społeczne - Wyszukiwanie - SN - Wyszukiwarka wyroków w Zamówieniach Publicznych

III CZP 16/21 – Uchwała Sądu Najwyższego – 2021-12-09 1 fragment

2021-12-09 » Dopuszczalne jest zastrzeżenie kary umownej za zwłokę w wykonaniu zobowiązania w postaci określonego procentu ustalonego wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, nawet jeżeli nie określono końcowego terminu naliczania kary umownej ani jej kwoty maksy

postanowień umowy, chyba że istnieją wyraźne racje wynikające z ustawy, właściwości stosunku lub zasad współżycia społecznego, które przemawiają przeciwko takiemu wnioskowi. Innymi słowy, konieczne jest wskazanie jednoznacznych argumentów przemawiających przeciwko dopuszczalności ...

[ukryta sygnatura] – Uchwała Sądu Najwyższego – 2021 1 fragment

2021-12-09 » Dopuszczalne jest zastrzeżenie kary umownej na wypadek niewykonania albo nienależytego wykonania przez wierzyciela czynności, bez której świadczenie dłużnika w umowie o roboty budowlane nie może być spełnione. Maksymalna wysokość kary umownej nie musi być

ich interesy, a ramy ich swobody wyznaczają właściwość (natura) tego stosunku, ustawa i zasady współżycia społecznego. Zawierając umowę strony nie muszą sztywno trzymać się jej konstrukcji ustawowej. W przytoczonych wyżej granicach ...

[ukryta sygnatura] – Uchwała Sądu Najwyższego – 2014 1 fragment

2014-02-07 » do zachowania (...) terminu do wniesienia odwołania od czynności zamawiającego (...) nie ma znaczenia dzień oddania odwołania w polskiej placówce pocztowej (...)

którzy mają siedzibę poza W. W związku trzeba podnieść, iż w dobie współczesnych środków komunikacji społecznej, powszechności urządzeń do przekazywania informacji, dopuszczenie w art. 180 ust. 4 u.p.z.p ...

[ukryta sygnatura] – Uchwała Sądu Najwyższego – 2012 1 fragment

2012-06-06 » Od skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych dotyczącej wyłącznie rozstrzygnięcia o kosztach postępowania odwoławczego pobiera się piątą część opłaty stosunkowej wartości przedmiotu zaskarżenia

Za dopuszczalnością takich odstępstw, jako uzasadnionego wyjątku, gdy zachodzą szczególnie istotne i doniosłe racje prawne, społeczne i ekonomiczne, opowiedział się Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 28 czerwca 2000 r., K ...

[ukryta sygnatura] – Uchwała Sądu Najwyższego – 2011 1 fragment

2011-10-20 » Określenie w ofercie ceny brutto z uwzględnieniem nieprawidłowej stawki podatku od towarów i usług stanowi błąd w obliczeniu ceny, jeżeli brak jest (...)

w drodze przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą "Montaż systemu solarnego w budynku Domu Pomocy Społecznej w K." zamawiający Powiat K. odrzucił ofertę wykonawcy "S.", sp. z o.o. w T ...

[ukryta sygnatura] – Uchwała Sądu Najwyższego – 2010 1 fragment

2010-01-12 » W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, toczącym się na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym do dnia (...)

sensu przepisu wyznaczonego jego jednoznacznym brzmieniem mogą uzasadniać tylko szczególnie istotne i doniosłe racje prawne, społeczne, ekonomiczne lub moralne; jeśli takie racje nie zachodzą, należy oprzeć się na wykładni językowej (por ...

[ukryta sygnatura] – Uchwała Sądu Najwyższego – 2009 1 fragment

2009-12-10 » Odwołanie, (...) nie obejmuje rozstrzygnięcia protestu dotyczącego opisu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

sensu przepisu wyznaczonego jego jednoznacznym brzmieniem mogą uzasadniać tylko szczególnie istotne i doniosłe racje prawne, społeczne, ekonomiczne lub moralne; jeśli takie racje nie zachodzą, należy oprzeć się na wykładni językowej (por ...

[ukryta sygnatura] – Uchwała Sądu Najwyższego – 2007 1 fragment

2007-10-26 » Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z udziałem gminy jest jednostką zależną w rozumieniu (...)

i komunalne utworzone w celu wykonywania zadań z zakresu administracji publicznej, polegających na zaspokajaniu potrzeb społecznych o charakterze ogólnym, których działalność nie jest nastawiona na maksymalizację zysku. Wprawdzie w związku z ...

[ukryta sygnatura] – Uchwała Sądu Najwyższego – 2005 1 fragment

2005-10-14 » Zawarcie przez zamawiającego z wykonawcą umowy na wykonanie prac stanowiących przedmiot zamówienia (...)

Urzędu może w drodze decyzji administracyjnej wyrazić zgodę na wcześniejsze zawarcie umowy, jeżeli ze względów społecznych lub gospodarczych zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia, której wcześniej nie można było przewidzieć, a nie ...

[ukryta sygnatura] – Uchwała Sądu Najwyższego – 2004 1 fragment

2004-03-31 » Uczestnikom konkursu uregulowanego w art. 13a ustawy (...) przysługują środki odwoławcze zawarte w rozdziale 8 tej ustawy.

o zamówieniach publicznych, ale także pod kątem zgodności z całym systemem prawnym i zasadami współżycia społecznego. Zauważa się w doktrynie na gruncie art. 79 ust. 1 u.z.p., że oferent ...

III CZP 16/21 – Uchwała Sądu Najwyższego – 2021-12-09 1 fragment

2021-12-09 » Dopuszczalne jest zastrzeżenie kary umownej za zwłokę w wykonaniu zobowiązania w postaci określonego procentu ustalonego wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, nawet jeżeli nie określono końcowego terminu naliczania kary umownej ani jej kwoty maksy

[ukryta sygnatura] – Uchwała Sądu Najwyższego – 2021 1 fragment

2021-12-09 » Dopuszczalne jest zastrzeżenie kary umownej na wypadek niewykonania albo nienależytego wykonania przez wierzyciela czynności, bez której świadczenie dłużnika w umowie o roboty budowlane nie może być spełnione. Maksymalna wysokość kary umownej nie musi być

[ukryta sygnatura] – Uchwała Sądu Najwyższego – 2014 1 fragment

2014-02-07 » do zachowania (...) terminu do wniesienia odwołania od czynności zamawiającego (...) nie ma znaczenia dzień oddania odwołania w polskiej placówce pocztowej (...)

[ukryta sygnatura] – Uchwała Sądu Najwyższego – 2012 1 fragment

2012-06-06 » Od skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych dotyczącej wyłącznie rozstrzygnięcia o kosztach postępowania odwoławczego pobiera się piątą część opłaty stosunkowej wartości przedmiotu zaskarżenia

[ukryta sygnatura] – Uchwała Sądu Najwyższego – 2011 1 fragment

2011-10-20 » Określenie w ofercie ceny brutto z uwzględnieniem nieprawidłowej stawki podatku od towarów i usług stanowi błąd w obliczeniu ceny, jeżeli brak jest (...)

[ukryta sygnatura] – Uchwała Sądu Najwyższego – 2010 1 fragment

2010-01-12 » W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, toczącym się na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym do dnia (...)

[ukryta sygnatura] – Uchwała Sądu Najwyższego – 2009 1 fragment

2009-12-10 » Odwołanie, (...) nie obejmuje rozstrzygnięcia protestu dotyczącego opisu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

[ukryta sygnatura] – Uchwała Sądu Najwyższego – 2007 1 fragment

2007-10-26 » Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z udziałem gminy jest jednostką zależną w rozumieniu (...)

[ukryta sygnatura] – Uchwała Sądu Najwyższego – 2005 1 fragment

2005-10-14 » Zawarcie przez zamawiającego z wykonawcą umowy na wykonanie prac stanowiących przedmiot zamówienia (...)

[ukryta sygnatura] – Uchwała Sądu Najwyższego – 2004 1 fragment

2004-03-31 » Uczestnikom konkursu uregulowanego w art. 13a ustawy (...) przysługują środki odwoławcze zawarte w rozdziale 8 tej ustawy.

Wyszukiwarka

Krajowa Izba Odwoławcza

Sąd Okręgowy

Urząd Zamówień Publicznych

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Sąd Najwyższy

Sąd Administracyjny

Główna Komisja Orzekająca

Prasa

Zespół Arbitrów

Narzędzia

Indeks Tematyczny

CPV

Informacje

Kontakt

Dane firmy