[ukryta sygnatura] – Wyrok NSA – 2024 69 fragmentów

2024-05-16 » Uchylono zaskarżony wyrok oraz decyzję I i II instancji i umorzono postępowanie administracyjne

że stronie udzielono na podstawie umowy z 28 marca 2017 r ...

terenie Gminy. W następstwie zawartej umowy dokonano stosownego ogłoszenia o zamówieniu ...

wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. udokumentują wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat ...

podmiot zdolności techniczno-zawodowej do wykonania zadania wezwano Spółkę do przedłożenia ...

z odnawialnych źródeł energii. Miejsce wykonania roboty - Przedszkole zlokalizowane przy ul ...

nr ewid. 243/13. Robota wykonana była na rzecz Urzędu Gminy ...

doświadczenie składającego ofertę; b) poświadczenia wykonania robót, wystawione przez Urząd Gminy ...

wynika, że ww. robota budowlana wykonana została przez Konsorcjum Firm - L ...

B oraz że roboty budowlane wykonane zostały zgodnie z zasadami współczesnej ...

19 października 2017 r. zawarł umowę z B na warunkach wskazanych ...

jaką wartość zostały przez niego wykonane w ramach konsorcjum, a tym ...

uznał on, iż wykonawca samodzielnie wykonał czynności, których dotyczy warunek udziału ...

wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia w stopniu wystarczającym i ...

do ww. pisma m.in.: umowę konsorcjum nr 1 zawartą w ...

nazwa: B.) w celu wspólnego wykonania zadania pn. Budowa Przedszkola w ...

także załącznik nr 1 do umowy konsorcjum nr 1 - Szczegółowy podział ...

którego wynika, iż uczestnik B wykona m.in. roboty instalacyjne i ...

wykonawca - B przedstawiła zamawiającemu poświadczenie wykonania robót budowlanych wystawione przez Urząd ...

dokumenty i oświadczenia, w szczególności umowa konsorcjum wraz z podziałem prac ...

przez tego wykonawcę w ramach umowy konsorcjum zawartej na potrzeby wykonania zamówienia pn. "Budowa przedszkola w ...

części zamówienia, do którego całościowego wykonania zobowiązane jest to konsorcjum. Organ ...

jedynie, budowa przedszkola w Z wykonana została przez konsorcjum firm, którego ...

zawodowej i zawarł z nim umowę. Analizując prawidłowość działań beneficjenta organ ...

się on wykazywać całością prac wykonanych przez konsorcjum. IZ RPO stwierdziła ...

B - wykazała się doświadczeniem w wykonaniu jednej roboty budowlanej w ramach ...

technicznej lub zawodowej, spowodowało powierzenie wykonania zamówienia wykonawcy podlegającemu wykluczeniu. Stąd ...

dokumentów dotyczących zakresu i wartości wykonanego zamówienia. Reasumując, opisane wyżej nieprawidłowości ...

na podstawie § 20 ust. 4 umowy o dofinansowanie, korekty finansowej udzielonego ...

wydatki kwalifikowalne poniesione w ramach umowy o zamówienie publiczne z 19 ...

wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. udokumentują wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat ...

m.in. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej, niż w okresie ...

ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego ...

jaką wartość zostały przez niego wykonane (w ramach konsorcjum), co obligowało ...

wyjaśnień, czy w ramach zadania wykonanego przez konsorcjum wykonał on prace w zakresie niezbędnym ...

części zamówienia, do którego całościowego wykonania zobowiązane jest to konsorcjum. Z ...

przez tego wykonawcę w ramach umowy konsorcjum zawartej na potrzeby wykonania zamówienia w postaci budowy przedszkola ...

wszystkim będzie gwarantowała staranne i należyte wykonanie zamówienia, przy jednoczesnym zachowaniu standardów ...

technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4) sytuacji ekonomicznej i ...

celu zweryfikowanie zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia. Ustawodawca dopuszcza w postępowaniu ...

dokonywanie oceny zdolności wykonawcy do należytego wykonania zmówienia, w szczególności w odniesieniu ...

udziału w postępowaniu, jak również zabezpiecza dobrze pojęty interes zamawiającego, w ...

postępowania, którego celem jest zawarcie umowy, a następnie jej realizacja. W ...

postępowaniu warunkiem takim było udokumentowanie wykonania w okresie ostatnich pięciu lat ...

B wykazała się doświadczeniem w wykonaniu jednej roboty budowlanej na kwotę ...

którego była uczestnikiem, a zadania wykonane przez konsorcjum zostały ocenione przez zlecającego ich wykonanie pozytywnie. Niemniej jednak, jak trafnie ...

założenia, że wykonawca, tj. B wykonała swoje zadanie prawidłowo z dochowaniem zasad należytej staranności, jak również że wykonała we własnym imieniu roboty budowlane ...

000 000 zł. Pozytywna ocena wykonania powierzonego zadania przez konsorcjum nie ...

istnienie odpowiedzialności solidarnej konsorcjantów za wykonanie zamówienia, wynikające z art. 141 ...

się pełnym doświadczeniem wynikającym z wykonanego przez konsorcjum zamówienia; członek konsorcjum ...

nabywa wyłącznie doświadczenie związane z wykonaniem prac jakie wykonywał samodzielnie albo ...

jednak doświadczenia odnośnie do prac wykonanych przez innych konsorcjantów. Przyjęcie odmiennego ...

opartej na założeniu, że pomimo wykonania np. 1% zamówienia nabywa się ...

się on wykazywać całością prac wykonanych przez konsorcjum. IZ RPO zwróciła ...

z grupy wykonawców, na realizację wykonaną przez tę grupę niezależnie od ...

sam fakt bycia formalnie stroną umowy bądź przynależności do grupy wykonawców ...

wyjaśnień, czy w ramach zadania wykonanego przez konsorcjum wykonał on prace w zakresie niezbędnym ...

221 811,24 zł brutto wykonane zostało przez Konsorcjum firm, której ...

jaką wartość zostały przez B wykonane w ramach konsorcjum, a tym ...

grudnia 2018 r. (m.in. umowa konsorcjum nr 1 z dnia ...

załącznik nr 1 do ww. umowy dotyczący szczegółowego podziału zakresu prac ...

została w ramach konsorcjum do wykonania robót na kwotę 1 424 ...

od wykonawcy wykazania spełnienia warunku wykonania co najmniej jednej roboty budowlanej ...

technicznej lub zawodowej, spowodowało powierzenie wykonania zamówienia wykonawcy, podlegającemu wykluczeniu. Zamawiający ...

nie złożyła dokumentów zawierających wykaz wykonanych przez nią robót budowlanych z ...

wyceny, a jedynie wykaz robót wykonanych łącznie przez konsorcjum dwóch firm ...

Pzp, spowodowało tym samym naruszenie umowy o dofinansowanie, co skutkowało zastosowaniem ...

określonych sankcji (§ 20 ust. 4 umowy o dofinansowanie). Skargę kasacyjną - z ...

postaci budowy przedszkola w Ż wykonano m.in. roboty instalacyjne na ...

75 zł netto, co udokumentowano umową konsorcjum nr 1 zawartą 16 ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok WSA w Olsztynie – 2021 98 fragmentów

2021-11-10 » Oddalono skargę

jako projekt), realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie z dnia "[...]", nr ...

dniu "[...]" 2018 r. została zawarta umowa o dofinansowanie na realizację projektu ...

dalej IZ, organ). Do przedmiotowej umowy o dofinansowanie zawarto trzy aneksy ...

beneficjent naruszył § 15 ust. 1 umowy o dofinansowanie, w zw. z ...

zgodnie z warunkami wynikającymi z umowy o dofinansowanie w postępowaniu dotyczącym ...

zł, - oferta z dnia "[...]", na wykonanie robót budowlanych za cenę brutto ...

zł. - oferta z dnia "[...]", na wykonanie robót elektrycznych za cenę brutto ...

568,64 zł. Beneficjent na wykonanie wskazanych prac podpisał z ww. wykonawcami umowy nr "[...]" z "[...]". W ocenie organu ...

oraz dopełnił wszelkich procedur określonych umową o dofinansowanie oraz zapisami Wytycznych ...

dokumentu) - poprzez zamówienie należy rozumieć umowę odpłatną, zawartą zgodnie z warunkami ...

wynikającymi z Pzp albo z umowy o dofinansowanie projektu pomiędzy zamawiającym ...

zawarł z ww. wykonawcami trzy umowy w sprawie zamówienia publicznego, dlatego ...

warunek posiadania osób zdolnych do wykonania zamówienia oraz warunek dotyczący sytuacji ...

musiał się legitymować doświadczeniem w wykonaniu co najmniej dwóch robót budowlanych ...

posiada doświadczenie np. w zakresie wykonania sieci elektrycznej, czy instalacji solarnej ...

warunku posiadania osób zdolnych do wykonania zamówienia wskazano, że wymóg ten ...

zdolność do wystawienia gwarancji dobrego wykonania na kwotę równą 10% wartości ...

W niniejszym przypadku wymóg gwarancji należytego wykonania umowy nie stanowi potwierdzenia warunku udziału ...

ocenie organu II instancji, gwarancja należytego wykonania umowy dotyczy etapu, gdy wykonawca został ...

i została z nim podpisana umowa w sprawie zamówienia publicznego. Zatem ...

postawienia pozbawiłaby zamawiającego całkowicie rękojmi należytego wykonania zamówienia. Oznacza to, że postawione ...

interesów zamawiającego. Zauważono, że gwarancja należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia. Funkcją instytucji "zabezpieczenia" jest zatem umożliwienie zamawiającemu zaspokojenia ...

wykonawcy z zobowiązania określonego treścią umowy w sprawie zamówienia publicznego, poprzez ...

pokrycie tych roszczeń z kwoty zabezpieczenia bez konieczności występowania na drogę ...

tych względów uznano, że gwarancja należytego wykonania umowy nie stanowi warunku udziału w ...

warunków udziału w postępowaniu podpisał umowę z wybranymi wykonawcami, zatem w ...

gdyż wykonawca podpisał z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego pomimo ...

wybranego wykonawcy, z którym zawarł umowę w trybie z tzw. wolnej ...

ręki bezsprzecznie naruszyło ww. przepisy umowy o dofinansowanie oraz zapisy Wytycznych ...

przez beneficjenta § 15 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu oraz pkt ...

zgodnie z warunkami wynikającymi z umowy o dofinansowanie projektu. W ocenie ...

udzielenia zamówienia na realizację objętych umową zadań, po upływie ponad roku od zawarcia umowy o dofinansowanie jest istotnym zaniedbaniem ...

z wnioskiem o dofinansowanie i umową o dofinansowanie podlega weryfikacji na ...

okoliczność wynika z wiążącej strony umowy o dofinansowanie. Zgodnie z postanowieniami § 18 umowy o dofinansowanie (zmienionej aneksem nr ...

się do problematyki naruszenia przepisów umowy o dofinansowanie oraz Wytycznych organ ...

udziału w postępowaniu np. wartości wykonanych robót budowlanych, daty wykonania przedmiotu zamówienia itp. Dlatego też ...

pisemnej przed podpisaniem z nim umowy. Ponadto analiza zgromadzonej dokumentacji zamówieniowej ...

ponad 3 latach od podpisania umowy z wykonawca. Tym samym w ...

wiedzy i doświadczenia polegający na należytym zrealizowaniu co najmniej dwóch robót ...

powyższego warunku miał uzasadniać wykaz wykonanych robót budowlanych (załącznik nr 3 ...

obiektu. Wręcz przeciwnie, z wykazu wykonanych robót budowlanych wynika, że wykonawca wykonał remonty instalacji elektrycznych w budynku ...

in. wartość, data i miejsce wykonania robót budowlanych na rzecz tego ...

współwykonawstwo" wykonawcy polegało wyłącznie na wykonaniu instalacji elektrycznych oraz przyłączy. Wobec ...

Jest krótszy - w tym okresie, należycie zrealizował co najmniej dwie roboty ...

z którymi miał zamiar zawrzeć umowy spełniają te warunki. Niedopełnienie tego ...

ręki, a w konsekwencji podpisanie umowy z ww. wykonawcą świadczy o ...

on dokument prywatny, który został wykonany na zlecenie strony. Dokumenty prywatne ...

spór sądowy w trakcie realizacji umowy, który będzie przedmiotem rozpoznania przez ...

wywodziła, że wykonawca A podpisując umowę posiadał informacje na jakich warunkach ...

będzie realizować dostawę. W treści umowy został bowiem wskazany numer postępowania ...

odnosi się do etapu podpisania umowy z wybranym wykonawca, natomiast naruszenie ...

w tym osobami niezbędnymi do wykonania dostawy, co niewątpliwie nie potwierdza ...

nim w dniu "[...]" 2018 r. umowę w sprawie zamówienia publicznego. Przedmiotowe ...

jest jednoznaczne i wskazuje, że wykonane roboty budowlane miały polegać na ...

instancji, wbrew twierdzeniom strony, gwarancja należytego wykonania umowy winna dotyczyć tylko i wyłącznie ...

postawienia pozbawiłaby zamawiającego całkowicie rękojmi należytego wykonania zamówienia. Postawione warunki udziału w ...

zamówieniowej informacji (np. we wzorze umowy), że będzie wymagał gwarancji należytego wykonania umowy od wybranego wykonawcy, jednakże nie ...

strony dot. określenia warunku gwarancji należytego wykonania umowy na etapie wyboru wykonawców oraz ...

bezpośredni naruszają § 15 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu oraz pkt ...

zgodnie z warunkami wynikającymi z umowy o dofinansowanie projektu zastosowanie ma ...

zgodnie z warunkami wynikającymi z umowy o dofinansowanie projektu narusza § 15 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu oraz pkt ...

odwoławczego naruszenie przez beneficjenta postanowień umowy o dofinansowanie oraz Wytycznych stanowi ...

się naruszenia § 15 ust. 1 umowy o dofinansowanie oraz przepisów Wytycznych ...

do wyłonienia wykonawcy dającego rękojmię należytej realizacji projektu; e) pozbawionym podstaw ...

wysokości przewidzianej w Taryfikatorze bez należytego wyjaśnienia przyczyn, z powodu których ...

z art. 67 ufp poprzez nienależyte sporządzenie uzasadnienia zaskarżonej decyzji przejawiające ...

brak wystąpienia nieprawidłowości przy realizacji umowy o dofinansowanie); c) jej działania ...

wydatki zostały poniesione w celu wykonania projektu i w związku z ...

Projektu pn. "[...]", realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie z dnia "[...]", nr ...

zgodnie z warunkami wynikającymi z umowy o dofinansowanie projektu naruszyło podrozdział ...

jego wypłata następuje w drodze umowy cywilnej. Wszystkie kwestie związane z jej zawarciem, wykonaniem czy rozwiązaniem umowy rozstrzygane są na drodze cywilnej ...

do zwrotu środków. Beneficjent, podpisując umowę o dofinansowanie projektu otrzymał bezzwrotną ...

SA/OI 723/15). Zawarcie umowy o dofinansowanie z organem nie ...

precyzyjnie odwołuje się do postanowień umowy o dofinansowanie jako kryterium oceny ...

procedury" rozumieć należy także postanowienia umowy o dofinansowanie. Naruszenie tych postanowień ...

innych procedur" należy rozumieć postanowienia umowy zawartej w wyniku wyłonienia danego ...

oparciu o zaakceptowany wniosek oraz umowę, która określa obowiązki zarówno beneficjenta ...

Podpisana przez beneficjenta według wzoru umowa określa procedurę wykonywania przez niego ...

pojęciu "innych procedur" mieszczą się umowy zawierane przez beneficjentów na wykonanie zgłoszonych przez nich w ramach ...

uwagę, że na mocy postanowień umowy o dofinansowanie projektu beneficjent zobowiązał ...

postępowania, które zakończyło się zawarciem umowy z wykonawcą. Wszczęcie postępowania jest ...

trakcie realizacji Projektu (po podpisaniu umowy o dofinansowanie Projektu) wersja Wytycznych ...

siebie z chwilą przystąpienia do umowy o dofinansowanie projektu (zob. wyrok ...

przez skarżącego zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie. Szczególny charakter umowy zawartej między właściwą Instytucją Zarządzającą ...

obiektywnych kryteriach niewypełnienia wszystkich warunków umowy. Nie ma znaczenia to, czy ...

udzielenia zamówienia na realizację objętych umową zadań, po upływie ponad roku od zawarcia umowy o dofinansowanie jest istotnym zaniedbaniem ...

z wnioskiem o dofinansowanie i umową o dofinansowanie podlega weryfikacji na ...

okoliczność wynika z wiążącej strony umowy o dofinansowanie. Podkreślić należy, że zgodnie z postanowieniami § 18 umowy o dofinansowanie (zmienionej aneksem nr ...

projektu który realizowała na podstawie umowy o dofinansowanie, dysponowała środkami publicznymi ...

oraz brak możliwości negocjowania warunków wykonania zamówienia w trakcie postępowania. Tryby ...

operacyjnych jest dobrowolne, jednakże zawarcie umowy wiąże się nie tylko z ...

siebie z chwilą przystąpienia do umowy o dofinansowanie projektu". Rozdział 6 ...

należy, że strona skarżąca zawierając umowę o dofinansowanie projektu zobowiązała się ...

zł, - oferta z dnia "[...]", na wykonanie robót budowlanych za cenę brutto ...

zł, - oferta z dnia "[...]", na wykonanie robót elektrycznych za cenę brutto ...

568,64 zł. Skarżąca na wykonanie wskazanych prac zawarła z ww. wykonawcami umowy nr "[...]" z "[...]". Kwestię modyfikacji warunków ...

warunków udziału w postępowaniu podpisał umowę z wybranymi wykonawcami, zatem w ...

swoją decyzję w sposób wyczerpujący, należycie przedstawiając podstawy prawne i faktyczne ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok WSA w Krakowie – 2019 89 fragmentów

2019-03-12 » oddalono skargę

2007-2013: 1) na podstawie umowy nr [...] o dofinansowanie Projektu pn ...

zaległości podatkowych; 2) na podstawie umowy nr [...] o dofinansowanie Projektu pn ...

zaległości podatkowych; 3) na podstawie umowy nr [...] o dofinansowanie Projektu pn ...

zm.) oraz § 6 ust. 1 umowy nr [...] o dofinansowanie Projektu pn ...

w B.", § 6 ust. 1 umowy nr [...] o dofinansowanie Projektu pn ...

B." oraz § 6 ust. 1 umowy nr [...] o dofinansowanie Projektu pn ...

r. zawarł z beneficjentem: 1) umowę nr [...] o dofinansowanie Projektu pn ...

Zespołu Pałacowego [...] w B."; 2) umowę nr [...] o dofinansowanie Projektu pn ...

zachodniego Zespołu Pałacowego [...] B."; 3) umowę nr [...] o dofinansowanie Projektu pn ...

celu potwierdzenia faktycznego zakończenia oraz należytej realizacji inwestycji. Prowadząc wizję lokalną ...

realizacji inwestycji, kontrolujący stwierdzili: 1) wykonanie części nadziemnej skrzydła zachodniego Pałacu (pokoje hotelowe, kaplica); 2) wykonanie części nadziemnej głównego korpusu Pałacu ...

na terenie patio; 5) brak wykonanych robót wykończeniowych dotyczących części podziemnej ...

nie został zrealizowany zgodnie z umową o dofinansowanie. Składając wyjaśnienia dotyczące ...

beneficjent przedstawił wykaz wszystkich robót niewykonanych w Projekcie 3 wraz z ...

znajduje się w finalnej fazie wykonania", jednakże projekt ten nie został ...

niewielki zakres prac pozostałych do wykonania, okoliczność ta nie wpłynie na ...

MRPO z wnioskiem o rozwiązanie umowy dofinansowanie, z powodu wystąpienia okoliczności ...

procedurę mającą na celu rozwiązanie umowy nr [...] Pismem z dnia 31 ...

w przypadku szeregu wykonawców podpisanie umowy uwarunkowane było między innymi opinią ...

że wartość prac ujętych w umowach z wykonawcami odzwierciedlała ich rzeczywistą ...

ustalenia warunków, na jakich zawarcie umowy byłoby możliwe, ani referencji, które ...

sprzeczności z § 4 ust. 3 umowy nr [...] oraz umowy nr [...], zgodnie z którym beneficjent ...

się do realizacji projektu z należytą starannością, w szczególności ponosząc wydatki ...

zakresie naruszenia § 4 ust. 3 umowy o dofinansowanie Projektu 1 oraz § 4 ust. 3 umowy o dofinansowanie Projektu [...] Złożenie wniosku ...

środków budżetu państwa na podstawie umowy nr [...] oraz na podstawie umowy nr [...] Pismem z dnia 5 ...

środków budżetu państwa na podstawie umowy nr [...] o dofinansowanie Projektu pn ...

B.". W związku z nierozwiązaniem umowy o dofinansowanie oraz brakiem zwrotu ...

sprzeczności z § 4 ust. 3 umowy nr [...], zgodnie z którym beneficjent ...

się do realizacji projektu z należytą starannością, w szczególności ponosząc wydatki ...

przez spółkę pracowników na podstawie umowy o pracę wynosi 12 etatów ...

otrzymanego przez beneficjenta na podstawie umowy [...] (sygn. akt [...]); 2) w przedmiocie ...

otrzymanego przez beneficjenta na podstawie umowy [...] (sygn. akt [...]); 3) przedmiocie zwrotu ...

otrzymanego przez beneficjenta na podstawie umowy [...] (sygn. akt [...]); Następnie, na wniosek ...

zwrotu dofinansowania otrzymanego na podstawie umowy nr [...] do dnia 29 czerwca ...

otrzymanego przez Beneficjenta na podstawie umowy nr [...] oraz [...] Do przedłużenia terminu ...

8 ust. 4 pkt 6 umowy o dofinansowanie, poprzez nieprawidłową i ...

i w zakresie określonym w umowach o dofinansowanie, lub zatwierdzonym aneksem ...

także do realizacji projektów z należytą starannością, w sposób, który zapewni ...

o dofinansowanie, w terminie określonym umową, wielokrotnie przedłużanym przez IZ MRPO ...

z realizacją postanowień zawartych w umowach o dofinansowanie. Po pierwsze beneficjent ...

także problemy z zapewnieniem odpowiedniego zabezpieczenia realizacji umowy, a także naruszył zasadę konkurencyjności ...

przy wyborze wykonawców, nie ustanowił zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy, nie informował o ryzyku niezrealizowania umowy w terminie oraz prowadził niepełne ...

2017r., znak: [...]; 2) wstrzymanie wykonania decyzji w zaskarżonej części na ...

inwestycyjne jest na końcowym etapie wykonania. Strona skarżąca dysponuje ostateczną decyzją ...

W przedmiotowej sprawie spółka po wykonaniu pewnego zakresu robót występowała do ...

przedstawiając jednocześnie dowody na potwierdzenie wykonania prac. Spółka otrzymywała zatem w ...

całości przyznanej kwoty. Naruszenie postanowień umowy o dofinansowanie nie może pociągnąć ...

z uwzględnieniem zakresu, w którym umowa nie została wykonana, w oparciu o zasady słuszności ...

spółka nie będzie w stanie wykonać projektu w założonym terminie, pomimo ...

z uwzględnieniem późniejszych aneksów do umowy, zgodnie z końcowym rozliczeniem projektu ...

zakresie, cały ciężar kosztów na wykonanie projektu i ryzyko z tym ...

relatywnie niewielkiego zakresu prac, których wykonanie uległo opóźnieniu. Jest to o ...

skarżąca uzasadniając wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji w zaskarżonej części podniosła ...

egzekucyjny i doprowadzenie do przymusowego wykonania decyzji nakazującej zwrot blisko trzech ...

ich realizację zgodnie z zasadą należytego zarządzania finansami, a w szczególności ...

uznać wszelkie odstępstwa od zapisów umowy lub też naruszenie przepisów prawa ...

2013, a w konsekwencji podpisując umowy o dofinansowanie Projektów, przyjęła zasady ...

i warunki określone w tych umowach. Zgodnie z treścią umów strona ...

ujęty we wniosku (§ 2 ust. umowy). Spółka ponadto zobowiązała się w ...

określonych w § 16, do realizowania umowy zgodnie z treścią zmienionego wniosku ...

przytoczyć treść § 4 ust. 3 umowy o dofinansowanie z którego to ...

się do realizacji Projektu z należytą starannością, w szczególności ponosząc wydatki ...

5 pkt. 15 i 16 umowy. Ponadto w myśl § 7 ust. 2 umowy, wydatki poniesione z naruszeniem wymogów ...

w § 6. W tym zapisie umowy zawarto twierdzenie, że jeżeli zostanie ...

istotnym uchybieniem, stanowiącym naruszenie warunków umowy, a poczynionym przez stronę skarżącą ...

w ramach danego projektu określa umowa o dofinansowanie zawarta z Beneficjentem ...

Beneficjenta, za zgodą instytucji stanowiącej umowę o dofinansowanie, w formie aneksu do umowy o dofinasowanie. Końcowa data kwalifikowania ...

to uniemożliwiły jej zapłatę za wykonane prace. Spółka pomimo wskazania szeregu ...

Podkreślał też, że wskazany w umowach o dofinasowanie termin zakończenia realizacji ...

Wizja lokalna Zespołu Pałacowego [...], wykazała wykonanie części nadziemnej skrzydła zachodniego Pałacu (pokoje hotelowe, kaplica) oraz wykonanie części nadziemnej głównego korpusu Pałacu ...

dofinansowanie - co jednakże nie zostało wykonane. Strona skarżąca nie zrealizowała, wbrew ...

każdy z nich podpisano odrębną umowę o dofinansowanie. Jednakże, aby osiągnąć ...

zakończenia inwestycji). Przytoczony wcześniej § 3 umowy o dofinansowanie dla każdego z ...

się do organu o rozwiązanie umowy nr [...] Powodem takiej decyzji było ...

gwiazdce stanowi istotne naruszenie warunków umowy zawartej pomiędzy stroną skarżącą a ...

stanowczo podkreślić, że zgodnie z umowami o dofinansowanie, wynikiem realizacji wszystkich ...

na zasadach określonych w § 16 umowy o dofinansowanie. Takiej zgody strona ...

przedsięwzięcia daje gwarancję pełnego, właściwego wykonania zadań. Tymczasem chociażby wskazany we ...

1657973) wyrażony został pogląd, że umowa o dofinansowanie nie jest umową starannego działania ale umową celową. Oznacza to, że Beneficjent, który w wyniku zawarcia umowy tego rodzaju otrzymał środki na ...

skutkuje niewywiązaniem się z postanowień umowy. W niniejszej sprawie strona skarżąca ...

5 ust. 22 pkt 1 umowy o dofinansowanie). Z ustalonego stanu ...

trzy miesiące (§5 ust. 7 umowy o dofinansowanie). Ostatnie wnioski o ...

strony skarżącej było nieudzielenie prawidłowego zabezpieczenia realizacji umowy. Pomimo zobowiązania się do wniesienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie, ustanawianego na okres od dnia zawarcia umowy do upływu 3 lat od ...

3 ust. 1 pkt 2 umowy o dofinansowanie (§10 ust. 1 i 5 umowy o dofinansowanie), przy kolejnych wydłużeniach ...

pouczana o konieczności złożenia dodatkowego zabezpieczenia, nie przedkładała aktualnych zabezpieczeń. Na etapie weryfikacji wniosków o ...

r., strona skarżąca zapewniała, że zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z zawartych umów ...

wynika jednak, że ostatnie zaktualizowane zabezpieczenia złożone zostały w dniu 21 ...

przy wyborze wykonawców, nie ustanowiła zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy, nie informowała o ryzyku niezrealizowania umowy w terminie oraz prowadziła niepełne ...

bezpodstawne. Środki przyznane na podstawie umowy o dofinansowanie są środkami publicznymi ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok WSA w Krakowie – 2016 101 fragmentów

2016-10-18 » oddalono skargi

Koncesjodawcą") ogłosiła postępowanie o zawarcie umowy koncesji na rozwój systemu roweru ...

organizacji złożyła wniosek o zawarcie umowy koncesji w ww. postępowaniu i ...

warunków koncesji z załączonym projektem umowy koncesji, do którego załącznikiem był ...

koncesji w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji na rozwój systemu roweru ...

szóstego m-ca od zawarcia umowy: 300, a w konsekwencji naruszenie ...

który ma interes w zawarciu umowy koncesji oraz może ponieść szkodę ...

ofertę i podtrzymuje wolę zawarcia umowy koncesji. Jednocześnie czynności Koncesjodawcy uniemożliwiają skarżącemu zawarcie tej umowy. W uzasadnieniu skargi szczegółowo uzasadniono ...

lub miał interes w zawarciu umowy koncesji i który poniósł lub ...

była uczestnikiem postępowania o zawarcie umowy koncesji na rozwój systemu roweru ...

jego ramach złożyła ofertę zawarcia umowy koncesji. Interes prawny w zawarciu umowy można domniemywać przez fakt przystąpienia ...

na utracie spodziewanych korzyści. Zawarcie umowy koncesji z wnioskodawcą, który złożył ...

na szkodę wynikającą z niezawarcia umowy. Twierdzenie to jest tym bardziej ...

podmioty w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji oraz do umów koncesji ...

art. 387 § 1 K.c. umowa o świadczenie niemożliwe jest nieważna ...

że nakładanie obowiązków niemożliwych do wykonania jest prawnie nieskuteczne (impossibilium nulla ...

ustawy o koncesji zasady, że umowa o świadczenie niemożliwe jest nieważna. Podstawowym warunkiem możliwości wykonania umowy koncesji na usługi pod nazwą ...

było przedmiotem postępowania o zawarcie umowy koncesji na rozwój systemu roweru ...

C nie jest w stanie wykonać tego świadczenia; nie jest w stanie dostarczyć objętej umową liczby rowerów w przewidzianym umową czasie. Każdy z uczestników postępowania ...

cele. Jest więc jasne, że wykonanie przez wybranego koncesjonariusza zawartej z nim umowy musi polegać na świadczeniu rowerów ...

z punktu widzenia warunków realizacji umowy, dostarczyć produkowanych przez siebie rowerów ...

tego, co stanowi o istocie umowy było oczywiście nieuzasadnione. Stanowiło ono ...

że w udostępnionym oferentom projekcie Umowy koncesji na usługi pod nazwą ...

żadne okoliczności mogące czynić niniejszą umowę nieważną lub bezskuteczną". W ocenie ...

ustawy o koncesji) zasady, że umowa o świadczenie niemożliwe jest nieważna ...

świadczeniu, ale na tym, że wykonanie obowiązków wynikających z umowy jest nierealne za cenę zaproponowaną ...

kolejności - 588 razy wyższą! Tymczasem umowa koncesji na usługi powinna być umową wzajemną, a więc taką, gdzie ...

że przy zachowaniu reguł rynkowych wykonanie umowy przez wykonawcę byłoby dla niego ...

uznać cenę nierealistyczną, za którą wykonanie zamówienia nie jest możliwe" wyrok ...

Rażąco niska cena grozi niebezpieczeństwem niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia w przyszłości". W ocenie ...

jest, ustalona przez Koncesjodawcę z należytą starannością, kwota niezawierająca podatku od ...

lat), na który zostaje zawarta umowa koncesji. W piśmiennictwie wskazuje się, że obowiązek zachowania "należytej staranności" przy ustalaniu wartości zamówienia ...

z uwagi na obowiązek zachowania należytej staranności w szacowaniu wartości zamówienia ...

i prowadząc postępowanie o zawarcie umowy koncesji jest obowiązany zapewnić równe ...

i prowadząc postępowanie o zawarcie umowy koncesji, jest obowiązany zapewnić równe ...

że uniemożliwia ona konkurentom, którzy umowę byliby w stanie wykonać, dostęp do rynku. A jej ...

ofert w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji na rozwój systemu roweru ...

brak interesu skarżących w zawarciu umowy koncesji, o którym mowa w ...

lub miał interes w zawarciu umowy koncesji i który poniósł lub ...

na podstawie oświadczenia, że zawarcie umowy koncesji z wnioskodawcą niespełniającym wymogów ...

na szkodę wynikającą z niezawarcia umowy (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we ...

oferta zawiera wadę wykluczającą zawarcie umowy o koncesję. Istotnym elementem umowy koncesji jest bowiem to, że ...

będzie miała interesu w zawarciu umowy koncesji, ponieważ w takim przypadku ...

swobodę w określaniu płatności Koncesjodawcy. Umowa koncesji jest odmianą umowy zawieranej w trybie ustawy o ...

wraz z ceną. W przypadku umowy dotyczącej usług okoliczność, ze kontrahent ...

przez Konsorcjum C do etapu wykonania zobowiązania jest zabiegiem chybionym. Przedmiot ...

rzecz Koncesjodawcy. Przez cały okres umowy rowery pozostają własnością Koncesjonariusza, a ...

C przez pierwsze miesiące trwania umowy nie zobowiązało się (zgodnie z ...

niezrozumienia istoty postępowania o zawarcie umowy koncesji na usługi, rozkładu ryzyka ...

na wynik postępowania o zawarcie umowy koncesji. Zgodnie z art. 30 ...

o koncesji w przypadku zawarcia umowy koncesji w trybie art. 29 ...

podjętych w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji w uzasadnionych przypadkach, w ...

usługi Sąd, uwzględniając skargę unieważnia umowę, jeżeli została zawarta z naruszeniem ...

okresie wstrzymania prawa do zawarcia umowy, o którym mowa w art ...

administracyjnemu uwzględnienie skargi przed zawarciem umowy. Sąd może utrzymać w mocy postanowienia umowy, mimo spełnienia przesłanek do jej ...

zwrot świadczeń uzyskanych na podstawie umowy podlegającej unieważnieniu, wówczas sąd nakłada ...

nie może orzec o unieważnieniu umowy zawartej w okolicznościach wskazanych w ...

ustawy o koncesji, jeżeli utrzymanie umowy w mocy leży w ważnym interesie publicznym lub umowa została już w całości wykonana i w takim przypadku sąd ...

orzeka o skróceniu okresu obowiązywania umowy. W ocenie Sądu w tej ...

to być "interes w zawarciu umowy". W tej sprawie każda ze ...

oferty miała interes w zawarciu umowy a okoliczność, że inna oferta ...

że takiego interesu "w zawarciu umowy" nie ma już oferent, którego ...

ustawy o koncesji celem zawarcia umowy, ma interes w wniesieniu skargi ...

w procedurze postępowania o zawarcie umowy koncesji krąg skarżących może być ...

przez koncesjonariusza w przedmiocie zawarcia umowy koncesji na rozwój systemu roweru ...

o koncesji koncesjonariusz na podstawie umowy o koncesji zawieranej w Koncesjodawcą zobowiązuje się do wykonania przedmiotu koncesji za wynagrodzeniem. Wynagrodzenie ...

takiej instytucji prawnej jaką jest umowa o koncesję. Celowo jako podstawową ...

wskazuje, że w przypadku zawierania umowy udzielania koncesji na usługi (i ...

raz należy podkreślić, że przedmiotem umowy o koncesji zawieranej w trybie ...

i prowadzenie postępowania o zawarcie umowy koncesji musi opierać się o ...

i prowadząc postępowanie o zawarcie umowy koncesji jest zobowiązany zapewnić równe ...

podmiotów ubiegających się o zawarcie umowy oraz zasada uczciwej konkurencji. Zasada ...

etapów postępowania do momentu zawarcia umowy koncesji. Równe traktowanie oznacza konieczność ...

udziału w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji, ocenę spełnienia stawianych warunków ...

i zagranicznych, chyba że odrębna umowa międzynarodowa lub ustawa stanowiłaby inaczej ...

wynika, że koncesjonariusz na podstawie umowy koncesji zawieranej z koncesjodawcą zobowiązuje się do wykonania przedmiotu koncesji za wynagrodzeniem, które ...

załączniku nr 2 do projektu Umowy Koncesji (tom II akt postępowania ...

dnia szóstego miesiąca od zawarcia umowy wynosi 300 rowerów systemu KRM ...

po piętnastym miesiącu od zawarcia umowy wynosi 1500 rowerów systemu KRM ...

miesiącach liczonych od dnia zawarcia umowy (tom II akt postępowania, karta ...

którym (załącznik nr 2 do Umowy Koncesji) "minimalna wymagana ilość rowerów ...

dnia szóstego miesiąca od zawarcia umowy wynosi 300 rowerów systemu KRM ...

harmonogram liczony jest od zawarcia umowy, a więc cyfra "1" zawarta ...

pierwszy miesiąc od dnia zawarcia umowy. Tabela ta nie zawiera jakiegoś ...

innego miesiąca dzielącego datę zawarcia umowy i pierwszy miesiąc objęty tabelą ...

5-tym miesiącu od zawarcia umowy nie oznacza, że był to ...

1-szym miesiącu od zawarcia umowy, po 2-gim miesiącu od zawarcia umowy, po 3-cim miesiącu od zawarcia umowy i po 4 miesiącu od zawarcia umowy (tom II akt postępowania, karta ...

1-szym miesiącu od podpisania umowy, ale po pierwszym miesiącu od podpisania umowy (podkreślenie składu Sądu). Tym samym ...

po pierwszym miesiącu do zawarcia umowy), w 3-cim miesiącu, w ...

miesiącu liczonym od daty zawarcia umowy. Nie było warunkiem pozwalającym na ...

szego miesiąca od dnia zawarcia umowy, mimo że taka rubryka znalazła ...

pierwszym miesiącu od chwili zawarcia umowy, to wówczas mogłoby to mieć ...

się, że właśnie brak zwrócenia należytej uwagi na wymóg zapewnienia minimalnej ...

6-tym miesiącu od podpisania umowy (warunek konieczny) i zarazem na ...

od 2 miesiąca od zawarcia umowy do 5 miesiąca włącznie od zawarcia umowy wydaje się stanowić podstawę zarzutu ...

w pierwszym miesiącu od zawarcia umowy. Badanie ekonomicznych podstaw pozwalających czy ...

już na pierwszy miesiąc zawarcia umowy nie stanowi kryterium legalności i ...

dniu szóstego miesiąca od zawarcia umowy, co dodatkowo miało prowadzić także ...

pierwszym miesiącu od daty podpisania umowy (a nie w drugim miesiącu ...

nie ma wpływu na ważność umowy, a jedynie taka strona poniesie odpowiedzialność związaną z jej niewykonaniem (W. Popiołek, [w:] K. Pietrzykowski ...

w pierwszym miesiącu po podpisaniu umowy. Nie byłoby wprawdzie naruszeniem prawa ...

pozostawała do uznania Koncesjodawcy. projekt umowy koncesji dostatecznie zabezpiecza Koncesjodawcę przed naruszeniem warunków koncesji ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok WSA w Warszawie – 2018 63 fragmenty

2018-05-23 » Oddalono skargę

dotyczącą zwrotu środków pochodzących z umowy o dofinansowanie realizacji projektu pn ...

r., Skarżąca zawarła z PARP umowę o dofinansowanie projektu pn. "[...]" nr ...

zmienioną następnie pięcioma aneksami (dalej - "Umowa o dofinansowanie"). W Umowie o ...

zwrotu środków oraz uznania, że Umowa nie jest realizowana w sposób ...

z treścią § 11 ust. 2 Umowy o dofinansowanie Beneficjent zobowiązał się ...

wypełnianiu funkcji jakiegokolwiek podmiotu objętego Umową o dofinansowanie w związku z ...

realizacją. Dodatkowo § 11 ust. 3 umowy o dofinansowanie określał, iż Beneficjent ...

Beneficjent naruszył: § 11 ust. 2 Umowy o dofinansowanie poprzez zakup suwnic ...

korekty finansowej, § 11 ust. 3 Umowy o dofinansowanie oraz art. 6 ...

całości dofinansowania związanego z realizacją umowy o roboty budowlane nr [...], zawartej ...

zwrotu środków oraz uznania, że Umowa nie jest realizowana w sposób ...

z treścią § 11 ust. 2 Umowy o dofinansowanie Beneficjent zobowiązał się ...

wypełnianiu funkcji jakiegokolwiek podmiotu objętego Umową o dofinansowanie w związku z ...

realizacją. Dodatkowo, § 11 ust. 3 Umowy o dofinansowanie określał, iż Beneficjent ...

wątpliwości czy suwnice te w należyty sposób będą zabezpieczone antykorozyjnie i czy będą spełniać ...

stycznia 2013 r. Beneficjent zawarł umowę nr [...]) został dokonany na podstawie ...

ofertowym, co stanowi naruszenie § 11 Umowy o dofinansowanie w zakresie zachowania ...

i następnie zawarcie z wykonawcą umowy niezgodnej z przedmiotem zamówienia określonym ...

ust. 2 pkt 2.3 umowy o generalne wykonawstwo Inwestor i ...

w myśl § 11 ust. 3 Umowy o dofinansowanie Beneficjent, który nie ...

osobowo. Tymczasem w przedmiotowej sprawie umowa o roboty budowlane zawarta została ...

nie stoi na przeszkodzie w wykonaniu przez M. Sp. z o ...

Sp. z o.o. zleca wykonanie robót określonych w umowie o ...

wiedzę komu Generalny Wykonawca zleca wykonanie robót, bowiem z oświadczenia Skarżącej ...

że wyraża zgodę na zawarcie umowy z M. Sp. z o ...

działania zmierzały do obejścia postanowień Umowy o dofinansowanie w zakresie zakazu ...

z uwagi na naruszenie § 11 Umowy o dofinansowanie oraz art. 6 ...

nie są kwalifikowane w ramach Umowy o dofinasowanie. Przedmiotowa decyzja Organu ...

Sp. z o.o. zawarł umowę o roboty budowlane i dokonał ...

naruszyła postanowienia § 11 ust, 2 Umowy o dofinansowanie; 3. naruszenie prawa ...

zawartego w § 11 ust. 3 Umowy o dofinansowanie i uznanie, że ...

stanowił naruszenie § 11 ust. 3 Umowy o dofinansowanie poprzez dokonanie zakupu ...

11 ust. 2 i 3 Umowy o dofinansowanie, w sytuacji, gdy ...

Przedsiębiorczości oraz § 11 ust. 3 Umowy o dofinansowanie, poprzez uznanie, że ...

z siedzibą w B. zawarł umowę o roboty budowlane i dokonał ...

wydatkowała środki finansowe wynikające z Umowy o dofinansowanie, związane z realizacją ...

Sp. z o.o. zawarł umowę o roboty budowlane i dokonał ...

ust. 2 pkt 2.3 umowy o generalne wykonawstwo "Inwestor i ...

ust 2 pkt 2.3 umowy o generalne wykonawstwo czyniły bowiem ...

wybór podwykonawców obydwie strony ww. umowy, w tym również Skarżącą. Zgodnie z § 16 ust. 8 umowy o generalne wykonawstwo "GW przedstawiać ...

załącznik nr 10 do niniejszej umowy.". Oświadczenie podwykonawcy (k. 1160 akt ...

adm.) stanowi zatem integralną część umowy, którą podpisała Skarżąca. W związku ...

przekazane przez Skarżącą wraz z umową o generalne wykonawstwo, a Skarżąca ...

z załącznikiem nr 2 do umowy o roboty budowlane nr [...] zawartej ...

do treści § 1 ust. 3 umowy, wyraził zgodę na zawarcie niniejszej umowy. Podkreślenia wymaga, iż w § 1 ust. 4 umowy o roboty budowlane wskazano, że "Niewykonanie przez Zamawiającego obowiązku o którym ...

wstrzymania się od wykonywania przedmiotu umowy do czasu uzgodnienia nowej formy ...

budowlanych celem umożliwienia wykonawcy realizacji umowy o roboty budowlane. Niesporne jest ...

miał na celu obejście postanowień Umowy o dofinansowanie w zakresie zakazu ...

kryteria najkorzystniejszej oferty, a za wykonanie dodatkowych zakresów prac dotyczących konstrukcji ...

wystawienia, ze względu na brak wykonania robót gotowych do końcowego odbioru ...

podmiotem, któremu Generalny Wykonawca powierzył wykonanie robót budowlanych w ramach projektu ...

stanowi naruszenie § 11 ust. 2 Umowy o dofinansowanie, zgodnie z którym ...

funkcji jakiegokolwiek podmiotu objętego niniejszą Umową w związku z jej realizacją ...

wynikający z § 11 ust. 4 Umowy o dofinansowanie i przedstawiła do ...

których stanowi § 11 ust. 2 Umowy o dofinansowanie. Skarżąca nie spełniła ...

do naruszenia § 11 ust. 3 Umowy o dofinansowanie Projektu poprzez wyrażenie ...

całości dofinansowania związanego z realizacją umowy o roboty budowlane zawartej w ...

suwnic naruszało wymogi wynikające z Umowy o dofinansowanie w zakresie wyboru ...

z warunkami określonymi we wzorze umowy o dofinansowanie, który dostępny jest ...

tym Skarżąca także przed podpisaniem Umowy była zobowiązana do przestrzegania zasad ...

wyboru wykonawców opisanych we wzorze umowy o dofinansowanie. Skarżąca nie dochowała ...

a następnie zawarcie z wykonawcą umowy niezgodnej z przedmiotem zamówienia określonym ...

nieprawidłowości wynikających z naruszenia postanowień Umowy o dofinansowanie. Z powyższych względów ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok WSA w Opolu – 2019 225 fragmentów

2019-10-31 » Oddalono skargę

43 zł przyznanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPPP.03 ...

Województwa Opolskiego (zwanym dalej: ZWO) Umowę o dofinansowanie projektu nr RPOP ...

w zakresie zgodności z zawartą umową nr RPOP.03.01.02 ...

Zamawiający dokonał niedozwolonej zmiany postanowień umowy w sprawie zamówienia, co stanowi ...

przy tym uwagę, iż zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy ramowej z naruszeniem przepisów o ...

Zamawiający dokonał niedozwolonej zmiany postanowień umowy w sprawie zamówienia, co stanowi ...

Zwrócono również uwagę, iż zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy ramowej z naruszeniem przepisów o ...

Zamawiający dokonał niedozwolonej zmiany postanowień umowy w sprawie zamówienia, co stanowi ...

również zwrócono uwagę, iż zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy ramowej z naruszeniem przepisów o ...

i nie stanowiące robót, których wykonanie stało się konieczne na skutek ...

postępowaniu o udzielenie zamówienia, zawarcia umowy koncesji, kryteriów kwalifikacji, kryteriów selekcji ...

tj.: - niedozwolona zmiana postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia lub umowy koncesji: dla przedmiotowej kategorii nieprawidłowości ...

dodatkowej zamówienia wynikającej ze zmiany umowy zwiększone o 25% wartości ostatecznego ...

transport w Opolu, na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPOP.03 ...

uznania, że w toku realizacji umowy o dofinansowanie naruszone zostały przepisy ...

3 K.p.a. przez nienależyte uzasadnienie zaskarżonej decyzji z uwagi ...

z zawartą przez stronę skarżącą umową o dofinansowanie projektu, całkowita wartość ...

Zgodnie z § 3 ust. 1 umowy o dofinansowanie, okres realizacji projektu ...

30 grudzień 2018 r. Powyższa Umowa została zmieniona: > Aneksem nr RPOP ...

00 % wydatków kwalifikowanych projektu. Zawarta umowa dotyczyła dofinansowania projektu nr RPOP ...

decyzji). Udzielenie zamówienia i realizacja umowy: Umowa [...] na realizację przedmiotowego zamówienia, została ...

02 kwietnia 2017 r. Powyższa Umowa była zmieniana trzykrotnie. Aneks nr ...

ust. 1 pkt 6 Pzp wykonanie robót dodatkowych, określał wynagrodzenie wykonawcy ...

07.2017 r. Protokół odbioru wykonanych robót - końcowy, sporządzony został 15 ...

r. sporządzony został Protokół odbioru wykonanych robót - końcowy w zakresie robót ...

warunków zamówienia, wyboru oferenta, zapisów Umowy na realizację inwestycji oraz zawartych ...

ocenie, przewidziano maksymalne skrócenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia w stosunku do ...

która zawierała maksymalne skrócenie terminu wykonania o okres dopuszczony w SIWZ ...

przypadał na okres jesienny, > zawarcie umowy miało miejsce w okresie zimowym ...

zamówienia przypadał na okres zimowy, > umowa obwarowana była karami umownymi m ...

on przewidzieć w chwili zawierania umowy i którym nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności (np. warunki pogodowe uniemożliwiające ...

1), > Aneks nr 2 do Umowy zawarty 13 kwietnia 2017 r. dotyczył wydłużenia terminu wykonania umowy i uzasadniony był trwającym podczas realizacji umowy okresem niskich temperatur, tj. temperatur ...

ww. kryterium jak i wzór umowy z zapisami § 15 były wskazane ...

wszystkich zainteresowanych zamówieniem publicznym". - "Zapisy umowy nr [...] [...] z dnia 16.01 ...

ani terminu wprowadzenia zmian do umowy z wykonawcą, obowiązków takich regulacji ...

okoliczności uniemożliwiających terminową realizację przedmiotowej umowy. Zapisy ww. umowy § 15 ust. 1 pkt 1 ...

mógł przewidzieć w chwili zawierania umowy i którym nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności (np. warunki pogodowe uniemożliwiające ...

15 ust. 1 pkt. 1 umowy oraz (...): - pismo wykonawcy nr [...] które ...

Aneksu nr 2 do ww. umowy były wymogi technologiczne producenta kabla ...

potrwają niesprzyjające warunki pogodowe uniemożliwiające wykonanie robót nie podpisywał aneksu z ...

wniosek wykonawcy i przedłużył termin wykonania robót aneksem do dnia 31 ...

inwestycyjnego prędzej (przesłanki do wydłużenia umowy ustałyby), doprowadziłby do niezgodnego z SIWZ przedłużenia terminu umowy. Strona przy tym zaznaczyła, że obie strony umowy były zgodne co do woli ...

uwagę zaistniałe okoliczności, obie strony umowy większą wagę przywiązywały do czynności ...

ofert za maksymalne skrócenie terminu wykonania robót budowlanych połączony z wysokimi ...

Wykonawca przystępując do przetargu na wykonanie robót budowlanych, bierze pod uwagę ...

zamówienia (poprzez zawarcie Aneksu do Umowy) ze względu na wystąpienie ujemnych ...

stanie przewidzieć w chwili zawierania Umowy. Oczywiste jest, że jeśli termin realizacji Umowy przypada na okres zimowy, to ...

elementów prac, jakie Wykonawca powinien wykonać w celu prawidłowego i całkowitego zrealizowania Umowy. Konieczność wstrzymania robót budowlanych prowadzonych ...

mielibyśmy do czynienia, gdyby realizacja Umowy przypadała na okres letni, wówczas ...

karami umownymi za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, a następnie bezpodstawne/nieuzasadnione wydłużenie ...

terminu realizacji zamówienia i aneksowanie Umowy w tym zakresie, to działania ...

Pzp) oraz niedozwolona zmiana postanowień umowy w sprawie zamówienia (naruszenie art ...

terminu realizacji zamówienia i aneksowanie Umowy w tym zakresie było bezpodstawne ...

organ uznał również, że przedmiot umowy nie został oddany/wykonany w terminie. Zatem Zamawiający byłby ...

umowne za zwłokę w oddaniu/wykonaniu przedmiotu Umowy (§ 11 ust. 1 pkt 2 ...

w związku z dokonaną zmianą Umowy nie uczynił. W perspektywie finansowej ...

kar umownych wynikających z postanowień umowy o zamówienie publiczne stanowi więc ...

decyzji). Udzielenie zamówienia i realizacja Umowy: Umowa [...] na realizację przedmiotowego zamówienia, została ...

lutego 2017 r. Protokół odbioru wykonanych robót - końcowy, sporządzony został 17 ...

Po analizie warunków zamówienia, zapisów Umowy na realizację inwestycji oraz dokumentacji ...

3 miesiące od dnia podpisania Umowy, -Umowę nr [...] zawarto z Wykonawca w ...

2017 r. - § 9 ust. 5 Umowy stanowi, iż "Potwierdzenie przez nadzór ...

zakończenie robót", - § 9 ust. 6 Umowy stanowi, iż: ..Za dzień wykonania przedmiotu umowy uważa się dzień podpisania protokołu ...

odbioru końcowego". - § 9 ust. 7 Umowy stanowi, iż: "Przeprowadzenie odbioru końcowego przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 10 ...

11 ust. 1 pkt 2) Umowy stanowi, iż: Zamawiającemu przysługuje prawo ...

określonego w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki", - pismem ...

przeprowadzenia prac odbiorowych, - protokół odbioru wykonanych robót - końcowy został podpisany w ...

z zapisami § 2 ust. 1 umowy nr [...] z dnia 14.11 ...

ust. 1 pkt. 2 ww. umowy, kary mogą być naliczane za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy. Mając na uwadze, że "zwłoka ...

uwadze, organ uznał za dzień wykonania przedmiotu umowy datę 17 marca 2017 r ...

tj. moment podpisania Protokołu odbioru wykonania robót - końcowego potwierdzającego zakończenie robót ...

11 ust. 1 pkt 2) Umowy powinien był naliczyć kary umowne za zwłokę w oddaniu/wykonaniu przedmiotu umowy, czego nie uczynił. W perspektywie ...

umownych wynikających z postanowień zapisów umowy o zamówienie publiczne stanowi więc ...

decyzji). Udzielenie zamówienia i realizacja umowy: Umowa [...] na realizację przedmiotowego zamówienia, została ...

03 lutego 2017 r. Ww. Umowa była zmieniana dwukrotnie. Aneks nr ...

07 kwietnia 2017 r., wstrzymał wykonanie 20 % zakresu robót przewidzianego w ...

warunków zamówienia, wyboru oferenta, zapisów Umowy na realizację Inwestycji oraz zawartych ...

ocenie, przewidziano maksymalne skrócenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia w stosunku do ...

która zawierała maksymalne skrócenie terminu wykonania o okres maksymalny dopuszczony w ...

przypadał na okres jesienny, > zawarcie umowy miało miejsce w okresie jesiennym ...

przeważającej mierze w okresie zimowym, > Umowa obwarowana była karami umownymi m ...

on przewidzieć w chwili zawierania umowy i którym nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności (np. warunki pogodowe uniemożliwiające ...

1), > Aneks nr 1 do umowy zawarty 07 kwietnia 2017 r ...

dotyczył m.in. wydłużenia terminu wykonania Umowy i uzasadniony był wydłużeniem terminu wykonania Umowy w związku z trwającym podczas realizacji umowy okresem niskich temperatur, tj. temperatur ...

ww. kryterium jak i wzór umowy z zapisami §15 były wskazane ...

wszystkich zainteresowanych zamówieniem publicznym. - Zapisy umowy nr [...] z dnia 17.11 ...

ani terminu wprowadzenia zmian do umowy z wykonawcą, obowiązków takich regulacji ...

okoliczności uniemożliwiających terminową realizację przedmiotowej umowy. Zapisy ww. umowy § 15 ust. 1 pkt 1 ...

mógł przewidzieć w chwili zawierania umowy i którym nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności (np. warunki pogodowe uniemożliwiające ...

15 ust. 1 pkt 1 umowy oraz (...): - pismo wykonawcy z dnia ...

Aneksu nr 1 do ww. umowy były wymogi technologiczne producenta kabla ...

Strona zaznaczyła, że obie strony umowy były zgodne co do woli ...

uwagę zaistniałe okoliczności, obie strony umowy większą wagę przywiązywały do czynności ...

ofert za maksymalne skrócenie terminu wykonania robót budowlanych połączony z wysokimi ...

wykonawca przystępując do przetargu na wykonanie robót budowlanych, bierze pod uwagę ...

umownymi za zwłokę w oddaniu/wykonaniu przedmiotu Umowy, a następnie bezpodstawne/nieuzasadnione przesunięcie ...

terminu realizacji zamówienia i aneksowanie Umowy w tym zakresie, to działania ...

Pzp) oraz niedozwolona zmiana postanowień umowy w sprawie zamówienia (naruszenie art ...

terminu realizacji zamówienia i aneksowanie Umowy w tym zakresie było bezpodstawne ...

organ uznał również, iż przedmiot umowy nie został oddany/wykonany w terminie. W takiej sytuacji ...

11 ust. 1 pkt 2 Umowy), czego nie uczynił. Niedochodzenie przez ...

kar umownych wynikających z postanowień umowy o zamówienie publiczne stanowi więc ...

decyzji). Udzielenie zamówienia i realizacja umowy: Umowa [...] na realizację przedmiotowego zamówienia, została ...

na 20 lutego 2017 r. Umowa była zmieniana jednokrotnie. Aneks nr ...

kwietnia 2017 r. Protokół odbioru wykonanych robót - końcowy, sporządzony został 05 ...

ocenie, przewidziano maksymalne skrócenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia w stosunku do ...

która zawierała maksymalne skrócenie terminu wykonania o okres maksymalny dopuszczony w ...

przypadał na okres jesienny, > zawarcie umowy miało miejsce w okresie zimowym ...

zamówienia przypadał w okresie zimowym, > Umowa obwarowana była karami umownymi m ...

on przewidzieć w chwili zawierania Umowy i którym nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności (np. warunki pogodowe uniemożliwiające ...

1), > Aneks nr 1 do umowy zawarty 29 marca 2017 r. dotyczył wydłużenia terminu wykonania Umowy i uzasadniony był trwającym podczas realizacji Umowy okresem niskich temperatur, tj. temperatur ...

ww. kryterium jak i wzór umowy z zapisami § 15 były wskazane ...

wszystkich zainteresowanych zamówieniem publicznym. - Zapisy umowy nr [...] z dnia 05.12 ...

ani terminu wprowadzenia zmian do umowy z wykonawcą, obowiązków takich regulacji ...

okoliczności uniemożliwiających terminową realizację przedmiotowej umowy. Zapisy ww. umowy § 15 ust. 1 pkt 1 ...

mógł przewidzieć w chwili zawierania umowy i którym nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności (no. warunki pogodowe uniemożliwiające ...

15 ust. 1 pkt 1 umowy oraz (...): - pismo wykonawcy, które wpłynęło ...

Aneksu nr 1 do ww. umowy były wymogi technologiczne producenta kabla ...

potrwają niesprzyjające warunki pogodowe uniemożliwiające wykonanie robót nie podpisywał aneksu z ...

wniosek wykonawcy i przedłużył termin wykonania robót aneksem do dnia 31 ...

inwestycyjnego prędzej (przesłanki do wydłużenia umowy ustałyby), doprowadziłby do niezgodnego z SiWZ przedłużenia terminu umowy. Strona zaznaczyła przy tym, że obie strony umowy były zgodne co do woli ...

uwagę zaistniałe okoliczności obie strony umowy większą wagę przywiązywały do czynności ...

ofert za maksymalne skrócenie terminu wykonania robót budowlanych połączony z wysokimi ...

Wykonawca przystępując do przetargu na wykonanie robót budowlanych, bierze pod uwagę ...

umownymi za zwłokę w oddaniu/wykonaniu przedmiotu Umowy, a następnie bezpodstawne/nieuzasadnione przesunięcie ...

terminu realizacji zamówienia i aneksowanie Umowy w tym zakresie, to działania ...

Pzp) oraz niedozwolona zmiana postanowień umowy w sprawie zamówienia (naruszenie art ...

terminu realizacji zamówienia i aneksowanie Umowy w tym zakresie było bezpodstawne ...

organ uznał również, iż przedmiot Umowy nie został oddany/wykonany w terminie. W takiej sytuacji ...

11 ust. 1 pkt 2 Umowy), czego nie uczynił. Organ uznał ...

kar umownych wynikających z postanowień umowy o zamówienie publiczne stanowi więc ...

decyzji). Udzielenie zamówienia I realizacja Umowy: Umowa Nr [...] na realizację przedmiotowego zamówienia ...

15 maja 2016 r. Ww. Umowa w dniu 18 kwietnia 2016 ...

który stanowił podstawę do zmiany Umowy z Wykonawcą. Wykonawca zrealizował roboty ...

według Zamawiającego były konieczne do wykonania prac objętych zamówieniem podstawowym. Zamawiający ...

drogi publiczne, gdzie przewidziane jest wykonanie oznakowania poziomego, istniejące nawierzchnie tych ...

i spękaniami. Dlatego aby poprawnie wykonać w tych miejscach ww. oznakowanie ...

przestawienie istniejących wpustów deszczowych. Po wykonaniu robót ziemnych i odkryciu studni ...

jezdni. Po zebraniu ziemi i wykonaniu koryta pod konstrukcję ścieżki zostanie ...

część nasypu przy płocie i zabezpieczyć go palisadą betonową o wys ...

się do ponownego użytku. Dla wykonania pełnej projektowanej konstrukcji ścieżki istniejącą ...

przez Komisję stwierdzającą konieczność ich wykonania (...). Roboty nie przewidziane w dokumentacji ...

śladzie ciągu pieszo-rowerowego, - konieczność zabezpieczenia palisadą użytkową ciągu pieszo-rowerowego ...

2016 r., są konieczne do wykonania zamówienia podstawowego. Z kolei roboty ...

zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek ...

niewspółmiernie wysokich kosztów lub b) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. W ocenie organu ...

etapie projektowania i przy zachowaniu należytej staranności, np. wykonaniu odzwierciedlającej stan faktyczny inwentaryzacji w ...

niespełniające warunku robót koniecznych do wykonania zamówienia podstawowego (poz. 1-5 ...

podstawowym, nie stanowiących robót, których wykonanie stało się konieczne na skutek ...

Zamawiający dokonał niedozwolonej zmiany postanowień umowy w sprawie zamówienia, co stanowi ...

przy tym uwagę, iż zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy ramowej z naruszeniem przepisów o ...

Zamawiający dokonał niedozwolonej zmiany postanowień umowy w sprawie zamówienia, co stanowi ...

Zwrócono również uwagę, iż zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy ramowej z naruszeniem przepisów o ...

Zamawiający dokonał niedozwolonej zmiany postanowień umowy w sprawie zamówienia, co stanowi ...

również zwrócono uwagę, iż zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy ramowej z naruszeniem przepisów o ...

i nie stanowiące robót, których wykonanie stało się konieczne na skutek ...

pkt 1, zauważyć należy, że Umowa [...] na realizację przedmiotowego zamówienia, została ...

02 kwietnia 2017 r. Powyższa Umowa była zmieniana trzykrotnie. Aneks nr ...

ust. 1 pkt 6 Pzp wykonanie robót dodatkowych, określał wynagrodzenie wykonawcy ...

ocenie, przewidziano maksymalne skrócenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia w stosunku do ...

do obliczenia łącznej oceny punktowej. Umowa obwarowana była karami umownymi m ...

on przewidzieć w chwili zawierania umowy i którym nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności (np. warunki pogodowe uniemożliwiające ...

kabli. Podkreślić należy, że strony umowy nie zawarły pisemnego aneksu niezwłocznie ...

okresu w sposób niezgodny z umową skutkuje naruszeniem art. 7 ust ...

było przewidzieć w chwili zawierania umowy uwzględniając termin wykonania zamówienia. Wykorzystanie przez zamawiającego jako ...

okoliczności skutkujących przedłużeniem terminu realizacji umowy, za które odpowiedzialność ponosi zamawiający ...

ponosi odpowiedzialności żadna ze stron umowy (np.: w związku ze zdarzeniami ...

będącej przesłanką przedłużenia terminu realizacji umowy. Siła wyższa jest bowiem zjawiskiem ...

są niczym nadzwyczajnym, a strony umowy o roboty budowlane powinny tę ...

wskazał jedynie cenę. Zatem dla umowy będącej przedmiotem decyzji kontrolowanej przez ...

elementem treści nie był termin wykonania zamówienia, gdyż ten parametr zamówienia ...

odcinek czasu, względem okresu obowiązywania umowy, nie mógłby znacząco wpłynąć na ...

doszło do zmiany istotnych warunków umowy, więc nie mają do niej ...

r.). Ponadto proporcja dodatkowego terminu wykonania robót w stosunku do podstawowego ...

nieuprawniony dokonał wydłużenia terminu realizacji umowy skutkował także nienaliczeniem kar umownych przewidzianych umową. Potencjalni wykonawcy nie mogli przewidzieć ...

zainteresowani realizacją zamówienia, uwzględniając technologię wykonania prac budowlanych (w tym m ...

wyznaczonego przez zamawiającego terminu realizacji umowy." I dalej "Nie można bowiem ...

umownymi za zwłokę w oddaniu/wykonaniu przedmiotu umowy, mogło spowodować, iż wykonawcy mogący ...

uprawniającą do wydłużenia terminu realizacji umowy. Oczywistym jest, że przed przystąpieniem ...

można im było zapobiec dochowując należytej staranności - staranność tą powinien dochować ...

tego sposobność jako strona tej umowy i zarządzający procesami inwestycyjnymi na ...

czyli już po pierwotnym terminie wykonania robót budowlanych, który upłynął w ...

Pzp) oraz niedozwolona zmiana postanowień umowy w sprawie zamówienia (naruszenie art ...

ww. pkt 5- skarżący zawarł umowy dotyczące wykonania robót dodatkowych. Sąd podziela zapatrywanie ...

etapie projektowania i przy zachowaniu należytej staranności, np. wykonaniu odzwierciedlającej stan faktyczny inwentaryzacji w ...

niespełniające warunku robót koniecznych do wykonania zamówienia podstawowego (poz. 1-5 ...

strony były to roboty, których wykonanie stało się konieczne na skutek ...

zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek ...

niewspółmiernie wysokich kosztów lub b) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego Z orzecznictwo KIO ...

dodatkowego jest to, że jego wykonanie jest konieczne na skutek sytuacji ...

przypadku, gdy Zamawiający, przy zachowaniu należytej staranności, na etapie przygotowania specyfikacji ...

podstawowego nie mógł przewidzieć konieczności wykonania pewnych usług. Nie chodzi zatem ...

niemożliwe do przewidzenia - pomimo zachowania należytej staranności. 2) Uchwała Krajowej Izby ...

bądź z punktu widzenia technologii wykonania robót, nie pozwala uznać powodów wykonania prac dodatkowych za obiektywne. 3 ...

sytuacji, gdy zamawiający nie dołożył należytej staranności w prawidłowym przygotowaniu procesu ...

nie można uznać, że konieczność wykonania kwestionowanych prac będących przedmiotem zamówienia ...

uwarunkowane jest m.in. koniecznością wykonania robót budowlanych na skutek sytuacji ...

oczekiwanych prac. Powyższe wymogi (akty należytej staranności warunkujące uznanie danych robót ...

dodatkowych jest ujawnienie koniecznych do wykonania robót już na etapie wykonawczym ...

do przewidzenia i bez którego wykonania przed zakończeniem realizacji zamówienia podstawowego ...

zamówienie podstawowe nie może być wykonane. Roboty dodatkowe dotyczą sytuacji nieprzewidywalnej ...

stan faktyczny nie wskazuje, aby wykonanie robót dodatkowych ujętych w poz ...

r. było: 1) niezbędne do wykonania zamówienia podstawowego - możliwe było bowiem wykonanie zamówienia podstawowego bez wykonania tychże robót. Brak ich wykonania nie spowodowałby niemożności wykonania zamówienia w jego pierwotnym zakresie ...

zamówieniem podstawowym i potrzeba ich wykonania w trakcie realizacji zamówienia podstawowego ...

określił je zamawiający, ponieważ miejsca wykonania robót nieprzewidzianych w pierwotnym zamówieniu ...

niskiego posadowienia" był znany przed wykonaniem dokumentacji projektowej. Należy więc uznać ...

jeśli nie, to nie dochował należytej staranności podczas sporządzania dokumentacji projektowej ...

Wobec czego roboty związane z zabezpieczeniem nasypu również powinny były zostać ...

podstawowym, nie stanowiących robót, których wykonanie stało się konieczne na skutek ...

instytucja, która podpisała z beneficjentem umowę o dofinansowanie, wzywa do: 1 ...

sprawnego i skutecznego odzyskiwania wydatkowanych nienależycie środków pochodzących z budżetu UE ...

Beneficjenta to zgodnie z § 15 Umowy o dofinansowanie - Nieprawidłowości i zwrot ...

ust. 1 i 2 ww. Umowy wskazuje, iż w sytuacji, o ...

wynika z § 21 ust. 1 Umowy o dofinansowanie, Beneficjent oraz Partnerzy ...

w ramach Projektu, ust. 5 Umowy o dofinansowanie: Instytucja Zarządzająca w ...

mowa w § 1 pkt 15) Umowy, dokonuje korekt finansowych, zgodnie z ...

Odnosząc się do zapisów powyższej umowy Sąd stwierdza, że zapisy umowy o dofinansowanie nie mogą, wbrew ...

Zatem niezależnie od zapisów powyższej umowy, naruszenie Pzp w toku procedur ...

przypadku programu EWT - zgodnie z umową o dofinansowanie projektu albo decyzją ...

o. podstawę dofinansowania projektu stanowi Umowa o dofinansowanie projektu zawarta przez ...

imieniu instytucję pośredniczącą z Beneficjentem. Umowa określa warunki dofinansowania projektu, a ...

postępowaniu o udzielenie zamówienia, zawarcia umowy koncesji, kryteriów kwalifikacji, kryteriów selekcji ...

tj.: - niedozwolona zmiana postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia lub umowy koncesji: dla przedmiotowej kategorii nieprawidłowości ...

dodatkowej zamówienia wynikającej ze zmiany umowy zwiększone o 25% wartości ostatecznego ...

z dokonanymi przez zamawiającego zmianami umowy były znane wykonawcom przed etapem ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. – 2014 174 fragmenty

2014-12-23 » Uchylono decyzję I i II instancji

że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu, III. zasądza od Zarządu Województwa ...

do zwrotu przez Muzeum [...], przyznanego umową o dofinansowanie nr [...] pt. "Modernizacja ...

w dniu [...] grudnia 2009 r. umowę o dofinasowanie projektu nr [...] pt ...

2011r. (określanej dalej jako umowa o dofinansowanie ). W dniu 16 ...

sprawie zwrotu dofinansowania przyznanego powyższą umową. Następnie organ przywołał treść przepisów ...

zgodnie z § 2 ust. 8 umowy o dofinansowanie w przypadku, gdy ...

zgodnie z § 8 ust. 1 umowy o dofinansowanie "Beneficjent zobowiązuje się ...

17 ust. 1 pkt 8 umowy o dofinansowanie, w sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają w szczególności Wytyczne ...

wraz z renowacją detali architektonicznych wykonanych z kamienia o wartości całkowitej ...

zł. W postępowaniu nie dopuszczono wykonania części prac przez podwykonawców. Ponadto ...

wykluczenia wykonawcy". W ramach zamówienia "Wykonanie remontu i modernizacji budynku "[...]" w ...

Ponadto w postępowaniu nie dopuszczono wykonania części prac przez podwykonawców, a ...

renowacji, restauracji detali architektonicznych elewacji wykonanych z piaskowca oraz elementów wykonanych z żelaza metodą kucia o ...

Ponadto w postępowaniu nie dopuszczono wykonania części prac przez podwykonawców, zaś ...

posiadanie przez wykonawców doświadczenia w wykonaniu określonego rodzaju prac, do czego ...

zdobyć nie tylko jako strona umowy, tj. jako Główny Wykonawca lub ...

Partner Konsorcjum, ale także poprzez wykonanie określonych zadań w inny sposób ...

podmiotom, które zdobyły doświadczenie w wykonaniu wymaganych robót budowlanych bez względu ...

Z kolei niedopuszczenie w postępowaniu wykonania części prac przez podwykonawców IZ ...

5 uPzp Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom, z wyjątkiem przypadku ...

jeżeli zamawiający chce zastrzec osobiste wykonanie zamówienia lub jego części przez ...

nr 3 ), dla zamówienia na "Wykonanie remontu i modernizacji budynku [...]" nałożono ...

nr 5). Strona zleciła ponadto wykonanie robót dodatkowych, zgodnie z protokołem ...

ponowny montaż), wzmocnieniu osadzenia oraz wykonaniu płyty fundamentowej i izolacji. Zgodnie ...

brutto wyniosła 7370,85 zł. Umowę nr [...] podpisano [...] czerwca 2010 r ...

jednakże nie można uznać, iż wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego, ani że zaistniała ...

niemożliwa wcześniej do przewidzenia. Konieczność wykonania remontu schodów, stanowiących zewnętrzny element ...

ramach jego przedmiotu zakresu prac wykonanych w ramach zamówienia z wolnej ...

zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek ...

niewspółmiernie wysokich kosztów lub b) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego". W związku z ...

przewidzenia, przy uwzględnieniu zobiektywizowanej kategorii należytej staranności. Należy przez to rozumieć ...

niemożliwe do przewidzenia - pomimo zachowania należytej staranności. IZ RPO nie kwestionuje konieczności wykonania omawianych robót, natomiast na etapie ...

W konsekwencji dla zamówienia objętego umową z dnia [...] czerwca 2010 r ...

m. in. następujących zleceń na wykonanie dokumentacji projektowej: - umowa nr [...] z [...] stycznia 2009 r ...

firmą Usługi [...] - M.S., na wykonanie kosztorysu inwestorskiego na demontaż i ...

1 000,00 PLN netto ; - umowa nr [...] z [...] stycznia 2009r. z A, na wykonanie projektów technicznych na demontaż i ...

i systemu sygnalizacji pożaru budynku "[...]", wykonanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót, wykonanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, pełnienie nadzoru ...

netto 15 000,00 PLN, - umowa o prace projektowe i pełnienie ...

r. z firmą AA, na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu dachu ...

świadczeń, jakie mają być treścią umowy i inne elementy charakterystyczne dla ...

realizację określonego projektu) i możliwość wykonania zamówienia przez jednego wykonawcę. Innymi ...

dany rodzaj zamówienia mógł być wykonany w tym samym czasie, przez ...

omawianym przypadku zamówienia dotyczyły usług wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej niezbędnej do ...

i jego zakresu rzeczowego. Konieczność wykonania dokumentacji nie stanowiła więc konsekwencji ...

ocenie IZ RPO istniała możliwość wykonania zamówienia przez jednego wykonawcę. Zamówień ...

praktyki beneficjentów RPO wynika, iż wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na ...

z wyżej wskazanymi zamówieniami na wykonanie dokumentacji projektowej wiąże się udzielenie ...

zamówień na pełnienie nadzoru autorskiego: - umowa nr [...] z firmą A, na ...

brutto 8 247,20 zł. - umowa nr [...] z firmą AA, na ...

wartości zamówienia. Zamawiający zawarł w umowach na wykonanie dokumentacji projektowej klauzule zobowiązujące wykonawcę ...

lub robót budowlanych przewidywanych do wykonania w całym okresie realizacji programu ...

stwierdziła naruszenie § 8 ust. 5 umowy o dofinansowanie poprzez nieprzeprowadzenie badania ...

z przywołanym § 8 ust. 5 umowy o dofinansowanie projektu beneficjent był ...

o ofercie). Spełnienie tego warunku umowy jest przez IZ weryfikowane poprzez ...

naruszeniem powołanego § 8 ust. 5 umowy o dofinansowanie : - wykonanie nadzoru konserwatorskiego na Willi i ...

7 900,00 zł brutto ; - wykonanie ekspertyzy stanu technicznego firmie D ...

nie zastosowała się do zapisów umowy o dofinansowanie i nie skierowała ...

stwierdziła naruszenie § 8 ust. 5 umowy o dofinansowanie projektu oraz uznała ...

otrzymało zgodę Urzędu Marszałkowskiego na wykonanie tych prac, uznanych przez asesorów ...

wskazał, iż weryfikacja zamówień na wykonanie dokumentacji projektowej i związanych z ...

zamówień na dokumentację projektową, na wykonanie projektów technicznych na demontaż i ...

i systemu sygnalizacji pożaru budynku [...], wykonanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót, wykonanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, pełnienie nadzoru ...

i uzyskanie wymaganych opinii, na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu dachu ...

co wiązało się z możliwością wykonania przez jednego wykonawcę, a ich ...

z taryfikatorem. Pozostałe zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej i pełnienie nadzorów ...

spełnienia dyspozycji § 8 ust. 5 umowy o dofinansowanie projektu i w ...

kwoty 14 000 euro na wykonanie "projektu budowlano-wykonawczego remontu dachu ...

kwietnia 2009 r.). To, że umowę z wykonawcą podpisano dopiero w ...

zapis: "Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto wykonanie harmonogramu realizacji przedmiotowej inwestycji z ...

realizowanym w ramach RPO. Pozostałe umowy rozpatrywane w kontekście podziału zamówienia zawarto [...] stycznia 2009r. (umowa [...] z firmą Usługi [...] M.S.) i [...] stycznia 2009 r. (umowa nr [...] z B A). Wnosząc ...

ustawy Pzp oraz naruszenie warunków umowy o dofinansowanie projektu z dnia ...

trosce o najefektywniejsze wypełnianie warunków umowy przez zamawiającego i chęci powołania ...

wartości realizowanego zamówienia. Natomiast konieczność wykonania remontu schodów, stanowiących zewnętrzny element ...

jeszcze potrzeba całkowitego ich demontażu, zabezpieczenia, rekonstrukcji i ponownego montażu, a ...

uznał także zarzut niedopełnienia warunku umowy ujętego w § 8 ust. 5 umowy o dofinansowanie. Strona zakwestionowała także ...

że strona powinna zaangażować do wykonania robót wykonawców nieposiadających doświadczenia ani ...

5 uPzp w odniesieniu do umowy nr [...], dotyczącej remontu schodów tarasowych, beneficjent stwierdził, iż konieczność wykonania remontu schodów, stanowiących zewnętrzny element ...

nie wyniknęła potrzeba całkowitego demontażu, zabezpieczenia, restauracji i ponownego montażu. Powyższa ...

ramach jego przedmiotu zakresu prac wykonanych w ramach zamówienia z wolnej ...

że zachodziło duże prawdopodobieństwo konieczności wykonania ich remontu. Dochowując należytej staranności zamawiający powinien na etapie ...

przygotowywania dokumentacji projektowej przewidzieć konieczność wykonania wyżej wymienionych prac. Niemożność przewidzenia ...

pogląd, że także fakt zlecenia wykonania dokumentacji projektowej podmiotowi profesjonalnemu, posiadającemu ...

dla uznania, że zamawiający dochował należytej staranności na etapie przygotowywania postępowania ...

etapie szacowania wartości zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej. W odniesieniu do ...

powinien objąć zakresem zamówienia na wykonanie usług projektowych również sprawowanie nadzoru autorskiego nad wykonaniem inwestycji. Zaistnienie przesłanki zamówienia "z ...

to zamawiający udzielając zamówienia na wykonanie projektu bez zapewnienia nadzoru autorskiego ...

strona wyraża jednocześnie wolę zawarcia umowy cesji z Zarządem Województwa w ...

zakresie przeniesienia roszczeń wynikających z nienależytego wykonania umowy przez zatrudnioną przez zamawiającego w ...

2 uPzp oraz naruszenie warunków umowy o dofinansowanie projektu z dnia ...

trosce o najefektywniejsze wypełnianie warunków umowy przez zamawiającego i chęci powołania ...

wartości realizowanego zamówienia. Natomiast konieczność wykonania remontu schodów, stanowiących zewnętrzny element ...

jeszcze potrzeba całkowitego ich demontażu, zabezpieczenia, rekonstrukcji i ponownego montażu, a ...

uznał także zarzut niedopełnienia warunku umowy ujętego w § 8 ust. 5 umowy. Strona zakwestionowała także wyjaśnienia dotyczące ...

odsetki - wypłaconej skarżącemu na podstawie umowy z dnia [...] grudnia 2009r ...

zwrotu dofinansowania udzielonego na podstawie umowy zawartej w dniu [...] grudnia 2009 ...

beneficjentowi na podstawie decyzji lub umowy o dofinansowanie zawartej przed 1 ...

prawny obowiązujący w dacie zawarcia umowy o dofinansowanie. Udzielenie dotacji należy ...

z datą jej przyznania (zawarcia umowy) nie zaś z datą przekazania ...

beneficjent uzyskuje w dacie zawarcia umowy o dofinansowanie, to ten właśnie ...

powinny być stosowane do realizowania umowy. Tymczasem, jak wynika z treści ...

prawny obowiązujący w dacie zawarcia umowy o dofinansowanie. Samo przekazanie środków ...

czynnością techniczną stanowiącą konsekwencję zawarcia umowy i będącą jej realizacją. Ustawodawca ...

prawny obowiązujący w dacie zawarcia umowy ( por. wyrok NSA z dnia ...

zwrotu dofinansowania przyznanego na podstawie umowy zawartej dnia [...] grudnia 2009 r ...

pomocowego, podpisania z instytucją zarządzającą umowy o dofinansowanie, wytyczne te stają ...

tej tezy jest treść § 17 umowy jaką strony zawarły w dniu ...

z którym w sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie między innymi wytyczne ...

zamówień publicznych (§ 17 pkt 8 umowy). Wytyczne te nie mogą być ...

Zgodnie z § 17 ust. 2 umowy o dofinansowanie o zmianie dokumentów ...

te poczynając od dnia zawarcia umowy do dnia wydania zaskarżonej decyzji ...

zmiany wytycznych w okresie obowiązywania umowy. W powyższej kwestii nie wypowiedział ...

zmiany wytycznych w toku obowiązywania umowy oraz braku określenia kwestii intertemporalnych ...

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ustawodawca nie określił sposobu ...

doświadczenia, zamawiający może żądać wykazu wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich ...

wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. Zatem, ani z art. 22 ...

że będzie preferował wykonawców, którzy wykonali oznaczone roboty jako "główny wykonawca ...

interesem, polegającym na uzyskaniu gwarancji należytego wykonania zamówienia, a interesem potencjalnych wykonawców ...

elewacji Willi - budynku w Zespole [...]", "Wykonanie remontu i modernizacji budynku [...]", "Remont ...

powołanego przepisu wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom, z wyjątkiem przypadku ...

Takim wyjątkiem może być np. wykonanie dzieła w postaci utworu, który może wykonać tylko dany wykonawca, wykonanie prac renowacyjnych, gdzie wykonawcą może ...

ponowny montaż ), wzmocnieniu osadzenia oraz wykonania płyty fundamentowej i izolacji ( tabela ...

zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek ...

niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Zważyć bowiem należy ...

której zaistnieniem związana jest konieczność wykonania zamówienia dodatkowego, powinna mieć zatem ...

przypadku, gdy zamawiający, przy dochowaniu należytej staranności, na etapie przygotowania specyfikacji ...

podstawowego nie mógł przewidzieć konieczności wykonania pewnych robót budowlanych, czy usług ...

niemożliwe do przewidzenia, pomimo zachowania należytej staranności ( por. uchwałę KIO z ...

zawodowej ani uprawnień zawodowych, dlatego wykonanie projektu zlecane jest projektantowi, na ...

przypadku robót budowlanych zawarcie odpowiedniej umowy z projektantem, która będzie określała ...

obowiązki stosowne do podwyższonej trudności wykonania projektu, np. zlecenie dodatkowych badań ...

jest okolicznością, którą przy zachowaniu należytej staranności, zamawiający mógł i powinien przewidzieć . Skoro zamawiający wykonał konserwatorską inwentaryzację Willi w celu ...

obiektem zabytkowym. Uwzględniając zasady dochowania należytej staranności, jak słusznie wskazał organ ...

w odniesieniu do zamówień na wykonanie dokumentacji kosztorysowej i projektowej, objętych umowami z dnia [...] stycznia 2009 r ...

wskazuje, iż mógł je kompleksowo wykonać jeden podmiot. Zachodzi również zbieżność czasowa. Dwie umowy podpisano bowiem w styczniu 2009 ...

projektu, który ostatecznie zobowiązał się wykonać ten ostatni podmiot. Zważyć również ...

IV akt ) jednoznacznie wynika, że wykonanie dokumentacji remontowo-budowlanej dachu i ...

RPO (m.in. wspomniane dwie umowy ze stycznia 2009 r.), a ...

r. finansowanych z Urzędu Marszałkowskiego (umowa z AA). Wbrew twierdzeniom beneficjenta ...

przedmiotowo zamówienia, które może być wykonane przez jednego wykonawcę, mamy do ...

Z wyżej wymienionymi zamówieniami na wykonanie dokumentacji projektowej wiąże się udzielenie ...

na pełnienie nadzoru autorskiego, objętego umowami z dnia [...] lutego 2010 r ...

projektowej zleconej AA beneficjent przewidywał wykonanie remontu objętego tym projektem w ...

Podobnie rzecz się ma z umową z firmą A. Już bowiem z umowy z dnia [...] stycznia 2009 r ...

strony ustaliły wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy na kwotę 18.300, zł ...

było - tak jak w przypadku umowy z AA - adnotacji, iż nadzór ...

zupełnie niezrozumiałe było zawarcie odrębnej umowy o nadzór autorski z firmą ...

gdy samo udzielenie zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej pozostawało w zgodzie ...

Nie może bowiem wadliwie zlecenie wykonania umowy projektowej uzasadniać prawidłowość zlecenia dalszych ...

podjętego środka, a właściwemu sądowi wykonanie przezeń kontroli (por. wyrok TSUE ...

na naruszenie § 8 ust. 5 umowy o dofinansowaniu. Zgodnie z § 8 ust. 1 umowy o dofinansowanie beneficjent zobowiązuje się ...

był zastosować § 8 ust. 5 umowy. Zapis ten stanowił, iż w ...

wersjach obowiązujących w trakcie realizacji umowy o dofinansowanie - to wydatek spełniający ...

wątpliwości, iż zawarcie umów na wykonanie ekspertyzy stanu technicznego [...] w kwocie ...

z naruszeniem § 8 ust. 5 umowy o dofinansowanie, a tym samym ...

wynikające z § 8 ust. 5 umowy o dofinansowanie wymagały podjęcie nieskomplikowanych ...

Przypomnieć należy, iż obowiązek wykazania wykonania tych czynności spoczywał na beneficjencie ...

nie wyłącza także uprzedni brak umowy przenoszącej majątkowe prawa autorskie do ...

w której określony projekt został wykonany przez kilka podmiotów, którym przysługuje ...

sprawował nadzór autorski nad jego wykonaniem. W przypadku zmian w tym ...

określonych w § 8 ust. 5 umowy o dofinansowanie. Oczywiście pod warunkiem, iż samo zlecenie umowy projektowej - o ile było objęte ...

pochodnych wydatków , uzasadnionych wcześniejszym zawarciem umowy o prace projektowe. Dlatego też ...

uczciwej konkurencji przy zawieraniu samej umowy projektowej, która była podstawą do ...

AA przy realizacji remontu Oficyny (umowa z dnia [...] września 2010 r ...

administracyjnych), która była konsekwencją zawarcia umowy projektowej z dnia [...] sierpnia 2009 ...

z kolei był konsekwencją zawarcia umowy projektowej z dnia [...] lipca 2006 ...

r. nr [...], w ramach której wykonany został również program konserwatorski przez ...

czym niewątpliwie w odniesieniu do umowy z dnia [...] lipca 2006 r ...

z art. 8 ust. 5 umowy o dofinansowanie, ze względu bowiem ...

była ona objęta projektem ( § 3 umowy o dofinansowanie). Organ nie dokonał ...

po kilku miesiącach od zawarcia umowy projektowej, a mianowicie w maju ...

chodzi o realizację projektu, objętego umową z dnia [...] lipca 2006 r ...

ok. 4 latach od zawarcia umowy projektowej zlecił nadzór autorski. Mając ...

17 ust. 2 i 3 umowy o dofinansowanie ). Trafnie wprawdzie skarżący ...

lub czynność nie mogą być wykonane. Rozstrzygnięcie to traci moc z ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok WSA w Olsztynie – 2023 49 fragmentów

2023-08-30 » Oddalono skargę

2014-2020 (dalej: "IZ", "organ"), umowę o dofinansowanie nr [...] dotyczącą projektu ...

powiecie [...]. W ramach projektu przewidziano wykonanie instalacji elektrycznych, przyłącza kanalizacji sanitarnej ...

waga kryterium 40%, gwarancja na wykonane prace - waga kryterium 30%, czas ...

60 miesięcy (5 lat), termin wykonania zamówienia - 30 kwietnia 2021 r ...

180 miesięcy (15 lat), termin wykonania zamówienia - 30 kwietnia 2021 r ...

120 miesięcy (10 lat), termin wykonania zamówienia - 30 kwietnia 2021 r ...

29 maja 2020 r. zawarli umowę na kwotę 2.078.700 zł z terminem wykonania zamówienia do 30 kwietnia 2021 ...

letnim terminem gwarancji na całość wykonanych prac. W dniu 31 lipca 2021 r. strony umowy podpisały końcowy protokół odbioru robót ...

2022 r. zawarto aneks do umowy z 29 maja 2020 r ...

wykonawca udzielił gwarancji na całość wykonanych prac przez okres 180 miesięcy ...

istotnym elementem była gwarancja na wykonane prace. Działając na podstawie art ...

części dofinansowania, a następnie wobec niewykonania wezwań pismami z 4 listopada ...

udzielanych gwarancji przy tego typu umowach, ustalić, w jaki sposób zostanie ...

że gdyby faktycznie istniała potrzeba zabezpieczenia inwestycji dłuższym okresem gwarancyjnym, to ...

zarówno niwelacji terenu, jak i wykonania instalacji elektrycznych, przyłącza kanalizacji sanitarnej ...

3-letni okres gwarancyjny na wykonane prace. Dopiero po wskazaniu przez ...

zw. z § 15 ust. 1 umowy o dofinansowanie w zw. z ...

1 i § 15 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu oraz sekcją ...

beneficjenci naruszyli § 5 ust. 1 umowy o dofinansowanie w zw. z § 15 ust. 1 umowy o dofinansowanie w zw. z ...

dokładnie na czym polega zamówienie, wykonania jakich prac się od nich ...

oferenci mieli wiedzę, co mają wykonać. Również zakres gwarancji był jasny ...

obejmuje zobowiązanie wykonawcy do prawidłowego wykonania prac i prawidłowego działania przedmiotu umowy w umówionym okresie. Tym samym ...

dokumentach programowych, jak i samą umowę. Kwestie te zostały w sposób ...

1 u.f.p., stanowi umowa o dofinansowanie nr [...] dotycząca projektu ...

W § 15 ust. 1 tej umowy skarżący zobowiązali się udzielać zamówienia ...

w ust. 2 powołanego zapisu umowy uprawnienie IZ do zastosowania korekt ...

Jednocześnie w § 5 ust. 1 umowy zobowiązali się do realizacji projektu w pełnym zakresie, z należytą starannością, w szczególności ponosząc wydatki ...

z danych nakładów, zgodnie z umową i jej załącznikami oraz w ...

Ponadto w § 3 ust. 2 umowy określono, że rozliczeniu podlegają jedynie ...

organu, że strona skarżąca, podpisując umowę o dofinansowanie projektu zobowiązała się ...

treści Wytycznych (§ 15 ust. 1 umowy o dofinansowanie). Zgodnie z zapisami ...

poprawnie poinformowany wykonawca, który dołoży należytej staranności, mógł interpretować je w ...

środowiskowe, społeczne, innowacyjne, serwis, termin wykonania zamówienia, koszty eksploatacji oraz organizacja ...

mieć znaczący wpływ na jakość wykonania zamówienia [pkt 9 lit. a ...

Wytycznych jednocześnie stanowiły naruszenie zapisów umowy o dofinansowanie projektu zawartych w ...

1 oraz § 15 ust. 1 umowy o dofinansowanie. Wskazać bowiem należy ...

30% każde), tj. gwarancja na wykonane prace i czas realizacji inwestycji ...

kryterium nr 2 - gwarancja na wykonane prace, określono, że oferta może ...

okresu gwarancji, jak i terminu wykonania zobowiązania. Swoboda zamawiającego przy doborze ...

jednak należy uwagę, że możliwość wykonania zamówienia należy oceniać nie tylko ...

realizacji nie jest w stanie zabezpieczyć. Uwzględniając powyższe uwagi o charakterze ...

kryterium oceny dotyczącego gwarancji na wykonane prace, w którym wskazano tylko ...

oceny ofert dotyczącego gwarancji na wykonane prace nie zapewniał zaś oferentom ...

poprawnie poinformowany oferent, który dołoży należytej staranności, mógł interpretować je w ...

Sądu, twierdzenia skarżących o konieczności zabezpieczenia inwestycji gwarancją w okresie 15 ...

3-letni okres gwarancyjny na wykonane prace. Dopiero po wskazaniu beneficjentom ...

gwarancji wskazanym w umowie, strony umowy aneksem z 4 marca 2022 ...

1 i § 15 ust. 1 umowy o dofinansowanie. Zasada równego traktowania ...

wyodrębnionego zadania, powinien przedstawić ofertę wykonania zadania zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok WSA w Gliwicach – 2023 108 fragmentów

2023-02-23 » Oddalono skargę

co przy braku możliwości zmiany umowy z zarządcą z uwagi na ...

materiał (obejmujący m.in. wszystkie umowy zawarte z GDDKiA), który pozwalał ...

VAT w wysokości 23%, natomiast umowy wymienione w pozycjach 3-12 ...

w systemie "utrzymaj standard": 1. Umowa z GDDKiA Oddział W. z ...

jej łączna cena brutto za wykonanie całego zamówienia. Całkowita wartość umowy nie mogła przekroczyć kwoty 23 ...

wystawienia faktury VAT. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy miało charakter ryczałtowy i nie ...

naliczonych kar umownych. Zgodnie z umową Zamawiający nie przewidział indeksacji cen ...

w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy ponosił Wykonawca. Wykonawca mógł również korzystać przy realizacji umowy z usług podwykonawców, za działania ...

opisu Przedmiotu Zamówienia wynika, że umowa obejmowała realizację następujących czynności: drobne ...

kontenerowej w pierwszym roku trwania umowy, organizację i utrzymanie Obwodu Utrzymania ...

robót. Wskazano, że za jakość wykonania robót, oraz zgodność z SST ...

do aprobaty Zamawiającemu Programu Zapewnienia Należytej Jakości Utrzymania Drogi (zawierający zamierzony ...

pełną odpowiedzialność za oznakowanie i zabezpieczenie robot i usług wykonywanych w ...

pozwalającą wykonywać czynności określone przedmiotem umowy w sposób natychmiastowy, zapewnienia we ...

ramach wynagrodzenia, materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, niezwłocznego informowania Zamawiającego o zaistniałych ...

r. z tytułu realizacji tej umowy, w których w odniesieniu do ...

powracając do pierwotnego rozliczenia. 2. Umowa z GDDKiA Oddział O. z ...

jej łączna cena brutto za wykonanie całego zamówienia. Formularz cenowy pierwotnie ...

części świadczeń stawką obniżoną. Przedmiotem umowy było kompleksowe utrzymanie autostrady [...] na ...

km 281+686. Całkowita wartość umowy wyniosła 67.932.308,36 ...

miesięczne w kolejnych latach obowiązywania umowy podlegało waloryzacji rocznej na podstawie ...

453.468,34 zł. aneksowania umowy w zakresie zmiany kwoty brutto ...

ciągłą gotowość pozwalającą na natychmiastowe wykonanie czynności umownych, utrzymania w sprawności ...

wynagrodzenia brutto materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, niezwłocznego informowania Zamawiającego o zaistniałych ...

i wypadkach, opracowania Programu Zapewnienia Należytej Jakości Utrzymania Drogi (który miał ...

uszkodzeń w chodnikach i opaskach wykonanych z drobnowymiarowych elementów betonowych i ...

i wykruszeń w elementach betonowych, zabezpieczenie konstrukcji stalowych powłokami malarskimi, naprawa ...

w umocnieniach stożków i skarp wykonanych z elementów betonowych i kamiennych ...

ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy ...

utrzymania właściwego stanu drogi, sposób wykonania kontraktu czy sposób ustalenia wynagrodzenia za wykonane czynności. Organ wyjaśnił, że: - w ...

wynika z ich specyfiki. W wykonaniu takich umów konieczne jest bowiem wykonanie wielu czynności, z których każda ...

są środkami prowadzącymi do prawidłowego wykonania całego zadania, polegającego na utrzymaniu ...

o zakresie czynności niezbędnych do wykonania, a wszystkie te działania są ...

jednakowym stopniu, gdyż odstąpienie od wykonania któregokolwiek spowoduje, że nie zostanie ...

standard, lecz wyłącznie za prawidłowe wykonanie zleconych przez zamawiającego czynności. W ...

Usługodawca odpowiada jedynie za właściwe wykonanie zleconych mu czynności (właściwą naprawę ...

utrzymania dróg (np. utrzymanie nawierzchni, zabezpieczenie i uzupełnianie powstałych ubytków, utrzymanie ...

lecz same w sobie, bez wykonania pozostałych elementów danej usługi nie ...

ale były środkiem służącym do wykonania usługi jako całości i osiągnięcia ...

uzgodnienia z Zamawiającym) Programu Zapewnienia Należytej Jakości Utrzymania Drogi, projektów organizacji ...

odpowiednich umów ubezpieczenia. W obu umowach wskazano również na obowiązek pełnienia ...

pozwalającej wykonywać czynności określone przedmiotem umowy w sposób natychmiastowy, monitorowania drogi ...

pełną odpowiedzialność za oznakowanie i zabezpieczenie robot i usług wykonywanych w pasie drogowym. Obie umowy przewidywały również możliwość korzystania z ...

wszystkich materiałów niezbędnych do właściwego wykonania przedmiotu umowy; - odnosząc się do kwestii metod ...

do wykonywania czynności objętych przedmiotem umowy w sposób zapewniający dotrzymanie obowiązujących ...

oraz rodzaju niezbędnych dla prawidłowego wykonania umowy. Zatem to po stronie Z ...

kiedy i w jaki sposób wykonać poszczególne czynności, które były niezbędne ...

że przedmiotem zamówień nie było wykonanie pojedynczych czynności, ale całościowa opieka ...

drogi w pełnym zakresie objętym umową. Świadczy o tym również konstrukcja ...

decyzja o sposobie i czasie wykonania usługi, a Zleceniodawca wymagał jedynie ...

że przed zawarciem przez Spółkę umowy z GDDKiA O/W., ti ...

co przy braku możliwości zmiany umowy z zarządcą z uwagi na ...

opodatkowane różnymi stawkami VAT dotyczy Umowy [...], w przypadku której możliwe było ...

różnymi stawkami VAT). Podkreślił, że umowy zawierane przez Spółkę z GDDKiA ...

decyzji podkreślił, że zawierając sporne umowy i określając sposób opodatkowania poszczególnych ...

miejsce w tej sprawie, gdzie umowy których rozliczenia są kwestionowane były ...

części usług w ramach realizowanej umowy. Spółka zawierając kontrakt z GDDKiA ...

podatkowych cechowałby się sztucznością. Przedmiotem Umowy AOW i Umowy [...] są usługi o charakterze niejednorodnym ...

wykonywanych przez Spółkę w ramach Umowy AOW czy Umowy [...] różniła się od siebie, wymagała ...

od siebie. Fakt że ich wykonanie powoduje, że droga zachowuje przejezdność ...

podmiotem, z których każda regulowałaby wykonanie poszczególnych usług. Zawarcie wyłącznie jednego kontraktu nazwanego umową o kompleksowe utrzymanie danego odcinka ...

na poszczególne elementy świadczenia, strony umowy nie byłyby w stanie przyporządkować ...

Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (umowy AOW i umowy [...]). Według Skarżącej, organ w sposób ...

do rozważań wskazać należy, że umowy zawarte przez Spółkę odpowiednio: z ...

lub wykroczenia wiąże się z niewykonaniem tego zobowiązania. Termin płatności zobowiązań ...

dowodowy (obejmujący m.in. wszystkie umowy zawarte z GDDKiA), który już ...

postępowania, a zwłaszcza koncentrację czynności, należyte wyjaśnienie okoliczności sprawy, dostosowanie do ...

popełnienia przestępstwa lub wykroczenia z niewykonaniem zobowiązania podatkowego. Na gruncie tej ...

niezależnie od tego, czy zostały wykonane z zachowaniem warunków oraz form ...

do jednego celu, tj. do wykonania świadczenia głównego, na które składają ...

usługę główną oraz nie można wykonać lub wykorzystać usługi głównej bez ...

utrzymania dróg (np. utrzymanie nawierzchni, zabezpieczenie i uzupełnianie powstałych ubytków, utrzymanie ...

lecz same w sobie, bez wykonania pozostałych elementów danej usługi nie ...

ale były środkiem służącym do wykonania usługi jako całości i osiągnięcia ...

uzgodnienia z Zamawiającym) Programu Zapewnienia Należytej Jakości Utrzymania Drogi, projektów organizacji ...

odpowiednich umów ubezpieczenia. W obu umowach wskazano również na obowiązek pełnienia ...

pozwalającej wykonywać czynności określone przedmiotem umowy w sposób natychmiastowy, monitorowania drogi ...

pełną odpowiedzialność za oznakowanie i zabezpieczenie robot i usług wykonywanych w pasie drogowym. Obie umowy przewidywały również możliwość korzystania z ...

wszystkich materiałów niezbędnych do właściwego wykonania przedmiotu umowy; - w obydwu kontraktach Spółka zobowiązała ...

do wykonywania czynności objętych przedmiotem umowy w sposób zapewniający dotrzymanie obowiązujących ...

oraz rodzaju niezbędnych dla prawidłowego wykonania umowy. Zatem to po stronie Skarżącej ...

kiedy i w jaki sposób wykonać poszczególne czynności, które były niezbędne ...

że przedmiotem zamówień nie było wykonanie pojedynczych czynności, ale całościowa opieka ...

drogi w pełnym zakresie objętym umową, co potwierdza również konstrukcja "Kart ...

decyzja o sposobie i czasie wykonania usługi, a Zleceniodawca wymagał jedynie ...

odcinkach, jeżeli więc nie zostanie wykonana jedna z powierzonej jej czynności ...

zadania nie zostanie spełniony. Do wykonania zadania polegającego na utrzymania drogi ...

w drodze przetargu nieograniczonego, ciężaru wykonania wszystkich czynności związanych z utrzymaniem drogi w należytym stanie. Naczelny Sąd Administracyjny w ...

uznał, że skoro zrealizowanie celu umowy (zapewnienie przejezdności autostrady zgodnie z ...

Spółkę w związku z realizacją umowy z GDDKiA Oddział W., niemniej ...

z uwagi na zbliżony charakter umowy z GDDKiA Oddział O. z ...

należy zastosować również do tej umowy. NSA w ww. wyroku z ...

niektóre świadczenia objęte zadaniem mogłaby wykonać osoba trzecia dla oceny kompleksowości ...

składają się określone przez strony umowy czynności, które co do zasady ...

celowi - utrzymaniu Autostradowej Obwodnicy W.. Niewykonanie jednej z tych czynności spowoduje ...

wszystkim samo ujęcie przez strony umowy tej czynności w ramach zleconego ...

od siebie, zaś fakt ich wykonania powoduje, w zakresie przejezdności drogi ...

Zawarcie właśnie jednego kontraktu nazwanego umową o kompleksowe utrzymanie danego odcinka ...

traktowana indywidulanie. Zatem zakwalifikowanie danej umowy do usług kompleksowych nie jest ...

że sposób ustalenia wynagrodzenia za wykonanie usługi nie ma decydującego znaczenia ...

było powierzenie odpowiedzialności za utrzymanie należytego standardu drogi jednemu podmiotowi zewnętrznemu ...

wywołały w świadomości ostrożnego i należycie poinformowanego podmiotu gospodarczego racjonalne oczekiwania ...

GDDKiA. Przed zawarciem przez Spółkę umowy z GDDKiA Oddział W. (26 ...

akceptujących odrębność poszczególnych świadczeń w umowach utrzymaniowych typu "utrzymaj standard", jak ...

jeżeli na sam moment zawarcia umowy AOW nie zostały wydane interpretacje ...

GDDKiA Oddział O. zakończonym podpisaniem umowy [...] Zamawiający pierwotnie rozpoznał przedmiot zamówienia ...

zmianę zapisów formularza oferty i umowy w zakresie zastosowania dwóch stawek ...

którzy w innych postępowaniach zawarli umowy opiewające na analogiczny zakres usług ...