sprawozdawca) w sprawie z powództwa I. M. przeciwko P. S.A ...
dnia 31 grudnia 2015 r. i za opóźnienie od dnia 1 ...
dnia 31 grudnia 2015 r. i za opóźnienie od dnia 1 ...
składających się na przedmiot umowy i przyjęły, że wykonawcy przysługiwać będzie ...
do przekazania frontu robót, odbioru i zapłaty wynagrodzenia, zapewnienia wykonawcy materiałów ...
zgłosi zapotrzebowanie, dostawy betonu, zbrojenia i innych materiałów z wyprzedzeniem, zapewnienia ...
izolacjami w ramach inwestycji "Rozbudowa i modernizacja siedziby Głównego Inspektoratu Sanitarnego ...
określiły termin realizacji przedmiotu umowy i wstępne wynagrodzenie wykonawcy w kwocie ...
przekazanie frontu robót, ich odbiór i zapłata wynagrodzenia. Według § 11 umowy ...
montażu okien PCV w budynku i nie zapewnił jego ogrzewania, powód ...
umownych przyjął ustalone okresy zwłoki i procent wynagrodzenia za każdy dzień ...
nienależyte wykonanie umowy nr 143 i kwotę 688.152,81 zł ...
przy uwzględnieniu zgodnego zamiaru stron i celu umowy (art. 65 § 2 ...
z przygotowaniem robót, dostarczeniem sprzętu i materiałów niezbędnych do wykonania umowy ...
wykonawcy na skutek zwłoki wierzyciela i upraszczające jego dochodzenie. Przychylił się ...
art. 647-658 k.c.) i do ustawowej konstrukcji tego typu ...
o sposobie rozłożenia uzgodnionych uprawnień i obowiązków obu jej stron oraz ...
obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej, a z ...
nakładów na nieruchomość (zwykle gruntową) i z tak istotnym jej przeobrażeniem ...
18 stycznia 2018 r., V CSK 283/17, niepubl.). O tym ...
na uzyskane już wcześniej projekty i pozwolenia administracyjne - jest zdolny do ...
budowlane, a w szczególności zezwoleń i projektów, które powinien uzyskać, zależy ...
zobowiązał się do dostarczenia materiałów i maszyn, przy wykorzystaniu których obiekt ...
wady dokumentacji, terenu budowy, maszyn i urządzeń, które - dostarczone przez inwestora ...
określenia inwestor, lecz generalny wykonawca i taki status przypisuje mu w ...
wynik zawsze obciąża inwestora (zamawiającego) i warunkuje przystąpienie do etapu wykonywania ...
właściwość (natura) tego stosunku, ustawa i zasady współżycia społecznego. Zawierając umowę ...
punktu widzenia ich właściwości, celu i interesu, który mają zaspokoić należałoby ...
W świetle art. 353 § 1 i 2 k.c. zobowiązanie polega ...
podstawowe, charakterystyczne dla nich prawa i odpowiadające im obowiązki drugiej strony ...
którymi istnieje między nimi wierzytelność i dług, podczas gdy pozostałe zobowiązania ...
wyżej elementów nie jest proste i nie zawsze prowadzi do jednoznacznych ...
świadczenia, angażując w to siły i środki, którymi dysponuje. W art ...
o ich efektywne wykonanie, jak i zobowiązań kwalifikowanych jako zobowiązania z ...
obie są wobec siebie wierzycielami i dłużnikami, tyle że co do ...
ingerencja organów państwa, w tym i sądów, należy przyznać pierwszeństwo ustaleniom ...
nienależytego wykonania zobowiązania przez dłużnika i to odszkodowanie w postaci kary ...
funkcji kar umownych w nauce i orzecznictwie wymienia się stymulującą wykonanie ...
kontrahenta, niezależnie od tego, czy i w jakiej wysokości szkodę poniosła ...
9 maja 2012 r., V CSK 196/11, niepubl., z dnia ...
11 stycznia 2008 r., V CSK 362/07, niepubl.). Nie jest ...
wykonaniem pewnych obowiązków niepieniężnych, jak i wreszcie sytuacja, gdy zachowanie którejś ...
dnia 28 maja 2014 r., I CSK 345/13, niepubl., z dnia ...
art. 486 § 2 k.c. i dotyczącej czynności, bez wykonania których ...
IV CNP 35/17 (niepubl.) i z dnia 17 stycznia 2020 r., IV CSK 579/17 (niepubl.) pewne odstępstwo ...
do naruszenia przepisów bezwzględnie obowiązujących i odnoszących się do konstrukcji kary ...
umownej, lecz niewątpliwie należałoby wyznaczyć i dla niego pewne ramy, a ...
wysokość poniesionej przez nią szkody i wtedy, gdy naruszenie zobowiązania niepieniężnego ...
związek z ich zachowaniem, stanami i sytuacjami powstającymi przy wykonaniu umowy ...
dnia 27 września 2013 r., I CSK 748/12, niepubl.) - modyfikować zasadę odpowiedzialności dłużnika ...
będzie zażądanie kary umownej, jak i w oznaczeniu metody obliczania kar ...
odnoszących się do tych zdarzeń i ich ostatecznej wysokości, w art ...
na poczet osiągniecia jej celu i spełnienia przewidzianych nią świadczeń. Kary ...
do zaspokojenia tego samego interesu i nie powinny być traktowane jako ...
o których powstaniu rozstrzyga ustawa i roszczeń zabezpieczających ich wykonanie. Ustawodawca ...
22 października 2015 r., IV CSK 687/14 (niepubl.). Jednocześnie, w ...
6 lutego 2008 r., II CSK 428/07, niepubl., z dnia 2 czerwca 2016 r., I CSK 506/15, niepubl., z dnia ...
28 czerwca 2017 r., IV CSK 525/16, niepubl.). Oznaczenie konkretnej ...
mogą wynikać z przepisów szczególnych. I tak np. w art. 436 ...