wyjaśnienia do oferty kosztorysu - Wyszukiwanie - NSA - Wyszukiwarka wyroków w Zamówieniach Publicznych

III OSK 716/22 – Wyrok NSA – 2023-09-14 41 fragmentów

2023-09-14 » Oddalono skargę kasacyjną

ulicami [...] w S."; 2) komplet kosztorysów ofertowych sporządzonych przez wykonawcę, zgodnie ...

udostępnienia informacji publicznej w zakresie kosztorysów ofertowych sporządzonych przez wykonawcę. W ...

uzasadnieniu decyzji S. odwołał się do przepisów art. 5 ust. 2 ...

września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z ...

S. podkreślił, że wykonawca przedkładając kosztorysy ofertowe zastrzegł, iż są to ...

osobom trzecim. Wykonawca wskazał, że kosztorysy zawierają informacje o kosztach przypisanych przez niego do określonego zakresu robót i stanowią ...

wykonawcę upublicznione. W ocenie S., kosztorysy ofertowe stanowią informacje podlegające ochronie ...

z tym, że zawarty w kosztorysach szczegółowy sposób przypisania kosztów do zakresu robót obrazuje sposób wyceny ...

cen i elementy strategii budowania ofert. Ponadto S. podkreślił, że przedmiot ...

tym zakresie S. odwołało się do orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej, zgodnie ...

stwierdził, że - zgodnie z SIWZ - kosztorysy ofertowe nie stanowiły części oferty, a obowiązek ich przedłożenia ziścił ...

podpisaniu, zatem informacje zawarte w kosztorysach nie wpłynęły na wybór wykonawcy ...

powyższą decyzję Spółka wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie ...

S. ponownie stwierdziło, że żądany kosztorys ofertowy nie stanowi informacji publicznej ...

instancji wskazał, że S. należy do kręgu podmiotów obowiązanych do udostępnienia informacji publicznej na podstawie u.d.i.p. Do kręgu tego rodzaju podmiotów w ...

jedynie oświadczenie przedsiębiorcy, że dostarczone kosztorysy należy utajnić ze względu na ...

przedsiębiorstwa. Z taką sytuacją mamy do czynienia w sprawie, czego wyrazem ...

było skuteczne, konieczne jest dokładne wyjaśnienie, dlaczego konkretne informacje posiadają określoną ...

zauważył, iż nie jest możliwe do przyjęcia zapatrywanie, że to wyłącznie ...

że informacje o kosztach przypisanych do określonego zakresu robót stanowią pośrednio ...

S., nie można się zgodzić. Kosztorysy ofertowe zostały sporządzone na potrzeby ...

materiału dowodowego sprawy oraz charakteru kosztorysów wykonawcy, pozwala na stwierdzenie, że ...

gospodarczą. Ponadto przedstawienie cen w kosztorysie nie wskazuje na sposób dokonanej ...

wkład intelektualny wykonawcy przy sporządzaniu oferty w części cenowej, kalkulacje kosztorysowe ...

uznał, że brak było podstaw do przyjęcia w sprawie, iż żądane ...

przedsiębiorcy, bez przekonującego wykazania, że kosztorysy ofertowe wpisują się w jej ...

z o.o. informacje - tj. kosztorysy sporządzone przez wykonawcę wyłonionego w ...

o.o.) sp. k, co do których wykonawca zastrzegł poufność, nie ...

żądanej informacji, podczas gdy żądane kosztorysy nie stanowiły elementu dokumentacji przetargowej i nie były wymagane do momentu zakończenia tego postępowania tj. do dnia zawarcia umowy z wykonawcą ...

w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu ...

zastosowanie, dokonanie wadliwej subsumcji przepisu do ustalonego stanu faktycznego. Również druga ...

autora skargi kasacyjnej sprowadza się do wniosku, że "ustawodawca pozostawił bowiem ...

tajemnicę tę rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne ...

informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania ...

poufne, tzn. nie zostały ujawnione do wiadomości publicznej; po trzecie, przedsiębiorca ...

wymaga: po pierwsze odniesienia się do definicji legalnej tajemnicy przedsiębiorstwa, następnie ...

zastosowanych przesłanek ograniczenia prawa dostępu do wnioskowanej informacji publicznej (por. wyrok ...

było skuteczne, konieczne jest dokładne wyjaśnienie, dlaczego konkretne informacje posiadają określoną ...

zauważył, iż nie jest możliwe do przyjęcia zapatrywanie, że to wyłącznie ...

przedsiębiorcy, tj. aby odnosiła się do prowadzonej działalności gospodarczej i aby ...

Po drugie podstawę prawną dostępu do żądanej informacji kreuje ustawa o dostępie do informacji publicznej, a w niniejszej ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok WSA w Łodzi – 2023 158 fragmentów

2023-04-13 » Uchylono zaskarżoną decyzję

w przedmiocie określenia kwoty przypadającej do zwrotu 1. uchyla zaskarżoną decyzję ...

określił Gminie Sędziejowice kwotę przypadającą do zwrotu w wysokości 575 471 ...

tj. 20 lipca 2020 r. do dnia dokonania zwrotu, dla kwoty ...

tj. 19 października 2020 r. do dnia dokonania zwrotu, dla kwoty ...

tj. 22 grudnia 2020 r. do dnia dokonania zwrotu, dla kwoty ...

tj. 5 października 2021 r. do dnia dokonania zwrotu; 3) zobowiązał skarżącą do zwrotu w terminie 14 dni ...

bardzo niskim zapotrzebowaniu na energię do ogrzewania wnętrza 9,1 kWh ...

zewnętrznego, dostarczanego w ilości potrzebnej do osiągnięcia jakości powietrza wewnętrznego - odzysk ...

korzyści dla środowiska, przyczyniającego się do ograniczenia strat ciepła i zmniejszenia ...

września 2019 r. na podstawie kosztorysów inwestorskich, zaktualizowanych we wrześniu 2019 ...

Zamawiający nie dopuścił możliwości składania ofert częściowych oraz nie przewidział udzielenia ...

p.z.p. Termin składania ofert został pierwotnie wyznaczony na 4 lutego 2020 r. do godz. 10:00. Ogłoszenie o ...

postępowania wpłynęły zapytania od wykonawców do treści SIWZ, na które zamawiający ...

w zakresie zmiany załączników: formularza oferty i wzoru umowy oraz terminu składania ofert z 4 lutego 2020 r ...

w zakresie zmiany terminu składania ofert. Bezpośrednio przed otwarciem ofert, które nastąpiło 11 lutego 2020 ...

868 024,00 zł brutto. Do siedziby zamawiającego w wyznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty: 1. oferta złożona przez wykonawcę - G. Spółkę ...

odpowiedzialnością, S., [...] S, z ceną oferty 12 332 517,57 zł ...

robót elektrycznych - 2 zamówienia; 2. oferta złożona przez konsorcjum firm - Lider ...

robót elektrycznych - 5 zamówień; 3. oferta złożona przez K Spółkę Akcyjną ...

stronie internetowej informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art ...

z.p. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty były: cena oferty - 60%; doświadczenie personelu kluczowego - kierownika ...

nadzoru budowy skierowanego przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego - 20%; doświadczenie ...

robót sanitarnych skierowanego przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego - 10%; doświadczenie ...

robót elektrycznych skierowanego przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego - 10%. Termin związania ofertą wynosił 30 dni. Zamawiający zastosował ...

Wykonawcy złożyli oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej zgodnie z art ...

wykonawcę najwyżej ocenionego - spółkę G. do złożenia, w terminie nie krótszym ...

2 p.z.p., wystąpił do wykonawców biorących udział w postępowaniu ...

zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o 30 dni wraz z ...

zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą. Konsorcjum firm: Lider: C Partner ...

zgody na przedłużenie terminu związania ofertą w związku z czym zamawiający ...

a) p.z.p. odrzucił ofertę tego wykonawcy. 10 marca 2020 ...

p. wezwał wykonawcę spółkę E. do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia brakujących dokumentów potwierdzających ...

r. zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez spółkę E z ceną oferty 12 332 517,57 zł ...

5% ceny całkowitej podanej w ofercie złożonej przez wykonawcę. Wykonawca wniósł ...

wykonawcą za wynagrodzeniem wskazanym w ofercie. Do umowy zawarte zostały następujące aneksy ...

w postępowaniu w sposób nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia i nieuzasadniony charakterem ...

lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności ...

zastrzega, że w sytuacji składania oferty przez dwa lub więcej podmiotów ...

jednego z wykonawców wspólnie składającego ofertę lub podmiot, na którego zdolności ...

błąd i dodatkowo ograniczać dostęp do zamówienia, gdyż sugerowało, że oferty mogą złożyć jedynie producenci lub ...

w postępowaniu w sposób nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia i nieuzasadniony charakterem ...

kryteriów selekcji lub kryteriów oceny ofert) dokumentu pn. Stawki procentowe stosowane ...

kategorii nieprawidłowości indywidualnych, stanowiącego załącznik do rozporządzenia z 29 stycznia 2016 ...

obniżyła stawkę procentową korekty finansowej do 10%. Jednocześnie w informacji pokontrolnej ...

określania korekt finansowych w odniesieniu do wydatków finansowanych przez Unię w ...

Gmina Sędziejowice wniosła zastrzeżenia pokontrolne do informacji pokontrolnej z 2 lutego ...

w postępowaniu w sposób nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia i nieuzasadniony charakterem ...

IZ RPO WŁ wezwała beneficjenta do zapłaty. W odpowiedzi na wezwanie do zapłaty skarżąca w piśmie z ...

zaległości podatkowych. Wskazany w wezwaniu do zapłaty czternastodniowy termin upłynął bezskutecznie ...

liczonymi od dnia przekazania środków do dnia dokonania zwrotu oraz zawiadomił ...

o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w ...

o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed ...

sprawie. Skarżąca nie zgłosiła zastrzeżeń do dokumentacji. Jednocześnie 2 czerwca 2022 ...

z 17 lutego 2022 r. do informacji pokontrolnej z 2 lutego ...

w postępowaniu w sposób nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia i nieuzasadniony charakterem ...

budowie pomp ciepła. W odniesieniu do tak postawionego warunku, niedopuszczającego możliwości ...

on określony w sposób nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz nieuzasadniony charakterem ...

przedmiotem zamówienia oraz w stosunku do niego proporcjonalne. Wielu wykonawców/firm ...

zakresie wznoszenia budynku przedszkola, wykorzystując do montażu pomp ciepła potencjał konsorcjanta ...

projektu, która nie sprowadza się do dostarczenia i zamontowania pompy ciepła ...

wątpliwości i być powodem niezłożenia ofert przez szerszy krąg wykonawców. Fakt złożenia ofert w postępowaniu nie dowodzi, że ...

warunek mógł stanowić barierę dostępu do zamówienia dla wykonawców, którzy byliby ...

Okoliczność, że w postępowaniu otrzymano oferty od trzech wykonawców, została wzięta ...

w okresie od 9 kwietnia do 23 listopada 2021 r. W ...

organu administracji wprowadzone przez zamawiającego do zapisów SIWZ rozdz. 5.1 ...

zasadą proporcjonalności w rezultacie prowadzący do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o ...

nieuzasadnione ograniczenie kręgu wykonawców uprawnionych do udziału w tym postępowaniu. Sformułowanie ...

i ogranicza dostęp oraz możliwość do zamówienia wykonawcom, którzy mają zdolność techniczną oraz doświadczenie konieczne do wykonania przedmiotu umowy. Zamawiający nie ...

obiektywnym charakterze, które uprawniałyby zamawiającego do określenia warunku, który istotnie ogranicza ...

traktowania wykonawców oraz spowodowało trudne do oszacowania skutki finansowe, związane z ...

utracić możliwość wyboru potencjalnie korzystniejszej oferty, co w konsekwencji mogło doprowadzić do powstania szkody w budżecie UE ...

w postępowaniu w sposób nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia i nieuzasadniony charakterem ...

oraz umowy o dofinansowanie, doszło do wystąpienia szkody potencjalnej, polegającej na ...

W związku ze stwierdzoną nieprawidłowością, do obliczenia skutków finansowych, oznaczających jednocześnie ...

są pośrednie, rozproszone oraz trudne do oszacowania, wysokość stawki procentowej pomniejszenia ...

w postępowaniu w sposób nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia i nieuzasadniony charakterem ...

z postępowania lub kryteriach oceny ofert", tj. pozycję 12 Taryfikatora, w ...

wysokości 25%, z możliwością obniżenia do wysokości 10% albo 5%. Organ ...

że obniża stawkę korekty finansowej do 10%, gdyż zastosowanie stawki procentowej ...

w maksymalnej wysokości byłoby niewspółmierne do charakteru i wagi nieprawidłowości indywidualnej ...

UE, co potwierdza brak zapytań do treści SIWZ od podmiotów zagranicznych ...

brak złożonych przez te podmioty ofert. Wzięto pod uwagę również okoliczność ...

minimalny poziom konkurencji, tj. otrzymano oferty od trzech wykonawców. Organ administracji wyjaśnił, że kwota korekty do zwrotu wyliczona został na podstawie ...

że tym samym wylicza kwotę do zwrotu w następujący sposób: dla ...

została wypłacona stronie). Łącznie kwota do zwrotu wynosi 575 471,04 zł. W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi ...

postępowania; 3. zawiadomienia o wyborze oferty O S.A. w celu ...

II", tj. informacji z otwarcia ofert z 27 marca 2018 r ...

oraz ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty z 18 kwietnia 2018 r ...

Skierniewicach", tj. informacji z otwarcia ofert z 3 kwietnia 2019 r ...

z 29 lipca 2021 r. do wykonawcy dotyczące realizacji robót budowlanych ...

gdy miały one charakter proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia; - prowadziły do przygotowania i prowadzenia postępowania w ...

obiektywnie uzasadnione charakterem zamówienia oraz do niego proporcjonalne według standardu określonego ...

sposób prawidłowy; - naruszały uprawnienie wykonawców do korzystania z potencjału podmiotu trzeciego ...

gdy ów warunek ustanawiał prawo do korzystania z potencjału podmiotów trzecich ...

odwiertów systemie RAUGEO lub równoważnym do 50 m głębokości; - opinia w ...

stycznia 2016 r. (wersja obowiązująca do 3 sierpnia 2020 r., mająca ...

korekt, możliwe byłoby obniżenie korekty do 2%; 2. naruszenie przepisów prawa ...

a. poprzez nierozstrzygnięcie wątpliwości co do treści normy prawnej (art. 22 ...

a także podważa zaufanie strony do władzy publicznej oraz narusza zasadę ...

a także istniejącej i stanowiącej do niego załącznik dokumentacji projektowej, pojęcie ...

a także podważa zaufanie strony do władzy publicznej oraz narusza zasadę ...

oraz możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed ...

r., pomimo że: - doprowadziło to do realnego uniemożliwienia skarżącej podjęcia aktywności ...

a także podważa zaufanie strony do władzy publicznej oraz narusza zasadę ...

k.p.a. poprzez niedokładne wyjaśnienie stanu faktycznego sprawy oraz niedokładne rozpatrzenie materiału dowodowego prowadzącego do uznania, że skarżąca w postępowaniu ...

gdy miały one charakter proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia; - prowadziły do przygotowania i prowadzenia postępowania w ...

obiektywnie uzasadnione charakterem zamówienia oraz do niego proporcjonalne według standardu określonego ...

sposób prawidłowy; - naruszały uprawnienie wykonawców do korzystania z potencjału podmiotu trzeciego ...

gdy ów warunek ustanawiał prawo do korzystania z potencjału podmiotów trzecich ...

skardze. Oświadczył, że zgłasza zastrzeżenia do postanowienia o oddaleniu wniosków dowodowych ...

jego ocenie są one niezbędne do rozpoznania niniejszej skargi. Pełnomocnik organu ...

a), naruszenie prawa dające podstawę do wznowienia postępowania administracyjnego (lit. b ...

tj. nie wydają orzeczeń, co do istoty sprawy, lecz badają zgodność ...

lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności ...

zastrzega, że w sytuacji składania oferty przez dwa lub więcej podmiotów ...

jednego z wykonawców wspólnie składającego ofertę lub podmiot, na którego zdolności ...

w postępowaniu w sposób nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia i nieuzasadniony charakterem ...

zasadnie została określona kwota przypadająca do zwrotu w wysokości określonej w ...

obowiązującymi przy ich wykorzystaniu. Stosownie do art. 206 ust. 1 u ...

określonych programów operacyjnych i wyłonionych do dofinansowania projektów (por. wyrok NSA ...

nieprawidłowości te mogą dotyczyć. Stosownie do art. 143 ust. 2 rozporządzenia ...

w postępowaniu w sposób nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia i nieuzasadniony charakterem ...

zasadami proporcjonalności i przejrzystości. Stosownie do art. 22 ust. 1a ...

środki dowodowe w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności ...

stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części ...

r., poz. 813 ze zm. - do zadań Szefa Krajowej Administracji Skarbowej ...

budżetu Unii Europejskiej) jest uprawniona do własnej oceny stanów faktycznych, jednak ...

niniejszej sprawie, określenia kwoty przypadającej do zwrotu. Rekomendacje instytucji audytowej muszą ...

w którym doszło zdaniem organu do naruszenia prawa, skutkującym decyzją o określeniu kwoty przypadającej do zwrotu. W wyniku analizy spornych ...

sumowania doświadczenia, w sytuacji składania oferty przez dwa lub więcej podmioty ...

i ograniczał krąg wykonawców uprawnionych do udziału w postępowaniu. Wręcz przeciwnie ...

jeden z wykonawców wspólnie składających ofertę lub podmiot, na którego zdolności ...

miał zawierać załącznik nr 10 do SIWZ - "Dokumentacja Techniczna". Dokumentację tę ...

konkurencji i proporcjonalności, gdy zdolna do realizacji danego zamówienia jest wąska ...

decyzji nie odniesiono się jednak do poszczególnych rozwiązań zawartych w dokumentacji ...

że konkurencyjność rozumiana jako ilość ofert, składanych w jednym postępowaniu na ...

było postępowanie. Porównanie przeciętnej liczby ofert składanych w postępowaniach o podobnej ...

na roboty budowlane i liczby ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie ...

ale także dla oceny, czy do takiego naruszenia w ogóle doszło ...

organu administracji, że fakt złożenia ofert w postępowaniu nie dowodzi, że ...

tym wypadku zostały złożone 3 oferty. W ocenie sądu zaskarżona decyzja ...

w związku ze stwierdzoną nieprawidłowością, do obliczenia skutków finansowych, oznaczających jednocześnie ...

z postępowania lub kryteriach oceny ofert" jako właściwą przyjął poz. 12 ...

wysokości 25%, z możliwością obniżenia do wysokości 10% albo 5% (s ...

p. w stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2020 r. i ...

Taryfikator jest podstawowym narzędziem służącym do ustalenia korekty finansowej i określa ...

rola takiego organu sprowadza się do ustalanie faktu zaistnienia nieprawidłowości i przypisanie do niej określonego wiersza Taryfikatora. W ...

zastosowanie w sprawie znajduje co do zasady taryfikator w wersji względniejszej ...

października 2021 r. stanowiła podstawę do określenia kwoty przypadającej do zwrotu, chociaż wskazał, że część ...

27 października 2021 r., co do której organ w uzasadnieniu stwierdził ...

to proces doprowadził organ administracji do wydania uzasadnianego rozstrzygnięcia. Tylko zatem ...

228/12). Wskazać należy, że do kompetencji sądu administracyjnego nie należy ...

dokonał subsumcji ustalonego stanu faktycznego do dyspozycji określonych przepisów prawa materialnego ...

organ orzekający powinien odnieść się do podniesionych w niej zarzutów, a ...

zawartej w załączniku nr 10 do SIWZ, a następnie jej wyniki ...

przedstawi w uzasadnieniu sporządzonym stosownie do wymogów określonych w art. 107 ...

się przed wymienionymi organami. Co do zasady nie jest możliwe prowadzenie ...

dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do wyjaśnienia istotnych wątpliwości i nie spowoduje ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok NSA – 2023 107 fragmentów

2023-04-13 » Oddalono skargę kasacyjną

nr [...] w przedmiocie określenia przypadającej do zwrotu kwoty dofinansowania z udziałem ...

przedmiocie określenia kwoty zobowiązania przypadającej do zwrotu, wypłaconej w ramach realizacji ...

Termomodernizacja obiektów publicznych w B.". Do przedmiotowej umowy podpisano dwa aneksy ...

zł (wraz z odsetkami), przypadającą do zwrotu w związku ze stwierdzoną ...

się "dysponowaniem osobą, którą skieruje do realizacji zamówienia publicznego, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie ...

wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności ...

kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego. Wykonawca, Firma [...] (dalej jako: "wykonawca"), którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w ...

w "Wykazie osób", stanowiącym załącznik do SIWZ, wskazał na stanowisko kierownika ...

potwierdzający jej przygotowanie zawodowe, uprawniające do wykonywania samodzielnych funkcji kierownika budowy ...

że J. T. jest upoważniona do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy ...

ogłoszeniu o zamówieniu, wezwać wykonawcę do uzupełnienia "Wykazu osób" o osobę ...

w postępowaniu warunków udziału nieproporcjonalnych do przedmiotu zamówienia. Pismem z dnia ...

wysokości 5% wydatków kwalifikowalnych przedstawionych do rozliczenia w ramach kontrolowanego zamówienia ...

zgodnie z poz. 12 załącznika do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia ...

kwietnia 2018 r. wezwał skarżącego do zwrotu dofinansowania w powyższej kwocie ...

Zdaniem organu, z dokumentów dołączonych do akt sprawy wynika, że zarówno ...

dysponowania osobą, która zostanie skierowana do realizacji zamówienia publicznego, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie ...

wodociągowych i kanalizacyjnych. Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, po wezwaniu do uzupełnienia oferty wskazał A. G., jako spełniającą ...

chodników wokół budynku i dojścia do budynków gospodarczych oraz remont budynku ...

zadaszeniem. Specjalności wymagane przez zamawiającego do wykonania ww. prac to: konstrukcyjno ...

prac oraz załącznika nr 9 do SIWZ "Dokumentacja projektowa - przedmiary" wraz z kosztorysem dołączonym do oferty przez wybranego wykonawcę, doszedł do wniosku, że nie wymaga on ...

uprawnieniami, wykonawca uznał, że wystarczające do wykonania robót w zakresie sieci ...

opinii organu potwierdza to, że do wykonania tego zadania nie było ...

przez zamawiającego. Organ doszedł więc do wniosku, że określony w ogłoszeniu ...

zakres prac przewidzianych przez zamawiającego do wykonania. Skarżący powinien określić węższy ...

udziału w przetargu, a dopuszczać do udziału w nim tylko niewielki ...

warunków udziału w postępowaniu nieproporcjonalnych do przedmiotu zamówienia, stanowi naruszenie przepisów ...

odpowiedniej normy konsekwencyjnej. Stosownie bowiem do zasady kwalifikowalności, w ramach RPOWP ...

zamówieniu. Następnie skarżący złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Białymstoku, który ...

skarżący wskazał specjalności, jako wymagane do realizacji projektu w zakresie Zadania ...

ze specjalnościami, wymaganymi przez zamawiającego do realizacji przedmiotowego projektu, podniósł, że ...

SIWZ. W związku z tym, do realizacji zamówienia została dopuszczona osoba ...

I instancji dla faktu, że do realizacji zamówienia została dopuszczona osoba ...

znaczenia pozostaje uzupełnienie przez wykonawcę oferty o wskazanie A. G. (której ...

przez wykonawcę osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie ...

kanalizacyjnych oraz zakresem robót przewidzianych do wykonania (remont instalacji c.o ...

J. T. posiada kwalifikacje wystarczające do realizacji zamówienia w przedmiotowym zakresie ...

istocie warunkiem nadmiernym i nieproporcjonalnym do przedmiotu zamówienia. Sposób określenia warunków ...

I instancji, drugi - obok dopuszczenia do udziału w postępowaniu osoby niespełniających ...

przez wykonawcę osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie ...

stawianych wymogów i dopuszczenie jej do udziału w projekcie. Zamawiający, formułując ...

i w efekcie ogranicza dostępność do przedmiotu zamówienia. Postawienie zbyt szerokiego ...

wymogu posiadanych uprawnień, w stosunku do przedmiotu zamówienia, mogło stanowić barierę ...

samym przeszkodę dla możliwego wyboru oferty korzystniejszej ze względów finansowych. Ponadto ...

sprawy, pojawiła się większa liczba ofert, nie świadczy to o tym, że nie doszło do zachwiania zasady konkurencyjności czy równego ...

wyżej, to (potencjalnie) liczba złożonych ofert mogłaby być wyższa. Za niesłuszny ...

beneficjent RPOWP, zobowiązała się bowiem do zrealizowania projektu w zgodzie z ...

być realizowany projekt, stanowiły podstawę do udzielenia skarżącemu dofinansowania wydatków kwalifikowalnych ...

podniesione, w niniejszej sprawie doszło do naruszenia przez skarżącego przepisów p ...

iż w rozpatrywanej sprawie doszło do wykorzystania środków przeznaczonych na realizację ...

treści uzasadnienia wyroku odniesienia się do zarzutów skarżącego w zakresie odnoszącym się do sposobu opisu warunków dopuszczających do udziału w postępowaniu o udzielenie ...

skargi, ewentualnie o przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi I instancji ...

poz. 2095 ze zmianami). Stosownie do art. 183 § 1 p.p ...

jej całokształcie, lecz ogranicza się do rozpatrzenia poszczególnych zarzutów przedstawionych w ...

zarzutów. W pierwszej kolejności odnosząc do zarzutu numer cztery, czyli zarzucanego ...

treści uzasadnienia wyroku odniesienia się do wszystkich zarzutów skarżącego zawartych w skardze do sądu, Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził ...

i zastosował środek prawny adekwatny do wyniku tej kontroli (art. 151 ...

a w związku z tym do jego naruszenia dochodzi jedynie wówczas ...

prawidłowo sporządzonego uzasadnienia jest bowiem wyjaśnienie powodu wydania określonej treści rozstrzygnięcia ...

rozumowania Sądu I instancji, które do takiego rozstrzygnięcia doprowadziło (wyroki NSA ...

ma obowiązku odnosić się osobno do każdego z zarzutów podniesionych w ...

innych pismach procesowych sprawy i do każdego z argumentów na ich ...

dlaczego w sprawie nie doszło do naruszenia prawa wskazanego w skardze ...

gdy uzasadnienie zawiera odniesienie się do zarzutów skargi w kwestiach mających ...

w sprawie poprzez odwołanie się do treści przepisów prawa i wyjaśnienie ich zastosowania w konkretnej sprawie ...

Sądu I instancji, który doprowadził do rozstrzygnięcia o zgodności z prawem ...

z punktu widzenia oceny odnoście do naruszenia art. 141 § 4 p ...

na ich poparcie. W opozycji do tej części zarzutów trzeba przeciwstawić ...

nie odnosi się ono jednak do żadnych kwestii szczegółowych, w tym zwłaszcza do znaczenia oraz doniosłości zarzutów, których ...

trafności rozstrzygnięcia sprawy, w tym do przyjętego kierunku wykładni i zastosowania ...

zarzutów kasacyjnych - czy też odnośnie do oceny zgromadzonego w sprawie materiału ...

instancji nie może sprowadzać się do zarzutu naruszenia art. 141 § 4 ...

faktycznego, ani stanowiska sądu co do wykładni bądź zastosowania prawa (wyrok ...

skarżący w zasadzie ograniczył się do krytyki uzasadnienia w kontekście zarzutów ...

administracyjny powinien się odnieść wyłącznie do kwestii istotnych z punktu widzenia ...

FSK 1801/06, tamże). Przechodząc do analizy zasadności zarzutów dotyczących naruszenia ...

treści przepisów szczegółowych odnoszących się do podstawowych zasad postępowań w sprawie ...

charakterze. Ma więc zamawiający prawo do określenia w specyfikacji istotnych warunków ...

udziału w przetargu i dopuszczać do udziału w nim tylko niewielki ...

tym tez kontekście odnosząc się do pierwszego z zarzutów skargi kasacyjnej ...

konkurencji ma zapewnić równy dostęp do zamówień publicznych wszystkich potencjalnych wykonawców ...

uzyskanie przez zamawiającego wszelkich możliwych ofert, co z kolei zapewnić ma wybór oferty najkorzystniejszej i najlepsze wykorzystanie środków ...

eliminacja, także potencjalna, może prowadzić do pominięcia oferty najlepszej, która na skutek wadliwego ...

w ogóle nie została zgłoszona. Do takich wniosków słusznie doszedł zarówno ...

zostały określone w sposób nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia. Określono bowiem, że do realizacji Zadania Nr 1 wymagane ...

chodników wokół budynku i dojścia do budynków gospodarczych, remont budynku gospodarczego ...

z.p., bowiem może prowadzić do naruszenia zasady uczciwej konkurencji i ...

odpowiednie i adekwatne w relacji do przedmiotu zamówienia oraz zapewniające zamawiającemu ...

Sąd I instancji uznał, że do wykonania tego zadania nie było ...

tak by były one proporcjonalne do przedmiotu zamówienia, więc by nie ...

były zbyt wygórowane w stosunku do przedmiotu zamówienia to określenie wymagań ...

stanowisko organu, że opis wymagań do realizacji projektu w zakresie Zadania ...

dyskwalifikował podmioty, które pomimo potencjału do fachowego wykonania robót, nie legitymowały ...

a które nie były niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. Odnosząc się natomiast do zarzutu nr 2, Naczelny Sąd ...

że wskutek naruszenia procedur doszło do powstania realnej szkody w budżecie ...

ogólnym UE lub mogłoby dojść do jej powstania (szkoda potencjalna). W ...

gdyż prawidłowe upublicznienie zapytania ofertowego do realizacji projektu w zakresie Zadania ...

hipotetycznie), skutkować większą liczbą złożonych ofert, wśród których mogłaby być także oferta korzystniejsza cenowo niż wybrana przez ...

tamże). Niewątpliwie gdyby prawidłowo sformułowano ofertę, nie stawiając przy tym warunków nieadekwatnych do poszczególnych części zamówienia, tak w ...

sformułowania wymagań odnośnie specjalności niezbędnych do jego realizacji adekwatnych do realizowanego zadania spowodował potencjalną szkodę ...

Naczelny Sąd Administracyjny odnosząc się do zarzutu nr 3, polegającym na ...

procedur podlegają zwrotowi, odwołuje się do art. 184 u.f.p ...

instancji uznały, że skarżący sformułował ofertę w sposób nieprawidłowy, co skutkowało stworzeniem warunków nieadekwatnych do poszczególnych części zamówienia, co w ...

naruszenie przepisów prawa zamówień publicznych, do przestrzegania których skarżący był zobligowany ...

w zamówieniu podmioty, które zaoferowałyby oferty bardziej korzystne finansowo. Na tym ...

że w rozpatrywanej sprawie doszło do istotnego naruszenia przepisów regulujących realizację ...

z.p., które mogło doprowadzić do uszczuplenia środków unijnych, tak jak ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok WSA w Łodzi – 2024 97 fragmentów

2024-01-30 » Uchylono decyzję I i II instancji

w przedmiocie określenia kwoty przypadającej do zwrotu 1. uchyla zaskarżoną decyzję ...

w przedmiocie określenia kwoty przypadającej do zwrotu w wysokości 88 004 ...

dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia. Ogłoszenie o zamówieniu ...

w wyznaczonym terminie wpłynęło 7 ofert. W dniu 29 grudnia 2020 ...

r. zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, złożonej przez wykonawcę: SGW Budownictwo ...

Stelmach Spółka komandytowa, z ceną oferty 1 536 270,00 zł ...

2021, za wynagrodzeniem wskazanym w ofercie. W informacji pokontrolnej z 23 ...

w postępowaniu w sposób nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia i nieuzasadniony charakterem ...

w pozycji nr 11 załącznika do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia ...

4 sierpnia 2020 r.). Załącznik do ww. rozporządzenia przewiduje stawkę procentową ...

dostęp dla wykonawców". W zastrzeżeniach do Informacji pokontrolnej Beneficjent wskazał, że ...

omyłkę pisarską zamawiającego. W zastrzeżeniach do informacji pokontrolnej wskazano, że zapis ...

o udzielenie zamówienia złożono 7 ofert. Beneficjent z powołanego faktu wywodzi ...

postępowaniu nie stanowił bariery dostępu do postępowania dla wykonawców zdolnych do realizacji zamówienia, a tym samym nie prowadził do ograniczenia uczciwej konkurencji i równego ...

nie mogło zatem stanowić podstawy do nałożenia korekty finansowej. Ponadto, warunkiem ...

maja 2022 r. wezwała stronę do zwrotu, w terminie 14 dni ...

w sprawie określenia kwoty przypadającej do zwrotu. W konsekwencji przeprowadzonego postępowania ...

2023 r. określił kwotę przypadającą do zwrotu w wysokości 88 004 ...

zawodowych wykonawców, w sposób nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia, nieuzasadniony charakterem zamówienia ...

że przedmiot zamówienia był możliwy do podzielenia na dwie roboty budowlane ...

potencjał konsorcjanta lub podmiotu trzeciego do wykonania instalacji paneli fotowoltaicznych i ...

niczym uzasadnione, a dodatkowo doprowadziło do ograniczenia uczciwej konkurencji i równego ...

traktowania wykonawców. Zarząd odwołał się do treści art. 22 ust. 1 ...

udzielenie zamówienia niż wykonawców składających ofertę samodzielnie narusza jedną z naczelnych ...

udzielenie zamówienia, ponieważ ogranicza prawo do spełnienia przez występujących wspólnie wykonawców ...

sformułowania "LUB" nie odnosi się do możliwości łączenia potencjału przez wykonawców ...

się przez wykonawcę samodzielnie przystępującego do postępowania doświadczeniem w wykonaniu wskazanych ...

w SIWZ. Odnosząc się ponadto do twierdzenia strony, że zastrzeżenie, na ...

potencjalnych wykonawców. Organ odwołał się do umowy o dofinansowanie i podniósł ...

i Wytycznymi oraz innymi dokumentami, do których stosowania Beneficjent zobowiązał się ...

o dofinansowanie projektu zobowiązała się do realizacji Projektu w zgodzie z ...

ust. 1 zobowiązuje stronę skarżącą do udzielania zamówień w ramach projektów ...

UE) nr 1303/2013, prowadzi do powstania obowiązków ustanowionych prawem unijnym ...

udziału w postępowaniu, złożyliby korzystniejsze oferty od oferty faktycznie wybranej. Wśród ofert złożonych w przeprowadzonym przez stronę ...

udzielenie zamówienia publicznego nie było oferty złożonej przez konsorcjum. Istnieje zatem ...

a tym samym przyczyniła się do ograniczenia kręgu potencjalnych wykonawców. Potencjalną ...

więc różnica między wartością wybranej oferty, a wartością oferty, która mogła być złożona i wybrana jako oferta najkorzystniejsza w przypadku, gdyby zamawiający ...

nr 11 Tabeli stanowiącej załącznik do rozporządzenia ws. obniżania korekt finansowych. W skardze skierowanej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi ...

a w szczególności z ilością ofert, które w tym postępowaniu zostało ...

urzędu podjąć wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy, a poprzez ...

o przesłankach i wymiarze kwoty do zwrotu dofinansowania projektów finansowanych ze ...

żadnym z etapów nie wpłynęło do zamawiającego zapytanie, które budziłoby jakiekolwiek wątpliwości przyszłych oferentów co do postawionego przez zamawiającego warunku. Świadczy ...

w postępowaniu zostało złożonych 7 ofert. Fakt złożenia w owym postępowaniu 7 ofert wskazuje wyraźnie, że tak sformułowany ...

warunek nie stanowił bariery dostępu do postępowania dla wykonawców zdolnych do realizacji zamówienia, a tym samym nie prowadził do ograniczenia konkurencji oraz równego traktowania ...

sprawy, naruszenie prawa dające podstawę do wznowienia postępowania, inne naruszenie przepisów ...

określenia Gminie Inowłódz kwoty przypadającej do zwrotu w wysokości 88 004 ...

i realizacji polityki spójności. Podstawę do ustalania i nakładania korekt finansowych ...

Rady (UE) nr 1303/2013, do którego wprost odsyła art. 2 ...

wydatku z budżetu ogólnego. Stosownie do treści art. 184 ust. 1 ...

czyli prowadziło lub mogło prowadzić do szkody w budżecie UE. W ...

lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności ...

roboty budowlane w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku udziału w ...

w postępowaniu w sposób nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia i nieuzasadniony charakterem ...

o zamówieniu lub w zaproszeniu do potwierdzenia zainteresowania. Zamawiający określa warunki ...

środki dowodowe w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności ...

dotyczyć: 1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ...

stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części ...

nim stosunków prawnych. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych ...

zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są ...

4 p.z.p.). Stosownie do treści art. 23 ust. 1 ...

dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których mowa w ...

nie zostało bowiem ograniczone prawo do wspólnego spełnienia warunku odnoszącego się do sytuacji ekonomicznej i finansowej przez ...

prawnych wynika, że z adresowanej do zamawiającego na gruncie art. 7 ...

co odnosi się w szczególności do stawiania warunków nieadekwatnych (oraz nieproporcjonalnych) w relacji do przedmiotu zamówienia, które to nim ...

oznacza, iż zamawiający jest uprawniony do określenia w ogłoszeniu o zamówieniu ...

również w zakresie odnoszącym się do podmiotowych wymogów udziału w tym ...

z postępowania albo wręcz zniechęceni do udziału w nim, a tym ...

szansy ubiegania się o dostęp do zamówienia finansowanego ze środków publicznych ...

o zamówienie publiczne jest zobowiązany do określenia, w sposób możliwie szczegółowy ...

interesów potencjalnych wykonawców zgłaszających się do udziału w postępowaniu, jak również ...

nieprzewidziane w dokumentacji a konieczne do wykonania celem właściwej realizacji zadania ...

nieprzewidziane w dokumentacji, a konieczne do wykonania celem właściwej realizacji zadania ...

nieprzewidziane w dokumentacji a konieczne do wykonania celem właściwej realizacji zadania ...

kotła umożliwiająca samodzielne ogrzewanie pomieszczeń do temperatur normowych) wraz z osprzętem ...

nieprzewidziane w dokumentacji a konieczne do wykonania celem właściwej realizacji zadania ...

termomodernizacji: remont schodów i zjazdu do garażu, wymiana barierek, inne roboty ...

nieprzewidziane w dokumentacji a konieczne do wykonania celem właściwej realizacji zadania ...

wymagane pomiary i badania konieczne do opracowania rozwiązań projektowych. 4.7 ...

dokumentację projektową w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia (m.in. projekt ...

zamontowanych instalacji. Zamawiający zapewni dostęp do Internetu w wybranym przez siebie ...

oraz wszelką inną dokumentację konieczną do prawidłowej eksploatacji przedmiotu inwestycji (jeżeli ...

15. Na żądanie zamawiającego przedłożyć kosztorys ofertowy i powykonawczy z podziałem ...

imieniu zamawiającego obiekt i oddać do użytkowania właściwym organom, a w ...

Po zakończeniu robót budowlanych zgłosić do zakładu energetycznego w imieniu zamawiającego przyłączenie do sieci elektroenergetycznej mikroinstalacji i uzyskać ...

uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych do wyceny prac. Ryzyko rezygnacji z ...

wizji lokalnej obciąża Wykonawcę składającego ofertę. 6. W przypadku gdy wymiana ...

upływie okresu gwarancji. 8.6. Do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowiązany ...

technicznej lub zawodowej, nie prowadzi do naruszenia obowiązujących regulacji. Legitymowanie się ...

wykonanego zamówienia, nabył niezbędne doświadczenie do realizacji przedmiotowej inwestycji. Nie można ...

ocenie Sądu nie ma podstaw do formułowania zarzutu, że swoim zachowaniem ...

technicznej lub zawodowej, to złożyliby oferty, a ich oferty mogłyby być korzystniejsze. Z tak ...

w postaci wybrania mniej korzystnej oferty, zależała od wiedzy potencjalnych oferentów ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok WSA w Opolu – 2023 246 fragmentów

2023-03-29 » Oddalono skargę

r. zobowiązującą Gminę Kędzierzyn - Koźle do zwrotu części dofinansowania w kwocie ...

o dofinansowanie projektu, który wpłynął do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego (zwanego ...

10 grudnia 2018 r. (załącznik do Umowy o dofinansowanie), celem projektu ...

życia mieszkańców oraz stworzenie warunków do wzrostu zatrudnienia na obszarach miejskich ...

Miasta Kędzierzyn -Koźle (w perspektywie do roku 2030). W ramach projektu ...

24 kwietnia 2018 r., 2) do (zakończenie rzeczowe): 28 lutego 2019 r., 3) do (zakończenie finansowe): 29 marca 2019 ...

grudnia 2019 r., stanowiącego załącznik do ww. Aneksu, realizacja projektu miała ...

określono m.in. organy uprawnione do kontroli, a także kiedy kontrole ...

zwane dalej Zamówieniem) w odniesieniu do wydatków ujętych we wnioskach o ...

dźwigu osobowego oraz dodatkowej gwarancji do dźwigu w łącznej wysokości 26 ...

r.), co dało kwotę dofinansowania do zwrotu w wysokości 17.267 ...

005, co dało kwotę dofinansowania do zwrotu w wysokości 598.543 ...

zł. Wskazano, iż łączna kwota do zwrotu z tytułu stwierdzonej nieprawidłowości ...

związku z powyższym, wezwano Stronę do zwrotu środków w kwocie 616.878,95 zł lub do wyrażenia zgody na pomniejszenie kolejnych ...

podlegały kontroli, ale zostały zatwierdzone do dnia sporządzenia Informacji pokontrolnej 1 ...

i poinformuje Beneficjenta o przypadającej do zwrotu kwocie środków. Strona pismem ...

kolei 23 września 2021 r. do IZ wpłynęło pismo Strony z ...

podlegały kontroli i zostały zatwierdzone do dnia sporządzenia Informacji pokontrolnej) i ...

listopada 2021 r. wezwała Stronę do zwrotu środków w łącznej wysokości ...

a zatem nie zachodzą przesłanki do zwrotu kwoty 575.933,01 ...

zmianie uległa wartość środków przypadająca do zwrotu w wyniku kontroli. W ...

45 zł, natomiast wartość przypadającej do zwrotu kwoty dofinansowania od wydatku ...

od dnia przekazania środków Beneficjentowi do dnia dokonania zwrotu. Zwrot został ...

wynika, że Strona została wezwana do zwrotu środków dotyczących wszystkich wniosków ...

Informacja pokontrolna nr 2: wezwanie do zwrotu na łączną kwotę 616 ...

2021 r. II. Wezwanie Beneficjenta do zwrotu środków dofinansowania lub wyrażenia ...

2022 zobowiązującą Gminę Kędzierzyn-Koźle do zwrotu części dofinansowania w kwocie ...

dofinansowania na rachunek bankowy Beneficjenta do dnia dokonania zwrotu. Decyzja nr ...

niepodlegających kontroli i zobowiązywała Stronę do zwrotu części dofinansowania w łącznej ...

Organ wskazywał, że w odniesieniu do naruszenia art. 144 ust. 1 ...

procentową korekty określoną w załączniku do Rozporządzenia o korektach - poz. 28 ...

pkt 1 katalogu nieprawidłowości indywidualnych, do których zastosowanie mają stawki procentowe ...

dokonaniu zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na postawie której dokonano wyboru ...

na uwadze powyższe, w odniesieniu do zidentyfikowanej nieprawidłowości w realizacji zamówienia ...

UE. Szczegółowe wyliczenie kwot przypadających do zwrotu, organ przedstawił w uzasadnieniu ...

opisał stwierdzone naruszenia w odniesieniu do każdej z zarzuconej nieprawidłowości.. Organ ...

rzecz Wykonawcy, zwiększył wynagrodzenie Wykonawcy do kwoty 7.192.602,64 ...

oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia do 340 dni kalendarzowych od daty ...

rzecz Wykonawcy, zwiększył wynagrodzenie Wykonawcy do kwoty 7.220.475,53 ...

zamówienia z 340 dni kalendarzowych do 421 dni kalendarzowych od daty ...

dni, ale nie dłużej niż do 30 kwietnia 2019 r. Zmiany ...

zamówienia z 421 dni kalendarzowych do 482 dni kalendarzowych od daty ...

Wykonawcy oraz zwiększył wynagrodzenie Wykonawcy do kwoty 7.237.797,13 ...

nałożenia korekty finansowej. W odniesieniu do aneksu nr [...] z 30 listopada ...

rzecz Wykonawcy, zwiększył wynagrodzenie Wykonawcy do kwoty 7.220.475,53 ...

zamówienia z 340 dni kalendarzowych do 421 dni kalendarzowych od daty ...

dni, ale nie dłużej niż do 30 kwietnia 2019 r. Jednocześnie ...

Umowy z Wykonawcą. W odniesieniu do aneksu nr [...] z 27 marca ...

zamówienia z 421 dni kalendarzowych do 482 dni kalendarzowych od daty ...

umowy z Wykonawcą. Odnosząc się do zmian wprowadzonych Aneksem nr [...] organ ...

hospicjum znajdzie się winda dostosowana do przewozu osób w pozycji leżącej ...

pacjentem w pozycji leżącej, a do dokumentacji załączono przykładowe wytyczne dostawcy ...

i łazienki pacjentów przystosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych. Organ argumentował ...

końcowego uzgadniania dostawy dźwigu osobowego do hospicjum, producent zwrócił uwagę, że ...

1000 kg, nie jest dostosowana do przewozu łóżek szpitalnych, które mają ...

z powyższym, Wykonawca zgłosił problem do pilnego rozstrzygnięcia wskazując, iż ewentualne ...

dźwigowego (windy) o parametrach przystosowanych do transportu szpitalnego, tj. łóżek z ...

w pozycji leżącej. Zgodnie z ofertą tego podwykonawcy, termin realizacji wyznaczono do 16 tygodni od daty uiszczenia ...

z projektu budowlanego przed przystąpieniem do robót, Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z całością dokumentacji ...

powiązane z robotami). Zmiany konieczne do wprowadzenia w trakcie realizacji (wynikające ...

wiedzy technicznej, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania niezbędnych wyjaśnień lub uzgodnień przed rozpoczęciem prac ...

zbyt ogólny, Wykonawca był zobowiązany do dokonania niezbędnych wyjaśnień/uzgodnień z Zamawiającym w terminie ...

tj.: 1. Załącznik nr 1 do wniosku o dofinansowanie - STUDIUM WYKONALNOŚCI ...

16). 2. Załącznik nr 5 do wniosku o dofinansowanie, Zadanie nr ...

poz. 7.26: (...) winda dostosowana do przewozu osób w pozycji leżącej ...

z pacjentem w pozycji leżącej, do dokumentacji załączono wytyczne przykładowe dostawcy ...

windy osobowej firmy "K.". 2. KOSZTORYS INWESTORSKI: • poz. 17: Instalacje mechaniczne ...

narożników wewnętrznych powinien być dopasowany do planowanych do zakupu łóżek. Z powyższego wynika ...

cm, w załączniku nr 5 do wniosku o dofinansowanie - to samo ...

z 30 maja 2018 r. do umowy z wykonawcą na 340 ...

mógł wykorzystać na zorganizowanie pozostałych do wykonania robót budowlanych, podzlecenia tych robót, powierzenia prac do wykonania podwykonawcom, gwarantując zakończenie realizacji ...

iż jednym z kryteriów oceny ofert było kryterium dotyczące terminu zrealizowania ...

dni kalendarzowych z 300 dni do 250 dni (do 83,33 % określonego przez Zamawiającego ...

postępowaniu skrócił czas realizacji zamówienia do 250 dni. Biorąc pod uwagę ...

podwykonawców, to uwzględniając posiadane doświadczenie (do którego był zobowiązany zapisami SIWZ ...

nr [...] wydłużono termin realizacji Zamówienia do 340 dni, tj. do 8 lutego 2019 r., ale ...

wskazywał również, że zgodnie z Ofertą nr OE 7/2018 z ...

i montaż dźwigu miała nastąpić do 16 tygodni od daty uiszczenia ...

dni kalendarzowych (mimo że w ofercie nr OE 7/2018 oraz ...

z pewnością zbyt późno przystąpił do etapu wyboru podwykonawcy. Dokonując analizy wprowadzonych zmian aneksem nr [...] do umowy z Wykonawcą, organ stwierdził ...

Meteorologii Gospodarki Wodnej w odniesieniu do minimalnej dobowej temperatury powietrza oraz ...

od 1 grudnia 2018 r. do 18 lutego 2019 r. nie ...

w Dzienniku Budowy w odniesieniu do terminów związanych z wydłużeniem umowy ...

luty 2019 r.) ograniczają się do ogólnej informacji o opadach deszczu ...

pierwsza wzmianka o ujemnych temperaturach) do 17 lutego 2019 r. (ostatni ...

budynku, co zostało potwierdzone wpisami do Dziennika Budowy. W związku z ...

zdaniem organu, brak było uzasadnienia do zmiany terminu wykonania umowy, skoro ...

od 1 grudnia 2018 r. do 18 lutego 2019 r. nie ...

organu, Zamawiający nie był uprawniony do akceptowania zmian terminu realizacji z ...

termin realizacji umowy (skracając w ofercie termin o 50 dni), gdyż ...

we wnętrzu obiektu) w odniesieniu do pierwotnego terminu wskazanego w umowie ...

był zbyt krótki w stosunku do przedmiotu Zamówienia i został nieprawidłowo ...

że jednym z kryteriów oceny ofert było kryterium dotyczące terminu zrealizowania ...

dni kalendarzowych z 300 dni do 250 dni (do 83,33 % określonego przez Zamawiającego ...

na stanowisku, iż Zamawiający doprowadził do istotnej zmiany warunków umowy z ...

kalendarzowych, tj. z 340 dni do 421 dni oraz aneksem nr ...

dni kalendarzowych z 421 dni do 482 dni. W dalszej części ...

zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru ...

1 pkt 1 upzp. Prawo do dokonania modyfikacji w świetle powyższego ...

zmian umowy, aby: 1) zapisy do nich się odnoszące miały charakter ...

I instancji słusznie odniósł się do orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości powołując ...

że zmiana umowy w stosunku do treści wybranej oferty może prowadzić do zniekształcenia wyniku postępowania o udzielenie ...

po zawarciu je zmienić. Odnosząc do kwestii wymiaru korekty organ wyjaśnił ...

naruszeń przepisów upzp w odniesieniu do kontrolowanych zamówień wystąpiła tzw. szkoda ...

04 i -05, organ doszedł do wniosku, że podczas prowadzonego postępowania ...

wykonanie hospicjum" - II postępowanie, doszło do naruszenia zapisów Wytycznych w zakresie ...

w trakcie realizacji Zamówienia doszło do powstania nieprawidłowości w rozumieniu w ...

określić stawkę korekty wg załącznika do Rozporządzenia o korektach pn.: Stawki ...

indywidualnych. I tak w odniesieniu do naruszenia art. 144 ust. 1 ...

procentową korekty określoną w załączniku do Rozporządzenia o korektach - poz. 28 ...

pkt 1 katalogu nieprawidłowości indywidualnych, do których zastosowanie mają stawki procentowe ...

dokonaniu zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru ...

na uwadze powyższe, w odniesieniu do zidentyfikowanej nieprawidłowości w realizacji Zamówienia ...

stanowiskiem organu, Strona wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu ...

nietrafnym przyjęciu, jakoby dojść miało do naruszenia art. 144 ust. 1 ...

musiałyby zostać prowadzone w odniesieniu do dowolnego wykonawcy, a bez ich ...

na okoliczność, że kryterium oceny ofert stanowi czas wykonania zamówienia - a ...

aneksu nr [...], nie była możliwa do przewidzenia przy zachowaniu przeciętnej staranności ...

ale ograniczył tę analizę wyłącznie do wypunktowania dat, w których w ...

grudnia 2018 r. i trwała do 18 lutego 2019 r., nadto ...

w umowie i ustawie podstaw do zawarcia aneksów nr [...] i [...], dokonana ...

zawarcia aneksów doprowadziła także organ do błędnych ustaleń faktycznych w zakresie znaczenia zmian, jakie nimi do umów wprowadzono. Organ kwalifikuje je ...

że zmiana umowy odnosząca się do jednego z warunków, który był ...

zakresie zmiany terminów odsyłały one do zasad fachowej wiedzy (tym bowiem ...

nieuprawnione jest odnoszenie tych konsekwencji do całej wartości umowy czy też ...

opóźnienia są znane i możliwe do obliczenia, a więc jest też możliwa do obliczenia stawka kary umownej, jakiej ...

ustalenia doprowadziły, zdaniem pełnomocnika Skarżącej, do naruszeń prawa materialnego. Organ błędnie ...

skutkuje tym, że istnieje zdatna do ścisłego określenia kwota wydatków poniesionych ...

nieprawidłowo, bowiem wskutek odniesienia się do błędnych ustaleń faktycznych, nie wykonał ...

oparciu o zasadę współmierności korekty do charakteru i wagi nieprawidłowości - podczas ...

budżet Unii Europejskiej. Skarżąca doprowadziła do istotnej zmiany warunków umowy zawartej ...

że zmiana umowy w stosunku do treści wybranej oferty może prowadzić do zniekształcenia wyniku postępowania o udzielenie ...

uczciwej konkurencji. Szeroki zakres prac do wykonania w krótkim terminie, mógł zniechęcić potencjalnych wykonawców do złożenia oferty. Gdyby bowiem Zamawiający ustalił realny ...

realizację Zamówienia, prawdopodobnie nie doszłoby do wydłużenia terminu realizacji zadania. Opisane ...

potencjalnych wykonawców, którzy mogliby złożyć oferty bardziej korzystne, niż ci, którzy ...

naruszenia przepisów prawa dającego podstawę do wznowienia postępowania lub innego naruszenia ...

GSK 1467/13). Stosownie natomiast do treści art. 207 ust 9 ...

wydaje decyzję określającą kwotę przypadającą do zwrotu i termin, od którego ...

udzielenia zamówienia publicznego musi prowadzić do nałożenia korekt finansowych. Konieczne jest ...

uzasadnione w okolicznościach sprawy przesłanki do stwierdzenia, że naruszenie prawa mogło ...

być konkretną stratą finansową, a do stwierdzenia, że miała miejsca nieprawidłowość ...

143 Rozporządzenia 1303/2013. Stosownie do jego ust. 1 zd. 1 ...

sprawie organ stwierdził, iż doszło do naruszenie procedur w postaci naruszenia ...

na budżet Unii Europejskiej. Przechodząc do oceny dokonanej zmiany zapisów Umowy ...

upzp kierowane są przede wszystkim do zamawiającego i stanowią klauzule generalne adresowane do zachowań przewidzianych w przepisach Prawa ...

lub umowy ramowej w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru ...

umowa w zamówieniach publicznych, co do zasady nie może być zmieniana ...

w wyniku których wybrano najkorzystniejszą ofertę. Mając na uwadze wskazany powyżej ...

wystąpieniem zamówień dodatkowych, zmian niemożliwych do przewidzenia, zmian podmiotowych oraz zmian nieistotnych. Przechodząc do pierwszej z przesłanek umożliwiających dokonanie ...

ustawa Prawo zamówień publicznych implementuje do prawa polskiego postanowienia art. 79 ...

umów uzasadniają motyw (111) preambuły do dyrektywy 2014/24/UE oraz motyw (117) preambuły do dyrektywy 2014/25/UE, stanowiąc ...

powinny mieć możliwość, w odniesieniu do poszczególnych zamówień, przewidzenia modyfikacji zamówienia ...

powinien mieć taki sam dostęp do wiedzy w tym zakresie. Sposób ...

1 pkt 1 upzp. Prawo do dokonania modyfikacji w świetle powyższego ...

umowy przewidujące możliwość zmiany umowy do miały charakter jasnych, precyzyjnych i ...

robót przez Zamawiającego, potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy. Mając na uwadze ...

nie miała charakteru okoliczności niemożliwej do przewidzenia dla Zamawiającego. Zdaniem Sądu ...

zamontowania windy o innych, właściwych do transportowania pacjentów w stanie leżącym ...

przez niego urządzenie jest zdatne do wykorzystania w celach zakładanych przez ...

ustalić parametrów urządzenia dźwigowego przystosowanego do transportu szpitalnego, na wcześniejszym etapie ...

należy, iż Zamawiający zobowiązany był do należytego oszacowania czasu realizacji Zamówienia ...

aby z tego powodu doszło do wstrzymania lub spowolnienia robót budowlanych ...

windy związanych z jego dostosowaniem do przyjętych parametrów urządzenia dźwigowego. W ...

analizy wprowadzonych zmian aneksem nr [...] do umowy z Wykonawcą, że przedłużenie ...

która nie była możliwa wcześniej do przewidzenia, a nie z uchybień ...

analizie kwestii długości terminu niezbędnego do wprowadzenia zmian i ich obiektywnego ...

przez organ, nie daje podstaw do przyjęcia, że wystąpiły okoliczności niemożliwe do przewidzenia. Nadto materiał ten nie daje podstaw do stwierdzenia, że wystąpienie tej okoliczności dawało podstawę do przedłużenia terminu wykonania umowy, w ...

możliwości kontynuowania robót i co do zasady o taki czas winno ...

wykonania umowy w sposób nieuzasadniony do wydłużenia terminu wykonania całości prowadzonych ...

iż jednym z kryteriów oceny ofert było kryterium dotyczące terminu zrealizowania ...

dni kalendarzowych z 300 dni do 250 dni (do 83,33 % określonego przez Zamawiającego ...

skrócił czas realizacji zamówienia tylko do 250 dni. Biorąc pod uwagę ...

podwykonawców, to uwzględniając posiadane doświadczenie (do którego był zobowiązany zapisami SIWZ ...

nr [...] wydłużono termin realizacji Zamówienia do 340 dni, tj. do 8 lutego 2019 r., ale ...

zatem juz na etapi składania oferty rozeznać sytuację związana z potencjalnym ...

na dostawę urządzenia dzwigowego dostosowanego do transportu pacjentów leżąych. Należy również ...

zwrócić uwagę, że zgodnie z ofertą nr OE 7/2018 z ...

i montaż dźwigu miała nastąpić do 16 tygodni od daty uiszczenia ...

rozwiązań techicznych i funkcjonalnych przyjetych do realizacji. Mając powyższe na uwadze ...

naliczeniem korekty finansowej. W odniesieniu do zmian wprowadzonych aneksem nr [...] zauważyć ...

robót potwierdzone przez Stronę wpisem do Dziennika Budowy. Doprecyzowano, iż przerwano ...

od daty przekazania placu budowy do 482 dni kalendarzowych od daty ...

r.: Ze względu na brak wyjaśnień (...) oraz panujące warunki pogodowe (opady ...

Strona na etapie kontroli przedłożyła do IZ trzy pisma z Instytutu ...

robót przez Zamawiającego, potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy. W tym miejscu ...

zmian umowy, aby: 1) zapisy do nich się odnoszące miały charakter ...

warunków tej zmiany w odniesieniu do sytuacji, gdy owe warunki pogodowe ...

Zatem w sprawie nie doszło do wstrzymania robót, a jedynie do wstrzymania robót zewnętrznych. Natomiast Zamawiający ...

ani związku pomiędzy czasem niezbędnym do wykonania tych robót, ich wstrzymaniem i relacją do ogół prac niezbędnych do wykonania zamówienia. W efekcie doszło do wydłużenia terminu realizacji całości zadania ...

61 dni kalendarzowych w stosunku do 250 dni wskazanych przez Wykonawcę ...

zapisów umowy, nie dawała podstawy do wydłużenia terminu wykonania umowy. Zdaniem ...

dnia podpisania umowy, tj. maksymalnie do 20 kwietnia 2018 r. Zatem ...

UE przy zastosowaniu metody wskaźnikowej do wyliczenia korekty finansowej zgodnie z ...

być konkretną stratą finansową, bowiem do stwierdzenia, że miała miejsce nieprawidłowość ...

zatem trudne, czy wręcz niemożliwe do oszacowania stosuje się metodę wskaźnikową ...

członkowskie przyporządkowując konkretną stawkę procentową do konkretnego naruszenia prawa zamówień publicznych ...

znane wykonawcom przed etapem składania ofert, w postępowaniu mogłaby wziąć udział ...

być może wpłynęłyby korzystniejsze cenowo oferty, co spowodowałoby zmniejszenie wydatkowanych z budżetu UE środków. Do postępowania mogliby bowiem przystąpić wykonawcy ...

o mniejszym potencjalne wykonawczym możliwym do zaangażowania jednorazowo, którzy mając na ...

postępowania. Zmiana umowy w stosunku do treści wybranej oferty może bowiem prowadzić do zniekształcenia wyniku postępowania o udzielenie ...

uczciwej konkurencji. Szeroki zakres prac do wykonania w krótkim terminie, mógł zniechęcić potencjalnych wykonawców do złożenia oferty. Gdyby bowiem Zamawiający ustalił realny ...

realizację Zamówienia, prawdopodobnie nie doszłoby do wydłużenia terminu realizacji zadania. Opisane ...

potencjalnych wykonawców, którzy mogliby złożyć oferty bardziej korzystne, niż ci, którzy ...

inwestycji może świadczyć o pozorności oferty w tym zakresie, a termin ...

lub rozproszone, a zatem trudne do oszacowania) i wbrew zarzutom skargi nie odnoszą się wyłącznie do kwestii nienaliczonych przez Zamawiającego kar ...

skutek ten miał charakter możliwy do ustalenia i ograniczał się wyłącznie do ustalenia wysokości nienaliczonych przez Zamawiającego ...

termin wykonania zamówienia. Następnie doprowadził do istotnej zmiany warunków umowy z ...

kalendarzowych, tj. z 340 dni do 421 dni oraz Aneksem nr ...

dni kalendarzowych z 421 dni do 482 dni. W konsekwencji zmiany terminu po wyborze oferty Zamawiający dopuścił w sposób nieprawidłowy do zmiany pierwotnie wskazanego kryterium i ...

samym dojść mogło chociażby potencjalnie do zmiany kręgu potencjalnych oferentów. Gdyby ...

żaden z wykonawców, którzy przystąpili do postępowania przetargowego, za wyjątkiem wybranego ...

zdecydował się na skrócenie w ofercie terminu wykonania zadania. W świetle ...

istotny element w procesie sporządzenia ofert i nie można zatem wykluczyć ...

Wykonawcy na realizacje zadania, to do postępowania przystąpiliby również inni wykonawcy ...

oferentom, uzasadniają stwierdzenie, że mamy do czynienia z niedopuszczalną zmianą umowy ...

powiązaniu z zakresem robót przewidzianym do wykonania zniechęcił ich do złożenia własnej oferty. W szczególności nie można wykluczyć ...

oferentów byłoby szersze, w tym do przetargu mogliby przystąpić oferenci, którzy ...

z uwagi na np. zobowiązania do realizacji innych prac (a tym ...

związku z czym nie złożą oferty. Zmiana terminu wykonania umowy, wprawdzie ...

korekt finansowych, które zostały przypisane do poszczególnych kategorii nieprawidłowości indywidualnych w załączniku do ww. dokumentu. W ocenie Sądu ...

i mają na celu dostarczenie wyjaśnień dotyczących poziomu korekt, które mają ...

TSUE. Jak wyżej już wywiedziono, do nieprawidłowości dochodzi także wtedy, gdy ...

dla nałożenia sankcji wystarczy co do zasady ustalenie, że wskutek naruszenia ...

w jak najbardziej zbliżonej wysokości do potencjalnej szkody". Już samo zastosowanie ...

zatem swoistym "miarkowaniem" wysokości kwoty do zwrotu i stanowi zasadnicze złagodzenie ...

beneficjent nie jest bowiem zobowiązany do zwrotu całości udzielonej dotacji, lecz ...

została wskazana wprost w Załączniku do Rozporządzenia o korektach w ramach ...

W analizowanym przypadku nie doszło do zmiany zakresu świadczenia umownego, zmianie ...

w ramach zamówienia jest niewspółmierne do charakteru i wagi nieprawidłowości indywidualnej ...

W tej sprawie nie mamy do czynienia z nałożeniem na Skarżącego ...

przepisów) i nie upoważnił IZ do dodatkowego miarkowania korekty w ramach ...

brak było również podstaw prawnych do miarkowania nałożonej korekty w oparciu ...

z wykonawcą, a nie jedynie do kwot wypłaconych po zawarciu zakwestionowanych ...

że przepis taryfikatora odnosi się do wartości ostatecznego zakresu świadczenia, zatem ...

procedur. Stwierdzone naruszenia odnoszą się do całości umowy zawartej z Wykonawcą ...

Rozporządzenia o korektach. Odnosząc się do argumentów skargi wskazać należy, że ...

wszystkim potencjalnym wykonawcom równego dostępu do nich. Podsumowując, w ocenie Sądu ...

naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych do odpowiadających im pozycji przewidzianych w załączniku do Rozporządzenia o korektach pn. Stawki ...

nieprawidłowość na nie dawała podstaw do dalszego miarkowania nałożonej korekty w ...

środków publicznych. Są zatem zobowiązani do zachowania uczciwej konkurencji i równego ...

dokonując wyboru wykonawców zobligowani są do przestrzegania warunków i procedur, które gwarantują wybór najkorzystniejszej oferty i efektywne wydatkowanie środków. Warunki ...

ustanawianie wymagań przewyższających potrzeby niezbędne do osiągnięcia celów projektu i prowadzących do dyskryminacji wykonawców. Skoro zatem Zamawiający ...

szczegółowo zajął stanowisko w odniesieniu do każdego z zarzutów z osobna ...

żadnych konkretnych dowodów, które zmierzałyby do podważenia tych ustaleń. W szczególności ...

a uzasadnienie prawne odnosi się do prawidłowo zastosowanych przepisów prawa. Wobec ...

powyższego Sąd nie znalazł podstaw do stwierdzenia, że zaskarżona decyzja została ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok WSA w Gliwicach – 2024 276 fragmentów

2024-03-25 » Uchylono zaskarżoną decyzję

usług za miesiące od stycznia do czerwca 2014 r. 1) uchyla ...

usług za okresy od stycznia do czerwca 2014 r. 2. Stan ...

za poszczególne miesiące od stycznia do czerwca 2014 r. w następujących ...

7 za okresy od stycznia do czerwca 2014 r. Nastąpiło to ...

wystawienia przez spółkę faktur korygujących do wszystkich faktur wystawionych w roku ...

w których spółka w odniesieniu do części usług zmieniła stawkę podatkową ...

7 za miesiące od stycznia do grudnia 2014 r., ale zawarte ...

GDDKiA oddział we W., wracając do pierwotnego rozliczenia. W związku z ...

11-19) Naczelnik odniósł się do kwestii przedawnienia zobowiązania podatkowego. Przytoczył ...

od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. w ...

usług za okres od stycznia do czerwca i od lipca do grudnia 2014 r. W tej ...

k.k.s.). Dalej nawiązał do uchwały NSA z 24 maja ...

zawiadomieniami materiał dowodowy dawał podstawy do stwierdzenia uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa ...

skarbowego i stanowił pozytywną przesłankę do wszczęcia postępowania. Naczelnik argumentował, że ...

wymagana pewność organu procesowego co do faktu zaistnienia przestępstwa, nie można ...

Subiektywne prognozy organu procesowego uprawnionego do wszczęcia śledztwa co do jego wyników, nie mają żadnego ...

postrzegana jako brak rzeczywistych podstaw do wszczęcia postępowania, gdyż na tym ...

a zwłaszcza koncentrację czynności, należyte wyjaśnienie okoliczności sprawy, dostosowanie do potrzeb konkretnej sprawy sposobu gromadzenia ...

wyłączające pociągnięcie sprawcy tego przestępstwa do odpowiedzialności, po trzecie uszczuplenie podatkowe ...

przedawnienia zobowiązania podatkowego). W odniesieniu do chronologii czynności karno-procesowych Naczelnik ...

2015. Jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty była jej łączna cena brutto ...

676 zł brutto (zgodnie z ofertą wykonawcy). Rozliczenie było dokonywane w ...

wykonawca, który jest również zobowiązany do opracowania i przedstawienia do aprobaty zamawiającemu Programu Zapewnienia Należytej ...

zobowiązany był również m.in. do prowadzenia własnej kontroli w zakresie ...

w ramach wynagrodzenia, materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, niezwłocznego informowania ...

skarżącą. Jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty była jej łączna cena brutto ...

zapytanie w zakresie wysokości zastosowanej do całości usługi stawki podatku od ...

w ocenie spółki, brak przesłanek do uznania zamawianej usługi jako usługi ...

równocześnie zamawiający ma prawo odrzucić ofertę ze względu na błędne określenie ...

netto i brutto zgodną z ofertą. Jednocześnie spółka zauważyła, że problem ...

odcinku od km 193+965 do km 281+686. Całkowita wartość ...

42 zł brutto (zgodnie z ofertą wykonawcy). Wynagrodzenie ryczałtowe miesięczne w ...

Wykonawca zobowiązał się m.in. do prowadzenia całodobowego dyżuru, zapewniającego ciągłą ...

urządzeń oraz zatrudnienia odpowiednich pracowników do jego obsługi, zapewnienia we własnym ...

ramach wynagrodzenia brutto materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, niezwłocznego informowania ...

przez Zamawiającego). Wykonawca został zobowiązany do zawarcia na własny koszt odpowiednich ...

utrzymanie altanek, placów i urządzeń do zabaw dla dzieci oraz pozostałego ...

utrzymania poszczególnych elementów. Przed przystąpieniem do robót i usług wykonawca miał ...

Naczelnik przedstawił argumentację w odniesieniu do koncepcji świadczeń kompleksowych, wypracowanej na ...

wykonywane oddzielnie, a zatem prowadzić do opodatkowania lub zwolnienia, należy uważać ...

pojęcia "usługa kompleksowa" w odniesieniu do usług utrzymania dróg świadczonych w ...

w systemie "utrzymaj standard", mamy do czynienia z jednym świadczeniem kompleksowym ...

czy w danym przypadku mamy do czynienia z jednym kompleksowym świadczeniem ...

w danym momencie świadczeń zmierzających do utrzymania zakładanego poziomu stanu dróg ...

przypadku kontraktów kompleksowych zamawiający zmierza do zapewnienia odpowiednich warunków bezpośrednim użytkownikom ...

sobie, lecz są środkami prowadzącymi do prawidłowego wykonania całego zadania, polegającego ...

decyduje o zakresie czynności niezbędnych do wykonania, a wszystkie te działania ...

kontrakty rozproszone (wywołaniowe) służą co do zasady zapewnieniu w danym momencie realizacji świadczeń niezbędnych do utrzymania zakładanego poziomu stany dróg ...

następujące okoliczności. Obydwa kontrakty zmierzały do zachowania stanu drogi, czy też ...

zamawiającego, ale były środkiem służącym do wykonania usługi jako całości i ...

na wykonawcy, który był zobowiązany do opracowania (i uzgodnienia z zamawiającym ...

był koszt wszystkich materiałów niezbędnych do właściwego wykonania przedmiotu umowy. Odnosząc się do kwestii metod oraz sposobu realizacji ...

rozpatrywanych przypadkach spółka zobowiązała się do wykonywania czynności objętych przedmiotem umowy ...

obowiązujących standardów utrzymania autostrady oraz do skierowania środków technicznych (sprzętu) w ...

jednolitego podejścia w zakresie VAT do usług wchodzących w skład usługi ...

Ze świadczeniem złożonym mamy bowiem do czynienia wtedy, gdy poszczególne elementy ...

brak któregokolwiek z nich prowadziłby do pogorszenia jakości świadczonej całościowo usługi ...

ocenę merytoryczną należy zastosować również do tej umowy. Mając to wszystko ...

podatkowy, a nie ustalenia co do tego, jak zakres świadczeń został ...

standard" w załączniku nr 3 do ustawy z dnia 11 marca ...

selektywnego zastosowania obniżonej stawki podatku do jednego elementu usługi kompleksowej (na ...

ekonomicznymi. Z usługą kompleksową mamy do czynienia wówczas, gdy świadczone w ...

ze sobą ściśle związane, zmierzają do realizacji wspólnego celu gospodarczego, a ...

jest jednorodnie, co skutkuje niewydzielaniem do opodatkowania jego poszczególnych części składowych ...

a zastosowanie obniżonej stawki jedynie do tego elementu (usługi pogrzebowej) nie ...

dopuszczających zastosowanie obniżonej stawki podatku do pojedynczych elementów świadczenia kompleksowego przez ...

jak i unijnym, w odniesieniu do innych podmiotów gospodarczych świadczących tożsame ...

zastosowania obniżonej stawki w odniesieniu do części świadczeń wykonywanych przez skarżącą ...

33-41) Naczelnik odniósł się do argumentu spółki dotyczącego naruszenia art ...

RP, poprzez naruszenie zasady zaufania do organów państwowych, gdyż zarządcy dróg ...

możliwości zmiany umowy i doprowadza do powstania dodatkowej korzyści po stronie ...

zatem spółce precyzyjnych zapewnień co do prawidłowości zastosowanego sposobu opodatkowania świadczeń ...

kontraktów. Co więcej, w odniesieniu do umowy z GDDKiA O/W ...

tezy mają również pełne zastosowanie do prawnopodatkowej oceny kontraktu zawartego z ...

uzasadnieniu odwołania, że niezastosowanie się do otrzymanej przez nią w roku ...

od towarów i usług. Zastosowanie do konkretnej czynności podlegającej opodatkowaniu właściwej ...

to właśnie podatnik jest obowiązany do samodzielnego zaklasyfikowania usług (towarów) oraz do ustalenia i wskazania na fakturze ...

stawkę podatku w wysokości 23% do całości usługi. Dopiero wskutek pytania ...

netto i brutto zgodną z ofertą? (...). Na marginesie chcemy nadmienić, że ...

Ponieważ Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę Wykonawcy ze względu na błędnie ...

Zamawiający nie ma podstawy prawnej do przyjętego w SIWZ założenia w ...

zastosowanie jednolitej stawki podatku. Przechodząc do ostatniego warunku zastosowania zasady ochrony ...

i usług, poprzez odwołanie się do zasady zaufania do organów podatkowych, naruszałoby przepisy Konstytucji ...

84). Sytuacja taka prowadziłaby bowiem do nieznajdującego racjonalnego uzasadnienia rozróżnienia i ...

zostać objęte te usługi (analogicznych do prowadzonego wobec spółki), które są ...

zostać objęte te usługi (analogicznych do prowadzonych wobec Spółki), w okresie ...

w latach wcześniejszych, w zaufaniu do których spółka ułożyła treść swoich ...

po stronie spółki obiektywne podstawy do powstania uzasadnionych oczekiwań w rozumieniu zasady zaufania do organów władzy publicznej wyrażonej w ...

art. 14 p.p., co do prawidłowości rozliczeń usług świadczonych w ...

wydanie rozstrzygnięcia naruszającego zasadę zaufania do organów państwowych; w sprawie będącej ...

w interpretacjach podatkowych, w zaufaniu do których spółka ułożyła treść swoich ...

po stronie spółki obiektywne podstawy do powstania uzasadnionych oczekiwań w rozumieniu zasady zaufania do organów władzy publicznej wyrażonej w ...

art. 14 p.p., co do prawidłowości rozliczeń usług świadczonych w ...

dowody te mogły przyczynić się do wyjaśnienia sprawy jako okoliczności mające znaczenie ...

że w sprawie nie doszło do przedawnienia zobowiązań podatkowych w VAT ...

za okresy rozliczeniowe od stycznia do czerwca 2014 r., a to ...

zastosowania obniżonej stawki podatku VAT do pewnych elementów kompleksowej usługi, c ...

ich podstawie świadczeń, co prowadzi do poniesienia ekonomicznego ciężaru podatku VAT ...

niżej wskazanych dokumentów (stanowiących załączniki do skargi): 1) interpretacji indywidualnej Dyrektora ...

indywidualnej przepisów prawa podatkowego skierowanego do Dyrektora Izby Skarbowej w W ...

od km 411+465,8 do km 456+239,67) wraz ...

w latach 2012-2018"; 12) kosztorysu inwestorskiego przygotowanego przez GDDKiA Oddział ...

węzła [...] w E. (bez węzła) do granicy państwa w G. wraz ...

na pytania wykonawców związane z wyjaśnieniem specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn ...

odcinku od km 193+965 do km 281+686 zarządzanej przez ...

wraz z zmianą nr 2 do treści SIWZ w formularzu cenowym ...

1) i zmianą nr 3 do SIWZ (Tom I, Rozdział 1 ...

r. na wniosek o dostęp do informacji publicznej wraz z pismem ...

po stronie spółki obiektywne podstawy do powstania uzasadnionych oczekiwań w rozumieniu zasady zaufania do organów władzy publicznej wyrażonej w ...

art. 14 p.p. co do prawidłowości rozliczeń usług świadczonych w ...

wykazania, że w sprawie analogicznej do niniejszej, dotyczącej umów utrzymania autostrad ...

usług spełniających cechy kompleksowości, doszło do uchylenia decyzji I instancji i do umorzenia postępowania w sprawie w ...

oparciu o naruszenie zasady zaufania do organów podatkowych w zakresie utrwalonej ...

15 marca 2023 r., skierowanego do Ministra Infrastruktury dot. zastosowania prawidłowej stawki VAT w odniesieniu do umów całorocznego utrzymania dróg krajowych i autostrad, odnoszącego się do złożonego przez GDDKiA wniosku o ...

przedstawienie przez WSA pytań prejudycjalnych do TSUE o następującej treści: 1 ...

innych kwalifikacji pracowników, innego sprzętu do jej realizacji oraz opiewa na ...

wartości dodanej zaistniały obiektywne podstawy do powstania uzasadnionych oczekiwań co do prawidłowości rozliczeń usług świadczonych w ...

zawieszenie postępowania w niniejszej sprawie do czasu udzielenia odpowiedzi na pytania ...

odwoławczego uzyskała jakiekolwiek informacje odnośnie do zakresu czynności prowadzonych w ramach ...

skarżącej możliwość pełnego ustosunkowania się do podstaw wszczęcia, co prowadzi do znacznego ograniczenia prawa do obrony w toku postępowania podatkowego ...

i nie ograniczyło się wyłącznie do podjęcia czynności stricte technicznych . Brak ...

postępowanie karne skarbowe nie doprowadziło do ustalenia, czy w ogóle został ...

także ocenę, czy nie doszło do instrumentalnego zawieszenia biegu terminu przedawnienia ...

zostało zawieszone i kiedy zostały do niego włączone materiały pochodzące z ...

TSUE przedstawiana jest jako niezbędna do zaistnienia świadczenia kompleksowego, a mianowicie ...

z przedmiotem umów, szczegółowo określających do czego spółka była zobowiązana. Potwierdzają ...

Karty Kar, odwołujące się wprost do poszczególnych elementów składowych realizowanych świadczeń ...

znaczenie samemu przeświadczeniu nabywcy co do charakteru takich świadczeń oraz ekonomicznego ...

uznając że jest to wystarczające do powstania świadczenia kompleksowego, nie wskazując ...

możliwości zastosowania jednolitej stawki VAT do zespołu świadczeń, ale w związku ...

od tego, czy później dojdzie do zmiany stanowiska organów interpretacyjnych. Przytaczając ...

nich interpretacjach jednolity pogląd co do opodatkowania usługi kompleksowego utrzymania autostrad ...

przez NSA zaprezentowane w odniesieniu do umowy zawartej 2 marca 2012 ...

z częstą praktyką odrzucania takich ofert. Niższa stawka VAT nie przekłada ...

na możliwość zastosowania obniżonych stawek do części usług w ramach realizowanej ...

oferentów, formularzy cenowych, akceptacji składanych ofert przetargowych itp. Wg skarżącej nie ...

w analogicznej sytuacji mógłby się do tak ustalonej praktyki zastosować. Istnienie wątpliwości co do właściwego kwalifikowania świadczeń drogowych potwierdza ...

informacji o liczbie postępowań analogicznych do postępowania prowadzonego wobec spółki, które ...

przez organy podatkowe spraw analogicznych do niniejszej oznacza, że istniejąca linia ...

innych podatnikach uzasadnione oczekiwania co do sposobu opodatkowania usług utrzymania dróg ...

zakładającego zastosowanie różnych stawek VAT do poszczególnych świadczeń składających się na ...

swoje rozliczenia podatkowe w zaufaniu do ugruntowanej linii interpretacyjnej, a istniejąca ...

była niezasadna oraz uniemożliwiła dokładne wyjaśnienie stanu faktycznego zaistniałego w niniejszej ...

innych kwalifikacji pracowników, innego sprzętu do jej realizacji oraz opiewa na ...

stosując to kryterium należałoby dojść do wniosku, że odśnieżanie drogi w ...

istotą jest oprócz istnienia prawa do obniżenia podatku VAT należnego o ...

55-69) oraz uzasadnienie odnośnie do proponowanych pytań prejudycjalnych (s. 70 ...

zajęła też stanowisko w odniesieniu do zasady ochrony uzasadnionych oczekiwań podatnika ...

Katowicach w dniach od 8 do 29 marca 2018 r.; 7 ...

z 11 grudnia 2017 r. do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w ...

stawek podatku VAT w odniesieniu do wykonywanych usług utrzymaniowych dla GDDKiA ...

z 11 grudnia 2017 r. do Ministra Finansów w sprawie prawidłowego ...

towarów i usług w odniesieniu do wykonywanych usług utrzymaniowych dla GDDKiA ...

po stronie Spółki obiektywne podstawy do powstania uzasadnionych oczekiwań w rozumieniu zasady zaufania do organów władzy publicznej wyrażonej w ...

art. 14 p.p. co do prawidłowości rozliczeń usług świadczonych w ...

tych umów. Organ odniósł się do tego pisma skarżącej w piśmie ...

VAT za miesiące od lipca do grudnia 2014 r.) i I ...

VAT za miesiące od stycznia do grudnia 2013 r.). Sprawy te ...

1634 ze zm.) zostały połączone do wspólnego rozpoznania i odrębnego wyrokowania ...

w pierwszej kolejności odniesienia się do najdalej idącego zarzutu skargi tj ...

usług za okresy od stycznia do czerwca 2014 r. Uwzględnienie tego ...

od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. w ...

usług za okres od stycznia do czerwca i od lipca do grudnia 2014 r. Zatem w ...

występuje bliskość terminu przedawnienia, mamy do czynienia z wadliwym zawieszeniem biegu ...

ocena należy bowiem przede wszystkim do organów nadzorujących postępowanie przygotowawcze. Zatem ...

badałby tylko, czy nie doszło do instrumentalnego zastosowania prawa z punktu ...

ze strony prokuratora sprowadza się do tego, że prokurator jest obowiązany ...

kierunki postępowania oraz wydawać co do tego zarządzenia; 2) żądać przedstawienia ...

je przeprowadzać albo przejąć sprawę do swego prowadzenia; 4) wydawać postanowienia ...

S. Steinborn [w:] Komentarz aktualizowany do art. 1-424 Kodeksu postępowania ...

1/21 odnosi się tylko do instrumentalnego wszczęcia postępowania karnego skarbowego ...

on uczestniczyć czy przyczyniać się do "pozorowanego" czy "instrumentalnego" prowadzenia sprawy ...

wyraźnie widać, iż prawdopodobieństwo niezbędne do wszczęcia postępowania karnego (także karnego ...

poniżej), że spółka nieprawidłowo zastosowała do części usług stawkę 8%, ponieważ ...

Zastosowanie zaniżonej stawki podatkowej doprowadziło do obiektywnego zaniżenia wpłaconego podatku, co ...

tak szczegółowe ustalenia. Odnosząc się do zarzutów skargi wskazujących, że w ...

być realizowana przez podmioty uprawnione do wglądu w treść tych dokumentów ...

Sąd uznał, że nie doszło do przedawnienia zobowiązań podatkowych, a zarzut ...

dotyczący jest niezasadny. 6. Przystępując do zagadnień stanowiących istotę sprawy, Sąd ...

po raz pierwszy w odniesieniu do skarżącej spółki wyartykułowane w wydanej ...

tam stan faktyczny odnosił się do jednej z umów objętych sporem ...

1852/14 i jest analogiczny do usług ustalonych przez organ w ...

mieć zastosowanie także w odniesieniu do kwalifikacji usług objętych drugą sporną ...

tej umowy, także jest przystający do stanu faktycznego zawartego w interpretacji ...

jako jedna usługa kompleksowa. Przechodząc do istoty, Sąd wskazuje, że dalej ...

została w orzecznictwie TSUE. Co do zasady bowiem, dla celów podatku ...

wykonywane oddzielnie i odpowiednio prowadzić do opodatkowania lub zwolnienia, należy uważać ...

temu co twierdzi skarżąca - mamy do czynienia nie tylko w przypadku ...

jednym świadczeniem mamy przede wszystkim do czynienia, jeżeli co najmniej dwa ...

uznać za dodatkowe w stosunku do świadczenia głównego, jeżeli nie stanowi ...

zakresie świadczeń złożonych wynika, że do sądów krajowych należy każdorazowo ocena ...

organ, iż ocena czy mamy do czynienia ze świadczeniem złożonym (kompleksowym ...

istotne, sam fakt, że co do zasady niektóre świadczenia objęte zadaniem ...

przez strony umowy, które co do zasady dla celów podatku VAT ...

celowi. Jeżeli więc wystąpiłyby przesłanki do wykonania danej czynności, a mimo ...

całego zadania nie zostałby spełniony. Do wykonania zadania polegającego na utrzymaniu ...

świadczącym o tym, że mamy do czynienia w obu analizowanych kontraktach ...

nie doszło w tej sprawie do naruszenia wskazanych w skardze przepisów ...

których wynika zasada zaufania podatnika do działania organów podatkowych, czy inaczej ...

zasady uzasadnionych oczekiwań w odniesieniu do kontraktów w przedmiocie świadczenia kompleksowego ...

uzasadnionych lub nie oczekiwań co do prawidłowości przyjętego opodatkowania VAT. Dalej ...

konkretne, bezwarunkowe i skierowane wprost do podatnika, ale także musi ono ...

w czasie gdy Podatnik przystępował do urzeczywistnienia podatkowego stanu faktycznego, kompetentne ...

godzi w wymóg lojalności państwa do jego obywatela. Wspomniane pryncypium, określane ...

prowadzone w sposób budzący zaufanie do organów podatkowych" (tak w wyroku ...

zasady zaufania (ochrony uzasadnionych oczekiwań) do organów podatkowych, z uwagi na ...

jako odrębnych czynności, stanowiącego podstawę do rozliczenia VAT za poszczególne miesiące ...

z uwagi na stosowanie się do uprzedniej wykładni i praktyki podatkowej ...

FSK 494/17 - w odniesieniu do umowy zawartej przez podatnika z ...

z utrzymaniem dróg i autostrad "do połowy lutego 2014 r. Izby ...

w okresie od 2011 r. do lutego 2014 r., jak wyżej ...

nich interpretacjach, jednolity pogląd co do opodatkowania usługi kompleksowego utrzymania autostrad ...

nałożenie na podatnika stosującego się do niej obciążenia podatkowego z tego ...

121 o.p. zasady zaufania do organów podatkowych (ochrony uzasadnionych oczekiwań ...

szczególności niewłaściwa interpretacja przepisów prawa, do której podatnik ów się stosuje ...

1 o.p. zasada zaufania do organów podatkowych musi być stosowana ...

wyważenia skutków stosowania zasady zaufania do organów podatkowych z koniecznością respektowania ...

uzasadnionych oczekiwań) de facto dochodzi do jej niestosowania. Innymi słowy, rezultat ...

rozumienia zasady zaufania sprowadza się do stwierdzenia, że - jak w niniejszej ...

podatnika wprowadzać w błąd co do wykładni prawa i jego stosowania ...

obciążyć go skutkami stosowania się do tej wykładni i praktyki. Trudno ...

nie wymieniono zastosowania się podatnika do wadliwej praktyki organów podatkowych w ...

takim, jak w niniejszej sprawie, do sytuacji podatnika stosującego się do interpretacji, która następnie została zmieniona ...

podatku, stanowiąc, że: "zastosowanie się do interpretacji, (...) która nie została uwzględniona ...

wykonane w wyniku zastosowania się do interpretacji, która uległa zmianie, lub ...

wniosek podatnika, który zastosował się do interpretacji, w decyzji określającej lub ...

z GDDKiA - wydaną w stosunku do niego interpretacją indywidualną. Jednak nie ...

można pominąć, że w stosunku do grupy podatników wykonujących analogiczne co ...

w powyższym przypadku jest analogiczna do sytuacji podatnika, który zastosował się do wydanej wobec niego interpretacji, następnie ...

by otrzymała. Stanowisko to (stosowanie do części usług stawki 8%) było ...

sprawach od C-181/04 do C-183/04, pkt 32 ...

skarżącą (wykonawcą), zawartych na okres do 2015 r., co oznacza, że ...

ma obowiązek weryfikacji, czy w ofertach zastosowane zostały prawidłowe stawki VAT ...

sposób prawidłowy została obliczona cena oferty. Określenie w treści oferty wykonawcy błędnej stawki podatku VAT ...

VAT stanowi bezwzględną przyczynę odrzucenia oferty. Stanowi o błędzie w obliczeniu ...

podlega weryfikacji w toku oceny oferty" (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z ...

warunkach należytej staranności i zaufania do organów państwa (GDDKiA i Ministra ...

organ, a nie wykonawca, stosownie do art. art. 89 ust. 1 ...

Prawo zamówień publicznych był zobowiązany do stania na straży prawidłowego obliczenia ...

okres jej trwania była zobligowana do określonego w niej sposobu rozliczania ...

uczestników obrotu gospodarczego dostosowania się do tej wykładni (m.in. poprzez ...

czym zmieniają tę wykładnię i do stosujących się do niej i podejmujących w oparciu ...

wskazał, że: "zasada zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie ...

Powyższe odnieść należy nie tylko do wymogów zasad tworzenia prawa przez ...

wykładni prawa dokonywanej przez uprawnione do tego organy państwa. Zasada pewności ...

oczekiwań ma zastosowanie także odnośnie do postępowania podatkowego, w tym również ...

w sprawie C-181/04 do C-183/04). TSUE konstruuje ...

mianowicie, że zastosowanie się podatnika do interpretacji, która nie została uwzględniona ...

stwierdzonych przez organy podatkowe przesłanek do zastosowania zasady zaufania (ochrony uzasadnionych ...

odstępuje, nie przewiduje - w przeciwieństwie do k.p.a. (art. 8 ...

gdy podatnik będzie się stosował do znanej mu utrwalonej praktyki rozstrzygania ...

faktycznym i prawnym, w przeciwieństwie do k.p.a., podatnikowi temu ...

wyrażonej ochrony prawnej, obligującej organ do jakiejkolwiek jego ochrony. Jedyną normą ...

prowadzone w sposób budzący zaufanie do organów podatkowych", nie określa jak ...

konfrontacji zasady legalizmu obligującej go do zastosowania określonej normy prawa podatkowego ...

prymatu tej ostatniej prowadzi np. do uchylenia decyzji wymiarowej, prawidłowej w ...

okoliczności faktycznych, Sąd orzekający - nawiązując do wyroku NSA z 17 kwietnia ...

przez organy podatkowe, dawało podstawy do uzasadnionych oczekiwań po stronie skarżącej ...

nich interpretacjach jednolity pogląd co do opodatkowania usługi kompleksowego utrzymania autostrad ...

stawki VAT ze stosowanej odnośnie do niektórych czynności 8% na 23 ...

starannego podatnika, działającego w zaufaniu do organów państwa, skutków błędów tych ...

Ministra Finansów interpretacje podatkowe co do podatkowoprawnej kwalifikacji usługi kompleksowego utrzymania ...

te usługi praktyka stosowania się do tych interpretacji. W tej sytuacji ...

art. 84), skoro w analogicznej do sytuacji skarżącej znalazła się prawie ...

grudnia 2017 r. nr 18045 do Ministra Finansów w sprawie prawidłowego ...

stawek podatku VAT w odniesieniu do wykonywanych usług utrzymaniowych dla GDDKiA ...

której podatnik ukształtował długoterminowe zobowiązanie do świadczenia usługi, dawały podstawy do wywołania u tego podatnika uzasadnionego ...

przekonania, że nie jest zobowiązany do naliczania rzeczonego podatku. Na gruncie ...

chronić podatnika, który w zaufaniu do wydawanych przez Ministra Finansów interpretacji co do zakresu opodatkowania wykonywanych usług oraz ...

podpisał długoterminowy kontrakt obligujący go do opodatkowania wykonywanej usługi, po czym ...

której podatnik ukształtował długoterminowe zobowiązanie do świadczenia usługi, powinna obejmować okres ...

w stanie zmienić (dostosować) umowy do zmienionej w czasie jej obowiązywania ...

błędu organu za okresy rozliczeniowe do momentu, gdy o owym błędzie ...

podatnika powinny wzbudzić wątpliwości co do prawidłowości dotychczasowej wykładni lub praktyki ...

sprawie nie zachodziła konieczność wystąpienia do TSUE z pytaniem prejudycjalnym dotyczącym ...

Jednocześnie ocena ostateczna zawsze należy do sądu krajowego, co też Sąd ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok WSA w Gliwicach – 2024 273 fragmenty

2024-03-25 » Uchylono zaskarżoną decyzję

usług za okresy od lipca do grudnia 2014 r. 2. Stan ...

za poszczególne miesiące od lipca do grudnia 2014 r. w następujących ...

7 za okresy od lipca do grudnia 2014 r. Nastąpiło to ...

wystawienia przez spółkę faktur korygujących do wszystkich faktur wystawionych w roku ...

w których spółka w odniesieniu do części usług zmieniła stawkę podatkową ...

7 za miesiące od stycznia do grudnia 2014 r., ale zawarte ...

GDDKiA oddział we W., wracając do pierwotnego rozliczenia. W związku z ...

11-19) Naczelnik odniósł się do kwestii przedawnienia zobowiązania podatkowego. Przytoczył ...

od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. w ...

usług za okres od stycznia do czerwca i od lipca do grudnia 2014 r. W tej ...

k.k.s.). Dalej nawiązał do uchwały NSA z 24 maja ...

zawiadomieniami materiał dowodowy dawał podstawy do stwierdzenia uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa ...

skarbowego i stanowił pozytywną przesłankę do wszczęcia postępowania. Naczelnik argumentował, że ...

wymagana pewność organu procesowego co do faktu zaistnienia przestępstwa, nie można ...

Subiektywne prognozy organu procesowego uprawnionego do wszczęcia śledztwa co do jego wyników, nie mają żadnego ...

postrzegana jako brak rzeczywistych podstaw do wszczęcia postępowania, gdyż na tym ...

a zwłaszcza koncentrację czynności, należyte wyjaśnienie okoliczności sprawy, dostosowanie do potrzeb konkretnej sprawy sposobu gromadzenia ...

wyłączające pociągnięcie sprawcy tego przestępstwa do odpowiedzialności, po trzecie uszczuplenie podatkowe ...

przedawnienia zobowiązania podatkowego). W odniesieniu do chronologii czynności karno-procesowych Naczelnik ...

było "[...]". Jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty była jej łączna cena brutto ...

676 zł brutto (zgodnie z ofertą wykonawcy). Rozliczenie było dokonywane w ...

wykonawca, który jest również zobowiązany do opracowania i przedstawienia do aprobaty zamawiającemu Programu Zapewnienia Należytej ...

zobowiązany był również m.in. do prowadzenia własnej kontroli w zakresie ...

w ramach wynagrodzenia, materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, niezwłocznego informowania ...

skarżącą. Jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty była jej łączna cena brutto ...

zapytanie w zakresie wysokości zastosowanej do całości usługi stawki podatku od ...

w ocenie spółki, brak przesłanek do uznania zamawianej usługi jako usługi ...

równocześnie zamawiający ma prawo odrzucić ofertę ze względu na błędne określenie ...

netto i brutto zgodną z ofertą. Jednocześnie spółka zauważyła, że problem ...

4 na odcinku od km [...] do km [...]. Całkowita wartość umowy wyniosła ...

42 zł brutto (zgodnie z ofertą wykonawcy). Wynagrodzenie ryczałtowe miesięczne w ...

Wykonawca zobowiązał się m.in. do prowadzenia całodobowego dyżuru, zapewniającego ciągłą ...

urządzeń oraz zatrudnienia odpowiednich pracowników do jego obsługi, zapewnienia we własnym ...

ramach wynagrodzenia brutto materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, niezwłocznego informowania ...

przez Zamawiającego). Wykonawca został zobowiązany do zawarcia na własny koszt odpowiednich ...

utrzymanie altanek, placów i urządzeń do zabaw dla dzieci oraz pozostałego ...

utrzymania poszczególnych elementów. Przed przystąpieniem do robót i usług wykonawca miał ...

Naczelnik przedstawił argumentację w odniesieniu do koncepcji świadczeń kompleksowych, wypracowanej na ...

wykonywane oddzielnie, a zatem prowadzić do opodatkowania lub zwolnienia, należy uważać ...

pojęcia "usługa kompleksowa" w odniesieniu do usług utrzymania dróg świadczonych w ...

w systemie "utrzymaj standard", mamy do czynienia z jednym świadczeniem kompleksowym ...

czy w danym przypadku mamy do czynienia z jednym kompleksowym świadczeniem ...

w danym momencie świadczeń zmierzających do utrzymania zakładanego poziomu stanu dróg ...

przypadku kontraktów kompleksowych zamawiający zmierza do zapewnienia odpowiednich warunków bezpośrednim użytkownikom ...

sobie, lecz są środkami prowadzącymi do prawidłowego wykonania całego zadania, polegającego ...

decyduje o zakresie czynności niezbędnych do wykonania, a wszystkie te działania ...

kontrakty rozproszone (wywołaniowe) służą co do zasady zapewnieniu w danym momencie realizacji świadczeń niezbędnych do utrzymania zakładanego poziomu stany dróg ...

następujące okoliczności. Obydwa kontrakty zmierzały do zachowania stanu drogi, czy też ...

zamawiającego, ale były środkiem służącym do wykonania usługi jako całości i ...

na wykonawcy, który był zobowiązany do opracowania (i uzgodnienia z zamawiającym ...

był koszt wszystkich materiałów niezbędnych do właściwego wykonania przedmiotu umowy. Odnosząc się do kwestii metod oraz sposobu realizacji ...

rozpatrywanych przypadkach spółka zobowiązała się do wykonywania czynności objętych przedmiotem umowy ...

obowiązujących standardów utrzymania autostrady oraz do skierowania środków technicznych (sprzętu) w ...

jednolitego podejścia w zakresie VAT do usług wchodzących w skład usługi ...

Ze świadczeniem złożonym mamy bowiem do czynienia wtedy, gdy poszczególne elementy ...

brak któregokolwiek z nich prowadziłby do pogorszenia jakości świadczonej całościowo usługi ...

ocenę merytoryczną należy zastosować również do tej umowy. Mając to wszystko ...

podatkowy, a nie ustalenia co do tego, jak zakres świadczeń został ...

standard" w załączniku nr 3 do ustawy z dnia 11 marca ...

selektywnego zastosowania obniżonej stawki podatku do jednego elementu usługi kompleksowej (na ...

ekonomicznymi. Z usługą kompleksową mamy do czynienia wówczas, gdy świadczone w ...

ze sobą ściśle związane, zmierzają do realizacji wspólnego celu gospodarczego, a ...

jest jednorodnie, co skutkuje niewydzielaniem do opodatkowania jego poszczególnych części składowych ...

a zastosowanie obniżonej stawki jedynie do tego elementu (usługi pogrzebowej) nie ...

dopuszczających zastosowanie obniżonej stawki podatku do pojedynczych elementów świadczenia kompleksowego przez ...

jak i unijnym, w odniesieniu do innych podmiotów gospodarczych świadczących tożsame ...

zastosowania obniżonej stawki w odniesieniu do części świadczeń wykonywanych przez skarżącą ...

33-41) Naczelnik odniósł się do argumentu spółki dotyczącego naruszenia art ...

RP, poprzez naruszenie zasady zaufania do organów państwowych, gdyż zarządcy dróg ...

możliwości zmiany umowy i doprowadza do powstania dodatkowej korzyści po stronie ...

zatem spółce precyzyjnych zapewnień co do prawidłowości zastosowanego sposobu opodatkowania świadczeń ...

kontraktów. Co więcej, w odniesieniu do umowy z GDDKiA O/W ...

tezy mają również pełne zastosowanie do prawnopodatkowej oceny kontraktu zawartego z ...

uzasadnieniu odwołania, że niezastosowanie się do otrzymanej przez nią w roku ...

od towarów i usług. Zastosowanie do konkretnej czynności podlegającej opodatkowaniu właściwej ...

to właśnie podatnik jest obowiązany do samodzielnego zaklasyfikowania usług (towarów) oraz do ustalenia i wskazania na fakturze ...

stawkę podatku w wysokości 23% do całości usługi. Dopiero wskutek pytania ...

netto i brutto zgodną z ofertą? (...). Na marginesie chcemy nadmienić, że ...

Ponieważ Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę Wykonawcy ze względu na błędnie ...

Zamawiający nie ma podstawy prawnej do przyjętego w SIWZ założenia w ...

zastosowanie jednolitej stawki podatku. Przechodząc do ostatniego warunku zastosowania zasady ochrony ...

i usług, poprzez odwołanie się do zasady zaufania do organów podatkowych, naruszałoby przepisy Konstytucji ...

84). Sytuacja taka prowadziłaby bowiem do nieznajdującego racjonalnego uzasadnienia rozróżnienia i ...

zostać objęte te usługi (analogicznych do prowadzonego wobec spółki), które są ...

zostać objęte te usługi (analogicznych do prowadzonych wobec Spółki), w okresie ...

w latach wcześniejszych, w zaufaniu do których spółka ułożyła treść swoich ...

po stronie spółki obiektywne podstawy do powstania uzasadnionych oczekiwań w rozumieniu zasady zaufania do organów władzy publicznej wyrażonej w ...

art. 14 p.p., co do prawidłowości rozliczeń usług świadczonych w ...

wydanie rozstrzygnięcia naruszającego zasadę zaufania do organów państwowych; w sprawie będącej ...

w interpretacjach podatkowych, w zaufaniu do których spółka ułożyła treść swoich ...

po stronie spółki obiektywne podstawy do powstania uzasadnionych oczekiwań w rozumieniu zasady zaufania do organów władzy publicznej wyrażonej w ...

art. 14 p.p., co do prawidłowości rozliczeń usług świadczonych w ...

dowody te mogły przyczynić się do wyjaśnienia sprawy jako okoliczności mające znaczenie ...

że w sprawie nie doszło do przedawnienia zobowiązań podatkowych w VAT ...

za okresy rozliczeniowe od lipca do grudnia 2014 r., a to ...

zastosowania obniżonej stawki podatku VAT do pewnych elementów kompleksowej usługi, c ...

ich podstawie świadczeń, co prowadzi do poniesienia ekonomicznego ciężaru podatku VAT ...

niżej wskazanych dokumentów (stanowiących załączniki do skargi): 1) interpretacji indywidualnej Dyrektora ...

indywidualnej przepisów prawa podatkowego skierowanego do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie ...

od km 411+465,8 do km 456+239,67) wraz ...

w latach 2012-2018"; 12) kosztorysu inwestorskiego przygotowanego przez GDDKiA Oddział ...

Wschód" w Elblągu (bez węzła) do granicy państwa w Grzechotkach wraz ...

na pytania wykonawców związane z wyjaśnieniem specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn ...

odcinku od km 193+965 do km 281+686 zarządzanej przez ...

wraz z zmianą nr 2 do treści SIWZ w formularzu cenowym ...

1) i zmianą nr 3 do SIWZ (Tom I, Rozdział 1 ...

r. na wniosek o dostęp do informacji publicznej wraz z pismem ...

po stronie spółki obiektywne podstawy do powstania uzasadnionych oczekiwań w rozumieniu zasady zaufania do organów władzy publicznej wyrażonej w ...

art. 14 p.p. co do prawidłowości rozliczeń usług świadczonych w ...

wykazania, że w sprawie analogicznej do niniejszej, dotyczącej umów utrzymania autostrad ...

usług spełniających cechy kompleksowości, doszło do uchylenia decyzji I instancji i do umorzenia postępowania w sprawie w ...

oparciu o naruszenie zasady zaufania do organów podatkowych w zakresie utrwalonej ...

15 marca 2023 r., skierowanego do Ministra Infrastruktury dot. zastosowania prawidłowej stawki VAT w odniesieniu do umów całorocznego utrzymania dróg krajowych i autostrad, odnoszącego się do złożonego przez GDDKiA wniosku o ...

przedstawienie przez WSA pytań prejudycjalnych do TSUE o następującej treści: 1 ...

innych kwalifikacji pracowników, innego sprzętu do jej realizacji oraz opiewa na ...

wartości dodanej zaistniały obiektywne podstawy do powstania uzasadnionych oczekiwań co do prawidłowości rozliczeń usług świadczonych w ...

zawieszenie postępowania w niniejszej sprawie do czasu udzielenia odpowiedzi na pytania ...

odwoławczego uzyskała jakiekolwiek informacje odnośnie do zakresu czynności prowadzonych w ramach ...

skarżącej możliwość pełnego ustosunkowania się do podstaw wszczęcia, co prowadzi do znacznego ograniczenia prawa do obrony w toku postępowania podatkowego ...

i nie ograniczyło się wyłącznie do podjęcia czynności stricte technicznych . Brak ...

postępowanie karne skarbowe nie doprowadziło do ustalenia, czy w ogóle został ...

także ocenę, czy nie doszło do instrumentalnego zawieszenia biegu terminu przedawnienia ...

zostało zawieszone i kiedy zostały do niego włączone materiały pochodzące z ...

TSUE przedstawiana jest jako niezbędna do zaistnienia świadczenia kompleksowego, a mianowicie ...

z przedmiotem umów, szczegółowo określających do czego spółka była zobowiązana. Potwierdzają ...

Karty Kar, odwołujące się wprost do poszczególnych elementów składowych realizowanych świadczeń ...

znaczenie samemu przeświadczeniu nabywcy co do charakteru takich świadczeń oraz ekonomicznego ...

uznając że jest to wystarczające do powstania świadczenia kompleksowego, nie wskazując ...

możliwości zastosowania jednolitej stawki VAT do zespołu świadczeń, ale w związku ...

od tego, czy później dojdzie do zmiany stanowiska organów interpretacyjnych. Przytaczając ...

nich interpretacjach jednolity pogląd co do opodatkowania usługi kompleksowego utrzymania autostrad ...

przez NSA zaprezentowane w odniesieniu do umowy zawartej 2 marca 2012 ...

z częstą praktyką odrzucania takich ofert. Niższa stawka VAT nie przekłada ...

na możliwość zastosowania obniżonych stawek do części usług w ramach realizowanej ...

oferentów, formularzy cenowych, akceptacji składanych ofert przetargowych itp. Wg skarżącej nie ...

w analogicznej sytuacji mógłby się do tak ustalonej praktyki zastosować. Istnienie wątpliwości co do właściwego kwalifikowania świadczeń drogowych potwierdza ...

informacji o liczbie postępowań analogicznych do postępowania prowadzonego wobec spółki, które ...

przez organy podatkowe spraw analogicznych do niniejszej oznacza, że istniejąca linia ...

innych podatnikach uzasadnione oczekiwania co do sposobu opodatkowania usług utrzymania dróg ...

zakładającego zastosowanie różnych stawek VAT do poszczególnych świadczeń składających się na ...

swoje rozliczenia podatkowe w zaufaniu do ugruntowanej linii interpretacyjnej, a istniejąca ...

była niezasadna oraz uniemożliwiła dokładne wyjaśnienie stanu faktycznego zaistniałego w niniejszej ...

innych kwalifikacji pracowników, innego sprzętu do jej realizacji oraz opiewa na ...

stosując to kryterium należałoby dojść do wniosku, że odśnieżanie drogi w ...

istotą jest oprócz istnienia prawa do obniżenia podatku VAT należnego o ...

55-69) oraz uzasadnienie odnośnie do proponowanych pytań prejudycjalnych (s. 70 ...

zajęła też stanowisko w odniesieniu do zasady ochrony uzasadnionych oczekiwań podatnika ...

Katowicach w dniach od 8 do 29 marca 2018 r.; 7 ...

z 11 grudnia 2017 r. do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w ...

stawek podatku VAT w odniesieniu do wykonywanych usług utrzymaniowych dla GDDKiA ...

z 11 grudnia 2017 r. do Ministra Finansów w sprawie prawidłowego ...

towarów i usług w odniesieniu do wykonywanych usług utrzymaniowych dla GDDKiA ...

po stronie spółki obiektywne podstawy do powstania uzasadnionych oczekiwań w rozumieniu zasady zaufania do organów władzy publicznej wyrażonej w ...

art. 14 p.p. co do prawidłowości rozliczeń usług świadczonych w ...

tych umów. Organ odniósł się do tego pisma skarżącej w piśmie ...

w pierwszej kolejności odniesienia się do najdalej idącego zarzutu skargi tj ...

usług za okresy od lipca do grudnia 2014 r. Uwzględnienie tego ...

od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. w ...

usług za okres od stycznia do czerwca i od lipca do grudnia 2014 r. Zatem w ...

występuje bliskość terminu przedawnienia, mamy do czynienia z wadliwym zawieszeniem biegu ...

ocena należy bowiem przede wszystkim do organów nadzorujących postępowanie przygotowawcze. Zatem ...

badałby tylko, czy nie doszło do instrumentalnego zastosowania prawa z punktu ...

ze strony prokuratora sprowadza się do tego, że prokurator jest obowiązany ...

kierunki postępowania oraz wydawać co do tego zarządzenia; 2) żądać przedstawienia ...

je przeprowadzać albo przejąć sprawę do swego prowadzenia; 4) wydawać postanowienia ...

S. Steinborn [w:] Komentarz aktualizowany do art. 1-424 Kodeksu postępowania ...

1/21 odnosi się tylko do instrumentalnego wszczęcia postępowania karnego skarbowego ...

on uczestniczyć czy przyczyniać się do "pozorowanego" czy "instrumentalnego" prowadzenia sprawy ...

wyraźnie widać, iż prawdopodobieństwo niezbędne do wszczęcia postępowania karnego (także karnego ...

poniżej), że spółka nieprawidłowo zastosowała do części usług stawkę 8%, ponieważ ...

Zastosowanie zaniżonej stawki podatkowej doprowadziło do obiektywnego zaniżenia wpłaconego podatku, co ...

tak szczegółowych ustaleń. Odnosząc się do zarzutów skargi wskazujących, że w ...

być realizowana przez podmioty uprawnione do wglądu w treść tych dokumentów ...

Sąd uznał, że nie doszło do przedawnienia zobowiązań podatkowych, a zarzut ...

dotyczący jest niezasadny. 6. Przystępując do zagadnień stanowiących istotę sprawy, Sąd ...

po raz pierwszy w odniesieniu do skarżącej spółki wyartykułowane w wydanej ...

tam stan faktyczny odnosił się do jednej z umów objętych sporem ...

1852/14 i jest analogiczny do usług ustalonych przez organ w ...

mieć zastosowanie także w odniesieniu do kwalifikacji usług objętych drugą sporną ...

tej umowy, także jest przystający do stanu faktycznego zawartego w interpretacji ...

jako jedna usługa kompleksowa. Przechodząc do istoty, Sąd wskazuje, że dalej ...

została w orzecznictwie TSUE. Co do zasady bowiem, dla celów podatku ...

wykonywane oddzielnie i odpowiednio prowadzić do opodatkowania lub zwolnienia, należy uważać ...

temu co twierdzi skarżąca - mamy do czynienia nie tylko w przypadku ...

jednym świadczeniem mamy przede wszystkim do czynienia, jeżeli co najmniej dwa ...

uznać za dodatkowe w stosunku do świadczenia głównego, jeżeli nie stanowi ...

zakresie świadczeń złożonych wynika, że do sądów krajowych należy każdorazowo ocena ...

organ, iż ocena czy mamy do czynienia ze świadczeniem złożonym (kompleksowym ...

istotne, sam fakt, że co do zasady niektóre świadczenia objęte zadaniem ...

przez strony umowy, które co do zasady dla celów podatku VAT ...

celowi. Jeżeli więc wystąpiłyby przesłanki do wykonania danej czynności, a mimo ...

całego zadania nie zostałby spełniony. Do wykonania zadania polegającego na utrzymaniu ...

świadczącym o tym, że mamy do czynienia w obu analizowanych kontraktach ...

nie doszło w tej sprawie do naruszenia wskazanych tam przepisów prawa ...

których wynika zasada zaufania podatnika do działania organów podatkowych, czy inaczej ...

zasady uzasadnionych oczekiwań w odniesieniu do kontraktów w przedmiocie świadczenia kompleksowego ...

uzasadnionych lub nie oczekiwań co do prawidłowości przyjętego opodatkowania VAT. Dalej ...

konkretne, bezwarunkowe i skierowane wprost do podatnika, ale także musi ono ...

w czasie gdy podatnik przystępował do urzeczywistnienia podatkowego stanu faktycznego, kompetentne ...

godzi w wymóg lojalności państwa do jego obywatela. Wspomniane pryncypium, określane ...

prowadzone w sposób budzący zaufanie do organów podatkowych" (tak w wyroku ...

zasady zaufania (ochrony uzasadnionych oczekiwań) do organów podatkowych, z uwagi na ...

jako odrębnych czynności, stanowiącego podstawę do rozliczenia VAT za poszczególne miesiące ...

z uwagi na stosowanie się do uprzedniej wykładni i praktyki podatkowej ...

FSK 494/17 - w odniesieniu do umowy zawartej przez podatnika z ...

z utrzymaniem dróg i autostrad "do połowy lutego 2014 r. Izby ...

w okresie od 2011 r. do lutego 2014 r., jak wyżej ...

częściowo 8%). Powyższa wykładania odnośnie do opodatkowania usługi kompleksowego utrzymania autostrady ...

nich interpretacjach, jednolity pogląd co do opodatkowania usługi kompleksowego utrzymania autostrad ...

nałożenie na podatnika stosującego się do niej obciążenia podatkowego z tego ...

121 O.p. zasady zaufania do organów podatkowych (ochrony uzasadnionych oczekiwań ...

szczególności niewłaściwa interpretacja przepisów prawa, do której podatnik ów się stosuje ...

1 O.p. zasada zaufania do organów podatkowych musi być stosowana ...

wyważenia skutków stosowania zasady zaufania do organów podatkowych z koniecznością respektowania ...

uzasadnionych oczekiwań) de facto dochodzi do jej niestosowania. Innymi słowy, rezultat ...

rozumienia zasady zaufania sprowadza się do stwierdzenia, że - jak w niniejszej ...

podatnika wprowadzać w błąd co do wykładni prawa i jego stosowania ...

obciążyć go skutkami stosowania się do tej wykładni i praktyki. Trudno ...

nie wymieniono zastosowania się podatnika do wadliwej praktyki organów podatkowych w ...

takim, jak w niniejszej sprawie, do sytuacji podatnika stosującego się do interpretacji, która następnie została zmieniona ...

podatku, stanowiąc, że: "zastosowanie się do interpretacji, (...) która nie została uwzględniona ...

wykonane w wyniku zastosowania się do interpretacji, która uległa zmianie, lub ...

wniosek podatnika, który zastosował się do interpretacji, w decyzji określającej lub ...

z GDDKiA - wydaną w stosunku do niego interpretacją indywidualną. Jednak nie ...

można pominąć, że w stosunku do grupy podatników wykonujących analogiczne co ...

w powyższym przypadku jest analogiczna do sytuacji podatnika, który zastosował się do wydanej wobec niego interpretacji, następnie ...

by otrzymała. Stanowisko to (stosowanie do części usług stawki 8%) było ...

sprawach od C-181/04 do C-183/04, pkt 32 ...

skarżącą (wykonawcą), zawartych na okres do 2015 r., co oznacza, że ...

ma obowiązek weryfikacji, czy w ofertach zastosowane zostały prawidłowe stawki VAT ...

sposób prawidłowy została obliczona cena oferty. Określenie w treści oferty wykonawcy błędnej stawki podatku VAT ...

VAT stanowi bezwzględną przyczynę odrzucenia oferty. Stanowi o błędzie w obliczeniu ...

podlega weryfikacji w toku oceny oferty" (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z ...

warunkach należytej staranności i zaufania do organów państwa (GDDKiA i Ministra ...

organ, a nie wykonawca, stosownie do art. art. 89 ust. 1 ...

Prawo zamówień publicznych był zobowiązany do stania na straży prawidłowego obliczenia ...

okres jej trwania była zobligowana do określonego w niej sposobu rozliczania ...

uczestników obrotu gospodarczego dostosowania się do tej wykładni (m.in. poprzez ...

czym zmieniają tę wykładnię i do stosujących się do niej i podejmujących w oparciu ...

wskazał, że: "zasada zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie ...

Powyższe odnieść należy nie tylko do wymogów zasad tworzenia prawa przez ...

wykładni prawa dokonywanej przez uprawnione do tego organy państwa. Zasada pewności ...

oczekiwań ma zastosowanie także odnośnie do postępowania podatkowego, w tym również ...

w sprawie C-181/04 do C-183/04). TSUE konstruuje ...

mianowicie, że zastosowanie się podatnika do interpretacji, która nie została uwzględniona ...

stwierdzonych przez organy podatkowe przesłanek do zastosowania zasady zaufania (ochrony uzasadnionych ...

odstępuje, nie przewiduje - w przeciwieństwie do k.p.a. (art. 8 ...

gdy podatnik będzie się stosował do znanej mu utrwalonej praktyki rozstrzygania ...

faktycznym i prawnym, w przeciwieństwie do k.p.a., podatnikowi temu ...

wyrażonej ochrony prawnej, obligującej organ do jakiejkolwiek jego ochrony. Jedyną normą ...

prowadzone w sposób budzący zaufanie do organów podatkowych", nie określa jak ...

konfrontacji zasady legalizmu obligującej go do zastosowania określonej normy prawa podatkowego ...

prymatu tej ostatniej prowadzi np. do uchylenia decyzji wymiarowej, prawidłowej w ...

okoliczności faktycznych, Sąd orzekający - nawiązując do wyroku NSA z 17 kwietnia ...

przez organy podatkowe, dawało podstawy do uzasadnionych oczekiwań po stronie skarżącej ...

nich interpretacjach jednolity pogląd co do opodatkowania usługi kompleksowego utrzymania autostrad ...

stawki VAT ze stosowanej odnośnie do niektórych czynności 8% na 23 ...

starannego podatnika, działającego w zaufaniu do organów państwa, skutków błędów tych ...

Ministra Finansów interpretacje podatkowe co do podatkowoprawnej kwalifikacji usługi kompleksowego utrzymania ...

te usługi praktyka stosowania się do tych interpretacji. W tej sytuacji ...

art. 84), skoro w analogicznej do sytuacji skarżącej znalazła się prawie ...

grudnia 2017 r. nr 18045 do Ministra Finansów w sprawie prawidłowego ...

stawek podatku VAT w odniesieniu do wykonywanych usług utrzymaniowych dla GDDKiA ...

której podatnik ukształtował długoterminowe zobowiązanie do świadczenia usługi, dawały podstawy do wywołania u tego podatnika uzasadnionego ...

przekonania, że nie jest zobowiązany do naliczania rzeczonego podatku. Na gruncie ...

chronić podatnika, który w zaufaniu do wydawanych przez Ministra Finansów interpretacji co do zakresu opodatkowania wykonywanych usług oraz ...

podpisał długoterminowy kontrakt obligujący go do opodatkowania wykonywanej usługi, po czym ...

której podatnik ukształtował długoterminowe zobowiązanie do świadczenia usługi, powinna obejmować okres ...

w stanie zmienić (dostosować) umowy do zmienionej w czasie jej obowiązywania ...

błędu organu za okresy rozliczeniowe do momentu, gdy o owym błędzie ...

podatnika powinny wzbudzić wątpliwości co do prawidłowości dotychczasowej wykładni lub praktyki ...

sprawie nie zachodziła konieczność wystąpienia do TSUE z pytaniem prejudycjalnym dotyczącym ...

Jednocześnie ocena ostateczna zawsze należy do sądu krajowego, co też Sąd ...

III OSK 716/22 – Wyrok NSA – 2023-09-14 41 fragmentów

2023-09-14 » Oddalono skargę kasacyjną

[ukryta sygnatura] – Wyrok WSA w Łodzi – 2023 158 fragmentów

2023-04-13 » Uchylono zaskarżoną decyzję

[ukryta sygnatura] – Wyrok NSA – 2023 107 fragmentów

2023-04-13 » Oddalono skargę kasacyjną

[ukryta sygnatura] – Wyrok WSA w Łodzi – 2024 97 fragmentów

2024-01-30 » Uchylono decyzję I i II instancji

[ukryta sygnatura] – Wyrok WSA w Opolu – 2023 246 fragmentów

2023-03-29 » Oddalono skargę

[ukryta sygnatura] – Wyrok WSA w Gliwicach – 2024 276 fragmentów

2024-03-25 » Uchylono zaskarżoną decyzję

[ukryta sygnatura] – Wyrok WSA w Gliwicach – 2024 273 fragmenty

2024-03-25 » Uchylono zaskarżoną decyzję

Wyszukiwarka

Krajowa Izba Odwoławcza

Sąd Okręgowy

Urząd Zamówień Publicznych

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Sąd Najwyższy

Sąd Administracyjny

Główna Komisja Orzekająca

Prasa

Zespół Arbitrów

Narzędzia

Indeks Tematyczny

CPV

Informacje

Kontakt

Dane firmy