Spróbuj: "I CKN 815/97" 5
z o.o. w Z. i P. Z. przeciwko Uniwersytetowi (...) w ...
o. z siedzibą w Z. i prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ...
obrębie ulic: J., W., S. i P. w W.". W § 10 ...
potwierdzone podpisaniem Protokołu Usunięcia Wad i Usterek (§ 10 ust. 10a ...
wysokości 224.694,38 zł i kwota taka została na żądanie ...
w przyszłości. Na przełomie sierpnia i września 2014 r. pracownicy P ...
miejscowych kilkucentymetrowych wykruszeniach, korozji betonu i przebarwieniach, a także śladach po ...
zewnętrznych szalunk6w żelbetowych) - i uszkodzenia te są konsekwencją braku ...
zacieki od wód opadowych, przebarwienia i miejscowo zwiększona porowatość powierzchni) jest ...
betonowych, nie są to nieprawidłowości i nie należy ich klasyfikować jako ...
z o.o. w Z. i P. Z. przeciwko Uniwersytetowi (...) o ...
przekroczenie zasad swobodnej oceny dowodów i zastąpienia jej dowolną oceną dowodów ...
powodowa wniosła o zmianę wyroku i uwzględnienie powództwa w całości, a ...
ocenie Sądu, okoliczności faktyczne sprawy i przedstawiona na ich tle argumentacja ...
lub o uchylenie zaskarżonego wyroku i orzeczenie co do istoty sprawy ...
skargi kasacyjnej Pozwanego w całości i o zasądzenie od niego na ...
jaki byt zgodny zamiar stron i cel, aniżeli opierać się na ...
najmniej dwustronnym", należy ustalić, czy i w jakim zakresie czynności takie ...
z 2015 r. poz. 1311) i wszedł w życie w dniu ...
1999 r., sygn. akt II CKN 652/98, niepublikowany; zob. też ...
w sposób dostateczny wolę stron i obejmują zgodne oświadczenia wywołania w ...
listopada 1997 r., sygn. akt I CKN 825/97, OSNC 1998, Nr 5, poz. 85 i z 20 maja 2004 r ...
września 1998 r., sygn. akt I CKN 815/97, OSNC 1999, Nr 2, poz ...
jaki jest cel składanych oświadczeń i doświadczenie zainteresowanych w zakresie przedmiotu ...
to, że nawet pozornie jasne i jednoznaczne sformułowania użyte w treści ...
jaki był "zgodny zamiar stron i cel umowy", a nie tego, jaki był zamiar i cel jednej z jej stron ...
stycznia 2003 r., sygn. akt I CKN 1431/00, niepublikowany). Tym niemniej ...
mogą oświadczenia zarówno wiedzy, jak i woli, co jednak - jak wskazano ...
jako wykonany niezgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej lub wady ...
1997 r., sygn. akt II CKN 28/97, OSNC 1997/6 ...
z umowy o roboty budowlane i w tym zakresie nie stanowi ...
Najwyższy przyjmuje ponadto, że sporządzenie i podpisanie protokołu odbioru robót budowlanych ...
grudnia 2006 r., sygn. akt I CSK 276/06, niepublikowany; wyrok ...
potwierdzenie "skutecznego", tj. bez zastrzeżeń, i ostatecznego odbioru, a zatem wykonania ...
przyszłości. Tymczasem strona zamawiająca może i powinna móc rozsądnie oczekiwać, że ...
usunęła. W konsekwencji dokonując analizy i wykładni treści protokołu odbioru końcowego ...
Podmiot profesjonalny w zakresie projektowania i wykonywania robót budowalnych powinien kierować ...
lecz - co oczywiste - wiedzą fachową i zasadami wykonywania zawodu. Tak też ...
tym samym zgłaszanie dostrzeżonych wad i usterek w ramach reżimu za ...
Sygn. akt I CSK 225/17 WYROK W ...
Państwa - Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad o zapłatę, po rozpoznaniu ...
Państwa - Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w W ...
tytułem zapłaty za prace wykonane i koszty poniesione przez powódkę w ...
dnia 30 maja 2008 roku i dotychczas nierozliczone prawidłowo przez pozwanego ...
na skrzyżowaniu autostrad A-l i A-4 w km 517 ...
na budowę dla robót budowlanych i inżynieryjnych, projektowanych przez zamawiającego" - tłumaczenie ...
OWK"); Instrukcja dla Wykonawców - Tom I Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia; Specyfikacje ...
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i zgodnie z dostarczonym przez pozwanego ...
w warunku 14.1 OWK i obejmować miała wszelkie korekty dokonane ...
3 OWK. Klauzule 12.2 i 12.1 OWK regulowały sposób ...
oparciu o rzeczywiste obmiary robót i stawki/ceny/ za te roboty ...
wynikającej z Kosztorysu ofertowego powódki i Szczegółowej Kalkulacji Cen Jednostkowych. Cena ...
zapewnienia dostępu do placu budowy i spowodowanej przez to zwłoki w ...
przygotowanie przez pozwanego dokumentacji branżowej i zwłoka pozwanego w jej przekazywaniu ...
nieprawidłowe przygotowanie przez pozwanego dokumentacji i organizacji inwestycji w zakresie budowy ...
przygotowanie dokumentacji technicznej przez pozwanego i niezapewnienie przez niego dostępu do ...
nieprawidłowe przygotowanie inwestycji przez pozwanego i niezapewnienie dostępu do działek spółki ...
do obiektu WD-467a i WD-464 skutkujące opóźnieniem w ...
się w bezpośrednim sąsiedztwie budowy i lokalne podtopienia miejsc prowadzonych robót ...
punktów (b) klauzul 1.9 i 2.1 OWK. Wskazał, że ...
zostały dokonane w dniach 17 i 23 czerwca 2008 roku, przy ...
czynności konieczne do uzyskania prawa i faktycznej możliwości dysponowania wszystkimi działkami ...
do wszystkich części placu budowy i użytkowania ich. (...). "jeżeli wykonawca dozna ...
Wykonawca powiadomi o tym Inżyniera i będzie uprawniony na mocy klauzuli ...
wykazać (art. 6 k.c. i art. 232 k.p.c ...
a zatem miała świadomość treści i znaczenia zawieranych w tamtym czasie ...
zdarzenia wskazane w pkt. od (I) do (IV), a więc z ...
przedłużenia Czasu na Ukończenie, jeśli i w takim zakresie, w jakim ...
10.1 OWK [Przejęcie Robót i Odcinków] jest, lub przewiduje się ...
2012 r. do dnia zapłaty i oddalił apelację w pozostałej części ...
przeprowadzoną przez Sąd Okręgowy, jak i treść wydanych przez ten sąd ...
wykonawcy o zapłatę zwrotu kosztów i odszkodowania na skutek przedłużenia czasu ...
przekazaniu dokumentacji projektowej jest dopuszczalny i mieści się w zakresie kompetencji ...
profesjonalny charakter działalności powódki, jak i przebieg procedury przetargowej prowadzącej do ...
stron modyfikujących klauzule 1.9 i 2.1. OWK, przez pominięcie ...
prowadzi do wniosku, iż celem i sensem tych modyfikacji było wyłączenie ...
pozwanego jako takiej (dalszego wynagrodzenia i odszkodowania kontraktowego). W rezultacie uznał ...
zarzut naruszenia art. 65 § 1 i 2 k.c. Nie podzielił ...
z naturą umowy łączącej strony i tym samym z mocy art. 58 § 1 i 2 k.c. powinno zostać ...
sens modyfikacji klauzul 1.9 i 2.1. OWK nie skutkował ...
obowiązków przekazania wykonawcy terenu budowy i dostarczenia niewadliwego projektu. Klauzule te ...
do braku równowagi kontraktowej stron i wskazywały na pokrzywdzenie strony powodowej ...
Doszedł do wniosku, że główną i zasadniczą przyczyną opóźnienia w wykonaniu ...
gdyby pozostałe przyczyny nie wystąpiły, i tak opóźnienie powoda w realizacji ...
stronie powodowej całego terenu budowy i tym samym umyślnie wyrządził skarżącemu ...
że przywołane przez skarżącego okoliczności i dowody pozwalają jedynie na postawienie ...
staranności powinien był on przewidywać i liczyć się z tym, iż ...
z zawartej z powodem umowy i przekazać wszystkich działek stanowiących teren ...
zw. z art. 473 § 1 i 2 k.c. w kontekście ...
roszczeń z tytułu odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej. Ocenił, że działania pozwanego ...
oparciu o aneksy nr 2 i 3 i tym samym podnoszone przez skarżącego ...
oznaczone w apelacji nr 1 i 2. Wskazał, że wskazane powyżej ...
odnoszą się do wszelkich kosztów i wydatków, a także innych uszczerbków ...
koszty utrzymania zaplecza, utrzymania przejazdów i objazdów budowy oraz monitoringu szkód ...
na utrzymaniu zaplecza, utrzymaniu przejazdów i objazdów budowy oraz monitorowaniu szkód ...
na placu budowy do realizacji i ukończenia robót stałych oraz usunięcia ...
na utrzymaniu zaplecza, utrzymaniu przejazdów i objazdów budowy oraz monitorowaniu szkód ...
przez strony aneksów nr 2 i 3. Nie podzielił stanowiska Sądu ...
treści zawartych aneksów nr 2 i 3 nie wynika, iż za ...
na utrzymaniu zaplecza, utrzymaniu przejazdów i objazdów budowy oraz monitorowaniu szkód ...
na mocy aneksów nr 2 i 3, Sąd Apelacyjny dokonał jego ...
zgodnie z aneksami nr 2 i 3 wydłużono termin realizacji umowy ...
na podstawie aneksów nr 2 i 3, należne jej wynagrodzenie obejmuje ...
tymczasowych polegających na utrzymywaniu przejazdów i objazdów kwota ryczałtowo określona w ...
zarzuciła naruszenie art. 65 § 1 i 2 k.c. i art. 471 k.c. przez ...
ich niezastosowanie, art. 473 § 1 i 2 k.c. w zw ...
zw. z art. 473 § 1 i 2 k.c. w zw ...
roku w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu ...
Sądu Apelacyjnego w pozostałej części i przekazanie sprawy temu Sądowi do ...
zarzucił naruszenie art. 65 § 1 i § 2 k.c. w zw ...
oraz 19.1, 19.4 i 8.4 OWK, kosztorysem ofertowym ...
Dział Ogólny, poz. 9, 13 i 16), specyfikacją istotnych warunków zamówienia ...
z treścią aneksu nr 2 i aneksu nr 3 do Umowy ...
2008 r., poprzez niewłaściwe zastosowanie i dokonanie błędnej wykładni oświadczeń woli ...
oraz art. 471 k.c. i 481 k.c. przez niewłaściwe zastosowanie i zasądzenie na rzecz powoda tytułem ...
wskazanych w pozycjach 9, 13 i 16 kosztorysu ofertowego. Wniósł o ...
części, tj. w punkcie II i przekazanie sprawy w tej części ...
jego uchylenie w zaskarżonym zakresie i oddalenie apelacji również, co do ...
zarzut obrazy art. 65 § 1 i 2 k.c. Choć został ...
8 czerwca 1999 r., II CKN 379/98, OSP 2000, Nr ...
kategorii czynności prawnych (§ 1), jak i wyłącznie do umów (§ 2 k ...
się do zgodnego zamiaru stron i celu umowy (por. np. wyrok ...
dnia 29 kwietnia 2016 r., I CSK 306/15, G. Prawna ...
jaki był zgodny zamiar stron i cel umowy, aniżeli opierać się ...
dnia 21 listopada 1997 r., I CKN 815/97, OSNC 1999, nr 2, poz ...
z 3 września 1998 r., I CKN 815/97, OSNC 1999, nr 2, poz ...
art. 491 § 2, art. 492 i art. 493 k.c. - cel ...
rzeczywistą wolę stron zawierających umowę i taki sens wyraża art. 65 ...
zgodnej woli stron, ich wcześniejsze i późniejsze oświadczenia oraz zachowania, czyli ...
w świetle art. 65 § 1 i 2 k.c. oparta jest ...
adresat oświadczenia sens ten rozumiał i rozumieć powinien. Decydujący jest więc ...
zawartych w klauzulach 1.9 i 2.1 OWK uzasadniających przedłużenie ...
odnoszącego do klauzul 1.9 i 2.1 OWK, na co ...
kontraktu na budowę robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez zamawiającego (FIDIC ...
Skarb Państwa - Generalną Dyrekcję Dróg i Autostrad z różnymi firmami wykonującymi ...
w brzmieniu bez tych zapisów i nic ponadto. Użyte w szczególnych ...
wykonawcy w sytuacji wystąpienia opóźnienia i/lub poniesienia przez niego dodatkowych ...
skutek okoliczności obciążających zamawiającego, jak i od niego niezależnych, które to ...
odpowiedzialność za siłę wyższą), jak i ograniczenie oraz wyłączenie w niektórych ...
zamawiającego w przekazaniu dokumentacji jak i placu budowy. Zauważyć należy, że ...
c. oraz art. 65 § 1 i 2 k.c. przez przyjęcie ...
dnia 27 września 2013 r., I CSK 748/12 i z dnia 6 października 2010 ...
warunki kontraktu rozróżniają kwestie kosztu i odszkodowania. Zatem, nie można uznać ...
dnia 29 kwietnia 2016 r., I CSK 306/15 (G.Prawna ...
oparciu o dostarczoną dokumentację projektową i przewidywany czas realizacji inwestycji dokonywał ...
zarzut naruszenia art. 65 § 1 i 2 k.c. Także w ...
się one do "opóźnienia rysunków i instrukcji" oraz "prawa dostępu do ...
ppkt b pkt 1.9 i 2.1 OWK nie będą ...
Sąd Apelacyjny nie przedstawił przekonującej i nawiązującej do przytoczonych wyżej reguł ...
przygotował szczegółowe warunki kontraktu, ale i powód, który je zaakceptował, z ...
pkt (b) klauzul 1,9 i 2.1 OWK, ma jednak ...
więc nie mają abstrakcyjnego charakteru i reguły ich wykładni są odmienne ...
2.1 OWK jest niejednoznaczna i stąd jej odmienne interpretacje przez ...
się do zgodnego zamiaru stron i celu umowy (art. 65 § 2 ...
możliwe prawidłowe zastosowanie prawa materialnego i jego sądowej wykładni bez ustalenia ...
dnia 8 sierpnia 2012 r., I UK 84/12, LEX nr ...
dnia 7 sierpnia 1997 r., I CKN 261/97, niepubl,; z dnia ...
26 czerwca 2001 r., III CKN 400/00, LEX nr 52360 ...
dnia 9 grudnia 2004 r., I UK 119/04, niepubl; z ...
dnia 16 czerwca 2011 r., I PK 272/10, LEX nr ...
ich uzupełnić we wskazanym zakresie i dokonać na ich podstawie wykładni ...
na podstawie art. 65 § 1 i 2 k.c., gdyż wyklucza ...
już konieczność uchylenia zaskarżonego wyroku i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania ...
zw. z art. 378 § 1 i art. 328 § 2 w zw ...
powódkę za miesiące zimowe 2008 i 2009 r., zestawienie przygotowane przez ...
ukończenie robót, specyfikację techniczną wykonania i obmiaru robót budowlanych DM 00 ...
Jeżeli sąd odwoławczy, oddala apelację i orzeka na podstawie materiału zgromadzonego ...
Przegląd Sądowy 1938, poz. 380 i z dnia 10 listopada 1998 r., III CKN 792/98,OSNC 1999, nr ...
ustalenia w zakresie kosztów tymczasowych i omówienie środka odwoławczego, ale część ...
Sygn. akt I CSK 276/18 WYROK W ...
A." S.A. we W. i ,,N." S.A. we W ...
A. S.A. we W. i ,,N." S.A. we W ...
S.A. we W. (lider) i ,,N." S.A. we W ...
zamawiającym, podpisywać dokumenty w imieniu i za zgodą uczestnika konsorcjum, wnieść ...
zamawiającym w zakresie obowiązków przyjmowania i realizacji zamówień na dostawy towarów ...
życie w chwili jej podpisania i miała obowiązywać do zakończenia wszelkich ...
którym byli powodowie jako konsorcjum i 3 lipca 2013 r. zawarł ...
S.A. we W. (lider) i ,,N." S.A. we W ...
zamawiającym, podpisywać dokumenty w imieniu i za zgodą uczestnika konsorcjum, wnieść ...
zamawiającym w zakresie obowiązków przyjmowania i realizacji zamówień na dostawy towarów ...
życie w chwili jej podpisania i miała obowiązywać do zakończenia wszelkich ...
którym byli powodowie jako konsorcjum i 6 listopada 2013 r. zawarł ...
spółek uczestniczyły inne podmioty, będące i nie będące konsorcjami. Powodowie jako ...
pozwanemu zamówiony towar w terminie i wystawili faktury VAT stwierdzające sprzedaż ...
miałby zapłacić cenę (art. 455 i 376 § 1 w zw. z ...
sprzeczności z zasadami współżycia społecznego i naruszenia art. 3531 k.c ...
o wspólne przystąpienie do przetargu i wykonanie zobowiązania zgodnie z przyjętym ...
leków. Ukształtowanie w postępowaniu przetargowym i w związku z zawarciem oraz ...
d.l.). Pozycja spółki A. i ,,N." w ramach konsorcjum była ...
2 ust. 1 pkt 2 i art. 23 ustawy z 29 ...
stron, które je zawarły, ale i pozwanego, jako kontrahenta konsorcjantów, to ...
zaakceptował ustalenia faktyczne Sądu Okręgowego i ocenę prawną sprawy przedstawioną przez ...
u.d.l., art. 5 i art. 3531, art. 58 § 1 i 2, art. 65 § 1 i 2 oraz art. 356 § 1 i 2 k.c. przez błędną ...
wykładnię, art. 4 ust. 1 i 2 oraz art. 26 pkt ...
art. 23, 24, 26, 89 i 93 p.z.p. przez ...
przez pominięcie wyników postępowania dowodowego i zasądzenie dochodzonej kwoty na rzecz ...
z naruszeniem art. 232, 227 i art. 328 § 2 k.p ...
wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania ...
względnie o uchylenie zaskarżonego wyroku i zmianę wyroku Sądu Okręgowego przez ...
ze względu na treść apelacji i zakres rozpoznania, są potrzebne do ...
PK 46/10, nie publ. i z 9 września 2010 r., I CSK 679/09, nie publ ...
pozwanym 3 lipca 2013 r. i 6 listopada 2013 r. Powodowie ...
zapłacił jednak za odebrane leki i materiały medyczne, a wobec żądania ...
umów zawartych z powodami - kupujący i odbiorca, ma zarazem status samodzielnego ...
znowelizowanego art. 53 ust. 6 i 7 ustawy o z.o ...
z 6 czerwca 2014 r., I CSK 428/13 (nie publ ...
z 6 maja 2016 r., I CSK 371/15 (nie publ ...
z 7 października 2015 r., I CSK 810/14 (nie publ ...
z 3 lipca 2013 r. i z 6 listopada 2013 r ...
sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wszystkich zabiegających o ...
jawnie, zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości (art. 7 ust. 1 ...
zamawiającego (art. 23 ust. 1 i 2 p.z.p.). Co ...
wspólnie o udzielenie im zamówienia i w przyjęty przez te podmioty ...
Z art. 7 ust. 3 i 4 p.z.p. wynika ...
jest to uzasadnione charakterem zamówienia i proporcjonalne. Warunki udziału w postępowaniu ...
także, żeby na etapie przygotowania i przeprowadzania przetargu komunikował wykonawcom, którzy ...
umów konsorcjów zawartych przez powodów i wówczas mógł te umowy kwestionować ...
kontroli zanim związali się umową i spełnili swoje zobowiązania zaciągnięte przez ...
przytoczonych przepisów art. 7, 23 i 24 p.z.p. wynika ...
zawierania umów. Jest ono uzasadnione i z tego powodu, że każdy ...
zobowiązań, które na siebie przyjmuje i o tym, wobec kogo je ...
wyłącznie on ponosi ich prawne i ekonomiczne konsekwencje. Zamawiający - jeśli uzna ...
w art. 7 ust. 3 i 4 p.z.p. Jeżeli ...
1 p.z.p., ale i to, że podmioty wchodzące w ...
jak same postrzegają własne interesy i wynik ekonomiczny, do osiągnięcia którego ...
samodzielnego wykonania umowy z zamawiającym i czy powinni samodzielnie, czy też ...
udzielenie zamówienia. Art. 65 § 1 i 2 k.c., którego naruszenie ...
kategorii czynności prawnych (§ 1), jak i wyłącznie do umów (§ 2 k ...
się do zgodnego zamiaru stron i celu umowy (por. wyrok Sądu ...
z 3 września 1998 r., I CKN 815/97, OSNC 1999, nr 2, poz ...
art. 491 § 2, art. 492 i art. 493 k.c. - cel ...
zakresie przy wykonywaniu umów sprzedaży i dostawy. Żaden z powodów nie ...
w art. 7 ust. 3 i 4 p.p.z. w ...
Zamawiający, który zawarł umowę sprzedaży i dostawy z konsorcjum wykonawców staje ...
się dłużnikiem działających wspólnie wykonawców i na ich rzecz, zgodnie z ...
przetargu (art. 23 ust. 6 i 7 p.z.p) i następnie zawarcie z nimi umowy ...
miał dostęp przed wyłonieniem wykonawcy i zawarciem z nim umowy, nie ...
z 2 czerwca 2016 r., I CSK 486/15, (OSNC-ZD ...
konsorcjum (art. 7 ust. 6 i 7 p.z.p.), mogło ...
umowę z działającymi wspólnie wykonawcami i miała znaczenie przy wyborze ich ...
w D. w upadłości układowej i Biura Projektów K. Sp. z ...
2012 r., uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania ...
Okręgowy w K. oddalił powództwo i zasądził od powódek solidarnie na ...
przetargu pozwana wybrała ofertę powódek i w dniu 22.11.2005 ...
Wynagrodzenie określono jako ostateczne (fix) i nie podlegające negocjacjom ani waloryzacji ...
aneksie nr 3, nr 5 i nr 6 został zmieniony zakres ...
A. przez przejęcie całego majątku i została wykreślona z rejestru przedsiębiorców ...
zmiany lub rozwiązania tego stosunku i tworzy nowy stan prawny w ...
art. 354 § 1 k.c. i art. 3571 k.c. oraz ...
art. 227 k.p.c. i będące konsekwencją powyższych naruszeń nierozpoznanie ...
uchylenie zaskarżonego wyroku w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania ...
maja 2012r. oddalił apelację i zasądził od powódek na rzecz ...
Odwoławczy częściowo przyjął ustalenia sądu I instancji, zaś w zakresie interpretacji ...
strony określiły zakres obowiązków wykonawcy i przyjęły, że zobowiązał się on ...
zaś tak w doktrynie jak i w judykaturze przyjmuje się, że ...
Apelacyjnego. Wniosły się jego uchylenie i przekazanie sprawy Sądowi Apelacyjnemu do ...
zastrzeżony na korzyść przyjmującego zamówienie i nie może zostać przez strony ...
z wykonywaniem umowy przez strony i zachowaniem stron po zawarciu umowy ...
uchyleniem zaskarżonego wyroku Sądu Okręgowego i przekazaniem sprawy do ponownego rozpoznania ...
przed Sądem Apelacyjnym wymagało dopuszczenia i przeprowadzenia wyżej wymienionego dowodu na ...
punktu 3.1 projektu umowy i - w rezultacie - do wniosku o ...
w uzasadnieniu wyroku do treści i znaczenia niektórych dowodów zaoferowanych przez ...
związku z art. 217 § 2 i art. 391 § 1 k.p ...
V CZ 17/13, niepubl. i wymienione w jego uzasadnieniu orzeczenia ...
dnia 14 marca 2013 r., I CZ 12/13, niepubl.). Jednocześnie ...
dnia 25 października 2012 r., I CZ 136/12, niepubl.). Wobec ...
kontekście ustalenia zgodnego zamiaru stron i celu umowy, jako decydujących elementów ...
wykluczyć, iż zachowanie stron, negocjacje i ich wynik przy wykonaniu innej ...
dnia 21 listopada 1997 r., I CKN 825/97, OSNC 1998, nr ...
dowodu z przesłuchania stron, ale i wszelkich innych środków dowodowych albowiem ...
25 czerwca 1999 r., II CKN 722/98, niepubl; z dnia ...
28 czerwca 2000 r., IV CKN 72/00, niepubl.) Na rozumienie ...
8 czerwca 1999 r., II CKN 379/98, OSNC 2000, nr ...
7 grudnia 2000 r., II CKN 351/00, OSNC 2001, nr ...
dnia 30 stycznia 2004 r., I CK 129/03, "Izba Cywilna ...
2004, nr 10, s. 33 i 34 i z dnia 25 marca 2004 ...
2004, nr 10, s. 33 i 34). W razie braku porozumienia ...
zostało złożone, zasady współżycia społecznego i ustalone zwyczaje. Jak wskazał Sąd ...
nie tylko interpretowany zwrot, ale i jego kontekst, czyli pozostałe elementy ...
w którym sporządzono projekt umowy i w którym umowę zawierano (por ...
dnia 3 września 1998 r., I CKN 815/97, OSNC 1999, nr 2, poz ...
których oświadczenie zostało złożone, jak i uwzględnienie celu umowy może prowadzić ...
do okoliczności związanych z zawarciem i wykonywaniem umowy przez strony, w ...
tym odniesienia się do treści i sposobu wykonywania w tym samym ...
znaczenie dla ustalenia zgodnego zamiaru i celu umowy stron w kontekście ...
do umowy o roboty budowlane i stanowić podstawę do modyfikacji wynagrodzenia ...
tego zarówno wykładnia językowa jak i wykładnia systemowa przemawiają za traktowaniem ...
dnia 29 marca 2012 r., I CSK 333/11,, niepubl. zob ...
tylko wykonawców umowy o dzieło i odpowiednio wykonawców umowy o roboty ...
art. 3571 k.c. jak i art. 632 § 2 k.c ...
zawarciu umowy o roboty budowlane i to także wtedy, gdy wynagrodzenie ...
nieprzewidywalnym wzrostem cen materiałów budowlanych i innych elementów kosztów robót budowlanych ...
skutek spadku cen materiałów budowlanych i innych elementów kosztów robót budowlanych ...
p.c. uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania ...
Sygn. akt I CSK 306/15 WYROK W ...
Państwa - Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad o zapłatę, po rozpoznaniu ...
2014 r., uchyla zaskarżony wyrok i sprawę przekazuje Sądowi Apelacyjnemu do ...
Państwa - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad kwoty 8.325.797 ...
Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad wniósł o oddalenie powództwa ...
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Spójności i obejmował odcinek o długości 24 ...
wysokość, to jest ceny jednostkowe i pozycje ryczałtowe. Wysokość wynagrodzenia uzależniona ...
nie tylko mechanizm wzrostu, ale i spadku kosztów i ma charakter fakultatywny, ponieważ jej ...
się konieczność wykonania dodatkowych prac i poniesienia dodatkowych kosztów, które nie ...
zmianę projektu tymczasowej organizacji ruchu i 4 stycznia 2007 r. został ...
wymagało zaangażowania dodatkowej ilości sprzętu i ludzi, zakupu nowych materiałów oraz ...
kontraktu, a mianowicie oleju opałowego i napędowego, stanowiących podstawę do przygotowania ...
do 31 maja 2009 r. i ustaliły, że roboty wykonane w ...
2009 r. wystawił rozliczenie końcowe i oczekiwał na wystawienie przez inżyniera ...
b w subklauzuli 2.1. i 1.9. ogólnych warunków kontraktowych ...
do żądania zapłaty za koszty i rozsądny zysk w razie nieudostępnienia ...
terminie przez zamawiającego placu budowy i dokumentacji oraz możliwość waloryzacji wynagrodzenia ...
lub spadków kosztów robocizny, dóbr i usług oraz innych nakładów również ...
potwierdziły, że wszystkie pozostałe postanowienia i ogólne warunki kontraktu FIDIC pozostają ...
Sądu Okręgowego, zmiana regulacji praw i obowiązków stron kontraktu w stosunku ...
do naruszenia art. 473 § 2 i art. 3531 k.c. Przyjęte ...
powodujących przedłużenie czasu realizacji kontraktu i godził się na ich wystąpienie ...
art. 361 § 2 k.c. i stwierdził, że szkoda, na wyrządzenie ...
powoda ma niewątpliwie charakter majątkowy i wynika z przedłużenia czasu na ...
terminie ich zgłaszania. Roszczenia finansowe i czasowe powoda w okresie związania ...
reżimowi kontraktowemu co do formy i terminów ich zgłaszania (klauzula 20 ...
dnia oddania robót (art. 646 i 656 k.c.), gdyż prace ...
liczony od chwili zakończenia kontraktu i wydania świadectwa jego wykonania, co ...
powoda od wyroku Sądu Okręgowego i stosownie orzekł o kosztach. Sąd ...
stron ogólnymi warunkami kontraktu FIDIC i szczególnymi warunkami kontraktu, w których ...
że klauzule 1.9.b i 2.1.b ogólnych warunków ...
zdarzenia objęte klauzulami 1.9. i 2.1 ogólnych warunków kontraktu ...
prawidłowo został zastosowany art. 3531 i 58 k.c. Zasada swobody ...
z właściwością stosunku prawnego, ustawą i zasadami współżycia społecznego. Jak przyjmuje ...
toku postępowania pierwszoinstancyjnego nie twierdził i nie wykazywał umyślności działań pozwanego ...
winy. Tradycyjnie odróżnia się umyślność i niedbalstwo. Według przeważających poglądów doktryny ...
przewiduje naruszenie wyżej wymienionej reguły i skutki w postaci szkody oraz ...
prowadzi do ustalenia umyślności działań i zaniechań pozwanego w zakresie obowiązków ...
następowało w wyniku dokonania obmiarów i przemnożenia ilości wykonanych robót przez ...
na celu zabezpieczenie wykonanych robót i ta robota nie podlega dodatkowej ...
p.c.), tj.: - art. 56 i 65 § 1 i 2 k.c. przez niewłaściwe ...
zastosowania klauzul 1.9.b i 2.1.b ogólnych warunków ...
w umówionym terminie placu budowy i przekazania prawidłowej dokumentacji projektowej, za ...
wykładnię, a także niewłaściwe zastosowanie i uznanie za bezzasadne roszczeń odszkodowawczych ...
c. przez odmowę ich zastosowania i przyjęcie, że powodowi nie przysługują ...
z art. 29 ust. 1 i art. 31 ust. 1 ustawy ...
c. przez ich niewłaściwe zastosowanie i przyjęcie, że ewentualne wyłączenie odpowiedzialności ...
terminowe przekazanie powodowi placu budowy i dokumentacji projektowej, za wyjątkiem sytuacji ...
sprzeczne z zasadami współżycia społecznego i nie narusza właściwości stosunku prawnego ...
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz.U ...
k.") przez odmowę ich zastosowania i przyjęcie, że ewentualne wyłączenie odpowiedzialności ...
terminowe przekazanie powodowi placu budowy i dokumentacji projektowej, za wyjątkiem sytuacji ...
krajowym rynku przygotowywania, koordynowania budowy i eksploatacji dróg krajowych, nie stanowi ...
k.c. przez niewłaściwe zastosowanie i uznanie, że działania pozwanego nie ...
uchylenie zaskarżonego wyroku w całości i przekazanie sprawy Sądowi Apelacyjnemu do ...
dotyczą przebiegu postępowania w sprawie i podejmowanych w nim czynności zmierzających ...
ze względu na treść apelacji i zakres rozpoznania, są potrzebne do ...
PK 46/10, nie publ. i z 9 września 2010 r., I CSK 679/09, nie publ ...
Apelacyjny nie zawiera wprawdzie wyraźnego i jednoznacznego wskazania, że Sąd ten ...
aprobuje ustalenia faktyczne Sądu Okręgowego i na nich będzie bazował przy ...
której prowadził on rozważania prawne i odniósł się do zarzutów naruszenia ...
warunków kontraktu podpisanego przez strony i aneksu nr 1 do umowy ...
strony są względem siebie wierzycielami i dłużnikami co do różnych grup ...
jako błędy na etapie przygotowania i projektowania inwestycji oraz stwierdził, że ...
w toku postępowania nie twierdził i nie wykazywał, że pozwany wzbogacił ...
wykonane roboty dodatkowe. W pozwie i następnie w toku postępowania powód ...
w jakim pozostawał z pozwanym i z niewykonaniem przez pozwanego obowiązków ...
w tym przekazanie terenu budowy i dostarczenie projektu. Tego rodzaju obowiązki ...
projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (art. 31 ...
ale też określenie wysokości wynagrodzenia i możliwości jego podwyższenia. Te same ...
27 marca 2000 r., III CKN 629/98, OSNC 2000, nr ...
oparciu o dostarczoną dokumentację projektową i przewidywany czas realizacji inwestycji dokonywał ...
zarzut naruszenia art. 65 § 1 i 2 k.c. W niniejszej ...
dokumentacja projektowa opracowana przez pozwanego i przedstawiona wykonawcom, w oparciu o ...
którymi wykonawcy mogli się liczyć i uwzględnić je w ramach własnego ...
się one do "opóźnienia rysunków i instrukcji" oraz "prawa dostępu do ...
ppkt b pkt 1.9 i 2.1 ogólnych warunków kontraktu ...
razie stwierdzenia braków w rysunkach i instrukcjach wykorzystywanych przy wykonywaniu umowy ...
Sądy meriti uznane za jasne i jednoznacznie wyłączające po stronie powoda ...
prowadziła zarówno wykładnia gramatyczna, jak i inne metody wykładni postanowień umowy ...
kategorii czynności prawnych (§ 1), jak i wyłącznie do umów (§ 2 k ...
się do zgodnego zamiaru stron i celu umowy (por. wyrok Sądu ...
1952, nr 3, poz. 70 i z 4 lipca 1975 r ...
z 17 lutego 1998 r., I PKN 532/97, OSNAPiUS 1999 ...
z 3 września 1998 r., I CKN 815/97, OSNC 1999, nr 2, poz ...
art. 491 § 2, art. 492 i art. 493 k.c. - cel ...
zredagowała. Ogólne warunki kontraktu FIDIC i szczególne warunki kontraktu, jakie miały ...
oświadczeń woli złożonych przez strony i prowadzących do związania się przez ...
Sąd Apelacyjny nie przedstawił przekonującej i nawiązującej do przytoczonych wyżej reguł ...
przygotował szczegółowe warunki kontraktu, ale i powód, który je zaakceptował, z ...
terenu budowy oraz "opóźnień rysunków i instrukcji", gdy tymczasem powód wiązał ...
pozwanego, których nie mógł przewidzieć i uwzględnić w kalkulowaniu szczegółów własnej ...
k.c. przez niewłaściwe zastosowanie i uznanie, że działania pozwanego nie ...
rodzaju wadami była dotknięta, ale i co do przyczyn, z uwagi ...
ppkt a pkt 1.9 i 2.1 ogólnych warunków kontraktu ...
zadania realizuje w interesie publicznym i przy zaangażowaniu środków publicznych, a ...
przyznaje Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad status centralnego organu administracji ...
wyżej przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów należy zatem uznać za ...
sygnaturze akt X GC .../13 i przekazuje sprawę temu Sądowi do ...
18 września 2009 r. "V." i Przedsiębiorstwo Budowlano - Usługowe "W." (dalej ...
w celu przystąpienia do przetargu i realizacji zadania inwestycyjnego. Strony umowy ...
wobec zamawiającego. Wynikające stąd ryzyko i koszty zapłaty miał ponieść ten ...
przyczyn leżących po stronie wykonawcy i analogiczną karę dla wykonawcy, w ...
łączy, bowiem, współuczestnictwo materialne konieczne i jednolite. "W." został w trybie ...
żądanie pozwu obejmowało karę umowną i odszkodowanie za nienależyte wykonanie umowy ...
z umowy o roboty budowlane i dotyczyło prawa wspólnego wszystkich członków ...
wykonał powierzone mu roboty budowlane i otrzymał za nie zapłatę, skoro ...
żądanie pozwu dotyczyło kary umownej i odszkodowania za nienależyte wykonanie umowy ...
k.c., art. 65 § 1 i § 2 k.c., art. 65 ...
p.c., art. 386 § 4 i art. 382 k.p.c ...
CNP 72/12, nie publ. i z dnia 6 lutego 2015 ...
26 marca 1998 r., II CKN 815/97, Wokanda 1999, nr 1, s ...
CK 674/04, nie publ. i z dnia 5 lutego 2014 ...
umowa o wspólne działanie samodzielnie i autonomicznie występujących partnerów przy zawieraniu ...
przedsięwzięcia, korzystają ze swobody kontraktowej i nie są związane wymogiem zachowania ...
wskazano, iż zróżnicowanie stanów faktycznych i prawnych uniemożliwia jednolitą kwalifikację prawną ...
zbliżoną do spółki prawa cywilnego i wówczas przepisy o spółce cywilnej ...
zespolenia organizacyjnego po stronie konsorcjantów i wspólników spółki cywilnej nakazują jednak ...
prowadzić do powstania skutków niezamierzonych i niepożądanych przez konsorcjantów. Skoro strony ...
zagadnień powinna być umowa stron i w odniesieniu do przyjętych w ...
stosunku prawnego z tej umowy i ewentualnych różnic między istotnymi elementami ...
dnia 9 lipca 2015 r., I CSK 353/14, nie publ ...
art. 860 § 1 k.c. i 863 k.c. W rezultacie ...
polskim systemie prawnym charakter wyjątkowy i przewidziana jest jedynie dla majątku ...
objętych wspólnością ustawową (art. 35 i art. 42 k.r.o.) i majątku wspólników spółki cywilnej (art ...
c.). O tym czy prawa i obowiązki w związku, z którymi ...
są wspólne, dla jakiś osób i czy rodzaj więzi występujących między ...
CSK 475/10, nie publ. i z dnia 7 listopada 2014 ...
CSK 505/03, nie publ. i z dnia 11 października 2013 r., I CSK 769/12, nie publ ...
współdziałanie, według przyjętego podziału zadań i obowiązków, celem doprowadzenia do zrealizowania ...
000 zł, które zostały odebrane i w całości zapłacone. Natomiast innych ...
jako konsorcjant ani wykonawca V. i w związku z tym nie ...
z realizacją umowy (k. 3 i k. 15). Kwestia ta była ...
przez tą spółkę na utrzymanie i zabezpieczenie budowy (k. 947-950 i k. 1055-1056). Nie sposób ...
art. 379 § 1 k.c. i zasądzić połowę dochodzonej kwoty o ...
dochodzenie roszczeń przez członków konsorcjum i charakter łączących ich więzi. Z ...
miała wpływ na umowę konsorcjum i legitymację syndyka w kontekście regulacji ...
dnia 6 listopada 2002 r., I CKN 1118/00, Biul. SN 2003 ...
postępowaniem, wynikającym z braku faktycznego i prawnego interesu w takim procesie ...
pełnej struktury podmiotowej stosunku materialnego i przyjęcia, że po stronie konsorcjantów ...
lutego 2018 r., sygn. akt I ACa [...], 1) oddala skargę kasacyjną ...
uzyskiwać pisemną zgodę pozwanego (§ 5 i § 3 umowy). Strony uzgodniły, że ...
zwrotu kosztów związanych z remontem i adaptacją pomieszczeń (§ 12 umowy). A ...
a wspólnicy uczestniczyli w zyskach i stratach spółki w wysokości odpowiadającej ...
czerwca 2011 r. Określenie wysokości i terminu spłaty miało nastąpić w ...
z remanentu miała zostać rozliczona i doliczona do kwoty majątku spółki ...
czerwca 2011 r. A. Ż. i pozwany Teatr podpisali aneks nr ...
A. Ż. przejmuje wszelkie prawa i obowiązki po rozwiązanej spółce cywilnej ...
z powodu nieterminowego opłacania czynszu i zażądał opuszczenia lokalu w terminie ...
k.c.), utraciła status współnajemcy i współwłaściciela majątku wspólnego wspólników, jej ...
wspólniczką, która w spółce pozostała i która stała się ex lege ...
świadome przekazanie rzeczy właścicielowi, jak i każdą sytuację, w której właściciel ...
nie władała natomiast tym lokalem i jak wynika z treści porozumienia ...
przez strony umowy spółki porozumienia i się na nie godził. Przychylił ...
sytuacji gdy zajęta wierzytelność była i cały czas pozostaje sporna, w ...
całości, domagając się jego uchylenia i przekazania sprawy Sądowi drugiej instancji ...
zw. z art. 519 § 1 i 2 pkt 1 k.c. i 511 k.c., art. 76 ...
zw. z art. 77 § 1 i 65 § 1 i 2 k.c., art. 510 § 2 i 58 § 1 k.c., art ...
zw. z art. 379 § 1 i 2 oraz art. 380 § 1 i 2 k.c., art. 677 ...
c., a także art. 416 i 361 § 1 k.c. w ...
kasacyjną wniósł o jej oddalenie i zasądzenie kosztów postępowania kasacyjnego. Sąd ...
rozstrzygnięcia, że poprzedniczka prawna powódki i pozwany ujawnili wolę rozwiązania stosunku ...
art. 228 § 1, art. 229 i art. 230 k.p.c ...
CSK 404/07, nie publ., i z dnia 9 października 2014 r., I CSK 544/14, OSNC-ZD ...
świetle dowodów zgromadzonych w sprawie i stanowiska stron doszło do konkludentnego ...
26 marca 1998 r., II CKN 815/97, Wokanda 1999, nr 1, s ...
CK 674/04, nie publ., i z dnia 5 lutego 2014 ...
zgłoszonych w punkcie 4, 5 i 6 apelacji) było to jednak ...
czynienie ustaleń odnośnie do przedmiotu i wartości nakładów, zajęcia wierzytelności oraz ...
Połączenie spraw podyktowane względami technicznymi i ekonomią procesową (art. 219 k ...
c.) nie pozbawia ich odrębności i nie zmienia faktu, że łącznie ...
dnia 22 września 1967 r., I CR 158/67, OSNCP 1968 ...
dnia 15 lutego 2008 r., I CZ 148/07, nie publ ...
Apelacyjny nie naruszył art. 416 i 361 k.c. w zw ...
c. obejmuje tylko wierzytelność istniejącą i przysługującą dłużnikowi na podstawie określonego ...
art. 187 § 1 pkt 1 i 2 k.p.c.). Wobec ...
skarżącą by sprecyzowała jakich kwot i z jakiego tytułu się domaga ...
pozwu zawiera dokładnie określone żądanie i fakty je uzasadniające (k. 738 ...
nie wniosła skutecznie żądania ewentualnego i bezprzedmiotowe były rozważania Sądu Apelacyjnego ...
zw. z art. 519 § 1 i 2 pkt 1 k.c. i 511 k.c., art. 76 ...
zw. z art. 77 § 1 i 65 § 1 i 2 k.c., art. 510 § 2 i 58 § 1 k.c., sprowadzają ...
umowy najmu oraz przejęcia praw i obowiązków powódki w tym zakresie ...
czynności przelewu praw (art. 509 i 511 k.c.) i przejęcia długu (art. 519 i 522 k.c.), przy czym ...
dnia 17 lipca 1999 r., I CKN 44/98, nie publ., z ...
dnia 17 maja 2012 r., I CSK 494/11, nie publ., i z dnia 18 kwietnia 2012 ...
2 pkt 1 k.c. i art. 520 k.c. oraz ...
na zawarcie umowy przejęcia praw i obowiązków i nie wyznaczały jej terminu na ...
w tym roszczenie o nakłady i zwrot nadpłaconych wydatków. Dokument sporządzony ...
pisemnej. Współkształtowanie przez czynność następczą i umowę pierwotną treści stosunku prawnego ...
23 stycznia 2003 r., II CKN 1335/00, nie publ., z ...
nr 15-16, poz. 233, i z dnia 17 maja 2013 r., I CSK 505/12, OSNC - ZD ...
należnych powódce z tytułu nakładów i nadpłaconego czynszu, jako współnajemcy z ...
dnia 6 listopada 1972 r., I CR 622/72, NP. 1975 ...
CSK 71/07, nie publ., i z dnia 7 maja 2008 ...
w zw. z art. 379 i 380 k.c.). Z perspektywy ...
dnia 30 listopada 2000 r., I CKN 924/98, OSNC 2001, nr ...
11 lipca 2001 r., V CKN 408/00, nie publ., z ...
dnia 4 października 2001 r., I CKN 458/00, nie publ., i z dnia 8 kwietnia 2011 ...
c. musi być rozumiany ściśle i w powiązaniu z celem jakiemu ...
o tym przez wynajmującego wiadomości i zaistnienia faktycznej możliwości zbadania przez ...
dnia 6 listopada 1972 r., I CR 622/72, OSP 1974 ...
dnia 13 listopada 1997 r., I CKN 323/97, OSNC 1998, nr ...
dnia 26 marca 1998r., I CKN 590/97, OSNC 1998, nr ...
24 października 2000 r., V CKN 131/00, nie publ., z ...
CSK 488/00, nie publ., i z dnia 14 października 2015 ...
ale zrezygnowała z jego posiadania i za jej wiedzą A. Ż ...
poprzedniczki prawnej powódki prowadzeniem restauracji i rezygnacja z posiadania lokalu. Strony ...
datę jej rozwiązania ma zadłużenie i jak ono zostanie podzielone na ...
w stosunku do pozwanego Teatru i pracowników na dzień rozwiązania spółki ...
powiadomiła o tym fakcie wynajmującego i przez okres prawie dwóch lat ...
poprzedniczki prawnej powódki jak najemcy i nie żądając od niej zapłaty ...
powódki została wbrew swojej woli i wiedzy wyzuta z posiadania na ...
skutek bezprawnych działań pozwanego Teatru i byłej wspólniczki A. Ż.. Skarżąca ...
nie roszczenia o zwrot nakładów i nadpłaconych wydatków. Okoliczności sprawy pozwalają ...