[ukryta sygnatura] – Wyrok WSA w Olsztynie – 2015 48 fragmentów

2015-12-17 » Oddalono skargę

Gmina, strona, beneficjent, zamawiający, skarżąca) umowę o dofinansowanie projektu pn. "Racjonalizacja ...

związane były z przedłużeniem terminu wykonania umowy zawartej przez beneficjenta z wykonawcą robót. Umowa o dofinansowanie projektu została zawarta ...

zakończenia robót, dokonała zmiany zawartej umowy z naruszeniem art. 144 ust ...

że Gmina przedłużając termin realizacji umowy naruszyła zasady uczciwej konkurencji oraz ...

swoim zakresem weryfikację aneksów do umowy zawartej z wykonawcą robót budowlanych ...

zamawiający przewidział możliwość dokonania zmiany umowy z dnia 15.04.2011 ...

co miało miejsce przy wykonywaniu umowy z 15.04.2011r ...

poprzez niedozwoloną zmianę postanowień zawartej umowy w ramach postępowania na zaprojektowanie ...

poprzez niedozwoloną zmianę postanowień zawartej umowy, IP wymierza korektę, zgodnie z ...

zmianę postanowień zawartej z wykonawcą umowy w ramach opisanego już wyżej ...

można było przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności przez wykonawcę. To zamawiający ...

umownych ani nie odstąpi od umowy z wykonawcą. Dlatego dywagacje dotyczące ...

można było przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności przez wykonawcę. Zgodnie z ...

się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty ...

udzielenie zamówienia publicznego, a termin wykonania zamówienia był jednym z kryteriów ...

zmiany postanowień zawartej z wykonawcą umowy ; 2. naruszenie przepisów postępowania mających ...

podstawę zawarcia aneksów przedłużających termin wykonania umowy i błędnie zakwalifikował je jako przesłanki uzasadniające zmianę umowy, czym naruszył art. 144 p ...

podstawę zawarcia aneksów przedłużających termin wykonania umowy nie były okolicznościami obiektywnymi, których ...

zakwalifikować jako przesłanki uzasadniające zmianę umowy w zakresie terminu wykonania umowy. Przy ustaleniu uznającym okoliczności za ...

że przewidział możliwość zmiany treści umowy zawartej w dniu 15 kwietnia ...

w zakresie zmian postanowień zawartej umowy (dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady ...

zawarcia spornych aneksów zmieniających termin wykonania umowy uprawniały zarówno postanowienia specyfikacji istotnych ...

okoliczności, które nie były następstwem nienależytej staranności po stronie wykonawcy. W ...

sytuacji upływu pierwotnie określonego terminu wykonania zamówienia brak było podstaw prawnych ...

i faktycznych do odstąpienia od umowy. A fakt, iż w następstwie ...

prawnych skarżąca przedłużyła wykonawcy termin wykonania umowy. Nie można bowiem zgodzić się ...

strony skarżącej, że przedłużenie terminu wykonania umowy dokonane w aneksach nr 3 ...

które są integralną częścią zawartej umowy, przewidziano możliwość przedłużenia terminu wykonania umowy. Powołanie się na zapisy SIWZ ...

dacie ogłoszenia przetargu obiektywnie uniemożliwiały wykonanie robót w ustalonym w umowie ...

stan niepewności, co do możliwości wykonania umowy w zakreślonym terminie. Nie jest ...

który obiektywnie oceniał okoliczności realizacji umowy, musiał zdawać sobie sprawę z ...

tych przyczyn przedłuży wykonawcy termin wykonania umowy. Taka niepewność co do wyniku przetargu i realizacji umowy jest czymś niepożądanym. Samo zaś przedłużenie terminu wykonania umowy, z podanych wcześniej przyczyn, narusza ...

r., podstawę dofinansowania projektu stanowi umowa o dofinansowanie projektu zawarta z ...

w art. 28 ust. 2. Umowa albo decyzja, o których mowa ...

projektu zostało dokonane na podstawie umowy z dnia 31 grudnia 2010 ...

praw i obowiązków stron jest umowa. W treści umowy strona skarżąca zobowiązała się do ...

5%. Za zmiany istotne postanowień umowy w stosunku do jej treści ...

te w obrębie essentialia negotii umowy (elementy przedmiotowo istotne), a zatem ...

oceny, także zmiany dotyczące przedmiotu umowy tożsamego z przedmiotem zamówienia, opisanym ...

zamówienia. Do istotnych zmian postanowień umowy zaliczyć należy również zmiany elementów ...

ich naliczenia i wysokość, termin wykonania umowy, zabezpieczenie należytego wykonania umowy, udzielanie zaliczek na poczet wykonania zamówienia. Również naturalia negotii uznawane ...

jeżeli znalazły się w treści umowy, regulując kwestie nimi objęte korzystniej ...

uznana za zmianę istotną postanowienia umowy (np. gdy zamawiający we wzorze umowy rozszerzył uprawnienia z tytułu rękojmi ...

została więc ograniczona. Dopuszczalność zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego na ...

ustawa uzależniała możliwość dokonania zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego od ...

W SIWZ przewidziano możliwości zmiany umowy, ale z podanych wcześniej przyczyn ...

tych przepisów prawa wspólnotowego do umowy o dofinansowanie zostały wprowadzone zapisy ...

błędną oceną skutków prawnych zawartej umowy o dofinansowanie. Umowa była zawarta na podstawie przepisów ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok NSA – 2018 31 fragmentów

2018-04-19 » Oddalono skargę kasacyjną

A otrzymała środki na podstawie umowy nr [...] o dofinansowanie projektu pn ...

na braku wniesienia przez wykonawcę zabezpieczenia przed podpisaniem umowy, przez co zawarcie tej umowy nastąpiło z naruszeniem art. 94 ...

roboty budowlane, które mają być wykonane w ramach jego realizacji, jako ...

o dofinansowanie i następnie zawierania umowy z IZ, zatem powinna oszacować ...

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, to jej podpisanie musiało być poprzedzone wniesieniem zabezpieczenia. Organ wskazał na treść art ...

i stwierdził, że przed zawarciem umowy wykonawca, którego ofertę uznano za ...

zmianę warunków dotyczących sposobu wniesienia zabezpieczenia proponując - wniesienie 30% wartości zabezpieczenia (to jest 59.158,41 ...

ostatniego etapu zadania stanowiącego przedmiot umowy oraz zaliczenie wpłaconego wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Ostatecznie zabezpieczenie należytego wykonania umowy stanowiła jedynie kwota 25.000 ...

tabeli. Stąd w kwestii zawarcia umowy z wykonawcą, który nie wniósł wymaganego zabezpieczenia - w tabeli nr 1 nie ...

unijnym mogłoby dojść w przypadku nienależytego wykonania umowy lub o ile niższy byłby ...

publicznych przy realizacji projektu objętego umową o dofinansowanie. W odpowiedzi na ...

pkt 1) wyroku nie podlega wykonaniu; w pkt 5) zasądził od ...

świadczeń, jakie mają być treścią umowy oraz inne elementy charakterystyczne dla ...

determinuje uznanie, że wszelkie dostawy wykonane w ramach jego realizacji są ...

zawarł w SIWZ wymóg wniesienia zabezpieczenia w odpowiedniej wysokości (określonej procentowo), najpóźniej w dniu podpisania umowy, to jej podpisanie poprzedzone być powinno wniesieniem zabezpieczenia. Zamawiający bowiem nie przewidział żadnych ...

dotyczącego obowiązku wniesienia przez wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Stosownie zaś do art. 94 ...

wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą ...

określono mniej rygorystyczne zasady wnoszenia zabezpieczenia, to z jednej strony wybrany ...

mógłby spełnić przedmiotowy warunek zawarcia umowy, a z drugiej strony, istniałaby ...

szkodzie skoro wykonawca przedmiot tej umowy w sposób prawidłowy już wykonał i nie istnieje zagrożenie nie wykonania umowy. W ocenie NSA naruszenie zasad ...

nr [...] ustalił, że strona zawarła umowę z wykonawcą, który nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należnego wykonania umowy, co prowadziło do naruszenia art ...

sprowadzającą się do ustalenia możliwości wykonania zamówienia przez jednego wykonawcę. Przy ...

świadczeń, jakie mają być treścią umowy, oraz inne elementy charakterystyczne dla ...

deficytem, a w kwestii możliwości wykonania zamówienia przez jednego wykonawcę organ ...

determinuje uznanie, że wszelkie dostawy wykonane w ramach jego realizacji są ...

nie wskazał. W kwestii możliwości wykonania zamówienia przez jednego wykonawcę organ ...

kolei stronie skarżącej brak dochowania należytej staranności przy ustalaniu, że faktycznie ...

wszystkie sporne zamówienia mogły zostać wykonane przez jednego wykonawcę lub wspólnie ...

postępowania o udzielenie zamówienia nr [...], umowy z wykonawcą, który nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, skutkowało naruszeniem art. 94 ust ...

przejawiać się w braku możliwości wykonania zaleceń tego sądu. Sąd I ...

wszystkie sporne zamówienia mogły zostać wykonane przez jednego wykonawcę lub wspólnie ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok WSA w Lublinie – 2022 60 fragmentów

2022-09-08 » Oddalono skargę

następującym stanie sprawy. Na podstawie umowy z dnia 30 czerwca 2017 ...

Zawodowej i Ustawicznej. Przewidziano także wykonanie instalacji fotowoltaicznej w Zespole Szkół E. . Na mocy postanowień umowy o dofinansowanie projekt miał być ...

1 pkt 1 i 2 umowy o dofinansowanie środki na realizację ...

wydatków kwalifikowanych. Na podstawie powyższej umowy IZ RPO WL przekazała P ...

W., z którym zamawiający zawarł umowę nr [...] na wykonanie robót budowlanych polegających na robotach ...

pokontrolnej: 1) zamawiający wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej ...

W § 12 ust. 2 wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ, zamawiający zapisał, że zabezpieczenie należytego wykonania umowy przeznaczone jest w 30% na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za ...

zaś 70% przeznaczone jest jako zabezpieczenie zgodnego z umową wykonania robót. Realizacji funkcji zabezpieczenia określonej w art. 147 ust ...

jest pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, służyć powinna pełna kwota zabezpieczenia ustalona zgodnie z art. 150 ...

ceny ofertowej [...] zł). Przed podpisaniem umowy wykonawca prawidłowo wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej z ...

wymagając wykazania się "doświadczeniem w wykonaniu co najmniej dwóch zamówień obejmujących ...

osoby, "która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, legitymującej się kwalifikacjami zawodowymi ...

tych spośród wykonawców, którzy oferowali wykonanie zamówienia z użyciem produktów dostarczonych ...

doświadczenia i wyksztalcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu ...

budowlanej, jest zatrudniona na podstawie umowy zlecenia oraz wskazał numer jej ...

postępowaniu; 6) zamawiający we wzorze umowy wymagał przedstawienia polisy ubezpieczeniowej o ...

ust. 1 zawartej z wykonawcą umowy z dnia 19 czerwca 2018 ...

przez wykonawcę polisa potwierdza zawarcie umowy ubezpieczenia na okres od 7 ...

z.p., polegającym na realizacji umowy z wykonawcą, który nie spełnił ...

o udzielenie zamówienia lub zawarcia umowy koncesji, kryteriach kwalifikacji, kryteriach selekcji ...

dyskryminacyjny opis przedmiotu zamówienia lub umowy koncesji" - ze stawką korekty 25 ...

z.p., polegające na realizacji umowy z wykonawcą, który nie spełnił ...

postępowaniu o udzielenie zamówienia, zawarcia umowy koncesji, kryteriów kwalifikacji, kryteriów selekcji ...

10% wydatków kwalifikowalnych wynikających z umowy zawartej z wykonawcą G. W ...

do zawężenia kręgu podmiotów zainteresowanych wykonaniem zamówienia i tym samym ograniczenia ...

doświadczenia i wyksztalcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu ...

budowlanej, jest zatrudniona na podstawie umowy zlecenia oraz wskazał numer jej ...

organ podniósł, że we wzorze umowy załączonym do SIWZ określono wymóg ...

Przy tym zarówno we wzorze umowy, jak i w umowie z ...

wynika z § 5 ust. 2 umowy, datą rozpoczęcia robót dla zadań ...

wykonawcę polisa nr [...] potwierdza zawarcie umowy ubezpieczenia na okres od 7 ...

a polisa nr [...] potwierdza zawarcie umowy ubezpieczenia na okres od 8 ...

twierdzenia skarżącego, jakoby wykonawca przedstawił umowy ubezpieczenia w dniu faktycznego rozpoczęcia ...

r., a zatem okres zawartej umowy ubezpieczenia według przedstawionej polisy ubezpieczeniowej ...

z zapisami § 8 pkt 9 umowy wykonawca miał przedstawić przed datą ...

składki ubezpieczeniowej. Z przedstawionego potwierdzenia wykonania przelewu wynika, że składka została ...

szczególności długością okresu, na jaki umowa ubezpieczenia ma zostać zawarta. Tym ...

obowiązek przedłożenia na etapie realizacji umowy polisy ubezpieczeniowej z sumą ubezpieczenia ...

postępowaniu o udzielenie zamówienia, zawarcia umowy koncesji, kryteriów kwalifikacji, kryteriów selekcji ...

w miarę możności doprowadzić do wykonania przez strony decyzji bez potrzeby ...

P. B. z Województwem Lubelskim umowy o dofinansowanie projektu "Rozwój infrastruktury ...

przypadku programu EWT - zgodnie z umową o dofinansowanie projektu albo decyzją ...

osobę, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, legitymującą się kwalifikacjami zawodowymi ...

doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu ...

w § 8 pkt 9 wzoru umowy pomiędzy skarżącym, a potencjalnym wykonawcą ...

oraz w § 8 pkt 9 umowy z dnia 19 czerwca 2018 ...

polisy ubezpieczeniowej. Zgodnie z postanowieniem umowy polisy, dokumenty ubezpieczeniowe i dowody ...

zaś z § 5 ust. 2 umowy z dnia 19 czerwca 2018 ...

wykonawcę polisa nr [...] potwierdza zawarcie umowy ubezpieczenia od dnia 7 sierpnia ...

Z kolei polisa nr [...] dotyczy umowy ubezpieczenia zawartej na okres od ...

wykonawca w terminie wynikającym z umowy nie przedstawił też dowodu opłacenia ...

że zawarcie w opisanych okolicznościach umowy z wybranym wykonawcą, mimo nieprzedstawienia ...

nie stanowił przesłanki odstąpienia od umowy. Nie stanowił też warunku udziału ...

zamówienia, a nie kwestie realizacji umowy zawartej w wyniku takiego postępowania ...

ubezpieczeniowej wynikał bezpośrednio z wzoru umowy stanowiącej załącznik do SIWZ. Niewątpliwie ...

dodatkowego zobowiązania już po zawarciu umowy z wykonawcą bez wątpienia stanowi ...

postępowaniu o udzielenie zamówienia, zawarcia umowy koncesji, kryteriów kwalifikacji, kryteriów selekcji ...

punkcie 6, jako dotyczącej realizacji umowy. Stanowisku skarżącej przeczy chociażby treśc ...

charakter stwierdzonych nieprawidłowości, dotyczących zawarcia umowy z wykonawcą, który nie powinien ...

dyskryminacyjny opis przedmiotu zamówienia lub umowy koncesji i zastosował korektę finansową ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok WSA w Opolu – 2019 46 fragmentów

2019-11-20 » Uchylono zaskarżoną decyzję

05 zł przyznanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPOP.05 ...

Województwa Opolskiego (zwanym dalej: ZWO) umowę o dofinansowanie projektu nr RPOP ...

naukowo-dydaktycznych. Zgodnie z § 2 umowy o dofinansowanie projektu, całkowita wartość ...

w zakresie zgodności z zawartą umową nr RPOP.05.01.01 ...

na braku wniesienia przez wykonawcę zabezpieczenia przed podpisaniem umowy, przez co zawarcie tej umowy nastąpiło z naruszeniem art. 94 ...

roboty budowlane, które mają być wykonane w ramach jego realizacji, jako ...

o dofinansowanie i następnie zawierania umowy z IZ, zatem powinna oszacować ...

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, to jej podpisanie musiało być poprzedzone wniesieniem zabezpieczenia. IZ wskazała, iż w myśl ...

ust. 3, w dniu zawarcia umowy wykonawca jest zobowiązany wnieść co najmniej 30 % kwoty zabezpieczenia. Oznacza to, iż w przypadku zastosowania takiego rodzaju zabezpieczenia, wykonawca zobowiązany jest do wniesienia co najmniej 30 % kwoty zabezpieczenia w dniu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Natomiast ...

materiału dowodowego, Wnioskodawca przed zawarciem umowy wystąpił o zmianę warunków dotyczących sposobu wniesienia zabezpieczenia proponując - wniesienie 30 % wartości zabezpieczenia (to jest 59.158,41 ...

ostatniego etapu zadania stanowiącego przedmiot umowy oraz zaliczenie wpłaconego wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Ostatecznie zabezpieczenie należytego wykonania umowy stanowiła jedynie kwota 25.000 ...

Wykonawcą, który nie wniósł wymaganego zabezpieczenia - w tabeli nr 1 taryfikatora ...

Organu, że Zamawiający - UO zawarł umowę (KPB 1/2009 - Część 2 ...

wykonawcą, który nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Tym samym, Zamawiający nie respektował ...

świadczeń, jakie mają być treścią umowy oraz inne elementy charakterystyczne dla ...

determinuje uznanie, że wszelkie dostawy wykonane w ramach jego realizacji są ...

zawarł w SIWZ wymóg wniesienia zabezpieczenia w odpowiedniej wysokości (określonej procentowo) najpóźniej w dniu podpisania umowy, to jej podpisanie poprzedzone być powinno wniesieniem zabezpieczenia. Zamawiający bowiem nie przewidział żadnych ...

dotyczącego obowiązku wniesienia przez wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Stosownie zaś do art. 94 ...

wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą ...

określono mniej rygorystyczne zasady wnoszenia zabezpieczenia, to z jednej strony wybrany ...

mógłby spełnić przedmiotowy warunek zawarcia umowy, a z drugiej strony, istniałaby ...

szkodzie skoro wykonawca przedmiot tej umowy w sposób prawidłowy już wykonał i nie istnieje zagrożenie nie wykonania umowy. W ocenie NSA naruszenie zasad ...

się do przesłanki dotyczącej możliwości wykonania zamówienia przez jednego wykonawcę, Oceniający ...

określaniu jego wartości nie dochowa należytej staranności. Ustawodawca w art. 32 ...

1 Pzp nie definiuje pojęcia należytej staranności, co oznacza, że należy ...

oszacowania wartości przedmiotu zamówienia z należytą starannością dopuszcza możliwość, iż zamawiający ...

tezy, iż Zamawiający nie dochował należytej staranności w tym zakresie. W ...

tym samym czasie) i możliwość wykonania zamówienia przez jednego wykonawcę. Innymi ...

dany rodzaj zamówienia mógł być wykonany w tym samym czasie, przez ...

że poszczególne zamówienia mogły być wykonane przez tego samego wykonawcę/wykonawców ...

już w 2010 r. (tylko umowa dotycząca postępowania przetargowego nr KPA ...

ust. 1 Pzp (tj. zawarcia umowy bez wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy) NSA uznał argumentację IZ i ...

zamówienia na części oraz zawarcie umowy bez wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy), które doprowadziły do naruszenia określonej ...

Opolskiego" ustalił, że Strona zawarła umowę z wykonawcą, który nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należnego wykonania umowy, co prowadziło do naruszenia art ...

sprowadzającą się do ustalenia możliwości wykonania zamówienia przez jednego wykonawcę. Przy ...

świadczeń, jakie mają być treścią umowy, oraz inne elementy charakterystyczne dla ...

deficytem, a w kwestii możliwości wykonania zamówienia przez jednego wykonawcę organ ...

determinuje uznanie, że wszelkie dostawy wykonane w ramach jego realizacji są ...

Z kolei w kwestii możliwości wykonania zamówienia przez jednego wykonawcę IZ zarzuciła Stronie brak dochowania należytej staranności przy ustalaniu, że faktycznie ...

wszystkie sporne zamówienia mogły zostać wykonane przez jednego wykonawcę lub wspólnie ...

zamówienia nr KPB 1/2009 umowy z wykonawcą, który nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, skutkowało naruszeniem art. 94 ust ...

akt sprawy organ w celu wykonania ww. zaleceń Sądu uzyskał opinię ...

2 ustawy Pzp będzie wówczas należycie uzasadnionym, jeżeli organ udowodni zajście ...

determinuje uznanie, że wszelkie dostawy wykonane w ramach jego realizacji są ...

w tym zakresie nie stanowią należytego uzasadnienia wystąpienia "tożsamości czasowej". Organ ...

determinuje uznanie, że wszelkie dostawy wykonane w ramach jego realizacji są ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok WSA w Krakowie – 2017 205 fragmentów

2017-12-07 » oddalono skargę

a.") oraz § 6 ust. 1 umowy nr [...] o dofinansowanie projektu pn ...

Związkiem Gmin D. (dalej: Beneficjent) umowa o dofinansowanie Projektu w ramach ...

zlewni rzeki Raby" (dalej jako: Umowa o dofinansowanie Projektu) zmieniona następnie ...

września 2015r. Na podstawie Umowy o dofinansowanie Projektu, część środków ...

w punkcie IV.3 Zmiana Umowy Ogłoszenia o zamówieniu oraz w Tomie II SIWZ (Projekt Umowy, § 22 Zmiana Umowy), przewidział możliwość dokonania istotnej zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty ...

powołano się na zapisy § 22 umowy, cytując dokładnie jego postanowienia, opisane ...

1 i ust. 2 Projektu Umowy, w którym określono łączne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy. Podano, że w treści SIWZ ...

D. Sp. z o.o. Umowa w sprawie zamówienia publicznego nr [...] (dalej jako: Umowa) została zawarta w dniu 25 ...

951,96 PLN brutto. Termin wykonania przedmiotu zamówienia wyznaczono, zgodnie z ...

i 6 oraz ust. 8 Umowy, Aneksem nr [...] przedłużono termin wykonania zamówienia do dnia 30 kwietnia ...

kolejnych zmian, tj. przedłużyły termin wykonania zamówienia do dnia 19 czerwca ...

okoliczności faktyczne obiektywnie uniemożliwiające realizację Umowy w zakreślonym terminie oraz z ...

spowodowane działaniem żadnej ze Stron Umowy, a wynikają z konieczności realizacji ...

zewnętrznych. Przytoczono brzmienie przesłanek zmiany Umowy, określonych w § 22 ust. 2 ...

3, 4, 6 i 11 Umowy, stwierdzając ostatecznie, że zmiany do ...

i 11 oraz ust. 8 Umowy. Pismem z dnia 19 lutego ...

22 ust. 10 pkt 2 Umowy i stanowi naruszenie art. 144 ...

zgodnie z Aneksem nr [...] zmiany Umowy zostały dokonane w oparciu o ...

11. Natomiast z analizy postanowień Umowy wynika, iż wynagrodzenie Wykonawcy miało ...

22 ust. 10 pkt 2 Umowy w odniesieniu do zastosowania rozwiązań ...

22 ust. 2 pkt 1 Umowy) lub zastąpienia zakresu robót innym ...

22 ust. 2 pkt 4 Umowy). Konsekwencją stwierdzonego naruszenia było wymierzenie ...

tj. Niedozwolona zmiana postanowień zawartej umowy. Wysokość korekty w poz. 26 ...

zamówienia wynikającej z istotnej zmiany umowy. Ostatecznie, IZ MRPO zdecydowała o ...

25% dla wydatków kwalifikowalnych objętych umową w sprawie zamówienia publicznego nr ...

460/2007), stwierdził, że określone Umową wynagrodzenie Wykonawcy miało charakter ryczałtowo ...

22 ust. 10 pkt 2 Umowy nie wziął pod uwagę innych ...

10 Strony wskazały, iż zmiana Umowy może nastąpić w przypadku zaistnienia ...

technicznych uwarunkowań, które czynią niemożliwym wykonanie umowy wg jej pierwotnej treści. W ...

podstawę podpisania aneksu nr [...] do umowy mieszczą się zarówno w hipotezie ...

w przesłance technicznej niemożliwości realizacji umowy wg pierwotnej jej treści. Doszło ...

do przewidzenia w momencie podpisywania umowy. W sytuacji zwiększonych nakładów rzeczowych ...

konieczność pojawiła się po zawarciu umowy i nie wystąpiła z winy ...

do sytuacji, w której układ wykonany wg pierwotnych założeń projektowych po ...

zatem nie zostały osiągnięty cel umowy. W opinii Beneficjenta, Strony były ...

zmiana, opierała się na zapisach Umowy. W przedmiotowym przypadku nie miały ...

oraz ust. 10 pkt 2 Umowy, z uwagi na brak nieprawidłowego ...

22 ust. 10 pkt 2 Umowy dotyczy sytuacji, w której występuje ...

z zapisów § 13 ust. 2 Umowy jednoznacznie wynika, iż wynagrodzenie, o ...

2 pkt 1 i 4 Umowy, natomiast nie wskazały, jako podstawy ...

22 ust. 2 pkt 10 Umowy (zmiany uzasadnione okolicznościami, o których ...

3571 k.c., pozwala stronom umowy na sądową zmianę pierwotnego zobowiązania wynikającego z tej umowy, w przypadku nadzwyczajnej zmiany stosunków ...

że: 1) zawarta między Stronami Umowa miała charakter ryczałtowo-kosztorysowy, ponieważ ...

zamówienia były kosztorysy, c) postanowienia umowy odwoływały się do rozliczeń między ...

uwzględnieniem kosztorysów złożonych przez Wykonawcę - wykonanych na podstawie przedmiarów robót, 2 ...

2 pkt 1 i 4 Umowy, ponieważ zmiana opisana postanowieniem § 22 ...

dotyczy zastąpienia zakresu planowanych do wykonania robót innym zakresem robót przy ...

z celem i zasadami realizacji umowy - a zatem takich przypadków, w których strony rezygnują z wykonania określonej części zamówienia wprowadzając w ...

2 pkt 1 i 4 Umowy to w przedmiotowym przypadku nie ...

22 ust. 10 pkt 2 Umowy; 4) określone umową wynagrodzenie mogło ulec zmianie w ...

oraz pkt 3 i 4 umowy, 5) jeżeli doszło do zmiany ...

w związku z realizacją przedmiotu umowy nr [...] z dnia 25 września ...

22 ust. 2 pkt 11 Umowy, że nie było technicznej możliwości wykonania robót w pierwotnym zakresie (zawartym ...

ustawy Pzp, poprzez niedozwoloną zmianę umowy, o czym Beneficjent został poinformowany ...

Wyjaśniając treść § 13 ust. 2 Umowy, Beneficjent przyznał, że Zamawiający wskazał ...

Zamawiający określił warunki możliwej zmiany umowy w jej § 22. Nie ma ...

których może dojść do zmiany Umowy, jednak ograniczenie zmiany wysokości wynagrodzenia ...

zaniechanie Wykonawcy (§ 22 ust. 9 Umowy) oraz zmiana umowy w okolicznościach przewidzianych w § 22 ...

2 pkt 1 i 4 Umowy, które w przedmiotowym stanie faktycznym ...

że na gruncie postanowień § 22 umowy (którego podstawą prawną jest art ...

pkt 2, 3, 5-11 umowy. Zasady korekty wynagrodzenia określono w ...

podpisując z Wykonawcą aneks do umowy zwiększając wynagrodzenie - wobec zwiększenia zakresu ...

podstawie zapisów § 13 ust. 2 Umowy, wynagrodzenie miało charakter ryczałtowy, z ...

MRPO błędnie utożsamia warunkowe postanowienia umowy oraz przesłanki zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy ...

773/13), podkreślono, że metodologia umowy wskazuje jednoznacznie, iż § 13 nie stanowi określenia przesłanek zmiany umowy w rozumieniu art. 144 Pzp ...

zapisy o pomniejszeniu wynagrodzenia dotyczą wykonania umowy nie zaś jej zmiany. Następnie ...

nie jest przeszkodą dla zmiany umowy w zakresie jego podwyższenia. Powołując ...

podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego - jako zmiany umowy w warunkach, kiedy mowa przewiduje ...

przewidział w SIWZ możliwość zmiany umowy także w zakresie wynagrodzenia, 2 ...

faktyczne nieprzewidziane w dacie podpisywania umowy, które zwiększyły zakres zobowiązania wykonawcy ...

10 pkt 3 i 4 umowy. W terminie 14 dni od ...

jednoznacznie miało wynikać, iż zmiana umowy, spowodowana była okolicznościami, których nie ...

się przewidzieć w momencie podpisywania umowy, zmiana ta zwiększyła zakres obowiązków ...

nie dało w dacie podpisania umowy, 2) zakres zobowiązania wykonawcy się ...

części planowanych pierwotnie robót i wykonanie innych, które łącznie z dotychczasowymi ...

inwerterze, 4) na etapie podpisywania umowy okoliczności te nie były możliwe ...

faktyczną podpisania Aneksu nr [...] do umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiły ...

opisu przedmiotu zamówienia i zawarcia umowy. Na dowód powyższego przedstawione zostały ...

za kwalifikowalne wydatki związane z zabezpieczeniem instalacji fotowoltaicznych - jako nowy element ...

przyjęciem, ze zachodziły przesłanki zmiany umowy z Wykonawcą, w sytuacji, gdy ...

30 kwietnia 2015r. do umowy nr [...] na realizację robót budowalnych ...

twierdził Beneficjent, obiektywnie, uniemożliwiały realizację umowy w zakreślonym terminie oraz z ...

02). Reasumując, Aneksem nr [...] do umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający ...

ustawy Pzp poprzez przyjęcie, iż umowa zawarta przez niego z wykonawcą ...

poprzez niewłaściwą wykładnię postanowień zawartej umowy, 3. Błędne ustalenie stanu faktycznego ...

związanych z faktem, że realizacja umowy według założeń pierwotnych skutkowałaby nieracjonalnym ...

prace, albowiem te, które zostały wykonane na podstawie aneksu nr [...] były ...

Pzp, zamawiający może dokonać zmiany umowy, jeżeli taką możliwość przewidział w ...

do czynienia w ramach zapisów umowy: ryczałtową, czy kosztorysową. Wspomniany wyżej ...

się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty ...

bezwarunkowo wszelkie uzupełnienia i zmiany umowy, które maja charakter nieistotny. Jeżeli dana zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego nie ...

to, że przewidział możliwość zmiany umowy, której zakres i warunki określił ...

całkowicie nieefektywnie. Tym samym, zmiana umowy była konieczna dla prawidłowego zrealizowania ...

określonych przez siebie przesłankach zmiany umowy. Zarówno Zamawiający, jak i wykonawca ...

najkorzystniejszej oferty nie zakładali zmiany umowy, a zatem warunki były równe ...

została wyrządzona poprzez nieprawidłową zmianę umowy jest wartość zwiększenia wynagrodzenia i ...

tym bardziej, iż stanowi składnik umowy. W ocenie Związku, skoro organ uważa, iż aneks do umowy zawarty został z naruszeniem art ...

wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru ...

że jeżeli dokumentacja została wadliwie wykonana, a więc nie przewidywała pewnych ...

są niezbędne do zakończenia, przedmiotu umowy, to wykonawca musi je wykonać za kwotę, którą zaoferował w ...

stałość, a rzeczywisty rozmiar prac wykonanych w następstwie udzielenia zamówienia publicznego ...

podstaw do żądania przez wykonawcę umowy o roboty budowlane podwyższenia wynagrodzenia ...

z treścią § 13 ust. 1 umowy nr [...] 1.2014 z dnia ...

kolei w ust. 2 tej umowy wskazano, że wynagrodzenie to ma ...

o dokumentację projektową, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary robót ...

SIWZ, w tym postanowienia niniejszej umowy i sporządzony na ich podstawie ...

zostało wskazane w tym punkcie umowy kwota wynagrodzenia wynosiła 638 172 ...

Jak zostało wskazane w § 22 umowy, zmiana jej istotnych postanowień w ...

decyzji nie zarzucał stronie, że umowa z wykonawcą nie pozwalała na ...

umożliwiała ona podwyższenia wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane. W podpisanym w ...

2015r., Aneksie nr [...] do umowy zapisano, że na mocy zapisów ...

następujący sposób: "Łączne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 3 (za wykonanie wszystkich przyjętych do realizacji Części ...

organ II instancji przytoczył zapisy umowy, które stanowiły dla Beneficjenta podstawę do zmiany umowy w postaci art. 22 ust ...

się istotnych zmian postanowień, zawartej umowy w stosunku do treści oferty ...

uzależnia możliwość dokonania istotnej zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego od ...

wiedza o ich wprowadzeniu do umowy na etapie postępowania o udzielenie ...

że za zmiany istotne postanowień umowy w stosunku do jej treści ...

oceny, także zmiany dotyczące przedmiotu umowy tożsamego z przedmiotem zamówienia, opisanym ...

zamówienia. Do istotnych zmian postanowień umowy zaliczyć należy również zmiany elementów ...

ich naliczenia i wysokość, termin wykonania umowy, zabezpieczenie należytego wykonania umowy, udzielanie zaliczek na poczet wykonania zamówienia. W świetle powyższego wskazano, że postanowienia umowy w zakresie wynagrodzenia, przysługującego za wykonanie przedmiotu zamówienia są istotnymi elementami umowy, w rozumieniu art. 144 ust ...

na krąg wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia lub zainteresowanych udziałem w ...

1756/10), przypadki dopuszczalności zmiany umowy opisane w SIWZ i ogłoszeniu ...

ekonomiczna lub techniczna skutkująca niemożliwością wykonania lub nienależytym wykonaniem Umowy zgodnie z SIWZ. W tym ...

opisu przedmiotu zamówienia i zawarcia umowy z Wykonawcą. Czynności związane z ...

czyli w okresie od podpisania Umowy nr [...] w dniu 25 września ...

Istotne przeszkody w realizacji postanowień Umowy, które zostały wyszczególnione w protokołach ...

22 ust. 2 pkt 11 umowy. Przesłanka z punktu 11 dopuszczała ...

ekonomicznej lub technicznej skutkującej niemożliwością wykonania lub nienależytym wykonaniem Umowy zgodnie z SIWZ. Zamawiający naruszył ...

twierdzi Strona, gdyby przedmiot zamówienia wykonano według pierwotnych założeń, to skutkowałoby ...

podpisany został Aneks nr [...] do umowy nr [...] na realizację robót budowlanych ...

opisu przedmiotu zamówienia i zawarcia umowy z wykonawcą - lipiec/wrzesień 2014 ...

jak i samym i planowaniem wykonaniem robót instalacyjnych. Okoliczność podpisania Aneksu ...

dlatego, że przedmiot zamówienia został wykonany. W kolejnej części omawianej decyzji ...

działaniem, tj. zmianą zapisów zawartej umowy w postaci zwiększenia wynagrodzenia, naruszył ...

że oferenci musieli skalkulować ryzyko wykonania prac zamiennych i dodatkowych w ...

jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z przepisami realizacji ...

termin w jakim należy go wykonać oraz charakter wynagrodzenia. Nie może ...

biorą pod uwagę zapisy wzoru umowy, załączonego do SIWZ, gdzie określone ...

Zakaz wprowadzania zmian w zawieranych umowach ma na celu zagwarantowanie transparentności ...

tj. niedozwolona zmiana postanowień zawartej umowy. Jak wynika z Taryfikatora, za ...

zamówień publicznych, poprzez nieuprawnioną zmianę umowy z Wykonawcą, co skutkowało naruszeniem ...

zamówienia. Również ten sam Projekt Umowy, zawierający jej istotne postanowienia, obowiązywał ...

dodatkowego, wynikającego z istotnej zmiany Umowy oraz 25% dla wydatków kwalifikowalnych, objętych Umową i pomniejszonych o kwotę korekty ...

wynikają z następujących wyliczeń: 1. Umowa nr [...] z Wykonawcą D. Sp ...

16 795,65 PLN; 2. Umowa nr [...] 1.2014 z Wykonawcą ...

Zamawiający już na etapie podpisywania umowy z wykonawcą, przewidywał możliwość jej ...

taką wiedzą (o możliwości zmiany umowy) dysponowali, wówczas mogliby złożyć potencjalnie ...

przewidziała w SIWZ, możliwość zmiany umowy oraz określiła zakres tej zmiany ...

poprzez podpisanie aneksu nr [...] do umowy; kwotę straty dla funduszy unijnych ...

dokonała tego wbrew postanowieniom zawartej umowy, która nie przewidywała możliwości zwiększenia ...

dopuszczalne później - już po zawarciu umowy. W jej ocenie, zastosowanie metody ...

jest - z powodu błędnej wykładni umowy, co spowodowało zwiększenie wydatków publicznych ...

decyzji, argumenty dotyczące ryczałtowego charakteru umowy na argumentację, iż nie było ...

przedmiotowego stanu faktycznego, możliwości zmiany umowy, myli postanowienia umowy dotyczące jej treści i istoty ...

jest jednak związanie stron treścią umowy, a czym innym jej zapisy ...

zakresie i na jakich warunkach, umowa będzie mogła być zmieniona i ...

strony skarżącej, na gruncie przedmiotowej umowy, przesłanki oparte o art. 144 Pzp (możliwość zmiany umowy) zostały wskazane w § 22 umowy. Jego treść w żadnym razie ...

że strony nie dopuściły zmiany umowy w zakresie wynagrodzenia. Wręcz przeciwnie ...

wynika jednoznacznie, iż zakresem zmian umowy, objęta była także kwestia wynagrodzenia ...

uznać wszelkie odstępstwo od zapisów umowy lub naruszenie przepisów prawa unijnego ...

być wypłacone w myśl warunków umowy lub przepisów prawa, są traktowane ...

stanu faktycznego sprawy, podczas realizacji umowy podstawowej, doszło do wykonania robót dodatkowych - zamiennych (w tym ...

na mocy § 13 ust. 2 umowy zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą ...

okoliczności enumeratywnie wyliczonych w § 22 umowy regulującym zasady istotnych zmiany umowy w stosunku do treści oferty ...

sprawie doszło do istotnej zmiany umowy zawartej z Wykonawcą w zakresie ...

zakazuje się istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty ...

Jak wynika z powyższego, zmiana umowy zawartej w trybie zamówienia publicznego ...

wiedza o ich wprowadzeniu do umowy na etapie postępowania o udzielenie ...

contrario, z istotną zmianą postanowień umowy w rozumieniu art. 144 ustawy ...

zmiany kręgu wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia lub zainteresowanych udziałem w ...

rozumienia istotnych i nieistotnych zmian umowy w sprawie zamówienia publicznego potwierdza ...

powyższego stwierdzić należy, że postanowienia umowy w zakresie wynagrodzenia przysługującego za wykonanie przedmiotu zamówienia niewątpliwie są istotnymi elementami umowy w rozumieniu art. 144 ust ...

ustawy Pzp zamówieniem publicznym jest umowa odpłatna zawierana między zamawiającym, a wykonawcą. Gdy dotyczy wykonania robót budowlanych, jak każda umowa tego typu powinna przewidywać wynagrodzenie ...

art. 647 k.c., przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje ...

oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z ...

koszty, związane z realizacją przedmiotu umowy. Istotą wynagrodzenia ryczałtowego jest określenie ...

wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru ...

której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą ...

może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę (§ 2). Warto zauważyć, że w ...

że "podstawą prawną sądowej zmiany umowy, może być art. 632 § 2 ...

której nie można było przewidzieć wykonanie umowy groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą ...

wykonawca rzeczywiście poniesienie, realizując przedmiot umowy, zakres jego wierzytelności z tytułu ...

strony skarżącej, że zapisy zawartej umowy dopuszczały zmianę wynagrodzenia Wykonawcy, ponieważ ...

4 oraz § 22 ust. 9 umowy. Nie ulega wątpliwości Sądu, że ...

się do istotnych zmian warunków umowy, które mogą być wprowadzone tylko ...

13 ust. 2 i 3 umowy wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, miało charakter ryczałtowy, z zastrzeżeniem ...

opisu przedmiotu zamówienia i zawarcia umowy z Wykonawcą. Jak słusznie zauważył ...

2 pkt 10 i 11 umowy skutecznie podnosić, że zmiana umowy była uzasadniona nadzwyczajną zmianą stosunków ...

było przewidzieć w chwili zawierania umowy z Wykonawcą. Podkreślić należy, że ...

jak i Wykonawca powinni dołożyć należytej staranności by tak ułożyć wzajemne ...

wywołać wątpliwości co do sposobu wykonania umowy. Zauważyć należy, że większy zakres ...

że Wykonawca musiał skalkulować ryzyko wykonania prac zamiennych i dodatkowych w ...

jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodne z obowiązującymi przepisami ...

postępowaniu na podstawie zapisów wzoru umowy dołączonego do SIWZ, w którym ...

że możliwość zwiększenia wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia mogła wpłynąć na ...

w przypadku zmian w realizacji umowy. Mając na uwadze powyższe ustalenia ...

wskaźnikową. Różnica kwot wynikająca z umowy w sprawie zamówienia publicznego z ...

wypłaconego wykonawcy w trakcie obowiązywania umowy głównej (zawartej na skutek udzielenia ...

publicznego) stanowi istotną zmianę postanowień umowy. Nie ulega bowiem wątpliwości, że ...

możliwość zwiększenia wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie przedmiotu zamówienia mogła mieć wpływ ...

przeciwnej tj. gdyby we wzorze umowy przewidziana była możliwość podniesienia wysokości ...

przypadku ewentualnych zmian w realizacji umowy, wykonanie zamówienia obarczone byłoby mniejszym ryzykiem ...

2 (niedozwolona zmiana postanowień zawartej umowy) Taryfikatora obowiązującego od dnia 1 ...

z punktu widzenia postanowień samej umowy o dofinansowanie. Zarzutów naruszenia art ...

dlaczego uznał, że przedmiotowa zmiana umowy stanowi naruszenie art. 144 ustawy ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok NSA – 2020 32 fragmenty

2020-12-11 » Uchylono zaskarżony wyrok i przekazano sprawę do ponownego rozpoznania przez Wojewódzki Sąd Administracyjny

ZWO, jako Instytucją Zarządzającą (IZ) Umowę o dofinansowanie projektu pn. Bezpieczny ...

projektu w zakresie zgodności z umową z [...] sierpnia 2016 r. i ...

niespełnienia warunku wniesienia przez wykonawcę zabezpieczenia przed podpisaniem umowy. W Informacji pokontrolnej stwierdzono, że ...

się strona skarżąca przy realizacji umowy z 31 sierpnia 2016 r ...

ustawy Prawo zamówień publicznych, zawierając umowę z wykonawcą, który nie wniósł ...

terminie, tj. najpóźniej przed zawarciem umowy, wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W stanie faktycznym sprawy nie ...

A a Zarządem Województwa Opolskiego, umowa o dofinansowanie wskazanego na wstępie projektu. W § 15 tej umowy określono zasady zwrotu otrzymanych przez ...

Natomiast w § 21 ust 1 umowy zawarto zapis, że beneficjent udziela ...

w wyznaczonym terminie nie wnieśli zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Stosownie do dokonanych ustaleń faktycznych ...

został wprost w postanowieniach § 21 umowy o dofinansowanie, ponadto strona skarżąca ...

przez wykonawcę, w przewidzianym terminie, zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W konsekwencji organ prawidłowo zakwalifikował ...

zawarł w SIWZ wymóg wniesienia zabezpieczenia w odpowiedniej wysokości (określonej procentowo), najpóźniej w dniu podpisania umowy, to jej podpisanie poprzedzone być powinno wniesieniem zabezpieczenia. Zamawiający bowiem nie przewidział żadnych ...

dotyczącego obowiązku wniesienia przez wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W tej sytuacji NSA jako ...

określono mniej rygorystyczne zasady wnoszenia zabezpieczenia, to z jednej strony wybrany ...

mógłby spełnić przedmiotowy warunek zawarcia umowy, a z drugiej strony, istniałaby ...

określono mniej rygorystyczne zasady wnoszenia zabezpieczenia, to wybrany oferent mógłby spełnić przedmiotowy warunek zawarcia umowy, bądź istniałaby możliwość pozyskania większej ...

zawarcia umów bez wniesienia stosownego zabezpieczenia w wyznaczonym terminie, to mamy ...

wniesienia najpóźniej w dniu zawarcia umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, nie wnieśli tego zabezpieczenia w wyznaczonym terminie. Zatem ustalenia ...

w której doszło do zawarcia umowy. Według strony skarżącej data widniejąca ...

finansowym Miasta, natomiast rzeczywiste podpisanie umowy nastąpiło później, tj. z chwilą przekazania i podpisania egzemplarza umowy wykonawcom. W ocenie Sądu strona ...

nieprawidłowości, odmową obniżenia korektywnie uzasadnił należycie swojej decyzji ograniczając się do ...

postępowaniu - zgromadził materiał dowodowy i należycie ustalił stan faktyczny, a także ...

określić mniej rygorystyczne zasady wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w zakresie terminu jego wnoszenia ...

określił najmniej rygorystyczny termin wniesienia zabezpieczenia spośród wszystkich możliwych, tj. najpóźniej w dniu zawarcia umowy) bądź też innych elementów (na ...

określić późniejszego terminu na wniesienie zabezpieczenia umowy. W istocie, stwierdzone przez organ ...

p.p.s.a.) - że umowa z 4 lipca 2017 r ...

1 nie zawiera określenia formy zabezpieczenia wykonania umowy; trudno zatem przy takiej wadliwości umowy - wyciągać negatywne skutki prawne. Tę ...

określono mniej rygorystyczne zasady wnoszenia zabezpieczenia, to z jednej strony wybrany ...

mógłby spełnić przedmiotowy warunek zawarcia umowy, a z drugiej strony istniałaby ...

odstępstwa od sztywnych reguł wnoszenia zabezpieczenia. gdyby próbowano je modyfikować, to ...

warunku - co powinno znaleźć swoje należyte odzwierciedlenie w uzasadnieniu - pozwoli przejść ...

w związku z brakiem wpłaty zabezpieczenia powinien rozważyć kwestię objętą treścią ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok WSA w Olsztynie – 2023 83 fragmenty

2023-08-17 » Oddalono skargę

jako: "projekt") realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie projektu z 10 ...

grudnia 2020 r. (dalej jako: "umowa o dofinansowanie") zawartej pomiędzy beneficjentem ...

a także §15 ust. 1 umowy o dofinansowanie. Powyższe zaś doprowadziło ...

stosownie do §15 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu beneficjent zobowiązany ...

ważna oferta, wskazał możliwość zawarcia umowy z dowolnym wykonawcą, zaznaczając przy ...

2021 r. zawarł z nim umowę nr [...] w przedmiocie dostawy sprzętu ...

że nie przedłożył on zamawiającemu umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej ani innej równoważnej umowy potwierdzającej spełnienie przedmiotowego warunku. Zamiast ...

OC beneficjent przyjął od wykonawcy umowę poręczenia odpowiedzialności cywilnej z 21 ...

2021 r. (dalej również jako: "umowa poręczenia") na kwotę wymaganych 500 ...

000,00 zł uznając, że umowa ta może stanowić dokument potwierdzający ...

rozpatrzenie sprawy stanowisko beneficjenta, że umowa poręczenia w zakresie spełnienia pierwotnego ...

równoważnym dokumentem w stosunku do umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Nadto zdaniem ...

ocena możliwości finansowych wykonawcy jako wykonana przez wyspecjalizowany podmiot jest miarodajna ...

organu I instancji uznając, że umowa poręczenia opatrzona datą 21 maja ...

się w swej treści do umowy zakupu i dostawy urządzeń, zawartej ...

co prowadzi do wniosku, że umowa poręczenia została faktycznie zawarta już ...

potwierdza fakt zawarcia przez zamawiającego umowy z wykonawcą bez spełnienia przedmiotowego ...

wyjaśnił, że czym innym jest umowa poręczenia (art. 876 §1 k.c.), a czym innym umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (art. 805 ...

c.) Dokonując zaś literalnej wykładni umowy poręczenia dotyczącej odpowiedzialności cywilnej z ...

że głównym jej celem było zabezpieczenie realizacji zamówienia, a nie wykazanie ...

Powyższe wynika wprost z zapisów umowy §1 pkt 2, 3 i §2 umowy poręczenia. Organ odwoławczy dodatkowo wyjaśnił ...

sytuacjach dany podmiot zamierzający zawrzeć umowę ubezpieczenia pod względem jego wiarygodności ...

stanu finansowego wykonawcy. Wobec powyższego umowa poręczenia nie mogła być wyznacznikiem ...

i ekonomicznej, bowiem nie przedstawił umowy ubezpieczenia OC potwierdzającej spełnienie tego warunku, a przedłożona umowa o poręczenie odpowiedzialności cywilnej nie ...

zakresie spełnienia tegoż warunku z umową ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. W związku ...

beneficjenta naruszyło §15 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu oraz sekcji ...

się naruszenia §15 ust. 1 umowy o dofinansowanie oraz przepisów Wytycznych ...

brak wystąpienia nieprawidłowości przy realizacji umowy o dofinansowanie), c) jej działania ...

procedur. Skarżąca podniosła, że przedłożona umowa poręczenia jest równoważna polisie OC ...

nie przedłożył zamawiającemu polisy OC umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej a jedynie umowę poręczenia odpowiedzialności cywilnej z 21 ...

zgodziła się skarżąca twierdząc, że umowa poręczenia odpowiedzialności cywilnej może być ...

że polisa OC przedkładana dla wykonania spełnienia warunków udziału w postępowaniu ...

wykonawcy i nie służy do zabezpieczenia realizacji zamówienia. To zaś powoduje ...

wydatkiem. Przepis §15 ust. 1 umowy o dofinansowanie stanowi, że beneficjent ...

warunków udziału w postępowaniu; zawarcie umowy w sprawie realizacji zamówienia z ...

obejmuje ono również naruszenie postanowień umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy beneficjentem ...

wdrożeniowej podstawę dofinansowania projektu stanowi umowa o dofinansowanie projektu zawarta przez ...

imieniu instytucję pośredniczącą z beneficjentem. Umowa określa warunki dofinansowania projektu, a ...

W konsekwencji w przypadku zawarcia umowy o dofinansowanie, zgodnie z przyjętym ...

projektu. Niewypełnienie przez stronę postanowień umowy powoduje zatem konieczność odzyskiwania przez ...

dniu 20 października 2021 r. umowę poręczenia dotyczącą OC z dnia ...

do naruszenia §15 ust. 1 umowy o dofinansowanie w zw. z ...

W związku z tym podpisanie umowy na realizację zamówienia z pomięciem ...

w myśl §15 ust. 1 umowy o dofinansowanie stosować) wynika jednocześnie ...

przedłożenia zamawiającemu polisy OC, przedłożył umowę poręczenia OC a strona to ...

dniu 21 maja 2021 r. umowę na realizację części nr 1 ...

ważna oferta, wskazał możliwość zawarcia umowy z dowolnym wykonawcą, zaznaczając przy ...

kategorii wykonawców, którzy dostarczą rękojmi należytego wykonania zobowiązania na poziomie przez niego ...

Celem tegoż warunku było zagwarantowanie należytego zabezpieczenia realizacji wszystkich części zamówienia, do ...

operacyjnych jest dobrowolne, jednakże zawarcie umowy wiąże się nie tylko z ...

siebie z chwilą przystąpienia do umowy o dofinansowanie projektu.". Tym samym ...

bardziej, że §22 ust. 1 umowy o dofinansowanie wyraźnie stwierdza, że ...

m.in. tych wynikających z umowy o dofinansowanie i wytycznych kwalifikowalności ...

uznania administracyjnego czy wykładni rozszerzającej."; - umowa poręczenia (przedłożona przez wykonawcę zamiast ...

majątku wykonawcy okaże się bezskuteczna. Umowa ta zatem odnosi się do przedmiotu zamówienia (zabezpieczenia jego realizacji), a nie wykazania ...

treścią rozdziału VII (Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy) zamówienia ofertowego, z którego jasno ...

nie wymaga od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (k. 30, T. III akt ...

z którego wynika, że przez umowę poręczenia poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał. Umowa ta odnosi się zatem, jak ...

wskazano wyżej do przedmiotu zamówienia (zabezpieczenia jego realizacji) a tego wymogu ...

należy z organem odwoławczym, że umowa poręczenia dotycząca OC nie jest ...

wykonawca, z którym strona zawarła umowę nie spełnił warunków udziału w ...

spełniania warunku nie służy do zabezpieczenia realizacji zamówienia. Nie jest to ...

może być żądane przy zawarciu umowy, jako dodatkowy sposób zabezpieczenia realizacji zamówienia poza ustawowo przewidzianym zabezpieczeniem wykonania umowy.". Ważnym aspektem, na który zwrócił ...

wystawiona. Tymczasem wykonawca przedkładając stronie umowę poręczenia, którą ta zaakceptowała uniemożliwił ...

on w stanie ponieść koszty umowy ubezpieczenia a tym samym potwierdzić ...

się z organem, że przedłożona umowa poręczenia OC nie została wydana ...

do treści przepisów regulujących obie umowy (poręczenia i ubezpieczenia zawarte Kodeksie ...

k.c. wynika, że przez umowę poręczenia poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał. Przepis art. 805 §1 k ...

c. stanowi zaś, że przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się, w ...

więc na różnicę pomiędzy obiema umowami. Pokazuje też dlaczego to umowa ubezpieczenia OC a nie poręczenia ...

WWM, że przedłożona w sprawie umowa poręczenia nie jest równoważna z ...

że w §1 ust. 3 umowy poręczenia strony odwołują się do umowy zawartej pomiędzy stroną a wykonawcą ...

wniosek, że na etapie zawierania umowy z wykonawcą wybranym w trybie ...

finansowej lub ekonomicznej, zaś sama umowa poręczenia została zawarta jak stwierdził ...

samym fakt zawarcia przez stronę umowy z wykonawcą bez spełnienia przedmiotowego ...

zamiast polisy OC mogli przedłożyć umowę poręczenia) doprowadziła do tego, że ...

ten winien obligatoryjnie poprzedzać podpisanie umowy z wykonawcą. Tego zaś skarżąca ...

Poprzez zaś działanie strony (zawarcie umowy poza procedurą ofertową, określoną w ...

że skarżąca nie powinna zawierać umowy w sprawie realizacji zamówienia z ...

w konsekwencji prowadzi do naruszenia umowy o dofinansowanie (tj. §15 ust ...

korektę. W §10 ust. 7 umowy o dofinansowanie przewidziano, że w ...

stosuje się postanowienia §10 tej umowy, z którego ust. 4 wynika ...

ale także z łączącej strony umowy o dofinansowanie, w której zostaje ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok WSA w Łodzi – 2022 84 fragmenty

2022-01-21 » Oddalono skargę

B i C". Przedmiotem zawartej umowy było, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu, wykonanie robót budowlanych związanych z dostawą ...

zgodność realizowanego projektu z zawartą umową o dofinansowanie oraz faktyczny zakres ...

zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, -wykazanie się zdolnością techniczną ...

odpowiedzialność za szkodę wynikłą z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o sumie gwarancyjnej w wysokości ...

warunków przewyższających wymagania wystarczające do należytego wykonania zamówienia." W związku z wymogiem ...

przypadających do zwrotu. Spółka nie wykonała zaleceń pokontrolnych sformułowanych w informacji ...

skorelowany z pozostałymi warunkami realizacji umowy, takimi jak kaucja gwarancyjna, czy ...

fakt, iż wadium stanowi wyraz zabezpieczenia interesów zamawiającego przed niesolidnym wykonawcą ...

szczegółowe warunki dofinansowania projektu określa umowa o dofinansowanie projektu, o której ...

Organ wyjaśnił, że w ramach umowy nr [...] z 7 września 2018 ...

zobowiązał się realizować projekt z należytą starannością, w szczególności zgodnie z ...

Zgodnie z § 4 ust. 4 umowy o dofinansowanie Beneficjent zaakceptował fakt ...

w myśl § 1 ust. 14 umowy o dofinansowanie, przez pojęcie "wydatek ...

finansowego na rzecz dużego projektu, umową o dofinansowanie i Wytycznymi oraz ...

stanowią, iż Instytucja będąca stroną umowy o dofinansowanie zobowiązuje beneficjenta w ...

na podstawie § 20 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu, który stanowi ...

finansowych) oraz § 13 i § 14 umowy o dofinansowanie, o czym stanowi § 20 ust. 4 umowy o dofinansowanie projektu. Zdaniem Zarządu ...

warunków przewyższających wymagania wystarczające do należytego wykonania zamówienia". Zatem z ww. wytycznych ...

suma pieniędzy składana w poczet zabezpieczenia dotrzymania warunków danej umowy w ramach przetargu lub aukcji ...

warunków przewyższających wymagania wystarczające do należytego wykonania zamówienia. Jednym z warunków dopuszczenia ...

finansową do realizacji zamówienia. Kwestia zabezpieczenia oferty za pomocą wadium nie ...

pod względem jego zdolności do wykonania zamówienia. To nie wadium powinno ...

ryzyka wyboru wykonawcy niezdolnego do wykonania zamówienia lub w stosunku, do ...

na sytuację podmiotową, zachodzi prawdopodobieństwo nienależytego wykonania zamówienia. Dlatego organ nie zgodził ...

stanowisku, że wadium stanowi wyraz zabezpieczenia interesów zamawiającego przed niesolidnym wykonawcą ...

k.c.) pełnomocnik wskazał, że zabezpieczenie wadialne stanowi nie tylko warunek ...

płatnego na rzecz zmawiającego za niewykonanie obowiązku zawarcia umowy, wynikającego ze stosunku prawnego wiążącego ...

analizowanych postępowaniach do momentu podpisania umowy nie wiadomo, czy wadium zostanie ...

jako odszkodowanie za nieprzystąpienie do umowy przez oferenta, który wygrał zamówienie ...

też w związku z podpisaniem umowy wybrany Wykonawca postanowi pozostawić wpłacone wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W niniejszej decyzji organ nie ...

pozostawienia wpłaconego wadium w poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lecz wartości wymaganego wadium w ...

trosce o rzetelne i bezproblemowe wykonanie przedmiotu zamówienia był uprawniony do ...

trosce o rzetelne i bezproblemowe wykonanie przedmiotu zamówienia w ogłoszeniach obu ...

doświadczenia, dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówień oraz spełnienia przywołanych w ...

na celu wzmocnienie obowiązku zawarcia umowy przez wykonawcę, którego oferta została ...

wyłącznie wykonawców rzeczywiście zainteresowanych zawarciem umowy oraz realizacją określonego świadczenia. Organ ...

warunków przewyższających wymagania wystarczające do należytego wykonania zamówienia. Zatem wysokość żądanego wadium ...

o. związana jest z Beneficjentem umową dzierżawy zawartą w dniu 27 ...

prawidłowy przebieg przeprowadzanych zamówień byłby zabezpieczony w takim samym stopniu, gdyby ...

za uchylenie się od zawarcia umowy jest bowiem aż nadto dotkliwa ...

dniu 7 września 2018 r. umowę o dofinansowanie zobowiązał się do ...

doświadczeniem, dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jak i posiadaniem stabilnej ...

z Wytycznymi ws. kwalifikowalności oraz umową o dofinansowanie. Powyższe potwierdza także ...

i krajowych), a także postanowień umowy o dofinansowanie projektu, zgodnie z ...

zawierając 7 września 2018 r. umowę o dofinansowanie projektu, przyjąła na ...

obowiązki wynikające wprost z zapisów umowy, które stanowią element szeroko pojętej ...

184 ustawy o finansach publicznych. Umowa zawierana pomiędzy Instytucją Zarządzającą a ...

do realizacji projektu zgodnie z umową. Strona realizując ww. projekt naruszyła ...

czym stanowi § 20 ust. 1 umowy o dofinansowanie. Biorąc pod uwagę ...

ich przekazania na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie projektu nie powoduje ...

skorelowania ich z zapisami projektu umowy z wyłonionym w wyniku przetargu ...

ceną rynkową za stanowiące przedmiot umowy prace, umowy z wykonawcą zostały zrealizowanie terminowo ...

jakim dla skarżącej było realne zabezpieczenie zawarcia przez wybranego wykonawcę umowy i jej wykonania, c) odnoszenie się do ustawy ...

B i C" na podstawie umowy o dofinansowanie projektu z dnia ...

obejmuje ono również naruszenie postanowień umowy o dofinansowanie (por. wyrok z ...

B i C". Przedmiotem zawartej umowy było, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu, wykonanie robót budowlanych związanych z dostawą ...

związane, regulowane są w formie umowy zawieranej między beneficjentem, którego projekt ...

u.z.p.p.r. umowa o dofinansowanie projektu zawarta z ...

wdrażającą stanowi podstawę dofinansowania projektu. Umowa ta określa warunki dofinansowania projektu ...

ust. 14 zawartej pomiędzy stronami umowy o dofinansowanie z dnia 7 ...

pkt 1 - instytucja będąca stroną umowy o dofinansowanie zobowiązuje beneficjenta w ...

Pzp. Z § 20 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu z 7 ...

wdrożeniowej oraz § 13 i 14 umowy (§ 20 ust. 4 umowy). Wskazać w tym miejscu trzeba ...

warunków przewyższających wymagania wystarczające do należytego wykonania zamówienia. Natomiast w myśl pkt ...

poprawnie poinformowany oferent, który dołoży należytej staranności, mógł interpretować je w ...

środowiskowe, społeczne, innowacyjne, serwis, termin wykonania zamówienia, koszty eksploatacji oraz organizacja ...

mieć znaczący wpływ na jakość wykonania zamówienia. Z powyższego wynika, że ...

zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, - wykazanie się zdolnością techniczną ...

odpowiedzialność za szkodę wynikłą z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o sumie gwarancyjnej w wysokości ...

skarżącej, że wadium stanowi wyraz zabezpieczenia interesów zamawiającego przed niesolidnym wykonawcą ...

Rację ma organ, że kwestia zabezpieczenia oferty za pomocą wadium nie ...

pod względem jego zdolności do wykonania zamówienia. Podzielić należy zatem stanowisko ...

siedzibą w Ł. zawarta została umowa dzierżawy dotycząca działek oznaczonych w ...

siedzibą w E. Beneficjent przedstawił umowę przedwstępną sprzedaży dokumentacji projektowej zawartą ...

za wydane warunki techniczne. Przedstawiona umowa sprzedaży ww. dokumentacji (dla czterech ...

siedzibą w Ł. zawarta została umowa sprzedaży dokumentacji projektowej dla dwóch ...

oferentów i posiadanych przez nich zabezpieczeń finansowych nie powinny znacząco przekraczać ...

naruszało zasadę konkurencyjności oraz postanowienia umowy o dofinansowanie z dnia 7 ...

oferty przez wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia i mogących zaproponować lepszą ...

00 zł. Zgodnie z § 14 umowy o dofinansowanie projektu, w przypadku ...

nieprawidłowości stosuje się postanowienia § 13 umowy, z którego wynika, że w ...

ale także z łączącej strony umowy o dofinansowanie, w której zostaje ...

organ, że trudno przyjąć, że zabezpieczenie na poziomie 10% wartości całego ...

straty związane z ewentualnym niepodpisaniem umowy. Tym samym organ prawidłowo uznał ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok WSA w Łodzi – 2023 55 fragmentów

2023-04-13 » Uchylono zaskarżoną decyzję

w Sędziejowicach" dofinansowanego na podstawie umowy o dofinansowanie z 17 stycznia ...

załączników: formularza oferty i wzoru umowy oraz terminu składania ofert z ...

odpowiedzialnością, ul. [...], [...] J., z ceną wykonania 13 255 710,00 zł ...

Spółkę Akcyjną, [...], [...] J. z ceną wykonania 13 072 530,00 zł ...

ochrony prawnej. Zamawiający wymagał złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej ...

złożonej przez wykonawcę. Wykonawca wniósł zabezpieczenie w formie gwarancji ubezpieczeniowej. 26 ...

marca 2020 r. zamawiający zawarł umowę nr 31/2020 z wyłonionym ...

wynagrodzeniem wskazanym w ofercie. Do umowy zawarte zostały następujące aneksy: nr ...

zł brutto wynikającej z konieczności wykonania robót dodatkowych, nr 3 z ...

zł brutto wynikającej z konieczności wykonania robót dodatkowych, nr 4 z ...

jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty budowalne ...

remoncie budynku użyteczności publicznej oraz wykonał co najmniej 2 roboty budowlane ...

zakresie pomp ciepła, tj. żądanie wykonania co najmniej dwóch robót budowlanych ...

postępowaniu o udzielenie zamówienia, zawarcia umowy koncesji, kryteriów kwalifikacji, kryteriów selekcji ...

egzemplarz informacji pokontrolnej. Z powodu niewykonania zaleceń pokontrolnych, zawartych w ostatecznej ...

wymagać od wykonawców wykazania się wykonaniem robót budowlanych w ramach budynku ...

firm budowlanych mogło zapewnić prawidłowe wykonanie zamówienia w zakresie wznoszenia budynku ...

byliby w stanie zapewnić prawidłowe wykonanie zamówienia, wykorzystując w tym celu ...

techniczną oraz doświadczenie konieczne do wykonania przedmiotu umowy. Zamawiający nie wykazał wystąpienia przesłanek ...

przepisami krajowymi, a tym samym umową o dofinansowanie. Wypłacone skarżącej środki ...

z zapisami § 20 ust. 2 umowy o dofinansowanie instytucja zarządzająca, w ...

wdrożeniowej oraz § 13 i 14 umowy. W związku z naruszeniem przepisów ...

w sprawie kwalifikowalności wydatków oraz umowy o dofinansowanie, doszło do wystąpienia ...

o udzielenie zamówienia lub zawarcia umowy koncesji, kryteriach kwalifikacji, kryteriach selekcji ...

Urzędowym Unii Europejskiej, lokalizacja miejsca wykonania zamówienia, a także fakt, że ...

jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie zadania pn.: "Zakup energii elektrycznej ...

wysokości środków, jakie gmina pierwotnie zabezpieczyła na poczet tego postępowania; 3 ...

umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia; - prowadziły do przygotowania i ...

technicznego), jasno wskazuje na konieczność wykonania w szczególności odwiertów systemie RAUGEO ...

ciepła, również wskazuje na konieczność wykonania odwiertów; - w konsekwencji powołane dokumenty ...

wskazują, że prawidłowo wykładane pojęcie wykonania "co najmniej 2 roboty budowlane ...

umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia; - prowadziły do przygotowania i ...

jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty budowalne ...

remoncie budynku użyteczności publicznej oraz wykonał co najmniej 2 roboty budowlane ...

szczegółowe warunki dofinansowania projektu określa umowa o dofinansowanie. Umowa, o której mowa w ust ...

ale także z łączącej strony umowy o dofinansowanie, w której zostaje ...

Podpisana przez beneficjenta według wzoru umowa określa procedurę wykonywania przez niego ...

w pojęciu procedur mieszczą się umowy zawierane przez beneficjentów na wykonanie zgłoszonych przez nich w ramach ...

że poprawność działania beneficjenta realizującego umowę o dofinansowanie projektu z wykorzystaniem ...

być dokonywana, z uwzględnieniem postanowień umowy łączącej beneficjenta z instytucją zarządzającą ...

umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je ...

warunku doświadczenia jednego podmiotu, który wykonał 2 roboty budowlane o wartości ...

remoncie budynku użyteczności publicznej oraz wykonał co najmniej 2 roboty budowlane ...

dwóch lub więcej wykonawców, którzy wykonali po jednej takiej robocie budowlanej ...

spełniał. Taki sam warunek, tj. wykonania 2 robót budowlanych o wartości ...

remoncie budynku użyteczności publicznej oraz wykonania co najmniej 2 robót budowlanych ...

wypadku postawiony przez skarżącą wymóg wykonania 2 robót budowlanych o wartości ...

remoncie budynku użyteczności publicznej oraz wykonania co najmniej 2 robót budowlanych ...

o udzielenie zamówienia lub zawarcia umowy koncesji, kryteriach kwalifikacji, kryteriach selekcji ...

zapewnienia zgodności sposobu wdrażania i wykonania programów operacyjnych z prawem UE ...

uległa zmianie po dacie podpisania umowy o dofinansowanie. Przy czym - co ...

są w tym zakresie postanowienia umowy. Organ administracji jedynie bardzo ogólnie ...

37 i § 1 pkt 14 umowy. W aktach sprawy nie ma jednakże tej umowy. Poza tym organ administracji nie ...

daje rękojmię, że organ dołożył należytej staranności przy podejmowaniu rozstrzygnięcia i ...

dotyczą jej wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji, a które merytorycznego ...