III CZP 26/21 – Uchwała Sądu Najwyższego – 2021-12-09 82 fragmenty

2021-12-09 » Dopuszczalne jest zastrzeżenie kary umownej na wypadek niewykonania albo nienależytego wykonania przez wierzyciela czynności, bez której świadczenie dłużnika w umowie o roboty budowlane nie może być spełnione. Maksymalna wysokość kary umownej nie musi być

z powództwa I. M. przeciwko ...

podstawie umowy i w świetle ...

. UZASADNIENIE Powód I.M. wniósł ...

2015 r. i za opóźnienie ...

2015 r. i za opóźnienie ...

budowanymi rozbiórki i wyburzeń istniejącego ...

w istniejącym i projektowanym budynku, robót izolacyjnych i innych towarzyszących ...

inwestycji "Rozbudowa i modernizacja siedziby ...

przedmiot umowy i przyjęły, że ...

robót, odbioru i zapłaty wynagrodzenia, ...

betonu, zbrojenia i innych materiałów ...

inwestycji "Rozbudowa i modernizacja siedziby ...

przedmiotu umowy i wstępne wynagrodzenie ...

, ich odbiór i zapłata wynagrodzenia. ...

frontu robót i placu budowy. ...

z opóźnieniami i etapowo. Nie ...

robót rozbiórkowych i żelbetowych, tj. ...

w budynku i nie zapewnił ...

okresy zwłoki i procent wynagrodzenia ...

nr 143 i kwotę 688. ...

zamiaru stron i celu umowy ( ...

, dostarczeniem sprzętu i materiałów niezbędnych ...

zwłoki wierzyciela i upraszczające jego ...

k.c.) i do ustawowej ...

uzgodnionych uprawnień i obowiązków obu ...

z projektem i zasadami wiedzy ...

terenu budowy i dostarczenia mu ...

, odebrania obiektu i zapłacenia umówionego ...

(zwykle gruntową) i z tak ...

planowaniu przestrzennym i prawie budowlanym. W orzecznictwie i doktrynie zgodnie ...

r., V CSK 283/17, ...

wcześniej projekty i pozwolenia administracyjne - ...

szczególności zezwoleń i projektów, które ...

dostarczenia materiałów i maszyn, przy ...

budowy, maszyn i urządzeń, które - ...

generalny wykonawca i taki status ...

wykonanie jak i zaprojektowanie i wykonanie robót ...

samo jak i obiektu budowlanego ...

inwestora (zamawiającego) i warunkuje przystąpienie ...

stosunku, ustawa i zasady współżycia ...

właściwości, celu i interesu, który ...

. 353 § 1 i 2 k. ...

nich prawa i odpowiadające im ...

nimi wierzytelność i dług, podczas ...

jest proste i nie zawsze ...

to siły i środki, którymi ...

- Wykonanie zobowiązań i skutki ich ...

cywilnego - zobowiązania, i - co wynika ...

wykonanie, jak i zobowiązań kwalifikowanych ...

siebie wierzycielami i dłużnikami, tyle ...

, w tym i sądów, należy ...

związanej wprost i wyłącznie z zawartą umową i zdarzeniami dotyczącymi ...

przez dłużnika i to odszkodowanie ...

w nauce i orzecznictwie wymienia ...

tego, czy i w jakiej ...

r., V CSK 196/11, ...

r., V CSK 362/07, ...

niepieniężnych, jak i wreszcie sytuacja, ...

2014 r., I CSK 345/13, ...

k.c. i dotyczącej czynności, ...

/17 (niepubl.) i z dnia ...

r., IV CSK 579/17 ( ...

bezwzględnie obowiązujących i odnoszących się ...

należałoby wyznaczyć i dla niego ...

nią szkody i wtedy, gdy ...

zachowaniem, stanami i sytuacjami powstającymi ...

2013 r., I CSK 748/12, niepubl.) - modyfikować ...

umownej, jak i w oznaczeniu ...

tych zdarzeń i ich ostatecznej ...

jej celu i spełnienia przewidzianych ...

samego interesu i nie powinny ...

rozstrzyga ustawa i roszczeń zabezpieczających ...

r., IV CSK 687/14 ( ...

obliczać karę i mierników jej wysokości, jak i okresu trwania ...

r., II CSK 428/07, ...

2016 r., I CSK 506/15, ...

r., IV CSK 525/16, ...

, gdy zakres i czas naruszenia ...

nadmierny, jak i w interesy ...

, gdy zakres i czas trwania ...

przekraczał przewidywania i jakąś przeciętną ...

przepisów szczególnych. I tak np. ...