

jest rekompensata finansowa wyłącznie za zdarzenia wskazane w pkt. od (I) do (IV), a więc z wyłączeniem okoliczności stanowiących klęski żywiołowe ...

1 OWK [Roszczenia Wykonawcy] do przedłużenia Czasu na Ukończenie, jeśli i w takim zakresie, w jakim ukończenie dla celów klauzuli 10.1 OWK [Przejęcie Robót i Odcinków] jest, lub przewiduje się, że będzie, opóźnione z któregokolwiek ...

opóźnienie od dnia 27 kwietnia 2012 r. do dnia zapłaty i oddalił apelację w pozostałej części. Wskazał, że wbrew licznym zarzutom kwestionującym zarówno ocenę dowodów przeprowadzoną przez Sąd Okręgowy, jak i treść wydanych przez ten sąd postanowień dowodowych oddalających wnioski o ...

b) klauzuli OWK, dotyczący roszczeń wykonawcy o zapłatę zwrotu kosztów i odszkodowania na skutek przedłużenia czasu na ukończenie, nie będzie miał ...

terenu budowy oraz opóźnieniami w przekazaniu dokumentacji projektowej jest dopuszczalny i mieści się w zakresie kompetencji stron wynikających z zasady swobody ...

zakresie Sąd Okręgowy uwzględnił zarówno profesjonalny charakter działalności powódki, jak i przebieg procedury przetargowej prowadzącej do zawarcia kontraktu łączącego strony. Wskazał ...

tych dyrektyw wykładnia oświadczeń woli stron modyfikujących klauzule 1.9 i 2.1. OWK, przez pominięcie roszczeń odszkodowawczych wykonawcy (powódki) w ...

zdarzeń opisanych w tych klauzulach prowadzi do wniosku, iż celem i sensem tych modyfikacji było wyłączenie odpowiedzialności majątkowej pozwanego jako takiej (dalszego wynagrodzenia i odszkodowania kontraktowego). W rezultacie uznał, że bezzasadny okazał się zarzut naruszenia art. 65 § 1 i 2 k.c. Nie podzielił też zarzutu skarżącej, że przewidziane ...

odpowiedzialności pozwanego pozostawało w sprzeczności z naturą umowy łączącej strony i tym samym z mocy art. 58 § 1 i 2 k.c. powinno zostać uznane za nieważne. Wskazał, że wbrew wywodom apelacji sens modyfikacji klauzul 1.9 i 2.1. OWK nie skutkował zwolnieniem pozwanego z określonych w art. 647 k.c. obowiązków przekazania wykonawcy terenu budowy i dostarczenia niewadliwego projektu. Klauzule te bowiem ograniczały jedynie odpowiedzialność pozwanego ...

opierały się na tezie, co do braku równowagi kontraktowej stron i wskazywały na pokrzywdzenie strony powodowej oraz na sprzeczność działań pozwanego ...

z zasadami słuszności (współżycia społecznego). Doszedł do wniosku, że główną i zasadniczą przyczyną opóźnienia w wykonaniu prac przez wykonawcę było opóźnienie ...

terenu budowy. Stwierdził, że nawet gdyby pozostałe przyczyny nie wystąpiły, i tak opóźnienie powoda w realizacji umowy wynosiłyby ten sam okres ...

iż nastąpi opóźnienie w przekazaniu stronie powodowej całego terenu budowy i tym samym umyślnie wyrządził skarżącemu szkodę. Wskazał, że w świetle ...

zmierzające do ich wywłaszczenia. Stwierdził, że przywołane przez skarżącego okoliczności i dowody pozwalają jedynie na postawienie pozwanemu zarzutu, że dochowując należytej staranności powinien był on przewidywać i liczyć się z tym, iż w terminie umówionym nie będzie w stanie wywiązać się z zawartej z powodem umowy i przekazać wszystkich działek stanowiących teren planowanej inwestycji. W efekcie, jego ...

zarzut naruszenia art. 471 w zw. z art. 473 § 1 i 2 k.c. w kontekście niedopuszczalności ograniczenia odpowiedzialności odszkodowawczej za ...

bezzasadnie skarżąca zarzuciła Sądowi Okręgowemu naruszenie art. 415 k.c. i dalszych przepisów dotyczących zasad i przesłanek odpowiedzialności deliktowej (zarzut nr 14). Wyraził zapatrywanie, że oceny ...

k.c. możliwość kumulatywnego zbiegu roszczeń z tytułu odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej. Ocenił, że działania pozwanego będące podstawą roszczeń strony powodowej ...

stanowiących podstawę przedłużenia umowy w oparciu o aneksy nr 2 i 3 i tym samym podnoszone przez skarżącego związane z tymi okolicznościami roszczenia ...

trafne uznał natomiast zarzuty skarżącej oznaczone w apelacji nr 1 i 2. Wskazał, że wskazane powyżej wyłączenia umowne odnoszą się do wszelkich kosztów i wydatków, a także innych uszczerbków poniesionych przez skarżącego w związku ...

podniósł, iż dochodzone przez niego koszty utrzymania zaplecza, utrzymania przejazdów i objazdów budowy oraz monitoringu szkód górniczych nie zostały objęte wyłączeniem ...

OWU, według której roboty polegające na utrzymaniu zaplecza, utrzymaniu przejazdów i objazdów budowy oraz monitorowaniu szkód górniczych stanowiły roboty tymczasowe, które ...

inne niż sprzęt wykonawcy) potrzebne na placu budowy do realizacji i ukończenia robót stałych oraz usunięcia wszelkich wad". Jego zdaniem, zasadnie ...

było sporne, że roboty polegające na utrzymaniu zaplecza, utrzymaniu przejazdów i objazdów budowy oraz monitorowaniu szkód górniczych były przez powódkę wykonywane ...

realizacji umowy na mocy zawartych przez strony aneksów nr 2 i 3. Nie podzielił stanowiska Sądu Okręgowego, że wynagrodzenie za te ...

umownie przez strony, gdyż z treści zawartych aneksów nr 2 i 3 nie wynika, iż za te roboty wykonywane przez wykonawcę ...

tytułu wykonania robót tymczasowych polegających na utrzymaniu zaplecza, utrzymaniu przejazdów i objazdów budowy oraz monitorowaniu szkód górniczych w okresie przedłużenia umowy, na mocy aneksów nr 2 i 3, Sąd Apelacyjny dokonał jego wyliczenia. Stwierdził, że zgodnie z aneksami nr 2 i 3 wydłużono termin realizacji umowy do dnia 15 lipca 2010 ...

za okres przedłużenia wykonania umowy na podstawie aneksów nr 2 i 3, należne jej wynagrodzenie obejmuje okres przedłużenia ustalony tymi aneksami ...

42 zł. W wypadku robót tymczasowych polegających na utrzymywaniu przejazdów i objazdów kwota ryczałtowo określona w kosztorysie ofertowym za miesiąc wykonywania ...

roszczenia z tytułu kosztów utrzymania zaplecza powódki, kosztów utrzymania przejazdów i objazdów i kosztów monitoringu szkód górniczych kapitalizując je zgodnie z żądaniem na ...

1 k.p.c. przez niewyjaśnienie podstawy prawnej zaskarżonego wyroku i zaniechanie dokonania oceny i odniesienia się do istotnych zarzutów apelacji. W ramach naruszenia przepisów prawa materialnego zarzuciła naruszenie art. 65 § 1 i 2 k.c. i art. 471 k.c. przez ich niezastosowanie, art. 473 § 1 i 2 k.c. w zw. z art. 472 k.c ...

art. 471 k.c. w zw. z art. 473 § 1 i 2 k.c. w zw. z § 6 ust. 1 pkt ...

z dnia 3 lipca 2006 roku w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz.U. Nr 120, poz. 831) przez jego niewłaściwe zastosowanie, art. 361 § 1 i 2 k.c. przez jego niewłaściwe zastosowanie i art. 415 k.c. w związku z art. 416 k ...

k.c. przez ich niezastosowanie. Wniosła o zmianę zaskarżonego wyroku i zasądzenie kosztów utrzymania zaplecza wykonawcy, utrzymania objazdów i przejazdów w okresie budowy oraz monitoringu szkód górniczych za okres ...

z odsetkami oraz uchylenie wyroku Sądu Apelacyjnego w pozostałej części i przekazanie sprawy temu Sądowi do ponownego rozpoznania. Pozwany Skarb Państwa w skardze kasacyjnej zarzucił naruszenie art. 65 § 1 i § 2 k.c. w zw. z klauzulami 1.9, 2.1 oraz 19.1, 19.4 i 8.4 OWK, kosztorysem ofertowym (Tom 4.1 Dział Ogólny, poz. 9, 13 i 16), specyfikacją istotnych warunków zamówienia (STWiORB DM.00.00.00) oraz w zw. z treścią aneksu nr 2 i aneksu nr 3 do Umowy z dnia 30 maja 2008 r., poprzez niewłaściwe zastosowanie i dokonanie błędnej wykładni oświadczeń woli stron oraz art. 471 k.c. i 481 k.c. przez niewłaściwe zastosowanie i zasądzenie na rzecz powoda tytułem naprawienia szkody wynagrodzenia składającego się z kosztów wskazanych w pozycjach 9, 13 i 16 kosztorysu ofertowego. Wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku w zaskarżonej części, tj. w punkcie II i przekazanie sprawy w tej części do ponownego rozpoznania Sądowi Apelacyjnemu w W., ewentualnie o jego uchylenie w zaskarżonym zakresie i oddalenie apelacji również, co do kwoty 3 558 141,63 ...

zawarty w każdej z nich zarzut obrazy art. 65 § 1 i 2 k.c. Choć został on uzasadniany przez strony z ...

nie można mu odmówić trafności. Jak wiadomo sens czynności prawnej i zamiar stron powinny być ustalone i tłumaczone według zasad określonych w art. 65 § 1 i 2 k.c. (por. uzasadnienie uchwały składu siedmiu sędziów Sądu ...

wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 czerwca 1999 r., II CKN 379/98, OSP 2000, Nr 6, poz. 91). W przeciwieństwie ...

odnoszą się zarówno do wszystkich kategorii czynności prawnych (§ 1), jak i wyłącznie do umów (§ 2 k.c.). Konsekwencją tego unormowania jest ...

złożonych oświadczeń woli poprzez odwołanie się do zgodnego zamiaru stron i celu umowy (por. np. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 kwietnia 2016 r., I CSK 306/15, G. Prawna 2016, nr 9, s. 4 ...

na tym tle raczej badać jaki był zgodny zamiar stron i cel umowy, aniżeli opierać się na dosłownym jej brzmieniu. Przepis ...

por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 listopada 1997 r., I CKN 815/97, OSNC 1999, nr 2, poz. 38), na który ...

negocjacji (por. wyrok Sądu Najwyższego z 3 września 1998 r., I CKN 815/97, OSNC 1999, nr 2, poz. 38). W ramach ...

strony, wystarcza - przez analogię do art. 491 § 2, art. 492 i art. 493 k.c. - cel zamierzony przez jedną stronę, który ...

w pierwszym rzędzie powinna uwzględniać rzeczywistą wolę stron zawierających umowę i taki sens wyraża art. 65 § 2 k.c. Wymaga to ...

mogą mieć znaczenie dla stwierdzenia zgodnej woli stron, ich wcześniejsze i późniejsze oświadczenia oraz zachowania, czyli tzw. kontekst sytuacyjny. Wykładnia oświadczeń woli w świetle art. 65 § 1 i 2 k.c. oparta jest na tzw. metodzie kombinowanej, która ...

czyli zgodnie z tym, jak adresat oświadczenia sens ten rozumiał i rozumieć powinien. Decydujący jest więc normatywny punkt widzenia odbiorcy oświadczenia ...

ceny w wypadku zaistnienia okoliczności zawartych w klauzulach 1.9 i 2.1 OWK uzasadniających przedłużenie czasu realizacji kontraktu, czy też ...

Punkt b nie ma zastosowania", odnoszącego do klauzul 1.9 i 2.1 OWK, na co zwrócił uwagę w swej skardze ...

Państwa. Jak wiadomo, ogólne warunki kontraktu na budowę robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez zamawiającego (FIDIC 1999), powszechnie przyjmowano za część kontraktów zawieranych przez Skarb Państwa - Generalną Dyrekcję Dróg i Autostrad z różnymi firmami wykonującymi inwestycje drogowe, zwłaszcza w zakresie ...

tyle, że strony zawarły umowę w brzmieniu bez tych zapisów i nic ponadto. Użyte w szczególnych warunkach kontraktu określenie "Punkt b ...

postanowień, które przewidywały roszczenie finansowe wykonawcy w sytuacji wystąpienia opóźnienia i/lub poniesienia przez niego dodatkowych kosztów na skutek okoliczności obciążających zamawiającego, jak i od niego niezależnych, które to postanowienia z woli stron zostały ...

poprzez, zarówno jej rozszerzenie (np. odpowiedzialność za siłę wyższą), jak i ograniczenie oraz wyłączenie w niektórych przypadkach. Wskazał, że stwierdzenie zawarte ...

na skutek opóźnienia po stronie zamawiającego w przekazaniu dokumentacji jak i placu budowy. Zauważyć należy, że także powodowie w apelacji w ...

prawa materialnego - art. 56 k.c. oraz art. 65 § 1 i 2 k.c. przez przyjęcie, że przez wykluczenie na mocy ...

por. wyroki Sądu Najwyższego z dnia 27 września 2013 r., I CSK 748/12 i z dnia 6 października 2010 r., II CSK 180/10 ...

Zwrócił także uwagę, że ogólne warunki kontraktu rozróżniają kwestie kosztu i odszkodowania. Zatem, nie można uznać za zasadne stanowisko Sądu pierwszej ...

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 29 kwietnia 2016 r., I CSK 306/15 (G.Prawna 2016, nr 91 s. 4 ...

wykonawcy, zwłaszcza wtedy, gdy w oparciu o dostarczoną dokumentację projektową i przewidywany czas realizacji inwestycji dokonywał on ekonomicznej kalkulacji zobowiązań, jakie ...

skargi kasacyjnej rozstrzygające znaczenie miał zarzut naruszenia art. 65 § 1 i 2 k.c. Także w tym wypadku w szczegółowych warunkach ...

kontraktu, w zakresie, jakim odnoszą się one do "opóźnienia rysunków i instrukcji" oraz "prawa dostępu do placu budowy" strony przyjęły, że ppkt b pkt 1.9 i 2.1 OWK nie będą miały zastosowania. Sąd Najwyższy natomiast ...

że świadczenia w postaci ceny kontraktowej (wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych) i odszkodowania kompensującego szkodę wyrządzoną mu w związku z naruszeniem obowiązków ...

zamawiającego, nie są tożsame, a Sąd Apelacyjny nie przedstawił przekonującej i nawiązującej do przytoczonych wyżej reguł wykładni oświadczeń woli argumentacji, z ...

że nie tylko pozwany, który przygotował szczegółowe warunki kontraktu, ale i powód, który je zaakceptował, z wyłączeniem możliwości podwyższenia ceny kontraktowej ...

wyłączenia w Szczególnych Warunkach Kontraktów pkt (b) klauzul 1,9 i 2.1 OWK, ma jednak inne znaczenie jak rozbieżna wykładnia ...

tylko między ich stronami, a więc nie mają abstrakcyjnego charakteru i reguły ich wykładni są odmienne, niż zasady interpretacji obowiązujących przepisów ...

Trzeba jednak zauważyć, że klauzula 2.1 OWK jest niejednoznaczna i stąd jej odmienne interpretacje przez Sądy w różnych sprawach. Z ...

do spornego umownego zakresu ograniczenia odpowiedzialności pozwanego szczególne warunki kontraktu i nie mające zastosowania w sprawie klauzule (b)1.9 i 2.1 OWK, ale także wszystkie dalsze postanowienia tych elementów ...

złożonych oświadczeń woli przez odwołanie się do zgodnego zamiaru stron i celu umowy (art. 65 § 2 k.c.). Naruszenie prawa materialnego ...

sprawie zastosowanie. Nie jest bowiem możliwe prawidłowe zastosowanie prawa materialnego i jego sądowej wykładni bez ustalenia zupełnej podstawy rozstrzygnięcia (por. np. wyroki Sądu Najwyższego: z dnia 8 sierpnia 2012 r., I UK 84/12, LEX nr 1619135, z dnia 18 stycznia ...

11, LEX nr 1162677, z dnia 7 sierpnia 1997 r., I CKN 261/97, niepubl,; z dnia 26 czerwca 2001 r., III CKN 400/00, LEX nr 52360 z dnia 9 grudnia 2004 r., I UK 119/04, niepubl; z dnia 9 maja 2008 r ...

20, poz. 250 oraz z dnia 16 czerwca 2011 r., I PK 272/10, LEX nr 111283). Oczywiste przy tym jest ...

że Sąd Najwyższy nie mógł ich uzupełnić we wskazanym zakresie i dokonać na ich podstawie wykładni oświadczeń woli stron w przedmiotowym kontrakcie na podstawie art. 65 § 1 i 2 k.c., gdyż wyklucza to regulacja zawarta w art ...

z obu skarg kasacyjnych czyniła już konieczność uchylenia zaskarżonego wyroku i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania (art. 39815 § 1 k.p ...

382 k.p.c. w zw. z art. 378 § 1 i art. 328 § 2 w zw. z art. 391 § 1 k ...

dowodowym) - także pozostały materiał procesowy, na który składają się twierdzenia i oświadczenia stron, zarzuty przez nie podnoszone i składane wnioski. Przez pominięcie zebranego materiału należy rozumieć niezajęcie co ...

5 umowy stron oraz powołane w treści aneksów nr 2 i 3 wyłącza uprawnienie powódki do żądania zapłaty wynagrodzenia za (i) utrzymanie zaplecza wykonawcy (ii) utrzymania objazdów i przejazdów w okresie budowy oraz (iii) monitoring szkód górniczych za ...

okresie zimowym, faktury wystawione przez powódkę za miesiące zimowe 2008 i 2009 r., zestawienie przygotowane przez inżyniera kontraktu, zawierające zbiorcze zestawienie ...

do końca pierwotnego czasu na ukończenie robót, specyfikację techniczną wykonania i obmiaru robót budowlanych DM 00 00 00, która precyzuje obowiązki ...

np. orzeczenia Sądu Najwyższego z dnia 8 października 1997 r., I CKN 312/97, z 19 lutego 2002 r., IV CKN 718/00, z dnia 18 marca 2003 r., IV CKN 11862/00, z dnia 20 lutego 2003 r., I CKN 65/01, z dnia 22 maja 2003 r., II CKN 121/01, niepubl. i z dnia 10 listopada 1998 r., III CKN 792/98,OSNC 1999, nr 4). Dodać należy, że artykuł 328 § 2 ...

granicami kognicji sądu drugiej instancji. Jeżeli sąd odwoławczy, oddala apelację i orzeka na podstawie materiału zgromadzonego w postępowaniu w pierwszej instancji ...

r. C II 2172/37 Przegląd Sądowy 1938, poz. 380 i z dnia 10 listopada 1998 r., III CKN 792/98,OSNC 1999, nr 4, poz. 83). Z tego względu, uzasadnienie ...

powinno zawierać, nie tylko zawarte ustalenia w zakresie kosztów tymczasowych i omówienie środka odwoławczego, ale część zawierającą ocenę dowodów, co najmniej ...

z dnia 7 września 2016 r., IV CSK 702/15 i uchwałę składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 23 marca ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2011 39 fragmentów

2011-02-04 » oddala skargę kasacyjną

została uchwalona ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, która od dnia 1 stycznia 2008 r. wprowadzała 22 ...

strona pozwana nie zmieniła stawki, choć w dniach 26 września i 8 października dokonała innych zmian w warunkach zamówienia. Ustalił także ...

iż do dnia orzekania wszystkie prace objęte budową zostały wykonane i całe wynagrodzenie określone umownie zostało zapłacone. Sąd pierwszej instancji nie ...

Prawo zamówień publicznych oraz o art. 632 § 2 k.c. i art. 3571 k.c. Sąd drugiej instancji uznał za niezasadne ...

zawarły umowę określonej treści zgodnej ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i złożoną przez powoda ofertą. Powód nie wykazał, że działał pod ...

zawartych w art. 38 ust. 1, art. 84 ust. 1 i art. 180 ust. 1 u.z.p pozwalających na wyjaśnienie ...

wadium. Wskazał również, że zarówno w wypadku stosowania art. 629 i 632 § 2 k.c. oraz art. 3571 k.c. konieczne ...

5 k.c. wskazał, że nie może stanowić on źródła i podstawy prawnej roszczenia. Podzielił także pogląd Sądu pierwszej instancji, co ...

nie przedstawił żadnych dowodów na okoliczność rzeczywistej woli stron umowy i ich zgodnego zamiaru, a nadto wobec bezwzględnie obowiązującego charakteru przepisów ...

kasacyjnej opartej na obu podstawach określonych w art. 3983 § 1 i 2 k.p.c. powód zarzucił w ramach pierwszej podstawy ...

wpływ na wynik sprawy tj. art. 381 k.p.c. i art. 382 k.p.c. w zw. z art. 378 § 1 k.p.c. i art. 328 § 2 k.p.c., art. 230 k.p ...

należnego wykonawcy w wypadku ustawowej zmiany wysokości podatku od towarów i usług w okresie pomiędzy wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ...

obowiązku zmiany umowy w wypadku ustawowej zmiany podatku od towarów i usług była przedmiotem rozważań Sądu Najwyższego w uchwale z dnia ...

orzecznictwa, którego przedmiotem był problem cenotwórczego charakteru podatku od towarów i usług Sąd Najwyższy wskazał, że w orzeczeniach tych przyjmowano jednolity ...

strony określając cenę mogą umówić się, czy podatek od towarów i usług będzie jej elementem i po czwarte, że przepisy ówczesnej ustawy o cenach nie stanowiły ...

z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54 poz. 535 ze zm.). Konsekwencją ...

której zostało wyrażone stanowisko, że podwyższenie stawek podatku od towarów i usług nie uzasadnia bez zmiany umowy, zawartej przed dniem wejścia ...

zapłaty przez zamawiającego wynagrodzenia netto powiększonego o podatek od towarów i usług według podwyższonej stawki. Jak wskazano wyżej, strony mogą swobodnie ...

o zamówieniach publicznych, która reguluje, poprzez przepisy bezwzględnie obowiązujące, tryb i sposób udzielania zamówień publicznych, a zatem strony zawierając w tym ...

z ustawy. Ograniczenia te dotyczą przede wszystkim trybu zawarcia umowy i wyboru wykonawcy, oraz dopuszczalności zmian umowy. Art. 144 ust. 1 ...

okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, i po drugie, gdy zmiany są korzystne dla zamawiającego. Wskazać należy ...

k.c. w zw. z art. 144 u.z.p i art. 5 k.c. Wbrew twierdzeniom skarżącego, Sąd Okręgowy podzielił ...

2010/3/33) w przedmiocie dopuszczalności zastosowania przepisów art. 629 i 632 § 2 k.c. w drodze analogi do umowy o ...

2009 r. nie może ulegać wątpliwości, że przepisy art. 629 i 632 § 2 k.c. mogą mieć zastosowanie w drodze analogi do umowy o roboty budowlane i stanowić podstawę do modyfikacji wynagrodzenia wykonawcy. W wypadku przyjęcia tych ...

do przyjęcia, że zaistniały przesłanki zarówno dopuszczalności zmiany umowy, jak i podwyższenia wynagrodzenia. Fakt, że zmianę uchwalono w okresie pomiędzy wszczęciem ...

uprawnienia określone w art. 38 ust. 1, 84 ust. 1 i 180 ust. 1 u.z.p., tym bardziej, że ogłoszono ...

publiczne po publikacji ustawy zmieniającej ustawę o podatku od towarów i usług. Nie jest także wystarczającym uzasadnieniem argument, że na część ...

umowy odpowiada zarówno treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego, jak i treści oferty wykonawcy, które w sposób najpełniejszy oddają ich wolę i rzeczywisty zamiar co do treści umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia ...

c. w związku z art. 378 § 1 k.p.c. i art. 328 § 2 k.p.c. stosowanym odpowiednio na podstawie ...

oraz art. 230 k.p.c., 227 k.p.c. i art. 233 § 1 k.p.c. w związku z art. 328 § 2 k.p.c. i art. 391 § 1 k.p.c. pozostają, wobec braku podstawy ...

się od skutków prawnych oświadczenia woli zgodnie z art. 84 i 86 k.c. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Sądu Najwyższego zakaz ...

lub niewłaściwie przeprowadzonej ocenie dowodów. Argumenty podniesione w uzasadnieniu zarzutu i zmierzające do wykazania, że Sąd drugiej instancji naruszył określone, w ...

skuteczne. Sąd Najwyższy jest sądem prawa, a nie sądem faktu, i nie dokonuje kontroli prawidłowości oceny dowodów przeprowadzonej przez sąd II ...

przez Sąd Najwyższy (vide wyrok z 5.IX.2008 r. I CSK 117/08, II UK 19/09 z dn. 24 ...

II UK 327/07 LEX496393). Zarzuty naruszenia art. 227 i 230 k.p.c. nie zostały uzasadnione, niemniej przypomnieć trzeba ...

że w wyroku z dnia 9 lutego 2001 r. III CKN 434/00 Sąd Najwyższy wskazał, że artykuł 227 k.p ...

może być przedmiotem naruszenia sądu, ponieważ nie jest źródłem obowiązków i uprawnień jurysdykcyjnych. W odniesieniu natomiast do zarzutu naruszenia art. 328 ...

wyroki Sądu Najwyższego z dnia 10 listopada 1998 r., III CKN 792/98, OSNC 1999, nr 4, poz. 83, z dnia 8 października 1997 r. niepubl., I CKN 312/97, z dnia 9 marca 2006 r. niepubl., I CSK 147/05 niepubl., 25 czerwca 2008 r., II UK ...

1 k.p.c., art. 108 § 1 k.p.c. i art. 102 k.p.c. jz ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2021 81 fragmentów

2021-05-25

Apelacyjnego w (...) z dnia 23 maja 2019 r., sygn. akt I AGa (...), 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od pozwanej na ...

przetargu nieograniczonego, dotyczącego przedmiotu zamówienia "Świadczenie usług w zakresie odbioru i wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy K. od 1 lipca ...

specyfikacją istotnych warunków zamówienia (SIWZ), a przedmiot świadczenia jako odbiór i wywóz odpadów komunalnych realizowany z terenu Gminy w oznaczonych asortymentach i ilościach według harmonogramu. Sprecyzowano, że przedmiot umowy obejmuje odbieranie odpadów ...

Przedmiot umowy miał być realizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej oraz obejmować wszystkie działania z punktu widzenia ...

odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych, odpady biodegradowalne i pochodzące z selektywnej zbiórki, należy poddać odzyskowi lub unieszkodliwianiu na ...

14 zastrzeżono, że w wypadku zaistnienia wątpliwości co do zakresu i przedmiotu umowy, w tym zakresu obowiązków wykonawcy, obowiązujące są zapisy SIWZ. Sąd ustalił, że zarówno SIWZ jak i umowa nie obejmowała usługi zagospodarowania odpadów. Punkt XII SIWZ wskazywał, że cena oferty obejmuje odbiór i transport wszystkich odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy w okresie ...

przyjęła wykonanie jej zadania własnego w zakresie utrzymywania składowisk odpadów i unieszkodliwiania odpadów komunalnych z jej terenu. Gmina N. zobowiązała się między innymi do wybudowania i utrzymywania regionalnej instalacji do przetwarzania i składowania odpadów komunalnych oraz przyjmowania do niej odpadów komunalnych z ...

oraz jednostek organizacyjnych tej Gminy świadczących usługi w zakresie odbierania i transportu odpadów komunalnych określi zarządzenie Burmistrza N. w sprawie ustalania ...

do regionalnej instalacji prowadzonej przez tę spółkę w Zakładzie Unieszkodliwiania i Odzysku Odpadów w D. (RCGO-N.). Porozumienie zostało opublikowane w ...

Powódka, która świadczyła usługi także na rzecz innych jednostek samorządowych i nie dysponowała zezwoleniem na przetwarzanie odpadów, także zawarła wcześniej, tj ...

wskazanym Centrum zmieszanych odpadów komunalnych, pochodzących z obszaru południowo- zachodniego i południowo-wschodniego regionu gospodarki odpadami województwa opolskiego, za cenę ustaloną ...

dostarczeniu odpadów z terenu Gminy K. do instalacji RCGO-N. i otrzymaniu we wrześniu 2013 r. faktur VAT obejmujących koszty usługi ...

ich zagospodarowania, poinformowała PGK E. oraz Gminę o odmowie akceptacji i zapłaty w zakresie stanowiącym ekwiwalent wynagrodzenia za usługi składowania oraz ...

ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach odróżniającej organizowanie przetargów na odbieranie odpadów komunalnych od przetargów na odbieranie i zagospodarowanie odpadów (art. 6d ust. 1) oraz obowiązek określenia ...

odpadów komunalnych, odpadów biodegradowalnych oraz pochodzących selektywnej zbiórki. Wobec odmowy i konieczności wykonywania umowy nadal dostarczała odpady i uiszczała opłaty. Powódka zapłaciła Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej E. za zagospodarowanie ...

wskazując jako podstawę umowę nr 6/2013 łączącą te podmioty i uznając, że w tym procesie nie miały znaczenia stosunki prawne ...

złożenia oświadczenia o zawarciu umów z podmiotami posiadającymi odpowiednie instalacje i zezwolenie na przetwarzanie odpadów. Zwrócił ponadto uwagę na wskazanie dwóch, uszczegóławiających kod ogólny, kodów CPV dotyczących tylko odbioru i transportu odpadów. Analizując postanowienia § 2, § 3 i punktu XII ppkt 2 SIWZ ocenił, iż na ich podstawie ...

postanowień SIWZ usprawiedliwiało kalkulowanie przez powódkę ceny obejmującej wyłącznie odbiór i wywóz odpadów. Sąd wskazał, że art. 1a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w sprawach dotyczących postępowania z odpadami komunalnymi ...

3 pkt 1 "gospodarowanie odpadami" to ich zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie, w tym również nadzór nad takimi działaniami oraz nad ...

tę definicję za zbyt szeroką w świetle pojęć odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów zawartych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Podkreślił, że zagospodarowanie odpadów należało z mocy ...

powódka nie może być obciążona negatywnymi konsekwencjami niewłaściwego postępowania Gminy i rozpisania przetargu niezgodnego z prawem. Sąd pierwszej instancji stwierdził, że ...

1 k.c. dla roszczeń o wynagrodzenie za spełnione czynności i o zwrot poniesionych wydatków wynikających z umowy o świadczenie usług ...

przyczynowym z zawartą umową, może skutkować subsydiarnym przyjęciem bezpodstawnego wzbogacenia i uwzględnieniem roszczenia na podstawie art. 405 k.c. Sąd podkreślił ...

art. 65 k.c. przyjmując, że dokonano prawidłowej wykładni umowy i SIWZ, gdyż ich postanowienia nie nakładały na powódkę obowiązku zagospodarowania ...

na zamawiającym spoczywa obowiązek opisania przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, a więc taki, który pozwoli wykonawcy ustalić ten przedmiot ...

złożenia oświadczenia o zawarciu umów z podmiotami posiadającymi odpowiednie instalacje i zezwolenie na przetwarzanie odpadów. Sąd podkreślił, że wprawdzie treść umowy z dnia 17 czerwca 2013 r. i SWIZ była niewystarczająca dla przyjęcia, że na ich podstawie na wykonawcy ciążył obowiązek zagospodarowania odpadów i poniesienia ich kosztów, ale wywiązanie się przez powódkę z umownych ...

szukać w nie wywiązaniu się przez nią postanowień tej umowy i wynikających z niej wzajemnych zobowiązań stron. W ocenie Sądu wynagrodzenie ...

pkt.1 w zw. z art. 750 k.c., to i tak wobec zawezwania Gminy K. pismem z dnia 31 marca ...

o kasację wyroku Sądu Apelacyjnego w całości. Dochodząc jego uchylenia i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania temu Sądowi powołała obie podstawy kasacyjne (art. 3983 § 1 pkt 1 i 2 k.p.c.). W ramach naruszenia prawa materialnego wskazała ...

Sąd błędnej wykładni umowy z dnia 17 czerwca 2013 r. i w konsekwencji przyjęcie, że nie obejmowała ona zobowiązania powoda do ...

dnia 17 czerwca 2013 r. poprzez przyjęcie, że wynagrodzenie należne i wypłacone powodowi nie obejmowało usługi zagospodarowania odpadów pochodzących z terenu Gminy K., niewłaściwą wykładnię i w konsekwencji niewłaściwe zastosowanie, polegające na pominięciu literalnego brzmienia umowy i treści SIWZ, gdzie wyraźnie wskazano, że przedmiotem umowy z dnia 17 czerwca 2013 r. jest również gospodarowanie odpadami i przyjęcie w to miejsce, że istnieją w umowie wątpliwości, które ...

wykładni umowy łączącej strony z dnia 17 czerwca 2013 r. i przyjęcie, że kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) o numerze 90 ...

SIWZ nie przesądza o zakresie obowiązków strony powodowej, niewłaściwą wykładnię i w konsekwencji niewłaściwe zastosowanie, polegające na pominięciu niektórych okoliczności towarzyszących ...

umowy, (2) art. 471 k.c. poprzez zastosowanie w sprawie i błędne przyjęcie, że szkoda w majątku powoda pozostaje w adekwatnym ...

naruszenie następujących przepisów postępowania: (1) art. 382 k.p.c. i art. 328 § 2 k.p.c. w związku z art ...

przyczyn, z jakich Sąd Apelacyjny poczynił własne, odmienne od Sądu I instancji ustalenia faktyczne i prawne, przyjmując, że zasądzona na rzecz powoda kwota ma podstawę ...

art. 233 k.p.c. poprzez dowolną ocenę materiału dowodowego i błędne przyjęcie, że strona powodowa doznała szkody, podczas gdy uiszczona ...

c. w związku z art. 328 § 2 k.p.c. i art. 391 § 1 k.p.c. poprzez bezpodstawne pominięcie istotnej ...

wyjaśnienie, uznał się zobowiązanego również do świadczenia usługi zagospodarowania odpadów i to za cenę tylko o 20,21 % wyższą niż na ...

art. 363 k.c. poprzez uznanie, że powódka udowodniła zasadność i wysokość szkody, art. 6 w zw. z art. 471 k ...

przez zasądzenie kwoty odpowiadającej kwocie uiszczonej na rzecz PGK E. i nie obniżenie jej o 20,21 %, tj. odpowiadającej wynagrodzeniu za ...

materialnego art. 405 k.c., zastąpionego art. 471 k.c., i uzupełnieniem podstawy naruszenia przepisów postępowania o art. 382 w związku z art. 328 § 2 i art. 391 § 1 k.p.c stanowi powtórzenie in extenso ...

zarówno w zakresie pozostałych wskazanych przepisów oraz ich uzasadnienia jak i powiela przy przepisach powołanych po raz pierwszy uzasadnienie przypisane wcześniej ...

prawa, a jego kognicja nie obejmuje badania prawidłowości ustaleń faktycznych i oceny dowodów. Z art. 3983 § 4 k.p.c. wynika ...

pośrednio miały lub mogły mieć wpływ na rozstrzygnięcie sprawy, ale i że były tego rodzaju lub wystąpiły w takim natężeniu, że ...

por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 marca 2006 r., I CSK 63/05, niepubl.). Naruszone przepisy muszą mieć ponadto charakter ...

wyroki Sądu Najwyższego z dnia 10 listopada 1998 r., III CKN 792/98, OSNC 1999, nr 4, poz. 83, z dnia 26 listopada 1999 r., III CKN 460/98, OSNC 2000, nr 5, poz. 100, z dnia 9 marca 2006 r., I CSK 147/05, niepubl., z dnia 16 stycznia 2006 r ...

364/06, nie publ., z dnia 21 marca 2007r., I CSK 458/06, niepubl.). Tak daleko idących wad uzasadnienia, mimo ...

drugiej instancji, jaką jest materiał zebrany w postępowaniu pierwszej instancji i w postępowaniu apelacyjnym. Ma on charakter ogólnej dyrektywy kompetencyjnej wskazującej ...

jedynie wtedy, gdy sąd drugiej instancji pominął część materiału dowodowego i wydał orzeczenie oparte wyłącznie na materiale zebranym w jednej instancji ...

przedmiotowym wypadku Sąd drugiej instancji nie przeprowadził uzupełniającego postępowania dowodowego i orzekał w oparciu o przyjęty w procedurze cywilnej model apelacji ...

tak znacznego zakresu swobody jurysdykcyjnej oraz szeroko zakreślonej podstawy faktycznej i prawnej powództwa wynikającej stąd, że powódka wskazywała na odpowiedzialność pozwanej ...

opartą nie tylko na umowie, bezpodstawnym wzbogaceniu (nienależnym świadczeniu) ale i obowiązku naprawienia szkody wynikającej z niewykonania zobowiązania mógł zająć samodzielne ...

zgromadzonego materiału dowodowego, który przedstawiły strony popierając albo kwestionując zasadę i wysokość roszczenia. Podkreślić w tym miejscu trzeba, że uznał stanowisko ...

jednak wskazał, że uwzględniając stanowisko apelującej pozwanej "nieco" ją koryguje i przyjmuje jako subsydiarną. Szczegółowe odniesienie do tej kwestii zostanie przedstawione ...

niedopuszczalność stawiania w skardze takich zarzutów, które są wprawdzie sformułowane i powołane w ramach podstawy kasacyjnej naruszenia prawa materialnego, w istocie ...

treści takiego oświadczenia oraz od jego kwalifikacji prawnej. Ewentualne błędy i uchybienia Sądu, w zakresie stwierdzenia faktu czy istnieje (zostało złożone ...

świadczenia usługi zagospodarowania odpadów z terenu Gminy K., a należne i wypłacone powodowi wynagrodzenie nie obejmowało tej usługi, poprzez wskazanie na ...

instancji do powyższych wniosków, to jest dokonywania innej oceny zakresu i znaczenia zapisów umowy obejmujących kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV), wskazania ...

odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych, odpadów biodegradowalnych i pochodzących z selektywnej zbiórki. Nie może być objęty zakresem badania ...

Sądu Najwyższego wynik porównania przez Sąd drugiej instancji postanowień umowy i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, który pozwolił na jednoznaczne stwierdzenie braku ich sprzeczności i podstaw do przyjęcia - wbrew jednoznacznemu określeniu nazwy zadania, przedmiotu umowy ...

wykonawcy o usługi zagospodarowania odpadów. Dopiero zatem tak ustalone prawa i obowiązki stron umowy z dnia 17 czerwca 2013 r. stanowiły ...

umowie zastrzegającej, że w wypadku zaistnienia wątpliwości co do zakresu i przedmiotu umowy, w tym obowiązków wykonawcy, obowiązujące są zapisy SIWZ ...

wyjaśnienie czy obejmowało ono wydatki ponoszone na rzecz podmiotu przyjmującego i prowadzącego przetwarzanie odpadów. W tej sytuacji trafnie Sąd zbadał kogo obciążała powinność ponoszenia kosztów zagospodarowania odpadów i przyjął, że powinny być one finansowane przez gminę, jako podmiot, na którym spoczywał ustawowy obowiązek zapewnienia i stworzenia warunków niezbędnych do utrzymania czystości i porządku na swoim terenie (art. 3, art. 6c, art ...

ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - jedn. tekst: Dz. z 2020 r., poz. 1439). Art. 65 § 1 i 2 k.c. stanowi podstawę wykładni uprzednio ustalonej treści oświadczeń ...

w skardze kasacyjnej wniosków prawnych wywiedzionych z oświadczeń woli stron i materiału dowodowego wymaga powołania adekwatnych przepisów prawa materialnego, oraz wykazania ...

odpadów celem zagospodarowania wyłącznie do regionalnej instalacji w Zakładzie Unieszkodliwiania i Odzysku Odpadów w D. (RCGO-N.) prowadzonej przez PGK E ...

r. tego zadania własnego jedynie w zakresie utrzymywania składowisk odpadów i unieszkodliwiania odpadów komunalnych z jej terenu, przy zgodzie na realizowanie ...

imieniu Gminy N. przez PGK E., zasadę odpłatności zagospodarowania odpadów i w ostatecznym wyniku ponoszenia jej kosztów przez gminę (członków wspólnoty ...

również te, które wynikają z ustawy, z zasad współżycia społecznego i z ustalonych zwyczajów (art. 56 k.c.). Czynniki te kształtują ...

sądów także nie pozwala na uzupełnienie treści umów o prawa i obowiązki, które nie zostały objęte zgodnym oświadczeniem woli. Nie znajdowała ...

prawne jedno- lub wielostronne (umowy), czyny niedozwolone, bezpodstawne wzbogacenie jak i zdarzenia prawne. Odpowiedzialność dłużnika za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania ...

a odszkodowanie zastępuje świadczenie należne według treści zobowiązania. Art. 471 i nast. k.c. mają zastosowanie, w braku wyraźnych wyłączeń, do ...

działał zgodnie ze swoimi obowiązkami, może żądać zwrotu uzasadnionych wydatków i nakładów wraz z ustawowymi odsetkami oraz zwolnienia od zobowiązań, które ...

dochodzenia roszczeń w okolicznościach obecnej sprawy nie byłoby jednak uzasadnione i trafnie zostało pominięte. W tym szczególnym stosunku prawnym, jakkolwiek powódka ...

ekonomicznym zapłaciła cudzy dług, to działała częściowo w swoim interesie i w wykonaniu własnego obowiązku umownego przyjętego w kontrakcie z pozwaną, ponadto rozszerzyła zakres zobowiązania i świadczenia pieniężnego mimo wyraźnego sprzeciwu pozwanej i braku jej współdziałania wymaganego art. 354 § 2 k.c. Wobec ...

materialnego nie mogłyby one być uwzględnione w ramach badania kasacji i zostały powołane przez Sąd Najwyższy jedynie dla przedstawienia stanowiska judykatury w sprawach o zbliżonym stanie faktycznym i prawnym. W tym stanie rzeczy za prawidłową podstawę prawną odpowiedzialności ...

można mówić tylko wtedy, gdy była ona obiektywnie potrzebna wzbogaconemu i w braku usługi wydatek musiałby zostać poniesiony. Wymogi te zostały ...

kasacyjna w części wskazującej na naruszenie art. 363 k.c. i art. 471 k.c. poprzez nieprawidłową ocenę związku przyczynowego i szkody. Niezależnie od dezaktualizacji tych zarzutów, wobec podzielenia stanowiska Sądu ...

Tak postawione zarzuty powinny być wywiedzione z art. 361 § 1 i 2 k.c., którego nie powołano w ramach podstawy naruszenia ...

pozwaną (art. 98 § 1 w zw. z art. 391 § 1 i art. 39821 k.p.c.). ke ...