[ukryta sygnatura] – Wyrok NSA – 2020 147 fragmentów

2020-10-14 » Uchylono zaskarżony wyrok i przekazano sprawę do ponownego rozpoznania przez Wojewódzki Sąd Administracyjny

IZ), umowę nr [...] o dofinansowanie realizacji projektu "[...]". W umowie określono warunki ...

m.in., że rzeczowe zakończenie realizacji projektu nastąpi do dnia 31 ...

nakładów, w sposób umożliwiający terminową realizację zadań oraz w wysokości i terminach wynikających z zaciągniętych zobowiązań (§ 12 ...

określała zasady dokonywania zmian dotyczących realizacji projektu, w szczególności zobowiązując strony ...

są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji Projektu". W tym samym dniu ...

października 2014 r. wyraziła zaniepokojenie terminem planowanego zakończenia rzeczowego realizacji Projektu. Spółka zapewniła IZ, że czas pozostały do zakończenia realizacji projektu jest wystarczający do jego ...

o wyrażenie zgody na przesunięcie terminu zakończenia rzeczowego realizacji projektu z 30 maja 2015 ...

o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu rzeczowego zakończenia projektu do 30 ...

wyraziła zgodę na wydłużenie okresu realizacji projektu. W piśmie tym zastrzeżono ...

nadając mu brzmienie: "Strony ustalają terminy realizacji przez Wykonawcę przedmiotu umowy zgodnie ...

nadając mu brzmienie: "Strony ustalają terminy realizacji przez Wykonawcę przedmiotu umowy zgodnie ...

umowy o dofinansowanie, którym przedłużono termin zakończenia rzeczowej realizacji projektu do 30 września 2015 ...

IZ RPOWP o kolejne wydłużenie realizacji projektu, do dnia 31 października ...

poinformowała że: "(...) ewentualna zmiana dotycząca terminów realizacji projektu będzie możliwa do wprowadzenia ...

aneks nr 9, który wydłużał termin odbioru końcowego robót z 30 ...

15 grudnia 2015 r. wydłużał termin odbioru końcowego robót z 15 ...

wyraziła zgodę na wydłużenie okresu realizacji projektu do dnia 23 grudnia ...

że zakończenie rzeczowe i finansowe realizacji Projektu ustalono na datę 23 grudnia 2015 r. Następnie realizacja projektu została poddana kontroli przez ...

równoważne pod wyłącznym warunkiem dotrzymania terminu realizacji, który nie został dotrzymany (31 maja 2015 r. - pierwotny terminu realizacji urnowy, 23 grudnia 2015 r. - ostateczny termin realizacji urnowy, tj. przedłużenie o 206 ...

warunków zmiany. Instytucja podkreśliła, że termin realizacji zamówienia był jednym z istotnych ...

elementów zamówienia, a okoliczności zmiany terminu realizacji zamówienia nie wpisywały się w ...

do zwrotu w związku z realizacją przedstawionego projektu w wysokości 1 ...

Spółce B zamawiający ustalił pierwotny termin realizacji inwestycji polegającej na zaprojektowaniu i ...

ofertowym nie przewidziała możliwości zmiany terminu realizacji zamówienia, jak również nie określiła ...

opisała szczegółowo sytuacje, w których terminy realizacji poszczególnych etapów przedmiotu umowy ulegają ...

przedkładanych IZ RPOWP przez Spółkę termin ten został przez nią wydłużony ...

działanie Beneficjenta polegające na przedłużeniu terminu realizacji zamówienia o ponad 6 miesięcy ...

kosztów kwalifikowalnych. Organ wyjaśnił, że termin wykonania zamówienia to jeden z ...

projekcie umowy warunków możliwości zmiany terminu zakończenia realizacji zamówienia oraz określenia w zapytaniu ...

nie będzie możliwa zmiana tego terminu - należy uznać, że taka informacja ma realny wpływ na decyzję potencjalnego wykonawcy ...

iż nie będzie możliwości zmiany terminu zakończenia robót w innych, niż ...

bardziej że za opóźnienie w realizacji zamówienia przewidziane były kary umowne. Dokonywanie więc zmian terminu niezgodnie z umową i zapytaniem ...

podawanych przez Spółkę przyczyn przedłużania terminu wykonania przedmiotu umowy Organ stwierdził ...

przesłanki do przedłużenia umowy na realizację inwestycji, gdyż nie wypełniała warunków ...

nie mógł stanowić o prolongacie terminu wykonania inwestycji. Za uprawnione uznano ...

nie mogli wiedzieć, że zmiana terminu realizacji może nastąpić również z przyczyn ...

r. o problemach związanych z realizacją projektu oraz proszona o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu rzeczowego i finansowego zakończenia projektu ...

stronę pism uzasadniających przyczyny przedłużenia terminu wykonania inwestycji nie miał możliwości ...

wskazywane przez Wykonawcę do prolongaty terminu realizacji biogazowni rzeczywiście wystąpiły i dawały podstawę Zamawiającemu do przedłużenia terminu wykonania Umowy. To bowiem po ...

leży odpowiednie przygotowanie się do realizacji inwestycji, między innymi poprzez sporządzenie ...

mogą mieć wpływ na przyszły terminu realizacji prac. Skoro Beneficjent we wzorze Umowy zawarł warunki zmiany terminu wykonania zamówienia, to każdorazowo powinien ...

zgłasza przyczyny niewykonania inwestycji w terminie. Przedstawione w uzasadnieniu decyzji Organu I instancji okoliczności prolongaty terminu zakończenia inwestycji wskazują na brak ...

3 umowy przesłanek do zmiany terminu realizacji zamówienia, a zatem uprawiony jest ...

strona swoim działaniem umożliwiła wydłużenie terminu prac wykonawcy robót, bez konieczności ...

umowy o dofinansowanie uznał, że termin rzeczowej realizacji projektu do 30 września 2015 ...

i zapewni rozliczenie projektu w terminie. Na tamtym etapie realizacji Organ nie dysponował wiedzą, że termin ten nie zostanie przez Beneficjenta ...

stanie przewidzieć, że w wyznaczonym terminie do 30 września 2015 r ...

kątem uzasadnionej bądź nieuzasadnionej zmiany terminu wykonania inwestycji przez Wykonawcę stosownie ...

czy wyraża zgodę na przesunięcie terminu wykonania biogazowni, gdyż uznaje wyjaśnienia ...

nie dysponował wiedzą, że w terminie od 26 czerwca 2015 r ...

już w trakcie trwania kontroli termin zakończenia inwestycji był wydłużony za ...

prowadzono żadnych robót. Istniało zatem realne zagrożenie niedotrzymania przez Beneficjenta terminu zakończenia realizacji projektu. IZ biorąc pod uwagę ...

2015 r. i po tym terminie wystąpi o pozwolenie na użytkowanie ...

niej aneksów w zakresie zmian terminu wykonania inwestycji, lecz monitorował postęp ...

RPOWP wyraziła zgodę na wydłużenie terminu rzeczowego i finansowego do 23 ...

do umowy o dofinansowanie korygującego terminy realizacji. Z uwagi na to, że ...

r., a kontrola na zakończenie realizacji projektu trwała w okresie od ...

aneksem nr 2, że faktyczny termin rzeczowego rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu jest zgodny z terminem określonym umową o dofinansowanie projektu ...

wyboru wykonawcy w kontekście warunków realizacji oferty (zawartej umowy) w zakresie zaakceptowanego przez stronę terminu realizacji inwestycji, który zasadniczo różni się ...

się do zrealizowania zamówienia w terminie do 31 maja 2015 r ...

zaproponowanych rozwiązań równoważnych dotrzyma wymaganego terminu realizacji zamówienia. Pomimo to, w trakcie realizacji inwestycji po upływie wyznaczonego terminu czterokrotnie (aneksami nr 7, 8 ...

nie wyrażała zgody na przedłużenie terminu wykonania zamówienia przez inwestora, lecz ...

17 umowy o dofinansowanie zmiana terminu rzeczowego i finansowego nie mogła ...

odpowiednie realizowanie inwestycji w określonym terminie, z zachowaniem i zastosowaniem się ...

przesłanym wszystkim zainteresowanym udziałem w realizacji zamówienia podmiotom, w § 2 ust ...

3 określa wyłączne warunki zmiany terminu umowy, to tym samym winien ...

żadnymi sankcjami za opóźnienia w realizacji. W konsekwencji biogazownia nie została ...

odbioru końcowego w pierwotnie założonym terminie, tj. 31 maja 2015 r ...

jest jedną z podstawowych gwarancji realizacji zasady jawności i przejrzystości postępowania ...

stanie wykonać zamówienia w zakreślonym terminie, np. z takich przyczyn jak ...

technicznych nie byli świadomi, że termin zakończenia robót nie będzie bezwzględnie ...

im złożenie oferty korzystniejszej cenowo. Termin realizacji zamówienia jest jednym z czynników cenotwórczych, zatem wydłużanie terminu realizacji inwestycji winno być dokonywane w ...

biorącymi w nim udział. Zmiana terminu realizacji zamówienia w przedmiotowej sprawie prowadziła ...

zainteresowanych udziałem w postępowaniu. Czas realizacji zamówienia jest natomiast czynnikiem wpływającym ...

zasady obowiązujące w ramach systemu realizacji RPOWP, tj. umowę o dofinasowanie ...

zwrocie przez Spółkę części dofinansowania realizacji projektu "[...]". W motywach przyjął, że ...

zarządzanie programami operacyjnymi i ich realizację zgodnie z zasadą należytego zarządzania ...

wydatków; c) przedstawianie Komisji, w terminie dziewięciu miesięcy od zatwierdzenia programu ...

polegający na nieuprawnionym wydłużeniu Wykonawcy terminu realizacji zamówienia uznała, że działanie takie ...

działanie Beneficjenta polegające na przedłużeniu terminu realizacji zamówienia o ponad 6 miesięcy ...

o zwrocie środków przekazanych na realizację programów, projektów lub zadań, art ...

p. gdy środki przeznaczone na realizację programów finansowanych z udziałem środków ...

od dnia przekazania środków, w terminie 14 dni od dnia doręczenia ...

udowodnienia, że w związku z realizacją Projektu dokonywał wydatków zgodnie z ...

nakładów, w sposób umożliwiający terminową realizację zadań oraz w wysokości i terminach wynikających z zaciągniętych zobowiązań. Obowiązek ...

w sposób nieuprawniony przedłużyła Wykonawcy termin realizacji zamówienia o ponad 6 miesięcy ...

że dojdzie do opóźnienia jego realizacji. Nie ma też podstaw prawnych ...

tych zasad rozciągać na etap realizacji umowy. Dlatego, zdaniem Sądu nie ...

stanie wykonać zamówienia w zakreślonym terminie nie byli świadomi, że termin zakończenie robót nie będzie przestrzegany ...

naruszeniem było niezasadne przedłużanie Wykonawcy terminu realizacji zamówienia. Istotnie, Spółka w umowie z Wykonawcą wskazała pierwotnie termin realizacji umowy na 23 grudnia 2014 ...

umowy wymieniono sytuacje, w których terminy realizacji umowy ulegają przesunięciu. Należy jednak ...

w innych sytuacjach następuje zmiana terminu wykonania umowy. Taka sytuacja miała ...

drodze aneksów kilkakrotnie dokonały przesunięcia terminu wykonania prac. Za nieuprawnione należy ...

uznać twierdzenia Organu, że przedłużenie terminu było możliwe tylko w sytuacji ...

że działanie polegające na przedłużeniu terminu realizacji inwestycji w sytuacji, gdy wybór ...

w formie pisemnej zmiany dotyczące realizacji Projektu przed ich wprowadzeniem i ...

kalendarzowych przed planowanym zakończeniem finansowym realizacji Projektu. Zapis § 17 ust. 2 ...

są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji Projektu" (§ 17 ust. 2 umowy ...

z zastrzeżeniem przesunięć powodujących zmiany terminów, o których mowa w § 3 ...

odnosi się właśnie do kwestii terminów realizacji Projektu. Zatem zmiany dotyczące realizacji Projektu wymagały zgłoszenia Instytucji Zarządzającej, zmiany dotyczące zmiany terminów realizacji umowy wymagały zawarcia aneksu do ...

sprawie niewątpliwie doszło do przesunięcia terminu realizacji projektu o 206 dni. Analiza ...

Instytucję Zarządzającą o trudnościach w realizacji Projektu i o związanych z ...

że zakończenie rzeczowe i finansowe realizacji Projektu ustalono na datę 23 ...

Spółki, wyraża zgodę na przedłużenie terminu realizacji finansowanego Projektu, aneksuje w związku ...

przebieg Projektu i okoliczność przedłużenia terminu wypłaca dofinansowanie, a następnie, po ...

sposób budzący zaufanie, na etapie realizacji umowy o dofinansowanie prezentuje inne ...

z pola widzenia kwestia prawidłowości realizacji przez Spółkę zawartej umowy z ...

Temperatury ujemne wpłynęły również na realizację prac w okresie 1-28 ...

IZ RPOWP Beneficjent oświadczył, że "termin uzyskania pozwoleń zamiennych determinuje rozpoczęcie ...

wątpliwości co do możliwości dotrzymania terminu wyznaczonego na 31 maja 2015 ...

IZ RPOWP o możliwości dotrzymania terminu realizacji umowy. Analizując akta sprawy Organ ...

przestojów, które spowodowały niemożność dotrzymania terminów wskazanych w umowie nr I ...

również, że wpływ na terminową realizację umowy miało oczekiwanie na decyzje ...

w zapytaniu ofertowym, to zmiana terminu realizacji inwestycji z tym związana była ...

zapytaniu ofertowym Zamawiający jednoznacznie określił termin zakończenia robót oraz wskazał, że ...

na budowę oraz dotrzymanie wymaganego terminu realizacji, co potwierdził następnie Wykonawca w ...

na budowę oraz dotrzymamy wymaganego terminu realizacji". Zatem wydłużenie terminu przewidzianego w § 2 ust. 3 ...

miała wpływu w przypadku przesunięcia terminu odbioru końcowego robót o 4 ...

r. jako okoliczności skutkujące zmianą terminu odbioru końcowego robót z 31 ...

one stanowić podstawy do zmiany terminu realizacji umowy. Zawarta pomiędzy Wykonawcą i ...

pkt 2 możliwość dokonania zmiany terminu jej realizacji - w sytuacji zaistnienia warunków meteorologicznych ...

budowy wystąpienia okoliczności uzasadniającej zmianę terminu; b) wystąpienia temperatur niższych niż ...

wstrzymaniem prac na danym etapie realizacji robót. W przedmiotowej sprawie Inspektor ...

budowy wystąpienia okoliczności uzasadniających zmianę terminu. Ponadto z informacji Wykonawcy wynika ...

ziściły się przesłanki do zmiany terminu umowy na podstawie zapisu § 2 ...

mogła stanowić podstawy do zmiany terminu umowy wobec brzmienia ww. przepisu ...

wynika, iż rzeczywistym powodem zmiany terminu realizacji zamówienia było oczekiwanie na decyzję ...

najpierw dokonał wyboru Wykonawcy, który zaoferował rozwiązania równoważne i jednocześnie zobowiązał się dotrzymać terminu realizacji umowy, a pomimo to następnie ...

z zastosowaniem tych rozwiązań zmienił termin wykonania zamówienia. Narusza to - zdaniem ...

nadając mu brzmienie: "Strony ustalają terminy realizacji przez Wykonawcę przedmiotu umowy zgodnie ...

04/2014 dotyczący możliwości zmiany terminu realizacji zamówienia z powodu niekorzystnych warunków ...

atmosferycznych wskazuje, że poszczególne etapy realizacji robót mogą być przesunięte wyłącznie ...

listopada 2015 r. i wydłużał termin odbioru końcowego robót z 30 ...

przyczyn, dla których nie dotrzymał terminu ustalonego aneksem nr 8. Również ...

15 grudnia 2015 r. wydłużał termin odbioru końcowego robót z 15 ...

r. Beneficjent wskazał, że zmiana terminu jest uzasadniona z uwagi na ...

dotyczy wyrażenia zgody na zmianę terminu zakończenia rzeczowego projektu, to biorąc ...

dokonano dokładnie tego samego przesunięcia terminu w stosunku do wykonawcy, organ ...

umowy, tj. nie dotrzymał wymaganego terminu realizacji zamówienia, a mimo to w ...

zakończenia prac w znacznie dłuższym terminie bez żadnych konsekwencji, w tym ...

umowy czterokrotnie aneksował treść dotyczącą terminu odbioru końcowego robót, nie spełniając ...

Administracyjnego zmiany związane z wydłużeniem terminu realizacji inwestycji dokonywane na etapie realizacji zamówienia powinny mieć miejsce wyłącznie ...

oC do 0oC itp. Termin wykonania zamówienia to jeden z ...

projekcie umowy warunków możliwości zmiany terminu zakończenia realizacji zamówienia oraz określenia w zapytaniu ...

nie będzie możliwa zmiana tego terminu - należy uznać, że taka informacja ma realny wpływ na decyzję potencjalnego wykonawcy ...

iż nie będzie możliwości zmiany terminu zakończenia robót w innych niż ...

bardziej, że za opóźnienie w realizacji zamówienia przewidziane były kary umowne. Dokonywanie więc zmian terminu niezgodnie z umową i zapytaniem ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok WSA w Olsztynie – 2023 56 fragmentów

2023-08-30 » Oddalono skargę

w przedmiocie zwrotu środków na realizację projektu oddala skargę. UZASADNIENIE A ...

w przedmiocie zwrotu środków na realizację projektu. Z przedstawionych Sądowi wraz ...

kwalifikowalne stanowiły kwotę [...] zł. Na realizację projektu przyznano dofinansowanie w kwocie ...

kwoty wydatków kwalifikowanych. W toku realizacji projektu 8 maja 2020 r ...

prace - waga kryterium 30%, czas realizacji inwestycji - waga kryterium 30%. W ...

gwarancja 60 miesięcy (5 lat), termin wykonania zamówienia - 30 kwietnia 2021 ...

gwarancja - 180 miesięcy (15 lat), termin wykonania zamówienia - 30 kwietnia 2021 ...

gwarancja - 120 miesięcy (10 lat), termin wykonania zamówienia - 30 kwietnia 2021 ...

2.078.700 zł z terminem wykonania zamówienia do 30 kwietnia ...

2021 r. oraz 3-letnim terminem gwarancji na całość wykonanych prac ...

wynikało, ile punktów otrzymają za zaoferowany okres gwarancji. Ponadto jako błędne ...

czy 15-letni okres gwarancji zaoferowany przez wybranego wykonawcę odbiega od ...

czy 15-letni okres gwarancji zaoferowany przez wybranego wykonawcę odbiega od ...

nie mogliby złożyć oferty z nierealnym czasem trwania gwarancji, np. 90 ...

czy 15-letni okres gwarancji zaoferowany przez wybranego wykonawcę odbiega od ...

względem zamawiającego, czyli jaki jest termin realizacji projektu i czego oczekuje zamawiający ...

że skarga została wniesiona po terminie, bowiem zaskarżona decyzja została doręczona ...

r., wobec czego 30-dniowy termin do wniesienia skargi upływał 10 ...

części udzielonego im dofinansowania na realizację projektu ze względu na uznanie ...

na skutek naruszenia procedur przy realizacji projektu, ze względu na niedochowanie ...

a.", skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia ...

r., a zatem 30-dniowy termin do wniesienia skargi upływał 10 ...

1 p.p.s.a. terminy oblicza się według przepisów prawa ...

ww. przepisu jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ...

od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po ...

2023 r. została wniesiona w terminie. Przechodząc następnie do oceny legalności ...

przypadku gdy środki przeznaczone na realizację programów finansowanych z udziałem środków ...

od dnia przekazania środków, w terminie 14 od dnia doręczenia decyzji ...

f.p. wydatki związane z realizacją programów i projektów finansowanych ze ...

1 umowy zobowiązali się do realizacji projektu w pełnym zakresie, z ...

zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizację projektu oraz osiągnięcie i utrzymanie ...

wniosku o dofinansowanie w trakcie realizacji oraz w okresie trwałości. Ponadto ...

aspekty środowiskowe, społeczne, innowacyjne, serwis, termin wykonania zamówienia, koszty eksploatacji oraz ...

i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, jeżeli mogą mieć znaczący ...

na wykonane prace i czas realizacji inwestycji. Precyzując metodologię przyznawania punktacji ...

do okresu gwarancji, jak i terminu wykonania zobowiązania. Swoboda zamawiającego przy ...

sytuacja, w której wykonawca, który zaoferuje sposób realizacji korzystniejszy z punktu widzenia kryteriów ...

dłuższy okres gwarancji czy krótszy termin realizacji zamówienia), będzie mógł zaoferować wyższą cenę (M. Lamch-Rejowska ...

dłuższym okresem gwarancji lub krótszym terminem realizacji zamówienia. Zamawiający naturalnie zainteresowany jest ...

premiując te oferty, które zawierają terminy najdłuższe. Należy jednak zaznaczyć, że ...

uzyskania ofert z absurdalnie wydłużonym terminem jej obowiązywania (I. Skubiszak-Kalinowska ...

ofert. Wykonawcy jest bowiem łatwiej zaoferować dłuższą gwarancję lub udzielić jej ...

kryterium okresu gwarancji czy też termin realizacji zamówienia może być tym elementem ...

złoży wykonawca oferujący np. wydłużony termin obowiązywania gwarancji i to ten ...

postępowaniu o udzielenie zamówienia zapewniono realizację zasady równego traktowania wykonawców i ...

również podmiotowo - w aspekcie możliwości realizacji zobowiązań gwarancyjnych przez wykonawcę w ...

etapie odbioru zamówienia oraz którego realizacji nie jest w stanie zabezpieczyć ...

do ceny, okresu gwarancji i terminu realizacji prac było niewątpliwie zasadne i ...

z kryteriów pozacenowych dotyczące czasu realizacji inwestycji zostało określone w prawidłowy ...

odniesieniu do 3 przedziałów czasowych realizacji inwestycji, w odniesieniu do których ...

związku z zadeklarowanym przez nich terminem realizacji zamówienia. Sposób sformułowania kryterium oceny ...

przedstawionych ofert nie dało się realnie porównać i wybrać najlepszej. Sąd ...

celów oraz sposób umożliwiający terminową realizację zadań, a także w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań ...

o przyznanie środków publicznych na realizację wyodrębnionego zadania, powinien przedstawić ofertę ...

lub zaniechaniem, które mogło spowodować realną (faktyczną) lub hipotetyczną (potencjalną) szkodę ...

czy 15-letni okres gwarancji zaoferowany przez wybranego wykonawcę odbiega od ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok NSA – 2020 45 fragmentów

2020-02-21 » Oddalono skargę kasacyjną

europejskich stanowiących dofinansowanie udzielone na realizację projektu. W uzasadnieniu rozstrzygnięcia Sąd ...

w miejscowości Bystrzyca. W toku realizacji projektu gmina przedłożyła 12 wniosków ...

wskazanych w decyzji kwot i terminów. W konsekwencji stwierdzonych uchybień organ ...

z prawem, w postępowaniu istniałaby realna możliwość złożenia większej liczby ofert ...

podatkowych, naliczanymi od kwot i terminów wskazanych w decyzji w sposób ...

przez stronę okoliczność równoważności pomp zaoferowanych i zamontowanych na podstawie zakwestionowanego ...

tj. nie kwestionuje zgodności pomp zaoferowanych przez wykonawców na etapie postępowania ...

urządzenia były równoważne urządzeniom pierwotnie zaoferowanym, w żadnym zakresie nie zmieniłoby ...

zmiany umowy w odniesieniu do zaoferowanego pierwotnie asortymentu, a pomimo tego ...

strony o równoważności i możliwości zaoferowania zamontowanych urządzeń na etapie postępowania ...

parametrów pomp strona dopuściła możliwość zaoferowania urządzeń równoważnych w odniesieniu do ...

które pojawiły się na etapie realizacji umowy i zostały ostatecznie zamontowane ...

wyboru ofert Gmina wymagała, by zaoferowane urządzenia posiadały wszystkie parametry graniczne ...

w przetargu, którzy takie urządzenia zaoferowali oraz projektant badający równoważność zaoferowanych urządzeń na etapie badania ofert ...

powodu projektant, badając w trakcie realizacji umowy urządzenia, które ostatecznie zostały ...

zmiany umowy w trakcie jej realizacji w razie wystąpienia konieczności zamiany zaoferowanego asortymentu na inny, postanowiła odstąpić ...

Jednakże twierdzeń Gminy o dopuszczalności zaoferowania przez wykonawców na etapie postępowania ...

samym teza o równoważności urządzeń zaoferowanych i ostatecznie zamontowanych jest możliwa ...

składać, nie mogła na etapie realizacji umowy części tych wymogów pominąć ...

wysokość ta została w systemach realizacji programów operacyjnych zwiększona do 25 ...

etapu wyboru wykonawcy, jak i realizacji umowy. Działanie zamawiającego, polegające na ...

istotną preferencję w zakresie warunków realizacji umowy, nieujawnioną na etapie wyboru ...

publicznych przy organizowaniu przetargu na realizację projektu z wykorzystaniem środków unijnych ...

wycofanie wkładu publicznego przyznanego na realizację programów operacyjnych lub projektów, ze ...

przemawia ponadto okoliczność dopuszczenia możliwości zaoferowania innych urządzeń, ale wyłącznie równoważnych ...

zawarciu umowy, dokonania zmiany pierwotnie zaoferowanego asortymentu urządzeń na inny. W ...

opisanych okolicznościach późniejsza, na etapie realizacji, zmiana umowy pozwalająca na zastosowanie ...

z możliwością zastosowania w toku realizacji umowy urządzeń o innych parametrach ...

wynika, że wydatki związane z realizacją programów i projektów finansowanych ze ...

przypadku gdy środki przeznaczone na realizację programów finansowanych z udziałem środków ...

od dnia przekazania środków, w terminie 14 dni od dnia doręczenia ...

związek przyczynowy nie musi być realny (uchybienie mogło mieć istotny wpływ ...

przemawia ponadto okoliczność dopuszczenia możliwości zaoferowania innych urządzeń, ale wyłącznie równoważnych ...

zawarciu umowy, dokonania zmiany pierwotnie zaoferowanego asortymentu urządzeń na inny, do ...

późniejsza, dokonana już na etapie realizacji, zmiana umowy pozwalająca na zastosowanie ...

preferencji - pozwoliła mu zamienić pierwotnie zaoferowane, skonkretyzowane na etapie przetargu świadczenie ...

zmian w odniesieniu do pierwotnie zaoferowanych urządzeń - tego jednakże nie uczynił ...

nie kwestionuje się zgodności pomp zaoferowanych przez wykonawców na etapie postępowania ...

urządzenia były równoważne urządzeniom pierwotnie zaoferowanym, w żadnym zakresie nie zmieniłoby ...

zmiany umowy w odniesieniu do zaoferowanego pierwotnie asortymentu, a pomimo tego ...

że skarżąca kasacyjnie wymagała, by zaoferowane urządzenia posiadały wszystkie parametry graniczne ...

w przetargu, którzy takie urządzenia zaoferowali oraz projektant badający równoważność zaoferowanych urządzeń na etapie badania ofert ...

powodu projektant, badając w trakcie realizacji umowy urządzenia, które ostatecznie zostały ...

Twierdzeń skarżącej kasacyjnie o dopuszczalności zaoferowania przez wykonawców na etapie postępowania ...

samym teza o równoważności urządzeń zaoferowanych i ostatecznie zamontowanych jest możliwa ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok WSA w Szczecinie – 2022 84 fragmenty

2022-03-16 » Uchylono zaskarżoną decyzję

ramach umowy o dofinansowanie na realizację projektu wraz z odsetkami uchyla ...

było przyznanie beneficjentowi dofinansowania na realizację projektu w kwocie nieprzekraczającej [...] zł ...

w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014 ...

dalej "Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności"’). Realizacja projektu pierwotnie została zaplanowana przez ...

opieki w ww. żłobku w terminie od [...] października 2018 r. do ...

r. Beneficjent dokonał zmiany okresu realizacji projektu, tj. od dnia [...] kwietnia ...

Jednakże nie dokonał zmiany okresu realizacji projektu wskazanego w celu głównym ...

o dofinansowanie. W związku z realizacją projektu beneficjentowi przysługiwały koszty pośrednie ...

które zostały przyznane beneficjentowi na realizację projektu, IP przekazała zgodnie z ...

beneficjentem a wykonawcą projektu dotyczące terminu wykonania prac, wypłaty zaliczki na ...

bankowy organu I instancji w terminie 14 dni. W związku z ...

w dniu [...] marca 2020 r. Termin zwrotu środków upływał w dniu ...

miejsc opieki w żłobku w terminie od [...] kwietnia 2019 r. do ...

Adaptacja budynku, zgodnie z harmonogramem realizacji zawartym we wniosku o dofinansowanie ...

w Bazie Konkurencyjności nr [...] z terminem składania ofert do dnia [...] kwietnia ...

Za wykonanie tego zadania firma zaoferowała kwotę w wysokości [...] zł netto ...

Bazie Konkurencyjności. Według organu, zmiana terminu wykonania prac była nieuzasadniona, podobnie ...

wykonawcy. Wskazanie w ofercie pierwotnego terminu realizacji zamówienia ([...]06.2019 r.), który ...

równego traktowania wykonawców. Proporcja dodatkowego terminu wykonania robót w stosunku do podstawowego terminu realizacji aneksowanej umowy wskazuje, iż pierwotny termin realizacji był nierealny i niemożliwy do zachowania w stosunku do terminów uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę ...

zapisy umowy i wydłużyło możliwość realizacji umowy o 14 dni w stosunku do umownego terminu zakończenia pracy. Brak ww. zapisów ...

umowy tylko na skutek: - zmiany terminów realizacji projektu; - zmian zakresu lub zmian ...

w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron ...

2020 r. beneficjent uzasadnił zmianę terminu wykonania prac, m.in. niemożnością ...

zdarzeń: ogłoszenie, w którym wskazano termin wykonania prac adaptacyjnych budynku pod ...

kwietnia 2019 r. i określała termin wykonania prac zgodnie z ofertą ...

2019 r. zmieniono m.in. terminy rozpoczęcia i zakończenia prac, a ...

ustalenia zakresu zamówienia, jak też terminu rozpoczęcia jego realizacji nie były mu znane w ...

nie była gotowa do jego realizacji, ponieważ dopiero w dniu [...] maja ...

budowy (§ 1 ust. 3) określał termin rozpoczęcia prac na dzień podpisania ...

dzień roboczy od przekazania miejsca realizacji prac, według organu, dla potencjalnych ...

utrzymywanie gotowości bądź odstąpienie od realizacji innych zleceń. O zasadności powyższego ...

zmiany istotnych warunków umowy przewidując termin rozpoczęcia prac na [...] lipca 2019 ...

dnia [...] czerwca 2019 r. zmodyfikował termin rozpoczęcia prac wyznaczając ich początek ...

2019 r. pozostawiając bez zmiany termin ich zakończenia). W ocenie organu ...

postępowania z niemożliwym do spełnienia terminem zakończenia robót i bliżej nieokreślonym terminem ich rozpoczęcia w stosunku do ...

jasne i uczciwe reguły określające termin rozpoczęcia prac i ich zakończenia ...

Zmiany reguł postępowania - w trakcie realizacji zamówienia spowodowała według organu, że ...

konieczności angażowania własnych środków do realizacji inwestycji i finansuje ją w ...

Organ, odnosząc się do zmian terminów naliczania kar umownych wskazał, że w pierwotnym brzmieniu termin zakończenia prac (przy nieznanej dacie ...

2019 r. Sankcją za niedochowanie terminu była kara umowna w wysokości ...

prac do [...] lipca 2019 r. (termin zakończenia z aneksu nr [...] - [...] lipca ...

prace trwały około trzech tygodni (termin zakończenia prac [...] lipca 2019 r., termin rozpoczęcia - późniejszy niż [...] czerwca 2019 ...

lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności ...

w analizowanej sprawie wystąpiła szkodą realną w budżecie Unii Europejskiej. Beneficjent ...

że dołożył należytej staranności przy realizacji projektu. Z przyczyn których nie ...

że wskazanie w ofercie pierwotnego terminu realizacji zamówienia, który następnie dwa dni ...

Konkurencyjności [...] kwietnia 2019 r., wskazując termin składania ofert [...] kwietnia 2019 r ...

r. i już od tego terminu istniała możliwość dokonania rzetelnej oceny ...

tym pozwolenia na budowę. Zmiana terminu realizacji projektu wynikała z okoliczności, które ...

budżecie Unii Europejskiej ma charakter realny. Zaistniała nieprawidłowość o jakiej mowa ...

adekwatne do podpisanych w późniejszym terminie aneksów do umowy, to liczba ...

niż liczba wykonawców zdolnych do realizacji zamówienia na podstawie warunków przedstawionych ...

zgromadzonej przez organ na etapie realizacji projektu oraz na etapie prowadzonego ...

prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy ...

beneficjent ponosi odpowiedzialność za zmianę terminu realizacji umowy, - dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu ...

powiązań z beneficjentem, przyczyn zmiany terminu realizacji umowy, braku odpowiedzialności beneficjenta za zmianę terminu realizacji umowy, - dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu ...

powiązań z beneficjentem, przyczyn zmiany terminu realizacji umowy, podstawy stworzenia projektu koncepcyjnego, braku odpowiedzialność za zmianę terminu realizacji umowy, 5. naruszenie art. 207 ...

i uznaniu, że środki na realizację programów finansowanych z udziałem środków ...

pomimo wybrania projektu skarżącego do realizacji zbyt późno zawarł z nim ...

grudnia 2018 r.) z ostatecznym terminem na uruchomienie żłobka od [...] r ...

2 tygodni, wliczając okres Świąt [...]. Termin otwarcia placówki był od razu nierealny. Z uwagi na wycofanie się ...

sposób mu zarzucić niestaranności przy realizacji projektu. Skarżący wskazał, że mimo ...

pandemię COVID-19, wykonał wskaźniki realizacji przedsięwzięcia na poziomie 110%. W ...

obowiązku zwrotu pobranego dofinansowania na realizację projektu. Zgodnie z art. 207 ...

przypadku gdy środki przeznaczone na realizację programów finansowanych z udziałem środków ...

od dnia przekazania środków, w terminie 14 dni od dnia doręczenia ...

f.p. wydatki związane z realizacją programów i projektów finansowanych ze ...

mowa w ust. 2, w terminie 14 dni od dnia doręczenia ...

firmą L w postaci: zmiany terminów rozpoczęcia i zakończenia prac; wypłaty ...

danego kryterium oceny oferty, vi. termin składania ofert, vii. termin realizacji umowy, viii. informację na temat ...

charakteru umowy, b) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót ...

była tylko na skutek: - zmiany terminów realizacji projektu; - zmiany zakresu lub zmiana ...

w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron ...

umowy z wykonawcą obejmowały zmianę terminów realizacji robót, wypłatę zaliczki na rzecz ...

z wykonawcą na skutek zmiany realizacji projektu. Pozostałe zmiany umowy nie ...

warunków zmiany umowy dotyczących zmiany terminów realizacji projektu. W ocenie Sądu, wprowadzona ...

umowie z wykonawcą związana z terminem realizacji projektu nie prowadziła do zmiany ...

nie wynikało, że doszło do realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót ...

warunków zmiany umowy w zakresie terminów realizacji projektu, w ocenie Sądu, mogłoby ...

musiał angażować własnych środków do realizacji inwestycji i sfinansował ją w ...

które mogły mieć wpływ na realizację projektu. Przystąpienie strony do danego ...

I instancji przy zawarciu i realizacji umowy o dofinansowanie nie można ...

dążył do jak najszybszego ukończenia realizacji projektu nie może przesłonić faktu ...

działania beneficjenta doszło do powstania realnej szkody w budżecie Unii Europejskiej ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok WSA w Lublinie – 2023 45 fragmentów

2023-09-26 » Uchylono zaskarżoną decyzję

europejskich stanowiących dofinansowanie udzielone na realizację projektu I. uchyla zaskarżoną decyzję ...

do zwrotu środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków ...

73 zł. Jednym z elementów realizacji projektu była "Budowa infrastruktury teletechnicznej ...

nr [...] na P. ". W trakcie realizacji tej części projektu stwierdzona została ...

r. do dnia zapłaty, . w terminie 14 dni od dnia doręczenia ...

sprawie zwrotu środków przeznaczonych na realizację programów realizowanych z udziałem środków ...

do zwrotu środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków ...

ustawy p.z.p. przy realizacji przedmiotowego projektu. Organ zaś, dokonując ...

M. Z. zawarło umowę o realizację zamówienia właśnie z tym wykonawcą ...

i ich wagi) lub warunków realizacji zamówień lub specyfikacji technicznej lub ...

do zwrotu środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków ...

2022 r., strony ustaliły następujące terminy realizacji projektu: 1) rozpoczęcie realizacji projektu - 24 października 2019 r., 2) zakończenie rzeczowe realizacji projektu - 31 maja 2023 r., 3) zakończenie finansowe realizacji projektu - 30 czerwca 2023 r ...

Umowy o dofinansowanie, środki na realizacji projektu będą przekazywane w dwóch ...

wcześniej, niż w dniu rozpoczęcia realizacji projektu i nie później niż w dniu zakończenia finansowego realizacji projektu, z zastrzeżeniem odmiennych zasad ...

dni od dnia finansowego zakończenia realizacji projektu. Istota sporu w niniejszej ...

wymaga wyjaśnienia, że podstawy prawne realizacji programów operacyjnych ze środków Europejskiego ...

prawnym aktem, który określa zasady realizacji programów jest ustawa z dnia ...

lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności ...

o zwrocie środków przeznaczonych na realizację programów, projektów lub zadań oraz ...

stanowi, że środki przeznaczone na realizację programów finansowanych z udziałem środków ...

od dnia przekazania środków, w terminie 14 dni od dnia doręczenia ...

kolejnych płatności (pkt 2), w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust ...

kwotę przypadającą do zwrotu i termin, od którego nalicza się odsetki ...

że w prawie krajowym systemy realizacji programów operacyjnych krajowych i regionalnych ...

o dofinansowanie jest elementem systemu realizacji programu operacyjnego, a zarazem częścią ...

wzorem reguluje natomiast również procedurę realizacji projektu. Procedura ta mieści się ...

wyłączone w przypadku naruszenia procedury realizacji projektu, w tym braku jego ...

skarżącego wniosek zamawiającego stanowił jedynie realizację uprawnienia przewidzianego w pkt 3 ...

dokonania wizji lokalnej w proponowanym terminie, to jest dnia 25 listopada ...

postępowanie wyłącznie dzięki temu, że zaoferował okres gwarancji równy 60 miesiącom ...

tys. zł, ale z powodu zaoferowania 36-miesiecznej gwarancji, w ramach ...

lokalnej i jej nie przeprowadziła. Zaoferowała wprawdzie wykonanie przedmiotu zamówienia za ...

samym o wyborze oferty zadecydował zaoferowany przez jednego z wykonawców istotnie ...

wiedzę niedostępną innym wykonawcom, to zaoferowałaby niższą od innych wykonawców cenę ...

Natomiast wygrana w przetargu dzięki zaoferowaniu najdłuższego okresu gwarancji nie miała ...

miały znaczenie dla wysokości ostatecznej zaoferowanej ceny realizacji zamówienia, a nie okresu udzielonej ...

od innego uczestnika postępowania, który zaoferował cenę niższą (P. Sp. z ...

listopada 2020 r. (dotycząca potwierdzenia terminu możliwej wizji lokalnej) nie została ...

S. zawierający pytanie o możliwy termin wizji lokalnej stanowił prośbę o ...

wpłynął w wymaganym przez prawo terminie. Natomiast jeżeli wniosek o wyjaśnienie ...

Zamówienia wpłynął po upływie wymaganego terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający ...

Ewentualnie proszę o zaproponowanie innego terminu.". Tak sformułowane pytanie o możliwość ...

gwarancji"), ponieważ to ten wykonawca zaoferował najdłuższy 60-miesieczny okres gwarancji ...

na rażąco niską, przez co nierealną cenę złożonej oferty. Natomiast oferta ...

r. zamawiający zawarł umowę o realizację zamówienia o numerze [...] z wykonawcą ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok WSA w Warszawie – 2021 59 fragmentów

2021-04-08 » Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję

umowy o dofinansowanie nr [...], na realizację projektu pn. "Internet szansą na ...

wezwała Gminę do zwrotu w terminie 14 dni dofinansowania w łącznej ...

posiadania przez oferentów doświadczenia w realizacji projektów o wartości odpowiadającej co ...

instancji, że zmiana przez skarżącą terminu wykonania zamówienia stanowiła zmianę istotną ...

niespornie wprowadzona w umowie zmiana terminu jej wykonania miała charakter zmiany ...

niepoparte stwierdzenie organu, że przedłużenie terminu zakończenia umowy (ze [...] na [...] dni ...

rozważając tej kwestii - że dłuższy termin realizacji umowy pozwoliłby potencjalnym oferentom na ...

orzecznictwie pogląd, że ocena zmiany terminu wykonania inwestycji musi być jednak ...

jest założenie, że każda zmiana terminu realizacji umowy jest zmianą na tyle ...

rozważenie znaczenia wprowadzonej zmiany dla realizacji celu umowy. Ponownie rozpoznając skargę ...

zaskarżonej decyzji, iż przedłużenie okresu realizacji przedmiotu umowy ze [...] do [...] dni ...

można przyjąć automatycznie, że przesunięcie terminu o 40 dni kalendarzowych (w ...

że inny wykonawca, któremu pierwotny termin z uwagi, np. na harmonogram ...

innej treści, w szczególności poprzez zaoferowanie niższej ceny. Ta okoliczność w ...

z decyzji, iż przedłużenie okresu realizacji przedmiotu umowy ze [...] do [...] dni ...

istotnością zmiany polegającej na wydłużeniu terminu realizacji umowy o 40 dni. WWPE ...

sprawy szczegółowe zbadanie, czy zmiana terminu była zmianą istotną, a następnie ...

pzp przez uznanie, że zmiana terminu wykonania zamówienia stanowiła istotną zmianę ...

wyjaśnienia pozostaje kwestia, czy przedłużenie terminu o 40 dni było zmianą ...

zauważył, że w przedmiotowej sprawie termin [...] dni w realizacji umowy wskazano wyraźnie w SIWZ ...

pozwalałyby na podpisanie aneksu zmieniającego termin realizacji zamówienia. W tym obszarze zabrakło ...

powinien przewidzieć możliwe wydarzenia opóźniające realizację inwestycji i w szczególności zmiany terminu realizacji inwestycji. Ponieważ jednak ani w ...

nie były przewidziane przesłanki zmiany terminu, a jednocześnie we wzorze umowy ...

o karach umownych za przekroczenie terminu, to potencjalni wykonawcy mogli odstąpić ...

mogli bowiem liczyć na wydłużenie terminu nawet z przyczyn od nich ...

powodowała zawieszenie prac budowlanych. Zmiana terminu realizacji zamówienia jest jednym z tych ...

wzięcia udziału w postępowaniu i realizacji inwestycji. Ustalony przez Gminę termin realizacji zamówienia na [...] dni mógł być ...

ofert, gdyż nie mieli możliwości realizacji przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym pierwotnie, zwłaszcza że zamawiający ...

SIWZ nie przewidział możliwości zmiany terminu realizacji. Gdyby pierwotny termin realizacji wynosił [...] dni, to być może ...

oferenci, którzy byliby w stanie zaoferować cenę niższą niż wyłonione konsorcjum ...

wynikiem byłyby niższe wydatki na realizację zamówienia i wówczas Beneficjent przedstawiłby ...

wynikało z faktu, że zmiana terminu wykonania zamówienia miała miejsce na ...

7 dni przed upływem pierwotnego terminu realizacji zamówienia. Organ odwoławczy za nieprawdziwe ...

uznał twierdzenie strony, że zmiana terminu nie miała wpływu na wynagrodzenie ...

ekonomicznej z całego zamówienia. Zmiana terminu wykonania umowy jest istotna, ponieważ okres realizacji jest jednym z czynników cenotwórczych ...

korzyść konsorcjum polegała na prolongacie terminu realizacji umowy przy pozostałych warunkach niezmienionych ...

marca 2013 r. uznała zmianę terminu poza termin określony w ofercie za zmianę ...

wyjaśnia w jaki sposób dłuższy termin realizacji umożliwiłby złożenie znacząco odmiennych ofert ...

wskazać który ze zdolnych do realizacji zamówienia wykonawców nie przystąpił do ...

takie podmioty mogły dysponować możliwościami realizacji takiego zamówienia, to jedynie z ...

podstawie umowy o dofinansowanie na realizację Projektu, realizowanego w ramach działania ...

przypadku gdy środki przeznaczone na realizację programów finansowanych z udziałem środków ...

od dnia przekazania środków w terminie 14 dni od dnia doręczenia ...

1 ufp wydatki związane z realizacją programów i projektów finansowanych ze ...

kwotę przypadającą do zwrotu i termin, od którego nalicza się odsetki ...

takie podmioty mogły dysponować możliwościami realizacji takiego zamówienia, to jedynie z ...

instancji, że zmiana przez skarżącą terminu wykonania zamówienia stanowiła zmianę istotną ...

niespornie wprowadzona w umowie zmiana terminu jej wykonania miała charakter zmiany ...

instancji, przedłużenie przez skarżącą okresu realizacji przedmiotu umowy ze [...] do [...] dni ...

organy obu instancji uznały wydłużenie terminu o 40 dni za zmianę ...

dysponować będą dłuższym okresem na realizację zamówienia, wówczas mogliby zdecydować się ...

można przyjąć automatycznie, iż przesunięcie terminu o 40 dni kalendarzowych (w ...

że inny wykonawca, któremu pierwotny termin z uwagi, np. na harmonogram ...

innej treści, w szczególności poprzez zaoferowanie niższej ceny. Ta okoliczność w ...

z decyzji, że przedłużenie okresu realizacji przedmiotu umowy ze [...] do [...] dni ...

144 ust. 1 pzp. Zmiana terminu wykonania umowy może być zmianą ...

uwagę zamawiającemu na zbyt krótki termin przewidziany na realizację umowy. W ocenie Sądu organy ...

że przedłużenie przez skarżącą okresu realizacji przedmiotu umowy ze [...] do [...] dni ...

ofert oraz, że miało to realny wpływ na ilość złożonych ofert ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok NSA – 2020 23 fragmenty

2020-06-23 » Oddalono skargę kasacyjną

SIWZ i ogłoszeniu o przetargu termin realizacji zamówienia; zmiany w umowie terminu realizacji przedmiotu przetargu; powierzenia wybranym oferentom w trakcie realizacji inwestycji dodatkowych robót budowalnych możliwych ...

nie przyjęte kryterium skróconego czasu realizacji przy krótkim terminie realizacji zamówienia i wysokich karach za naruszenie tego terminu, to mogliby inni jeszcze oferenci ...

kryterium wyboru ofert zastosowano skrócenie terminu realizacji zamówienia, które w kilku przypadkach ...

bowiem najmniejszej wątpliwości, że skrócenie terminu realizacji zamówienia mogło zniechęcić niektórych wykonawców ...

oferenci mogący przedstawić korzystniejsze warunki realizacji zamówienia (w tym niższą cenę ...

jako kryterium oceny ofert skróconego terminu realizacji przedmiotu zamówienia i przyznanie za ...

wymieniony pod pozycją 2 nie zaoferował skrócenia terminu realizacji zamówienia, a jego oferta za ...

pod pozycją 8 zadeklarował skrócenie terminu realizacji zamówienia o 14 dni, wobec ...

oferent wymieniony pod pozycją 7 zaoferował skrócenie terminu realizacji zamówienia o 14 dni i ...

pod pozycją nr 2 nie zaoferował skrócenia terminu realizacji zamówienia i łącznie jego oferta ...

pod pozycją 3 zadeklarował skrócenie terminu realizacji zamówienia o 14 dni i ...

obu tabelach zostaliby wybrani do realizacji zamówienia jako ci, który otrzymali ...

tabel wynika, iż kryterium skrócenia terminu realizacji zamów przesądziło o wyborze oferty ...

kasacyjnie, że oferent, który nie zaoferował skrócenia terminu wykonania zamówienia miał szansę wygrać ...

za uchybienie wskazanemu w SIWZ terminowi realizacji zamówienia zamawiające Miasto przewidziało wysokie ...

oferenci, którzy zostali wybrani i zaoferowali skrócenie terminu realizacji zamówienia nie tylko nie zrealizowali umów w terminie, ale za zgodą zamawiającego przedłużono im termin wykonania umów. Tym samym zostali ...

im dodatkowe punkty za skrócenie terminu realizacji zamówienia, drugi kiedy wydłużono im ten termin ponad ten wskazany w SIWZ ...

i mogło wywołać - wobec krótkiego terminu realizacji zamówienia przypadającego na okres zimowy ...

roboty budowlane w zakresie wydłużenia terminu realizacji zamówienia. W okolicznościach tej sprawy ...

warunków pogodowych usprawiedliwione będzie wydłużenie terminu zrealizowania zamówienia. W okolicznościach tej ...

i styczniu 2017r., a termin realizacji przypadał na okres zimowy i ...

teza Sądu I instancji, że termin realizacji zamówienia nie został określony przez zamawiającego w sposób realny, o czym świadczy zdaniem tego Sądu proporcja dodatkowego terminu wykonania robot w stosunku do podstawowego terminu ich realizacji. Zaskarżony wyrok jest prawidłowy także ...

pieszo-rowerowym oferentom, wybranym do realizacji tej inwestycji oraz dokonania dowolnej ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok WSA w Lublinie – 2021 40 fragmentów

2021-08-27 » Oddalono skargę

europejskich stanowiących dofinansowanie udzielone na realizację projektu oddala skargę. UZASADNIENIE Zaskarżoną ...

europejskich stanowiących dofinansowanie udzielone na realizację projektu "Energia odnawialna w G ...

naliczanymi od następujących kwot i terminów: - od kwoty [...]zł - od dnia ...

kwoty wraz z odsetkami w terminie 14 dni od dnia doręczenia ...

dofinansowanie w wysokości [...] zł na realizację przedmiotowego projektu w ramach Regionalnego ...

marca 2020 r. W trakcie realizacji projektu skarżąca przeprowadziła w trybie ...

fotowoltaicznej, na wezwanie zamawiającego w terminie maksymalnym do [...] marca 2020 r ...

kryterium "Reakcja na serwis" (wartość zaoferowana: 0,75 h), 43,14 ...

kryterium "Reakcja na serwis" (wartość zaoferowana: 2 h), 50 pkt w ...

kryterium "Reakcja na serwis" (wartość zaoferowana: 6 h), 46,7 pkt ...

środków do dnia zwrotu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania ...

przedmiocie zwrotu środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich przyznanych skarżącej na realizację projektu. Po przeprowadzeniu postępowania, decyzją ...

lub obiektu budowlanego, a także realizację obiektu budowlanego, za pomocą dowolnych ...

oraz jaki czas reakcji należałoby zaoferować, aby uzyskać określoną liczbę punktów ...

do manipulowania kryterium i oferowania nierealnego lub co najmniej niezasadnie skróconego ...

do SIWZ, beneficjent nie określił terminu naprawy, jednocześnie wskazując odnośnie reakcji ...

wynagrodzenia brutto. Wynika stąd, że termin naprawy miał być wyznaczany odrębnie ...

odmienny niż w poprzedniej decyzji terminy płatności odsetek i zobowiązując skarżącą ...

z tak określonymi odsetkami w terminie 14 dniu od dnia doręczenia ...

ze środków ochrony prawnej, czy terminów ich wnoszenia (w procedurze unijnej ...

przysługujących wykonawców jest szerszy, a terminy na składanie odwołań są dłuższe ...

oraz jaki czas reakcji należałoby zaoferować, aby uzyskać określoną liczbę punktów ...

do manipulowania kryterium i oferowania nierealnego lub co najmniej niezasadnie skróconego ...

lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności ...

od wnioskodawcy, wypłaconą w ramach realizacji projektu w sytuacji, gdy środki ...

przypadku gdy środki przeznaczone na realizację programów finansowanych z udziałem środków ...

od dnia przekazania środków, w terminie 14 dni od dnia doręczenia ...

finansach publicznych, wydatki związane z realizacją programów i projektów finansowanych ze ...

procedury określone w dokumentach systemu realizacji danego programu, a także procedury ...

określone w umowie o dofinansowanie realizacji projektu (por. wyroki Naczelnego Sądu ...

kwotę przypadającą do zwrotu i termin, od którego nalicza się odsetki ...

lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności ...

lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności ...

niewadliwie uznał, że w toku realizacji projektu pod nazwą "Energia odnawialna ...

lub obiektu budowlanego, a także realizację obiektu budowlanego, za pomocą dowolnych ...

i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, jeżeli mogą mieć znaczący ...

techniczna, warunki dostawy, takie jak termin dostawy, sposób dostawy oraz czas dostawy lub okres realizacji. Zauważyć należy, że "inne kryteria ...

przyjęcia oferty z zaniżonym czasem realizacji serwisu, w istocie niemożliwym do ...

bowiem przeprowadzana na każdym etapie realizacji projektu. Dla uznania kwalifikowalności wydatku ...

pkt 2 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok WSA w Łodzi – 2021 107 fragmentów

2021-01-08 » Oddalono skargę

lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności ...

podatkowych, jako środki przeznaczone na realizację programów finansowanych z udziałem środków ...

f.p. w związku z realizacją projektu pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności ...

Gminę Tuszyn do zwrotu w terminie 14 dni od dnia doręczenia ...

825 255,92 zł na realizację projektu pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności ...

ws. rodzajów dokumentów), poprzez określenie terminu ważności dla dokumentu w postaci ...

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Zespół kontrolny podkreślił, że termin ten nie jest wskazany w ...

a więc ustawodawca nie przewidział terminu ważności dla omawianego dokumentu, co ...

w § 14 ust. 2 umowy, termin realizacji umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu ...

128/2017 wynika, iż pierwotny termin realizacji przedmiotu umowy został ustalony do ...

2017 r. strony postanowiły przedłużyć termin realizacji umowy do dnia 26 października ...

a więc 59 dni po terminie pierwotnie wskazanym w ogłoszeniu i ...

lipca 2017r., a wydłużenie terminu realizacji umowy o 59 dni jest ...

dnia 24 lipca 2017 r. terminu, tj. 35 dni. Zespół kontrolny ...

dokonania napraw miała wpływ na termin realizacji zadania, dlatego też stosowne zapisy ...

W ocenie strony dla prawidłowej realizacji zadania powstała konieczność naprawy nowego ...

co wymagało zdaniem beneficjenta wydłużenia terminu jego realizacji. Ponadto, wichura uszkodziła także pokrycie ...

miała charakter istotny, bowiem przedłużono termin realizacji umowy o 59 dni, przy całkowitym okresie realizacji zamówienia wynoszącym 35 dni - wg ...

akceptacji takiego stanowiska. Do przedłużenia realizacji umowy doszło bowiem na skutek ...

taka konieczność powstała w trakcie realizacji umowy. Wobec wystąpienia sytuacji nadzwyczajnej ...

zakresie mającym wpływ na przebieg realizacji zamówienia, zgodnie z § 14 ust ...

umowy, można było przedłużyć odpowiednio termin realizacji umowy o okres czasu niezbędny ...

trwały trzy dni, to przedłużenie terminu wykonania robót winno nastąpić o ...

Ze względu na konieczność szybkiej realizacji zamówienia (zbliżający się rok szkolny ...

wybór wykonawcy nastąpił na skutek zaoferowania przez niego najniższej ceny, tak więc termin realizacji zamówienia nie był czynnikiem znaczącym ...

w § 14 ust. 2 umowy, termin realizacji umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu ...

okresowi przerwy/postoju/opóźnienia. Pierwotny termin realizacji przedmiotu umowy wynosił wg umowy ...

2017 r. strony postanowiły przedłużyć termin realizacji umowy do dnia 26 października ...

nr 2 oraz o przedłużeniu terminu realizacji zadania do dnia 26 października ...

RPO WŁ zakwestionowała zasadność wydłużenia terminu realizacji umowy o 59 dni, a ...

większy niż pierwotnie założony na realizację całego zadania. IZ RPO WŁ ...

brak logiki w przyjęciu, że realizacja prac termomodernizacyjnych od początku miała ...

rodzajów dokumentów, polegające na określeniu terminu ważności dla dokumentu w postaci ...

z zarzutem braku logiki wydłużenia realizacji umowy o 59 dni przy ...

przekazania środków w związku z realizacją przez Gminę Tuszyn projektu pn ...

2017 r. otrzymała środki na realizację projektu pn.: "Termomodernizacja budynków użyteczności ...

ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ, terminu ważności dla dokumentu w postaci ...

ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ, terminu ważności dla dokumentu w postaci ...

przedmiotowej sprawie wystąpiła zarówno szkoda realna, jak i potencjalna. Potencjalną szkodą ...

i rozliczaniu środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków ...

przypadku gdy środki przeznaczone na realizację programów finansowanych z udziałem środków ...

od dnia przekazania środków, w terminie 14 dni od dnia doręczenia ...

po bezskutecznym upływie 14-dniowego terminu od wezwania, instytucja zarządzająca albo ...

kwotę przypadającą do zwrotu i termin, od którego nalicza się odsetki ...

i 9 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki wspólności ...

obowiązku zwrotu środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków ...

przypadku gdy środki przeznaczone na realizację programów finansowanych z udziałem środków ...

od dnia przekazania środków, w terminie 14 dni od dnia doręczenia ...

wymienionej ustawy wydatki związane z realizacją programów i projektów finansowanych ze ...

wynika, że wydatki związane z realizacją programów i projektów finansowanych ze ...

o zamówieniu i w SIWZ, terminu ważności dla dokumentu w postaci ...

o zamówieniu i w SIWZ, terminu ważności dla dokumentu w postaci ...

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Zgodnie z treścią ...

nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń ...

nie wynika aby był jakikolwiek termin ważności dokumentów potwierdzających brak podstaw ...

żaden przepis prawa nie przewiduje terminu ważności dokumentów wymienionych w § 5 ...

niż 6 miesięcy przed upływem terminu na składanie ofert stanowi naruszenie ...

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Ponieważ żaden przepis ...

być wystawione przed upływem określonego terminu składania ofert to zachowanie zamawiającego ...

6 miesięcy przed dniem upływu terminu do składania ofert. W konsekwencji ...

niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert. Taka sytuacja ...

niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składani ofert. Nie każdy ...

rejestrów i ewidencji przed upływem terminu do składania ofert gdyż zapoznali ...

na krótko przed upływem tego terminu. W przekonaniu sądu, w sytuacji ...

niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert to mogłoby ...

niż 6 miesięcy przed upływem terminu na składanie ofert utrudniło składanie ...

Można zatem uznać, że istniała realna możliwość powstania szkody w budżecie ...

skarżąca w sposób nieuprawniony wskazała termin wydania dokumentów wymaganych od potencjalnych ...

niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert nie miało ...

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Treść ogłoszenia o ...

na wykonanie zamówienia. Istniała zatem realna możliwość powstania szkody w budżecie ...

kręgu potencjalnych wykonawców, którzy mogli zaoferować korzystniejsze warunki wykonania zamówienia o ...

budżecie ogólnym UE miała charakter realny. Zarzut skargi w tym zakresie ...

2017r. polegające na wydłużeniu terminu realizacji umowy o 59 dni dokonano ...

w przypadku powstania w toku realizacji zniszczeń lub uszkodzeń dotyczących wykonanych ...

umowy będzie realizowany w następujących terminach: 2.) zakończenie realizacji całego przedmiotu umowy - do 28 ...

3 umowy, w przypadku zagrożenia terminu realizacji zadania, wykonawca zobowiązuje się prowadzić ...

zmianowym lub innym zapewniającym dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy. W myśl ...

z.p. w szczególności dotyczące terminu realizacji i wartości robót z uwagi ...

tu dni. W takich przypadkach termin zakończenia robót może zostać przesunięty ...

przerwy w robotach wykraczający poza terminy opisane powyżej, udokumentowane wpisem do ...

zakresie mającym wpływ na przebieg realizacji zamówienia, termin realizacji umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu ...

21 sierpnia 2017r. zakończenie realizacji całego przedmiotu umowy określono do ...

charakterze nadzwyczajnym. W takiej sytuacji termin realizacji umowy może ulec przedłużeniu o ...

w umowie nr 128/2017 termin zakończenia prac objętych umową początkowo ...

lipca 2017r. określono nowy termin wykonania przedmiotu umowy - 26 października ...

podnieść., że dopuszczalna była zmiana terminu wykonania umowy nr 128/2017 ...

Uprawniało to strony do przedłużenia terminu realizacji umowy. Kwestią sporną w niniejsze sprawie jest natomiast długość terminu, o który przedłużono czas trwania realizacji umowy. Początkowo prace będące przedmiotem ...

a w aneksie nr 1 termin ten przedłużono do dnia 26 ...

uznała, że tak duże wydłużenie terminu realizacji umowy nie miało racjonalnych powodów ...

gdy w pierwotnej umowie przewidziano termin 35 dni na wykonanie wszystkich ...

logicznego uzasadnienia. Tak duże wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy jest także ...

określeniu zasadności tak dużego przedłużenia terminu wykonania umowy nie można pominąć ...

przewiduje, że w razie zagrożenia realizacji umowy zadania wykonawca zobowiązał się ...

najmniej dwie zmiany aby przyśpieszyć realizację umowy w wymaganym terminie. W niniejszej sprawie z uwagi ...

10-12 sierpnia 2017r. termin realizacji umowy był zagrożony a więc ...

przepisu ustaliły nowy i odległy termin wykonywania pracy nie wspominając nawet ...

w sposób dowolny określiły odległy termin wykonania umowy. Przy ocenie zasadności ...

59 kolejnych dni czyli wydłużenie terminu jest bardzo duże i nie ...

oferentów. Wydłużenie 35-dniowego okresu realizacji przedmiotu zamówienia do 95 dni ...

z.p. Należy zaznaczyć, że termin wykonania zamówienia to jeden z ...

postanowień umowy. W sytuacji gdyby termin realizacji przedmiotu umowy byłby dłuższy o ...

możliwości technicznych wykonania umowy w terminie 35 dni (bo np. byli ...

w inne przedsięwzięcia). Znaczne wydłużenie terminu wykonania umowy (do 95 dni ...

na wykonanie umowy. Istniała zatem realna możliwość powstania szkody w budżecie ...

należy, że pogląd, iż przedłużenie terminu realizacji umowy przez stronę skarżącą o ...

są zarzuty skargi, że przedłużenie terminu wykonania umowy było uzasadnione na ...