2017-12-01 » oddala skargę kasacyjną
uzasadnieniu pozwu powódka wskazała, że w dniu 28 kwietnia 2010 r. B. S.A. zawarła umowę konsorcjum z pozwanymi spółkami, której przedmiotem było zobowiązanie do opracowania i złożenia wspólnej oferty na ...
węzła "Kowal" do węzła "Sójki" od km 215+850 do 245+800" oraz do wspólnego wykonania i realizacji zamówienia, jeżeli zostanie wybrana oferta uczestników konsorcjum. W dniu 6 września 2010 r. powódka zawarła z B. S.A. umowę kredytu obrotowego na kwotę 35 000 000 zł, przy czym jako zabezpieczenie umowy kredytu powódka zawarła z B. S.A. umowę przelewu wierzytelności, którą określono jako wierzytelność przysługująca B. S.A. w stosunku do S., jako ...
prawnego sporu jako objętego zapisem na sąd polubowny. Zapis ten wynika z art. 17.8. umowy wykonawczej z dnia 2 czerwca 2010 r., stanowiącej źródło dochodzonej przez powódkę wierzytelności, według którego ...
uzasadnieniu zarzutu wskazano także, że identyczny zapis na sąd polubowny wynikał z art. 16.4. umowy konsorcjum z dnia 28 kwietnia 2010 r. W związku z tym pozew powinien podlegać odrzuceniu ...
że cesjonariusz wstępuje w pozycję prawną cedenta, wobec czego dłużnik przeniesionej na cesjonariusza wierzytelności z umowy zawierającej zapis na sąd polubowny może skutecznie podnieść zarzut zapisu. Sąd nie zgodził się z ...
powódkę, zarzucono, że przelew dokonany między B. S.A. a powódką miał charakter przelewu na zabezpieczenie, co zgodnie z art. 701 pr. upadł. prowadzi do wniosku, że przelana wierzytelność uznawana jest ...
pr. upadł. należało bowiem przyjąć, że z dniem ogłoszenia upadłości osoba otrzymująca wierzytelność w celu zabezpieczenia traci możliwość samodzielnego zaspokojenia się z tej wierzytelności, służy jej natomiast prawo do zaspokojenia się ...
zaspokoić się w inny sposób niż w postępowaniu upadłościowym, według reguł przewidzianych dla zaspokojenia wierzytelności zabezpieczonej prawem zastawu. Sąd podniósł także, że powierniczy charakter umowy przelewu nie zmienia faktu, iż cesjonariusz wstępuje w prawa cedenta, a w świetle orzecznictwa Sądu ...
dokonany między upadłą B. S.A. a powódką nie miał charakteru definitywnego, lecz miał służyć zabezpieczeniu roszczeń powódki wobec B. S.A. z tytułu udzielonego kredytu. W świetle stanowiska prezentowanego w ...
i naprawcze przepisy art. 701 oraz art. 336 § 2, regulujące sposób zaspokojenia wierzycieli korzystających z zabezpieczenia powierniczego, m.in. w postaci przelewu na zabezpieczenie wierzytelności. W odniesieniu do przedmiotów majątkowych przeniesionych przez upadłego na wierzyciela w celu zabezpieczenia wierzytelności uchylono stosowanie przepisów o wyłączeniu z masy upadłości (art. 701 zdanie 1 pr. upadł.), a sytuacja prawna zabezpieczonych w ten sposób wierzycieli została unormowana przez odesłanie do odpowiedniego stosowania przepisów ustawy dotyczących zastawu i wierzytelności zabezpieczonych zastawem (art. 701 zdanie 2 i art. 336 ust. 2 pr. upadł.).
Unormowania te, nawiązujące ...
konstrukcji tzw. prawa odrębności, nie rozstrzygają wszystkich aspektów związanych z pozycją w postępowaniu upadłościowym wierzyciela zabezpieczonego przez przeniesienie na jego rzecz przez upadłego własności rzeczy lub prawa. Ograniczając się do przelewu na zabezpieczenie, ustawa - Prawo upadłościowe, w przeciwieństwie do rozwiązań niektórych państw obcych, do których nawiązuje obecne unormowanie sytuacji prawnej wierzyciela zabezpieczonego przelewem na zabezpieczenie, nie reguluje wprost, czy prawo dochodzenia wierzytelności uprzednio przeniesionej na wierzyciela tytułem zabezpieczenia, przysługuje po ogłoszeniu upadłości syndykowi, czy też zachowuje je uprawniony powierniczo wierzyciel.
W piśmiennictwie wyrażane ...
powołanego do likwidacji masy upadłości, co wiąże się ze spostrzeżeniem, że skoro wierzytelność przelana na zabezpieczenie nie podlega wyłączeniu z masy upadłości, to do jej likwidacji uprawniony jest syndyk (art. 331 ...
przemawia także wzgląd na ochronę masy upadłości, w tym sprawność likwidacji wierzytelności i partycypacja wierzyciela zabezpieczonego w kosztach likwidacji masy upadłości (art. 345 ust. 1 in fine pr. upadł.). Jak wskazują argumenty prawnoporównawcze, przyznanie uprawnienia do likwidacji przedmiotu zabezpieczenia wyłącznie syndykowi nie jest jednak w każdym przypadku nieodzownym elementem konstrukcyjnym prawa odrębności (por. też ...
Statuowane w art. 701 pr. upadł. odesłanie odnosi się do przepisów dotyczących zastawu i wierzytelności zabezpieczonych zastawem zawartych "w ustawie", tj. w ustawie - Prawo upadłościowe. Istota tego rozwiązania polega na tym ...
przepisie powinny być traktowane w postępowaniu upadłościowym tak, jak rzeczy lub prawa obciążone zastawem, a zabezpieczone nimi wierzytelności - tak, jak wierzytelności zabezpieczone zastawem. Przepis ten nie odsyła zatem do ogółu uregulowań ustawowych dotyczących zastawu, lecz do przepisów prawa upadłościowego regulujących sytuację prawną zastawu jako sposobu zabezpieczenia wierzytelności w razie ogłoszenia upadłości, w szczególności do art. 336 i n. pr. upadł., dotyczących ...
praw obciążonych zastawem.
Bez względu na te uwagi należało dodatkowo wskazać, że sposób zaspokojenia wierzytelności zabezpieczonej przelewem na zabezpieczenie w razie ogłoszenia upadłości dłużnika zabezpieczonej wierzytelności, a także sposób likwidacji wierzytelności przeniesionej przez upadłego dłużnika na wierzyciela w celu zabezpieczenia, stanowią wyłączną materię prawa upadłościowego. Rozwiązań tych nie można modyfikować odwołując się do koncepcji czynności zachowawczych zastawnika unormowanych w kodeksie cywilnym. Innymi słowy, zezwolenie na samodzielną likwidację przedmiotu zabezpieczenia przez wierzyciela dysponującego prawem odrębności można opierać jedynie na przepisach ustawy - Prawo upadłościowe. Kwestia ta ...
lecz dlatego, że mimo ogłoszenia upadłości wierzyciel zachowuje uprawnienia, które przysługują mu zgodnie z postanowieniami umowy przelewu na zabezpieczenie.
W tym stanie rzeczy jedynie ubocznie należało zauważyć, że art. 330 k.c. nie uprawnia ...
Sposób unormowania zastawu na prawach jest w tym zakresie odmienny od regulacji hipoteki na wierzytelności zabezpieczonej hipotecznie, w której - odsyłając w zakresie nieunormowanym do przepisów o zastawie na wierzytelności (art. 1085 ...
1007 ze zm., dalej - "u.k.w.h.") - przewidziano, że jeśli wierzytelność obciążona i wierzytelność zabezpieczona hipoteką są wymagalne, wierzyciel uprawniony z hipoteki może żądać zapłaty wprost od dłużnika wierzytelności obciążonej (art. 1082 u.k.w.h.). Zastawnik może natomiast - jeśli zabezpieczona zastawem wierzytelność jest wymagalna - żądać przeniesienia na niego wierzytelności obciążonej (art. 335 k.c.).
Zarzuty ...
skierowane do sądu arbitrażowego zgodnie z Zasadami Arbitrażu Międzynarodowej Izby Handlowej. (....)", stanowiły część umów głównych - umowy konsorcjum i umowy wykonawczej. Klauzule te zostały umieszczone w wyodrębnionej jednostce redakcyjnej obu umów zatytułowanej "Postanowienia końcowe", w bezpośredniej bliskości postanowień obejmujących m.in. zasady zmiany umowy, wskazanie prawa właściwego rządzącego umową i wiążącej wersji językowej umowy. Treść tych klauzul nie powinna być rozpatrywana w separacji od tych postanowień, lecz - zgodnie z wcześniejszymi uwagami - z uwzględnieniem kontekstu językowego, obejmującego ich umiejscowienie i brzmienie sąsiadujących postanowień umowy. Idąc tym torem, należało uznać, że wymaganie indywidualizacji stosunku prawnego zostało in casu spełnione, a ...
zapis, był ustanowiony równocześnie z zapisem stosunek prawny odpowiadający zawartej między stronami umowie. Strony, zawierając umowę i umieszczając w niej zapis na sąd polubowny, poddały kompetencji sądu polubownego te spory, które mogą w przyszłości wyniknąć z tej umowy.
Przechodząc do przedmiotowego zakresu zapisu, należało zauważyć, że stanowisko skarżącej w tej kwestii nie było ...
została sformułowana szeroko, z drugiej zaś uznano, że nie obejmuje ona sporów jedynie związanych z umową. Bez względu na to, w nowszej literaturze i orzecznictwie akcentuje się tendencję do szerokiej interpretacji ...
sporów wynikających ze stosunku umownego oznacza, iż kompetencją tego sądu są objęte wszelkie roszczenia o wykonanie umowy, roszczenia powstające w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, roszczenia o zwrot bezpodstawnie spełnionego świadczenia powstałe w razie nieważności umowy lub odstąpienia od umowy, a także roszczenia deliktowe, jeżeli wynikają ze zdarzenia będącego równocześnie niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 5 lutego 2009 r., I CSK 311/08, niepubl ...
faktyczna żądania nie pozwalała jednak uznać, że przedmiotem pozwu były roszczenia inne niż wynikające z umowy.
Powódka nie twierdziła, że zawinione działania pozwanych wyrządziły jej szkodę, w pozwie i replice wobec ...
działaniem pozwanych, a szkodą. Powódka oparła natomiast swoje żądanie na założeniu, że w związku z wykonaniem określonej części robót, potwierdzonych wystawieniem świadectw płatności przez inwestora, na rzecz B. S.A. powstała wierzytelność pieniężna, do której w związku z umową przelewu na zabezpieczenie uprawniona była powódka. Powódka twierdziła konsekwentnie, że czynności podjęte przez B. S.A. jako cedenta ...
skargi kasacyjnej, że działanie cedenta i dłużnika przelanej wierzytelności może być kwalifikowane jako związany z umową przelewu delikt "skierowany przeciwko ziszczeniu się skutków następstwa", odrywały się od okoliczności faktycznych sporu w ...
2017-09-20 » uchyla postanowienie zawarte w punktach: II (drugim), III (trzecim) i IV (czwartym) wyroku Sądu Apelacyjnego w [...] z dnia 26 lipca 2016 r.,
podstawie kontraktu z dnia 7 lipca 2010 r. W związku z tym kontraktem, na podstawie umowy zawartej przez powoda z Allianz Corporate Ireland p.l.c., wystawiona została przez TUiR Allianz ...
H. S.A., P. S.A. i A. S.A., zawarło z pozwanym jako zamawiającym, umowę o roboty budowlane, obejmujące budowę odcinka autostrady A-4 Tarnów - Rzeszów, od węzła Krzyż do węzła Dębica Pustynia. Całość kontraktu obejmuje oprócz umowy z dnia 7 lipca 2010 r., Szczególne Warunki Kontraktu, Warunki Kontraktu na budowę dla robót ...
inżynieryjnych projektowanych przez zamawiającego, tłumaczenie FIDIC 1999, Instrukcję dla Wykonawców - Tom I SIWZ, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, dokumentację projektową, Ofertę Wykonawcy z dnia 19.02.2010 r. wraz ...
postępowaniu wraz z formularzem "Potencjał Kadrowy" i załącznikiem to tego formularza.
Konsorcjum powstało na podstawie umowy z dnia 13 lipca 2009 r., w celu przedstawienia wspólnej oferty GDDKiA na budowę autostrady A-4 na odcinku od węzła Krzyż do węzła Dębica Pustynia, uzyskanie zamówienia, wspólnego wykonania zamówienia i realizacji kontraktu. Liderem kontraktu został S., który zgodnie z umową miał reprezentować uczestników konsorcjum na podstawie nieodwołalnego pełnomocnictwa do działania w ramach umowy. Uczestnicy konsorcjum ponosili solidarną odpowiedzialność za wykonanie kontraktu i realizację zamówienia, za wniesienie wadium, zabezpieczenie należytego wykonania kontraktu i wszystkich gwarancji wymaganych kontraktem.
W dniu 11 sierpnia 2011 r. uczestnicy konsorcjum podpisali Umowę Wykonawczą, uściślającą zasady współpracy między konsorcjantami, której postanowieniom nadano pierwszeństwo przed postanowieniami Umowy Konsorcjum.
Przed zawarciem kontraktu z pozwanym, konsorcjum ustanowiło zabezpieczenie wykonania przez zawarcie z Allianz p.l.c. umowy o gwarancję ubezpieczeniową, z sumą ubezpieczenia 43 760 218,75 zł. Na mocy tej umowy powód zobowiązał się do wpłaty na rzecz Allianz p.l.c. kwoty 3 748 962 ...
zwrotu.
Allianz p.l.c. zwrócił się do TUiR Allianz Polska S.A. o ustanowienie zabezpieczenia na rzecz pozwanego, co nastąpiło przez wystawienie gwarancji ubezpieczeniowej. Zgodnie z treścią tej gwarancji, Allianz ...
o ogłoszenie upadłości. W tym czasie do zamawiającego zgłosili się podwykonawcy, z żądaniami zapłaty za wykonane przez nich prace.
Pismami z dnia 10 lipca 2013 r., 30 lipca 2013 r., 21 ...
27 406 994,14 zł stanowiły dokonane przez zamawiającego wypłaty na rzecz podwykonawców, których łączyły umowy w powodem lub innymi członkami konsorcjum.
W dniu 23 października 2013 r. powód złożył wniosek ...
ocenie Sądu pierwszej instancji, Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad skutecznie odstąpił od umowy z dnia 7 lipca 2010 r. Zamawiający miał prawo odstąpienia od kontraktu m.in. wtedy ...
za pomocą powiadomienia, w trybie natychmiastowym, z pominięciem 14 - dniowego wyprzedzenia. Odstąpienie przez pozwanego od umowy stało się skuteczne z dniem, w którym oświadczenie o odstąpieniu zostało złożone w biurze wykonawcy ...
względu na to, czy wykonawca miał podstawę do takiego odstąpienia.
W związku z odstąpieniem od umowy zamawiający miał prawo do skorzystania z zabezpieczenia wykonania przewidzianego w subklauzuli 4.2 Szczególnych Warunków Kontraktu. Z treści tej subklauzuli wynika, że zabezpieczenie wykonania w ramach kontraktu ma zapewnić, że wykonawca gwarantuje jakość robót przewidzianych do wykonania w ramach kontraktu oraz zobowiązuje się usunąć wszelkie wady lub szkody, które ujawnią się w ...
lub zaniechania wykonawcy zgodnie z warunkami kontraktu. Dotyczyło to braku zapłaty na rzecz podwykonawców, pomimo wykonania przez nich swoich prac. W związku z tym Sąd uznał za zasadne potrącenie z gwarancji ...
dnia 7 lipca 2013 r. i na rzecz G. S.A. w O., zgodnie z umową z dnia 31 stycznia 2014 r. Sąd uwzględnił potrącenie tych kosztów, które zostały poniesione do ...
do zapewnienia bezpieczeństwa elementów konstrukcyjnych obiektów na rzecz U. S.A. w W., na mocy umowy z dnia 31 listopada 2012 r., które do dnia 30 kwietnia 2013 r. wyniosły 6 ...
powód nie poniósł tych kosztów.
Sąd odstąpił od badania, czy zaistniały przesłanki do odstąpienia od umowy przez wykonawcę z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, bowiem nawet gdyby takie podstawy istniały, zamawiający ...
po stronie wykonawcy. W takiej sytuacji obie strony byłyby uprawnione do dochodzenia roszczeń związanych z nienależytym wykonaniem zobowiązania. Pozwanemu przysługiwałyby roszczenia, których potrącenia dokonał, przynajmniej w wysokości wskazanej przez Sąd. Wystąpienie po ...
że powód nie poniósł szkody, gdyż pozwany, zgodnie z warunkami kontraktu, miał możliwość skorzystania z zabezpieczenia wykonania. Odpowiedzialność członków konsorcjum wobec zamawiającego, zgodnie z art. 23 i art. 141 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i na podstawie art. 10 umowy konsorcjum, jest solidarna. Zamawiający może zatem dokonać potrącenia swoich roszczeń z roszczeniami wykonawcy tj. wszystkich ...
powoduje nie tylko umorzenie wzajemnych wierzytelności, ale także eliminuje skutki opóźnienia czy zwłoki stron w wykonaniu zobowiązania powstałych w okresie od powstania stanu potrącalności do chwili, gdy zainteresowany skorzystał z prawa potrącenia. Dotyczy to obowiązku zapłaty odsetek za opóźnienie, odszkodowania czy kary umownej za nieterminowe wykonanie zobowiązania.
Sąd nie podzielił stanowiska pozwanego, że po stronie powodowej występuje współuczestnictwo konieczne i brak po stronie powodowej legitymacji czynnej do wytoczenia powództwa. Powód nie dochodzi należności z wykonania kontraktu, ale roszczenia z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia i z tytułu odszkodowania.
Sąd Okręgowy uznał za ...
2015-03-06 » odmawia podjęcia uchwały
Czy po stronie pozwanej istnieje współuczestnictwo konieczne wszystkich członków konsorcjum jako wykonawcy w sytuacji, gdy umowa z zamawiającym nie podlega reżimowi ustawy Prawo zamówień publicznych, a konsorcjanci w umowie konsorcjum nie ...
R. USŁUGI Elektroniczne i elektromechaniczne, oznaczone jako "sprzedawca", zawarli w dniu 5 listopada 2008 r. umowę zatytułowaną "Umowa sprzedaży nr .../2008". Konsorcjum reprezentowali członkowie Zarządu P. SA. W umowie nie odwołano się do postanowień umowy konsorcjalnej, a "kupujący" nie znał jej treści. "Sprzedawca" zobowiązał się do wytworzenia, zamontowania i uruchomienia ...
Powód oświadczeniem z dnia 5 listopada 2008 r., skierowanym do wszystkich członków konsorcjum, odstąpił od umowy i wezwał ich do zwrotu kwoty uiszczonej tytułem ceny. Urządzenia nadal znajdują się u powoda, który skorzystał z prawa zatrzymania.
Umowa konsorcjalna stanowiła, że strony zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego polegającego na pozyskiwaniu ...
linii przygotowania surowca do produkcji brykietów, określała szczegółowy podział robót. Pojęcie "konsorcjum" oznaczało wszystkie strony umowy działające łącznie, przy czym reprezentantem wobec zamawiającego miał być lider konsorcjum. Przyjęto, że w zakresie ...
zobowiązany do dokonania naprawy w części, w jakiej wykonywał zamówienie, w zakresie kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania odpowiada indywidualnie, a wzajemna odpowiedzialność stron za zobowiązania konsorcjum będzie proporcjonalna do zakresu i ...
każdy z konsorcjantów odpowiada solidarnie i bezpośrednio z innymi, natomiast w stosunkach wewnętrznych decydują postanowienia umowy konsorcjum i możliwa jest odpowiedzialność regresowa. Uznał, że pozwany odpowiada jako dłużnik solidarny, gdyż umowa odwołuje się do jednolitego sformułowania "sprzedawca" bez rozróżnienia, który z członków konsorcjum ponosi odpowiedzialność i ...
Apelacyjny, rozpoznając apelację pozwanego, powziął wątpliwość, sformułowaną w zapytaniu prawnym przedstawionym Sądowi Najwyższemu. Wskazał, że umowa konsorcjum łącząca pozwanego z partnerami nie zawiera żadnego postanowienia wprost określającego zasadę odpowiedzialności oraz że nie jest jednoznaczne czy ma ona cechy konstytutywne umowy spółki. Stwierdził, że - jego zdaniem - w zakresie ustalenia reguł odpowiedzialności członków konsorcjum za zaciągnięte zobowiązanie ...
w tym zakresie jest zawarta w prawie zamówień publicznych, ale nie ma ono zastosowania do umowy stron. Z pozwu wynika, że powód powołał się na twierdzenie o dopuszczalności pozwania wyłącznie lidera ...
o sposobie odpowiedzialności wspólników wskazując, że tok rozumowania powinien być odwrotny. W pierwszej kolejności z umowy lub z ustawy należałoby wywieść normę o możliwości zaciągnięcia zobowiązań ze skutkiem dla pozostałych, a ...
zasady odpowiedzialności solidarnej może być niekorzystne dla tych, których zakres świadczenia obejmował niewielką część przedmiotu umowy. Zauważył jednak, że możliwy jest także pogląd przeciwny, gdyż związanie się przez konsorcjantów węzłem obligacyjnym ...
w oznaczony sposób, w tym wspólność ich interesów oznacza, że ogólnie spełnione są konstytutywne wymagania umowy spółki cywilnej (art. 860 § 1 k.c.). Potencjalnie pozwala to przyjąć, że przepisy dotyczące tej ...
zakresie w niej nie uregulowanym. Stwierdził, że solidarność konsorcjantów jest bardziej korzystna dla zamawiającego i zabezpiecza lepiej jego interesy, gdy dochodzi do sporu na tle wykonania umowy, umowa konsorcjum zostaje rozwiązana bądź jeden z nich utraci byt prawny.
Sąd Apelacyjny stwierdził, że brak ...
gdy z jego założeń wynika konieczność łącznego występowania zobowiązanych. W sprawie przemawiałyby za tym zapisy umowy konsorcjum wskazujące, że oznaczenie "konsorcjum" oznacza wszystkie jej strony działające łącznie, jednak brak podstaw do przyjęcia, że powód znał ich treść i był nimi związany, ponadto jako profesjonalista, zawierając umowę z podmiotem nie posiadającym podmiotowości prawnej, powinien zabezpieczyć swoje interesy. Skoro na zestaw składały się urządzenia, których własność przysługiwała pojedynczym konsorcjantom i nie istniał majątek wspólny to nabycie własności całego przedmiotu umowy przez powoda wymagało łącznego działania wszystkich, co przemawiałoby za koniecznym uczestnictwem wszystkich członków konsorcjum w procesie "wywołanym odstąpieniem od umowy".
Sąd Najwyższy zważył:
Przedstawione Sądowi Najwyższemu zagadnienie prawne nie spełnia wymogów zakreślonych przepisem art. 390 ...
względy.
Po pierwsze zagadnienie sformułowane jest zbyt szeroko, a udzielenie odpowiedzi wprost nie jest możliwe. Umowy o wspólne przedsięwzięcie (joint venture) obejmują zróżnicowane formy kooperacji gospodarczej. Konsorcjum należy do tych organizacji ...
2015 r., poz. 128 ze zm.), ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa (Dz. U. 2014 ...
np. konsorcjum budowlane, kredytowe, emisyjne, naukowe), nie zmienia jednak zasady, że podstawą ich powołania jest umowa o wspólne działanie (tzw. konsorcjalna), przy zawieraniu której strony w szerokim zakresie, uwzględniając indywidualne potrzeby ...
jego wielopodmiotowość i charakter celowy, najczęściej związany z realizacją wspólnymi siłami tak dużego zamierzenia, którego wykonanie przekraczałoby indywidualne możliwości każdego z uczestników. Konsorcja na ogół mają byt tymczasowy, gdyż powoływane są ...
wobec osób trzecich. Jeżeli repartycja ryzyka i korzyści w stosunku zewnętrznym nie pokrywa się z umową konsorcyjną rozliczenia między członkami konsorcjum następują na zasadach regresu. Nie ulega jednak wątpliwości, że zasady ...
charakterze względnym, co oznacza, że są skuteczne jedynie między ich stronami. W braku odpowiednich postanowień umowy i możliwości wykorzystania przepisów dotyczących umów nazwanych zastosowanie mają ogólne przepisy kodeksu cywilnego dotyczące zobowiązań ...
istnienia. I tak solidarną odpowiedzialność wykonawców (w tym członków konsorcjum, ile takie zostanie zawiązane) za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia przewiduje wprost art. 141 prawa zamówień publicznych. Nie ulega wątpliwości, że strony mogą wprowadzić w ...
rzeczy oznaczonej co do tożsamości jest zawsze niepodzielne. W odniesieniu do umów rezultatu, takich jak umowa o roboty budowlane i umowa o dzieło, przyjmuje się, że w zależności od celu i treści umowy oraz obowiązków wykonawcy jego świadczenie może mieć charakter podzielny (por. wyroki Sądu Najwyższego z dnia ...
oznaczenie w umowie jego świadczenia na rzecz wszystkich w jednej kwocie i oznaczenie sposobu jego wykonania (zapłata na podstawie faktury na rzecz wskazanego w niej podmiotu), spowodowało nadanie mu charakteru niepodzielnego ...
dłużników nie była cechą zobowiązania, tylko modelowym ukształtowaniem obowiązku i miała charakter czasowy. Z chwilą wykonania umowy przez strony odpadła podstawa do stosowania wprost przepisów odnoszących się do charakteru świadczeń i odpowiedzialności ...
współuczestnictwa procesowego o charakterze koniecznym. W szczególności Sąd nie zajął stanowiska co do prawidłowości kwalifikacji umowy o wykonanie zadania powierzonego konsorcjum (umowa nazwana czy mieszana), nie wskazał podstawy ustania jej bytu prawnego, tj. czy źródłem uprawnienia kształtującego do odstąpienia od umowy realizowanego przez wierzyciela była ustawa czy umowne prawo odstąpienia, czy oświadczenie woli w tym przedmiocie ...
ex nunc) czy wsteczne (ex tunc) ustanie stosunku prawnego. Zaniechał ponadto wskazania podstawy prawnej rozliczeń. Wykonanie prawa odstąpienia znoszącego stosunek prawny powoduje jego ustanie i powstanie nowego samodzielnie regulującego prawa i obowiązki stron. Nie można zatem poszukiwać ich podstawy ani sposobu realizacji w postanowieniach umowy, która w sensie prawnym już nie istnieje (por. wyroki Sądu Najwyższego z dnia 27 marca ...
Zagadnienia powyższe mają istotne znaczenie bowiem przyjmuje się, że kontraktowe i ustawowe prawo odstąpienia od umowy mają charakter autonomiczny, co oznacza samodzielność normatywnej podstawy obowiązku zwrotu świadczeń (por. wyroki Sądu Najwyższego ...
I CSK 696/10, OSP 2012, nr 8, poz. 78). Powstałe zobowiązanie podlega przepisom o wykonaniu zobowiązań, co wyłącza odwoływanie się do konstrukcji bezpodstawnego wzbogacenia (por. wyroki Sądu Najwyższego z dnia ...
nr 4, z dnia 27 września 2005 r., V CK 165/05, nie publ.).
Skutek wykonania umownego prawa odstąpienia od umowy polega na jej zniesieniu i "uważaniu za niezawartą" (art. 395 § 2 zd. 1 k.c ...
zastosowaniem zasad wynikających z art. 380 § 1 k.c., co oznacza że współdłużnicy odpowiadają za wykonanie zobowiązania tak jak dłużnicy solidarni, każdy z nich odpowiada za całość długu, a wierzyciel może ...
na zasadach określonych w art. 366 § 1 i 2 k.c.
Ustawowe prawo odstąpienia od umowy wzajemnej przez jedną ze stron wynikające z niewłaściwego wykonywania obowiązku lub cech przedmiotu świadczenia może mieć oparcie w przepisach kodeksu cywilnego o charakterze ogólnym lub szczególnym. Jego wykonanie powoduje odpadnięcie podstawy prawnej świadczeń, oraz obowiązek dokonania rozliczeń w sposób wyznaczony zakresem skutków (ex ...
albo na zasadach ogólnych, tj. zwrotu drugiej stronie wszystkiego, co od niej otrzymała na mocy umowy za zwrotem tego co świadczyła oraz naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania (art. 494 k.c.). Ten ostatni przepis stanowi samodzielną normatywną podstawę rozliczeń, przy czym ...
2019-10-29
ustaliły, że powodowie "A. " S.A. i N. spółka z o.o. w W. zawarły umowę o ramowej współpracy w formie konsorcjum z zamiarem wspólnego występowania z ofertami w przetargach na ...
medycznych. Pierwotnie w przypadku wybrania oferty konsorcjum powód jako jego lider miał być zobowiązany do należytego wykonania zamówienia publicznego w zakresie dostaw produktów leczniczych, natomiast uczestnik (Spółka N.) był zobowiązany do wykonania obowiązków związanych z przyjęciem ceny, windykacją należności oraz przekazywaniem liderowi środków wpłacanych przez zamawiającego tytułem ...
sądowego. Lider uprawniony był natomiast do dochodzenia od zamawiającego przed sądem pozostałych roszczeń wynikłych z umowy przetargowej z zamawiającym, za wyjątkiem roszczeń wskazanych w pkt 6 umowy. W aneksie z dnia 2 listopada 2015 r. ustalono, iż jeżeli zamawiający nie dokona zapłaty ...
na podstawie których wspólnie przystępowali do przetargów w wyniku których powód "A." S.A. podpisał umowy sprzedaży i dostarczył na ich podstawie pozwanemu produkty lecznicze i wystawił faktury VAT na kwotę ...
49 zł za produkty lecznicze dostarczone na podstawie zawartych umów sprzedaży. Sąd Okręgowy uznał, że umowy konsorcjum zmierzały do obejścia przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ...
siedzibą w W.), uwzględnił natomiast apelację powoda "A." S.A. Podzielił pogląd, ze pierwotna treść umowy o współpracy zmierzała do obejścia zakazu wynikającego z art. 54 ust. 5 u.d.l ...
art. 58 § 1 k.c. prowadziła do nieważności zawartych na jej podstawie umów konsorcjum. Nieważność umowy konsorcjum z kolei skutkowała nieważnością umów sprzedaży zawartych w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych, co ...
został zwolniony z długu przez spółkę N. na skutek ewentualnego uiszczenia kwot wynikających z ramowej umowy o współpracy w ramach konsorcjum. Kwoty te byłyby uiszczone na podstawie łączącej powodów umowy ramowej, a nie na podstawie umowy sprzedaży zawartej z pozwanym i nie miałyby na celu zwolnienia pozwanego z długu, lecz stanowiłyby ...
bez możliwości domagania się jego zwrotu. Nieuwzględnienie wierzytelności w dokumencie potwierdzenia sald mogło być wynikiem zabezpieczenia ich finansowania. Podobnie za dowód spłaty zobowiązań pozwanego Sąd nie uznał porozumienia z dnia 10 ...
dopuszczalność stosowania wobec samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu wypadku, kiedy z umowy konsorcjum między dostawca leków i podmiotem finansowym wynika, że podmiot dokonuje zapłaty za Szpital za ...
też wprowadza do obrotu prawnego ograniczenia, które uzależniają skuteczność zapłaty przez podmiot finansowy w ramach umowy konsorcjum od możliwości następczego dochodzenia zapłaty przez ten podmiot finansowy od SP ZOZ. Zdaniem skarżącego ...
w szczególności w kontekście art. 54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej oraz w kontekście umowy o współpracy w ramach konsorcjów, w celu wyjaśnienia czy nieskuteczność przystąpienia do konsorcjum podmiotu finansowego ...
Sąd Najwyższy w sprawie I CSK 486/15 uznał, że nie jest możliwe skuteczne zawarcie umowy konsorcjum z podmiotem, który uczestniczył w nim jedynie finansowo i choćby w części nie wykonywał przedmiotu zamówienia z umowy podstawowej. Nie można też przyjąć, że Szpital został bezpodstawnie wzbogacony bo bezpodstawne wzbogacenie może wystąpić ...
spółkę N. na skutek ewentualnego uiszczenia na rzecz "A." S.A. kwot wynikających z ramowej umowy o współpracy w ramach konsorcjum, ponieważ spłata miałaby podstawę w umowie ramowej, a nie w ...
osoby uprawnionej do żądania zapłaty, nawet jeśli odpadła pierwotna podstawa prawna. Powiązania dostawcy w ramach umowy konsorcjum z innymi podmiotami pozostają poza stosunkiem prawnym pomiędzy powodem a pozwanym Szpitalem. Poza sporem ...
zapłacił. Niewątpliwie współpraca powodów w ramach konsorcjum miała na celu uzyskanie zapłaty od pozwanego i zabezpieczenie finansowe dostawcy na wypadek opóźnienia się pozwanego z zapłatą, co w realiach zaopatrywania zakładów opieki ...
2021-10-26
wierzyciel jest uprawniony do naliczenia dłużnikowi kary umownej zastrzeżonej w umowie na wypadek opóźnienia w wykonaniu umowy o roboty budowlane w sytuacji, gdy wskutek opóźnienia wykonawcy inwestor nie poniósł żadnej szkody, a ...
występujące w sprawie istotne zagadnienia prawne:
1) Czy ważne i dopuszczalne jest zastrzeżenie przez strony umowy o roboty budowlane, a następnie naliczenie i obciążenie wykonawcy przez inwestora karami umownymi za opóźnienie w wykonaniu tej umowy: (1) w sytuacji, gdy opóźnienie to wynika z oczekiwania przez wykonawcę, już po zakończeniu robót ...
jeżeli w umowie o roboty budowlane strony nie przewidziały, jakie sprecyzowane zobowiązanie wykonawcy miałoby być zabezpieczone sankcją w postaci kar umownych, a w umowie przewidziano jednocześnie różne zobowiązania wykonawcy, które składały się na przedmiot umowy jako całości?
2) Czy zawarcie przez strony umowy o roboty budowlane kolejnej umowy o roboty dodatkowe na podstawie zamówienia dodatkowego, tj. w trybie art. 67 ust. 1 pkt ...
obowiązującym na datę 5 stycznia 2010 r., którą objęte zostały roboty dodatkowe niezbędne do zakończenia umowy podstawowej i uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, dla których ustalono nowy (dłuższy od pierwotnego terminu umowy podstawowej) termin zakończenia, stanowi zmianę pierwotnego terminu zakończenia umowy podstawowej?
Postanowieniem z 28 maja 2021 r. Sąd Apelacyjny odrzucił skargę kasacyjną pozwanego w części ...
2003 r., III CZP 61/03, Sąd Najwyższy wyjaśnił, że zastrzeżenie kary umownej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania nie zwalnia dłużnika z obowiązku jej zapłaty w razie wykazania, że wierzyciel nie poniósł ...
2019-10-24
z dnia 22 września 2015 r., a także ust. 29.12 i ust. 29.13 Umowy Nr S.271.10.2015 zawartej w dniu 24 września 2015 r. pomiędzy Skarbem Państwa ...
z siedzibą w L. przez ich błędną wykładnię i nieuwzględnienie celu oraz kontekstu faktycznego zawarcia umowy Gwarancji, co w konsekwencji doprowadziło do zawężenia przedmiotu zabezpieczenia w/w Gwarancji;
2. art. 65 § 1 i 2 k.c. w zw. z ust ...
tego wezwania znajduje się zwrot twierdzący, że beneficjent (powód) żąda wypłaty z Gwarancji z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez wykonawcę, a treść Gwarancji w tym zakresie nie precyzuje innych warunków formalnych, ani nie ...
szczegółowe uzasadnienie. Precyzyjnie wyjaśnił w nim dlaczego dokonał takiej, a nie innej wykładni postanowień, zarówno umowy, jak i Gwarancji. W istocie, aktualnie powód kwestionuje wnioski tej interpretacji, nie wychodząc jednak poza ...
