zabezpieczenie należytego wykonania umowy - Wyszukiwanie - SN - Wyszukiwarka wyroków w Zamówieniach Publicznych

I CSK 170/17 – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2017-12-01 26 fragmentów

2017-12-01 » oddala skargę kasacyjną

węzła "Kowal" do węzła "Sójki" od km 215+850 do 245+800" oraz do wspólnego wykonania i realizacji zamówienia, jeżeli zostanie wybrana oferta uczestników konsorcjum. W dniu 6 września 2010 r. powódka zawarła z B. S.A. umowę kredytu obrotowego na kwotę 35 000 000 zł, przy czym jako zabezpieczenie umowy kredytu powódka zawarła z B. S.A. umowę przelewu wierzytelności, którą określono jako wierzytelność przysługująca B. S.A. w stosunku do S., jako ...

zaspokoić się w inny sposób niż w postępowaniu upadłościowym, według reguł przewidzianych dla zaspokojenia wierzytelności zabezpieczonej prawem zastawu. Sąd podniósł także, że powierniczy charakter umowy przelewu nie zmienia faktu, iż cesjonariusz wstępuje w prawa cedenta, a w świetle orzecznictwa Sądu ...

lecz dlatego, że mimo ogłoszenia upadłości wierzyciel zachowuje uprawnienia, które przysługują mu zgodnie z postanowieniami umowy przelewu na zabezpieczenie. W tym stanie rzeczy jedynie ubocznie należało zauważyć, że art. 330 k.c. nie uprawnia ...

sporów wynikających ze stosunku umownego oznacza, iż kompetencją tego sądu są objęte wszelkie roszczenia o wykonanie umowy, roszczenia powstające w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, roszczenia o zwrot bezpodstawnie spełnionego świadczenia powstałe w razie nieważności umowy lub odstąpienia od umowy, a także roszczenia deliktowe, jeżeli wynikają ze zdarzenia będącego równocześnie niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 5 lutego 2009 r., I CSK 311/08, niepubl ...

działaniem pozwanych, a szkodą. Powódka oparła natomiast swoje żądanie na założeniu, że w związku z wykonaniem określonej części robót, potwierdzonych wystawieniem świadectw płatności przez inwestora, na rzecz B. S.A. powstała wierzytelność pieniężna, do której w związku z umową przelewu na zabezpieczenie uprawniona była powódka. Powódka twierdziła konsekwentnie, że czynności podjęte przez B. S.A. jako cedenta ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2017 17 fragmentów

2017-09-20 » uchyla postanowienie zawarte w punktach: II (drugim), III (trzecim) i IV (czwartym) wyroku Sądu Apelacyjnego w [...] z dnia 26 lipca 2016 r.,

postępowaniu wraz z formularzem "Potencjał Kadrowy" i załącznikiem to tego formularza. Konsorcjum powstało na podstawie umowy z dnia 13 lipca 2009 r., w celu przedstawienia wspólnej oferty GDDKiA na budowę autostrady A-4 na odcinku od węzła Krzyż do węzła Dębica Pustynia, uzyskanie zamówienia, wspólnego wykonania zamówienia i realizacji kontraktu. Liderem kontraktu został S., który zgodnie z umową miał reprezentować uczestników konsorcjum na podstawie nieodwołalnego pełnomocnictwa do działania w ramach umowy. Uczestnicy konsorcjum ponosili solidarną odpowiedzialność za wykonanie kontraktu i realizację zamówienia, za wniesienie wadium, zabezpieczenie należytego wykonania kontraktu i wszystkich gwarancji wymaganych kontraktem. W dniu 11 sierpnia 2011 r. uczestnicy konsorcjum podpisali Umowę Wykonawczą, uściślającą zasady współpracy między konsorcjantami, której postanowieniom nadano pierwszeństwo przed postanowieniami Umowy Konsorcjum. Przed zawarciem kontraktu z pozwanym, konsorcjum ustanowiło zabezpieczenie wykonania przez zawarcie z Allianz p.l.c. umowy o gwarancję ubezpieczeniową, z sumą ubezpieczenia 43 760 218,75 zł. Na mocy tej umowy powód zobowiązał się do wpłaty na rzecz Allianz p.l.c. kwoty 3 748 962 ...

za pomocą powiadomienia, w trybie natychmiastowym, z pominięciem 14 - dniowego wyprzedzenia. Odstąpienie przez pozwanego od umowy stało się skuteczne z dniem, w którym oświadczenie o odstąpieniu zostało złożone w biurze wykonawcy ...

względu na to, czy wykonawca miał podstawę do takiego odstąpienia. W związku z odstąpieniem od umowy zamawiający miał prawo do skorzystania z zabezpieczenia wykonania przewidzianego w subklauzuli 4.2 Szczególnych Warunków Kontraktu. Z treści tej subklauzuli wynika, że zabezpieczenie wykonania w ramach kontraktu ma zapewnić, że wykonawca gwarantuje jakość robót przewidzianych do wykonania w ramach kontraktu oraz zobowiązuje się usunąć wszelkie wady lub szkody, które ujawnią się w ...

po stronie wykonawcy. W takiej sytuacji obie strony byłyby uprawnione do dochodzenia roszczeń związanych z nienależytym wykonaniem zobowiązania. Pozwanemu przysługiwałyby roszczenia, których potrącenia dokonał, przynajmniej w wysokości wskazanej przez Sąd. Wystąpienie po ...

że powód nie poniósł szkody, gdyż pozwany, zgodnie z warunkami kontraktu, miał możliwość skorzystania z zabezpieczenia wykonania. Odpowiedzialność członków konsorcjum wobec zamawiającego, zgodnie z art. 23 i art. 141 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i na podstawie art. 10 umowy konsorcjum, jest solidarna. Zamawiający może zatem dokonać potrącenia swoich roszczeń z roszczeniami wykonawcy tj. wszystkich ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2015 31 fragmentów

2015-03-06 » odmawia podjęcia uchwały

zobowiązany do dokonania naprawy w części, w jakiej wykonywał zamówienie, w zakresie kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania odpowiada indywidualnie, a wzajemna odpowiedzialność stron za zobowiązania konsorcjum będzie proporcjonalna do zakresu i ...

zakresie w niej nie uregulowanym. Stwierdził, że solidarność konsorcjantów jest bardziej korzystna dla zamawiającego i zabezpiecza lepiej jego interesy, gdy dochodzi do sporu na tle wykonania umowy, umowa konsorcjum zostaje rozwiązana bądź jeden z nich utraci byt prawny. Sąd Apelacyjny stwierdził, że brak ...

istnienia. I tak solidarną odpowiedzialność wykonawców (w tym członków konsorcjum, ile takie zostanie zawiązane) za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia przewiduje wprost art. 141 prawa zamówień publicznych. Nie ulega wątpliwości, że strony mogą wprowadzić w ...

nr 4, z dnia 27 września 2005 r., V CK 165/05, nie publ.). Skutek wykonania umownego prawa odstąpienia od umowy polega na jej zniesieniu i "uważaniu za niezawartą" (art. 395 § 2 zd. 1 k.c ...

na zasadach określonych w art. 366 § 1 i 2 k.c. Ustawowe prawo odstąpienia od umowy wzajemnej przez jedną ze stron wynikające z niewłaściwego wykonywania obowiązku lub cech przedmiotu świadczenia może mieć oparcie w przepisach kodeksu cywilnego o charakterze ogólnym lub szczególnym. Jego wykonanie powoduje odpadnięcie podstawy prawnej świadczeń, oraz obowiązek dokonania rozliczeń w sposób wyznaczony zakresem skutków (ex ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2019 16 fragmentów

2019-10-29

medycznych. Pierwotnie w przypadku wybrania oferty konsorcjum powód jako jego lider miał być zobowiązany do należytego wykonania zamówienia publicznego w zakresie dostaw produktów leczniczych, natomiast uczestnik (Spółka N.) był zobowiązany do wykonania obowiązków związanych z przyjęciem ceny, windykacją należności oraz przekazywaniem liderowi środków wpłacanych przez zamawiającego tytułem ...

bez możliwości domagania się jego zwrotu. Nieuwzględnienie wierzytelności w dokumencie potwierdzenia sald mogło być wynikiem zabezpieczenia ich finansowania. Podobnie za dowód spłaty zobowiązań pozwanego Sąd nie uznał porozumienia z dnia 10 ...

w szczególności w kontekście art. 54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej oraz w kontekście umowy o współpracy w ramach konsorcjów, w celu wyjaśnienia czy nieskuteczność przystąpienia do konsorcjum podmiotu finansowego ...

Sąd Najwyższy w sprawie I CSK 486/15 uznał, że nie jest możliwe skuteczne zawarcie umowy konsorcjum z podmiotem, który uczestniczył w nim jedynie finansowo i choćby w części nie wykonywał przedmiotu zamówienia z umowy podstawowej. Nie można też przyjąć, że Szpital został bezpodstawnie wzbogacony bo bezpodstawne wzbogacenie może wystąpić ...

spółkę N. na skutek ewentualnego uiszczenia na rzecz "A." S.A. kwot wynikających z ramowej umowy o współpracy w ramach konsorcjum, ponieważ spłata miałaby podstawę w umowie ramowej, a nie w ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2021 5 fragmentów

2021-10-26

wierzyciel jest uprawniony do naliczenia dłużnikowi kary umownej zastrzeżonej w umowie na wypadek opóźnienia w wykonaniu umowy o roboty budowlane w sytuacji, gdy wskutek opóźnienia wykonawcy inwestor nie poniósł żadnej szkody, a ...

występujące w sprawie istotne zagadnienia prawne: 1) Czy ważne i dopuszczalne jest zastrzeżenie przez strony umowy o roboty budowlane, a następnie naliczenie i obciążenie wykonawcy przez inwestora karami umownymi za opóźnienie w wykonaniu tej umowy: (1) w sytuacji, gdy opóźnienie to wynika z oczekiwania przez wykonawcę, już po zakończeniu robót ...

jeżeli w umowie o roboty budowlane strony nie przewidziały, jakie sprecyzowane zobowiązanie wykonawcy miałoby być zabezpieczone sankcją w postaci kar umownych, a w umowie przewidziano jednocześnie różne zobowiązania wykonawcy, które składały się na przedmiot umowy jako całości? 2) Czy zawarcie przez strony umowy o roboty budowlane kolejnej umowy o roboty dodatkowe na podstawie zamówienia dodatkowego, tj. w trybie art. 67 ust. 1 pkt ...

obowiązującym na datę 5 stycznia 2010 r., którą objęte zostały roboty dodatkowe niezbędne do zakończenia umowy podstawowej i uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, dla których ustalono nowy (dłuższy od pierwotnego terminu umowy podstawowej) termin zakończenia, stanowi zmianę pierwotnego terminu zakończenia umowy podstawowej? Postanowieniem z 28 maja 2021 r. Sąd Apelacyjny odrzucił skargę kasacyjną pozwanego w części ...

2003 r., III CZP 61/03, Sąd Najwyższy wyjaśnił, że zastrzeżenie kary umownej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania nie zwalnia dłużnika z obowiązku jej zapłaty w razie wykazania, że wierzyciel nie poniósł ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2019 4 fragmenty

2019-10-24

z dnia 22 września 2015 r., a także ust. 29.12 i ust. 29.13 Umowy Nr S.271.10.2015 zawartej w dniu 24 września 2015 r. pomiędzy Skarbem Państwa ...

z siedzibą w L. przez ich błędną wykładnię i nieuwzględnienie celu oraz kontekstu faktycznego zawarcia umowy Gwarancji, co w konsekwencji doprowadziło do zawężenia przedmiotu zabezpieczenia w/w Gwarancji; 2. art. 65 § 1 i 2 k.c. w zw. z ust ...

tego wezwania znajduje się zwrot twierdzący, że beneficjent (powód) żąda wypłaty z Gwarancji z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez wykonawcę, a treść Gwarancji w tym zakresie nie precyzuje innych warunków formalnych, ani nie ...

szczegółowe uzasadnienie. Precyzyjnie wyjaśnił w nim dlaczego dokonał takiej, a nie innej wykładni postanowień, zarówno umowy, jak i Gwarancji. W istocie, aktualnie powód kwestionuje wnioski tej interpretacji, nie wychodząc jednak poza ...

I CSK 170/17 – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2017-12-01 26 fragmentów

2017-12-01 » oddala skargę kasacyjną

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2017 17 fragmentów

2017-09-20 » uchyla postanowienie zawarte w punktach: II (drugim), III (trzecim) i IV (czwartym) wyroku Sądu Apelacyjnego w [...] z dnia 26 lipca 2016 r.,

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2015 31 fragmentów

2015-03-06 » odmawia podjęcia uchwały

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2019 16 fragmentów

2019-10-29

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2021 5 fragmentów

2021-10-26

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2019 4 fragmenty

2019-10-24

Wyszukiwarka

Krajowa Izba Odwoławcza

Sąd Okręgowy

Urząd Zamówień Publicznych

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Sąd Najwyższy

Sąd Administracyjny

Główna Komisja Orzekająca

Prasa

Zespół Arbitrów

Narzędzia

Indeks Tematyczny

CPV

Informacje

Kontakt

Dane firmy