2017-12-01 » oddala skargę kasacyjną
w dniu 28 kwietnia 2010 r. B. S.A. zawarła umowę konsorcjum z pozwanymi spółkami, której przedmiotem było zobowiązanie do opracowania ...
od km 215+850 do 245+800" oraz do wspólnego wykonania i realizacji zamówienia, jeżeli zostanie wybrana oferta uczestników konsorcjum. W ...
6 września 2010 r. powódka zawarła z B. S.A. umowę kredytu obrotowego na kwotę 35 000 000 zł, przy czym jako zabezpieczenie umowy kredytu powódka zawarła z B. S.A. umowę przelewu wierzytelności, którą określono jako wierzytelność przysługująca B. S.A ...
na sąd polubowny. Zapis ten wynika z art. 17.8. umowy wykonawczej z dnia 2 czerwca 2010 r., stanowiącej źródło dochodzonej ...
identyczny zapis na sąd polubowny wynikał z art. 16.4. umowy konsorcjum z dnia 28 kwietnia 2010 r. W związku z ...
prawną cedenta, wobec czego dłużnik przeniesionej na cesjonariusza wierzytelności z umowy zawierającej zapis na sąd polubowny może skutecznie podnieść zarzut zapisu ...
między B. S.A. a powódką miał charakter przelewu na zabezpieczenie, co zgodnie z art. 701 pr. upadł. prowadzi do wniosku ...
że z dniem ogłoszenia upadłości osoba otrzymująca wierzytelność w celu zabezpieczenia traci możliwość samodzielnego zaspokojenia się z tej wierzytelności, służy jej ...
niż w postępowaniu upadłościowym, według reguł przewidzianych dla zaspokojenia wierzytelności zabezpieczonej prawem zastawu. Sąd podniósł także, że powierniczy charakter umowy przelewu nie zmienia faktu, iż cesjonariusz wstępuje w prawa cedenta ...
A. a powódką nie miał charakteru definitywnego, lecz miał służyć zabezpieczeniu roszczeń powódki wobec B. S.A. z tytułu udzielonego kredytu ...
oraz art. 336 § 2, regulujące sposób zaspokojenia wierzycieli korzystających z zabezpieczenia powierniczego, m.in. w postaci przelewu na zabezpieczenie wierzytelności. W odniesieniu do przedmiotów majątkowych przeniesionych przez upadłego na wierzyciela w celu zabezpieczenia wierzytelności uchylono stosowanie przepisów o wyłączeniu z masy upadłości (art. 701 zdanie 1 pr. upadł.), a sytuacja prawna zabezpieczonych w ten sposób wierzycieli została unormowana przez odesłanie do odpowiedniego stosowania przepisów ustawy dotyczących zastawu i wierzytelności zabezpieczonych zastawem (art. 701 zdanie 2 i art. 336 ust. 2 ...
rozstrzygają wszystkich aspektów związanych z pozycją w postępowaniu upadłościowym wierzyciela zabezpieczonego przez przeniesienie na jego rzecz przez upadłego własności rzeczy lub prawa. Ograniczając się do przelewu na zabezpieczenie, ustawa - Prawo upadłościowe, w przeciwieństwie do rozwiązań niektórych państw obcych, do których nawiązuje obecne unormowanie sytuacji prawnej wierzyciela zabezpieczonego przelewem na zabezpieczenie, nie reguluje wprost, czy prawo dochodzenia wierzytelności uprzednio przeniesionej na wierzyciela tytułem zabezpieczenia, przysługuje po ogłoszeniu upadłości syndykowi, czy też zachowuje je uprawniony ...
co wiąże się ze spostrzeżeniem, że skoro wierzytelność przelana na zabezpieczenie nie podlega wyłączeniu z masy upadłości, to do jej likwidacji ...
masy upadłości, w tym sprawność likwidacji wierzytelności i partycypacja wierzyciela zabezpieczonego w kosztach likwidacji masy upadłości (art. 345 ust. 1 in ...
upadł.). Jak wskazują argumenty prawnoporównawcze, przyznanie uprawnienia do likwidacji przedmiotu zabezpieczenia wyłącznie syndykowi nie jest jednak w każdym przypadku nieodzownym elementem ...
upadł. odesłanie odnosi się do przepisów dotyczących zastawu i wierzytelności zabezpieczonych zastawem zawartych "w ustawie", tj. w ustawie - Prawo upadłościowe. Istota ...
postępowaniu upadłościowym tak, jak rzeczy lub prawa obciążone zastawem, a zabezpieczone nimi wierzytelności - tak, jak wierzytelności zabezpieczone zastawem. Przepis ten nie odsyła zatem do ogółu uregulowań ustawowych ...
do przepisów prawa upadłościowego regulujących sytuację prawną zastawu jako sposobu zabezpieczenia wierzytelności w razie ogłoszenia upadłości, w szczególności do art. 336 ...
na te uwagi należało dodatkowo wskazać, że sposób zaspokojenia wierzytelności zabezpieczonej przelewem na zabezpieczenie w razie ogłoszenia upadłości dłużnika zabezpieczonej wierzytelności, a także sposób likwidacji wierzytelności przeniesionej przez upadłego dłużnika na wierzyciela w celu zabezpieczenia, stanowią wyłączną materię prawa upadłościowego. Rozwiązań tych nie można modyfikować ...
w kodeksie cywilnym. Innymi słowy, zezwolenie na samodzielną likwidację przedmiotu zabezpieczenia przez wierzyciela dysponującego prawem odrębności można opierać jedynie na przepisach ...
upadłości wierzyciel zachowuje uprawnienia, które przysługują mu zgodnie z postanowieniami umowy przelewu na zabezpieczenie.
W tym stanie rzeczy jedynie ubocznie należało zauważyć, że art ...
jest w tym zakresie odmienny od regulacji hipoteki na wierzytelności zabezpieczonej hipotecznie, w której - odsyłając w zakresie nieunormowanym do przepisów o ...
k.w.h.") - przewidziano, że jeśli wierzytelność obciążona i wierzytelność zabezpieczona hipoteką są wymagalne, wierzyciel uprawniony z hipoteki może żądać zapłaty ...
art. 1082 u.k.w.h.). Zastawnik może natomiast - jeśli zabezpieczona zastawem wierzytelność jest wymagalna - żądać przeniesienia na niego wierzytelności obciążonej ...
z Zasadami Arbitrażu Międzynarodowej Izby Handlowej. (....)", stanowiły część umów głównych - umowy konsorcjum i umowy wykonawczej. Klauzule te zostały umieszczone w wyodrębnionej jednostce redakcyjnej obu ...
końcowe", w bezpośredniej bliskości postanowień obejmujących m.in. zasady zmiany umowy, wskazanie prawa właściwego rządzącego umową i wiążącej wersji językowej umowy. Treść tych klauzul nie powinna być rozpatrywana w separacji od ...
uwzględnieniem kontekstu językowego, obejmującego ich umiejscowienie i brzmienie sąsiadujących postanowień umowy. Idąc tym torem, należało uznać, że wymaganie indywidualizacji stosunku prawnego ...
zapisem stosunek prawny odpowiadający zawartej między stronami umowie. Strony, zawierając umowę i umieszczając w niej zapis na sąd polubowny, poddały kompetencji ...
polubownego te spory, które mogą w przyszłości wyniknąć z tej umowy.
Przechodząc do przedmiotowego zakresu zapisu, należało zauważyć, że stanowisko skarżącej ...
zaś uznano, że nie obejmuje ona sporów jedynie związanych z umową. Bez względu na to, w nowszej literaturze i orzecznictwie akcentuje ...
oznacza, iż kompetencją tego sądu są objęte wszelkie roszczenia o wykonanie umowy, roszczenia powstające w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, roszczenia o zwrot bezpodstawnie spełnionego świadczenia powstałe w razie nieważności umowy lub odstąpienia od umowy, a także roszczenia deliktowe, jeżeli wynikają ze zdarzenia będącego równocześnie niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 5 lutego 2009 r ...
uznać, że przedmiotem pozwu były roszczenia inne niż wynikające z umowy.
Powódka nie twierdziła, że zawinione działania pozwanych wyrządziły jej szkodę ...
oparła natomiast swoje żądanie na założeniu, że w związku z wykonaniem określonej części robót, potwierdzonych wystawieniem świadectw płatności przez inwestora, na ...
S.A. powstała wierzytelność pieniężna, do której w związku z umową przelewu na zabezpieczenie uprawniona była powódka. Powódka twierdziła konsekwentnie, że czynności podjęte przez ...
i dłużnika przelanej wierzytelności może być kwalifikowane jako związany z umową przelewu delikt "skierowany przeciwko ziszczeniu się skutków następstwa", odrywały się ...
2017-09-20 » uchyla postanowienie zawarte w punktach: II (drugim), III (trzecim) i IV (czwartym) wyroku Sądu Apelacyjnego w [...] z dnia 26 lipca 2016 r.,
lipca 2010 r. W związku z tym kontraktem, na podstawie umowy zawartej przez powoda z Allianz Corporate Ireland p.l.c ...
A. i A. S.A., zawarło z pozwanym jako zamawiającym, umowę o roboty budowlane, obejmujące budowę odcinka autostrady A-4 Tarnów ...
węzła Krzyż do węzła Dębica Pustynia. Całość kontraktu obejmuje oprócz umowy z dnia 7 lipca 2010 r., Szczególne Warunki Kontraktu, Warunki ...
FIDIC 1999, Instrukcję dla Wykonawców - Tom I SIWZ, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, dokumentację projektową, Ofertę Wykonawcy z dnia ...
Kadrowy" i załącznikiem to tego formularza.
Konsorcjum powstało na podstawie umowy z dnia 13 lipca 2009 r., w celu przedstawienia wspólnej ...
od węzła Krzyż do węzła Dębica Pustynia, uzyskanie zamówienia, wspólnego wykonania zamówienia i realizacji kontraktu. Liderem kontraktu został S., który zgodnie z umową miał reprezentować uczestników konsorcjum na podstawie nieodwołalnego pełnomocnictwa do działania w ramach umowy. Uczestnicy konsorcjum ponosili solidarną odpowiedzialność za wykonanie kontraktu i realizację zamówienia, za wniesienie wadium, zabezpieczenie należytego wykonania kontraktu i wszystkich gwarancji wymaganych kontraktem.
W dniu 11 sierpnia 2011 r. uczestnicy konsorcjum podpisali Umowę Wykonawczą, uściślającą zasady współpracy między konsorcjantami, której postanowieniom nadano pierwszeństwo przed postanowieniami Umowy Konsorcjum.
Przed zawarciem kontraktu z pozwanym, konsorcjum ustanowiło zabezpieczenie wykonania przez zawarcie z Allianz p.l.c. umowy o gwarancję ubezpieczeniową, z sumą ubezpieczenia 43 760 218,75 zł. Na mocy tej umowy powód zobowiązał się do wpłaty na rzecz Allianz p.l ...
zwrócił się do TUiR Allianz Polska S.A. o ustanowienie zabezpieczenia na rzecz pozwanego, co nastąpiło przez wystawienie gwarancji ubezpieczeniowej. Zgodnie ...
czasie do zamawiającego zgłosili się podwykonawcy, z żądaniami zapłaty za wykonane przez nich prace.
Pismami z dnia 10 lipca 2013 r ...
stanowiły dokonane przez zamawiającego wypłaty na rzecz podwykonawców, których łączyły umowy w powodem lub innymi członkami konsorcjum.
W dniu 23 października ...
Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad skutecznie odstąpił od umowy z dnia 7 lipca 2010 r. Zamawiający miał prawo odstąpienia ...
natychmiastowym, z pominięciem 14 - dniowego wyprzedzenia. Odstąpienie przez pozwanego od umowy stało się skuteczne z dniem, w którym oświadczenie o odstąpieniu ...
miał podstawę do takiego odstąpienia.
W związku z odstąpieniem od umowy zamawiający miał prawo do skorzystania z zabezpieczenia wykonania przewidzianego w subklauzuli 4.2 Szczególnych Warunków Kontraktu. Z treści tej subklauzuli wynika, że zabezpieczenie wykonania w ramach kontraktu ma zapewnić, że wykonawca gwarantuje jakość robót przewidzianych do wykonania w ramach kontraktu oraz zobowiązuje się usunąć wszelkie wady lub ...
warunkami kontraktu. Dotyczyło to braku zapłaty na rzecz podwykonawców, pomimo wykonania przez nich swoich prac. W związku z tym Sąd uznał ...
i na rzecz G. S.A. w O., zgodnie z umową z dnia 31 stycznia 2014 r. Sąd uwzględnił potrącenie tych ...
obiektów na rzecz U. S.A. w W., na mocy umowy z dnia 31 listopada 2012 r., które do dnia 30 ...
Sąd odstąpił od badania, czy zaistniały przesłanki do odstąpienia od umowy przez wykonawcę z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, bowiem nawet ...
sytuacji obie strony byłyby uprawnione do dochodzenia roszczeń związanych z nienależytym wykonaniem zobowiązania. Pozwanemu przysługiwałyby roszczenia, których potrącenia dokonał, przynajmniej w wysokości ...
gdyż pozwany, zgodnie z warunkami kontraktu, miał możliwość skorzystania z zabezpieczenia wykonania. Odpowiedzialność członków konsorcjum wobec zamawiającego, zgodnie z art. 23 i ...
2004 r. Prawo zamówień publicznych i na podstawie art. 10 umowy konsorcjum, jest solidarna. Zamawiający może zatem dokonać potrącenia swoich roszczeń ...
wierzytelności, ale także eliminuje skutki opóźnienia czy zwłoki stron w wykonaniu zobowiązania powstałych w okresie od powstania stanu potrącalności do chwili ...
zapłaty odsetek za opóźnienie, odszkodowania czy kary umownej za nieterminowe wykonanie zobowiązania.
Sąd nie podzielił stanowiska pozwanego, że po stronie powodowej ...
legitymacji czynnej do wytoczenia powództwa. Powód nie dochodzi należności z wykonania kontraktu, ale roszczenia z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia i z tytułu ...
2015-03-06 » odmawia podjęcia uchwały
współuczestnictwo konieczne wszystkich członków konsorcjum jako wykonawcy w sytuacji, gdy umowa z zamawiającym nie podlega reżimowi ustawy Prawo zamówień publicznych, a ...
oznaczone jako "sprzedawca", zawarli w dniu 5 listopada 2008 r. umowę zatytułowaną "Umowa sprzedaży nr .../2008". Konsorcjum reprezentowali członkowie Zarządu P. SA. W umowie nie odwołano się do postanowień umowy konsorcjalnej, a "kupujący" nie znał jej treści. "Sprzedawca" zobowiązał się ...
listopada 2008 r., skierowanym do wszystkich członków konsorcjum, odstąpił od umowy i wezwał ich do zwrotu kwoty uiszczonej tytułem ceny. Urządzenia ...
nadal znajdują się u powoda, który skorzystał z prawa zatrzymania.
Umowa konsorcjalna stanowiła, że strony zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego ...
brykietów, określała szczegółowy podział robót. Pojęcie "konsorcjum" oznaczało wszystkie strony umowy działające łącznie, przy czym reprezentantem wobec zamawiającego miał być lider ...
części, w jakiej wykonywał zamówienie, w zakresie kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania odpowiada indywidualnie, a wzajemna odpowiedzialność stron za zobowiązania konsorcjum ...
i bezpośrednio z innymi, natomiast w stosunkach wewnętrznych decydują postanowienia umowy konsorcjum i możliwa jest odpowiedzialność regresowa. Uznał, że pozwany odpowiada jako dłużnik solidarny, gdyż umowa odwołuje się do jednolitego sformułowania "sprzedawca" bez rozróżnienia, który z ...
wątpliwość, sformułowaną w zapytaniu prawnym przedstawionym Sądowi Najwyższemu. Wskazał, że umowa konsorcjum łącząca pozwanego z partnerami nie zawiera żadnego postanowienia wprost ...
oraz że nie jest jednoznaczne czy ma ona cechy konstytutywne umowy spółki. Stwierdził, że - jego zdaniem - w zakresie ustalenia reguł odpowiedzialności ...
w prawie zamówień publicznych, ale nie ma ono zastosowania do umowy stron. Z pozwu wynika, że powód powołał się na twierdzenie ...
że tok rozumowania powinien być odwrotny. W pierwszej kolejności z umowy lub z ustawy należałoby wywieść normę o możliwości zaciągnięcia zobowiązań ...
niekorzystne dla tych, których zakres świadczenia obejmował niewielką część przedmiotu umowy. Zauważył jednak, że możliwy jest także pogląd przeciwny, gdyż związanie ...
wspólność ich interesów oznacza, że ogólnie spełnione są konstytutywne wymagania umowy spółki cywilnej (art. 860 § 1 k.c.). Potencjalnie pozwala to ...
Stwierdził, że solidarność konsorcjantów jest bardziej korzystna dla zamawiającego i zabezpiecza lepiej jego interesy, gdy dochodzi do sporu na tle wykonania umowy, umowa konsorcjum zostaje rozwiązana bądź jeden z nich utraci byt prawny ...
konieczność łącznego występowania zobowiązanych. W sprawie przemawiałyby za tym zapisy umowy konsorcjum wskazujące, że oznaczenie "konsorcjum" oznacza wszystkie jej strony działające ...
ich treść i był nimi związany, ponadto jako profesjonalista, zawierając umowę z podmiotem nie posiadającym podmiotowości prawnej, powinien zabezpieczyć swoje interesy. Skoro na zestaw składały się urządzenia, których własność ...
i nie istniał majątek wspólny to nabycie własności całego przedmiotu umowy przez powoda wymagało łącznego działania wszystkich, co przemawiałoby za koniecznym uczestnictwem wszystkich członków konsorcjum w procesie "wywołanym odstąpieniem od umowy".
Sąd Najwyższy zważył:
Przedstawione Sądowi Najwyższemu zagadnienie prawne nie spełnia ...
jest zbyt szeroko, a udzielenie odpowiedzi wprost nie jest możliwe. Umowy o wspólne przedsięwzięcie (joint venture) obejmują zróżnicowane formy kooperacji gospodarczej ...
zm.), ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla ...
naukowe), nie zmienia jednak zasady, że podstawą ich powołania jest umowa o wspólne działanie (tzw. konsorcjalna), przy zawieraniu której strony w ...
najczęściej związany z realizacją wspólnymi siłami tak dużego zamierzenia, którego wykonanie przekraczałoby indywidualne możliwości każdego z uczestników. Konsorcja na ogół mają ...
ryzyka i korzyści w stosunku zewnętrznym nie pokrywa się z umową konsorcyjną rozliczenia między członkami konsorcjum następują na zasadach regresu. Nie ...
są skuteczne jedynie między ich stronami. W braku odpowiednich postanowień umowy i możliwości wykorzystania przepisów dotyczących umów nazwanych zastosowanie mają ogólne ...
wykonawców (w tym członków konsorcjum, ile takie zostanie zawiązane) za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia przewiduje wprost art. 141 prawa zamówień publicznych. Nie ulega wątpliwości ...
jest zawsze niepodzielne. W odniesieniu do umów rezultatu, takich jak umowa o roboty budowlane i umowa o dzieło, przyjmuje się, że w zależności od celu i treści umowy oraz obowiązków wykonawcy jego świadczenie może mieć charakter podzielny (por ...
na rzecz wszystkich w jednej kwocie i oznaczenie sposobu jego wykonania (zapłata na podstawie faktury na rzecz wskazanego w niej podmiotu ...
tylko modelowym ukształtowaniem obowiązku i miała charakter czasowy. Z chwilą wykonania umowy przez strony odpadła podstawa do stosowania wprost przepisów odnoszących się ...
W szczególności Sąd nie zajął stanowiska co do prawidłowości kwalifikacji umowy o wykonanie zadania powierzonego konsorcjum (umowa nazwana czy mieszana), nie wskazał podstawy ustania jej bytu prawnego, tj. czy źródłem uprawnienia kształtującego do odstąpienia od umowy realizowanego przez wierzyciela była ustawa czy umowne prawo odstąpienia, czy ...
tunc) ustanie stosunku prawnego. Zaniechał ponadto wskazania podstawy prawnej rozliczeń. Wykonanie prawa odstąpienia znoszącego stosunek prawny powoduje jego ustanie i powstanie ...
można zatem poszukiwać ich podstawy ani sposobu realizacji w postanowieniach umowy, która w sensie prawnym już nie istnieje (por. wyroki Sądu ...
bowiem przyjmuje się, że kontraktowe i ustawowe prawo odstąpienia od umowy mają charakter autonomiczny, co oznacza samodzielność normatywnej podstawy obowiązku zwrotu ...
2012, nr 8, poz. 78). Powstałe zobowiązanie podlega przepisom o wykonaniu zobowiązań, co wyłącza odwoływanie się do konstrukcji bezpodstawnego wzbogacenia (por ...
września 2005 r., V CK 165/05, nie publ.).
Skutek wykonania umownego prawa odstąpienia od umowy polega na jej zniesieniu i "uważaniu za niezawartą" (art. 395 ...
380 § 1 k.c., co oznacza że współdłużnicy odpowiadają za wykonanie zobowiązania tak jak dłużnicy solidarni, każdy z nich odpowiada za ...
366 § 1 i 2 k.c.
Ustawowe prawo odstąpienia od umowy wzajemnej przez jedną ze stron wynikające z niewłaściwego wykonywania obowiązku ...
w przepisach kodeksu cywilnego o charakterze ogólnym lub szczególnym. Jego wykonanie powoduje odpadnięcie podstawy prawnej świadczeń, oraz obowiązek dokonania rozliczeń w ...
zwrotu drugiej stronie wszystkiego, co od niej otrzymała na mocy umowy za zwrotem tego co świadczyła oraz naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania (art. 494 k.c.). Ten ostatni przepis stanowi samodzielną ...
2019-10-29
A. i N. spółka z o.o. w W. zawarły umowę o ramowej współpracy w formie konsorcjum z zamiarem wspólnego występowania ...
oferty konsorcjum powód jako jego lider miał być zobowiązany do należytego wykonania zamówienia publicznego w zakresie dostaw produktów leczniczych, natomiast uczestnik (Spółka N.) był zobowiązany do wykonania obowiązków związanych z przyjęciem ceny, windykacją należności oraz przekazywaniem liderowi ...
do dochodzenia od zamawiającego przed sądem pozostałych roszczeń wynikłych z umowy przetargowej z zamawiającym, za wyjątkiem roszczeń wskazanych w pkt 6 umowy. W aneksie z dnia 2 listopada 2015 r. ustalono, iż ...
do przetargów w wyniku których powód "A." S.A. podpisał umowy sprzedaży i dostarczył na ich podstawie pozwanemu produkty lecznicze i ...
dostarczone na podstawie zawartych umów sprzedaży. Sąd Okręgowy uznał, że umowy konsorcjum zmierzały do obejścia przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia ...
apelację powoda "A." S.A. Podzielił pogląd, ze pierwotna treść umowy o współpracy zmierzała do obejścia zakazu wynikającego z art. 54 ...
prowadziła do nieważności zawartych na jej podstawie umów konsorcjum. Nieważność umowy konsorcjum z kolei skutkowała nieważnością umów sprzedaży zawartych w postępowaniu ...
spółkę N. na skutek ewentualnego uiszczenia kwot wynikających z ramowej umowy o współpracy w ramach konsorcjum. Kwoty te byłyby uiszczone na podstawie łączącej powodów umowy ramowej, a nie na podstawie umowy sprzedaży zawartej z pozwanym i nie miałyby na celu zwolnienia ...
zwrotu. Nieuwzględnienie wierzytelności w dokumencie potwierdzenia sald mogło być wynikiem zabezpieczenia ich finansowania. Podobnie za dowód spłaty zobowiązań pozwanego Sąd nie ...
zakładu opieki zdrowotnej przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu wypadku, kiedy z umowy konsorcjum między dostawca leków i podmiotem finansowym wynika, że podmiot ...
ograniczenia, które uzależniają skuteczność zapłaty przez podmiot finansowy w ramach umowy konsorcjum od możliwości następczego dochodzenia zapłaty przez ten podmiot finansowy ...
54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej oraz w kontekście umowy o współpracy w ramach konsorcjów, w celu wyjaśnienia czy nieskuteczność ...
CSK 486/15 uznał, że nie jest możliwe skuteczne zawarcie umowy konsorcjum z podmiotem, który uczestniczył w nim jedynie finansowo i choćby w części nie wykonywał przedmiotu zamówienia z umowy podstawowej. Nie można też przyjąć, że Szpital został bezpodstawnie wzbogacony ...
uiszczenia na rzecz "A." S.A. kwot wynikających z ramowej umowy o współpracy w ramach konsorcjum, ponieważ spłata miałaby podstawę w ...
nawet jeśli odpadła pierwotna podstawa prawna. Powiązania dostawcy w ramach umowy konsorcjum z innymi podmiotami pozostają poza stosunkiem prawnym pomiędzy powodem ...
ramach konsorcjum miała na celu uzyskanie zapłaty od pozwanego i zabezpieczenie finansowe dostawcy na wypadek opóźnienia się pozwanego z zapłatą, co ...
2021-10-26
dłużnikowi kary umownej zastrzeżonej w umowie na wypadek opóźnienia w wykonaniu umowy o roboty budowlane w sytuacji, gdy wskutek opóźnienia wykonawcy inwestor ...
prawne:
1) Czy ważne i dopuszczalne jest zastrzeżenie przez strony umowy o roboty budowlane, a następnie naliczenie i obciążenie wykonawcy przez inwestora karami umownymi za opóźnienie w wykonaniu tej umowy: (1) w sytuacji, gdy opóźnienie to wynika z oczekiwania przez ...
budowlane strony nie przewidziały, jakie sprecyzowane zobowiązanie wykonawcy miałoby być zabezpieczone sankcją w postaci kar umownych, a w umowie przewidziano jednocześnie różne zobowiązania wykonawcy, które składały się na przedmiot umowy jako całości?
2) Czy zawarcie przez strony umowy o roboty budowlane kolejnej umowy o roboty dodatkowe na podstawie zamówienia dodatkowego, tj. w trybie ...
2010 r., którą objęte zostały roboty dodatkowe niezbędne do zakończenia umowy podstawowej i uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, dla których ustalono nowy (dłuższy od pierwotnego terminu umowy podstawowej) termin zakończenia, stanowi zmianę pierwotnego terminu zakończenia umowy podstawowej?
Postanowieniem z 28 maja 2021 r. Sąd Apelacyjny odrzucił ...
03, Sąd Najwyższy wyjaśnił, że zastrzeżenie kary umownej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania nie zwalnia dłużnika z obowiązku jej zapłaty w razie ...
