[ukryta sygnatura] – Wyrok WSA w Kielcach – 2013 150 fragmentów

2013-12-13 » Oddalono skargę

wydatek poniesiony przez podmiot zobowiązany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych ...

rozwoju i przepisów rozporządzeń wydanych do niniejszej ustawy, oraz zgodnie z ...

Beneficjenta polegający na jego zobowiązaniu "do realizacji Projektu z należytą starannością ...

nadmiernej wysokości, Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu tych środków, odpowiednio w ...

wydaje decyzję określającą kwotę przypadającą do zwrotu i termin od którego ...

6 ust. 5 wzoru umowy). Do przedmiotowego konkursu przystąpił Związek Gmin ...

z Taryfikatorem, który stanowi załącznik do opracowania Ministerstwa Rozwoju Regionalnego pn ...

Zamówienia (SIWZ) dotyczącym sposobu przygotowania ofert przewidziano, że wymagane dokumenty sporządzone ...

W wyniku przetargu została wybrana oferta wykonawcy z najniższą ceną - Zakładu ...

na kwotę wynikającą ze złożonej oferty w wysokości 1.906.332 ...

W wyniku przetargu została wybrana oferta wykonawcy z najniższą ceną - Zakładu ...

na kwotę wynikającą ze złożonej oferty w wysokości 1 458 723 ...

zawarto Aneks nr 1/08 do tej umowy podwyższający kwotę wynagrodzenia do kwoty 1.663.217,54 ...

W wyniku przetargu została wybrana oferta Wykonawcy z najniższą ceną - Zakładu ...

na kwotę wynikającą ze złożonej oferty w wysokości 412.519 zł ...

zawarto Aneks nr 1/08 do tej umowy podwyższający kwotę wynagrodzenia do kwoty 470 349.10 zł ...

w dniach od 17 października do 9 listopada 2011 r. kontrolę ...

widzenia decyzji określającej kwotę przypadającą do zwrotu wskazano następujące uchybienia: 1 ...

od wykonawców wykazu sprzętu niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia, który to ...

postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru ...

r., znak: [...], stanowiącym Zalecenia Pokontrolne do Informacji Pokontrolnej nr [...] oraz w ...

Województwa wyjaśnił, że kwota dofinansowania do odzyskania dochodzona w niniejszym postępowaniu ...

w ww. piśmie w odniesieniu do poszczególnych dokumentów księgowych. Ponieważ przedmiotowe ...

zostały przekazane w roku 2009, do ich odzyskania zastosowanie miała ustawa ...

Gmin zarzucił Instytucji Zarządzającej nie wyjaśnienie podstaw wydania decyzji. Wskazał, że ...

część wykonawców mogła nie przystąpić do postępowania przetargowego". Takie ustalenia powinny ...

tak wysokie, że ograniczałyby dostęp do zamówienia, jaka część wykonawców nie mogła przystąpić do postępowania z tego tytułu. W odniesieniu do naruszenia związanego ze zmianą warunków ...

o zamówienie publiczne w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru ...

beneficjentem, którego projekt został wybrany do dofinansowania, a instytucją zarządzającą. Umowa ...

realizację przez instytucję zarządzającą kompetencji do odzyskiwania kwot podlegających zwrotowi, w ...

o dofinansowanie projektu daje podstawę do stwierdzenia obowiązku zwrotu tych środków ...

naruszenie u.p.z.p., do której stosowania Związek Gmin zobowiązany ...

tym samym obliguję instytucję zarządzającą do wydania decyzji zgodnie z treścią ...

od wykonawców wykazu sprzętu niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia, który to ...

wykonawców przedstawienia wykazu sprzętu niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia z ograniczeniem do sprzętu będącego przedmiotem własności wykonawcy ...

umieszczenie w Załączniku nr 4 do SIWZ rubryki pn.: "Własność (W ...

3 ww. rozporządzenia uprawniona była do żądania od wykonawców wykazu sprzętu, który był do ich dyspozycji, a nie które ...

aby narzędzia i urządzenia niezbędne do wykonania zamówienia stanowiły własność wykonawcy ...

KIO 1463/11. W stosunku do naruszeń dotyczących braku publikacji na ...

wskazane, iż Instytucja Zarządzająca akceptuje wyjaśnienia strony odnośnie tych naruszeń i ...

samym nie stanowiły one podstawy do nałożenia korekt finansowych. Organ nie ...

przedmiotu zamówienia (choć odnosiły się do innych umów i różnych przetargów ...

wymogów wykraczających poza ramy niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia postępowania, które w ...

z tłumaczem przysięgłym). Odnosząc się do kwestii naruszenia art. 144 ust ...

samych wzorach umów stanowiących załączniki do postępowań, w których stwierdzono przedmiotowe ...

przewidziane żadne klauzule waloryzacyjne uprawniające do zmiany umowy w wyniku ustawowej ...

postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru ...

dokonania zmian umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru ...

dokonania zmian umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru ...

podwyższeniu kwoty wynagrodzenia w stosunku do wynagrodzenia, do którego zapłaty zobowiązany był zamawiający ...

sprawach instytucje zarządzające mają umocowanie do samodzielnego stwierdzenia, że w postępowaniu ...

publicznego w ramach projektu doszło do naruszenia przepisów u.p.z ...

gdyż z ich powodu żadna oferta nie została odrzucona i żaden ...

naruszenie miało wpływ na wybór oferty najkorzystniejszej, ale również, że takie ...

szkody nie jest przesłanką konieczną do zakwalifikowania naruszenia jako nieprawidłowości. Wystarczy ...

naruszenia prawa, które mogło doprowadzić do uszczuplenia środków unijnych (tak wyrok ...

wpływ na krąg osób zgłaszających oferty (potencjalni oferenci, którzy mogli zrezygnować ...

tłumaczem przysięgłym lub czas niezbędny do dokonania takiego tłumaczenia) i tym ...

przedmiotowym stanie faktycznym, w odniesieniu do przetargów, w których stanowiła podstawę ...

w sposób należyty, to przystąpiłby do tego przetargu wykonawca z lepszą ofertą, a tym bardziej nie jest ...

możliwe ustalenie, o ile taka oferta byłaby korzystniejsza. Z tego powodu Instytucja Zarządzająca zobowiązana była do nałożenia korekt finansowych jedynie w ...

i abstrakcyjne wskaźniki, odnoszących się do takich naruszeń, które jedynie potencjalnie ...

doszło zdaniem Instytucji Zarządzającej również do uchybienia polegającego na żądaniu od wykonawców wykazu sprzętu niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia, który to ...

wpływ na krąg osób zgłaszających oferty (potencjalni oferenci, którzy mogli zrezygnować ...

abstrakcyjne wskaźniki, które odnoszą się do takich naruszeń, a wskazanych w ...

poprzez wykazanie różnicy pomiędzy ceną oferty wynikającej z oferty wybranej w przetargu (i zawartej ...

podstawie Instytucja Zarządzająca uprawniona była do nałożenia korekty finansowej w wysokości ...

postanowiła obniżyć wysokość nałożonej korekty do wysokości 5%. Ustosunkowując się do kolejnych zarzutów wnioskodawcy, Zarząd Województwa ...

postępowania administracyjnego sensu stricto zmierzającego do wydania decyzji administracyjnej w sprawie ...

zwrocie potwierdza również fakt dodania do treści ustawy o zasadach prowadzenia ...

15a oraz jego porównania do treści art. 26 ust. 1 ...

podejścia przez wszystkie kraje UE do określania stopnia szkodliwości danego naruszenia ...

wraz z załącznikiem "Wskaźniki procentowe do obliczania wartości korekty finansowej za ...

maksymalne, które mogą ulec obniżeniu (do 50% wartości wskaźnika wyjściowego), o ...

przemawiające (dopuszczalne jedynie w odniesieniu do tych kategorii nieprawidłowości, którym nie ...

obowiązującą na skutek włączenia go do umów o dofinansowanie podpisywanych z ...

wyliczenia ich wysokości w odniesieniu do poszczególnych postępowań, w których stwierdzono nieprawidłowości. W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach ...

poprzez ustalenie, że zachodzą przesłanki do orzeczenia zwrotu pobranych środków; c ...

od wykonawców wykazu sprzętu niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia, który miał ...

k.p.a. poprzez niewystarczające wyjaśnienie motywów rozstrzygnięcia, w szczególności w ...

ww. ustawy stanowią jedynie podstawę do orzekania w sprawie zwrotu kwot ...

sformułowany w sposób ogólnikowy, bez wyjaśnienia na czym konkretnie ma polegać ...

finansowego (szkody) brak było podstaw do nałożenia korekt przy zastosowaniu którejkolwiek ...

metody. Skoro jednak instytucja zarządzająca do nałożenia korekty przystąpiła, to powinna ...

wyliczenia. Tymczasem w decyzji takich wyjaśnień brak. Metoda wskaźnikowa nie służy ...

wskaźnikowej. Strona skarżąca zarzuciła brak wyjaśnień, dlaczego przyjęto korektę w wysokości ...

W pkt 4 odnoszącym się do art. 7 u.p.z ...

w postępowaniu, brak kryteriów oceny ofert". Tymczasem żadna z tych okoliczności ...

danego programu operacyjnego. Odnosząc się do przepisów, które były podstawą rozstrzygnięcia ...

Zarząd Województwa . Z kolei stosownie do art. 26 ust. 1 tej ustawy, do zadań instytucji zarządzającej należy w ...

działanie wobec beneficjenta. Podstawę materialnoprawną do ustalania i nakładania korekt finansowych ...

dnia 11 lipca 2006 r., do którego to przepisu wprost odsyła ...

w tym ostatnim przepisie kompetencje do dokonania korekt finansowych mają charakter ...

wykładni naruszenia prawa oznacza, że do popełnienia nieprawidłowości, w rozumieniu art ...

ust. 4. Z kolei stosownie do art. 208 ust. 1 ustawy ...

przy ich wykorzystaniu. Odnosząc się do zarzutu dotyczącego naruszenia art. 130 ...

w której skarżąca zobowiązała się do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych ...

Prawo zamówień publicznych ma zastosowanie do beneficjenta i projektu (§ 10 ust ...

z Taryfikatorem, który stanowi załącznik do opracowania Ministerstwa Rozwoju Regionalnego pn ...

W wyniku przetargu została wybrana oferta wykonawcy z najniższą ceną - Zakładu ...

na kwotę wynikającą ze złożonej oferty w wysokości 1 458 723 ...

zawarto Aneks nr 1/08 do tej umowy podwyższający kwotę wynagrodzenia do kwoty 1 663 217,54 ...

W wyniku przetargu została wybrana oferta Wykonawcy z najniższą ceną - Zakładu ...

na kwotę wynikającą ze złożonej oferty w wysokości 412.519 zł ...

zawarto Aneks nr 1/08 do tej umowy podwyższający kwotę wynagrodzenia do kwoty 470 349.10 zł ...

wyłącznie oświadczeń i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania. Oświadczenia i dokumenty ...

istotnych warunków zamówienia lub zaproszeniu do składania ofert. Zgodnie zaś z § 4 ust ...

nie nasuwa żadnych wątpliwości, co do tego, że naruszały one przepisy ...

To z kolei mogło prowadzić do zawyżenia kosztów inwestycji, a w ...

wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności ...

potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Przepis art. 22 ...

potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający może żądać wykazu niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń ...

w SIWZ zawarł warunek użycia do wykonania zamówienia - sprzętu i urządzeń ...

oferenta. W załączniku nr 4 do SIWZ znajduje się tabela, w ...

jedynie" dysponują potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia. Taki warunek udziału ...

nie oznacza oczywiście nakazu dopuszczenia do udziału wszystkich wykonawców bez dokonania ...

tj. sprawdzenia wiarygodności i zdolności do należytego wykonania zamówienia. Oznacza jednak ...

obiektywnych przesłankach, tak aby dopuszczony do udziału w postępowaniu był każdy wykonawca zdolny do wykonania zamówienia. Tym samym i ...

powodu tej nieprawidłowości mogło dojść do zawyżenia kosztów realizacji inwestycji, a ...

3, zdaniem Instytucji Zarządzającej doszło do naruszenia przez skarżący Związek Gmin ...

aneksów - postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru ...

okolicznościach tej sprawy istotnie doszło do naruszenia art. 144 ust. 1 ...

postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru ...

wyniku przetargu (znak: [...]) została wybrana oferta wykonawcy z najniższą ceną - Zakładu ...

na kwotę wynikającą ze złożonej oferty w wysokości 1 458 723 ...

zawarto Aneks nr 1/08 do tej umowy podwyższający kwotę wynagrodzenia do kwoty 1 663 217,54 ...

budowlane z 7% na 22%. Do realizacji inwestycji "Budowa kanalizacji sanitarnej ...

wyniku przetargu( znak: [...]) została wybrana oferta wykonawcy z najniższą ceną - Zakładu ...

na kwotę wynikającą ze złożonej oferty w wysokości 412.519 zł ...

zawarto Aneks nr 1/08 do tej umowy, podwyższający kwotę wynagrodzenia do kwoty 470 349.10 zł ...

robót budowlanych wynika, że: - cena oferty powinna obejmować pełny zakres robót ...

i zawierać wszystkie elementy niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, - cenę oferty należy przedstawić zgodnie z kosztorysem ofertowym, - cena oferty będzie stanowić dla wykonawcy wynagrodzenie ...

VAT i taką zamawiający przyjmuje do porównania ofert, -w zaoferowanej cenie realizacji przedmiotu ...

Brak było zatem podstaw prawnych do zmiany umowy i podwyższenia w ...

postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru ...

korzystne dla zamawiającego skoro prowadziły do podwyższenia wynagrodzenia należnego wykonawcy. W ...

zmiana stawki VAT z 7% do 22% (od 1 stycznia 2008 r.) mogła stanowić przesłankę do zmiany wyżej opisanych umów: z ...

drugiej natomiast strony, zmusza wykonawcę do stosowania odpowiednich metod i organizacji ...

jasnym uzasadnieniu zaskarżonej decyzji co do skutku finansowego tj. szkody powstałej ...

z Taryfikatorem, który stanowi załącznik do opracowania Ministerstwa Rozwoju Regionalnego pn ...

umowę o dofinansowanie i aneks do tej umowy (§ 10 ust. 4 ...

wyżej, słusznie organ przyjął, że do nałożenia korekty nie jest wymagane ...

i faktycznie nawet nie doprowadziło do uszczuplenia środków unijnych. Zgodnie z Taryfikatorem, do obliczenia korekty należy w takim ...

na warunkach określonych w załączniku do Taryfikatora. Tak więc, skoro w ...

to tym samym był uprawniony do ustalenia i nałożenia na beneficjenta korekty finansowej. Przeszkody do wydania w tej sprawie decyzji ...

dnia 3 marca 2010 r. do umowy o dofinansowanie projektu. Przyjęcie odmiennego poglądu prowadziłoby bowiem do tego, że mimo iż istnieje ...

przepis prawa materialnego dający podstawę do ustalenia i nałożenia korekty finansowej ...

w istocie nie byłyby możliwe do stosowania. W tym stanie rzeczy ...

o polityce rozwoju była uprawniona do ustalenia korekty finansowej na podstawie ...

wydania decyzji określającej kwotę przypadającą do zwrotu w oparciu o art ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok WSA w Krakowie – 2019 168 fragmentów

2019-03-12 » oddalono skargę

odpowiedzialnością z siedzibą w K. do zwrotu dofinansowania, w związku ze ...

Parkowego [...] Okocimskich w B., złożyła do Instytucji Zarządzającej [...] Regionalnym Programem Operacyjnym ...

pozytywną ocenę i wybrane zostały do dofinansowania, w wyniku czego Zarząd ...

dnia 1 kwietnia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku ...

noclegowej oraz przystosowanie obiektów zabytkowych do celów turystycznych), beneficjent przekonywał, że ...

dnia 31 grudnia 2011 r. do dnia 31 sierpnia 2012 r ...

1 i Projektu 2 nastąpiło do dnia 15 kwietnia 2013 r ...

przesunięcie terminu zakończenia wszystkich projektów do dnia 30 czerwca 2014 r ...

beneficjenta. Wydłużenie okresu realizacji projektów do dnia 30 czerwca 2014 r ...

rezultatów. Wobec zaistnienia wątpliwości co do uznania przedstawionych do rozliczenia wydatków za kwalifikowalne oraz ...

o płatność końcową, projekty skierowano do przeprowadzenia kontroli planowej na zakończenie ...

z uwagi na fakt, że do dnia 17 listopada 2015 r ...

użytkowanie, które beneficjent przewidywał uzyskać do dnia 30 listopada 2015 r ...

które ostatecznie prowadzono od kwietnia do września 2016 r. ustalono, że ...

z umową o dofinansowanie. Składając wyjaśnienia dotyczące nieuwzględnienia w ewidencji środków ...

nieprzerwanie trwają prace wykończeniowe zmierzające do uruchomienia usług opisanych w Projekcie ...

obiektu, jako obiektu hotelarskiego nastąpi do dnia 31 sierpnia 2016 r ...

harmonogramem opisującym termin ich realizacji. Do dnia 30 czerwca 2016 r ...

montaż centrali przeciwpożarowej z podłączeniem do Straży Pożarnej. Z kolei do dnia 30 września 2016 r ...

objęta nie została jeszcze oddana do użytkowania. W piśmie z dnia ...

stosunkowo niewielki zakres prac pozostałych do wykonania, okoliczność ta nie wpłynie ...

standaryzacji dla obiektu hotelarskiego nastąpi do dnia 31 grudnia 2016 r ...

r.), by następnie zwrócić się do IZ MRPO z wnioskiem o ...

części hotelowej oraz kopię złożonego do Marszałka Województwa [...] wniosku o zaszeregowanie obiektu hotelarskiego do rodzaju: hotel i nadanie kategorii ...

wykonawców, IZ MRPO wzywała beneficjenta do przedstawienia dokumentów poświadczających przeprowadzenie rozeznania ...

rynku beneficjent nie przedstawił kierowanych do potencjalnych wykonawców, ani ofert powyższych wykonawców, bądź też notatek ...

z którym beneficjent zobowiązał się do realizacji projektu z należytą starannością ...

MRPO nie uwzględniła faktu wystąpienia do Marszałka Województwa [...] z wnioskiem o ...

po dokonaniu analizy wniesionych zastrzeżeń do Informacji Pokontrolnych z dnia 13 ...

o dofinansowanie Projektu [...] Złożenie wniosku do Marszałka Województwa [...] o zaszeregowanie obiektu ...

2016 r. beneficjent zwrócił się do IZ MRPO z wnioskiem o zastosowanie w odniesieniu do realizowanego przez spółkę Projektu nr ...

dotyczących zamknięcia programów operacyjnych przyjętych do celów pomocy z Europejskiego Funduszu ...

okres dwóch lat. Odwołując się do treści przywołanych powyżej Wytycznych, wartości ...

płatności, IZ MRPO wezwała beneficjenta do zwrotu dofinansowania, w terminie 14 ...

podatkowych od dnia przekazania środków do dnia zwrotu; 2. Przyznanego na ...

podatkowych od dnia przekazania środków do dnia zwrotu. Wezwanie zawierało wyliczenie kwot przypadających do zwrotu, wskazanie stwierdzonego naruszenia oraz ...

Beneficjenta poinformowano również o uprawnieniu do czynnego udziału w postępowaniu, w ...

znak: [...], beneficjent ponownie został wezwany do zwrotu środków w kwocie [...]złotych ...

podatkowych od dnia przekazania środków do dnia zwrotu, ponieważ wezwania z ...

zm.), IŻ MRPO wezwała beneficjenta do zwrotu, wobec braku możliwości pomniejszenia ...

podatkowych od dnia przekazania środków do dnia zwrotu. W terminie 14 ...

Ponadto obiekt nie jest dostosowany do przyjmowania i rejestracji gości. Na ...

z którym beneficjent zobowiązał się do realizacji projektu z należytą starannością ...

dniu 10 kwietnia 2017 roku, do IZ MRPO wpłynęły zastrzeżenia do Informacji Pokontrolnej z dnia 8 ...

ten jest w pełni gotowy do świadczenia usług hotelarskich. Beneficjent konsekwentnie ...

osiągnięte, ponieważ odnoszą się one do działalności, to bezpośrednio rezultaty realizacji ...

obiekt jest w pełni gotowy do świadczenia usług hotelarskich" jest zatem ...

czy decyzja o zaszeregowaniu obiektu do odpowiedniego rodzaju i kategorii. Wobec ...

robót budowlanych uniemożliwiających użytkowanie pomieszczeń do celów hotelarskich, IZ MRPO nie ...

działań informacyjnych, IZ MRPO przyjęła do wiadomości informację, że pozostałe środki ...

znak: [...] IZ MRPO wezwała beneficjenta do uzupełnienia materiału dowodowego poprzez złożenie ...

otrzymanego na podstawie umowy nr [...] do dnia 29 czerwca 2017 roku ...

znak: [...] IZ MRPO, przychylając się do wniosku strony, wyraziła zgodę na uzupełnienie materiału dowodowego do dnia 24 lipca 2017 r ...

na podstawie umowy nr [...] oraz [...] Do przedłużenia terminu doszło również w ...

szeregu pism wniesionych przez beneficjenta do organu, IZ MRPO ustalił, że ...

sprawie jest kompletny i wystarczający do merytorycznego rozstrzygnięcie niniejszego postępowania. W ...

wydanej w przedmiocie zobowiązania beneficjenta do zwrotu dofinansowania, Zarząd Województwa stwierdził ...

we wnioskach o dofinansowanie. Przystępując do realizacji projektów beneficjent zobowiązał się do zapewnienia wykonalności inwestycji pod względem ...

o dofinansowanie, lub zatwierdzonym aneksem do ww. umów. Beneficjent zobowiązał się także do realizacji projektów z należytą starannością ...

IZ MRPO, jako podmiot zobowiązany do odzyskania nieprawidłowo wykorzystanych kwot w ...

za niekwalifikowalne oraz zobowiązał beneficjenta do zwrotu otrzymanego dofinansowania wraz z ...

liczonymi od dnia przekazania środków do dnia ich zwrotu na rachunek ...

dniu 6 listopada 2017 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa [...] wniosek o ...

na uznaniu, że zachodzą przesłanki do zwrotu dofinansowania, 2/ niewłaściwe zastosowanie ...

pierwsze beneficjent nie zrealizował projektów do dnia 30 czerwca 2014 roku ...

zaszeregowania obiektu w postaci Pałacu [...] do odpowiedniego rodzaju i kategorii. Po ...

się stać obiektem z najlepszą ofertą hotelarsko, turystyczno - rekreacyjną w [...] oraz ...

i przedłużenie terminu jego realizacji do dnia 31 marca 2019 roku ...

tj. nieukończenia projektów w terminie do dnia 30 czerwca 2014 r ...

informacyjne. Od powyższego rozstrzygnięcia skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie ...

gdy w sprawie zachodziła podstawa do uchylenia zaskarżonej decyzji i orzeczenia co do istoty zgodnie z żądaniem strony ...

dofinansowania. 5) niezastosowanie w odniesieniu do realizowanego przez Spółkę projektu nr ...

dotyczących zamknięcia programów operacyjnych przyjętych do celów pomocy z Europejskiego Funduszu ...

i nieprzesunięcie terminu zakończenia projektu do dnia 31 marca 2019 r ...

wszelkich niezbędnych działań dla dokładnego wyjaśnienia, czy możliwe jest przedłużenie terminu ...

z naruszeniem zasady pogłębiania zaufania do władzy publicznej Mając na względzie ...

2017, poz. 1369 ze zm.), do czasu wydania przez Sąd orzeczenia ...

naruszony, odwołując się przede wszystkim do rzekomego naruszenia prawa krajowego. Nie ...

wykonaniu pewnego zakresu robót występowała do Instytucji Zarządzającej o wypłatę dalszej ...

celem projektów był rozwój produktów, oferty turystycznej regionu i budowa pozytywnego ...

tak rozumianej szkody sprowadzającej się do potencjalnego lub rzeczywistego finansowania nieuzasadnionego ...

nie podjął nawet rozważań co do powyższych okoliczności. Za nieprawidłową strona ...

sprawy, a dotyczącą możliwości zastosowania do projektu obejmującego korpus główny Zespołu ...

na złożenie dokumentów zamknięcia, tj. do dnia 31.03.2019 r ...

roku, z uwzględnieniem późniejszych aneksów do umowy, zgodnie z końcowym rozliczeniem ...

którą należałoby zwrócić jest nieproporcjonalna do wartości relatywnie niewielkiego zakresu prac ...

terminie nie powinno stanowić przesłanki do odmowy uwzględniania wniosku, niemożność ukończenia ...

w istocie rzeczy przesłankę pozytywną do wdrożenia właściwej procedury, nie zaś podstawą do odmowy jej zastosowania. Nadto strona ...

przez organ egzekucyjny i doprowadzenie do przymusowego wykonania decyzji nakazującej zwrot ...

liczone od dnia przekazania środków do dnia ich zwrotu, i ewentualne ...

szkodę spółce i spowodować trudne do odwrócenia skutki. Strona skarżąca stwierdziła ...

stwierdzenie, że doszło w nim do naruszenia bądź przepisu prawa materialnego ...

też przepisu prawa dającego podstawę do wznowienia postępowania (art. 145 § 1 ...

w niniejszej sprawie Sąd doszedł do przekonania, że decyzja ta jest ...

kontrolę odpowiedzialne są państwa członkowskie. Do tych państw należy zapobieganie, wykrywanie ...

odpowiada za zwrot tych kwot do budżetu Unii, jeżeli zostanie stwierdzone ...

wydatkowanych nieprawidłowo, Komisja może wnieść do Trybunału Sprawiedliwości UE skargę na ...

zapewnienie, że operacje są wybierane do finansowania zgodnie z kryteriami mającymi zastosowanie do programu operacyjnego oraz, że spełniają ...

ust. 9 lub 11, wzywa do zwrotu środków w terminie 14 ...

wydaje decyzję określającą kwotę przypadającą do zwrotu i termin, od którego ...

środków przed jej wydaniem. Stosownie do art. 184 ust. 1 i ...

umów strona skarżąca zobowiązała się do realizacji inwestycji zgodnie z wnioskami ...

na zasadach określonych w § 16, do realizowania umowy zgodnie z treścią ...

wynika, że Beneficjent zobowiązała się do realizacji Projektu z należytą starannością ...

było nieukończenie projektu w terminie do dnia 30 czerwca 2014 roku ...

noclegowej oraz przystosowanie obiektów zabytkowych do celów turystycznych w ramach [...] Regionalnego ...

o dofinansowanie, w formie aneksu do umowy o dofinasowanie. Końcowa data ...

wniosku o dofinansowanie, będącym załącznikiem do Regulaminu konkursu wyjaśniono, że "wymóg ...

roku n. Państwo członkowie, które do końca roku n+2 złożyło do UE wnioski o płatność opiewające ...

nieruchomości będącej jej własnością, co do której wydano prawomocne pozwolenie na budowę oraz opracowano szczegółowy kosztorys inwestycji. Jednakże pomimo tych zapewnień ...

zakończyła wszystkie prace uwzględnione w kosztorysach kwalifikowanych i niekwalifikowanych, a prośba ...

UE. Jednocześnie, w pismach wysyłanych do strony skarżącej organ zwracał szczególną ...

22 maja 2014 roku aneksów do umów, na podstawie których doszło do przyznania dofinansowania stronie skarżącej. Po ...

z zaistnieniem uzasadnionych wątpliwości co do wywiązania się przez stronę skarżącą ...

Marszałek Województwa [...] zaszeregował obiekt Pałac [...] do rodzaju Hotel, nadając mu kategorię ...

na budowę oraz opracowano szczegółowy kosztorys inwestycji. Ponadto spółka miała posiadać ...

samym czasie (co oznaczało oddanie do użytku całego Zespołu Pałacowego, a ...

definicję nieprawidłowości i stanowi podstawę do domagania się zwrotu od strony ...

nie może być uznane oddanie do użytkowania w Pałacu [...] hotelu jednogwiazdkowego ...

rodzaju nie oznacza, że doszło do realizacji założeń inwestycyjnych. Celem strony ...

hotelu oferującego zróżnicowaną i oryginalną ofertę usług towarzyszących gastronomiczno-rekreacyjno-rozrywkowych ...

trzech Projektów i równoczesne oddanie do użytku całego Zespołu Pałacowego, a ...

część Pałacu nie uzyskałaby zaszeregowania do rodzaju: hotel i nadania kategorii ...

tym m.in. przyczyniać się do realizacji celów danego priorytetu czy ...

regionu poprzez rozwój produktów i oferty turystycznej regionu oraz budowanie pozytywnego ...

jakie przedsięwzięcia będą nadawały się do wsparcia w ramach działania. Pierwszeństwo ...

związane z przystosowaniem obiektów zabytkowych do funkcji hotelarskich. Zgodnie z treścią ...

zobowiązany uzyskać zaszeregowanie tego obiektu do odpowiedniego rodzaju i kategorii. Niewątpliwe ...

w całości musiał zostać przystosowany do oferowania usług hotelarsko-konferencyjno-rekreacyjnych ...

pierwsze w [...] piwne SPA nawiązujące do tradycji położonego nieopodal Browaru [...]. Z ...

stanie się obiektem z najlepszą ofertą hotelarsko, turystyczno - rekreacyjną w [...] oraz ...

pełni podziela zapatrywania organu co do nieosiągnięcia, w przypadku Projektu 1 ...

kontroli strona skarżąca zwróciła się do organu o rozwiązanie umowy nr ...

miało być uzyskanie zaszeregowania obiektu do odpowiedniego rodzaju i kategorii. W ...

to, że Pałac [...] zostałby przystosowany do pełnienia funkcji hotelarskich o wysokim ...

faktycznego w przedmiotowej sprawie wprowadzi do wniosku, że strona skarżąca do chwili obecnej nie uzyskała zaszeregowania obiektu do wymaganej kategorii - hotel pięciogwiazdkowy. W ...

gwiazdek, oferujący zróżnicowaną i oryginalną ofertę usług towarzyszących, w tym m ...

piwne w [...]. Przystosowanie Zespołu Pałacowego do oferowania usług hotelarskich o najniższym ...

jak i ze świata. Wprowadzenie do użytkowania hotelu jednogwiazdkowego powinno być ...

dofinansowanie. Takiej zgody strona skarżąca do chwili wydania zaskarżonej decyzji nie ...

w tym niewielki w stosunku do planowanego zakres usług towarzyszących (gastronomiczno ...

obiekt jest w pełni gotowy do świadczenia usług hotelarskich i to ...

celu bezpośredniego, gdyż nie utworzyła do dnia dzisiejszego nowoczesnego i o ...

rekreacyjnego. Nie doszło tym samym do wzmocnienia aktywności gospodarczej i poprawy ...

założeniami, realizacja projektów miała doprowadzić do rozwoju turystyki. W tym przypadku ...

o jednej gwiazdce stanowi impuls do takiego rozwoju. Celem wsparcia uzyskanego ...

charakterze, ale rozwój produktów i oferty turystycznej regionu oraz budowanie pozytywnego ...

dzień 14 maja 2012 roku do rozliczenia w zakresie inwestycji pozostawała ...

realizacji umowy. Pomimo zobowiązania się do wniesienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy ...

okres od dnia zawarcia umowy do upływu 3 lat od zakończenia ...

r. po wydłużeniu terminów realizacji do dnia 31 grudnia 2012 r ...

1 i Projektu 2) oraz do dnia 15 kwietnia 2013 r ...

Spółka nie zastosowała się również do zasad wyboru wykonawców określonych w ...

istotne, iż stanowi samoistną podstawę do nałożenia korekty finansowej. Przedstawione powyżej ...

wskazują, że w sprawie doszło do naruszenia przepisów, w tym rozporządzenia ...

nr 1083/2006, gdyż doszło do powstania nieprawidłowości i szkody w ...

skutkować wydaniem decyzji zobowiązującej skarżącego do zwrotu otrzymanego dofinansowania. Pojęcie nieprawidłowości ...

prawa krajowego. Oznacza to, iż do wystąpienia nieprawidłowości, w rozumieniu art ...

dotyczących zamknięcia programów operacyjnych przyjętych do celów pomocy z Europejskiego Funduszu ...

i było przedwczesne. Odnosząc się do tego zarzutu należy w pierwszej ...

zamknięcia programów, które skierowane są do państw członkowskich, a nie do bezpośrednich beneficjentów, jest ułatwienie procesu ...

sytuacji gdy istnieje odpowiednie uzasadnienie do jej zastosowania. Składając wniosek tego ...

1 roku i 9 miesięcy do 10 lat i 11 miesięcy (do dnia 31 marca 2019 roku ...

tj. nieukończenie Projektów w terminie do dnia 30 czerwca 2014 roku ...

środków publicznych na realizację projektów, do dnia wyrokowania przez tut. Sąd ...

mogłyby przyczynić się m.in. do wzrostu atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej ...

szczegółowy wszystkie istotne okoliczności, niezbędne do rozstrzygnięcia sprawy, dokonując ich prawidłowej ...

ich wydatkowaniu. Wobec braku podstaw do uznania, że zaskarżona decyzja została ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok WSA w Gliwicach – 2018 69 fragmentów

2018-09-13 » Oddalono skargę

kształcenia w "A w B., do której podpisano aneksy z 21 ...

budynku dydaktyczno-laboratoryjnego C należącego do A w B.". Zdaniem kontrolujących ...

wykonawców. Celem wprowadzenia tego warunku do zamówienia było zapewnienie prawidłowego wykonania ...

i rozbudowa budynku dydaktyczno - laboratoryjnego do czego wymagane było specjalistyczne przygotowanie ...

tym zakresie skarżący odwołał się do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 ...

W wypadku niezastosowania tego kryterium, do przetargu zostałyby dopuszczone podmioty nie ...

Skarżący odwołał się przy tym do definicji budynku użyteczności publicznej określonej ...

konkurencji, gdyż złożonych zostało 6 ofert. Zespół Kontrolujący zastrzeżeń tych nie ...

utrudnić uczciwą konkurencję oraz prowadzić do wykluczenia wykonawców, którzy nie posiadali ...

w postępowaniu lub kryteriów oceny ofert w związku z brakiem możliwości ...

będące przedmiotem zamówienia są kwalifikowane do VI kategorii złożoności, a zatem ...

u.f.p., wezwał beneficjenta do zwrotu części dofinansowania wraz z ...

w postępowaniu lub kryteriów oceny ofert), którego stosowanie strony uzgodniły w ...

przy czym odnosząc wskaźnik 5 % do środków wypłaconych, kwotę dofinansowania do zwrotu obliczono w wysokości [...] zł ...

lat przed upływem terminu składania ofert, ogranicza zasady uczciwej konkurencji i ...

naruszenie procedur jest wystarczającym powodem do wezwania beneficjenta do zwrotu środków. Przy ustalaniu korekty ...

wymiarze 5% organ odwołał się do Taryfikatora (tabela 4 pkt 12 ...

w postępowaniu lub kryteriów oceny ofert), którego stosowanie strony uzgodniły w ...

wykonawców, którzy posiadają wystarczające kompetencje do wykonania prac objętych zamówieniem. Mogło to skutkować ograniczeniem liczby ofert składanych przez potencjalnych wykonawców, co ...

potencjalnych wykonawców posiadających wystarczające kompetencje do wykonania robót, a nieposiadających doświadczenia ...

P.z.p. W odniesieniu do budynków użyteczności publicznej błędem jest ...

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac ...

może być zarówno obiekt kwalifikowany do kategorii VI, jaki I. W ...

podmiotów w zakresie odnoszącym się do traktowania wykonawców do których adresowana jest konkretna oferta na realizację określonego w niej ...

gwarantowania wolnego i równego dostępu do finansowania z tego właśnie źródła ...

ale także interesu publicznego zmierzającego do efektywnego wydatkowania środków publicznych (wyrok ...

obiektach użyteczności publicznej. Odwołując się do art. 2 pkt 7 Rozporządzenia ...

korekty i brak jest podstaw do jego dalszego obniżenia. W skardze ...

przedmiot zamówienia i jest nieproporcjonalne do przedmiotu zamówienia; - art. 2 pkt ...

całości podzielił stanowisko organów co do tego, że wymóg doświadczenia zawarty ...

mogło, zdaniem Sądu, spowodować niedopuszczenie do udziału w tym przedsięwzięciu wykonawcy ...

dokumentach warunki były nadmierne, nieproporcjonalne do zakresu realizowanych robót. Wymóg tam ...

Za prawidłowe uznał Sąd zastosowanie do ustalenia wartości nakładanej korekty finansowej ...

Taryfikatora. Odwołał się bowiem jedynie do uznaniowego charakteru tego rozstrzygnięcia. Tymczasem ...

charakter rozstrzygnięcia nie sprowadza się do dowolnego ustalenia wysokości korekty. Rozważań ...

jest wprost i może wynosić do 50 % wartości wskaźnika wyjściowego. Tę ...

wykazanie naruszenia prawa nie wystarcza do stwierdzenia "nieprawidłowości" w rozumieniu art ...

na powyższe organ, odwołując się do prawomocnego wyroku sądu administracyjnego, stwierdził ...

wykonawców, którzy posiadają kompetencje wystarczające do wykonania prac objętych zamówieniem, a ...

ostatnich 5 lat poprzedzających złożenie ofert. Wymóg określony przez beneficjenta mógł prowadzić do ograniczenia uczciwej konkurencji, co stanowi ...

wskaźnika 5% jest najbardziej adekwatne do wykazanej nieprawidłowości. Przesłanką konieczną do nałożenia na beneficjenta obowiązku zwrotu ...

przepisu prawa, które mogło doprowadzić do uszczuplenia środków unijnych. Taka sytuacja ...

Zdaniem organu brak jest podstaw do miarkowania korekty poniżej progu 5 ...

to dopuszczalne jedynie w odniesieniu do tych kategorii nieprawidłowości, którym nie ...

o dofinansowanie beneficjent jest zobligowany do działania zgodnie z jej treścią, nie ograniczając się jedynie do przywilejów z niej płynących, ale ...

uwagę organ nie znalazł podstaw do obniżenia nałożonej korekty, szczególnie, że ...

tym Sąd wypowiedział się co do tego, że warunki w zakresie ...

realizacji projektu mogło spowodować niedopuszczenie do udziału w tym przedsięwzięciu wykonawcy ...

adekwatną podstawę prawną, odniósł się do orzecznictwa sądów administracyjnych i Trybunału ...

SIWZ warunki były nadmierne, nieproporcjonalne do zakresu realizowanych robót. Zasadnie więc ...

ocena prawna i wskazania co do dalszego postępowania wyrażone w orzeczeniu ...

wynika, że w przypadku zaskarżenia do sądu administracyjnego decyzji zapadłej w ...

sprawę sąd administracyjny obowiązany jest do dokonania kontroli, czy organ administracji ...

oceny prawnej, ale musi się do niej zastosować. W pojęciu "ocena ...

Wykładnia w tym sensie zmierza do wyjaśnienia istotnej treści przepisów prawnych i ...

z rozpoznawaną sprawą. Wskazania co do dalszego postępowania stanowią z reguły ...

ocenami prawnymi i wskazaniami co do dalszego postępowania. Skutki wyroku sądu ...

realizacji projektu mogło spowodować niedopuszczenie do udziału w tym przedsięwzięciu wykonawcy ...

dokumentach warunki były nadmierne, nieproporcjonalne do zakresu realizowanych robót. Sąd zgodził ...

z załącznikiem pn. "Wskaźniki procentowe do obliczania wartości korekty finansowej za ...

stosowania Taryfikatora i może wynosić do 50 % wartości wskaźnika wyjściowego. Daje ...

i charakter nieprawidłowości. Przesłanką konieczną do nałożenia na beneficjenta obowiązku zwrotu ...

przepisu prawa, które mogło doprowadzić do uszczuplenia środków unijnych. Taka sytuacja ...

wskaźnika 5% jest najbardziej adekwatne do wykazanej nieprawidłowości. Analizując okoliczności sprawy ...

stwierdził, że brak jest podstaw do miarkowania korekty. Wskaźniki procentowe przewidziane ...

to dopuszczalne jedynie w odniesieniu do tych kategorii nieprawidłowości, którym nie ...

uwagę organ nie znalazł podstaw do obniżenia nałożonej korekty, szczególnie, że ...

jako instytucję szczególną, wyjątkową. Przesłanki do obniżenia winny być rozważane z ...

f.p., słusznie został zobowiązany do zwrotu części środków dofinansowania. W ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok WSA w Lublinie – 2022 91 fragmentów

2022-11-10 » Oddalono skargę

liczonymi od dnia przekazania środków do dnia zapłaty; - zobowiązał Gminę P. do zwrotu tej kwoty wraz z ...

umowy, gdy beneficjent jest zobowiązany do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych ...

numerem [...] oraz na stronie internetowej:[...] . Do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ...

podmioty z których zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą H. W. z punktacją ...

Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzających brak podstaw do wykluczenia dla podmiotów zagranicznych. IZ ...

pochodzących od konkretnego producenta doprowadzając do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców ...

września 2021 r. obszerne zastrzeżenia do informacji pokontrolnej domagając się jednocześnie ...

rozeznać się na etapie przygotowywania oferty jakie rozwiązania czy też produkty są konieczne do zastosowania w danej inwestycji, w ...

IZ RPO WL wezwała Beneficjenta do zwrotu w terminie 14 dni ...

stanowiącej korektę finansową w odniesieniu do dofinansowania wypłaconego na podstawie zatwierdzonych ...

Po bezskutecznym upływie określonego terminu do zwrotu, zaskarżoną decyzją z dnia ...

Lubelskiego zobowiązał o Gminę P. do zwrotu części środków europejskich w ...

odrębnych faktur oraz trzech odrębnych kosztorysów powykonawczych. Z uwagi na funkcjonalne ...

zadań, Zamawiający nie dopuścił składania ofert częściowych. Wykonawca złożył jedną ofertę obejmującą cały przedmiot zamówienia składający ...

Jednakże Zamawiający nie dostosował się do tej normy prawnej i dopiero ...

i w SIWZ pozwala przystępującym do przetargu wykonawcom na właściwą ocenę ...

poprzez użycie sformułowań odnoszących się do produktów oferowanych przez konkretnych producentów ...

lub pochodzenie, jak również odwołaniem do źródła lub szczególnego procesu, który ...

parametrów, bez konieczności odwoływania się do nazw własnych produktów. W ocenie ...

postępowaniu zostałaby złożona większa liczba ofert, w tym oferty konkurencyjne względem wybranej. Istnieje również ...

otrzymania przez zamawiającego większej liczby ofert znalazłaby się pośród nich oferta tańsza od wybranej. W razie zaś wybrania oferty korzystniejszej, proporcjonalnie niższe byłoby uzyskane ...

obniżenia wysokości korekty. W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie ...

poprzez niepodjęcie wszelkich czynności niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia rzeczywistego stanu faktycznego sprawy, to jest obowiązku dążenia do prawdy obiektywnej oraz ustalenia okoliczności ...

poprzez niepodjęcie wszelkich kroków niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz załatwienia sprawy ...

nie zostały spełnione prawne przesłanki do takiej kwalifikacji, gdyż nie doszło do naruszenia przez skarżącego procedur obowiązujących ...

a tym samym nie doszło do wystąpienia szkody potencjalnej, która mogłaby ...

WE) nr 1083/2006 . Podstawę do ustalania i nakładania korekt finansowych ...

Rady (UE) nr 1303/2013, do którego wprost odsyła art. 2 ...

zmniejszeniu lub utracie przychodów odprowadzanych do budżetu Unii albo dokonaniu z ...

cbois.nsa.gov.pl). Stosownie do treści art. 184 ust. 1 ...

czyli prowadziło lub mogło prowadzić do szkody w budżecie UE. W ...

na lata 2014-2020 doszło do nieprawidłowości, o której mowa w ...

w SWIZ, doprecyzował w stosunku do podmiotów zagranicznych wymagany wykaz oświadczeń ...

lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia. W ocenie Sądu, stwierdzone ...

budzący wątpliwości z dokumentów załączonych do akt, nie są kwestionowane przez Gminę P. , co do faktu ich wystąpienia. Zamawiający zarówno ...

krajowych dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia wydawanych przez instytucje państwowe ...

publicznych, w pkt od 1 do 15 określa zakres informacji, które ...

precyzyjne, aby wykonawca zainteresowany przystąpieniem do przetargu, po zapoznaniu się z ...

zamówieniu nie zawiera informacji kierowanych do wykonawców mających miejsce zamieszkania lub ...

węższy niż w SIW. Nie do zaakceptowania są również, ponoszone przez ...

Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzających brak podstaw do wykluczenia dla podmiotów zagranicznych. Dopiero ...

postanowieniami ogłoszenia o zamówieniu. Dopuszczenie do rozbieżności w tym zakresie, co ...

i w SIWZ pozwala przystępującym do przetargu wykonawcom na właściwą ocenę ...

także utwierdzać osoby zamierzające złożyć ofertę po zapoznaniu się tylko z ...

ogłoszeniem o skierowaniu zamówienia tylko do podmiotów krajowych co nie zapewnia ...

zagraniczne o pełnych wymaganiach co do warunków udziału w postępowaniu i ...

uzasadnieniu skargi, nieadekwatnego w odniesieniu do stanu faktycznego sprawy, określenia że ...

udziału w postępowaniu. Odnosząc się do powołanych przez stronę tez z ...

miejsca zamawiający mógł otrzymać więcej ofert. Wówczas istniałaby co najmniej potencjalna możliwość otrzymania przez Gminę oferty korzystniejszej od tej, która została ...

a w konsekwencji wyboru tańszej oferty. W konsekwencji budżet UE mógł ...

finansową. W analizowanym przypadku doszło do naruszenia zasad uczciwej konkurencji i ...

Mówiąc bowiem o nieprawidłowości, mamy do czynienia z działaniem lub zaniechaniem ...

korekty z poz. 11 załącznika do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia ...

z udzielaniem zamówień, z obniżeniem do wysokości 5 % wartości kosztów kwalifikowanych ...

wprost użycie sformułowań odnoszących się do produktów oferowanych przez konkretnych producentów ...

rozeznać się na etapie przygotowywania oferty jakie rozwiązania czy też produkty są konieczne do zastosowania w danej inwestycji, w ...

wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców ...

konkretnych wykonawców uniemożliwiając im złożenie oferty lub powodowałyby sytuację, w której ...

zasadę konkurencyjności i równego dostępu do zamówienia. Dokonując opisu przedmiotu zamówienia ...

markę, a to odnosi się do naruszenia art. 29 ust. 3 ...

na tyle rygorystycznych wymagań co do parametrów technicznych, które nie są ...

ten sposób krąg podmiotów zdolnych do wykonania zamówienia. Treść art. 29 ...

skarżący mógł przewidzieć możliwości złożenia ofert równoważnych. Jednakże, mając na uwadze ...

dostatecznie dokładnych określeń, odnoszących się do parametrów technicznych i jakościowych, bez konieczności odwoływania się do nazw własnych produktów. Skoro bowiem ...

przedmiotu zamówienia nie dawała podstaw do opisania przedmiotu zamówienia z odwołaniem się do nazw własnych produktów. Oznacza to ...

3 p.z.p., uprawniający do opisu przedmiotu zamówienia za pomocą ...

i oznaczeń produktów mających posłużyć do wykonania zamówienia - zamawiający naruszył zasadę ...

mając zatem pewności, czy treść oferty byłaby zgodna z treścią SIWZ ...

zaoferować artykuły wskazane w załącznikach do SIWZ, pomimo, że na przykład ...

urządzeń, które mogły zostać użyte do wykonania zamówienia. Należy podzielić stanowisko ...

ze względu na możliwość nieprzystąpienia do postępowania innych jeszcze wykonawców, poza ofertą wybranego wykonawcy. W orzecznictwie sądów ...

że dla ustalenia, iż mamy do czynienia z nieprawidłowością w rozumieniu ...

Dla uznania zatem, że doszło do powstania "nieprawidłowości" w powyższym rozumieniu ...

w okolicznościach niniejszej sprawy doszło do naruszenia procedur, o których mowa ...

w ramach zamówienia jest niewspółmierne do charakteru i wagi nieprawidłowości indywidualnej ...

podlega sumowaniu. W takim przypadku do wszystkich stwierdzonych nieprawidłowości indywidualnych stosuje ...

zł brutto a kwota wyliczona do zwrotu wypłaconego dofinansowania w zakresie ...

indywidualnej, dla której w załączniku do rozporządzenia nie określono stawki procentowej ...

akt administracyjnych), jest najbardziej zbliżona do naruszenia opisanego pod pozycją 11 załącznika do rozporządzenia: Brak pełnej informacji o ...

z postępowania lub kryteriach oceny ofert, co wiąże się z nałożeniem ...

wysokość stawki może zostać obniżona do 10% albo 5%. Natomiast nieprawidłowość ...

25% (z możliwością obniżenia jej do wysokości 10% albo 5%). Organ ...

maksymalnej wysokości 25% byłaby niewspółmierna do wagi i charakteru nieprawidłowości oraz nadmiernie dolegliwa co do obu naruszeń. W obu przypadkach ...

określił kwotę środków europejskich przypadających do zwrotu na 56 593,31 ...

począwszy od dnia wypłaty środków do dnia zapłaty. Dokonał również prawidłowych ...

lata 2014-2020, miał podstawy do wydania zaskarżonej decyzji w oparciu ...

oraz zasadnie ustalił, że doszło do nieprawidłowości opisanej w ostatecznej informacji ...

został zgromadzony w sposób wystarczający do podjęcia merytorycznego rozstrzygnięcia. Organ odniósł się do argumentów strony powoływanych w postępowaniu ...

i ich omówienie, odwołuje się do treści obowiązujących i właściwych przepisów ...

Nie doszło tym samym również do naruszenia wyrażonej w art. 11 ...

tych wszystkich względów Sąd doszedł do przekonania, że zaskarżona decyzja odpowiada ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok WSA we Wrocławiu – 2015 76 fragmentów

2015-02-12 » *Oddalono skargę

przedmiocie określenia kwoty środków przypadających do zwrotu oddala skargę. UZASADNIENIE Zaskarżoną ...

nr [...] , określającą kwotę środków przypadających do zwrotu dla projektu nr [...] , o ...

2010 r. strony podpisały aneks do umowy nr [...] , zmieniający kwotę dofinansowania ...

od dnia [...] czerwca 2010 r. do dnia [...] lipca 2012 r. W ...

na [...] zł kwotę środków przypadających do zwrotu dla projektu nr [...] , w ...

przedsiębiorców lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej winien złożyć ...

druku stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ złożenia przez potencjalnych wykonawców ...

wyłącznie oświadczeń i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, a ponadto wymagane ...

decyzję o nieprzystępowaniu potencjalnych wykonawców do postępowania. Naruszenie to skutkowało korektą ...

wynika specyfika przedmiotu zamówienia uprawniająca do ograniczenia podwykonawstwa. Naruszenie to skutkowało ...

druku stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ złożenia przez potencjalnych wykonawców ...

wyłącznie oświadczeń i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, a ponadto wymagane ...

decyzję o nieprzystępowaniu potencjalnych wykonawców do postępowania z uwagi na chociażby ...

ogólnym UE nie jest obligatoryjne. Do stwierdzenia nieprawidłowości wystarczy bowiem możliwość ...

umowy o dofinansowanie, obligującego beneficjenta do prawidłowego stosowania przepisów o zamówieniach ...

niewłaściwie przeprowadzona procedura mogła doprowadzić do rzeczywistej szkody w budżecie UE ...

stanowiska organu zaskarżyła powyższą decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu ...

poprzez ich niewłaściwe zastosowanie prowadzące do wadliwego stwierdzenia, iż w postępowaniu ...

o udzielenie zamówienia publicznego doszło do sporządzenia niekonkurencyjnego opisu przedmiotu zamówienia ...

o udzielenie zamówienia publicznego doszło do nieprawidłowości w rozumieniu art. 2 ...

poprzez ich niewłaściwe zastosowanie prowadzące do wadliwego stwierdzenia, iż w postępowaniu ...

o udzielenie zamówienia publicznego doszło do dyskryminacyjnego traktowania wykonawców wspólnie ubiegających ...

o udzielenie zamówienia publicznego doszło do nieprawidłowości. II. W zakresie postępowania ...

pn. ,, Wykonanie dokumentacji projekt owo-kosztorys owej wnętrz blokowych w rejonie ...

poprzez ich niewłaściwe zastosowanie prowadzące do wadliwego stwierdzenia, iż w postępowaniu ...

o udzielenie zamówienia publicznego doszło do dyskryminacyjnego traktowania wykonawców wspólnie ubiegających ...

o udzielenie zamówienia publicznego doszło do nieprawidłowości w rozumieniu art. 2 ...

poprzez ich niewłaściwe zastosowanie prowadzące do wadliwego stwierdzenia, iż w postępowaniu ...

o udzielenie zamówienia publicznego doszło do dyskryminacyjnego traktowania wykonawców wspólnie ubiegających ...

o udzielenie zamówienia publicznego doszło do nieprawidłowości w rozumieniu art. 2 ...

poprzez ich niewłaściwe zastosowanie prowadzące do wadliwego stwierdzenia, iż w postępowaniu ...

o udzielenie zamówienia publicznego doszło do dyskryminacyjnego traktowania wykonawców wspólnie ubiegających ...

o udzielenie zamówienia publicznego doszło do nieprawidłowości w rozumieniu art. 2 ...

poprzez ich niewłaściwe zastosowanie prowadzące do wadliwego stwierdzenia, iż w postępowaniu ...

o udzielenie zamówienia publicznego doszło do bezpodstawnego wyłączenia możliwości realizacji części ...

o udzielenie zamówienia publicznego doszło do nieprawidłowości w rozumieniu art. 2 ...

przez podwykonawców. IV. W odniesieniu do całości decyzji strona skarżąca zarzuciła ...

praworządności, zaniechania podjęcia kroków niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego i załatwienia sprawy ...

które nie pozwalało na dokładne wyjaśnienie stanu faktycznego oraz załatwienie sprawy ...

że w omawianej sprawie mamy do czynienia z ryzykiem zaistnienia potencjalnej ...

sprawy; naruszenie prawa dające podstawę do wznowienia postępowania administracyjnego; inne naruszenie ...

według powyższych kryteriów, Sąd doszedł do przekonania, że nie narusza ona ...

należy zaznaczyć, że zaskarżona została do Sądu decyzja Zarządu Województwa D ...

Gminie L. kwotę dofinansowania przypadającą do zwrotu w wysokości [...] zł wraz ...

przedmiotowej sprawie spór sprowadza się do oceny czy w świetle zaistniałego stanu faktycznego doszło do naruszenia przepisów Prawa zamówień publicznych ...

mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. W myśl art. 29 ust ...

jest każde oznaczenie nadające się do odróżnienia towaru jednej formy od ...

musi zostać zatem wprost przeniesiony do opisu przedmiotu zamówienia, co w ...

wskutek naruszenia wymienionego przepisu doszło do naruszenia zasady uczciwej konkurencji oraz zasady równego dostępu do zamówienia (art. 7 ust. 1 ...

przedsiębiorców lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej winien złożyć ...

dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o ...

ubezpieczenia OC, dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, czy posiadanej wiedzy ...

wykonania zamówienia podwykonawcom". Odnosząc się do tegoż naruszenia podnieść należy, że ...

przez wykonawców było zasadne. Przechodząc do dalszych zarzutów (naruszenia art. 207 ...

p.p.r.) odsyła wprost do art. 98 rozporządzenia Rady (WE ...

pkt 15 tej ustawy), czyli do art. 207 ustawy z dnia ...

umowę z beneficjentem, wzywa go do zwrotu środków lub do wyrażenia zgody na pomniejszenie kolejnych ...

wydaje decyzję określającą kwotę przypadającą do zwrotu i termin, od którego ...

z realizacją projektu, nieprzyczyniające się do osiągnięcia celu określonego w umowie ...

w niniejszej sprawie. Materialnoprawną podstawą do ustalania i nakładania korekt finansowych ...

98 rozporządzenia Nr 1083/2006, do którego odsyła wprost art. 26 ...

z.p.p.r. Stosownie do dyspozycji art. 98 ust. 2 ...

fundusze. Rozporządzenia unijne wchodzą bezpośrednio do porządku prawnego państw członkowskich. Jak ...

określania korekt finansowych w odniesieniu do wydatków z funduszy strukturalnych i ...

Ministerstwa Rozwoju Regionalnego został dostosowany do potrzeb Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ...

odpowiedniej instytucji (np. zarządzającej) uprawnienie do żądania zwrotu środków lub do wyrażenia zgody przez beneficjenta na ...

ust. 9 u.f.p., do odzyskiwania kwot podlegających zwrotowi stosuje ...

nałożenie korekty finansowej oraz zobowiązanie do zwrotu środków to dwie odrębne ...

dokonując korekty, to nie byłyby do pogodzenia dwie kolejne decyzje, dotyczące ...

która zawarła umowę o dofinansowanie, do dobrowolnego zwrotu kwoty ustalonej w ...

u.f.p. decyzji zobowiązującej do zwrotu". Po wtóre zaś podkreślić ...

ponadto uzasadnienie prawne odnosi się do prawidłowo zastosowanych przepisów prawa. Organy ...

zaskarżone decyzje odniosły się zarówno do zgromadzonego materiału dowodowego, jak i ...

tej sytuacji brak jest podstaw do uznania, że doszło do naruszenia zasad ogólnych k.p ...

za udowodnione, zaś uzasadnienie prawne - wyjaśnienie podstawy prawnej decyzji, z przytoczeniem ...

p.s.a. powinno prowadzić do uwzględnienia skargi. Mając powyższe na ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok WSA w Łodzi – 2024 97 fragmentów

2024-01-30 » Uchylono decyzję I i II instancji

w przedmiocie określenia kwoty przypadającej do zwrotu 1. uchyla zaskarżoną decyzję ...

w przedmiocie określenia kwoty przypadającej do zwrotu w wysokości 88 004 ...

dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia. Ogłoszenie o zamówieniu ...

w wyznaczonym terminie wpłynęło 7 ofert. W dniu 29 grudnia 2020 ...

r. zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, złożonej przez wykonawcę: SGW Budownictwo ...

Stelmach Spółka komandytowa, z ceną oferty 1 536 270,00 zł ...

2021, za wynagrodzeniem wskazanym w ofercie. W informacji pokontrolnej z 23 ...

w postępowaniu w sposób nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia i nieuzasadniony charakterem ...

w pozycji nr 11 załącznika do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia ...

4 sierpnia 2020 r.). Załącznik do ww. rozporządzenia przewiduje stawkę procentową ...

dostęp dla wykonawców". W zastrzeżeniach do Informacji pokontrolnej Beneficjent wskazał, że ...

omyłkę pisarską zamawiającego. W zastrzeżeniach do informacji pokontrolnej wskazano, że zapis ...

o udzielenie zamówienia złożono 7 ofert. Beneficjent z powołanego faktu wywodzi ...

postępowaniu nie stanowił bariery dostępu do postępowania dla wykonawców zdolnych do realizacji zamówienia, a tym samym nie prowadził do ograniczenia uczciwej konkurencji i równego ...

nie mogło zatem stanowić podstawy do nałożenia korekty finansowej. Ponadto, warunkiem ...

maja 2022 r. wezwała stronę do zwrotu, w terminie 14 dni ...

w sprawie określenia kwoty przypadającej do zwrotu. W konsekwencji przeprowadzonego postępowania ...

2023 r. określił kwotę przypadającą do zwrotu w wysokości 88 004 ...

zawodowych wykonawców, w sposób nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia, nieuzasadniony charakterem zamówienia ...

że przedmiot zamówienia był możliwy do podzielenia na dwie roboty budowlane ...

potencjał konsorcjanta lub podmiotu trzeciego do wykonania instalacji paneli fotowoltaicznych i ...

niczym uzasadnione, a dodatkowo doprowadziło do ograniczenia uczciwej konkurencji i równego ...

traktowania wykonawców. Zarząd odwołał się do treści art. 22 ust. 1 ...

udzielenie zamówienia niż wykonawców składających ofertę samodzielnie narusza jedną z naczelnych ...

udzielenie zamówienia, ponieważ ogranicza prawo do spełnienia przez występujących wspólnie wykonawców ...

sformułowania "LUB" nie odnosi się do możliwości łączenia potencjału przez wykonawców ...

się przez wykonawcę samodzielnie przystępującego do postępowania doświadczeniem w wykonaniu wskazanych ...

w SIWZ. Odnosząc się ponadto do twierdzenia strony, że zastrzeżenie, na ...

potencjalnych wykonawców. Organ odwołał się do umowy o dofinansowanie i podniósł ...

i Wytycznymi oraz innymi dokumentami, do których stosowania Beneficjent zobowiązał się ...

o dofinansowanie projektu zobowiązała się do realizacji Projektu w zgodzie z ...

ust. 1 zobowiązuje stronę skarżącą do udzielania zamówień w ramach projektów ...

UE) nr 1303/2013, prowadzi do powstania obowiązków ustanowionych prawem unijnym ...

udziału w postępowaniu, złożyliby korzystniejsze oferty od oferty faktycznie wybranej. Wśród ofert złożonych w przeprowadzonym przez stronę ...

udzielenie zamówienia publicznego nie było oferty złożonej przez konsorcjum. Istnieje zatem ...

a tym samym przyczyniła się do ograniczenia kręgu potencjalnych wykonawców. Potencjalną ...

więc różnica między wartością wybranej oferty, a wartością oferty, która mogła być złożona i wybrana jako oferta najkorzystniejsza w przypadku, gdyby zamawiający ...

nr 11 Tabeli stanowiącej załącznik do rozporządzenia ws. obniżania korekt finansowych. W skardze skierowanej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi ...

a w szczególności z ilością ofert, które w tym postępowaniu zostało ...

urzędu podjąć wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy, a poprzez ...

o przesłankach i wymiarze kwoty do zwrotu dofinansowania projektów finansowanych ze ...

żadnym z etapów nie wpłynęło do zamawiającego zapytanie, które budziłoby jakiekolwiek wątpliwości przyszłych oferentów co do postawionego przez zamawiającego warunku. Świadczy ...

w postępowaniu zostało złożonych 7 ofert. Fakt złożenia w owym postępowaniu 7 ofert wskazuje wyraźnie, że tak sformułowany ...

warunek nie stanowił bariery dostępu do postępowania dla wykonawców zdolnych do realizacji zamówienia, a tym samym nie prowadził do ograniczenia konkurencji oraz równego traktowania ...

sprawy, naruszenie prawa dające podstawę do wznowienia postępowania, inne naruszenie przepisów ...

określenia Gminie Inowłódz kwoty przypadającej do zwrotu w wysokości 88 004 ...

i realizacji polityki spójności. Podstawę do ustalania i nakładania korekt finansowych ...

Rady (UE) nr 1303/2013, do którego wprost odsyła art. 2 ...

wydatku z budżetu ogólnego. Stosownie do treści art. 184 ust. 1 ...

czyli prowadziło lub mogło prowadzić do szkody w budżecie UE. W ...

lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności ...

roboty budowlane w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku udziału w ...

w postępowaniu w sposób nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia i nieuzasadniony charakterem ...

o zamówieniu lub w zaproszeniu do potwierdzenia zainteresowania. Zamawiający określa warunki ...

środki dowodowe w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności ...

dotyczyć: 1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ...

stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części ...

nim stosunków prawnych. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych ...

zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są ...

4 p.z.p.). Stosownie do treści art. 23 ust. 1 ...

dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których mowa w ...

nie zostało bowiem ograniczone prawo do wspólnego spełnienia warunku odnoszącego się do sytuacji ekonomicznej i finansowej przez ...

prawnych wynika, że z adresowanej do zamawiającego na gruncie art. 7 ...

co odnosi się w szczególności do stawiania warunków nieadekwatnych (oraz nieproporcjonalnych) w relacji do przedmiotu zamówienia, które to nim ...

oznacza, iż zamawiający jest uprawniony do określenia w ogłoszeniu o zamówieniu ...

również w zakresie odnoszącym się do podmiotowych wymogów udziału w tym ...

z postępowania albo wręcz zniechęceni do udziału w nim, a tym ...

szansy ubiegania się o dostęp do zamówienia finansowanego ze środków publicznych ...

o zamówienie publiczne jest zobowiązany do określenia, w sposób możliwie szczegółowy ...

interesów potencjalnych wykonawców zgłaszających się do udziału w postępowaniu, jak również ...

nieprzewidziane w dokumentacji a konieczne do wykonania celem właściwej realizacji zadania ...

nieprzewidziane w dokumentacji a konieczne do wykonania celem właściwej realizacji zadania ...

nieprzewidziane w dokumentacji a konieczne do wykonania celem właściwej realizacji zadania ...

nieprzewidziane w dokumentacji, a konieczne do wykonania celem właściwej realizacji zadania ...

nieprzewidziane w dokumentacji a konieczne do wykonania celem właściwej realizacji zadania ...

nieprzewidziane w dokumentacji a konieczne do wykonania celem właściwej realizacji zadania ...

nieprzewidziane w dokumentacji a konieczne do wykonania celem właściwej realizacji zadania ...

kotła umożliwiająca samodzielne ogrzewanie pomieszczeń do temperatur normowych) wraz z osprzętem ...

nieprzewidziane w dokumentacji a konieczne do wykonania celem właściwej realizacji zadania ...

nieprzewidziane w dokumentacji a konieczne do wykonania celem właściwej realizacji zadania ...

termomodernizacji: remont schodów i zjazdu do garażu, wymiana barierek, inne roboty ...

nieprzewidziane w dokumentacji a konieczne do wykonania celem właściwej realizacji zadania ...

wymagane pomiary i badania konieczne do opracowania rozwiązań projektowych. 4.7 ...

dokumentację projektową w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia (m.in. projekt ...

zamontowanych instalacji. Zamawiający zapewni dostęp do Internetu w wybranym przez siebie ...

oraz wszelką inną dokumentację konieczną do prawidłowej eksploatacji przedmiotu inwestycji (jeżeli ...

15. Na żądanie zamawiającego przedłożyć kosztorys ofertowy i powykonawczy z podziałem ...

imieniu zamawiającego obiekt i oddać do użytkowania właściwym organom, a w ...

Po zakończeniu robót budowlanych zgłosić do zakładu energetycznego w imieniu zamawiającego przyłączenie do sieci elektroenergetycznej mikroinstalacji i uzyskać ...

uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych do wyceny prac. Ryzyko rezygnacji z ...

wizji lokalnej obciąża Wykonawcę składającego ofertę. 6. W przypadku gdy wymiana ...

upływie okresu gwarancji. 8.6. Do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowiązany ...

technicznej lub zawodowej, nie prowadzi do naruszenia obowiązujących regulacji. Legitymowanie się ...

wykonanego zamówienia, nabył niezbędne doświadczenie do realizacji przedmiotowej inwestycji. Nie można ...

ocenie Sądu nie ma podstaw do formułowania zarzutu, że swoim zachowaniem ...

technicznej lub zawodowej, to złożyliby oferty, a ich oferty mogłyby być korzystniejsze. Z tak ...

w postaci wybrania mniej korzystnej oferty, zależała od wiedzy potencjalnych oferentów ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok WSA w Opolu – 2023 246 fragmentów

2023-03-29 » Oddalono skargę

r. zobowiązującą Gminę Kędzierzyn - Koźle do zwrotu części dofinansowania w kwocie ...

o dofinansowanie projektu, który wpłynął do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego (zwanego ...

10 grudnia 2018 r. (załącznik do Umowy o dofinansowanie), celem projektu ...

życia mieszkańców oraz stworzenie warunków do wzrostu zatrudnienia na obszarach miejskich ...

Miasta Kędzierzyn -Koźle (w perspektywie do roku 2030). W ramach projektu ...

24 kwietnia 2018 r., 2) do (zakończenie rzeczowe): 28 lutego 2019 r., 3) do (zakończenie finansowe): 29 marca 2019 ...

grudnia 2019 r., stanowiącego załącznik do ww. Aneksu, realizacja projektu miała ...

określono m.in. organy uprawnione do kontroli, a także kiedy kontrole ...

zwane dalej Zamówieniem) w odniesieniu do wydatków ujętych we wnioskach o ...

dźwigu osobowego oraz dodatkowej gwarancji do dźwigu w łącznej wysokości 26 ...

r.), co dało kwotę dofinansowania do zwrotu w wysokości 17.267 ...

005, co dało kwotę dofinansowania do zwrotu w wysokości 598.543 ...

zł. Wskazano, iż łączna kwota do zwrotu z tytułu stwierdzonej nieprawidłowości ...

związku z powyższym, wezwano Stronę do zwrotu środków w kwocie 616.878,95 zł lub do wyrażenia zgody na pomniejszenie kolejnych ...

podlegały kontroli, ale zostały zatwierdzone do dnia sporządzenia Informacji pokontrolnej 1 ...

i poinformuje Beneficjenta o przypadającej do zwrotu kwocie środków. Strona pismem ...

kolei 23 września 2021 r. do IZ wpłynęło pismo Strony z ...

podlegały kontroli i zostały zatwierdzone do dnia sporządzenia Informacji pokontrolnej) i ...

listopada 2021 r. wezwała Stronę do zwrotu środków w łącznej wysokości ...

a zatem nie zachodzą przesłanki do zwrotu kwoty 575.933,01 ...

zmianie uległa wartość środków przypadająca do zwrotu w wyniku kontroli. W ...

45 zł, natomiast wartość przypadającej do zwrotu kwoty dofinansowania od wydatku ...

od dnia przekazania środków Beneficjentowi do dnia dokonania zwrotu. Zwrot został ...

wynika, że Strona została wezwana do zwrotu środków dotyczących wszystkich wniosków ...

Informacja pokontrolna nr 2: wezwanie do zwrotu na łączną kwotę 616 ...

2021 r. II. Wezwanie Beneficjenta do zwrotu środków dofinansowania lub wyrażenia ...

2022 zobowiązującą Gminę Kędzierzyn-Koźle do zwrotu części dofinansowania w kwocie ...

dofinansowania na rachunek bankowy Beneficjenta do dnia dokonania zwrotu. Decyzja nr ...

niepodlegających kontroli i zobowiązywała Stronę do zwrotu części dofinansowania w łącznej ...

Organ wskazywał, że w odniesieniu do naruszenia art. 144 ust. 1 ...

procentową korekty określoną w załączniku do Rozporządzenia o korektach - poz. 28 ...

pkt 1 katalogu nieprawidłowości indywidualnych, do których zastosowanie mają stawki procentowe ...

dokonaniu zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na postawie której dokonano wyboru ...

na uwadze powyższe, w odniesieniu do zidentyfikowanej nieprawidłowości w realizacji zamówienia ...

UE. Szczegółowe wyliczenie kwot przypadających do zwrotu, organ przedstawił w uzasadnieniu ...

opisał stwierdzone naruszenia w odniesieniu do każdej z zarzuconej nieprawidłowości.. Organ ...

rzecz Wykonawcy, zwiększył wynagrodzenie Wykonawcy do kwoty 7.192.602,64 ...

oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia do 340 dni kalendarzowych od daty ...

rzecz Wykonawcy, zwiększył wynagrodzenie Wykonawcy do kwoty 7.220.475,53 ...

zamówienia z 340 dni kalendarzowych do 421 dni kalendarzowych od daty ...

dni, ale nie dłużej niż do 30 kwietnia 2019 r. Zmiany ...

zamówienia z 421 dni kalendarzowych do 482 dni kalendarzowych od daty ...

Wykonawcy oraz zwiększył wynagrodzenie Wykonawcy do kwoty 7.237.797,13 ...

nałożenia korekty finansowej. W odniesieniu do aneksu nr [...] z 30 listopada ...

rzecz Wykonawcy, zwiększył wynagrodzenie Wykonawcy do kwoty 7.220.475,53 ...

zamówienia z 340 dni kalendarzowych do 421 dni kalendarzowych od daty ...

dni, ale nie dłużej niż do 30 kwietnia 2019 r. Jednocześnie ...

Umowy z Wykonawcą. W odniesieniu do aneksu nr [...] z 27 marca ...

zamówienia z 421 dni kalendarzowych do 482 dni kalendarzowych od daty ...

umowy z Wykonawcą. Odnosząc się do zmian wprowadzonych Aneksem nr [...] organ ...

hospicjum znajdzie się winda dostosowana do przewozu osób w pozycji leżącej ...

pacjentem w pozycji leżącej, a do dokumentacji załączono przykładowe wytyczne dostawcy ...

i łazienki pacjentów przystosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych. Organ argumentował ...

końcowego uzgadniania dostawy dźwigu osobowego do hospicjum, producent zwrócił uwagę, że ...

1000 kg, nie jest dostosowana do przewozu łóżek szpitalnych, które mają ...

z powyższym, Wykonawca zgłosił problem do pilnego rozstrzygnięcia wskazując, iż ewentualne ...

dźwigowego (windy) o parametrach przystosowanych do transportu szpitalnego, tj. łóżek z ...

w pozycji leżącej. Zgodnie z ofertą tego podwykonawcy, termin realizacji wyznaczono do 16 tygodni od daty uiszczenia ...

z projektu budowlanego przed przystąpieniem do robót, Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z całością dokumentacji ...

powiązane z robotami). Zmiany konieczne do wprowadzenia w trakcie realizacji (wynikające ...

wiedzy technicznej, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania niezbędnych wyjaśnień lub uzgodnień przed rozpoczęciem prac ...

zbyt ogólny, Wykonawca był zobowiązany do dokonania niezbędnych wyjaśnień/uzgodnień z Zamawiającym w terminie ...

tj.: 1. Załącznik nr 1 do wniosku o dofinansowanie - STUDIUM WYKONALNOŚCI ...

16). 2. Załącznik nr 5 do wniosku o dofinansowanie, Zadanie nr ...

poz. 7.26: (...) winda dostosowana do przewozu osób w pozycji leżącej ...

z pacjentem w pozycji leżącej, do dokumentacji załączono wytyczne przykładowe dostawcy ...

windy osobowej firmy "K.". 2. KOSZTORYS INWESTORSKI: • poz. 17: Instalacje mechaniczne ...

narożników wewnętrznych powinien być dopasowany do planowanych do zakupu łóżek. Z powyższego wynika ...

cm, w załączniku nr 5 do wniosku o dofinansowanie - to samo ...

z 30 maja 2018 r. do umowy z wykonawcą na 340 ...

mógł wykorzystać na zorganizowanie pozostałych do wykonania robót budowlanych, podzlecenia tych robót, powierzenia prac do wykonania podwykonawcom, gwarantując zakończenie realizacji ...

iż jednym z kryteriów oceny ofert było kryterium dotyczące terminu zrealizowania ...

dni kalendarzowych z 300 dni do 250 dni (do 83,33 % określonego przez Zamawiającego ...

postępowaniu skrócił czas realizacji zamówienia do 250 dni. Biorąc pod uwagę ...

podwykonawców, to uwzględniając posiadane doświadczenie (do którego był zobowiązany zapisami SIWZ ...

nr [...] wydłużono termin realizacji Zamówienia do 340 dni, tj. do 8 lutego 2019 r., ale ...

wskazywał również, że zgodnie z Ofertą nr OE 7/2018 z ...

i montaż dźwigu miała nastąpić do 16 tygodni od daty uiszczenia ...

dni kalendarzowych (mimo że w ofercie nr OE 7/2018 oraz ...

z pewnością zbyt późno przystąpił do etapu wyboru podwykonawcy. Dokonując analizy wprowadzonych zmian aneksem nr [...] do umowy z Wykonawcą, organ stwierdził ...

Meteorologii Gospodarki Wodnej w odniesieniu do minimalnej dobowej temperatury powietrza oraz ...

od 1 grudnia 2018 r. do 18 lutego 2019 r. nie ...

w Dzienniku Budowy w odniesieniu do terminów związanych z wydłużeniem umowy ...

luty 2019 r.) ograniczają się do ogólnej informacji o opadach deszczu ...

pierwsza wzmianka o ujemnych temperaturach) do 17 lutego 2019 r. (ostatni ...

budynku, co zostało potwierdzone wpisami do Dziennika Budowy. W związku z ...

zdaniem organu, brak było uzasadnienia do zmiany terminu wykonania umowy, skoro ...

od 1 grudnia 2018 r. do 18 lutego 2019 r. nie ...

organu, Zamawiający nie był uprawniony do akceptowania zmian terminu realizacji z ...

termin realizacji umowy (skracając w ofercie termin o 50 dni), gdyż ...

we wnętrzu obiektu) w odniesieniu do pierwotnego terminu wskazanego w umowie ...

był zbyt krótki w stosunku do przedmiotu Zamówienia i został nieprawidłowo ...

że jednym z kryteriów oceny ofert było kryterium dotyczące terminu zrealizowania ...

dni kalendarzowych z 300 dni do 250 dni (do 83,33 % określonego przez Zamawiającego ...

na stanowisku, iż Zamawiający doprowadził do istotnej zmiany warunków umowy z ...

kalendarzowych, tj. z 340 dni do 421 dni oraz aneksem nr ...

dni kalendarzowych z 421 dni do 482 dni. W dalszej części ...

zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru ...

1 pkt 1 upzp. Prawo do dokonania modyfikacji w świetle powyższego ...

zmian umowy, aby: 1) zapisy do nich się odnoszące miały charakter ...

I instancji słusznie odniósł się do orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości powołując ...

że zmiana umowy w stosunku do treści wybranej oferty może prowadzić do zniekształcenia wyniku postępowania o udzielenie ...

po zawarciu je zmienić. Odnosząc do kwestii wymiaru korekty organ wyjaśnił ...

naruszeń przepisów upzp w odniesieniu do kontrolowanych zamówień wystąpiła tzw. szkoda ...

04 i -05, organ doszedł do wniosku, że podczas prowadzonego postępowania ...

wykonanie hospicjum" - II postępowanie, doszło do naruszenia zapisów Wytycznych w zakresie ...

w trakcie realizacji Zamówienia doszło do powstania nieprawidłowości w rozumieniu w ...

określić stawkę korekty wg załącznika do Rozporządzenia o korektach pn.: Stawki ...

indywidualnych. I tak w odniesieniu do naruszenia art. 144 ust. 1 ...

procentową korekty określoną w załączniku do Rozporządzenia o korektach - poz. 28 ...

pkt 1 katalogu nieprawidłowości indywidualnych, do których zastosowanie mają stawki procentowe ...

dokonaniu zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru ...

na uwadze powyższe, w odniesieniu do zidentyfikowanej nieprawidłowości w realizacji Zamówienia ...

stanowiskiem organu, Strona wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu ...

nietrafnym przyjęciu, jakoby dojść miało do naruszenia art. 144 ust. 1 ...

musiałyby zostać prowadzone w odniesieniu do dowolnego wykonawcy, a bez ich ...

na okoliczność, że kryterium oceny ofert stanowi czas wykonania zamówienia - a ...

aneksu nr [...], nie była możliwa do przewidzenia przy zachowaniu przeciętnej staranności ...

ale ograniczył tę analizę wyłącznie do wypunktowania dat, w których w ...

grudnia 2018 r. i trwała do 18 lutego 2019 r., nadto ...

w umowie i ustawie podstaw do zawarcia aneksów nr [...] i [...], dokonana ...

zawarcia aneksów doprowadziła także organ do błędnych ustaleń faktycznych w zakresie znaczenia zmian, jakie nimi do umów wprowadzono. Organ kwalifikuje je ...

że zmiana umowy odnosząca się do jednego z warunków, który był ...

zakresie zmiany terminów odsyłały one do zasad fachowej wiedzy (tym bowiem ...

nieuprawnione jest odnoszenie tych konsekwencji do całej wartości umowy czy też ...

opóźnienia są znane i możliwe do obliczenia, a więc jest też możliwa do obliczenia stawka kary umownej, jakiej ...

ustalenia doprowadziły, zdaniem pełnomocnika Skarżącej, do naruszeń prawa materialnego. Organ błędnie ...

skutkuje tym, że istnieje zdatna do ścisłego określenia kwota wydatków poniesionych ...

nieprawidłowo, bowiem wskutek odniesienia się do błędnych ustaleń faktycznych, nie wykonał ...

oparciu o zasadę współmierności korekty do charakteru i wagi nieprawidłowości - podczas ...

budżet Unii Europejskiej. Skarżąca doprowadziła do istotnej zmiany warunków umowy zawartej ...

że zmiana umowy w stosunku do treści wybranej oferty może prowadzić do zniekształcenia wyniku postępowania o udzielenie ...

uczciwej konkurencji. Szeroki zakres prac do wykonania w krótkim terminie, mógł zniechęcić potencjalnych wykonawców do złożenia oferty. Gdyby bowiem Zamawiający ustalił realny ...

realizację Zamówienia, prawdopodobnie nie doszłoby do wydłużenia terminu realizacji zadania. Opisane ...

potencjalnych wykonawców, którzy mogliby złożyć oferty bardziej korzystne, niż ci, którzy ...

naruszenia przepisów prawa dającego podstawę do wznowienia postępowania lub innego naruszenia ...

GSK 1467/13). Stosownie natomiast do treści art. 207 ust 9 ...

wydaje decyzję określającą kwotę przypadającą do zwrotu i termin, od którego ...

udzielenia zamówienia publicznego musi prowadzić do nałożenia korekt finansowych. Konieczne jest ...

uzasadnione w okolicznościach sprawy przesłanki do stwierdzenia, że naruszenie prawa mogło ...

być konkretną stratą finansową, a do stwierdzenia, że miała miejsca nieprawidłowość ...

143 Rozporządzenia 1303/2013. Stosownie do jego ust. 1 zd. 1 ...

sprawie organ stwierdził, iż doszło do naruszenie procedur w postaci naruszenia ...

na budżet Unii Europejskiej. Przechodząc do oceny dokonanej zmiany zapisów Umowy ...

upzp kierowane są przede wszystkim do zamawiającego i stanowią klauzule generalne adresowane do zachowań przewidzianych w przepisach Prawa ...

lub umowy ramowej w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru ...

umowa w zamówieniach publicznych, co do zasady nie może być zmieniana ...

w wyniku których wybrano najkorzystniejszą ofertę. Mając na uwadze wskazany powyżej ...

wystąpieniem zamówień dodatkowych, zmian niemożliwych do przewidzenia, zmian podmiotowych oraz zmian nieistotnych. Przechodząc do pierwszej z przesłanek umożliwiających dokonanie ...

ustawa Prawo zamówień publicznych implementuje do prawa polskiego postanowienia art. 79 ...

umów uzasadniają motyw (111) preambuły do dyrektywy 2014/24/UE oraz motyw (117) preambuły do dyrektywy 2014/25/UE, stanowiąc ...

powinny mieć możliwość, w odniesieniu do poszczególnych zamówień, przewidzenia modyfikacji zamówienia ...

powinien mieć taki sam dostęp do wiedzy w tym zakresie. Sposób ...

1 pkt 1 upzp. Prawo do dokonania modyfikacji w świetle powyższego ...

umowy przewidujące możliwość zmiany umowy do miały charakter jasnych, precyzyjnych i ...

robót przez Zamawiającego, potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy. Mając na uwadze ...

nie miała charakteru okoliczności niemożliwej do przewidzenia dla Zamawiającego. Zdaniem Sądu ...

zamontowania windy o innych, właściwych do transportowania pacjentów w stanie leżącym ...

przez niego urządzenie jest zdatne do wykorzystania w celach zakładanych przez ...

ustalić parametrów urządzenia dźwigowego przystosowanego do transportu szpitalnego, na wcześniejszym etapie ...

należy, iż Zamawiający zobowiązany był do należytego oszacowania czasu realizacji Zamówienia ...

aby z tego powodu doszło do wstrzymania lub spowolnienia robót budowlanych ...

windy związanych z jego dostosowaniem do przyjętych parametrów urządzenia dźwigowego. W ...

analizy wprowadzonych zmian aneksem nr [...] do umowy z Wykonawcą, że przedłużenie ...

która nie była możliwa wcześniej do przewidzenia, a nie z uchybień ...

analizie kwestii długości terminu niezbędnego do wprowadzenia zmian i ich obiektywnego ...

przez organ, nie daje podstaw do przyjęcia, że wystąpiły okoliczności niemożliwe do przewidzenia. Nadto materiał ten nie daje podstaw do stwierdzenia, że wystąpienie tej okoliczności dawało podstawę do przedłużenia terminu wykonania umowy, w ...

możliwości kontynuowania robót i co do zasady o taki czas winno ...

wykonania umowy w sposób nieuzasadniony do wydłużenia terminu wykonania całości prowadzonych ...

iż jednym z kryteriów oceny ofert było kryterium dotyczące terminu zrealizowania ...

dni kalendarzowych z 300 dni do 250 dni (do 83,33 % określonego przez Zamawiającego ...

skrócił czas realizacji zamówienia tylko do 250 dni. Biorąc pod uwagę ...

podwykonawców, to uwzględniając posiadane doświadczenie (do którego był zobowiązany zapisami SIWZ ...

nr [...] wydłużono termin realizacji Zamówienia do 340 dni, tj. do 8 lutego 2019 r., ale ...

zatem juz na etapi składania oferty rozeznać sytuację związana z potencjalnym ...

na dostawę urządzenia dzwigowego dostosowanego do transportu pacjentów leżąych. Należy również ...

zwrócić uwagę, że zgodnie z ofertą nr OE 7/2018 z ...

i montaż dźwigu miała nastąpić do 16 tygodni od daty uiszczenia ...

rozwiązań techicznych i funkcjonalnych przyjetych do realizacji. Mając powyższe na uwadze ...

naliczeniem korekty finansowej. W odniesieniu do zmian wprowadzonych aneksem nr [...] zauważyć ...

robót potwierdzone przez Stronę wpisem do Dziennika Budowy. Doprecyzowano, iż przerwano ...

od daty przekazania placu budowy do 482 dni kalendarzowych od daty ...

r.: Ze względu na brak wyjaśnień (...) oraz panujące warunki pogodowe (opady ...

Strona na etapie kontroli przedłożyła do IZ trzy pisma z Instytutu ...

robót przez Zamawiającego, potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy. W tym miejscu ...

zmian umowy, aby: 1) zapisy do nich się odnoszące miały charakter ...

warunków tej zmiany w odniesieniu do sytuacji, gdy owe warunki pogodowe ...

Zatem w sprawie nie doszło do wstrzymania robót, a jedynie do wstrzymania robót zewnętrznych. Natomiast Zamawiający ...

ani związku pomiędzy czasem niezbędnym do wykonania tych robót, ich wstrzymaniem i relacją do ogół prac niezbędnych do wykonania zamówienia. W efekcie doszło do wydłużenia terminu realizacji całości zadania ...

61 dni kalendarzowych w stosunku do 250 dni wskazanych przez Wykonawcę ...

zapisów umowy, nie dawała podstawy do wydłużenia terminu wykonania umowy. Zdaniem ...

dnia podpisania umowy, tj. maksymalnie do 20 kwietnia 2018 r. Zatem ...

UE przy zastosowaniu metody wskaźnikowej do wyliczenia korekty finansowej zgodnie z ...

być konkretną stratą finansową, bowiem do stwierdzenia, że miała miejsce nieprawidłowość ...

zatem trudne, czy wręcz niemożliwe do oszacowania stosuje się metodę wskaźnikową ...

członkowskie przyporządkowując konkretną stawkę procentową do konkretnego naruszenia prawa zamówień publicznych ...

znane wykonawcom przed etapem składania ofert, w postępowaniu mogłaby wziąć udział ...

być może wpłynęłyby korzystniejsze cenowo oferty, co spowodowałoby zmniejszenie wydatkowanych z budżetu UE środków. Do postępowania mogliby bowiem przystąpić wykonawcy ...

o mniejszym potencjalne wykonawczym możliwym do zaangażowania jednorazowo, którzy mając na ...

postępowania. Zmiana umowy w stosunku do treści wybranej oferty może bowiem prowadzić do zniekształcenia wyniku postępowania o udzielenie ...

uczciwej konkurencji. Szeroki zakres prac do wykonania w krótkim terminie, mógł zniechęcić potencjalnych wykonawców do złożenia oferty. Gdyby bowiem Zamawiający ustalił realny ...

realizację Zamówienia, prawdopodobnie nie doszłoby do wydłużenia terminu realizacji zadania. Opisane ...

potencjalnych wykonawców, którzy mogliby złożyć oferty bardziej korzystne, niż ci, którzy ...

inwestycji może świadczyć o pozorności oferty w tym zakresie, a termin ...

lub rozproszone, a zatem trudne do oszacowania) i wbrew zarzutom skargi nie odnoszą się wyłącznie do kwestii nienaliczonych przez Zamawiającego kar ...

skutek ten miał charakter możliwy do ustalenia i ograniczał się wyłącznie do ustalenia wysokości nienaliczonych przez Zamawiającego ...

termin wykonania zamówienia. Następnie doprowadził do istotnej zmiany warunków umowy z ...

kalendarzowych, tj. z 340 dni do 421 dni oraz Aneksem nr ...

dni kalendarzowych z 421 dni do 482 dni. W konsekwencji zmiany terminu po wyborze oferty Zamawiający dopuścił w sposób nieprawidłowy do zmiany pierwotnie wskazanego kryterium i ...

samym dojść mogło chociażby potencjalnie do zmiany kręgu potencjalnych oferentów. Gdyby ...

żaden z wykonawców, którzy przystąpili do postępowania przetargowego, za wyjątkiem wybranego ...

zdecydował się na skrócenie w ofercie terminu wykonania zadania. W świetle ...

istotny element w procesie sporządzenia ofert i nie można zatem wykluczyć ...

Wykonawcy na realizacje zadania, to do postępowania przystąpiliby również inni wykonawcy ...

oferentom, uzasadniają stwierdzenie, że mamy do czynienia z niedopuszczalną zmianą umowy ...

powiązaniu z zakresem robót przewidzianym do wykonania zniechęcił ich do złożenia własnej oferty. W szczególności nie można wykluczyć ...

oferentów byłoby szersze, w tym do przetargu mogliby przystąpić oferenci, którzy ...

z uwagi na np. zobowiązania do realizacji innych prac (a tym ...

związku z czym nie złożą oferty. Zmiana terminu wykonania umowy, wprawdzie ...

korekt finansowych, które zostały przypisane do poszczególnych kategorii nieprawidłowości indywidualnych w załączniku do ww. dokumentu. W ocenie Sądu ...

i mają na celu dostarczenie wyjaśnień dotyczących poziomu korekt, które mają ...

TSUE. Jak wyżej już wywiedziono, do nieprawidłowości dochodzi także wtedy, gdy ...

dla nałożenia sankcji wystarczy co do zasady ustalenie, że wskutek naruszenia ...

w jak najbardziej zbliżonej wysokości do potencjalnej szkody". Już samo zastosowanie ...

zatem swoistym "miarkowaniem" wysokości kwoty do zwrotu i stanowi zasadnicze złagodzenie ...

beneficjent nie jest bowiem zobowiązany do zwrotu całości udzielonej dotacji, lecz ...

została wskazana wprost w Załączniku do Rozporządzenia o korektach w ramach ...

W analizowanym przypadku nie doszło do zmiany zakresu świadczenia umownego, zmianie ...

w ramach zamówienia jest niewspółmierne do charakteru i wagi nieprawidłowości indywidualnej ...

W tej sprawie nie mamy do czynienia z nałożeniem na Skarżącego ...

przepisów) i nie upoważnił IZ do dodatkowego miarkowania korekty w ramach ...

brak było również podstaw prawnych do miarkowania nałożonej korekty w oparciu ...

z wykonawcą, a nie jedynie do kwot wypłaconych po zawarciu zakwestionowanych ...

że przepis taryfikatora odnosi się do wartości ostatecznego zakresu świadczenia, zatem ...

procedur. Stwierdzone naruszenia odnoszą się do całości umowy zawartej z Wykonawcą ...

Rozporządzenia o korektach. Odnosząc się do argumentów skargi wskazać należy, że ...

wszystkim potencjalnym wykonawcom równego dostępu do nich. Podsumowując, w ocenie Sądu ...

naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych do odpowiadających im pozycji przewidzianych w załączniku do Rozporządzenia o korektach pn. Stawki ...

nieprawidłowość na nie dawała podstaw do dalszego miarkowania nałożonej korekty w ...

środków publicznych. Są zatem zobowiązani do zachowania uczciwej konkurencji i równego ...

dokonując wyboru wykonawców zobligowani są do przestrzegania warunków i procedur, które gwarantują wybór najkorzystniejszej oferty i efektywne wydatkowanie środków. Warunki ...

ustanawianie wymagań przewyższających potrzeby niezbędne do osiągnięcia celów projektu i prowadzących do dyskryminacji wykonawców. Skoro zatem Zamawiający ...

szczegółowo zajął stanowisko w odniesieniu do każdego z zarzutów z osobna ...

żadnych konkretnych dowodów, które zmierzałyby do podważenia tych ustaleń. W szczególności ...

a uzasadnienie prawne odnosi się do prawidłowo zastosowanych przepisów prawa. Wobec ...

powyższego Sąd nie znalazł podstaw do stwierdzenia, że zaskarżona decyzja została ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok NSA – 2014 64 fragmenty

2014-06-17 » Uchylono zaskarżony wyrok i przekazano sprawę do ponownego rozpoznania przez Wojewódzki Sąd Administracyjny

zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu ...

Z. z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ...

spłacaniu tych należności oraz organów do tego uprawnionych; i wymierzyła Skarżącemu ...

Główna Komisja Orzekająca w odniesieniu do pierwszego czynu, podzieliła stanowisko Regionalnej Komisji Orzekającej co do charakteru umowy zawartej przez obwinionego ...

z przepisami prawa. W odniesieniu do drugiego czynu, Główna Komisja Orzekająca ...

również o wyrażenie takiej zgody do Rady Miasta się nie zwracał ...

że realizowana inwestycja była trudna do przeprowadzenia w aspekcie przyjęcia prawidłowych rozwiązań, albowiem obwiniony zmierzał do uniknięcia konieczności wydatkowania środków z ...

nie można domniemywać, że doszło do uszczuplenia finansów publicznych. W odniesieniu natomiast do drugiego z zarzucanych czynów, GKO ...

o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie ...

publicznych, poprzez brak ustosunkowania się do zarzutów stawianych zaskarżonemu orzeczeniu Regionalnej ...

jest, czy skarżący był zobowiązany do jej zastosowania. Sąd podniósł, iż ...

uzyskanych z wykopów, wynikającej z kosztorysu robót ziemnych przy wykonywaniu niecek ...

obie strony umowy zobowiązały się do zapłaty wynagrodzenia (ceny) za swoje ...

określały alternatywne sposoby postępowania możliwe do zastosowania w sytuacji, w jakiej ...

z przepisami tej ustawy. Odnośnie do drugiego zarzutu postawionego skarżącemu, Sąd ...

rozpatrywanej sprawie nie doszło również do naruszenia art. 28 ustawy o ...

uchylenie oraz o przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu ...

w sprawie, polegające na pominięciu wyjaśnień skarżącego wraz z pisemnymi wnioskami ...

w przedmiotowej sprawie nie doszło do udzielenia zamówienia publicznego , a co ...

iż w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z brakiem szkodliwości dla ...

p.p.s.a., terminem do wniesienia skargi kasacyjnej. Rozwiązaniu temu ...

towarzyszy równolegle uprawnienie strony postępowania do przytoczenia nowego uzasadnienia podstaw kasacyjnych ...

jej całokształcie, lecz ogranicza się do rozpatrzenia poszczególnych zarzutów przedstawionych w ...

administracyjnego oraz postępowania, które doprowadziło do jego wydania. Skarga kasacyjna oparta ...

podzielił również stanowisko organu odnośnie do tego, że orzeczona za nie ...

wywodziła natomiast, że w odniesieniu do pierwszego spośród zarzucanych czynów, okoliczności ...

w rozpatrywanej sprawie nie doszło do udzielenia zamówienia publicznego. W tym ...

podejmowane przez niego działania zmierzały do tego, aby bez nieuzasadnionej przyczyny ...

okoliczności sprawy, w tym również wyjaśnień samego obwinionego było to, że ...

skargi kasacyjnej, co odnieść należy do zarzutów z pkt I. ppkt ...

zarówno w zakresie odnoszącym się do wykładni, jak i stosowania jej ...

które wprost lub pośrednio nawiązują do konkretnych pojęć oraz instytucji prawa ...

należałoby potrzebę tego rodzaju podejścia do wykładni, zwłaszcza zaś stosowania przepisów ...

dolegliwości, w tym, między innymi do jednoznacznego wykazania, że doszło do realizacji określonych nią znamion danego ...

dwóch czynów, to w odniesieniu do odpowiedzialności za każdy z nich ...

w tym, aby w odniesieniu do każdego z tych czynów z ...

miała więc kwestia odnosząca się do oceny charakteru i istoty umowy ...

ograniczać się tylko i wyłącznie do wniosków opartych na analizie jej tytułu, czy też do wniosków opartych na eksponowaniu okoliczności ...

jest, że wskazane elementy nawiązują do dyspozycji art. 647 k.c ...

listopada 2009 r. o zaproszeniu do składania ofert na wykonanie przywołanych powyżej robót ...

dnia [...] listopada 2009 r. oraz ofert, które w odpowiedzi na to ...

wykonanych robót budowlanych. W odniesieniu do analizowanej kwestii nie można pominąć ...

punktu widzenia ustaleń odnoszących się do realizacji przez obwinionego znamion tego ...

organów nie było jednolite odnośnie do wskazania naruszonego działaniem obwinionego trybu ...

określenie "alternatywnych sposobów postępowania możliwych do zastosowania w sytuacji w jakiej ...

stanowią podstawę formułowania oceny odnośnie do realizacji przez obwinionego znamion konkretnego ...

tak niejednoznaczne stanowisko organów odnośnie do trybu udzielania zamówienia publicznego, który ...

instancji nie odniósł się również do tych argumentów strony skarżącej, które ...

uwag nakazywał zbadanie, w odniesieniu do każdego z tychże czynów z ...

zwłaszcza w zakresie odnoszącym się do oceny stopnia szkodliwości dla finansów ...

który w zakresie odnoszącym się do przesłanek orzeczenia kary łącznej łagodniejszego ...

że realizowana inwestycja była trudna do przeprowadzenia w aspekcie przyjęcia prawidłowych rozwiązań, albowiem obwiniony zmierzał do uniknięcia konieczności wydatkowania środków z ...

nie można domniemywać, że doszło do uszczuplenia finansów publicznych, gdy chodzi ...

stanowiska organu, które odnosiło się do uzasadnienia orzekanej kary, nie ocenił ...

sytuacja motywacyjna obwinionego - w odniesieniu do czynu z art. 17 ust ...

ich uszczuplenia, zaś w odniesieniu do czynu z art. 5 ust ...

ogóle pominął potrzebę odniesienia się do analizowanego zagadnienia w odniesieniu do naruszenia z art. 5 ust ...

ustawy wyłączone jest w odniesieniu do naruszenia z art. 17 ust ...

zawartych w niej ograniczeń odnośnie do możliwości i dopuszczalności stopniowania społecznej ...

oraz odnoszące się, jako dodatkowe, do czynów z art. 17 i ...

stopnia tej szkodliwości w odniesieniu do określonego rodzaju czynów i naruszeń ...

która jako dodatkowa odnosiła się do czynów określonych w art. 17 ...

Przesłanka ta, została bowiem dodana do katalogu określonego w art. 28 ...

się przez Sąd I instancji do argumentu z brzmienia art. 28 ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok WSA w Krakowie – 2015 116 fragmentów

2015-05-07 » oddalono skargę

Miasto i Gminę Uzdrowiskową M.do zwrotu dofinansowania w kwocie 503 ...

realizacji projektu Beneficjent zobowiązany był do stosowania przepisów ustawy z dnia ...

o udzielenie zamówienia publicznego wybrano ofertę, którą złożył wykonawca - Jan Piotr Stachowicz Nadzory Budowlane Kosztorysy, z którym w dniu 2 ...

specyfiki przedmiotu zamówienia, niedopuszczenie podwykonawców do udziału w realizacji całości zamówienia ...

w postępowaniu lub kryteriów oceny ofert). W ocenie IZ RPO nieuzasadnione ...

postępowaniu o udzielenie zamówienia doszło do naruszenia przepisów ustawy które to ...

wynik, poprzez niewystąpienie Instytucji Zarządzającej do Prezesa Urzędu, z wnioskiem w ...

przepisach umocowania dla Instytucji Zarządzającej do samodzielnego stwierdzania, tak jak to ...

publicznego w ramach projektu doszło do naruszenia przepisów ustawy, które mogło ...

iż w przedmiotowym przypadku doszło do ograniczenia udziału podwykonawców w wykonaniu ...

1 pkt 15 powołanej ustawy do zadań Instytucji Zarządzającej należy odzyskiwanie ...

pkt 15a tej ustawy do zadań Instytucji Zarządzającej należy ustalanie ...

rozwoju została wyposażona w kompetencję do ustalenia korekty finansowej, to określona ...

jego relacji względem decyzji zobowiązującej do zwrotu środków wykorzystanych niezgodnie z ...

w sensie ekonomicznym sprowadza się do pomniejszenia środków jakimi dysponuje lub ...

Beneficjent, stanowi odrębną instytucję co do której powinna zostać wydana odrębna ...

orzeczeniu przepisu prawa dającego podstawę do wydania przez organ rozstrzygający kwestię ...

w szczególności stanowiącego podstawę prawną do nałożenia na Beneficjenta konkretnej wysokości ...

Beneficjenta oraz brak odniesienia się do zgłaszanych przez Beneficjenta zastrzeżeń, zarzutów oraz braku wyjaśnienia podstawy prawnej i faktycznej rozstrzygnięcia ...

jak i prawa krajowego. Zatem do popełnienia nieprawidłowości, w rozumieniu art ...

rozporządzenia nr 1083/2006, prowadzi do powstania obowiązków ustanowionych prawem unijnym ...

w przedmiotowym stanie faktycznym mamy do czynienia ze szkodą potencjalną w ...

oferentów jak również wartości cenowe ofert. Tym samym spełnione zostały przesłanki ...

iż w przedmiotowej sprawie doszło do nieprawidłowości. Po ponownej analizie zarzutów ...

Organ wskazał, że uprawnienie zamawiającego do żądania osobistego wykonania zamówienia przez ...

356 Kodeksu cywilnego, znajdującego zastosowanie do umów w sprawie zamówień publicznych ...

który tylko wyjątkowo upoważnia zamawiającego do wprowadzenia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ ...

można by uznać za wystarczającą do uzasadnienia żądania wykonania zamówienia osobiście ...

nie istniały obiektywne przesłanki uprawniające do całkowitego ograniczenia podwykonawstwa. Nadto w ...

interes Beneficjenta, bowiem złożenie wniosku do Prezesa UZP o przeprowadzenie kontroli doraźnej spowodowałoby do znacznego wydłużenia całego postępowania. Czynności ...

kontrolne IZ RPO byłyby zawieszone do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez Prezesa ...

z.p., Beneficjent zobowiązany byłby do zwrotu środków wraz z odsetkami ...

UZP jak i przed RPO) do dnia zwrotu lub pomniejszenia środków ...

działając w granicach prawa, stosownie do uprawnień określonych ustawą o zasadach ...

wobec IZ RPO zarzutu niewystąpienia do Prezesa UZP o przeprowadzenie kontroli ...

się nie zgadzał. Odnosząc się do zarzutów zawartych w punktach 4 ...

podstawowym źródłem regulacji odnoszącym się do realizacji RPO są przepisy Rozporządzenia ...

rozwoju, z którego wynika, że do zadań instytucji zarządzającej programem operacyjnym ...

2006, instytucja zarządzająca zobowiązana jest do odzyskania kwot w wysokości uwzględniającej ...

służącym ustalaniu wysokości kwoty żądanej do zwrotu (zwanej korektą) jest dokument ...

nie jest samoistną podstawą prawną do dokonywania korekt w określonej wysokości ...

w przedmiotowej sprawie zostało przyporządkowane do Punktu 12, Tabeli 4 Taryfikatora ...

w postępowaniu lub kryteriów oceny ofert" (jako najbliższa rodzajowo kategoria naruszenia ...

5% jest odpowiednia i adekwatna do stwierdzonej nieprawidłowości. IZ RPO stwierdziła ...

zawarte także uzasadnienie rozstrzygnięcia oraz wyjaśnienie jego podstaw prawnych. W skardze wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie ...

o zasadach prowadzenia polityki rozwoju do zadań instytucji zarządzającej należy odzyskiwanie ...

pkt 15a tej ustawy do zadań instytucji zarządzającej należy ustalanie ...

wobec beneficjenta. Podstawę zaś materialnoprawną do ustalania i nakładania korekt finansowych ...

dnia 11 lipca 2006 r., do którego to przepisu wprost odsyła ...

2014 r. w przedmiocie zobowiązania do zwrotu środków europejskich w wysokości ...

i w ramach ewentualnej skargi do sądu administracyjnego. Zarzutem niezbędnym w ...

w odniesieniu regulacji prawem przewidzianych do konkretnej sytuacji, w jakiej znalazł ...

w razie gdyby nawet doszło do ustalenia jakiegokolwiek, najmniejszego choćby naruszenia ...

szkoda potencjalna) sytuacja ta prowadzi do obligatoryjnego nałożenia niewspółmiernie wysokich korekt ...

p.z.p., iż doszło do ograniczenia udziału podwykonawców w wykonaniu ...

przedmiotowym przypadku w ogóle doszło do naruszenia prawa zamówień publicznych, ewentualnego ...

ta powinna zostać ustalona co do wysokości indywidualnie i autonomicznie w stosunku do Miasta i Gminy Uzdrowiskowej M ...

sprawy, naruszenie prawa dające podstawę do wznowienia postępowania administracyjnego, inne naruszenie ...

w niniejszej sprawie Sąd doszedł do przekonania, że nie narusza ona ...

z.p.p.r., że do zadań instytucji zarządzającej należy m ...

15 z.p.p.r., do zadań instytucji zarządzającej należy w ...

stanowisko, że przepis ten odsyła do art. 207 u.f.p ...

finansowych, przepis ten odsyła wprost do art. 98 rozporządzenia Rady (WE ...

budżetu ogólnego. Przedmiotowa definicja co do zasady została przejęta przez obowiązujące ...

Op 514/13). Prowadzi to do konkluzji, że ustalenie wartości korekty ...

polega na stwierdzeniu, iż doszło do finansowania nieuzasadnionego wydatku z budżetu ...

uwagę, że wg. TS UE do powstania szkody w budżecie UE ...

określania korekt finansowych w odniesieniu do wydatków z funduszy strukturalnych i ...

którym to Sąd zauważył, że "do stwierdzenia naruszenia przepisów regulujących realizację ...

zamówień publicznych), które mogło doprowadzić do uszczuplenia środków unijnych." W zaskarżonej decyzji podstawą prawną do ustalania i nakładania korekt finansowych ...

Rady (WE) nr 1083/2006, do którego odsyła wprost art. 26 ...

poniesione przez fundusze. Prowadzi to do konkluzji, że nakładanie korekt jest ...

określania korekt finansowych w odniesieniu do wydatków z funduszy strukturalnych i ...

umowy o dofinansowanie Projektu został do niej inkorporowany w momencie jej ...

przez stronę skarżącą argumentację co do tego, iż dokument ten z ...

stanowi podstawy prawnej dla organu do nałożenia korekty. W tym miejscu ...

rynku wewnętrznym. Zobowiązuje ona zamawiającego do jednakowego traktowania wykonawców na każdym ...

przygotowania, w szczególności w odniesieniu do tworzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia ...

sposób, który uniemożliwiał będzie dostęp do udziału w postępowaniu lub stawiał ...

zachęcenia małych i średnich przedsiębiorstw do udziału w rynku zamówień publicznych ...

drogi małym i średnim przedsiębiorcom do uzyskiwania zamówień publicznych - nastąpić może ...

LEX nr 818281). Przechodząc teraz do opisu przedmiotu zamówienia zawartego w ...

zamówienie realizował wykonawca, którego zdolność do realizacji zamówienia zostanie zbadana w ...

się m.in. posiadanie uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności ...

1), posiadanie wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia. W celu potwierdzenia ...

niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany został do przedłożenia Wykazu wykonanych usług jako ...

potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (pkt 1.3 ...

wskazane prace budowlane odnoszą się do obiektu zabytkowego, objętego nadzorem konserwatorskim ...

charakterystyczne, wyjątkowe, niepowtarzalne które co do zasady nie mogą być powierzone do wykonania jakiemukolwiek podmiotowi trzeciemu. Najczęściej ...

być konkretną stratą finansową, gdyż do stwierdzenia, że miała miejsce nieprawidłowość ...

w przedmiotowym stanie faktycznym mamy do czynienia ze szkodą potencjalną w ...

oferentów jak również wartości cenowe ofert. Tym samym spełnione zostały przesłanki ...

iż w przedmiotowej sprawie doszło do nieprawidłowości. W tym miejscu należy ...

zobowiązany przy ustalaniu wysokości korekty do jej miarkowania. Zgodnie z treścią ...

tzw. Taryfikator) przedstawione w załączonych do tego dokumentu tabelach wskaźniki procentowe ...

wyjściowego i jest dopuszczalne jedynie do tych kategorii nieprawidłowości, w przypadku ...

nieprawidłowości. Naruszenie z jakim mamy do czynienia w przedmiotowej sprawie tj ...

w wykonaniu zamówienia przyporządkowane zostało do pkt 12 tabeli nr 4 ...

w postępowaniu lub kryteriów oceny ofert) który przewiduje nałożenie korekty w ...

zostać obniżona. Odnosząc powyższe uwagi do przedmiotowej sprawy stwierdzić należy, że ...

na poziomie 5 % jest adekwatna do ujawnionej nieprawidłowości. Jeśli chodzi o ...

rozwiązanie nie przyczyni się bowiem do sprawniejszego wykonywania zadań administracji publicznej ...

rozpatrującego skargę na decyzję zobowiązującą do zwrotu, w ramach oceny ustaleń ...

że instytucja zarządzająca nie wystąpiła do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o ...

Zdaniem Sądu brak jest podstaw do przyjęcia, że instytucje zarządzające pozbawione są uprawnień do samodzielnej kontroli realizacji przez beneficjentów ...

operacyjnych, a w konsekwencji uprawnień do samodzielnego ustalania stanu faktycznego celem ...

obligującej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych do przeprowadzenia kontroli doraźnej, ale również funkcji obligującej instytucję zarządzającą do złożenia takiego wniosku w tych ...

k.p.a. odnosi się do drugiej z tych form i ...

opinii lub konsultacji specjalistycznej co do warunków lub następstw decyzji administracyjnej ...

zwrócenia się przez Instytucję Zarządzającą do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o ...

współdziałania. Brak jest także przesłanek do uznania, iż z omawianego przepisu wynika obowiązek instytucji zarządzającej do powstrzymania się z wydaniem decyzji ...

i nakładanie korekt finansowych należy do wyłącznej kompetencji instytucji zarządzającej. Sąd ...

materiału dowodowego oraz odniesienia się do argumentacji strony skarżącej. Należy bowiem ...

stroną skarżącą sprowadzał się wyłącznie do prawnej oceny ustalonych faktów. Ocena ...

Nadto organ precyzyjnie odniósł się do stanowiska strony skarżącej w uzasadnieniach ...

została zatem wydana przez umocowany do tego organ, po przeprowadzeniu zgodnego ...