[ukryta sygnatura] – Wyrok NSA – 2020 147 fragmentów

2020-10-14 » Uchylono zaskarżony wyrok i przekazano sprawę do ponownego rozpoznania przez Wojewódzki Sąd Administracyjny

IZ), umowę nr [...] o dofinansowanie realizacji projektu "[...]". W umowie określono warunki ...

m.in., że rzeczowe zakończenie realizacji projektu nastąpi do dnia 31 ...

nakładów, w sposób umożliwiający terminową realizację zadań oraz w wysokości i terminach wynikających z zaciągniętych zobowiązań (§ 12 ...

określała zasady dokonywania zmian dotyczących realizacji projektu, w szczególności zobowiązując strony ...

są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji Projektu". W tym samym dniu ...

października 2014 r. wyraziła zaniepokojenie terminem planowanego zakończenia rzeczowego realizacji Projektu. Spółka zapewniła IZ, że czas pozostały do zakończenia realizacji projektu jest wystarczający do jego ...

o wyrażenie zgody na przesunięcie terminu zakończenia rzeczowego realizacji projektu z 30 maja 2015 ...

o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu rzeczowego zakończenia projektu do 30 ...

wyraziła zgodę na wydłużenie okresu realizacji projektu. W piśmie tym zastrzeżono ...

nadając mu brzmienie: "Strony ustalają terminy realizacji przez Wykonawcę przedmiotu umowy zgodnie ...

nadając mu brzmienie: "Strony ustalają terminy realizacji przez Wykonawcę przedmiotu umowy zgodnie ...

umowy o dofinansowanie, którym przedłużono termin zakończenia rzeczowej realizacji projektu do 30 września 2015 ...

IZ RPOWP o kolejne wydłużenie realizacji projektu, do dnia 31 października ...

poinformowała że: "(...) ewentualna zmiana dotycząca terminów realizacji projektu będzie możliwa do wprowadzenia ...

aneks nr 9, który wydłużał termin odbioru końcowego robót z 30 ...

15 grudnia 2015 r. wydłużał termin odbioru końcowego robót z 15 ...

wyraziła zgodę na wydłużenie okresu realizacji projektu do dnia 23 grudnia ...

że zakończenie rzeczowe i finansowe realizacji Projektu ustalono na datę 23 grudnia 2015 r. Następnie realizacja projektu została poddana kontroli przez ...

równoważne pod wyłącznym warunkiem dotrzymania terminu realizacji, który nie został dotrzymany (31 maja 2015 r. - pierwotny terminu realizacji urnowy, 23 grudnia 2015 r. - ostateczny termin realizacji urnowy, tj. przedłużenie o 206 ...

warunków zmiany. Instytucja podkreśliła, że termin realizacji zamówienia był jednym z istotnych ...

elementów zamówienia, a okoliczności zmiany terminu realizacji zamówienia nie wpisywały się w ...

do zwrotu w związku z realizacją przedstawionego projektu w wysokości 1 ...

Spółce B zamawiający ustalił pierwotny termin realizacji inwestycji polegającej na zaprojektowaniu i ...

ofertowym nie przewidziała możliwości zmiany terminu realizacji zamówienia, jak również nie określiła ...

opisała szczegółowo sytuacje, w których terminy realizacji poszczególnych etapów przedmiotu umowy ulegają ...

przedkładanych IZ RPOWP przez Spółkę termin ten został przez nią wydłużony ...

działanie Beneficjenta polegające na przedłużeniu terminu realizacji zamówienia o ponad 6 miesięcy ...

kosztów kwalifikowalnych. Organ wyjaśnił, że termin wykonania zamówienia to jeden z ...

projekcie umowy warunków możliwości zmiany terminu zakończenia realizacji zamówienia oraz określenia w zapytaniu ...

nie będzie możliwa zmiana tego terminu - należy uznać, że taka informacja ma realny wpływ na decyzję potencjalnego wykonawcy ...

iż nie będzie możliwości zmiany terminu zakończenia robót w innych, niż ...

bardziej że za opóźnienie w realizacji zamówienia przewidziane były kary umowne. Dokonywanie więc zmian terminu niezgodnie z umową i zapytaniem ...

podawanych przez Spółkę przyczyn przedłużania terminu wykonania przedmiotu umowy Organ stwierdził ...

przesłanki do przedłużenia umowy na realizację inwestycji, gdyż nie wypełniała warunków ...

nie mógł stanowić o prolongacie terminu wykonania inwestycji. Za uprawnione uznano ...

nie mogli wiedzieć, że zmiana terminu realizacji może nastąpić również z przyczyn ...

r. o problemach związanych z realizacją projektu oraz proszona o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu rzeczowego i finansowego zakończenia projektu ...

stronę pism uzasadniających przyczyny przedłużenia terminu wykonania inwestycji nie miał możliwości ...

wskazywane przez Wykonawcę do prolongaty terminu realizacji biogazowni rzeczywiście wystąpiły i dawały podstawę Zamawiającemu do przedłużenia terminu wykonania Umowy. To bowiem po ...

leży odpowiednie przygotowanie się do realizacji inwestycji, między innymi poprzez sporządzenie ...

mogą mieć wpływ na przyszły terminu realizacji prac. Skoro Beneficjent we wzorze Umowy zawarł warunki zmiany terminu wykonania zamówienia, to każdorazowo powinien ...

zgłasza przyczyny niewykonania inwestycji w terminie. Przedstawione w uzasadnieniu decyzji Organu I instancji okoliczności prolongaty terminu zakończenia inwestycji wskazują na brak ...

3 umowy przesłanek do zmiany terminu realizacji zamówienia, a zatem uprawiony jest ...

strona swoim działaniem umożliwiła wydłużenie terminu prac wykonawcy robót, bez konieczności ...

umowy o dofinansowanie uznał, że termin rzeczowej realizacji projektu do 30 września 2015 ...

i zapewni rozliczenie projektu w terminie. Na tamtym etapie realizacji Organ nie dysponował wiedzą, że termin ten nie zostanie przez Beneficjenta ...

stanie przewidzieć, że w wyznaczonym terminie do 30 września 2015 r ...

kątem uzasadnionej bądź nieuzasadnionej zmiany terminu wykonania inwestycji przez Wykonawcę stosownie ...

czy wyraża zgodę na przesunięcie terminu wykonania biogazowni, gdyż uznaje wyjaśnienia ...

nie dysponował wiedzą, że w terminie od 26 czerwca 2015 r ...

już w trakcie trwania kontroli termin zakończenia inwestycji był wydłużony za ...

prowadzono żadnych robót. Istniało zatem realne zagrożenie niedotrzymania przez Beneficjenta terminu zakończenia realizacji projektu. IZ biorąc pod uwagę ...

2015 r. i po tym terminie wystąpi o pozwolenie na użytkowanie ...

niej aneksów w zakresie zmian terminu wykonania inwestycji, lecz monitorował postęp ...

RPOWP wyraziła zgodę na wydłużenie terminu rzeczowego i finansowego do 23 ...

do umowy o dofinansowanie korygującego terminy realizacji. Z uwagi na to, że ...

r., a kontrola na zakończenie realizacji projektu trwała w okresie od ...

aneksem nr 2, że faktyczny termin rzeczowego rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu jest zgodny z terminem określonym umową o dofinansowanie projektu ...

wyboru wykonawcy w kontekście warunków realizacji oferty (zawartej umowy) w zakresie zaakceptowanego przez stronę terminu realizacji inwestycji, który zasadniczo różni się ...

się do zrealizowania zamówienia w terminie do 31 maja 2015 r ...

zaproponowanych rozwiązań równoważnych dotrzyma wymaganego terminu realizacji zamówienia. Pomimo to, w trakcie realizacji inwestycji po upływie wyznaczonego terminu czterokrotnie (aneksami nr 7, 8 ...

nie wyrażała zgody na przedłużenie terminu wykonania zamówienia przez inwestora, lecz ...

17 umowy o dofinansowanie zmiana terminu rzeczowego i finansowego nie mogła ...

odpowiednie realizowanie inwestycji w określonym terminie, z zachowaniem i zastosowaniem się ...

przesłanym wszystkim zainteresowanym udziałem w realizacji zamówienia podmiotom, w § 2 ust ...

3 określa wyłączne warunki zmiany terminu umowy, to tym samym winien ...

żadnymi sankcjami za opóźnienia w realizacji. W konsekwencji biogazownia nie została ...

odbioru końcowego w pierwotnie założonym terminie, tj. 31 maja 2015 r ...

jest jedną z podstawowych gwarancji realizacji zasady jawności i przejrzystości postępowania ...

stanie wykonać zamówienia w zakreślonym terminie, np. z takich przyczyn jak ...

technicznych nie byli świadomi, że termin zakończenia robót nie będzie bezwzględnie ...

im złożenie oferty korzystniejszej cenowo. Termin realizacji zamówienia jest jednym z czynników cenotwórczych, zatem wydłużanie terminu realizacji inwestycji winno być dokonywane w ...

biorącymi w nim udział. Zmiana terminu realizacji zamówienia w przedmiotowej sprawie prowadziła ...

zainteresowanych udziałem w postępowaniu. Czas realizacji zamówienia jest natomiast czynnikiem wpływającym ...

zasady obowiązujące w ramach systemu realizacji RPOWP, tj. umowę o dofinasowanie ...

zwrocie przez Spółkę części dofinansowania realizacji projektu "[...]". W motywach przyjął, że ...

zarządzanie programami operacyjnymi i ich realizację zgodnie z zasadą należytego zarządzania ...

wydatków; c) przedstawianie Komisji, w terminie dziewięciu miesięcy od zatwierdzenia programu ...

polegający na nieuprawnionym wydłużeniu Wykonawcy terminu realizacji zamówienia uznała, że działanie takie ...

działanie Beneficjenta polegające na przedłużeniu terminu realizacji zamówienia o ponad 6 miesięcy ...

o zwrocie środków przekazanych na realizację programów, projektów lub zadań, art ...

p. gdy środki przeznaczone na realizację programów finansowanych z udziałem środków ...

od dnia przekazania środków, w terminie 14 dni od dnia doręczenia ...

udowodnienia, że w związku z realizacją Projektu dokonywał wydatków zgodnie z ...

nakładów, w sposób umożliwiający terminową realizację zadań oraz w wysokości i terminach wynikających z zaciągniętych zobowiązań. Obowiązek ...

w sposób nieuprawniony przedłużyła Wykonawcy termin realizacji zamówienia o ponad 6 miesięcy ...

że dojdzie do opóźnienia jego realizacji. Nie ma też podstaw prawnych ...

tych zasad rozciągać na etap realizacji umowy. Dlatego, zdaniem Sądu nie ...

stanie wykonać zamówienia w zakreślonym terminie nie byli świadomi, że termin zakończenie robót nie będzie przestrzegany ...

naruszeniem było niezasadne przedłużanie Wykonawcy terminu realizacji zamówienia. Istotnie, Spółka w umowie z Wykonawcą wskazała pierwotnie termin realizacji umowy na 23 grudnia 2014 ...

umowy wymieniono sytuacje, w których terminy realizacji umowy ulegają przesunięciu. Należy jednak ...

w innych sytuacjach następuje zmiana terminu wykonania umowy. Taka sytuacja miała ...

drodze aneksów kilkakrotnie dokonały przesunięcia terminu wykonania prac. Za nieuprawnione należy ...

uznać twierdzenia Organu, że przedłużenie terminu było możliwe tylko w sytuacji ...

że działanie polegające na przedłużeniu terminu realizacji inwestycji w sytuacji, gdy wybór ...

w formie pisemnej zmiany dotyczące realizacji Projektu przed ich wprowadzeniem i ...

kalendarzowych przed planowanym zakończeniem finansowym realizacji Projektu. Zapis § 17 ust. 2 ...

są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji Projektu" (§ 17 ust. 2 umowy ...

z zastrzeżeniem przesunięć powodujących zmiany terminów, o których mowa w § 3 ...

odnosi się właśnie do kwestii terminów realizacji Projektu. Zatem zmiany dotyczące realizacji Projektu wymagały zgłoszenia Instytucji Zarządzającej, zmiany dotyczące zmiany terminów realizacji umowy wymagały zawarcia aneksu do ...

sprawie niewątpliwie doszło do przesunięcia terminu realizacji projektu o 206 dni. Analiza ...

Instytucję Zarządzającą o trudnościach w realizacji Projektu i o związanych z ...

że zakończenie rzeczowe i finansowe realizacji Projektu ustalono na datę 23 ...

Spółki, wyraża zgodę na przedłużenie terminu realizacji finansowanego Projektu, aneksuje w związku ...

przebieg Projektu i okoliczność przedłużenia terminu wypłaca dofinansowanie, a następnie, po ...

sposób budzący zaufanie, na etapie realizacji umowy o dofinansowanie prezentuje inne ...

z pola widzenia kwestia prawidłowości realizacji przez Spółkę zawartej umowy z ...

Temperatury ujemne wpłynęły również na realizację prac w okresie 1-28 ...

IZ RPOWP Beneficjent oświadczył, że "termin uzyskania pozwoleń zamiennych determinuje rozpoczęcie ...

wątpliwości co do możliwości dotrzymania terminu wyznaczonego na 31 maja 2015 ...

IZ RPOWP o możliwości dotrzymania terminu realizacji umowy. Analizując akta sprawy Organ ...

przestojów, które spowodowały niemożność dotrzymania terminów wskazanych w umowie nr I ...

również, że wpływ na terminową realizację umowy miało oczekiwanie na decyzje ...

w zapytaniu ofertowym, to zmiana terminu realizacji inwestycji z tym związana była ...

zapytaniu ofertowym Zamawiający jednoznacznie określił termin zakończenia robót oraz wskazał, że ...

na budowę oraz dotrzymanie wymaganego terminu realizacji, co potwierdził następnie Wykonawca w ...

na budowę oraz dotrzymamy wymaganego terminu realizacji". Zatem wydłużenie terminu przewidzianego w § 2 ust. 3 ...

miała wpływu w przypadku przesunięcia terminu odbioru końcowego robót o 4 ...

r. jako okoliczności skutkujące zmianą terminu odbioru końcowego robót z 31 ...

one stanowić podstawy do zmiany terminu realizacji umowy. Zawarta pomiędzy Wykonawcą i ...

pkt 2 możliwość dokonania zmiany terminu jej realizacji - w sytuacji zaistnienia warunków meteorologicznych ...

budowy wystąpienia okoliczności uzasadniającej zmianę terminu; b) wystąpienia temperatur niższych niż ...

wstrzymaniem prac na danym etapie realizacji robót. W przedmiotowej sprawie Inspektor ...

budowy wystąpienia okoliczności uzasadniających zmianę terminu. Ponadto z informacji Wykonawcy wynika ...

ziściły się przesłanki do zmiany terminu umowy na podstawie zapisu § 2 ...

mogła stanowić podstawy do zmiany terminu umowy wobec brzmienia ww. przepisu ...

wynika, iż rzeczywistym powodem zmiany terminu realizacji zamówienia było oczekiwanie na decyzję ...

najpierw dokonał wyboru Wykonawcy, który zaoferował rozwiązania równoważne i jednocześnie zobowiązał się dotrzymać terminu realizacji umowy, a pomimo to następnie ...

z zastosowaniem tych rozwiązań zmienił termin wykonania zamówienia. Narusza to - zdaniem ...

nadając mu brzmienie: "Strony ustalają terminy realizacji przez Wykonawcę przedmiotu umowy zgodnie ...

04/2014 dotyczący możliwości zmiany terminu realizacji zamówienia z powodu niekorzystnych warunków ...

atmosferycznych wskazuje, że poszczególne etapy realizacji robót mogą być przesunięte wyłącznie ...

listopada 2015 r. i wydłużał termin odbioru końcowego robót z 30 ...

przyczyn, dla których nie dotrzymał terminu ustalonego aneksem nr 8. Również ...

15 grudnia 2015 r. wydłużał termin odbioru końcowego robót z 15 ...

r. Beneficjent wskazał, że zmiana terminu jest uzasadniona z uwagi na ...

dotyczy wyrażenia zgody na zmianę terminu zakończenia rzeczowego projektu, to biorąc ...

dokonano dokładnie tego samego przesunięcia terminu w stosunku do wykonawcy, organ ...

umowy, tj. nie dotrzymał wymaganego terminu realizacji zamówienia, a mimo to w ...

zakończenia prac w znacznie dłuższym terminie bez żadnych konsekwencji, w tym ...

umowy czterokrotnie aneksował treść dotyczącą terminu odbioru końcowego robót, nie spełniając ...

Administracyjnego zmiany związane z wydłużeniem terminu realizacji inwestycji dokonywane na etapie realizacji zamówienia powinny mieć miejsce wyłącznie ...

oC do 0oC itp. Termin wykonania zamówienia to jeden z ...

projekcie umowy warunków możliwości zmiany terminu zakończenia realizacji zamówienia oraz określenia w zapytaniu ...

nie będzie możliwa zmiana tego terminu - należy uznać, że taka informacja ma realny wpływ na decyzję potencjalnego wykonawcy ...

iż nie będzie możliwości zmiany terminu zakończenia robót w innych niż ...

bardziej, że za opóźnienie w realizacji zamówienia przewidziane były kary umowne. Dokonywanie więc zmian terminu niezgodnie z umową i zapytaniem ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok WSA w Olsztynie – 2023 56 fragmentów

2023-08-30 » Oddalono skargę

w przedmiocie zwrotu środków na realizację projektu oddala skargę. UZASADNIENIE A ...

w przedmiocie zwrotu środków na realizację projektu. Z przedstawionych Sądowi wraz ...

kwalifikowalne stanowiły kwotę [...] zł. Na realizację projektu przyznano dofinansowanie w kwocie ...

kwoty wydatków kwalifikowanych. W toku realizacji projektu 8 maja 2020 r ...

prace - waga kryterium 30%, czas realizacji inwestycji - waga kryterium 30%. W ...

gwarancja 60 miesięcy (5 lat), termin wykonania zamówienia - 30 kwietnia 2021 ...

gwarancja - 180 miesięcy (15 lat), termin wykonania zamówienia - 30 kwietnia 2021 ...

gwarancja - 120 miesięcy (10 lat), termin wykonania zamówienia - 30 kwietnia 2021 ...

2.078.700 zł z terminem wykonania zamówienia do 30 kwietnia ...

2021 r. oraz 3-letnim terminem gwarancji na całość wykonanych prac ...

wynikało, ile punktów otrzymają za zaoferowany okres gwarancji. Ponadto jako błędne ...

czy 15-letni okres gwarancji zaoferowany przez wybranego wykonawcę odbiega od ...

czy 15-letni okres gwarancji zaoferowany przez wybranego wykonawcę odbiega od ...

nie mogliby złożyć oferty z nierealnym czasem trwania gwarancji, np. 90 ...

czy 15-letni okres gwarancji zaoferowany przez wybranego wykonawcę odbiega od ...

względem zamawiającego, czyli jaki jest termin realizacji projektu i czego oczekuje zamawiający ...

że skarga została wniesiona po terminie, bowiem zaskarżona decyzja została doręczona ...

r., wobec czego 30-dniowy termin do wniesienia skargi upływał 10 ...

części udzielonego im dofinansowania na realizację projektu ze względu na uznanie ...

na skutek naruszenia procedur przy realizacji projektu, ze względu na niedochowanie ...

a.", skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia ...

r., a zatem 30-dniowy termin do wniesienia skargi upływał 10 ...

1 p.p.s.a. terminy oblicza się według przepisów prawa ...

ww. przepisu jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ...

od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po ...

2023 r. została wniesiona w terminie. Przechodząc następnie do oceny legalności ...

przypadku gdy środki przeznaczone na realizację programów finansowanych z udziałem środków ...

od dnia przekazania środków, w terminie 14 od dnia doręczenia decyzji ...

f.p. wydatki związane z realizacją programów i projektów finansowanych ze ...

1 umowy zobowiązali się do realizacji projektu w pełnym zakresie, z ...

zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizację projektu oraz osiągnięcie i utrzymanie ...

wniosku o dofinansowanie w trakcie realizacji oraz w okresie trwałości. Ponadto ...

aspekty środowiskowe, społeczne, innowacyjne, serwis, termin wykonania zamówienia, koszty eksploatacji oraz ...

i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, jeżeli mogą mieć znaczący ...

na wykonane prace i czas realizacji inwestycji. Precyzując metodologię przyznawania punktacji ...

do okresu gwarancji, jak i terminu wykonania zobowiązania. Swoboda zamawiającego przy ...

sytuacja, w której wykonawca, który zaoferuje sposób realizacji korzystniejszy z punktu widzenia kryteriów ...

dłuższy okres gwarancji czy krótszy termin realizacji zamówienia), będzie mógł zaoferować wyższą cenę (M. Lamch-Rejowska ...

dłuższym okresem gwarancji lub krótszym terminem realizacji zamówienia. Zamawiający naturalnie zainteresowany jest ...

premiując te oferty, które zawierają terminy najdłuższe. Należy jednak zaznaczyć, że ...

uzyskania ofert z absurdalnie wydłużonym terminem jej obowiązywania (I. Skubiszak-Kalinowska ...

ofert. Wykonawcy jest bowiem łatwiej zaoferować dłuższą gwarancję lub udzielić jej ...

kryterium okresu gwarancji czy też termin realizacji zamówienia może być tym elementem ...

złoży wykonawca oferujący np. wydłużony termin obowiązywania gwarancji i to ten ...

postępowaniu o udzielenie zamówienia zapewniono realizację zasady równego traktowania wykonawców i ...

również podmiotowo - w aspekcie możliwości realizacji zobowiązań gwarancyjnych przez wykonawcę w ...

etapie odbioru zamówienia oraz którego realizacji nie jest w stanie zabezpieczyć ...

do ceny, okresu gwarancji i terminu realizacji prac było niewątpliwie zasadne i ...

z kryteriów pozacenowych dotyczące czasu realizacji inwestycji zostało określone w prawidłowy ...

odniesieniu do 3 przedziałów czasowych realizacji inwestycji, w odniesieniu do których ...

związku z zadeklarowanym przez nich terminem realizacji zamówienia. Sposób sformułowania kryterium oceny ...

przedstawionych ofert nie dało się realnie porównać i wybrać najlepszej. Sąd ...

celów oraz sposób umożliwiający terminową realizację zadań, a także w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań ...

o przyznanie środków publicznych na realizację wyodrębnionego zadania, powinien przedstawić ofertę ...

lub zaniechaniem, które mogło spowodować realną (faktyczną) lub hipotetyczną (potencjalną) szkodę ...

czy 15-letni okres gwarancji zaoferowany przez wybranego wykonawcę odbiega od ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok NSA – 2020 45 fragmentów

2020-02-21 » Oddalono skargę kasacyjną

europejskich stanowiących dofinansowanie udzielone na realizację projektu. W uzasadnieniu rozstrzygnięcia Sąd ...

w miejscowości Bystrzyca. W toku realizacji projektu gmina przedłożyła 12 wniosków ...

wskazanych w decyzji kwot i terminów. W konsekwencji stwierdzonych uchybień organ ...

z prawem, w postępowaniu istniałaby realna możliwość złożenia większej liczby ofert ...

podatkowych, naliczanymi od kwot i terminów wskazanych w decyzji w sposób ...

przez stronę okoliczność równoważności pomp zaoferowanych i zamontowanych na podstawie zakwestionowanego ...

tj. nie kwestionuje zgodności pomp zaoferowanych przez wykonawców na etapie postępowania ...

urządzenia były równoważne urządzeniom pierwotnie zaoferowanym, w żadnym zakresie nie zmieniłoby ...

zmiany umowy w odniesieniu do zaoferowanego pierwotnie asortymentu, a pomimo tego ...

strony o równoważności i możliwości zaoferowania zamontowanych urządzeń na etapie postępowania ...

parametrów pomp strona dopuściła możliwość zaoferowania urządzeń równoważnych w odniesieniu do ...

które pojawiły się na etapie realizacji umowy i zostały ostatecznie zamontowane ...

wyboru ofert Gmina wymagała, by zaoferowane urządzenia posiadały wszystkie parametry graniczne ...

w przetargu, którzy takie urządzenia zaoferowali oraz projektant badający równoważność zaoferowanych urządzeń na etapie badania ofert ...

powodu projektant, badając w trakcie realizacji umowy urządzenia, które ostatecznie zostały ...

zmiany umowy w trakcie jej realizacji w razie wystąpienia konieczności zamiany zaoferowanego asortymentu na inny, postanowiła odstąpić ...

Jednakże twierdzeń Gminy o dopuszczalności zaoferowania przez wykonawców na etapie postępowania ...

samym teza o równoważności urządzeń zaoferowanych i ostatecznie zamontowanych jest możliwa ...

składać, nie mogła na etapie realizacji umowy części tych wymogów pominąć ...

wysokość ta została w systemach realizacji programów operacyjnych zwiększona do 25 ...

etapu wyboru wykonawcy, jak i realizacji umowy. Działanie zamawiającego, polegające na ...

istotną preferencję w zakresie warunków realizacji umowy, nieujawnioną na etapie wyboru ...

publicznych przy organizowaniu przetargu na realizację projektu z wykorzystaniem środków unijnych ...

wycofanie wkładu publicznego przyznanego na realizację programów operacyjnych lub projektów, ze ...

przemawia ponadto okoliczność dopuszczenia możliwości zaoferowania innych urządzeń, ale wyłącznie równoważnych ...

zawarciu umowy, dokonania zmiany pierwotnie zaoferowanego asortymentu urządzeń na inny. W ...

opisanych okolicznościach późniejsza, na etapie realizacji, zmiana umowy pozwalająca na zastosowanie ...

z możliwością zastosowania w toku realizacji umowy urządzeń o innych parametrach ...

wynika, że wydatki związane z realizacją programów i projektów finansowanych ze ...

przypadku gdy środki przeznaczone na realizację programów finansowanych z udziałem środków ...

od dnia przekazania środków, w terminie 14 dni od dnia doręczenia ...

związek przyczynowy nie musi być realny (uchybienie mogło mieć istotny wpływ ...

przemawia ponadto okoliczność dopuszczenia możliwości zaoferowania innych urządzeń, ale wyłącznie równoważnych ...

zawarciu umowy, dokonania zmiany pierwotnie zaoferowanego asortymentu urządzeń na inny, do ...

późniejsza, dokonana już na etapie realizacji, zmiana umowy pozwalająca na zastosowanie ...

preferencji - pozwoliła mu zamienić pierwotnie zaoferowane, skonkretyzowane na etapie przetargu świadczenie ...

zmian w odniesieniu do pierwotnie zaoferowanych urządzeń - tego jednakże nie uczynił ...

nie kwestionuje się zgodności pomp zaoferowanych przez wykonawców na etapie postępowania ...

urządzenia były równoważne urządzeniom pierwotnie zaoferowanym, w żadnym zakresie nie zmieniłoby ...

zmiany umowy w odniesieniu do zaoferowanego pierwotnie asortymentu, a pomimo tego ...

że skarżąca kasacyjnie wymagała, by zaoferowane urządzenia posiadały wszystkie parametry graniczne ...

w przetargu, którzy takie urządzenia zaoferowali oraz projektant badający równoważność zaoferowanych urządzeń na etapie badania ofert ...

powodu projektant, badając w trakcie realizacji umowy urządzenia, które ostatecznie zostały ...

Twierdzeń skarżącej kasacyjnie o dopuszczalności zaoferowania przez wykonawców na etapie postępowania ...

samym teza o równoważności urządzeń zaoferowanych i ostatecznie zamontowanych jest możliwa ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok WSA w Warszawie – 2018 42 fragmenty

2018-06-22 » Oddalono skargę

przez Beneficjenta środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych ze środków europejskich ...

że działania Beneficjenta, związane z realizacją Projektu było zgodne z umową ...

o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacji umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego ...

na miejscu, przeprowadzona na zakończenie realizacji projektu indywidualnego przez CSIOZ. W ...

istotnej zmiany umowy poprzez zmianę terminu realizacji inwestycji, co naruszyło art. 144 ...

na to, że wykonawca przedłużył termin realizacji zamówienia o 58 dni, co ...

określony przez Zamawiającego 80 - dniowy termin był realny, wskazując, że w przypadku prawidłowego ...

ocenie KIO problemów w dotrzymaniu terminu nie napotkałby wykonawca, który uwzględniając ...

Ponadto KIO zauważyła, że zmiana terminu realizacji zamówienia nie jest następstwem faktu ...

zamawiającym przy wykonywaniu dokumentacji. Przedłużenie terminu wynikało nie z konieczności przeprojektowania ...

ewentualnie wprowadzone, a dokonane przedłużenie terminu realizacji o 58 dni nie mogło ...

zwrotu zaliczki wypłaconej w ramach realizacji Projektu realizowanego na podstawie umowy ...

instancji nakazał zwrócić S. w terminie 14 dni od dnia doręczenia ...

z naruszeniem procedur właściwych dla realizacji wydatków w ramach danego programu ...

oferty, jaką było wydłużenie aneksem terminu realizacji umowy o 58 dni (tj. o ponad 70 % pierwotnego terminu realizacji umowy, wynoszącego 80 dni), w ...

II instancji Beneficjent za zmianę terminu realizacji umowy ponosi odpowiedzialność. Wskazał, że ...

Beneficjent powinien był wyznaczyć taki termin, który umożliwiałby wykonanie utwardzenia zarówno ...

istotnym charakterze jakim jest zmiana terminu. Przy obliczaniu wartości szkody potencjalnej ...

Skarżący podał, że konieczność przedłużenia terminu wykonania zamówienia wynikała z uzgodnień ...

przy czym dopiero na etapie realizacji uzgodniono, że podłoże należy wykonać ...

skoro Beneficjent jedynie wydłużył okres realizacji części umowy, to trudno mówić o realnej lub potencjalnej szkodzie w budżecie ...

zwrotu środków finansowych przeznaczonych na realizację programów finansowych ze środków europejskich ...

1 w/w rozporządzenia). Skuteczność realizacji przez państwa procedur odzyskiwania środków ...

Funkcjonowaniu Unii Europejskiej) lub zawiesić termin płatności okresowych (art. 92 ust ...

zarządzanie programami operacyjnymi i ich realizację zgodnie z zasadą należytego zarządzania ...

krajowe przez cały okres ich realizacji; b/ weryfikację, że współfinansowane towary ...

przypadku gdy środki przeznaczone na realizację programów finansowych z udziałem środków ...

od dnia przekazania środków, w terminie 14 dni od dnia doręczenia ...

przesłanek zwrotu środków przeznaczonych na realizację programów finansowych ze środków UE ...

nałożenia korekty finansowej było przekroczenie terminu, w którym zamówienie miało zostać ...

aneksem do umowy nr [...] pierwotny termin realizacji zamówienia wynoszący 80 dni od ...

jest istotna. Czas przeznczony na realizację zamówienia jest czynnikiem determinującym dla ...

umowie nie przewidział możliwości zmiany terminu realizacji. Niewątpliwie to, jaki termin zrealizowania umowy przeznaczył zamawiający ma ...

iż aneks znacznie wydłużył pierwotny termin (z 80 na dodatkowe 58 ...

podłoża, czego konsekwencją była zmiana terminu realizacji zamówienia. Niemniej jednak dodatkowe okoliczności ...

p.z.p. Zamawiający określając realny 80 - dniowy termin realizacji zamówienia przewidział (a przynajmniej powinien ...

do aneksowania umowy w zakresie terminu. Sąd wskazuje, że materialnoprawną podstawą ...

treść zakwestionowanego zapisu co do terminu wykonania była określona mniej restrykcyjnie ...

postępowaniu z powodu zbyt krótkiego terminu na zrealizowanie projektu. Istnieje prawdopodobieństwo, że gdyby dłuższy termin został wskazany w ofercie, adekwatnie ...

wykonawcy, którzy byliby w stanie zaoferować cenę niższą niż wykonawca, których ...

wynikiem byłyby niższe wydatki na realizacje zamówienia i wówczas Skarżący przedstawiłby ...

wydatków kwalifikowanych poniesionych w wyniku realizacji umowy zawartej z wykonawcą, tj ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok WSA w Krakowie – 2018 94 fragmenty

2018-02-28 » uchylono zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą

szczególności poprzez: - pominięcie okoliczności, iż termin realizacji zamówienia będącego przedmiotem postępowania o ...

wpłynęły wnioski o przedłużenie wskazanego terminu realizacji zamówienia bądź wnioski o wyjaśnienie ...

Warunków Zamówienia okoliczności uzasadniających zmianę terminu realizacji zamówienia, - art. 8, art. 11 ...

przesłanek organ przyjął, iż przedłużenie terminu realizacji zamówienia o 28 dni stanowiło ...

przedłużeniu o 28 dni pierwotnego terminu realizacji zamówienia, była zmiana istotną oraz ...

uniemożliwiały Beneficjentowi i wykonawcy przedłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy nr [...] o 28 ...

pierwszego etapu prac w pierwotnym terminie realizacji umowy nr [...], tj. do dnia ...

publicznych. Beneficjent wskazał, że zmiana terminu realizacji zamówienia wynikała z przedłużających się ...

można byłoby wywnioskować, że przedłużenie terminu wykonania umowy o 28 dni ...

wykonawcy. W opinii Beneficjenta przesunięcie terminu realizacji zamówienia o tak niedługi odcinek ...

że inny wykonawca, któremu pierwotny termin, z uwagi na harmonogram wykonywania ...

działania bez zbędnej zwłoki. Przedłużenie terminu realizacji zamówienia wynika wyłącznie z przedłużających ...

czynnik ten miałby wpływ na termin realizacji zamówienia przez każdego potencjalnego wykonawcę ...

zmiany - IZ MRPO musi wykazać realny wpływ dokonanej zmiany terminu realizacji zamówienia na uniemożliwienie dopuszczenia innych ...

sprawie organ nie wykazał takiego realnego wpływu na gruncie konkretnych okoliczności ...

umowy jednocześnie nie wskazując żadnych realnych odniesień do kwestii faktycznego i ...

ze złożonymi wnioskami o płatność. Realizacja projektu rozpoczęła się w dniu ...

IZ MRPO uznała, iż wydłużenie terminu realizacji przedmiotowego zamówienia stanowi istotną zmianę ...

i instalacyjnych; Opracowanie dokumentacji powykonawczej. Termin wykonania zamówienia został określony w ...

Beneficjenta z wnioskiem o wydłużenie terminu zakończenia prac do dnia 26 ...

nr [...], w którym dokonano przedłużenia terminu realizacji prac o czas wskazany przez ...

4 pkt a tej umowy. Termin zakończenia realizacji zamówienia został przesunięty z dnia ...

kalendarzowych. Zdaniem Zarządu dokonana zmiana terminu realizacji zamówienia jest zmianą istotną w ...

że postanowienia umowy w zakresie terminu zakończenia prac budowlanych są istotnymi ...

przepisu ustawy. Określony w SIWZ termin zakończenia robót budowlanych może mieć ...

co za tym idzie czas realizacji zamówienia, są czynnikami wpływającymi na ...

elementami cenotwórczymi. Bez wątpienia zmiana terminu realizacji zamówienia w przedmiotowej sprawie mogła ...

w postępowaniu. W ocenie organu, termin wykonania zamówienia był istotny dla ...

w pierwotnie przewidzianym w SIWZ terminie (29 maja 2015 r.) wykona ...

co było zapewne podyktowane dotrzymaniem terminów zakończenia realizacji projektu (30 czerwca 2015 r ...

kary umowne za niedotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0 ...

zdaniem organu za tym, że termin realizacji był istotny dla Zamawiającego. Reasumując ...

zdaniem organu, w konsekwencji wydłużenie terminu o 28 dni w analizowanym ...

się o to zamówienie. Przedłużenie terminu realizacji umowy mogło umożliwić w pełni ...

złożenie oferty innej treści, poprzez zaoferowanie niższej ceny. Jest prawdopodobne, że ...

podjąć się wykonania zamówienia w terminie do 29 maja 2015 r ...

ale mogli to uczynić w terminie do dnia 26 czerwca 2015 ...

publicznych. Przesłankami określającymi możliwość wydłużenia terminu realizacji zamówienia były: zmiana, którą zaakceptuje ...

stanie się konieczna celem właściwej realizacji przedmiotu umowy i wykorzystania środków ...

że katalog przesłanek dopuszczających przedłużenie terminu realizacji zamówienia zawarty przez zamawiającego w ...

jednoznacznej informacji o możliwości przedłużenia terminu zakończenia prac i tym samym ...

2015 r., w którym przedłużono termin realizacji prac o czas wskazany przez ...

na budowę została wydana w terminie 2-miesięcznym, w związku z ...

wpłynęły wnioski o przedłużenie przewidzianego terminu realizacji zamówienia bądź wnioski o wyjaśnienie ...

w SIWZ okoliczności uzasadniających zmianę terminu realizacji zamówienia. Zdaniem organu brak zapytań ...

uniemożliwiały Beneficjentowi i wykonawcy przedłużenie terminu realizacji umowy nr [...] o 28 dni ...

Z tego powodu ocena zmiany terminu wykonania inwestycji musi być zawsze ...

nie zakresu częściowego wykonanego w terminie pierwotnym, co powodowałoby brak sankcji ...

dotyczyła zrealizowania całości zakresu w terminie do 29 maja 2015 r ...

że dokonania przez skarżącego zmiana terminu realizacji umowy [...] stanowiła zmianę istotną; - art ...

zmiany treści umowy [...] w zakresie terminu realizacji zamówienia publicznego w sposób niezgodny ...

wpłynęły wnioski o przedłużenie wskazanego terminu realizacji zamówienia bądź wnioski o wyjaśnienie ...

w SIWZ okoliczności uzasadniających zmianę terminu realizacji zamówienia, skutkujące bezpodstawnym przyjęciem, iż ...

jednoznacznej informacji o możliwości przedłużenia terminu zakończenia prac, co mogło wypłynąć ...

na przedłużeniu o 28 dni terminu realizacji przedmiotu umowy; - art. 2 Konstytucji ...

umowach podpisanych z wykonawcami na realizację zadań objętych projektem przewidujących zasady ...

p.p.r."), za prawidłową realizację programu odpowiada, w przypadku programu ...

2 (pkt 5), określenie systemu realizacji programu operacyjnego (pkt 8), zarządzanie środkami finansowymi przeznaczonymi na realizację programu operacyjnego, pochodzącymi z budżetu ...

pkt 10), monitorowanie postępów w realizacji, ewaluacja programu operacyjnego oraz stopnia ...

celów (pkt 12), prowadzenie kontroli realizacji programu operacyjnego, w tym kontroli realizacji poszczególnych dofinansowanych projektów (pkt 14 ...

o zwrocie środków przekazanych na realizację programów, projektów lub zadań, o ...

nr 1083/2006 zdefiniowany został termin "nieprawidłowości", przez który rozumieć należy ...

sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, termin "podmiot gospodarczy" oznacza każdą osobę ...

o zwrocie środków przekazanych na realizację programów, projektów lub zadań, o ...

sytuacji, gdy środki przeznaczone na realizację programów finansowanych z udziałem środków ...

od dnia przekazania środków, w terminie 14 dni od dnia doręczenia ...

do stwierdzenia naruszenia przepisów regulujących realizację dofinansowywanego projektu nie jest konieczne ...

prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy ...

finansowych, stając się elementem systemu realizacji danego programu operacyjnego". Pomimo braku ...

prac w zakresie instalacji elektrycznej". Termin wykonania zamówienia został określony w ...

dnia 29 maja 2015 r. Termin zakończenia prac za zgodą stron ...

dni kalendarzowych. Według Zarządu wydłużenie terminu o 28 dni kalendarzowych w ...

się o to zamówienie. Przedłużenie terminu realizacji umowy mogło umożliwić w pełni ...

złożenie oferty innej treści, poprzez zaoferowanie niższej ceny. Jest prawdopodobne, że ...

podjąć się wykonania zamówienia w terminie do 29 maja 2015 r ...

ale mogli to uczynić w terminie do dnia 26 czerwca 2015 ...

stanie faktycznym sprawy, dokonana zmiana terminu realizacji umowy nr [...] stanowi zmianę istotną ...

niespornie wprowadzona w umowie zmiana terminu jej wykonania miała charakter zmiany ...

zaskarżonej decyzji, iż przedłużenie okresu realizacji przedmiotu umowy o 28 dni ...

orzekające w sprawie uznały wydłużenie terminu o 28 dni za zmianę ...

dysponować będą dłuższym okresem na realizację zamówienia, wówczas mogliby zdecydować się ...

to uczyniły organy, - że przesunięcie terminu o 28 dni kalendarzowych (w ...

że inny wykonawca, któremu pierwotny termin z uwagi, np. na harmonogram ...

innej treści, w szczególności poprzez zaoferowanie niższej ceny. Ta okoliczność w ...

z decyzji (iż przedłużenie okresu realizacji przedmiotu umowy o 28 dni ...

Sąd nie kwestionuje, że zmiana terminu wykonania umowy może być zmianą ...

zweryfikować nie jest wystarczające. Przesunięcie terminu zakończenia realizacji umowy z dnia 29 maja ...

zmiany. Według postanowień umowy, wydłużenia terminu realizacji zamówienia były następujące przesłanki: zmiana ...

stanie się konieczna celem właściwej realizacji przedmiotu umowy i wykorzystania środków ...

organu katalog przesłanek dopuszczających przedłużenie terminu realizacji zamówienia zawarty przez Zamawiającego w ...

przypadki, które mogłyby uzasadniać zmianę terminu realizacji zamówienia. W tym miejscu należy ...

z góry przyjąć, iż przesunięcie terminu o 28 dni kalendarzowych ( z ...

że inny wykonawca, któremu pierwotny termin z uwagi np. na harmonogram ...

innej treści, w szczególności poprzez zaoferowanie niższej ceny". Tak więc w rozpoznawanej sprawie przesunięcie terminu realizacji zamówienia o 28 dni nie ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok WSA w Łodzi – 2017 61 fragmentów

2017-06-13 » Oddalono skargę

podatkowych, jako środki przeznaczone na realizację programów finansowanych z udziałem środków ...

f.p., w związku z realizacją projektu pn. "Poprawa efektywności diagnostyki ...

851 410,23 zł na realizację projektu pn. "Poprawa efektywności diagnostyki ...

treści SIWZ polegającą na zmianie terminu realizacji zamówienia, bez ogłoszenia tej zmiany ...

jak dla zaległości podatkowych, w terminie 14 dni. Z uwagi na ...

Z. do jej zwrotu, w terminie 14 dni od daty doręczenia ...

p. poprzez bezpodstawne przyjęcie, że realizacja programów finansowanych z udziałem środków ...

oraz prawa krajowego. Naruszenie przy realizacji programu w/w przepisów skutkuje ...

prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy ...

wyniku kontroli przeprowadzonej na zakończenie realizacji projektu pn. "Poprawa efektywności diagnostyki ...

modyfikacji treści SIWZ w zakresie terminu realizacji zamówienia dotyczącego dostawy aparatu RTG ...

zapytaniem, co do możliwości przedłużenia terminu realizacji zamówienia. Nie przekazał natomiast zmiany ...

z uwagi na zbyt krótki termin jej realizacji. Ponadto zdaniem organu powyższe naruszenie ...

nie zamieszczenia informacji o wydłużeniu terminu realizacji zamówienia w Dzienniku Urzędowym Unii ...

wskaźnik posiadania potencjału ekonomicznego umożliwiającego realizację zamówienia. Takie postpowanie wyklucza bowiem ...

z którą w celu właściwej realizacji zamówienia oraz określenia jego ceny ...

wizji lokalnej pracowni RTG zamawiającego. Termin przeprowadzenia wizji lokalnej ustalono na ...

w postępowaniu oferentów, którzy mogliby zaoferować korzystniejszą cenę, a z uwagi ...

wykonania usługi gwarancyjnej. Wręcz przeciwnie realna i należyta realizacja uprawnień zamawiającego wynikających z gwarancji ...

na terenie kraju, a mogących zaoferować niższe ceny dostawy. Naruszenie powyżej ...

spowodować, iż potencjalni wykonawcy, mogący zaoferować korzystniejsze warunki, nie wie wzięli ...

stanowiło uchybienie procedur obowiązującym przy realizacji projektów finansowanych ze środków UE ...

prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy ...

podatkowych, jako środki przeznaczone na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w związku z realizacją projektu pn. "Poprawa efektywności diagnostyki ...

przypadku gdy środki przeznaczone na realizację programów finansowanych z udziałem środków ...

od dnia przekazania środków, w terminie 14 dni od dnia doręczenia ...

f.p. wydatki związane z realizacją programów i projektów finansowanych ze ...

wpływ na charakter lub warunki realizacji lub kontroli operacji, lub programów ...

prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy ...

finansowych, stając się elementem systemu realizacji danego programu operacyjnego. Z treści ...

wynika, że wydatki związane z realizacją programów i projektów finansowanych ze ...

treści SIWZ polegającą na zmianie terminu realizacji zamówienia, bez ogłoszenia tej zmiany ...

RTG zamawiającego, w celu właściwej realizacji zamówienia oraz określenia jego ceny ...

udziału w postępowaniu podmiotów, mogących zaoferować korzystniejsze oferty. Za powyżej stwierdzone ...

udziału w postępowaniu podmiotów, mogących zaoferować korzystniejsze oferty. Za powyżej stwierdzone ...

udziału w postępowaniu podmiotów, mogących zaoferować korzystniejsze oferty. Za powyżej stwierdzone ...

dotyczące: wielkości lub zakresu zamówienia, terminu jego wykonania, informacji o możliwości ...

i ich znaczenia, miejsca i terminu składania ofert, czy też terminu związania ofertą. Z jednoznacznego brzmienia ...

11 ust. 8 oraz zmianą terminu składania ofert, zgodnie z art ...

modyfikacji SIWZ w zakresie wydłużenia terminu realizacji zamówienia - dostawy aparatu RTG, w ...

zapoznając się z pierwotnie zakreślonym terminem realizacji zamówienia, mogli odstąpić od udziału ...

z uwagi na jego krótki termin. Ponadto działanie to, jak słusznie ...

pkt 11 p.z.p., termin wykonania zamówienia, jest jednym z ...

argumentacja skarżącej, co do braku realnego wpływu na powstanie szkody w budżecie UE, jak i realnego, czy też potencjalnego ograniczenia konkurencji ...

4 p.z.p. stanowi realizację, zawartych w art. 7 ust ...

prawidłowe oszacowanie jego zdolności do realizacji konkretnego zamówienia. Dodatni wynik finansowy ...

wskaźnik posiadania potencjału ekonomicznego umożliwiającego realizację zamówienia. Wskaźnik ten nie jest ...

do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia termin przeprowadzenia "wymaganej wizji lokalnej" biegnie ...

posiadających swą siedzibę blisko miejsca realizacji przedmiotu zamówienia, a co za ...

w postępowaniu oferentów, którzy mogliby zaoferować korzystniejszą cenę, a z uwagi ...

administracji zapewnienie prawidłowego serwisu urządzeń, terminów ich naprawy zamawiający mógł osiągnąć ...

jak np. czas reakcji, czy termin usunięcia awarii, a szczegółowe kwestie ...

jest, ze wykonawcy ci mogliby zaoferować korzystniejsze warunki, co doprowadziłoby do ...

jeden ze wskaźników pozwalający na realną oceną ekonomiczną i finansową wykonawcy ...

oceny zdolności poszczególnych wykonawców do realizacji przedmiotu zamówienia. Brak wskazania sumy ...

kwotę gwarancyjną, jest zdolny do realizacji zamówienia. Tym samym żądanie spółki ...

ocenę zdolności poszczególnych wykonawców na realizację przedmiotu zamówienia. Powyższe stanowiło również ...

wykluczyć, że podmioty te mogły zaoferować korzystniejszą cenę realizacji zamówienia. Tym samym powyższe naruszenie ...

Jak już wcześniej podkreślono, dla realizacji skutku w postaci spowodowania szkody ...

warunków: przeprowadzenia wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu zamówienia, wykazania się dodatnim ...

jakich niewątpliwie zalicza się zmiana terminu wykonania zamówienia, do udziału w ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok WSA we Wrocławiu – 2018 57 fragmentów

2018-01-24 » *Uchylono decyzję I i II instancji

przestrzegania przepisów wspólnotowych w zakresie realizacji polityk horyzontalnych (ochrony środowiska i ...

zamieszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych, termin wykonania zamówienia ustalono na [...] grudnia ...

na budowę należy wykonać w terminie 3 miesięcy od dnia podpisania Umowy, a termin wykonania robót budowlanych wraz z ...

grudnia 2013 r. W wyznaczonym terminie składania ofert tj. do dnia ...

z pisemną prośbą o zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy z [...] grudnia 2013 ...

r. wyraził zgodę na przedłużenie terminu realizacji na dzień [...] września 2014 r ...

budowlano - montażowych, zgodnie z którą termin realizacji przedmiotu umowy określono na [...] września ...

zmiany postanowień umowy, tj. zmiany terminu realizacji zamówienia przez jego wydłużenie o ...

9 miesięcy w stosunku do terminu wynikającego z SIWZ i z ...

zmiany postanowień umowy tj. zmiany terminu realizacji zamówienia. W ocenie Zespołu Kontrolującego ...

potencjalnym wykonawcom, którzy wiedząc, że termin zakończenia robót jest dłuższy, mogliby ...

można zatem wykluczyć, że koszt realizacji zamówienia byłby wówczas niższy. Do ...

RPO WD wskazała, że wydłużenie terminu realizacji zamówienia po upływie terminu składania ofert zmieniło sytuację wykonawcy ...

swojej oferty w świetle dłuższego terminu realizacji zamówienia. Nie można wykluczyć również, że dłuższy termin realizacji przedmiotu umowy miałby wpływ na ...

do wzoru umowy zapis określający termin wykonania zamówienia na dzień [...] grudnia ...

przedmiot i zakres dopuszczalnej zmiany terminu realizacji umowy z powodu wydłużonej procedury ...

podstaw, aby stwierdzić, iż zmiana terminu realizacji zamówienia wynikała z przyczyn, których ...

tym kontekście podano, iż określając termin wykonania zamówienia na dzień [...] grudnia ...

musiała uwzględnić fakt, iż sam termin wykonania dokumentacji projektowej wraz z ...

pytała o możliwość wydłużenia okresu realizacji kontraktu w przypadku przedłużającej się ...

etapie przygotowywania oferty, sygnalizował, iż termin realizacji zamówienia jest krótki. Organ nie ...

do tego, iż przyczyną zmiany terminu wykonania zamówienia była przedłużająca się ...

początku założył trudny do spełnienia termin, jak również sam przyczynił się ...

w końcu stał się on nierealny. Mając na względzie powyższe organ ...

uznając, iż zamawiający przez zmianę terminu realizacji przedmiotu zamówienia, dopuścił się de ...

z.p. a samo wydłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy bez uprzedniego wyartykułowania ...

kryterium oceny oferty była cena termin wykonania zamówienia nie miał wpływu ...

W tym zakresie uznał, że termin wykonania zamówienia mógł być dla ...

prawa zamówień publicznych związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy ...

i przyjęcie, że w toku realizacji przedmiotu zamówienia publicznego doszło do ...

i przyjęcie, że w toku realizacji przedmiotu zamówienia publicznego na prace ...

o zamówienie publiczne (zmianie uległ termin realizacji przedmiotu zamówienia), gdy tymczasem w ...

umowy o zamówienie w zakresie terminu realizacji przedmiotu zamówienia stanowiła nieprawidłowość uzasadniającą ...

na wydatki poniesione na rzecz realizacji przedmiotu tego zamówienia, zaś następnie ...

inny, niż wskazany w ofercie, termin wykonania zamówienia, wskazać należy, że ...

atmosferycznych mogących mieć wpływ na realizację zamówienia, zmiana w rozwiązaniach projektowych ...

ustawowej wysokości podatku VAT, - przesunięcie terminu zakończenia umowy o okres przerwy ...

stosunku do wskazanego w ofercie, terminu wykonania zamówienia miało charakter zmiany ...

zmiana - w tym wypadku dotycząca terminu realizacji zamówienia - będzie miała przymiot "istotności ...

więc zgodzić z organem, że termin wykonania zamówienia będzie zawsze jednym ...

charakterze zmiany umowy w zakresie terminu wykonania zamówienia powinno się opierać ...

że w danym postępowaniu prolongata terminu realizacji zamówienia mogła rzeczywiście wpłynąć na ...

w orzekającym składzie, ocena zmiany terminu wykonania inwestycji musi być jednak ...

jest założenie, że każda zmiana terminu realizacji umowy jest zmianą na tyle ...

rozważenie znaczenia wprowadzonej zmiany dla realizacji celu umowy. W podobnym duchu ...

zmiana (na wniosek wybranego wykonawcy) terminu wykonania zamówienia, można było pominąć ...

przez ten podmiot najniższej ceny. Termin realizacji zamówienia nie był więc czynnikiem ...

argumentacji uzasadnienia wyroku, że przesunięcie terminu wykonania umowy zawartej przez kasatorkę ...

istotnym elementem treści nie był termin wykonania zamówienia, gdyż ten parametr ...

istotnym elementem treści nie był termin wykonania zamówienia, gdyż ten parametr ...

której wskazano, że zmiana tego terminu potencjalnie mogła ograniczyć krąg podmiotów ...

związku nie można przyjmować, skoro termin nie decydował o korzystności oferty ...

się postępowanie przetargowe uzasadniało zmianę terminu realizacji zadania niezależnie od tego, który ...

niż wynikające z oferty, określenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia, prowadziłoby do ...

liczby podmiotów, ale także do zaoferowania przez nich niższych cen od ...

w odniesieniu do zmian dotyczących terminu realizacji zamówienia organ nie wykazał, zdaniem ...

beneficjent wyraził zgodę na przedłużenie terminu realizacji na dzień [...] września 2014 r ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok WSA w Szczecinie – 2022 84 fragmenty

2022-03-16 » Uchylono zaskarżoną decyzję

ramach umowy o dofinansowanie na realizację projektu wraz z odsetkami uchyla ...

było przyznanie beneficjentowi dofinansowania na realizację projektu w kwocie nieprzekraczającej [...] zł ...

w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014 ...

dalej "Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności"’). Realizacja projektu pierwotnie została zaplanowana przez ...

opieki w ww. żłobku w terminie od [...] października 2018 r. do ...

r. Beneficjent dokonał zmiany okresu realizacji projektu, tj. od dnia [...] kwietnia ...

Jednakże nie dokonał zmiany okresu realizacji projektu wskazanego w celu głównym ...

o dofinansowanie. W związku z realizacją projektu beneficjentowi przysługiwały koszty pośrednie ...

które zostały przyznane beneficjentowi na realizację projektu, IP przekazała zgodnie z ...

beneficjentem a wykonawcą projektu dotyczące terminu wykonania prac, wypłaty zaliczki na ...

bankowy organu I instancji w terminie 14 dni. W związku z ...

w dniu [...] marca 2020 r. Termin zwrotu środków upływał w dniu ...

miejsc opieki w żłobku w terminie od [...] kwietnia 2019 r. do ...

Adaptacja budynku, zgodnie z harmonogramem realizacji zawartym we wniosku o dofinansowanie ...

w Bazie Konkurencyjności nr [...] z terminem składania ofert do dnia [...] kwietnia ...

Za wykonanie tego zadania firma zaoferowała kwotę w wysokości [...] zł netto ...

Bazie Konkurencyjności. Według organu, zmiana terminu wykonania prac była nieuzasadniona, podobnie ...

wykonawcy. Wskazanie w ofercie pierwotnego terminu realizacji zamówienia ([...]06.2019 r.), który ...

równego traktowania wykonawców. Proporcja dodatkowego terminu wykonania robót w stosunku do podstawowego terminu realizacji aneksowanej umowy wskazuje, iż pierwotny termin realizacji był nierealny i niemożliwy do zachowania w stosunku do terminów uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę ...

zapisy umowy i wydłużyło możliwość realizacji umowy o 14 dni w stosunku do umownego terminu zakończenia pracy. Brak ww. zapisów ...

umowy tylko na skutek: - zmiany terminów realizacji projektu; - zmian zakresu lub zmian ...

w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron ...

2020 r. beneficjent uzasadnił zmianę terminu wykonania prac, m.in. niemożnością ...

zdarzeń: ogłoszenie, w którym wskazano termin wykonania prac adaptacyjnych budynku pod ...

kwietnia 2019 r. i określała termin wykonania prac zgodnie z ofertą ...

2019 r. zmieniono m.in. terminy rozpoczęcia i zakończenia prac, a ...

ustalenia zakresu zamówienia, jak też terminu rozpoczęcia jego realizacji nie były mu znane w ...

nie była gotowa do jego realizacji, ponieważ dopiero w dniu [...] maja ...

budowy (§ 1 ust. 3) określał termin rozpoczęcia prac na dzień podpisania ...

dzień roboczy od przekazania miejsca realizacji prac, według organu, dla potencjalnych ...

utrzymywanie gotowości bądź odstąpienie od realizacji innych zleceń. O zasadności powyższego ...

zmiany istotnych warunków umowy przewidując termin rozpoczęcia prac na [...] lipca 2019 ...

dnia [...] czerwca 2019 r. zmodyfikował termin rozpoczęcia prac wyznaczając ich początek ...

2019 r. pozostawiając bez zmiany termin ich zakończenia). W ocenie organu ...

postępowania z niemożliwym do spełnienia terminem zakończenia robót i bliżej nieokreślonym terminem ich rozpoczęcia w stosunku do ...

jasne i uczciwe reguły określające termin rozpoczęcia prac i ich zakończenia ...

Zmiany reguł postępowania - w trakcie realizacji zamówienia spowodowała według organu, że ...

konieczności angażowania własnych środków do realizacji inwestycji i finansuje ją w ...

Organ, odnosząc się do zmian terminów naliczania kar umownych wskazał, że w pierwotnym brzmieniu termin zakończenia prac (przy nieznanej dacie ...

2019 r. Sankcją za niedochowanie terminu była kara umowna w wysokości ...

prac do [...] lipca 2019 r. (termin zakończenia z aneksu nr [...] - [...] lipca ...

prace trwały około trzech tygodni (termin zakończenia prac [...] lipca 2019 r., termin rozpoczęcia - późniejszy niż [...] czerwca 2019 ...

lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności ...

w analizowanej sprawie wystąpiła szkodą realną w budżecie Unii Europejskiej. Beneficjent ...

że dołożył należytej staranności przy realizacji projektu. Z przyczyn których nie ...

że wskazanie w ofercie pierwotnego terminu realizacji zamówienia, który następnie dwa dni ...

Konkurencyjności [...] kwietnia 2019 r., wskazując termin składania ofert [...] kwietnia 2019 r ...

r. i już od tego terminu istniała możliwość dokonania rzetelnej oceny ...

tym pozwolenia na budowę. Zmiana terminu realizacji projektu wynikała z okoliczności, które ...

budżecie Unii Europejskiej ma charakter realny. Zaistniała nieprawidłowość o jakiej mowa ...

adekwatne do podpisanych w późniejszym terminie aneksów do umowy, to liczba ...

niż liczba wykonawców zdolnych do realizacji zamówienia na podstawie warunków przedstawionych ...

zgromadzonej przez organ na etapie realizacji projektu oraz na etapie prowadzonego ...

prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy ...

beneficjent ponosi odpowiedzialność za zmianę terminu realizacji umowy, - dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu ...

powiązań z beneficjentem, przyczyn zmiany terminu realizacji umowy, braku odpowiedzialności beneficjenta za zmianę terminu realizacji umowy, - dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu ...

powiązań z beneficjentem, przyczyn zmiany terminu realizacji umowy, podstawy stworzenia projektu koncepcyjnego, braku odpowiedzialność za zmianę terminu realizacji umowy, 5. naruszenie art. 207 ...

i uznaniu, że środki na realizację programów finansowanych z udziałem środków ...

pomimo wybrania projektu skarżącego do realizacji zbyt późno zawarł z nim ...

grudnia 2018 r.) z ostatecznym terminem na uruchomienie żłobka od [...] r ...

2 tygodni, wliczając okres Świąt [...]. Termin otwarcia placówki był od razu nierealny. Z uwagi na wycofanie się ...

sposób mu zarzucić niestaranności przy realizacji projektu. Skarżący wskazał, że mimo ...

pandemię COVID-19, wykonał wskaźniki realizacji przedsięwzięcia na poziomie 110%. W ...

obowiązku zwrotu pobranego dofinansowania na realizację projektu. Zgodnie z art. 207 ...

przypadku gdy środki przeznaczone na realizację programów finansowanych z udziałem środków ...

od dnia przekazania środków, w terminie 14 dni od dnia doręczenia ...

f.p. wydatki związane z realizacją programów i projektów finansowanych ze ...

mowa w ust. 2, w terminie 14 dni od dnia doręczenia ...

firmą L w postaci: zmiany terminów rozpoczęcia i zakończenia prac; wypłaty ...

danego kryterium oceny oferty, vi. termin składania ofert, vii. termin realizacji umowy, viii. informację na temat ...

charakteru umowy, b) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót ...

była tylko na skutek: - zmiany terminów realizacji projektu; - zmiany zakresu lub zmiana ...

w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron ...

umowy z wykonawcą obejmowały zmianę terminów realizacji robót, wypłatę zaliczki na rzecz ...

z wykonawcą na skutek zmiany realizacji projektu. Pozostałe zmiany umowy nie ...

warunków zmiany umowy dotyczących zmiany terminów realizacji projektu. W ocenie Sądu, wprowadzona ...

umowie z wykonawcą związana z terminem realizacji projektu nie prowadziła do zmiany ...

nie wynikało, że doszło do realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót ...

warunków zmiany umowy w zakresie terminów realizacji projektu, w ocenie Sądu, mogłoby ...

musiał angażować własnych środków do realizacji inwestycji i sfinansował ją w ...

które mogły mieć wpływ na realizację projektu. Przystąpienie strony do danego ...

I instancji przy zawarciu i realizacji umowy o dofinansowanie nie można ...

dążył do jak najszybszego ukończenia realizacji projektu nie może przesłonić faktu ...

działania beneficjenta doszło do powstania realnej szkody w budżecie Unii Europejskiej ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok NSA – 2017 57 fragmentów

2017-05-26 » Uchylono zaskarżony wyrok i oddalono skargę

przeprowadziła kontrolę planową na zakończenie realizacji projektu, podczas której Zespół kontrolujący ...

zamówienia publicznego polegającą na wydłużeniu terminu realizacji przedmiotu zamówienia, co skutkowało korektą ...

kwoty uznanej za niekwalifikowalną w terminie wynikającym z zaleceń pokontrolnych, skutkował ...

w związku z nieprawidłowościami w realizacji projektu wynosi 854.394,70 ...

w związku z nieprawidłowościami w realizacji projektu wynosi 854.394,70 ...

postanowienia umowy odnoszące się do terminu realizacji przedmiotu umowy, stwierdziła, że w ...

nr 1 okolicznością pozwalającą przedłużyć termin było wymienione w § 9 ust ...

tzn. ze względu na zmianę terminu zakończenia projektu wprowadzoną przez MJWPU ...

w dokumentacji przetargowej wskazał ostateczny termin zakończenia realizacji prac do dnia 15 października 2010 r., a termin otwarcia ofert - 18 maja 2010 ...

z § 2 pkt 1 umowy, termin realizacji zamówienia wyznaczony został do dnia ...

do umowy w zapisach dotyczących terminu realizacji zamówienia ze względu na działanie ...

wynikającą z niezależnego od Zamawiającego terminu podpisania umowy o dofinansowanie projektu ...

aneksowały umowę w zakresie przesunięcia terminu realizacji zamówienia, w konsekwencji termin realizacji umowy został przesunięty na dzień ...

listopada 2011 r. Całkowity okres realizacji zamówienia wyniósł 58 tygodni, zamiast ...

których Zamawiający mógł zmienić pierwotny termin realizacji przedmiotu umowy, czy istnieje między ...

skutkowy, a więc, czy zmiany terminu były dokonane zgodnie z art ...

zamówienia publicznego polegające na wydłużeniu terminu realizacji przedmiotu zamówienia, stanowią niedozwolone zmiany ...

związku z koniecznością wydłużenia okresu realizacji umowy. Strona niejednokrotnie powoływała fakt ...

stopnia, iż nieosiągalność zasobów przy realizacji jednego z nich, pociąga za ...

powoduje brak zasobów w nowym terminie i kolejne przesunięcia ostatecznego terminu realizacji. W ten sposób, tworzy się ...

która powoduje coraz dalsze przesuwanie terminów. Skarżąca wielokrotnie wyjaśniała, że charakterystyczne ...

sposób wyczerpujący. Ustalając, czy zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy były dokonane zgodnie ...

9 ust. 3 dopuszczających wydłużenie terminu realizacji zadania będącego przedmiotem przetargu. Zabrakło ...

przepisów prawnych w związku z realizacją projektu nr [...] pt "[...]“ . W związku ...

wyboru wykonawcy, polegającą na wydłużeniu terminu realizacji przedmiotu zamówienia Beneficjent naruszył przepis ...

do umowy w zapisach dotyczących terminu realizacji zamówienia w przypadku zaistnienia jednej ...

wynikającą niezależnego od Zamawiającego (Beneficjenta) terminu podpisania umowy o dofinansowanie projektu ...

aneksowali umowę w zakresie przesunięcia terminu realizacji zamówienia, w konsekwencji termin realizacji umowy został przesunięty na dzień ...

listopada 2011 r. Całkowity okres realizacji zamówienia wyniósł 58 tygodni, zamiast ...

urlopowy, co spowodowało konieczność wydłużenia terminu realizacji zamówienia do 24 tygodni. W ...

nie mogą stanowić podstawy wydłużenia terminu realizacji projektu z 19 do 24 ...

zawarciem umowy z wykonawcą, a termin wykonania przedmiotu umowy liczony był ...

ona jedynie określenie innego końcowego terminu realizacji zamówienia, to jest do dnia ...

przez wykonawcę przedmiotu zamówienia w terminie określonym w Harmonogramie Realizacji Projektu (19 tygodni). Należy zgodzić ...

metodą Prince 2, a Harmonogram Realizacji Projektu stanowiący załącznik do oferty ...

ramach zamówienia "możliwy całkowity czas realizacji“ zadania, jednocześnie wskazując w SIWZ ostateczny termin zakończenia realizacji prac do dnia 15 października 2010 r., a termin otwarcia ofert dnia 18 maja 2010 r. Beneficjent określając termin otwarcia ofert jak i terminie zakończenia realizacji projektu winien przewidzieć, że w okresie realizacji projektu mogą wystąpić okresy świąt ...

urlop i tak określić te terminy aby nie było zagrożone terminowe zakończone realizacji projektu. Analogicznie każdy z trzech ...

oferentów przystępując do przetargu, określając termin realizacji programu na 18 - 19 miesięcy ...

aby zaistniały okoliczności uzasadniające wydłużenie terminu realizacji zamówienia wskazane w § 9 pkt ...

ust. 1 ustawy Pzp przedłużający realizację projektu do 24 miesięcy, co ...

związku z koniecznością wydłużenia okresu realizacji umowy. Wskazał, iż przedmiotowy projekt ...

stopnia, iż nieosiągalność zasobów przy realizacji jednego z nich, pociąga za ...

z metodyką Prince 2, Harmonogram Realizacji Projektu stanowiący załącznik do oferty ...

zamówienia wskazała "możliwy całkowity czas realizacji“ jednocześnie w SIWZ ostateczny termin zakończenia realizacji prac do dnia 15 października 2010 r., a termin otwarcia ofert na dzień 18 ...

którą realizowany będzie projekt, określiła termin otwarcie ofert oraz termin zakończenia realizacji projektu winien znać szczegółowe uwarunkowania ...

faktyczne i prawne związane z realizacją projektu w wybranej metodyce, przy ...

sprawę ze specyfiki wybranej metodyki realizacji projektu, Beneficjent w dokumentacji przetargowej winien tak ustalić termin zakończenia realizacji projektu aby wybrana metoda nie ...

związku z tym możliwość zmiany terminu wykonania zamówienia, czego nie zrobił ...

Beneficjent wiedząc o specyfice metodyki realizacji projektu , która mogła wpłynąć na termin jego wykonania, godził się na zakończenie jego realizacji w późniejszym terminie niż został określony w SIWZ ...

wybrana przez niego metodyka w realizacji projektu może spowodować opóźnienia w jego realizacji, a winien zdawać sobie z ...

Studium Wykonalności wynikało, że okres realizacji zamówienia powinien wynosić 12 miesięcy ...

przypadkach problemy związane z terminową realizacją projektu w metodyce Prince 2 ...

analiza okoliczności i przyczyn zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy i ocena wzajemnej ...

9 ust. 3 dopuszczający wydłużenie terminu realizacji zadania będącego przedmiotem przetargu, czy ...

przedmiotu zamówienia, który w sposób realny dopuszcza składanie rozwiązań równoważnych i ...

późniejszą porównywalność i niesporną ocenę zaoferowanych rozwiązań równoważnych. Przy czym skarżąca ...

zamówienia publicznego polegającą na wydłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia nałożono w wysokości ...