2021-12-09 » Dopuszczalne jest zastrzeżenie kary umownej na wypadek niewykonania albo nienależytego wykonania przez wierzyciela czynności, bez której świadczenie dłużnika w umowie o roboty budowlane nie może być spełnione. Maksymalna wysokość kary umownej nie musi być
jest zastrzeżenie kary umownej za nienależyte wykonanie przez wierzyciela obowiązków wynikających z umowy o roboty budowlane, obejmujących czynności ...
zastrzeżenie kary umownej na wypadek niewykonania albo nienależytego wykonania przez wierzyciela czynności, bez której ...
można ją oznaczyć na podstawie umowy i w świetle okoliczności sprawy ...
związku ze zwłoką zamawiającego w wykonaniu obowiązków ciążących na nim na podstawie umowy o roboty budowalne.
Pozwany P ...
zawarł z powodem jako wykonawcą umowę nr (...), na mocy której powierzył mu wykonanie zgodnie z projektami budowanymi rozbiórki ...
zadań składających się na przedmiot umowy i przyjęły, że wykonawcy przysługiwać ...
wraz z obsługą.
Według § 11 umowy zamawiający miał zapłacić wykonawcy karę ...
in. w razie zwłoki w wykonaniu obowiązków, które na nim ciążą ...
2% wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki. W ...
zawarł z powodem jako wykonawcą umowę nr (...), na mocy której powierzył mu wykonanie zgodnie z
projektami wykonawczymi murowania ...
Strony określiły termin realizacji przedmiotu umowy i wstępne wynagrodzenie wykonawcy w ...
i zapłata wynagrodzenia.
Według § 11 umowy wykonawca miał zapłacić zamawiającemu karę ...
2% wynagrodzenia uzgodnionego za przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki w jej wykonaniu. W ten sam sposób strony ...
w razie zwłoki zamawiającego w wykonaniu jego obowiązków.
Zamawiający nienależycie wykonywał obowiązki ciążące na nim na podstawie umowy. Nie przekazał wykonawcy w umówionych ...
na to, że pozwany nie wykonał w terminie obowiązku montażu okien ...
Zawinione przez pozwanego opóźnienie w wykonaniu robót przewidzianych umową nr (...) wyniosło 330 dni, a umową nr 304 - 313 dni.
Sąd ...
Postawę pozwanego ocenił jako zawinione niewykonanie ciążących na nim zobowiązań, uzasadniające żądanie zapłacenia kary przewidzianej umową (art. 483 k.c.). Za ...
obciążających pozwanego w związku z niewykonaniem poszczególnych obowiązków umownych przyjął ustalone ...
205.948,04 zł za nienależyte wykonanie umowy nr 143 i kwotę 688.152,81 zł za nienależyte wykonanie umowy nr (...).
Przy rozpoznawaniu apelacji pozwanego ...
postanowień zastrzegających kary umowne za niewykonanie umowy przez generalnego wykonawcę, a w ...
sformułowanie "w razie zwłoki w wykonaniu umowy" - przy uwzględnieniu zgodnego zamiaru stron i celu umowy (art. 65 § 2 k.c ...
sprzętu i materiałów niezbędnych do wykonania umowy przez wykonawcę - dłużnika. Sąd Apelacyjny ...
zastrzegające sankcje pieniężne na wypadek niewykonania przez niego obowiązków umownych należy ...
podlegającej zapłacie w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania niepieniężnego. Jest ono spełnione ...
umownej za zwłokę wierzyciela w wykonaniu obowiązków niezbędnych do spełnienia świadczenia ...
co następuje:
Sąd Apelacyjny zakwalifikował umowę łączącą strony jako umowę o roboty budowlane (art. 647 ...
do ustawowej konstrukcji tego typu umowy odniósł rozważania o sposobie rozłożenia ...
przez zawarcie ocenianej w sprawie umowy.
W świetle art. 647 k.c. przedmiotem umowy o roboty budowlane jest z ...
oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i zasadami ...
się określeniem "obiekt", ale samą umowę nazwał umową o roboty budowlane, a nie umową o wykonanie obiektu. Wykonanie umowy o roboty budowlane w zasadzie ...
się, że zasadniczym kryterium odróżnienia umowy o
dzieło od umowy o roboty budowlane jest ocena ...
które się umówił. Do zawarcia umowy o roboty
budowlane dochodzi zresztą ...
stracić już w trakcie wykonywania umowy, gdy np. dojdzie do
wzruszenia ...
wcześniej
legitymował. W takim przypadku umowa nie może być wykonywana z ...
innych warunkuje
terminowe osiągnięcie celu umowy. Na wykonawcy ciążą w tym ...
nie
nadają się do prawidłowego wykonania robót, ma obowiązek powiadomić o ...
którego należy usunięcie przeszkód do wykonania umowy.
Niewykonanie tych obowiązków strony mogą uczynić przesłankami odstąpienia od umowy, stosownie do art. 491 k ...
nie można
osiągnąć celu gospodarczego umowy z uwagi na postawę kontrahenta.
Kwalifikując zawartą przez strony umowę jako umowę o roboty budowlane Sąd
Apelacyjny ...
status przypisuje mu w świetle umowy, na tle której doszło do ...
objął definicją robót budowlanych zarówno wykonanie jak i zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych określonego typu, tak ...
powinności inwestora. Także
w przypadku umowy o roboty budowlane zawieranej w ...
reżimie przepisów o zamówieniach publicznych wykonanie prac projektowych od wykonania obiektu dzielą jednak
postępowania w ...
i zasady współżycia społecznego.
Zawierając umowę strony nie muszą sztywno trzymać ...
Sposób, w jaki dłużnik powinien wykonać zobowiązanie wynika z art. 354 ...
świadczenie spełnić. Powinność spełniania świadczenia
zabezpieczona jest przez stosowne roszczenie przysługujące ...
koniecznego
współdziałania z dłużnikiem przy wykonaniu zobowiązania (art. 354 § 2 k ...
roboty
budowlane ma to być wykonanie obiektu po stronie wykonawcy oraz ...
obowiązków z zakresu współdziałania w wykonaniu zobowiązania. Do obowiązków z
zakresu współdziałania w wykonaniu zobowiązania zalicza się zatem - wymienione ...
W złożonych stosunkach obligacyjnych, w umowach łączących w sobie elementy
konstrukcyjne ...
odpowiedzialności
odszkodowawczej za szkodę spowodowaną niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania. Przepis zamieszczony został w dziale II - Skutki niewykonania zobowiązań,
tytułu VII - Wykonanie zobowiązań i skutki ich niewykonania, księgi trzeciej kodeksu
cywilnego - zobowiązania ...
forma naruszenia
zobowiązania wynikającego z umowy, jeśli tylko może ona wywołać ...
tak
zobowiązań do spełnienia świadczeń zabezpieczonych w relacji umownej roszczeniem o ich efektywne wykonanie, jak i zobowiązań kwalifikowanych jako ...
zakresu
współdziałania z dłużnikiem w wykonaniu jego zobowiązania, o czym wyraźnie ...
k.c. wskazujący na ich zabezpieczenie sankcją odszkodowawczą. W umowach
wzajemnych, w których strony zobowiązują ...
prawny między nimi. Już zawierając umowę jej strony mogą bowiem określić ...
które powstaną, gdy kontrahent nie wykona przyjętych na siebie obowiązków oraz ...
wprost i wyłącznie z zawartą umową i zdarzeniami dotyczącymi jej wykonania.
W art. 483 § 1 k ...
że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę ...
jej zastrzeżenie strony przy zawarciu umowy określają z góry wysokość należnego wierzycielowi odszkodowania na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez dłużnika i to ...
i orzecznictwie wymienia się stymulującą wykonanie zobowiązania, represyjną, związaną z sankcjonowaniem ...
wyrządzonej tego rodzaju działaniem. Strony umowy mogą kształtować system zastrzeżonych w ...
świadczenia głównego dla danego typu umowy, zabezpieczonego roszczeniem o jej wykonanie. W orzecznictwie nie ma już ...
przez którąś z nich z wykonaniem pewnych obowiązków niepieniężnych, jak i ...
drugą oświadczenia o odstąpieniu od umowy, które może być motywowane naruszeniem obowiązków współdziałania w wykonaniu zobowiązania (zob. uchwały Sądu Najwyższego ...
c. i dotyczącej czynności, bez wykonania których świadczenie dłużnika nie może ...
współdziałania z kontrahentem w celu wykonania jego zobowiązania. Jak wyjaśnił Sąd ...
Kara umowna należy się stronie umowy w zastrzeżonej wysokości w związku ...
unormowań prawnych lub uzgodnień - gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania niepieniężnego wynika z niezachowania przez niego należytej staranności (art. 472 k.c ...
stanami i sytuacjami powstającymi przy wykonaniu umowy odnoszą obowiązek zapłacenia konkretnej kary ...
podejmowane w związku z wykonywaniem umowy, mogące prowadzić do jej niewykonania lub nienależytego wykonania, za wyjątkiem tylko obowiązku spełnienia ...
współdziałania z kontrahentem w celu wykonania ciążącego na nim zobowiązania, sprawia ...
zaistnieniem których na gruncie konkretnej umowy uzasadnione będzie zażądanie kary umownej ...
by ułatwiały kompensowanie szkód, stymulowały wykonanie zobowiązań, sankcjonowały ich naruszenia, a ...
dodatkowych jeszcze sporów. Strony zawierają umowę po to, by swoje interesy ...
ustawa i roszczeń zabezpieczających ich wykonanie. Ustawodawca wygasza je albo odwołując ...
ma jednak przeszkód, by strony umowy uczyniły pewne spowodowane przez kontrahenta ...
casu, a same strony, zawierając umowę, powinny przewidywać rozmaite, związane z jej wykonaniem sytuacje, uwzględniając specyfikę zobowiązań, które ...
umownej, albo gdy w treści umowy wskazują podstawy do definitywnego określenia ...
stron już w momencie zawierania umowy albo przez ustalenie mechanizmu, którego ...
być oznaczalne już przy zawarciu umowy.
Trzeba jednak zaakcentować, że dalej ...
r. ustawodawca wśród wymagań stawianych umowom zawieranym w reżimie zamówień publicznych ...