[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2016 403 fragmenty

2016-12-28 » Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie, Oddala odwołanie

2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski Magdalena ...

rozprawie 21 grudnia 2016 r. w Warszawie odwołań wniesionych 12 grudnia ...

Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (sygn. akt KIO 2339 ...

Polska S.A. z siedzibą w Krakowie (sygn. akt KIO 2352/16) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ...

rozwój e-usług i narzędzi w ramach projektów CAPAP, ZSIN Faza ...

Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie przy udziale wykonawców zgłaszających ...

z o.o. z siedzibą w Warszawie (sygn. akt KIO 2339 ...

Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie (sygn. akt KIO 2339 ...

zamawiającego orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie w sprawie o sygn. akt KIO ...

2339/16 KIO 2352/16 w Warszawie, dokonanie zmian specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 1.1. w § 7 ust. 6 wzoru umowy ...

skreślenie słowa "jedynie"; 1.2. w § 9 wzoru umowy - ograniczenie odpowiedzialności ...

wykonawcę. 1.3. Oddala odwołanie w pozostałym zakresie. 2. Oddala odwołanie w sprawie o sygn. akt KIO ...

2352/16. 3. Kosztami postępowania w sprawie o sygn. akt KIO ...

Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie i: 3.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę ...

Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie tytułem wpisu od odwołania ...

Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie na rzecz odwołującego - Asseco ...

Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie kwotę 18600 zł 00 ...

wynagrodzenie pełnomocnika. 4. Kosztami postępowania w sprawie o sygn. akt KIO ...

Polska S.A. z siedzibą w Krakowie i: 4.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę ...

Polska S.A. z siedzibą w Krakowie tytułem wpisu od odwołania ...

Polska S.A. z siedzibą w Krakowie na rzecz zamawiającego - Głównego ...

Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie kwotę 3600 zł 00 ...

dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz ...

ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni Sygn. akt ...

Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. Przewodniczący: ……………………………… ……………………………… ……………………………… Sygn. akt: KIO ...

Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie {dalej również: "GUGiK"}, prowadzi ...

dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz ...

również "ustawa pzp" lub "pzp"} w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o ...

rozwój e-usług i narzędzi w ramach projektów CAPAP, ZSIN Faza ...

o tym zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 1 ...

zamieścił również ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na swojej ...

specyfikacja", "SIWZ" lub "s.i.w.z.}. Wartość przedmiotowego zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art ...

Odwołujący - Asseco Poland z siedzibą w Rzeszowie {dalej również: "Asseco"} wniósł w formie pisemnej do Prezesa Krajowej ...

Izby Odwoławczej odwołanie (zachowując wymóg przekazania jego kopii Zamawiającemu) wobec treści ...

KC", "k.c." lub "kc"} w zw. z art. 14 i ...

o finansach publicznych, które mogą w konsekwencji doprowadzić do naruszenia art ...

SIWZ i ogłoszenie o zamówieniu w sposób wskazany w uzasadnieniu odwołania. W uzasadnieniu odwołania sprecyzowano naruszenia przez ...

2339/16 KIO 2352/16 W szczególności w ramach zarzutów, które nie zostały ...

2. - Wzór umowy: § 6 Wynagrodzenie w związku z Załącznikiem nr 2 ...

i przesłanek naliczania, jak i w ogóle odpowiedzialność wykonawcy z tytułu ...

na zasadach odpowiedzialności kontraktowej określonej w przepisach Kodeksu cywilnego (gdzie zasadą ...

Po pierwsze, Odwołujący zarzucił, że w § 7 ust. 6 umowy {Odpowiedzialność ...

ust. 1 pzp przez nieokreślenie w sposób jednoznaczny i precyzyjny wszystkich ...

że przejawem ustanowienia odpowiedzialności wykonawcy niezależnej od winy jest określenie w § 7 umowy, że kara umowna ...

dłużnika poza zakres odpowiedzialności określony w art. 471 kc dopuszczalne jest jedynie w przypadku wskazanym w art. 473 § 1 kc, według ...

ustawy odpowiedzialności nie ponosi, tylko w odniesieniu do oznaczonych okoliczności. Zdaniem Odwołującego Zamawiający - nie wskazując w umowie takich "oznaczonych okoliczności", a ...

naruszył art. 473 § 1 kc (w zw. z art. 14 i ...

odpowiedzialności wykonawców potwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 27 września ...

umowy z przyczyn od niego niezależnych, np. z powodu siły wyższej. Słusznie jednak wskazuje się w literaturze i orzecznictwie, że jeżeli ...

473 §1 k.c. musza w umowie wskazać (oznaczyć, wymienić), za ...

Okoliczności te zatem muszą być w umowie wyraźnie określone. W związku z powyższym w ocenie Odwołującego konieczne jest usunięcie w § 7 ust. 6 słowa "jedynie" oraz zamiana w całym § 7 słów "opóźnienie" na ...

wynikających z umowy wzajemnej wyrażoną w art. 487 § 2 kc (w zw. z art. 14 i ...

58 § 1 i 2 kc (w zw. z art. 14 i ...

trudno mówić o ekwiwalentności świadczeń w sytuacji, w której wykonawca kalkulując cenę swojej oferty nie jest w stanie odnieść jej do dających ...

A ponoszenie przez wykonawcę odpowiedzialności w przypadku, gdy nie ponosi winy ...

o niemożności naliczenia kary umownej w przypadku braku winy potwierdzany był ...

przez Sąd Najwyższy. Przykładowo już w wyroku z 20 marca 1968 ...

2352/16 Jak i obecnie w najnowszych orzeczeniach, np. w wyroku z 27 września 2013 ...

kary umownej jest wina dłużnika w postaci co najmniej niedbalstwa. Wyro ...

według stanowiska Krajowej Izby Odwoławczej w wyroku z 21 maja 2014 ...

umowna może być zastrzeżona wyłącznie w przypadku zwłoki wykonawcy: Odnosząc się ...

zastrzeżonej na wypadek szkód powstałych w wyniku niewłaściwego wykonania umowy. (...) Odnosząc ...

stwierdza, że zarzut jest zasadny w zakresie zakwestionowania ustanowienia i powiązania ...

umownych zgodnie ze stanowiskiem wyrażanym w bogatym orzecznictwie SN (m.in. wyrok powoływany w odwołaniu) wiąże się z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań w zwykłym wymiarze. Jak stwierdzono ponadto w wyroku Sądu Najwyższego z dnia ...

spełnienia świadczenia należy się jedynie w razie zwłoki dłużnika (476 k ...

k.c. domniemanie, iż opóźnienie w spełnieniu świadczenia jest następstwem okoliczności ...

ustalić obowiązek zapłaty kar umownych w przypadku zwłoki wykonawcy. Podobnie Krajowa Izba Odwoławcza orzekła w wyroku z 14 marca 2012 ...

399/12): Zarzut jest zasadny w zakresie zakwestionowania ustanowienia i powiązania ...

umownych zgodnie ze stanowiskiem wyrażanym w orzecznictwie SN (m.in. wyrok powoływany w odwołaniu) wiąże się z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań w zwykłym wymiarze. Po trzecie, Odwołujący ...

istnieje konieczność regulowania tej kwestii w umowie, gdyż jest ona tak ...

dłużnika z obowiązku jej zapłaty w razie wykazania, że wierzyciel nie ...

instytucji miarkowania kary umownej uregulowanej w art. 484 § 2 kc. W takim przypadku takie postanowienie nie powinno ostać się w SIWZ, gdyż instytucja miarkowania kary ...

rozpatrując ewentualne zarzuty, samodzielnie i niezależnie uznaje, czy zaistniały przesłanki do ...

1 pzp, gdyż nie określono w SIWZ w sposób jednoznaczny i precyzyjny wszystkich ...

Po czwarte, Odwołujący zarzucił, że w całym § 7 umowy przy określeniu wysokości kar umownych Zamawiający w żaden sposób nie ograniczył ich wysokości. Co więcej, w przypadku kar umownych dotyczących zobowiązań ...

nie - wartość usługi (części umowy), w stosunku do której miało miejsce ...

wykonanie. Jednocześnie Odwołujący podkreślił, że w większości przypadków Zamawiający jako podstawę ...

umieszczenie takich postanowień, jednak wykonawca, w szczególności jeśli jest spółką giełdową ...

przedmiotowe postanowienia umowy mogą stać w sprzeczności z zasadą dokonywania wydatków publicznych wyrażoną w art. 44 ust. 3 ustawy ...

którego powinny one być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z ...

tym, że takie dodatkowe ryzyka (w tym przypadku związane z nieograniczoną ...

ryzyk i próbować wycenić je w ofercie. Po piąte, Odwołujący zarzucił ...

ust. 1 pkt 1) umowy, w którym Zamawiający konstytuuje karę umowną z tytułu opóźnienia w realizacji przedmiotu Umowy w stosunku do terminu wskazanego w § 3 ust 1 (które z ...

podziałem na Etapy Zarządcze wskazane w Załączniku nr 1 do Umowy ...

zatem wnioskować, że kara wskazana w § 7 ust. 1 pkt 1 ...

zarządcze, które mają być wykonane w terminach wskazanych w załączniku nr 1; oraz Zlecenia, które mają być wykonywane w przypadku ich zlecenia przez Zamawiającego oraz w terminach określonych osobno dla danego ...

Obecne brzmienie SIWZ nie przewiduje w ogóle wykonania żadnego z elementów ...

wyraźnie wskazuje, że terminy wskazane w załączniku nr 1 do umowy nie są wiążące (np. w § 3 ust. 4: Terminy przypisane w Załączniku nr 1 do Umowy ...

Zamawiającego możliwe jest, że Zamawiający w ogóle nie zleci żadnego Zlecenia ...

1) umowy powstaje wątpliwość, czy w takim przypadku, tj. braku wykonania ...

7 przewiduje karę umowną zarówno w przypadku realizacji Etapu Zarządczego (§ 7 ...

1 pkt 2), jak i w przypadku opóźnienia w realizacji danego Zlecenia (§ 7 ust ...

1 pzp, gdyż nie określono w SIWZ w sposób jednoznacznie jasny i precyzyjny ...

mających wpływ na sporządzenie oferty. W związku z powyższymi zarzutami Odwołujący ...

o nakazanie Zamawiającemu: 1. Wykreślenia w § 7 słowa "opóźnienie" i zastąpienie ...

odpowiednio słowem "zwłoka". 2. Wykreślenia w § 7 ust. 6 słowa "jedynie ...

484 § 2 KC. 4. Wykreślenia w § 7 ust. 1 brzmienia pkt 1) w całości. 5. Wykreślenia w § 7 ust. 1 dotychczasowego brzmienia pkt 6) i wpisania w to miejsce: za odstąpienie w całości lub części od Umowy ...

leżących po stronie Wykonawcy - karę w wysokości 20% wartości Umowy, od ...

której następuje odstąpienie. 6. Wykreślenia w § 7 ust. 1 dotychczasowego brzmienia pkt 5) i wpisania w to miejsce: z tytułu opóźnień w usuwaniu wad i usterek Oprogramowania lub Dokumentacji w okresie gwarancji w stosunku do terminów wskazanych w Załączniku nr 4 do Umowy i rękojmi w stosunku do terminu, o którym mowa w § 9 ust. 10 - w wysokości 0,01 % wartości Modyfikacji ...

5. - Wzór umowy: § 9 Gwarancja w związku z Załącznikiem nr 5 ...

zwanych łącznie Usługami (definicja Usług w § 1 pkt 33 umowy). W wyniku świadczenia Usług Rozwoju i ...

która (zgodnie z definicją zawartą w § 1 pkt 21 umowy) stanowi ...

odnosi się określony przez Zamawiającego w § 9 ust. 1 zakres gwarancji ...

Końcowego Modyfikacji. Jednocześnie Zamawiający zawarł w SIWZ postanowienia rozszerzające ww. zakres gwarancji: • W § 9 ust. 4: Wykonawca, w ramach udzielonej gwarancji; ponosi pełna ...

za prawidłowe działanie Systemu SIG. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości w działaniu Systemu SIG, Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminach i na zasadach określonych dla gwarancji w Załączniku nr 4 do Umowy ...

odwołanie do załącznika nr 5); • W załączniku nr 5 w pkt 1.2: Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji, o której mowa w ust 1 ponosi pełna odpowiedzialność ...

za prawidłowe działanie Systemu SIG w związku ze świadczonymi Usługami oraz za kompletność Dokumentacji. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości w działaniu Systemu SIG lub nieprawidłowości ...

jest zobowiązany do ich usunięcia w terminach i na zasadach określonych w niniejszym Załączniku. Po pierwsze, Odwołujący ...

2352/16 zakres gwarancji wskazany w § 9 ust. 1 umowy. Zgodnie z definicją w § 1 pkt 1 SIG to ...

się na poszczególne Systemy, dostarczonych w ramach projektów realizowanych na rzecz ...

nie może obejmować Systemu SIG, w szczególności wykonawca nie może ponosić ...

świadczenia na swój koszt gwarancji w zakresie określonym w pkt 1.2. załącznika nr ...

na dzień złożenia oferty, istniejących w nim błędów itp. A zatem ...

nie jest możliwe sporządzenie oferty w zakresie świadczenia usług gwarancyjnych dla ...

zobowiązać świadczyć usługi naprawy błędów w Systemie SIG, gdyby z tego ...

z tytułu wykonania Usług wycenionych w CFP. Dla Odwołującego oczywiste jest ...

prostu zostać odebrana jako wykonana w sposób nieprawidłowy. Z kolei sam ...

został prawidłowo i wystarczająco określony w § 9 ust. 1 umowy. W § 9 ust. 2 umowy Zamawiający ...

funkcjonalnymi, technicznymi i organizacyjnymi określonymi w Umowie, w tym w Załączniku nr 1 do Umowy i w Zleceniach oraz poprawność i kompletność ...

Odwołujący, zakwestionował, że pomimo wskazania w załączniku nr 5 pkt 1 ...

akceptacji ze strony Zamawiającego, a w szczególnym przypadku mogą być one przez niego określone... } oraz w pkt 2 precyzyjnych zapisów dotyczących czasów rozwiązania Problemów - Zamawiający w § 9 ust. 10 umowy wprowadził ...

że naprawy gwarancyjne będą dokonywane w terminie przez niego wyznaczonym {W przypadku żądania przez Zmawiającego usunięcia wad i usterek w przedmiocie Umowy w ramach gwarancji, Wykonawca jest zobowiązany do ich nieodpłatnego usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, liczonym ...

tych wadach i usterkach.}, wprowadzając w ten sposób sprzeczne ze sobą ...

dodatkowy tryb obsługi gwarancyjnej, realizowany w nieokreślonych w SIWZ terminach, narzucanych jednostronnie przez Zamawiającego. W praktyce oznacza to, że wykonawca ...

etapie przygotowywania oferty nie jest w stanie precyzyjnie określić swoich zobowiązań ...

gwarancyjnej, która musi być uwzględniona w stawce 1 CPF. Zdaniem Odwołującego ...

informacji niezbędnych do przygotowania oferty. W związku z powyższymi zarzutami Odwołujący ...

ust. 4 umowy. 2. Wykreślenia w załączniku nr 5 do Umowy ...

umowy. {pkt 6. - Warunki udziału w postępowaniu - SIWZ: Rozdział V "Warunki udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do ...

2.2. lit. f Specjalista w zakresie wymiarowania oprogramowania oraz Ogłoszenie ...

7. - Kryterium oceny oferty "Cena" w związku z treścią Załącznika nr ...

wycofane. {pkt 9. - Warunki udziału w postępowaniu - posiadanie doświadczenia w zakresie usługi trwającej co najmniej 12 miesięcy, w trakcie której wykonawca wykonał prace ...

SIWZ: Rozdział V "Warunki udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do ...

Polska S.A. z siedzibą w Krakowie {dalej również: "Comarch"} wniósł w formie elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem ...

Izby Odwoławczej odwołanie (zachowując wymóg przekazania jego kopii Zamawiającemu) wobec postanowień ...

dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz ...

przez dokonanie opisu przedmiotu zamówienia w sposób niejednoznaczny i niewystarczający, a ...

KIO 2352/16 oceny ofert w zakresie oceny próbki w sposób, który może utrudniać uczciwą ...

przez dokonanie opisu przedmiotu zamówienia w sposób niewystarczający i uniemożliwiający wykonawcy ...

wyceny świadczenia. 4. Art. 24 w zw. z art. 91 ust ...

rozporządzenia o dokumentach - przez sformułowanie w SIWZ nieznanej ustawie pzp podstawy wykluczenia wykonawcy w sytuacji, gdy w ramach jednego z kryteriów oceny ...

nakazanie Zamawiającemu dokonania zmian specyfikacji w sposób określony w uzasadnieniu odwołania. W uzasadnieniu odwołania sprecyzowano naruszenia przez ...

zarzutów odnośnie poszczególnych postanowień specyfikacji. W szczególności w ramach zarzutów, które nie zostały ...

podstawie oceny spełnienia wymagań opisanych w załączniku nr 9 do SIWZ ...

nr 9 do SIWZ Zamawiający w ramach zadania próbnego wymaga realizacji ...

odpowiedzi na pytania Zamawiającego dotyczące przekazanych zbiorów danych z wykorzystaniem języka ...

że wszystkie z trzech opisanych w załączniku nr 9 scenariuszy testowych ...

przez wykonawców z branży. Stąd w celu wykonania próbki (przeprowadzenia Sygn ...

jest elementem zakresu planowanych usług w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. {ad ...

1)} Prototyp usługi OpenLS, wymagany w pierwszym scenariuszu testowym próbki, w swym zakresie pokrywa się w pełni z wymaganiem SIWZ oraz ...

usługę nr 6, opisaną ogólnie w tabeli nr 1 rozdziału 6 ...

nowa funkcjonalność, o której mowa w tej tabeli, reverse geocoding (odwrotne ...

usługi oraz funkcjonalności weryfikacji danych w oparciu o słowniki oraz zatwierdzone ...

ontologie, które są dokładnie opisane w wymaganiach CAPAP.F.078, CAPAP ...

oraz CAPAP.F.081 zamieszczonych w załączniku nr 5 do SOPZ ...

odpowiedzi na pytania Zamawiającego dotyczące przekazanych zbiorów danych z wykorzystaniem języka ...

przedmiotu zamówienia. Odwołujący sprecyzował, że: - W załączniku nr 5 do SOPZ Zamawiający uszczegółowił w "Części III - wykaz planowanych wymagań pozafunkcjonalnych i funkcjonalnych w zakresie wykorzystania technologii Linked Data", w tabeli na str. 155 (bez ...

9 do SIWZ i wymaganiem: W ramach próbki Oferent przygotuje środowisko w technologii Linked Open Data pozwalające ...

odpowiedzi na pytania Zamawiającego dotyczące przekazanych zbiorów danych z wykorzystaniem języka SPARQL/GeoSPARQL. - Określone w załączniku nr 9 w punkcie testowym PT.0301 - przekazanie danych do Sygn. akt: KIO ...

wszędzie tam, gdzie Zamawiający wymaga w opisie przedmiotu zamówienia wykonania usług w technologii LOD lub tryb LOD (Linked Open Data). - Opisany w załączniku nr 9 do SIWZ ...

utworzenia tzw. "endpoint" SPARQL, umieszczonymi w większości usług powyżej przywoływanej tabeli. - Opisany w załączniku nr 9 do SIWZ ...

z wykorzystaniem języka GeoSPARQL realizowanego w usłudze analiz przestrzennych powyżej przywołanej ...

o udzielenie zamówienia i wykracza w związku z tym poza prawnie dopuszczalny zakres próbki w rozumieniu § 13 ust. 1 pkt ...

Krajowej Izby Odwoławczej (między innymi w wyrokach z: 28 kwietnia 2009 ...

próbki oferowanego systemu, jednakże wyłącznie w zakresie systemów gotowych (bądź gotowych ...

decydującego znaczenia fakt, że ocenie w ramach próbki będzie podlegać wykonanie ...

słowo "standard" nie oznacza bynajmniej w tym kontekście "powszechnie przyjętego na ...

agencji rządowych i uczelni uczestniczących w procesie uzgadniania i rozwoju publicznie ...

Location Services (OpenLS); Core Services w wersji 1.2 z 9 ...

Web Processing Service OGC (WPS) w wersji 2.0 Interface Standard ...

oraz schematami aplikacyjnymi; 3) GeoSPARQL {w odniesieniu do każdego z nich w odwołaniu wklejono linki}. A OGC ...

standardem, którego Zamawiający może wymagać w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, nie może jednak wymagać, aby w tym standardzie opracowane zostały jakiekolwiek produkty przedstawiane do oceny w ramach próbki. Po trzecie, Odwołujący ...

który już dokonał implementacji wymienionych w załączniku nr 9 do SIWZ standardów w swoich produktach, a tym samym ...

realizacji zadania próbnego jest określone w pkt 1 załącznika nr 9 ...

docelowe rozwiązanie musi być wykonane w technologii takiej samej, jak prezentowana ...

obarczenia wykonawcy bardzo dużym ryzykiem, w szczególności finansowym, gdyż aby spełnić ...

ustalenia, jakiego oprogramowania może użyć w celu realizacji wszystkich usług objętych ...

Odwołujący podkreślił, że Zamawiający nie przekazał wykonawcom w SIWZ Sygn. akt: KIO 2339 ...

o zakresie posiadanych przez siebie licencji (wymienił tylko ich listę, ale ...

eksploatowanego przez Zamawiającego. Wręcz przeciwnie, w SIWZ zawarte są postanowienia nakładające ...

wykonawcę obowiązek zapewnienia wszystkich niezbędnych licencji koniecznych do realizacji zamówienia. Przedstawiona ...

zawiera ponad 1000 pozycji dotyczących licencji, bez podania które z nich i w jakiej ilości wykonawca będzie zobowiązany ...

ilość i potencjalny koszt tych licencji, nie jest możliwe rzetelne (a ...

właściwie jakiekolwiek) oszacowanie ceny oferty w tym zakresie. A problem ten ...

jedynie poprzednich wykonawców, którzy te licencje posiadają. Odwołujący stwierdził, że jedynym ...

a tym samym wykonanie próbki, w oparciu o oprogramowanie tych firm, które są wymienione w spisie oprogramowania wykorzystywanego do realizacji ...

bezpiecznym, ponieważ realizacja scenariuszy testowych w ramach próbki wymagałaby użycia oprogramowania ...

pod kątem wymaganych przez Zamawiającego w ramach próbki standardów OGC. Nie ...

niezgodnie z OPZ. Dodatkowo, wyłącznie w celu realizacji próbki wykonawca musiałby ponieść koszt zakupu licencji wskazanego oprogramowania (około 220.000 zł netto - w zależności od sposobu licencjonowania). Oprócz kosztów licencji należałoby także uwzględnić nakład pracy ...

na minimum 140 dni roboczych). W kontekście ram czasowych narzuconych przez ...

oferty oraz konkurencyjność postępowania. Odwołujący w związku z powyższymi zarzutami wniósł ...

rozwiązanie docelowe musiało być wykonane w technologii takiej samej jak prezentowana ...

2352/16 Odwołujący dodał, że w standardzie OGC dlatego jest realizowany proces certyfikowany w stosunku do wielu aplikacji producentów, aby niezależnie od aplikacji, w której został zaimplantowany, funkcjonował identycznie ...

Zamawiający chce sprawdzić umiejętności wykonawcy w obsłudze standardów OGC, nie ma ...

znaczenia, jakiego wykonawca narzędzia użyje w tym celu - wyniki użycia zawsze ...

ekonomicznych zapewne będzie chciał zrealizować w technologii wykorzystywanej przez już eksploatowane ...

nowe usługi powinny być realizowane w technologii, którą wykonawca sam wybierze w wyniku analizy zagadnienia. W obecnej sytuacji, ze względu na ...

opracował on zasady przygotowania próbki w sposób nieograniczający konkurencyjności postępowania i niepreferujący dotychczasowych wykonawców {w odwołaniu wskazano przykładowo nazwy i ...

rozdziału 9 "Dodatkowe zobowiązania Wykonawcy" w pkt 4 wykonawca został zobowiązany ...

sprzętu oraz systemów operacyjnych oraz licencji na infrastrukturę programową (bazy danych ...

Odwołujący zarzucił, że Zamawiający przerzucił w ten sposób konieczność posiadania środowiska deweloperskiego na wykonawcę, co w przypadku rozbudowywanych systemów oznacza niemożność ...

zbudowania bez koniecznych do tego licencji, wskazanych w załączniku nr 1 do SOPZ - Rejestrze licencji, zawierającego pozycje z oprogramowaniem własnym ...

2352/16 o.o.), których licencje nie są dostępne na rynku ...

co skutecznie blokowany jest udział w postępowaniu podmiotów innych, niż wskazane ...

jest, że nie są zainteresowani w udostępnieniu tych licencji na takich warunkach, aby Odwołujący ...

może się wiązać z dostawą licencji z załącznika nr 1 do ...

możliwe oszacowanie, ile i jakich licencji należy dostarczyć na potrzeby rozwijanych ...

i narzędzi, by spełnić wymagane w SIWZ parametry ich dostępności, gdyż Zamawiający nie dostarcza w opisie przedmiotu zamówienia żadnych informacji ...

możliwości rozbudowy i ich pracochłonność, w szczególności w opisie brak jest dokumentacji Systemów SIG, w tym architektury technicznej, aktualnego obciążenia serwerów, wysycenia licencjami, kodów źródłowych itp. Zgodnie z ...

poszczególnych komponentów i, jak twierdzi w kolejnych rozdziałach, wskazano rodzaj dokumentacji będącej w posiadaniu Zamawiającego dla każdego z ...

określeniem pojemności tej dokumentacji, jednak w rezultacie nawet tych informacji nie ...

po zawarciu umowy byłoby zasadne w przypadku, gdyby przedmiotowe postępowania prowadzone byłoby w celu zawarcia umowy ramowej. Odwołujący ...

podkreślił, że dostawa technologii równoważnych w przypadku rozbudowywanych usług i narzędzi ...

koszty wykraczające dalece poza zakładany w postępowaniu budżet oraz termin realizacji ...

się osiągnąć przy wykorzystaniu technologii, w oparciu o które aktualnie zbudowane ...

z POPC. Odwołujący wywiódł, że w tym kontekście zapewnienie niezbędnych do realizacji zamówienia licencji, o ile nie są powszechnie ...

być obowiązkiem Zamawiającego, gdyż tylko w ten sposób postępowanie dostępne będzie ...

wykonawców bez naruszenia zasady określonej w art. 29 ust. 2 i ...

na korzystanie z oprogramowania standardowego, w tym na przekazywanie dokumentów zawierających warunki licencji. Wykonawca ubiegający się o zamówienie ...

na korzystanie z ich oprogramowania w celu realizacji zamówienia. Konieczność uzyskania ...

warunkiem wykupienia lub posiadania odpowiednich licencji, a dostęp do nich nie ...

ograniczającym konkurencyjność postępowania jest określone w załącznik nr 1 do SIWZ ...

3. "Administracja techniczna" wymaganie, że (…) w ramach prac Wykonawcy nie mogą ...

jest, że wszelkie próby podejmowane w kierunku rozbudowy systemów SIG wymaganej ...

odpowiednio się porozumie). {Odwołujący przedstawił w odwołaniu okres obowiązywania gwarancji na ...

wcześniej stosowne zgody producentów i licencje). Odwołujący podsumował, że powyższe okoliczności sprawiają, że w tym postępowaniu złożyć ofertę, uzyskać ...

zamówienia na technologiach stosowanych dotychczas w systemach SIG, jednak w związku z powołanymi wymaganiami (zapewnienia licencji i zgody producentów na korzystanie z oprogramowania standardowego, w szczególności w zakresie produktów własnych producentów systemów ...

przez Odwołującego jest wyłącznie teoretyczna. W związku z powyższymi zarzutami Odwołujący ...

tych wykonawców, eksploatowanego przez Zamawiającego, w celu realizacji zamówienia, a zapewnienie ...

do wykonania rozbudowy systemów SIG licencji oprogramowania podmiotów trzecich będzie leżało ...

stronie Zamawiającego. Odwołujący podkreślił, że: - W ramach Projektów CAPAP, ZSIN Faza ...

podstawie odrębnych umów szereg zadań w zakresie dostawy infrastruktury (załącznik nr ...

prawdopodobnie do poziomu serwerów aplikacyjnych. W ramach przedmiotowego postępowania zobowiązano wykonawcę do wskazywania każdorazowo w dokumentacji, (...) jaka powinna być przygotowana ...

również oprogramowanie standardowe (z udostępnionego w załączniku nr 1 do SOPZ Rejestru licencji). - Niniejsze postępowanie poprzedzone było dialogiem technicznym, podczas którego w odniesieniu do problemu związanego z brakiem konkurencyjności postępowania przetargowego w kontekście łączenia postępowania z koniecznością dostawy, wsparcia czy nowych licencji na określone produkty standardowe, Odwołujący ...

16 KIO 2352/16 określony w SIWZ przedmiot zamówienia. Na etapie ...

czasu ogłosiło Centrum Projektów Informatycznych. W tamtym przypadku zamawiający, żeby nie ...

kupować z góry dużej ilości licencji czy sprzętu, zamawiał je na bieżąco w stosunku do potrzeb projektowych. Zamawiający ...

o udzielenie zamówienia publicznego, prowokując w ten sposób opisane powyżej problemy ...

stosuje umowę ELA, z których w Polsce korzysta już w podobnym przypadku wiele dużych podmiotów, w tym centralne podmioty publiczne (np ...

procedury autoryzacji przez gwaranta zmian w jego oprogramowaniu, dokonywanych przez inny ...

załącznik nr 3 do SIWZ. W pkt III tego załącznika Zamawiający ...

jego pracę ma się odbywać w punktach funkcyjnych za zrealizowane zlecenie ...

i Narzędzi, o których mowa w rozdziale III SIWZ ("Opis przedmiotu ...

załącznik nr 5 do SOPZ), w czasie wskazanym terminem realizacji zamówienia ...

zsumować wszystkie koszty realizacji zamówienia (w tym licencje, koszty szkolenia, koszty cateringu, czyli ...

wycenia się co do zasady w narzuconej przez Zamawiającego metodzie COSMIC ...

zamówi całości prac objętych zamówieniem, W związku z tym Odwołujący wniósł ...

po pierwsze - nie prowadząc postępowania w celu zawarcia umowy ramowej, po ...

obowiązek wliczania do punktu funkcyjnego w ramach metody COSMIC kosztów (np. kateringu, licencji), które nie mogą być do ...

powyżej nie zostały szerzej zrelacjonowane, w pozostałym zakresie podtrzymując odwołania. Swoje ...

z o.o. z siedzibą w Warszawie (sygn. akt KIO 2339 ...

Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie (sygn. akt KIO 2339 ...

zamawiającego Wobec zgłoszenia powyższych przystąpień w odpowiedniej formie, z zachowaniem 3-dniowego terminu (od przekazania kopii odwołania przez Zamawiającego) i wymogu przekazania jego kopii stronom danego postępowania ...

uiszczone - podlegały rozpoznaniu przez Izbę. W toku czynności formalnoprawnych i sprawdzających ...

odrzuceniu na podstawie przesłanek określonych w art. 189 ust. 2 pzp ...

Przystępujących nie zostały również złożone w tym zakresie odmienne wnioski. Z ...

postępowania odwoławczego, Izba skierowała odwołania w zakresie podtrzymanych zarzutów do rozpoznania ...

uwagę oświadczenia i stanowiska zawarte w odwołaniach, zgłoszeniach przystąpień, a także ...

ustnie na rozprawie i odnotowane w protokole, Izba ustaliła i zważyła ...

gdy ma (lub miał) interes w uzyskaniu zamówienia oraz może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. W ocenie Izby Odwołujący legitymują się interesem w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia, o którego udzielenie ma prawo się ubiegać. Jednocześnie objęte zarzutami ...

zarzutów zaskarżone postanowienia s.i.w.z. mogą uniemożliwiać lub utrudniać złożenie oferty w przedmiotowym postępowaniu, a w konsekwencji uzyskanie tego zamówienia. Biorąc pod uwagę zgromadzony w sprawie materiał dowodowy, poczynione ustalenia ...

rozpoznaniu, Izba stwierdziła, że odwołanie w sprawie KIO 2339/16 zasługuje ...

spośród podtrzymanych zarzutów, natomiast odwołanie w sprawie KIO 2352/16 podlega ...

się żaden z podtrzymanych zarzutów. W obu odwołaniach podtrzymane zarzuty dotyczą ...

pzp przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za ...

przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą ...

Ten ostatni przepis stanowi uszczegółowienie w odniesieniu do przedmiotu zamówienia jednej ...

zasad udzielania zamówień publicznych wyrażonej w art. 7 ust. 1 pzp ...

przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji ...

pkt 3 uzasadnienia odwołania Asseco} W odwołaniu jako przejaw naruszenia art ...

pzp oraz art. 473 kc w zw. z art. 14 i ...

należytej staranności. Spośród zarzutów sformułowanych w odwołaniu w stosunku do regulacji zamieszczonych w § 7 wzoru umowy, Izba uznała ...

Na wstępie zauważyć należy, że w odróżnieniu od pozostałych regulacji zawartych w § 7, które zgodnie z podanym ...

reguluje zasadę odpowiedzialności kontraktowej obowiązującej w ramach stosunku zobowiązaniowego wynikłego z ...

umowy. Odwołujący trafnie zarzucił, że w ten sposób z naruszeniem art ...

kc Zamawiający wprowadził do umowy w sprawie zamówienia publicznego zasadę odpowiedzialności ...

pozytywnej okoliczności, za które dodatkowo w stosunku do zasad ogólnych ma ...

odpowiedzialności dłużnika nie budzi wątpliwości w orzecznictwie i doktrynie, na co zwrócił uwagę Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku z 27 września ...

którego fragment adekwatnie został przytoczony w odwołaniu. Nie ma zatem powodu, aby w celu przywrócenia zgodności z obowiązującym ...

nie ma przeszkód, aby Zamawiający w sposób zgodny z art. 473 ...

wprowadził rozszerzenie odpowiedzialności, jeżeli będzie w stanie wskazać okoliczności, które to ...

uczynić zadość żądaniu nakazania Zamawiającemu w § 7 wprowadzenia kar umownych za ...

a nie za opóźnienie. Sformułowany w tym zakresie zarzut oparty jest ...

przez Odwołującego, że regulacja zawarta w § 7 wzoru umowy również stanowi ...

z tego powodu, że określone w § 7 ust. 1 pkt 1 ...

tego pośrednio, że według Odwołującego w zakresie zastosowania art. 474 § 1 kc {W razie niewykonania lub nienależytego wykonania ...

kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości ...

co jest stanowiskiem błędnym Izba w pełni podziela stanowisko zaprezentowane przez Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku z 16 stycznia ...

331/12), który jest aprobowany w orzecznictwie sądowym i doktrynie prawa ...

obowiązek zapłaty określonej kwoty pieniężnej w razie niewykonania (niewłaściwego wykonania) zobowiązania ...

charakter będzie miało postanowienie umowne w brzmieniu "za uchybienie terminu" bez ...

umowna natomiast może być zastrzeżona w kontrakcie zarówno za zwłokę (kwalifikowane ...

proste, polegające na niespełnieniu świadczenia w oznaczonym terminie, a w wypadku nieoznaczenia po wezwaniu dłużnika ...

nakładania na strony obowiązku wskazywania w umowie, zastrzegającej karę umowną za ...

co do zasady wpisana jest w reżim odpowiedzialności kontraktowej. Dłużnik może ...

być także obiektywnie istniejąca i niezależna od niego przyczyna, czasowo uniemożliwiająca ...

wykonanie zobowiązania. Ponieważ zarzut zawarty w odwołaniu opiera się wyłącznie na ...

które uzasadniałyby interpretację, przesłanek opisanych w § 7 ust. 1 pkt 1 ...

obowiązku zapłaty określonej kwoty pieniężnej w razie niewykonania lub niewłaściwego wykonania ...

2339/16 KIO 2352/16 w § 7 ust. 7 wzoru umowy ...

ograniczenia możliwości miarkowania kary umownej. W żaden sposób nie wynika to ...

zauważył Odwołujący, odzwierciedla powszechnie aprobowany w doktrynie i orzecznictwie pogląd, że ...

nie stanowi naruszenia jakichkolwiek przepisów, w tym art. 29 ust. 1 ...

kary umownej, o której mowa w art. 484 § 2 kc. Odwołujący ...

wycofał się z zarzutu, że w § 7 nie ograniczono wysokości zastrzeżonych ...

zarzuty co do dwóch postanowień, w których wysokość kary umownej odniesiono ...

swobody umów, o której mowa w art. 3531 kc. Sam brak ...

przepisy prawa. Odwołujący zresztą wskazał w tym zakresie de facto jedynie ...

którego orzekanie nie mieści się w kognicji Krajowej Izby Odwoławczej. Finalnie ...

Izba uznała zarzut, że wprowadzenie w § 7 ust. 1 pkt 1 ...

kary umownej z tytułu opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy w stosunku do wskazanej w § 3 ust. 1 umowy jako ...

postanowienie, aby naliczać kary umowne niezależnie od tego, czy zleci wykonawcy ...

jako efekt prac wykonawcy powstały w wyniku jej realizacji. Umknęło uwadze ...

3 ust. 6 umowy termin przekazania do odbioru ostatniego produktu co ...

niż termin końcowy obowiązywania umowy. W sposób oczywisty wynika stąd, że ...

gdyż oczywiste jest, że termin przekazania do odbioru produktu przez wykonawcę ...

za zasadny zarzut niejasnego określenia w s.i.w.z. zakresu odpowiedzialności wykonawcy zamówienia ...

których brzmienie adekwatnie zostało przywołane w odwołaniu}. W ocenie Izby samo uwzględnienie przez ...

prawidłowe działanie Systemu SIG. Choć w dalszej części wskazano na związek ...

wyjaśnieniu przez Zamawiającego, że zdefiniowane w § 1 wzoru umowy (odpowiednio w pkt 1 i 2) terminy ...

dotyczą oprogramowania dostarczonego lub wykonanego w ramach Usług przez wykonawcę tego ...

się na poszczególne Systemy, dostarczonego w ramach projektów zrealizowanych na podstawie ...

ppkt 3 Warunków gwarancji, gdyż w ocenie Izby określenie dla poszczególnych ...

kategorii Problemów (według definicji zawartej w pkt 2 ppkt 1 lit ...

Systemu SIG spowodowanego wadami Oprogramowania, w którym część Systemu SIG nie ...

stanowi uszczegółowienie ogólnej klauzuli zawartej w umowie. Ta ostania odnosi się ...

z pkt 1 odwołania Comarch} W odwołaniu wskazano na naruszenie przytoczonego ...

ust. 1 pkt 1 pzp w postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający ...

określonych przez zamawiającego, wskazuje on w ogłoszeniu o zamówieniu, specyfikacji istotnych ...

rozporządzenia o dokumentach wynika, że w celu potwierdzenia, że oferowane roboty ...

przez zamawiającego, może on żądać w szczególności próbek, opisów, fotografii, planów ...

próbki oprogramowania, będącej przedmiotem oceny w kryterium techniczno-jakościowym oceny ofert ...

pryzmat realizacji trzech scenariuszy testowych, w tym za wykonanie określonego produktu ...

już dokonał implementacji standardów OGC w swoich produktach. Po czwarte - naruszeniem ...

zaoferowane rozwiązanie docelowe wykonane było w takiej samej technologii jak próbka ...

ustalenia, jakiego oprogramowania może użyć w celu realizacji wszystkich usług objętych ...

nadmierne koszty związane z zakupem licencji niezbędnych do realizacji zamówienia. Izba ...

Geospatial Consortium (OGC) nie ma w swojej informacyjnej bazie danych żadnych ...

standardami OpenLS, WPS i GeoSPARQL (w odpowiednich wersjach), względnie stanowiących referencyjną ...

implementację tych standardów, a jedynie w odniesieniu do ostatniego z powyżej wymienionych standardów zgłoszono w ogóle jakikolwiek jego implementacje. Czyni ...

sposób stwierdzić, czy tacy wykonawcy w ogóle istnieją. Przede wszystkim, skoro ...

Odwołującego, a nie znajdującym oparcia w s.i.w.z., że Zamawiający będzie wymagał ...

dotychczasowego orzecznictwa Izby {przy czym w odwołaniu wskazano de facto na ...

że taka generalizacja była uzasadniona w stanach faktycznych, które legły u ...

rozstrzygnięć, na które powołano się w odwołaniu, w tej sprawie brak było podstaw ...

że zakres próbki jest nieuzasadniony, w szczególności nadmierny w stosunku do całości przedmiotu zamówienia ...

przedmiotem zamówienia, które znalazły odzwierciedlenie w poszczególnych scenariuszach testowych przewidzianych dla ...

powyższej prezentacji odwołania przedstawione jedynie w skrócie}. W ten sposób nie zostało jednak ...

przedmiotu zamówienia, że nie sposób w tym przypadku mówić, że jest ...

prezentacja fragmentu większej całości. Odwołujący w istocie nie poruszył nawet tej kwestii, która ma w tym przypadku zasadnicze znaczenie. Odwołujący ...

przywołuje stosowne postanowienia s.i.w.z. dotyczące techniczno- jakościowego kryterium ...

wykonawcę usług objętych przedmiotem zamówienia w oderwaniu od samego przedmiotu zamówienia. W tym postępowaniu jest także sui ...

rozwiązaniu, którego emanacją jest próbka w zakresie objętym wymaganą prezentacją. Z ...

rozwiązanie docelowe miało być wykonane w takiej samej technologii jak próbka. W ramach tego zarzutu Odwołujący abstrahuje ...

dopuszczone zostało wykonanie przedmiotu zamówienia w technologii równoważnej do zaprezentowanej w próbce, pod warunkiem zaakceptowania takiego ...

wyłącznie nieweryfikowalnymi twierdzeniami są podane w odwołaniu koszty zakupu licencji koniecznych dla wykonania próbki, tudzież ...

uprzednio prowadzonych przez Zamawiającego postępowań, w których tak podobno było. Reasumując ...

z powyższych zarzutów (okoliczności podniesionych w odwołaniu), zarówno rozpatrywanych odrębnie, jak ...

z zarzucanych przepisów. Przy czym w ogóle nie wiadomo, na czym ...

mogą dotyczyć właściwości wykonawcy, a w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej ...

z pkt 2 odwołania Comarch} W ramach tego zarzutu wskazano na ...

wynika wprost z adekwatnie zacytowanego w odwołaniu postanowienia pkt 4 rozdziału ...

systemów wykonawca będzie musiał zakupić licencje na oprogramowanie producentów poszczególnych systemów ...

wiązać z koniecznością zakupu stosownych licencji od tych podmiotów. Po trzecie ...

nieudowodnione przez Odwołującego, na którym w tym zakresie spoczywał ciężar Sygn ...

Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia w sposób, który może naruszać uczciwą ...

odnieść do uwarunkowań danego postępowania. W ocenie Izby niczego istotnego do sprawy w kontekście zarzutów sformułowanych w odwołaniu nie wnosi, że: - na ...

jedno nie udzielono odpowiedzi, a w drugim zwrócono uwagę, że przygotowanie ...

2a i 2b}; - w każdym z 5 postępowań w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącym rodzajowo zbliżonego przedmiotu zamówienia, w tym 4 prowadzonych przez GUGiK ...

podziału innego zamówienia na części w celu umożliwienia wzięcia udziału w postępowaniu większemu gronu wykonawców i ...

jako dowód nr 4}; - Comarch w toku dialogu technicznego poprzedzającego aktualnie ...

prowadzone postępowanie proponował GUGiK, aby w zakresie wsparcia czy nowych licencji na określone produkty standardowe zastosować procedurę umowy ramowej, uznając w tym zakresie za wzorcowe postępowanie ...

było prowadzonych przez różnych zamawiających w trybie zamówienia z wolnej ręki ...

postępowania, dotyczy realizacji i rozbudowy w ramach realizowanych przez GUGiK projektów ...

usług, np. usługi zgłaszania błędów w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym ...

rozwój systemów i aplikacji rozwijanych w ramach tych projektów: Systemu CAPAP ...

Przy czym wykonawcami (samodzielnie lub w konsorcjum), względnie podwykonawcami poszczególnych systemów ...

GeoTechnologies sp. z o.o. (w której 100% udziałów ma GISPartner ...

GESUT - Asseco Poland S.A. {w odwołaniu powyższe bardziej szczegółowo rozpisano w części wstępnej do zarzutu}. Powyższe ...

przedmiotowe zamówienie nie jest zawieszone w próżni, gdyż dotyczy rozbudowy funkcjonujących ...

na rozprawie, wynika, że Odwołujący w ogóle uważa, że przedmiotowe postępowanie ...

udzielenie zamówienia, a jako postępowanie w celu zawarcia umowy ramowej. Izba ...

ograniczenia konkurencji przez postanowienie zawarte w pkt 7 rozdziału 6.3 ...

nr 1 do s.i.w.z. Odwołujący pominął, że zacytowana ...

uzgadniane pomiędzy Stronami i opisane w Zleceniu. Przede wszystkim postanowienie to należy odnieść do kontekstu, w jakim zostało pomieszczone, czyli działań, które wchodzą w zakres Administracji Technicznej, które wyczerpująco wyliczono i opisano w pkt poprzedzającym w lit. a)-f), takich jak ...

wsparcia - związanego z obsługą systemów (w tym zarządzanie użytkownikami), w zakresie bezpośredniej obsługi, konfiguracji, optymalizacji ...

świadczenie pomocy merytorycznej i technicznej w procesie zasilania systemów, organizacja i ...

czy zapewnienie ciągłego działania systemu, w tym utrzymywanie gotowości do reakcji ...

art. 29 ust. 1 pzp w określonym przez Zamawiającego w s.i.w.z. sposobie obliczenia ceny oferty ...

wyceny kosztów realizacji zamówienia typu licencje, szkolenia, katering. Izba zważyła, że ...

gdyż istniejący sposób obliczenia ceny, w tym wycena punktu funkcyjnego umożliwia ...

zamówienia i zapłacił taką cenę niezależnie od zakresu jego realizacji. Wadliwość ...

na uwadze, Izba - rozpatrując sprawy w granicach zarzutów zawartych w odwołaniach - stwierdziła, że: - w sprawie o sygn. akt KIO ...

art. art. 473 § 1 kc w z art. 139 pzp, co ...

1 ustawy pzp - orzeczono, jak w pkt 1. sentencji; - w sprawie o sygn. akt KIO ...

i 2 pzp orzeczono, jak w pkt 2. sentencji. O kosztach ...

ust. 9 i 10 ustawy Prawo zamówień publicznych, zaliczając w pierwszej kolejności do tych kosztów ...

dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania ...

od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich ...

poz. 238). Kosztami postępowania odwoławczego w sprawie o sygn. akt KIO ...

od odwołania oraz uzasadnionych kosztów w postaci wynagrodzenia pełnomocnika, wobec przedłożenia w tym zakresie do zamknięcia rachunku. Natomiast kosztami postępowania odwoławczego w sprawie o sygn. akt KIO ...

na rzecz Zamawiającego, który złożył w tym zakresie odpowiedni rachunek do ...

zamknięcia rozprawy, jego uzasadnione koszty w postaci wynagrodzenia pełnomocnika. Przewodniczący: ……………………………… ……………………………… ……………………………… ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2020 222 fragmenty

2020-08-04 » Uwzględnia odwołanie

2020r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodnicząca: Monika Kawa-Ogorzałek ...

Wyrzykowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 lipca 2020r., w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 12 czerwca 2020 r ...

wykonawcę Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Stowarzyszenie ...

czynności zaproszenia wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym; 2. kosztami postępowania ...

Zamawiającego i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę ...

dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z ...

ze zm.), na niniejszy wyrok, w terminie 7 dni od dnia ...

Izby Odwoławczej, do Sądu Okręgowego w Gdańsku. Przewodniczący : ...................................... Sygn. akt KIO ...

dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z ...

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 10 kwietnia 2020 r ...

numerem 2020/S 072-172095. W dniu 12 czerwca 2020r ...

wykonawca - Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Odwołujący") wniósł ...

1 Pzp poprzez prowadzenie postępowania w sposób niezapewniający zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców. W związku z powyższymi zarzutami Odwołujący ...

czynności zaproszenia wykonawców do udziału w dialogu. Uzasadniając zarzuty odwołania Odwołujący wskazał, że w dniu 1 czerwca 2020 r. Zamawiający przekazał mu informację o wynikach oceny ...

ust. 5 pkt 2 Pzp. W opinii Odwołującego, Zamawiający w sposób niezasadny zastosował art. 24 ...

podstawa wykluczenia, o której mowa w powyższym przepisie nie może mieć ...

umowy o zamówienie publiczne. Zamawiający w uzasadnieniu czynności wskazał, że: "Wykonawca w sposób zawiniony (...) poważnie naruszył obowiązki zawodowe w procesie realizacji zamówienia". Należy przyjąć ...

wykonanie zamówienia, o którym mowa w przedmiotowym przepisie. Przepis ten posługuje ...

Zamawiającego, że pojęcie zamówienia zawarte w art. 24 ust. 5 pkt ...

odnosić wyłącznie do definicji wskazanej w art. 2 pkt 13 Pzp ...

definiuje jedynie zamówienie publiczne a w przepisie art. 24 ust. 5 ...

mowa jest o wykonaniu zamówienia w szerokim rozumieniu") jest sprzeczne z ...

można rozumieć pojęcia "zamówienia" użytego w Pzp inaczej, niż jako zamówienie ...

publiczne, a to z kolei, w myśl cytowanej definicji, to umowa ...

wykonawcą oraz pozostałymi podmiotami zaangażowanymi w realizację zamówienia. Podwykonawca jest związany ...

umowę podwykonawczą na zasadach określonych w tej umowie i nie ma ...

z umową o zamówienie publiczne, w związku z realizacją której owa ...

Przykładowo - jeśli termin dostawy rowerów w umowie podwykonawczej określono by na ...

dzień późniejszy, niż termin wskazany w umowie o zamówienie publiczne, podwykonawca nie odpowiadałby w stosunku do zamawiającego za opóźnienia w dostawie. Co więcej, podwykonawca może ...

np. z uwagi na opóźnienia w płatności od Wykonawcy za dotychczas wykonane prace) i w tej sytuacji również nie będzie on odpowiedzialny za opóźnienia w realizacji zamówienia. Podsumowując Odwołujący stwierdził ...

za które Zamawiający zapłacił wynagrodzenie w ramach Etapu I. W szczególności, NB Tricity spółka z o.o. powinna przekazać Zamawiającemu licencję umożliwiającą korzystanie i eksploatację SRM ...

spółka z o.o. nie przekazała wszystkich rowerów (brakuje 31 szt.) oraz licencji na korzystanie z głównego systemu ...

decyzja Zamawiającego jest egzemplifikacją niedopuszczalnej w polskim porządku prawnym odpowiedzialności zbiorowej ...

polegających na nienależytym wykonaniu zamówienia, w sytuacji w której nie był on stroną ...

idącą sankcję powinny być interpretowane w sposób ścisły. Z ostrożności procesowej ...

przesłanek wykluczenia, o których mowa w tym przepisie. Wskazał, że podstawa wykluczenia, o której mowa w przepisie art. 24 ust. 5 ...

2 Pzp znajdzie zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdy wykonawca w sposób (1) zawiniony, (2) poważnie ...

niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia w wyniku zamierzonego działania lub rażącego ...

udowodnił żadnej z przesłanek mowa w przepisie art. 24 ust. 5 ...

a do części z nich w ogóle się nie odniósł. Wskazał ...

Zamawiający stwierdził ogólnikowo, że "jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, iż wykonawca w sposób zawiniony, w wyniku zamierzonego działania lub rażącego ...

niedbalstwa poważnie naruszył obowiązki zawodowe w procesie realizacji przedmiotu zamówienia". Natomiast w informacji o wyniku oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu z dnia 1 czerwca ...

z zaledwie niewielkimi modyfikacjami, samo w sobie jest dowodem na to ...

te są prawnie irrelewantne. Zamawiający w żaden w sposób nie wykazał, że uchybienie ...

na rażącym niedbalstwie, to jednak w żaden sposób nie wykazał, aby Odwołujący ponosił winę. W tym zakresie brakuje w ogóle argumentacji, a Zamawiający silnie w uzasadnieniu swojej decyzji akcentował odpowiedzialność ...

lecz okoliczność ponoszenia winy. Można w konkretnej sytuacji być odpowiedzialnym za ...

umowy podwykonawczej. Zauważył, że Zamawiający w żaden sposób nie dokonał analizy ...

czy działania Odwołującego wpisują się w definicję naruszenia obowiązków zawodowych, nie ...

uczciwość Odwołującego, o czym mowa w dalszej części odwołania. Co więcej ...

że Odwołujący był bardzo zaangażowany w realizację umowy podwykonawczej. Odwołujący podkreślił ...

ponadto, że jedynym bezpośrednim zarzutem w stosunku do niego wynikającym z ...

był zarzut udzielenia wsparcia finansowego w zbyt niskim zakresie, co rzekomo ...

sp. z o.o. Jednakże w jego opinii Zamawiający nie wskazał ...

również nie wykazał winy Odwołującego w rzekomym nieudostepnieniu potencjału ("udzielenia wsparcia w zbyt niskim zakresie") nie określił ...

nie posiada prawa udzielania dalszych licencji na oprogramowanie. Odwołujący nie był zobowiązany do udzielania licencji Zamawiającemu, a z chwilą zawarcia umowy podwykonawczej udzielił licencji NB Tricity sp. z o ...

odstąpieniu od umowy domagać się przekazania licencji i kodu źródłowego. Zgodnie z §15 ust. 1 umowy licencja jest udzielana w ramach wynagrodzenia od dnia uruchomienia ...

elementy, które miały być dostarczone w ramach przedmiotu zamówienia. Zatem poprzez ...

SRM znajduje również swe potwierdzenie w odstąpieniu od umowy z dnia 28.10.2019 r., w którym Zamawiający wyraźnie odnosi się ...

całości wynagrodzenia za wykonane prace, w tym przekazanie licencji, zatem tym bardziej zdziwienie budzi ...

domagania się przez Zamawiającego jej przekazania. Dodatkowo należy wskazać, że w dniu 19.12.2019 r ...

zakwestionowała ważność i skuteczność udzielenia licencji i wszelkich roszczeń Zamawiającego w przedmiotowym zakresie. Z ostrożności procesowej ...

4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Z uwagi na fakt ...

poniesienia dodatkowych kosztów przez Odwołującego. W odpowiedzi na odwołanie z dnia ...

Zamawiający wniósł o jego oddalenie w całości. W uzasadnieniu przedstawił okoliczności stanu faktycznego, które w jego ocenie miały istotny wpływ ...

spółka z o.o., który w sposób nienależyty wykonał zamówienie dotyczące ...

spółka niskokapitałowa (5.000 złotych), w pełni zależna od Odwołującego (100% udziału w Sygn. akt KIO 1298/20 ...

0 Zamawiający przeprowadził dialog techniczny, w którym brał udział wyłącznie Odwołujący ...

poszczególnych projektów. Są to spółki w pełni zależne od Odwołującego, które potencjał, doświadczenie i moce wykonawcze czerpią w całości od spółki dominującej — Odwołującego ...

jako członkowie organów/pracownicy Odwołującego w tamtym czasie. NB Tricity w treści oferty, wskazała, że w wykonaniu umowy korzystać będzie z ...

zasobów Odwołującego. Przedstawiono oświadczenie Odwołującego, w którym to zobowiązał się, w okresie realizacji zamówienia publicznego, do: 1) udostępnienia zasobów w postaci zdolności technicznej i zawodowej ...

wykonanego dla Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie polegającego na zarządzaniu flotą ...

sprzedaży produktów, towarów i materiałów w wysokości nie mniejszej niż 3.000.000,00 zł w ostatnich 3 latach obrotowych; b. aktywny udział w charakterze podwykonawcy w realizacji istotnej części zamówienia, c ...

spółki, g. objęcie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym, h. ułatwienie ...

dostawcami, podwykonawcami i specjalistami pozostającymi w stosunkach gospodarnych z Nextbike Polska S.A. NB Tricity w toku postępowania przetargowego przedłożyła Zamawiającemu ...

kalkulacji ceny ofert NB Tricity w postępowaniu", będący przedstawieniem, w oparciu o tajemnicę przedsiębiorstwa, precyzyjnych ...

inwestycji. Kluczowe jest to, że w przedmiotowym dokumencie NB Tricity wszelkie ...

1298/20 umowa podwykonawcza, zawarta w dniu 18 czerwca 2018 r ...

modyfikacjami, co - zdaniem Zamawiającego - samo w sobie jest dowodem na to ...

wartości ok. 82 % umowy podstawowej (w JEDZ (str.12) złożonym wraz ...

ofertę spełniającą warunki SIWZ, a w praktyce to wyłącznie Odwołujący wykonywał ...

służył dwóm celom — po pierwsze, w przypadku niepowodzenia projektu, Odwołujący miał ...

z uwagi na to, aby w przypadku nienależytego wykonania zamówienia, móc ...

co Odwołujący czyni, kierując odwołanie w postępowaniu). Zamawiający podkreślił, że NB ...

tym samym nie składa ofert w ramach zamówień publicznych i nie ...

może zostać wykluczona z postępowań. W związku z powyższym gdyby uznać ...

ten, przy odpowiednim działaniu wykonawcy, w praktyce nigdy nie znajdowałby zastosowania ...

20 iż pojawił się on w Pzp na skutek implementacji przepisów prawa europejskiego. W myśl art. 57 Dyrektywy Parlamentu ...

dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę ...

członkowskie do wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, między ...

poważnego wykroczenia zawodowego, które podaje w wątpliwość jego uczciwość. Dyrektywa, inaczej ...

wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. Niezależnie od powyższego, faktem jest, iż ...

wykonanie oraz nienależyte wykonanie zamówienia w wyniku zamierzonego działania/rażącego niedbalstwa. Objawiało się to w następujący sposób: 1) 4-miesięczna zwłoka w wykonaniu Etapu I Mevo 1 ...

ani jednego dnia nie funkcjonował w sposób prawidłowy; zarejestrowano setki naruszeń umowy w tym zakresie, naliczając ponad 14 ...

faktu, iż Wykonawca nie był w stanie wykonać zamówienia, zarówno w zakresie dostawy rowerów, jak i ...

przez Wykonawcę Zamówienie wykonane zostało w bardzo niewielkim zakresie: z 4 ...

Systemem, Wykonawca zarządzał tym Systemem, w sposób skrajnie nieprawidłowy, przez 8 ...

oferty, której Wykonawca nie był w stanie zrealizować wielomiesięczna zwłoka w zakresie dostawy rowerów potwierdza, iż ...

związanych z nienależytym wykonaniem zamówienia w zakresie Etapu I w łącznej kwocie 14.132.677 ...

związanej z odstąpieniem od umowy w kwocie 4.027.290,60 ...

jego dobrej woli; 11) brak przekazania Zamawiającemu oprogramowania umożliwiającego korzystanie z SRM i licencji do tego oprogramowania, mimo obowiązku ...

co unieruchomiło SRM; 12) złożenie w ofercie oświadczenia, iż Odwołującemu przysługują prawa autorskie do oprogramowania, w tym w szczególności prawo do udzielenia Zamawiającemu licencji z prawem udzielania dalszych sublicencji, podczas gdy ...

ani Wykonawca, ani Odwołujący takich praw nie miał. Według Zamawiającego wszystkie ...

może przypisać profesjonalnemu podmiotowi. Zamiast, w pewnym momencie wykonania zamówienia, gdy ...

Odwołujący wiedział, że nie jest w stanie wykonać zamówienie, dążyć do ...

którzy wykupili abonament, Odwołujący brnął w dalsze wykonanie umowy, zapewniając Zamawiającego, że wszystko jest w porządku i że przechodzi przejściowe ...

udostępnienie dokumentów finansowych NB Tricity w ramach postępowania restrukturyzacyjnego i opublikowanie ...

na rzeczywisty stan finansów Odwołującego. W ocenie Zamawiającego, działanie Odwołującego przy ...

i ogólnodostępna wśród mieszkańców Pomorza. W ogólnej świadomości społecznej wykonawcą Mevo ...

mieszkań ponownie zaufali Odwołującemu i w przypadku zawarcia przez Zamawiającego umowy ...

odwołania realnie podważa uczciwość Odwołującego. Prawem Odwołującego jest podnoszenie różnych zarzutów, rzecz jednak w tym, iż w pewnych zakresach Odwołanie zawiera informacje ...

twierdzenie, że zamówienie zostało wykonane "prawie w całości", wobec faktu, iż z ...

Systemem, Wykonawca zarządzał tym Systemem, w sposób skrajnie nieprawidłowy, przez 8 miesięcy, w ocenie Zamawiającego, przekracza granice uczciwości ...

również oświadczenia, stanowiska stron złożone w trakcie rozprawy, ustaliła i zważyła ...

następuje: Odwołanie zasługiwało na uwzględnienie. W pierwszej kolejności Izba stwierdziła, że ...

ustaliła, że Odwołujący spełnia określone w art. 179 ust. 1 ustawy ...

ochrony prawnej, tj. ma interes w uzyskaniu zamówienia, a zarzucane naruszenie ...

zamówienia. Izba dopuściła do udziału w postępowaniu MARFINA S. L., Sabadell ...

po stronie Zamawiającego. Izba ustaliła: W dniu 1 czerwca 2020r ...

2 Pzp, wskazując, że: "jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, że Wykonawca w sposób zawiniony, w wyniku zamierzonego działania lub rażącego ...

niedbalstwa, poważnie naruszył obowiązki zawodowe w procesie realizacji przedmiotu zamówienia, któremu ...

przedmiotu zamówienia. Dla wyjaśnienia, KIO w w/w wyroku wskazała, że wina może ...

i wymaga indywidualnej oceny wykonawcy w odniesieniu do konkretnego stanu faktycznego ...

jest ono prawidłowe, gdyż odbiega w mniejszym albo większym stopniu od ...

definiuje jedynie "zamówienie publiczne", a w przywołanym powyżej przepisie (art. 24 ...

mowa jest o wykonaniu zamówienia w szerokim rozumieniu, czyli każdego kontraktu ...

kontraktu podwykonawstwa. Umowa podwykonawcza zawarta w dniu 18.06.2018 roku ...

zaledwie niewielkimi, modyfikacjami, co samo w sobie jest dowodem na to ...

wartości ok. 82 % umowy podstawowej (w jdz (str.12) złożonym wraz ...

zrealizuje przy pomocy podwykonawców). Zamawiający w kwietniu 2017 roku powołał zespół ...

Systemu Roweru Metropolitalnego (dalej: "SRM") w celu uruchomienia powszechnie dostępnych oraz ...

wypożyczanych przez użytkowników rowerów miejskich. W ramach prac zlecono szereg opinii ...

się z minimum 3866 rowerów, w tym co najmniej 10% z nich z napędem elektrycznym. W rezultacie, przeprowadzono przetarg nieograniczony w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (dalej: "uPzp") na ...

wraz ze stacjami postoju oraz licencją na oprogramowanie do zarządzania. Dodatkowo podmiot wyłoniony w ramach postępowania miał operacyjnie zarządzać ...

z o.o. z siedzibą w Warszawie - spółkę, której jedynym udziałowcem ...

Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, czyli największy operator systemów rowerów miejskich w Polsce. Wykonawca NB Tricity spółka z o.o. w treści oferty wskazała, że na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu korzysta z zasobów Nextbike ...

A., który to będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie, w jakim te zasoby udostępnia. Sygn. akt KIO 1298/20 W dalszej kolejności przedstawiono wymagane oświadczenie Nextbike Polska S.A., w którym to zawarte jest zobowiązanie do: 1) udostępnienia zasobów w postaci zdolności technicznej i zawodowej ...

wykonanego dla Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie, polegającego na zarządzaniu flotą ...

sprzedaży produktów, towarów i materiałów w wysokości nie mniejszej niż 3.000.000,00 zł w ostatnich 3 latach obrotowych; b/ aktywny udział w charakterze podwykonawcy w realizacji istotnej części zamówienia, c ...

spółki, g/ objęcie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym, h/ ułatwienie ...

dostawcami, podwykonawcami. Umowa podwykonawcza, zawarta w dniu 18.06.2018 roku ...

zaledwie niewielkimi modyfikacjami, co samo w sobie jest dowodem na to ...

wartości ok. 82 % umowy podstawowej (w jedz (str.12) złożonym wraz ...

Tricity spółka z o.o. w toku postępowania przetargowego przedłożyła Zamawiającemu ...

Tricity spółka z o.o. w postępowaniu" będący przedstawieniem, w oparciu o tajemnicę przedsiębiorstwa, precyzyjnych ...

inwestycji. Kluczowe jest to, że w przedmiotowym dokumencie NB Tricity spółka ...

ekonomicznej Nextbike Polska S.A. W rezultacie, 18 czerwca 2018 roku ...

do udzielenia Zamawiającemu nieograniczonej czasowo licencji wyłącznej na wszystkie elementy SRM, z prawem udzielania dalszych sublicencji. Zgodnie z ...

przedmiot umowy zrealizowany miał być w dwóch etapach: a/ Etap I - uruchomienie SRM w zakresie min. 30% rowerów na terenie 14 gmin w terminie 5 miesięcy od dnia ...

osobowo z największą spółką działającą w Polsce w zakresie systemów rowerowych - Nextbike Polska ...

S.A. Osoby, jakie występowały w imieniu NB Tricity spółki z ...

za brak uruchomienia Etapu I w terminie oznaczonym w umowie głównej, miał prawo do naliczenia kary umownej, za ...

do uruchomienia Systemu Roweru Metropolitalnego w dniach 7-11 stycznia 2019 ...

wskazuje na stwierdzone rażące nieprawidłowości w działaniu oprogramowania do monitorowania Systemu Roweru Metropolitalnego, liczne usterki w przekazanych rowerach oraz błędy w funkcjonowaniu strony internetowej. Powyższe w rezultacie doprowadziło do negatywnego wyniku ...

Etap I SRM nie działał w sposób zgodny z umową, co ...

kiedy zaczęło dochodzić do zwłoki w ramach Etapu II, na znacznej większości spotkań w imieniu obu firm występowała jedna ...

Nextbike Polska S.A. Udział w spotkaniach członków Zarządu NB Tricity ...

Tricity spółki z o.o. w zasadzie we wszelkich kwestiach dotyczących ...

Zamawiający przeprowadził Test prywatnego wierzyciela w celu sprawdzenia kondycji finansowej NB ...

o. oraz Nextbike Polska SA, w wyniku którego Zamawiający nie zaakceptował ...

Tricity spółką z o.o. W związku z odstąpieniem od umowy ...

za które Zamawiający zapłacił wynagrodzenie w ramach Etapu I. W szczególności, NB Tricity spółka z o.o. powinna przekazać Zamawiającemu licencję umożliwiającą korzystanie i eksploatację SRM ...

spółka z o.o. nie przekazała wszystkich rowerów (brakuje 31 szt.) oraz licencji na korzystanie z głównego systemu ...

pełnej kwoty kary umownej należnej w związku z odstąpieniem od umowy ...

za korzystanie z nich, itp.). W toku rozmów z NB Tricity ...

dysponuje on takim oprogramowaniem, a licencję na korzystanie z oprogramowania, bez prawa do udzielania dalszych licencji posiada Nextbike Polska S.A ...

przez najbliższe miesiące nie będzie w stanie uruchomić SRM i został ...

iż Nextbike Polska S.A przekaże Zamawiającemu wszystkie elementy SRM. Po ...

na kolejną zmianę członków Zarządu. W związku z powyższym Zamawiający wezwał ...

Nextbike Polska S.A. do przekazania elementów SRM. W odpowiedzi na powyższe Spółka wskazała, iż nie przekaże 1224 Sygn. akt KIO 1298 ...

jedynie 1177, jak również nie przekaże kompletnego oprogramowania umożliwiającego zarządzanie SRM ...

spółka z o.o. nie przekazała kodu źródłowego do całego systemu ...

Roweru Metropolitalnego. Z tego względu przekazane kody źródłowe zaledwie do aplikacji ...

obowiązek stworzenia aplikacji na nowo. W związku z postępowaniem przetargowym, które ...

oświadczenie Nextbike Polska S.A. w zakresie udostępnienia, dla celów wykonania ...

Umowy, zdolności zawodowej oraz zdolności w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej ...

przedmiotu umowy faktycznie potrzebowała wsparcia w zakresie sytuacji finansowej oraz ekonomicznej ...

niskim kapitale zakładowym, nie byłaby w stanie samodzielnie wykonać Umowy. Niestety ...

wsparcie to udzielone zostało najwyraźniej w zbyt niskim zakresie. NB Tricity ...

brak wystarczających środków nie była w stanie w sposób należyty wykonywać umowy. W konsekwencji, po stronie NB Tricity ...

Nextbike Polska S.A. nie przekazała środków. Co więcej, brak wsparcia ...

Tricity spółki z o.o., w toku którego Spółka wnosiła o ...

z o.o. nie była w stanie dostarczać elementów Systemu Roweru ...

iż Nextbike Polska S.A. w sposób wystarczający dla prawidłowej realizacji Umowy, udostępniła swoje zasoby w postaci potencjału finansowego lub ekonomicznego ...

właśnie doprowadziły do upadku Projektu. W tym miejscu przypomnieć należy treść ...

Ponadto Nextbike Polska S.A. w związku z udostępnieniem zdolności finansowej ...

jego zakończenia do: aktywnego udziału w charakterze podwykonawcy w realizacji istotnej części zamówienia, udzielenia ...

do spółki, objęcie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym, ułatwienie Wykonawcy ...

dostawcami, podwykonawcami i specjalistami pozostającymi w stosunkach gospodarczych z Nextbike S ...

opóźnień, nienależytego funkcjonowania Systemu, a w konsekwencji do odstąpienia od umowy ...

doszło do niewykonania zamówienia. Zamawiający w ogłoszeniu nr 2020/S 072 ...

zastosowanie fakultatywnych przesłanek wykluczenia zawartych w art. 24 ust. 5 pkt ...

Okoliczności faktyczne przywołane powyżej wyczerpują w pełni przesłankę z art. 24 ...

Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, bowiem ta, w sposób zawiniony, poważnie naruszyła obowiązki ...

zawodowe, co podważa jej uczciwość, w szczególności, że wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego ...

wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych ...

2018r. spółka ta udostępniła w toku ubiegania się wykonawcy NB ...

z o.o. z siedzibą w Warszawie o udzielenie zamówienia publicznego ...

zakresem zdolność techniczną lub zawodową w postaci doświadczenia oraz udostępniła swój potencjał w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej. Izba ustaliła także, że w dniu 18 czerwca 2018r ...

z o.o. z siedzibą w Warszawie umowę nr OMGGS/UM ...

PN/01/2018 na zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie ...

OMG-S". Ponadto ustalono, że w tym samym dniu, tj. 18 ...

S.A. zawarły umowę podwykonawczą w ramach realizacji umowy dotyczącej ww ...

zamawiający może wykluczyć wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki ...

zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego ...

wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych ...

budowlane. Definicja wykonawcy zawarta została w punkcie 1 ww. przepisu i ...

złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. Zgodnie zaś ...

Odwołującego, zgodnie z którym Zamawiający w sposób nieuprawniony uznał, że pojęcie "zamówienia" zawarte w art. 24 ust. 5 pkt ...

do definicji zamówienia publicznego wskazanej w art. 2 pkt 13 Pzp. W konsekwencji nie można rozumieć pojęcia "zamówienia" użytego w przepisie art. 24 ust. 5 ...

publiczne, a to z kolei, w myśl cytowanej definicji umowa zawarta ...

podwykonawczej zawartej pomiędzy tymi podmiotami w dniu 18 czerwca 2018r ...

o., a nie zobowiązań Odwołującego. W konsekwencji więc mając na uwadze ...

że przesłanki wykluczenia należy interpretować w sposób ścisły i niemożliwe jest ich rozszerzenia w stosunku do podmiotów nie wymienionych w tym przepisie Izba uznała, że Zamawiający w sposób niezasadny zastosował w stosunku do Odwołującego sankcję wykluczenia o której mowa w art. 24 ust. 5 pkt ...

Jak już natomiast wskazano wykonawcą w stosunku do którego mógłby zostać ...

Nextbike Polska S.A. - Odwołujący w niniejszej sprawie. Ponadto Izba uznała ...

a nie rezultaty jego wykorzystania. W konsekwencji uznania, że Zamawiający w sposób nieuprawniony zastosował w stosunku do Odwołującego przepis art ...

bezprzedmiotowa stała się ocena czy w sprawie zaistniały przesłanki umożliwiające Zamawiającemu ...

jak również, czy Zamawiający wykazał w uzasadnieniu dokonanej czynności, w sposób dostateczny ich wystąpienie. Wobec ...

pkt 3 Pzp, orzeczono jak w pkt 1 sentencji. O kosztach ...

9 i 10 Pzp oraz w oparciu o przepisy § 5 ust. 2 pkt 1 w zw. z § 3 pkt 1 ...

dnia 15 marca 2010 r. w sprawie Sygn. akt KIO 1298 ...

od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2022 281 fragmentów ciekawe zdania

2022-04-07 » Oddala oba odwołania

2022 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ernest Klauziński Protokolant ...

rozprawie 5 kwietnia 2022 roku w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa ...

z o.o. z siedzibą w Warszawie: 1. 18 marca 2022 ...

sygn. akt KIO 804/22), w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Centrum ...

Informatyki Resortu Finansów z siedzibą w Radomiu, przy udziale wykonawcy Passus S.A. z siedzibą w Warszawie zgłaszającego przystąpienie do postępowania ...

oba odwołania. 2. Kosztami postępowania w sprawie o sygn. akt KIO ...

z o.o. z siedzibą w Warszawie i zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę ...

od odwołania. 3. Kosztami postępowania w sprawie o sygn. akt KIO ...

z o.o. z siedzibą w Warszawie i zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę ...

z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z ...

ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 14 dni od dnia ...

Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. Przewodniczący: ........................................................... Sygn. akt: KIO ...

Informatyki Resortu Finansów z siedzibą w Radomiu (dalej: Zamawiający) prowadzi na ...

z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z ...

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Dostawa ...

opublikowane 27 października 2021 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod ...

z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Odwołujący), wniósł odwołanie, w którym zaskarżył niezgodne z przepisami ...

art. 18 ust. 3 Pzp w związku z art. 11 ust ...

zaniechanie zastosowania przepisu i odtajnienie w całości treści wyjaśnień dotyczących sposobu ...

przedsiębiorstwa Odwołującego, mimo, że Odwołujący w terminie określonym w ustawie zastrzegł, że informacje nie ...

wykazał, że zastrzeżone informacje zawarte w tych wyjaśnieniach dotyczące wysokości ustalonych ...

pracochłonności i czasu zaangażowania personelu (w osobodniach) niezbędnego dla wykonania zamówienia ...

pracochłonności i czasu zaangażowania personelu (w osobodniach) niezbędnego dla wykonania zamówienia ...

oraz oferty partnerów handlowych, zawartych w wyjaśnieniach Odwołującego z 5 stycznia ...

i stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Odwołującego w rozumieniu art. 11 ust. 2 ...

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Odwołującego wskazanych w uzasadnieniu odwołania. W uzasadnieniu odwołania Odwołujący wskazał m ...

przez Odwołującego jako tajemnica przedsiębiorstwa w wyjaśnieniach ceny oferty z 5 ...

że uznał zastrzeżenie za nieskuteczne w rozumieniu Uznk. W ocenie Odwołującego decyzja Zamawiającego była ...

sprzeczna z przepisami Pzp. Odwołujący w pełni wykazał zasadność zastrzeżenia. Odwołujący w uzasadnieniu zastrzeżenia nieudostępniania informacji w sposób szczegółowy opisał do czego ...

sposobu działalności firmy, know-how, w zakresie metodologii i kosztów oferty ...

tym, że inni przedsiębiorcy będą w stanie określić, z jaką konkurencją spotkają się w przyszłości, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości ...

przewagi konkurencyjnej, ocenę możliwości udziału w innych postępowaniach o udzielenie zamówienia oraz udział w tych, w których Wykonawca nie mógłby brać ...

będzie mógł brać udział jedynie w oparciu o zasoby podmiotów trzecich ...

charakter indywidualnego rozwiązania nie tylko w zakresie tego jednego postępowania o ...

udzielenie zamówienia, ale mogą być w przyszłości wykorzystane do skalkulowania innej ...

Ewentualne różnice pomiędzy przedmiotem świadczenia w niniejszym zamówieniu oraz potencjalnymi transakcjami w przyszłości także nie obalają uzasadnienia ...

przedmiotowego opartego o rozwiązanie stosowane w tym postępowaniu uzasadnia w pełni dokonywane zastrzeżenie - istotą jest ...

Wykonawcy przewagę konkurencyjną nie tylko w przedmiotowym postępowaniu, ale również na ...

wymagań Zamawiającego dotyczących przedmiotu zamówienia w tym konkretnym postępowaniu, ale i stosowane metody same w sobie. Poznanie przez inne podmioty ...

że zniknie przewaga konkurencyjna Wykonawcy w kolejnych postępowaniach, co może spowodować ...

kolejnych zamówień". Odwołujący podkreślił, że w uzasadnieniu zastrzeżenia nieudostępniania informacji w sposób szczegółowy opisał działania, jakie z należytą starannością podjął w celu utrzymania zastrzeganych informacji w poufności. Wskazał ponadto, że treść ...

u Wykonawcy. Odwołujący stwierdził, że "W praktyce informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa ...

zawierających dane stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w pomieszczeniach, do których dostęp jest ...

z wykorzystaniem przepustki), jak i w formie elektronicznej przez umieszczenie informacji ...

Wykonawcy. Wykonawca podjął konieczne działania w celu zachowania poufności tych informacji i dokumentów, w szczególności przez ograniczenie dostępu tylko ...

działania gwarantujące zachowanie poufności informacji w kontaktach z kontrahentami i klientami ...

zajmującym się tym rodzajem informacji w toku normalnych czynności, korzystając z ...

dokumentów regulujących zasady ochrony informacji w przedsiębiorstwie Odwołującego, nie można było ...

opisania działań podejmowanych przez Odwołującego w celu utrzymania informacji w poufności, ewentualny wyciąg z polityk ...

i wniósł o jego oddalenie. W uzasadnieniu swojego stanowiska Zamawiający wskazał m. in.: W postępowaniu ofertę złożyło trzech wykonawców ...

do wyjaśnień rażąco niskiej ceny. W piśmie z 5 stycznia 2022 ...

treści złożonych przez Odwołującego wyjaśnień, w szczególności części oznaczonej jako: "Zastrzeżenie ...

ustawowe przesłanki, o których mowa w art. 11 ust. 2 Uznk, do której odsyła, w zakresie definicji tajemnicy przedsiębiorstwa, art ...

wyjaśnień RNC wraz z załącznikami. W treści wyjaśnień Odwołujący przedstawił informacje ...

osób, które miałyby wziąć udział w realizacji zamówienia; − kosztów pracy tych ...

zamówienia podstawowego oraz prawa opcji. W treści wyjaśnień brak było informacji ...

Odwołującego sposób kalkulacji oferty, wypracowany w ramach funkcjonowania przedsiębiorcy na rynku. W szczególności brak jest podstaw do ...

Umowy, mogłyby posłużyć innym wykonawcom w przyszłości, w celu uzyskania przewagi konkurencyjnej. W treści wyjaśnień Odwołujący nie przedstawił ...

różne zakresy i są udzielane w różnych momentach czasowych. Konkurencyjnym wykonawcom ...

dotyczące części składowych ceny (chociaż w ocenie Zamawiającego, na podstawie przedstawionego uzasadnienia, również w tym zakresie należałoby uznać zastrzeżenie ...

objął zastrzeżeniem pełną treść dokumentów, w tym samą treść uzasadnienia. Odwołujący ...

celu zachowanie danych znajdujących się w wyjaśnieniach w poufności. Odniósł się on w tym zakresie wyłącznie do Uchwały ...

z 31 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Polityki bezpieczeństwa informacji w Integrated Solutions Sp. z o ...

uchwały pn. "Polityka bezpieczeństwa informacji w Integrated Solutions Sp. z o ...

zweryfikowania prawdziwości słów Odwołującego, a w konsekwencji nie mógł stwierdzić, że ...

spełniła się przesłanka podjęcia działań w celu zachowania danych w poufności. Odwołujący uzasadnił tajemnicę przedsiębiorstwa zawartą w wyjaśnieniach innym dokumentem, który także ...

tego dokumentu do uzasadnienia i w konsekwencji uniemożliwił Zamawiającemu zakwalifikowanie danej ...

również dowodów na pozostałe przywołane w uzasadnieniu okoliczności, tj. że wszyscy ...

zostali zobowiązani do zachowania poufności - w tym zakresie Odwołujący mógł przedstawić ...

z o.o. z siedzibą w Warszawie, wniósł kolejne odwołanie i ...

ryzyka związanego z obiektem uczestniczącym w zdarzeniu (użytkownik, host, port, itp ...

uwagi na to, że wykonawca, w ocenie Zamawiającego, zaoferował zbyt małą ...

Systemu zbierania i analizy logów w module ESM Standard Edition EPS ...

to, że wykonawca ten zaoferował licencje terminowe (licencja terminowa - ang. "term license"), tj ...

1 IPU Zamawiający oczekiwał zaoferowania licencji bezterminowych. Odwołujący wniósł o uwzględnienie ...

najkorzystniejszej z uwzględnieniem oferty Odwołującego. W toku posiedzenia niejawnego, ze względu ...

wycofuje zarzut nr 2 odwołania. W uzasadnieniu podtrzymanego zarzutu odwołania Odwołujący ...

konieczne było stwierdzenie tej niezgodności w odniesieniu do konkretnych warunków zamówienia. W okolicznościach sprawy nie zaistniała niezgodność ...

z żadnymi z wymagań określonych w warunkach zamówienia. Zamawiający stwierdził, że ...

to, że "dla funkcjonalności wymaganych w punktach 6.2, 6.5 ...

są spełnione warunki ilościowe, a w konsekwencji także jakościowe wymagane przez ...

Jednak żadne z wymagań określonych w ww. punktach OPZ nie odnosiło ...

mieć określoną, szczególną wielkość logów, w tym wyrażoną w konkretnych jednostkach np. EPS (Event ...

dla systemu określone przez Zamawiającego w pkt 1) we wstępnej części ...

250 GB/dzień lub równoważne w ilości zbierania logów z 50 ...

lecz również z odpowiedzi Zamawiającego, w których stwierdził on, że dopuścił aby informacje w zakresie danych do zbierania logów określono w różnych jednostkach z zastrzeżeniem spełnienia ...

z uzasadnienia odrzucenia oferty Odwołującego, w którym Zamawiający stwierdził, że "wskazał na trzy jednostki w jakiej wyrażona ma być wielkość ...

EPS, GB/dzień, ilość hostów". W konsekwencji, należało przyjąć, że każda z wielkości wskazanych w pkt 1 OPZ, była odrębną wartością, wyrażoną w różnych jednostkach, choć opisującą ten ...

wykonawcy, aby traktować wartości wyrażone w różnych jednostkach łącznie, skoro były ...

również oświadczenia dokonywane przez Zamawiającego w toku postępowania. W konsekwencji zaoferowanie przez wykonawcę Systemu ...

spełniał wymaganie wielkości logów wyrażone w dowolnej jednostce - albo w EPS, albo w GB/dzień - oznaczało, że System ...

był zgodny z wymaganiami Zamawiającego w zakresie wielkości logów. Odwołujący zaoferował ...

produkt spełniający wymagania Zamawiającego, gdyż licencja ESM Standard Edition EPS - New ...

wprost zgodna z wymaganiami określonymi w pkt 1 OPZ. Skoro zaoferowana licencja spełniała wymaganie 250 GB/dzień ...

co do parametru wielkości logów. W konsekwencji, jeśli ilościowo oferta spełniała ...

one spełnione, z uwagi na - w jego ocenie - zbyt małą wielkość ...

się jedynie na wielkości wyrażonej w EPS, nie weryfikując, czy zaoferowana licencja była zgodna z wymaganiami wyrażonymi w innych jednostkach, które określił przecież ...

dzień, to wykonawca zaoferowałby wyższą licencję, zamiast licencji ESM Standard Edition EPS - New ...

zamówienia ze względu na to, w jakim modelu licencyjnym została zapewniona ...

Zamawiający złożył pisemną odpowiedź odwołanie. W zakresie zarzutu nr 1 odwołania ...

stycznia 2022 r., wezwał Odwołującego, w trybie art. 223 ust. 1 Pzp, do wyjaśnienia rozbieżności w zakresie oferowanych licencji zapewniających korelację 5000 EPS, zgodnie ...

r. a deklaracją wykonawcy złożoną w ofercie, gdzie wskazano na licencję o ilości EPS wynoszącą 10 ...

r. Zamawiając ponownie wezwał Odwołującego, w trybie art. 223 ust. 1 ...

na podstawie tej odpowiedzi oraz w związku z treścią złożonej przez ...

Odwołującego nie spełniała wymogów SWZ, w związku z czym odrzucił ją ...

ust. 1 pkt 5 Pzp. W złożonej 29 listopada 2021 r ...

000 EPS producenta Micro Focus. W treści wyjaśnień ceny oferty, Odwołujący ...

rozwiązanie wymagań postawionych przez Zamawiającego w OPZ. Zamawiający ustalił, że rozwiązanie ...

możliwość wykorzystania wymaganych funkcjonalności, określonych w punktach 6.2, 6.5 ...

niższym niż wymagane przez Zamawiającego w OPZ. Zaproponowane przez Odwołującego rozwiązanie ...

z uwagi na fakt zaoferowania licencji 5000 EPS dla ESM Standard ...

SW E-LTU, która to licencja miała zapewniać wskazane w pkt 6.2, 6.5 ...

o wyjaśnienie treści złożonej oferty w celu ustalenia zgodności treści oferty z wymaganiami zawartymi w OPZ. W wezwaniu Zamawiający wskazał na konieczność ...

rozbieżności pomiędzy deklaracją Odwołującego złożoną w formularzu ofertowym, gdzie wskazano rozwiązanie zapewniające licencje gwarantujące realizacje funkcjonalności dla 10 ...

a treścią złożonych wyjaśnień RNC, w treści których Odwołujący zaproponował rozwiązanie ...

ww. funkcjonalności dla 5000 EPS. W odpowiedzi Odwołujący pismem z 21 ...

r. wskazał, że: "Rodzaj zaoferowanych licencji dla ArcSight Logger Standard Edition w ilości 10 000 EPS wynika ...

wymagań OPZ ilościowych, natomiast rodzaj licencji ArcSight Enterprise Security Manager Standard Edition w ilości 5000 EPS został dobrany ...

wraz z budowaniem UseCasów bezpieczeństwa w oparciu o surowe dane wejściowe ...

normalizacje i wykorzystanie do korelacji w czasie rzeczywistym. Tym samym Wykonawca ...

o swoich produktach, dobrali konfigurację w pełni spełniającą wszystkie wymogi OPZ ...

z 2 lutego 2022 r. W wezwaniu wskazano na konieczność doprecyzowania wcześniej udzielonych wyjaśnień w odniesieniu do funkcjonalności opisanych w punktach 6.2, 6.5 ...

20 OPZ, dla których Odwołujący w ramach zaproponowanego rozwiązania zaoferował licencje ESM Standard Edition EPS - New ...

odpowiadające za realizację ww. funkcjonalności. W złożonych wyjaśnieniach z 9 lutego ...

Zamawiającego jako ruch maksymalny występujący w ciągu dnia pracy / szczytu (nie ...

nie jest generowane praktycznie nigdy w trybie ciągłej pracy - przez 24 godziny/365 dni w roku. Typowo jest to ruch występujący maksymalnie w połowie tego okresu a w drugiej połowie typowo stanowi 50 ...

Zamawiającego bo finalnie jego ruch w godzinach szczytu może być nawet ...

zakładane przez Zamawiającego podczas, gdy w godzinach nocnych spada do 20 ...

błędnie założył maksymalny ruch występujący w ciągu dnia pracy, kierując się ...

własnymi, indywidualnymi przekonaniami, niemającymi poparcia w OPZ. W dokumentacji zamówienia w żadnym miejscu nie wskazano na dopuszczalność takiej interpretacji w stosunku do zamawianego Systemu. Zamawiający ...

potrzeby, która została precyzyjnie wyartykułowana w OPZ. Tym samym Zamawiający wymagał Systemu, który będzie w stanie obsłużyć wymaganą w dokumentacji postępowania ilość EPS-ów ...

i zmieniał potrzeby Zamawiającego określone w dokumentacji postępowania. Wobec powyższego Odwołującego zaoferował System skonstruowany w oparciu o założenia, które nie były ujęte w dokumentacji zamówienia i niezgodny z ...

dokumentacji - co niejako sam przyznaje w treści udzielonych wyjaśnień. W wyjaśnieniach z 9 lutego 2022 ...

ESM będzie kierowany ruch wyselekcjonowany w ilości ~250 GB/dzień odpowiadający ...

są różnie rozumiane i stosowane w przypadku różnych producentów oprogramowania i w zakresie odmiennych licencji. Zamawiający mając na uwadze różne sposoby licencjonowania produktów SIEM w opisie przedmiocie zamówienia uwzględnił wszystkie ...

tj. wskazał na trzy jednostki w jakiej wyrażona ma być wielkość ...

te można było swobodnie przeliczać w danej licencji. Jednostka EPS - określa dopuszczalną ilość ...

Second - czyli każdy wysłany log, niezależnie od jego wielkości jest liczony ...

wielkość dostarczanych i przetwarzanych logów w systemie SIEM w ciągu doby. Wielkość logów jest określana w gigabajtach w ciągu doby i oznacza średnią ...

ilość danych przesłanych i przetwarzanych w systemie SIEM. Natomiast jednostka ilość ...

przesyłać logi do systemu SIEM. W tym przypadku ilości przesyłanych zdarzeń ...

jak: 1. MicroFokus (ArcSight) licencjonowanie w ilości zdarzeń - EPS, 10 000 ...

EPS, 2. IBM (QRadar) licencjonowanie w ilości zdarzeń - EPS, 10 000 EPS, 3. SPLUNK - licencjonowanie w pojemności danych 250 GB/dzień, 4. SecureVisio licencjonowanie w ilości podłączonych urządzeń 50 000 ...

formularzem ofertowym została wprost określona w EPS zgodnie z warunkami licencjonowania ...

dla producenta wskazanego przez Odwołującego w formularzu. Zmiana sposobu licencjonowania (przyjęcie rozwiązania przeliczanego w GB/dzień) prowadziłaby do zmiany zaoferowanego Sytemu, co w konsekwencji uznać trzeba byłoby za ...

składnia ofert. Odwołujący nie wyjaśnił w sposób jednoznaczny jakimi kryteriami kierował ...

zaś 10 000 EPS wskazane w formularzu ofertowym. Dla Zamawiającego zastanawiające było w kontekście tez Odwołującego (przyjęcie, że ...

GB/dzień), zaoferowanie rozwiązania które w części zaproponowane zostało dla 10 ...

GB/dzień producenta Micro Focus. W sposób oczywisty Odwołujący nie mógł ...

tego uczynić, gdyż skutkowałoby to w pierwszym przypadku niewystarczającą wartością EPS dla rozwiązania a w drugim przypadku zaoferowaniem rozwiązania nieistniejącego ...

i GB/Dzień. Z kolei w OPZ precyzyjnie określono jednostki w jakich wyrażona ma być wielkość ...

hostów. Na etapie wyjaśnień oraz w złożonym odwołaniu, Odwołujący próbował udowodnić ...

licencyjnymi producenta, spełniał wymagania określone w dokumentacji postępowania. Powyższą tezę wprost ...

zapewnienie funkcjonalności określonych przez Zamawiającego w pkt 6.2, 6.5 ...

OPZ. Zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentach przetargowych, w szczególności zawartymi w OPZ, Zamawiający wymagał zapewnienia powyżej ...

warunkami licencyjnymi producenta oprogramowania, bowiem w sytuacji przekroczenia ilości 5000 EPS ...

byłoby zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji postępowania wyłącznie w przypadku dostarczenia i wdrożenia produktu ...

dla obu elementów / komponentów Systemu w ilości 10 000 EPS. Tymczasem ...

inne niż przez Zamawiającego oczekiwane. W uzasadnieniu pisma z 9 lutego ...

zaoferowany przez Wykonawcę jako całość". W obszernym uzasadnieniu Odwołujący wskazał, że ...

intencją oferowanie Zamawiającemu platformy Arcsight w ilości 10 000 EPS dla ...

odbiegająca znacznie od wymagań określonych w dokumentacji postępowania. Zamawiający wymagał dostawy ...

wdrożenia Systemu zapewniającego wszystkie wymienione w dokumentach Zamawiającego funkcjonalności dla wartości ...

dostarczanego oprogramowania, z przyczyn opisanych w treści pisma, spowodowałby brak możliwości ...

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym w szczególności treść specyfikacji warunków zamówienia ...

stanowiska stron i przystępującego zawarte w odwołaniu, odpowiedziach na odwołania, a ...

ustnie na rozprawie i odnotowane w protokole, ustaliła i zważyła, co ...

z 9 lutego 2022 r. W uzasadnieniu Zamawiający wskazał m. in ...

informacje mają przymiot tajemnicy przedsiębiorstwa, w postaci przykładowo wyciągu z umów ...

postanowienia o zachowaniu określonych okoliczności w poufności. Sytuacja, w której wykonawca w ogóle nie wykazuje zasadności uznania ...

iż zastrzeżenie informacji było nieskuteczne. W przedmiotowym postępowaniu Wykonawca nie wykazał ...

zastrzeżone informacje rzeczywiście są zachowywane w poufności. Zapewnienia Wykonawcy w postaci ogólnych twierdzeń o tym ...

wiadomości publicznej i osoby postronne w toku normalnych czynności nie mogą ...

zostały poparte żadnymi dowodami i w konsekwencji pozostają jedynie oświadczeniami i ...

Wykonawcy. Jakkolwiek każdy wykonawca może w chwili złożenia oferty lub wyjaśnień ...

te same, które zostały zastrzeżone) w konkretnych okolicznościach są dostępne wyłącznie ...

Wykonawca nie przedstawił dowodów, np. w postaci polityki bezpieczeństwa, zobowiązania do ...

jednocześnie, że dokument ten sam w sobie stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa. Zamawiający wskazuje, iż wprowadzenie w organizacji Polityki bezpieczeństwa nie może ...

z objęciem tajemnica dokumentów składanych w toku postępowania przez Wykonawcę. Tym ...

niniejszego pisma. Natomiast, jako że w celu objęcia informacji ochroną należną ...

nie przysługuje. Z przedstawionego uzasadnienia przekazanego wraz z wyjaśnieniami wynika także ...

zbiór oświadczeń o charakterze ogólnym, w których przykładowo brakuje szczegółowego wyjaśnienia ...

sposobu działalności firmy, know-how w zakresie metodologii i kosztów oferty oraz stosowanej marży, a w szczególności co do kształtu ofert producentów, podwykonawców", w jaki sposób konkurenci mieliby wykorzystać tę wiedzę i w jaki sposób wykorzystanie jej wpłynęłoby ...

przekłada się na wartość gospodarczą (...). W zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa wyjaśnieniach ...

skutecznie zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa (...). W treści ofert dostawców brak jest ...

poufności i wykonawca nie przedstawił w tym zakresie żadnych dowodów w związku z tym należy uznać, że również w tym zakresie przesłanki z art ...

wyłącznie do oświadczenia, że zawarte w ofertach "zaproponowane warunki specjalne są ...

kolei treść ofert nie zawiera w tym zakresie żadnego oznaczenia (...). Dodatkowo ...

takie jak orzecznictwo Sądu Okręgowego w Katowicach z dn. 8 maja ...

o odtajnieniu tych wyjaśnień była w pełni zasadna. Ze względu na ...

wskaże konkretnych fragmentów tego uzasadnienia w oparciu o które uznała, że ...

2022 r. o odtajnieniu wyjaśnień w pełni odpowiadało stanowi faktycznemu. W ocenie Izby niedopuszczalne było utajnienie ...

informacje, które spełniają wymogi określone w art. 11 ust. 2 Uznk ...

zasadności odstępstwa od zasady jawności w stosunku do danych objętych tajemnicą ...

co zostało przez Odwołującego zawarte w uzasadnieniu nie wykraczało poza ogólnikowe ...

zawierało żadnej informacji, która sama w sobie kwalifikowałaby się do ochrony ...

tego też względu utajnienie uzasadnienia w ocenie Izby służyć miało wyłącznie ...

przez pozostałych wykonawców biorących udział w postępowaniu. Istotne dla oceny zasadności ...

on do utrzymania tajemnicy zawartej w wyjaśnieniach z 5 stycznia 2022 r. w zakresie wysokości kosztów związanych z ...

pracochłonności i czasu zaangażowania personelu (w osobodniach) niezbędnego dla wykonania zamówienia ...

Podkreślenia wymaga, że zakres zastrzeżonych w wyjaśnieniach informacji był szerszy niż w przytoczonym żądaniu, a uzasadnienie zastrzeżenia ...

poszczególnych części. Z tego względu w ocenie Izby Odwołujący miał pełną ...

zastrzega zbyt szeroki zakres informacji w stosunku do ewentualnych, rzeczywistych potrzeb. W toku rozprawy Odwołujący wskazał, że ...

tych informacji z osobna, a w konsekwencji nie odtajniać całej zastrzeżonej ...

samym Odwołujący oczekiwał, by Zamawiający w oparciu o jedno uzasadnienie zastrzeżenia ...

Zdaniem Izby takie twierdzenie stoi w rażącej sprzeczności z art. 18 ...

się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia ...

1649), jeżeli wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie ...

zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5. Z ...

tego zastrzeżenia. Rolą zamawiającego jest w tej sytuacji wyłącznie ocena sposobu ...

i obiektywnie spełniają przesłanki określone w art. 11 ust. 2 Uznk. Skoro Odwołujący w niedostateczny sposób wykazał zasadność zastrzeżenia ...

250 GB/day lub równoważne w ilości zbierania logów z 50 ...

prawa opcji polegające na dostawie licencji do oprogramowania składającego się na ...

250 GB/day lub równoważne w ilości zbierania logów z 50 ...

dla sposobu licencjonowania Systemu dostarczonego w ramach zamówienia podstawowego". Duże znaczenia ...

250 GB/day lub równoważne w ilości zbierania logów z 50 ...

EPS lub 250 GB/day w zależności od modelu licencjonowania proponowanego ...

Odpowiedź: Zamawiający dopuścił aby informacje w zakresie danych do zbierania logów określono w różnych jednostkach z zastrzeżeniem spełnienia ...

zdarzeń bezpieczeństwa. Z wymogów określonych w tym punkcie Zamawiający uznał, że ...

ryzyka związanego z obiektem uczestniczącym w zdarzeniu (użytkownik, host, port, itp ...

oraz możliwość konfigurowania innych akcji w postaci skryptów, do których może ...

muszą obejmować: 1. utworzenie incydentu w Systemie, 2. wysłanie email, 3. uruchomienie skryptu i przekazanie parametrów wywoławczych, 4. integrację z ...

pozwalająca na budowanie nowych akcji w tym przekazanie wybranych pól zdarzenia jako parametrów ...

Zaimplementowane narzędzie musi posiadać funkcjonalność w postaci analizy zdarzeń definiowanych we ...

systemu: Micro Focus, 2. Rodzaj licencji: Wieczysta, 3. Nazwa systemu: ArcSight ...

zamówienia podstawowego i zamówienia opcjonalnego. W toku oceny oferty Odwołującego Zamawiający ...

niego o wyjaśnienie ceny oferty. W odpowiedzi z 5 stycznia 2022 ...

wynoszącą 10 000. Z kolei w ww. wyjaśnieniach z dnia 5 stycznia 2022 r., w dokumencie pn. "Szczegóły oferty cenowej", w tabeli w wierszu Wykonawca wskazał, że oferuje ...

Zamawiający prosi o wyjaśnienie rozbieżności w zakresie oferowanych licencji zapewniających korelację 5000 EPS, zgodnie ...

r. a deklaracją wykonawcy złożoną w ofercie, gdzie wskazano na licencję o ilości EPS wynoszącą 10 ...

przez oba ww. komponentów, a w konsekwencji przez system, którym miały tworzyć. W kolejnym wezwaniu do wyjaśnień skierowanym ...

Zamawiający zawarł szereg szczegółowych pytań w zakresie oferowanego systemu, jego parametrów oraz funkcjonalności. W tym samym dniu Zamawiający skierował ...

pytanie: "Czy przy zaoferowanych ilościach licencji 10 000 EPS na ArcSight ...

to stała ilość przyjmowanych logów w ciągu doby przez 365 dni w roku) dla postępowania podstawowego i ...

postępowania opcji?". O ile Odwołujący w udzielił szczegółowych wyjaśnień i odniósł ...

Zamawiającemu jednoznacznie na zadane pytania, w tym zacytowane wyżej. Wykonawca ten ...

pisma i prawidłowości działań Zamawiającego w postępowaniu. 11 marca 2022 r ...

poinformował o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu oraz o odrzuceniu oferty Odwołującego z postępowania. W uzasadnieniu odrzucenia Zamawiający wskazał m. in.: "W treści złożonych wyjaśnień z dnia ...

Zamawiającego jako ruch maksymalny występujący w ciągu dnia pracy / szczytu (nie ...

nie jest generowane praktycznie nigdy w trybie ciągłej pracy - przez 24 godziny/365 dni w roku. Typowo jest to ruch występujący maksymalnie w połowie tego okresu a w drugiej połowie typowo stanowi 50 ...

Zamawiającego bo finalnie jego ruch w godzinach szczytu może być nawet ...

zakładane przez Zamawiającego podczas, gdy w godzinach nocnych spada do 20 ...

błędnie założył maksymalny ruch występujący w ciągu dnia pracy, kierując się ...

własnymi, indywidualnymi przekonaniami, niemającymi poparcia w OPZ. W dokumentacji zamówienia w żadnym miejscu nie wskazano na dopuszczalność takiej interpretacji w stosunku do zamawianego Systemu. Zamawiający ...

potrzeby, która została precyzyjnie wyartykułowana w OPZ. Tym samym Zamawiający wymagał Systemu, który będzie w stanie obsłużyć wymaganą w dokumentacji postępowania ilość EPS-ów ...

i zmieniał potrzeby Zamawiającego określone w dokumentacji postępowania. Wobec powyższego zaoferowany ...

Wykonawcę 2 System został skonstruowany w oparciu o założenia, które nie były ujęte w dokumentacji zamówienia. Powyższe wskazuje zatem ...

Zamawiający względem zamawianego Systemu. Ponadto w wyjaśnieniach z dnia 9.02 ...

ESM będzie kierowany ruch wyselekcjonowany w ilości ~250 GB/dzień odpowiadający ...

różne sposoby licencjonowania produktów SIEM w przedmiocie zamówienia uwzględnił wszystkie 3 ...

tj. wskazał na trzy jednostki w jakiej wyrażona ma być wielkość ...

rynku (...). Zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentach przetargowych, w szczególności zawartymi w OPZ, Zamawiający wymagał zapewnienia powyżej ...

5000 EPS. Ustalenia te dokonano w oparciu o warunki licencyjne ESM ...

dopuszczenie takiego rozwiązania do wykorzystania, w sytuacji przekroczenia ilości 5000 EPS ...

Zamawiający zgodzić się nie może. W tym miejscu warto podkreślić, że ...

byłoby zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji postępowania wyłącznie w przypadku dostarczenia i wdrożenia produktu ...

dla obu elementów / komponentów Systemu w ilości 10 000 EPS (...). W obszernym uzasadnieniu Wykonawca 2 wskazał ...

intencją oferowanie Zamawiającemu platformy Arcsight w ilości 10 000 EPS dla ...

odbiegająca znacznie od wymagań określonych w dokumentacji postępowania. Zamawiający wymagał dostawy ...

wdrożenia Systemu zapewniającego wszystkie wymienione w dokumentach Zamawiającego funkcjonalności dla 10 ...

EPS. Z kolei Wykonawca 2 w sposób nieuprawniony uznał, że może ...

niektóre funkcjonalności dla 5000 EPS (w ramach zamówienia podstawowego) (...). Wykonawca 2 ...

rozwiązanie zakładające filtrowanie logów, które w konsekwencji pozwala mu zaproponować mniejszą ...

Zamawiającemu ograniczenie przetwarzania ilości EPS w tym module i odrzucanie logów ...

są niepotrzebne. Zauważyć należy, że w żadnym punkcie OPZ Zamawiający nie ...

aby przetwarzane dane miały być w jakikolwiek sposób ograniczane, czy też ...

wykazuje, że dla funkcjonalności wymaganych w punktach 6.2, 6.5 ...

są spełnione warunki ilościowe, a w konsekwencji także jakościowe wymagane przez ...

produktów. Zamawiający, co zostało ujęte w zacytowanej części uzasadnienia odrzucenia oferty ...

Odwołującego, podał jedynie linki do licencji, które w ocenie Izby miały kluczowe znaczenie w sprawie. Zgodnie z tymi dokumentami ...

przez Odwołującego nie są licencjonowane w oparciu o parametr Gb/dzień, a EPS. W konsekwencji Zamawiający mógł mieć pewność ...

tego, że zaoferowane mu oprogramowanie - w zależności od komponentu - spełnia odpowiednio ...

parametrem jedynie deklarowanym przez Odwołującego. W toku wyjaśnień oferty Odwołujący również nie był w stanie wykazać w sposób wiarygodny, że parametr 250 ...

treści SWZ oczywistym było, że w takiej sytuacji Zamawiający musiałby uznać ...

odpowiedzialny za realizację funkcjonalności wskazanych w punktach 6.2, 6.5 ...

6.20 OPZ komponent miał licencję do 5 000 EPS, a Odwołujący w żaden wiarygodny sposób nie wykazał ...

tym parametr 250 Gb/dzień. W konsekwencji Zamawiający nie mógł uznać ...

zostanie zrealizowany, a parametr wyrażony w EPS nie odpowiadał wymogom OPZ ...

nieprawidłowy sposób oceny oferty Odwołującego, w szczególności, że sprowadza się ono ...

wielkość logów 250 GB/dzień. W ocenie Izby sposób w jaki Zamawiający dokonał badania i ...

uwadze powyższe Izba orzekła jak w sentencji. Przewodniczący: ........................................................... ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2018 289 fragmentów

2018-03-12 » Umarza postępowanie odwoławcze, Oddala odwołanie

2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Przemysław Dzierzędzki Protokolant ...

Paziewska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 marca 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 lutego 2018 r ...

Solutions sp. z o.o. w Warszawie w postępowaniu prowadzonym przez Prokuraturę Krajową z siedzibą w Warszawie orzeka: 1. umarza postępowanie odwoławcze w zakresie zarzutu 1 d i 1 e odwołania, 2. w pozostałym zakresie oddala odwołanie, 3 ...

Solutions sp. z o.o. w Warszawie: 3.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę ...

Solutions sp. z o.o. w Warszawie tytułem wpisu od odwołania ...

Solutions sp. z o.o. w Warszawie na rzecz Prokuratury Krajowej z siedzibą w Warszawie kwotę 3.600 zł ...

dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz ...

poz. 1579) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia ...

Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. Przewodniczący: ......................... Sygn. akt: KIO ...

Zamawiający - Prokuratura Krajowa z siedzibą w Warszawie - prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o ...

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz ...

technicznych tworzących Centralne Usługi Infrastrukturalne w ramach projektu "Rozwój Systemu Digitalizacji ...

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 17 ...

na opisaniu postanowień wzoru umowy w sprawie zamówienia publicznego, wykonawca Integrated ...

Solutions sp. z o.o. w Warszawie, zwany dalej "odwołującym", wniósł ...

Pzp przez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób niejednoznaczny i niewyczerpujący, nieuwzględniający ...

i instalacji centralnych usług infrastrukturalnych w środowisku testowym i produkcyjnym, które ...

zgodnie z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ, b) uzależnienie prawidłowości realizacji ...

z urządzeniami, które zostaną dostarczone w ramach innego zamówienia publicznego, co uniemożliwia przygotowanie oferty, w szczególności oszacowanie ryzyk; c) zastrzeżenie ...

oprogramowania gotowego, jeśli okaże się w trakcie realizacji umowy, że jest ono niezbędne - w zw. z art. 140 ust ...

przeprowadzonych szkoleń z wymaganiami określonymi w SIWZ, lecz na subiektywnych opiniach ...

jako że realizacja świadczenia umownego w zakresie szkoleń - z uwagi na ...

na innych czynnościach, niż przewidziane w opisie przedmiotu zamówienia i ofercie ...

rodzaju oprogramowanie jest zobowiązany dostarczyć w ramach realizacji zamówienia, a także ...

29 ust. 2 Pzp); f) prawo odstąpienia od umowy przez zamawiającego ...

dostawy, których nie można zwrócić w naturze bez względu na to ...

czy Zamawiający z nich skorzystał - w szczególności licencje na oprogramowanie, a także bez ...

skutek wsteczny, czy też nie (w zw. z art. 139 ust ...

i instalacji centralnych usług infrastrukturalnych w środowisku produkcyjnym do 10 miesięcy ...

umowy, c) zmianę powyższych terminów w formularzu ofertowym; 2. wykreślenia postanowienia ...

integracji urządzeń, które zostaną dostarczone w ramach postępowania POS-2.1 ...

wynikają z opóźnienia dostaw sprzętu w ramach postępowania POS-2.1 ...

2 do SIWZ); 4. wykreślenia w postanowieniu § 7 ust. 18 lit ...

nakazuje powtórzenie danej edycji szkolenia w przypadku gdy ocena uczestników edycji ...

jej brzmienia przez wykreślenie fragmentu "W świetle Umowy jako Oprogramowanie Gotowe uznaje się oprogramowanie wskazane w tej kategorii w Ofercie (w formularzu ofertowym)", 6. wykreślenia postanowień ...

ust. 3, 4 i 5. W uzasadnieniu zarzutu 1a odwołania ...

zamówienia, które uniemożliwiają złożenie oferty w przedmiotowym postępowaniu. W umowie (zał. nr 2 do ...

wzór umowy zwana dalej "umową") w § 3 Harmonogram przewidziane zostały terminy ...

stycznia 2019 r. z wyjątkiem przekazania kodów źródłowych i utrzymania, które ...

terminów zostało przez zamawiającego dokonane w §3 pkt 3 umowy. Uruchomienie części usług w środowisku testowym wymagane jest w ciągu 60 dni (premiowane jest ...

tego terminu). Uruchomienie całego systemu w środowisku produkcyjnym wymagane jest w ciągu 105 dni czyli 3 ...

miejscu u zamawiającego. Wywiódł, że w rozdz. XII pkt 1.2 ...

to 10 pkt (10% wagi w ocenie całkowitej). Zdaniem odwołującego takie ...

zamawiającego należy uznać za niezrozumiałe w szczególności w świetle poprzedniego postępowania prowadzonego co do zasady w tym samym zakresie, w którym przewidział zdecydowanie dłuższe terminy ...

Zamawiający przewidywał bowiem, że termin, w jakim Wykonawca zobowiązuje się dokonać ...

uwzględnieniem pól na dane nanoszone w procesie personalizacji przez Zamawiającego. Projekt ...

projektowe. Ponieważ zamawiający nie przewidział w SIWZ dostawy odrębnego produktu pod ...

projekt graficzny karty należy dostarczyć w ramach projektu technicznego podsystemu centrum ...

zadania są więc od siebie zależne i nie jest możliwe wykonanie ...

7 ust 21 lit. h) W przypadku gdy do Punktu Dystrybucyjnego ...

tej czynności 10 osób wyposażonych w stanowiska komputerowe, to odbiór jakościowy ...

poza terminy wskazane przez zamawiającego w umowie. Odwołujący argumentował także, że ...

zaczniemy pracę nad procesem następnym. W związku z tym, że obecny ...

komputerowych do instalacji oraz włączenia w farmę stacji roboczych, to 6 ...

zamawiającego zestawów komputerowych do włączenia w farmę to 10.000 szt ...

czas na instalację i włączenie w farmę jednego nowego zestawu to ...

a szacowany czas na włączenie w farmę jednego istniejącego zestawu to ...

że pracochłonność instalacji i włączenia w farmę nowych zestawów wynosi: 9 ...

dni roboczych, natomiast pracochłonność włączenia w farmę istniejących zestawów: 5 000 ...

dni roboczych. Przy założeniu zaangażowania w proces instalacji 30 osób (założenie jednorazowego przyjazdu w jedną lokalizację) czas potrzebny na ...

istniejących zestawów komputerowych: ~61 dni. W przypadku opóźnienia w dostawach zestawów komputerowych i peryferiów ...

nie jest możliwy do utrzymania. W przypadku konieczności rozdzielenia czynności związanych ...

konieczna będzie minimum dwukrotna wizyta w każdej lokalizacji co wpłynie negatywnie ...

większego nakładu czasu (dodatkowy dojazd). W uzasadnieniu zarzutu 1b odwołania ...

obejmuje m.in.: "Integrację dostarczonych w ramach postępowania POS-2.1 ...

stacji roboczych z Projektu SDA w jednorodną Farmę Stacji Roboczych. Wszystkie stacje robocze włączone w jednorodną Farmę Stacji Roboczych muszą ...

wdrożone Centralne Usługi infrastrukturalne określone w punkcie 1". Odwołujący wywiódł, że powyższe jest skutkiem wyłączenia w stosunku do pierwotnego postępowania dostawy ...

zamówienia. Prowadzi to do sytuacji, w której realizacja zamówienia przez wykonawcę zostaje w istocie uzależniona od wykonania zamówienia przez podmiot trzeci, w tym przypadku przez wykonawcę, który zrealizuje dostawę stacji roboczych w ramach postępowania POS-2.1 ...

odpowiedzialność za okoliczności nie tylko niezależne od siebie, lecz również za te zależne od podmiotów niebędących stroną umowy ...

i tym samym złożenia oferty w przedmiotowym postępowaniu. W uzasadnieniu zarzutu 1c odwołania ...

5 ust. 11 Umowy "jeśli w Ofercie nie przewidziano dostawy licencji Oprogramowania Gotowego niezbędnych do funkcjonowania ...

ich wykorzystanie okaże się niezbędne w trakcie wykonywania Umowy, Wykonawca będzie ...

koszt i dostarczenia Zamawiającemu odpowiednich licencji oprogramowania lub innych uprawnień w terminie do 30 dni od otrzymania wezwania Zamawiającego, sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności ...

Po pierwsze, wykonawca nie jest w stanie określić jaki jest zakres ...

co uniemożliwia jej prawidłową kalkulację. Niezależnie bowiem od zakresu zamówienia podanego w OPZ zamawiający może stwierdzić, że wymagane są dodatkowe licencje (jakiekolwiek), które będą musiały zostać ...

na koszt wykonawcy. Podkreślał, że w tym momencie sam zamawiający nie wie, jakie to są licencje, czy będą mu w ogóle potrzebne. Wywodził, że takie ...

ust. 1 pkt 7) Pzp w trybie z "wolnej ręki". Zamawiający ...

tożsamy z jego zobowiązaniem złożonym w ofercie. Przedmiotowe postanowienie umowy jest ...

że postanowienie to oznacza, że w ocenie zamawiającego możliwy jest wybór ...

możliwe jej późniejsze ewentualne uzupełnienie. W uzasadnieniu zarzutu 1d odwołania odwołujący podniósł, że zamawiający w § 7 ust. 18 lit. g ...

nakazuje powtórzenie danej edycji szkolenia w przypadku gdy ocena uczestników edycji ...

Wymaganiami. Zastrzeżenia Zamawiającego odnotowywane są w protokole odbioru szkoleń". Zdaniem odwołującego ...

czy szkolenie obejmowało elementy wskazane w OPZ, lecz będzie się w istocie odnosić do subiektywnych opinii ...

mogą negatywnie ocenić szkolenie również w sytuacji, gdy zostało ono przeprowadzone ...

pomocniczego (kelnerzy, hostessy), dobór potraw w menu, wygląd sali. Co więcej, w przypadku prawidłowego przeprowadzenia szkolenia przez ...

wykonawcę uczestnicy zainteresowani ponownym udziałem w takim szkoleniu mogą z premedytacją ...

się do kwestii merytorycznych opisanych w OPZ. A skoro tak, weryfikacja ...

dokonanie ich odbioru powinno następować w oparciu o zaakceptowany przez zamawiającego ...

tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. Wykonawca, składając ofertę w postępowaniu, zobowiązuje się spełnić świadczenie w zakresie opisanym w OPZ oraz zgodnie z treścią ...

na innych czynnościach, niż przewidziane w OPZ i ofercie wykonawcy, a ...

ust. 1 ustawy oceniana jest w piśmiennictwie przedmiotu w ten sposób, że zasada, iż ...

z żadnych powodów nie wolno w umowie wykroczyć poza zakres świadczenia ...

przez cały czas trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego i dotyczy również zmian umowy w trybie art. 144 ustawy Skoro zamawiający opisał w sposób szczegółowy wymagania dotyczące organizacji ...

przeprowadzenia szkoleń, zastrzegł dla siebie prawo akceptacji zakresu i programu szkoleń ...

na podstawie tych właśnie wymagań. W uzasadnieniu zarzutu 1e odwołania odwołujący podniósł, że zamawiający w umowie zdefiniował "oprogramowanie gotowe" (str ...

i prawne dostarczone przez Wykonawcę w ramach realizacji Umowy oferowane na rynku w dniu złożenia Oferty, dostępne publicznie ...

rozumie się zarówno oprogramowanie oferowane w sprzedaży (oprogramowanie komercyjne) jak również oprogramowanie udostępniane na zasadach licencji otwartej (oprogramowanie open source). W świetle Umowy jako Oprogramowanie Gotowe uznaje sie oprogramowanie wskazane w tej kategorii w Ofercie (w formularzu ofertowym)". Odwołujący argumentował, że ...

niespełniające wymogu opisania przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny, za pomocą dostatecznie ...

określeń. Wynika to stąd, że niezależnie od tego, czy dane oprogramowanie ...

oprogramowania gotowego określone przez zamawiającego w umowie, tj. że jest to oprogramowanie oferowane na rynku w dniu złożenia oferty, dostępne publicznie ...

dokumentacja użytkowania, zarówno oprogramowanie oferowane w sprzedaży (oprogramowanie komercyjne) jak również oprogramowanie udostępniane na zasadach licencji otwartej (oprogramowanie open source), jest ...

oprogramowaniem gotowym jeśli zostanie wskazane w tej kategorii w Ofercie (w formularzu ofertowym). Tym samym z ...

uznanie za zgodną z SIWZ w zakresie oprogramowania gotowego każdej oferty ...

to, że oprogramowanie będzie wskazane w formularzu ofertowym. Niezależnie od tego, czy zaoferowane oprogramowanie ...

ust. 2 Pzp. Tym samym w obecnym kształcie definicja "oprogramowania gotowego ...

za gotowe decyduje jego wskazanie w formularzu ofertowym, to pozostałe wymienione w definicji cechy nie mają znaczenia ...

do podziału na oprogramowanie wskazane w formularzu oferty i oprogramowanie nie wskazane w formularzu oferty. W uzasadnieniu zarzutu 1f odwołania odwołujący podniósł, że zamawiający w sposób sprzeczny z zasadami uczciwej ...

jeśli wykonanie umowy jest niemożliwe w terminie określonym w § 3 ust. 1. Podkreślał, że termin wskazany w § 3 ust. 1 wzoru umowy ...

zamawiającego. Termin ten jest stały w tym znaczeniu, że opóźnienie podpisania ...

końcowej wykonania zamówienia. Argumentował, że w postanowieniu § 15 ust. 3 wzoru ...

umowy zamawiający zastrzegł, iż wykonując prawo odstąpienia od umowy samodzielnie i ...

zmodyfikował okres realizacji zamówienia ustalony w ogłoszeniu oraz SIWZ, pomijając datę ...

narzucił wykonawcom złożenie oświadczenia, iż niezależnie od daty początkowej realizacji zamówienia ...

też ec nunc. Umowa winna w sposób jednoznaczny określać skutki złożenia ...

Jeżeli odstąpienie od umowy następuje w sytuacji, gdy jedna lub obie strony w części lub całości wykonały już ...

jest obowiązek zwrotu dotychczasowych świadczeń w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, a także ...

z jej rzeczy. Brak jest w analizowanej sytuacji przesłanki "odbioru" przez ...

przechodzi we władanie zamawiającego i w szczególności do np. licencji, nie może zostać zwrócone w stanie niezmiennym - bez względu na ...

że zastrzeżenie dokonane przez zamawiającego w § 15 ust. 2 i 3 ...

od umowy bez oznaczenia terminu, w czasie którego będzie możliwe skorzystanie ...

m.in. obowiązek oznaczenia terminu, w czasie którego będzie możliwe skorzystanie ...

z prawa odstąpienia. Skoro strony, w zawartej przez siebie umowie, nie ...

jest nieważne. Norma prawna wyrażona w przepisie art. 395 § 1 k ...

została zatem wyłączona we wskazanym w niej zakresie. Czynność prawna jest ...

nie zawiera postanowień nakazanych przez prawo. Odwołujący dodał, że kwestionowane postanowienie ...

zamawiającemu na odstąpienie od umowy w każdym czasie, ma ten skutek ...

iż wykonawca nie jest pewien w jakim zakresie i w jakim czasie zobowiązany będzie do ...

wykonanych przez siebie uprzednio świadczeń. Prawo zamawiającego do takich modyfikacji przedmiotu ...

okoliczności sprawy i wybór reżimu, w jakim następuje odstąpienie od umowy ...

się generując stratę. Podkreślał, że w przypadku niektórych produktów dostarczanych przez ...

nie jest możliwy ich zwrot w przypadku odstąpienia od umowy. W szczególności w przypadku licencji na oprogramowanie ich zwrot, czy ...

z uwagi na to, że licencje te zostały już wykorzystane i ...

mogą ponownie użyte. Zwrot "zużytych" licencji nie stanowi zwrotu w stanie nie zmienionym tego, co ...

ta nie ma charakteru koniecznej w granicach zwykłego zarządu. W tym przypadku mamy do czynienia ...

postanowień umowy o zamówienie publiczne w taki sposób, że zakres czy ...

stanowiska jest wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 13 września ...

zamówienia, że wykonawca nie jest w stanie należycie skalkulować ceny ofertowej ...

aby ograniczyć ryzyko poniesienia straty w związku z realizacją zamówienia. Istotą i naturą (w rozumieniu art. 3531 Kodeksu cywilnego ...

brak możliwości wcześniejszego jego zerwania w drodze wypowiedzenia / odstąpienia od umowy ...

Zamawiający złożył odpowiedź na odwołanie, w której wniósł o oddalenie odwołania. W odpowiedzi jak również w trakcie rozprawy przedstawił uzasadnienie faktyczne ...

całość dokumentacji z przedmiotowego postępowania, w tym w szczególności: protokół postępowania, ogłoszenie o ...

i dowody złożone przez strony w trakcie posiedzenia i rozprawy, Krajowa ...

ustaliła i zważyła, co następuje: W pierwszej kolejności ustalono, że odwołanie ...

przesłanki dla wniesienia odwołania określone w art. 179 ust. 1 ustawy Pzp, tj. posiadanie interesu w uzyskaniu danego zamówienia oraz możliwości poniesienia szkody w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ...

realizacji zamówienia, dokonywania przez zamawiającego w SIWZ opisu przedmiotu zamówienia i sporządzenia postanowień wzoru umowy w sprawie zamówienia publicznego, wyznaczenie terminu, sporządzenie opisu, postanowień wzoru w taki sposób, który jest niejednoznaczny ...

szkody po stronie tego wykonawcy w postaci utraty korzyści, z jakimi ...

1 ustawy Pzp. Postępowanie odwoławcze w części podlegało umorzeniu. Izba postanowiła umorzyć postępowanie odwoławcze w części dotyczącej zarzutu 1 d ...

odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy; w takim przypadku Izba umarza postępowanie odwoławcze. W orzecznictwie Izby nie jest kwestionowane ...

skoro odwołujący może cofnąć odwołanie w całości, to na zasadzie wnioskowania ...

dopuszczalne jest także wycofanie odwołania w części. Odwołujący w trakcie rozprawy oświadczył, że nie ...

zarzutów, wobec powyższego postępowanie odwoławcze w tej części podlegało umorzeniu. Jednocześnie ...

postępowania odwoławczego musi znaleźć odzwierciedlenie w sentencji orzeczenia, a nie w uzasadnieniu. W art. 196 ust. 4 ustawy Pzp, określającym w sposób wyczerpujący elementy treści uzasadnienia ...

żadnej wzmianki o możliwości zamieszczenia w uzasadnieniu wyroku jakiegokolwiek rozstrzygnięcia. Na powyższe zwrócono uwagę w uchwale Sądu Najwyższego z dnia ...

za wadliwą praktykę Izby orzekania w uzasadnieniu wyroku a nie w jego sentencji o części zarzutów i żądań zawartych w odwołaniu. Co do konieczności zamieszczenia w sentencji wyroku informacji o częściowym ...

podzielono identyczne stanowisko przedstawione przykładowo w wyroku KIO z 26 października 2016 r. wydanym w sprawie o sygn. akt KIO ...

16 grudnia 2016 r. wydanym w sprawie o sygn. akt KIO ...

28 grudnia 2016 r. wydanym w sprawie o sygn. akt KIO 2357/16. W zakresie rozpatrywanym merytorycznie odwołanie nie ...

Pzp, przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za ...

a nie zasługiwał na uwzględnienie. W pierwszej kolejności nie podzielono najdalej ...

nie było już substratu zaskarżenia. W konsekwencji zamawiający domagał się oddalenia zarzutu bez merytorycznego rozpoznania. W zarzucie 1a odwołujący domagał ...

i instalacji centralnych usług infrastrukturalnych w środowisku produkcyjnym ze 105 dni ...

i instalacji centralnych usług infrastrukturalnych w środowisku produkcyjnym ze 105 dni ...

nie wypełniało jednak żądania odwołującego. W tej sytuacji nie można utrzymywać ...

wyrokowania brak było substratu zaskarżenia. W dalszym ciągu spór pomiędzy stronami ...

nie zasługiwał on na uwzględnienie. W pierwszej kolejności odwołujący podniósł w odwołaniu, że w poprzednio prowadzonym przez zamawiającego postępowaniu ...

instalacja centralnych usług infrastrukturalnych nastąpi w terminie nie krótszym niż 120 ...

podpisania umowy. Zamawiający zaprzeczył, jakoby w poprzednim postępowaniu przedmiotem zamówienia był ...

prac. Wywiódł, że przedmiot zamówienia w postępowaniu POS2 był bardziej ...

już systemem centralnym, zatem wykonawca w tym postępowaniu będzie wykonywał integrację ...

jednym systemem. Zamawiający powołał się w tym zakresie na postanowienia PZ ...

str. 32 i 33 SIWZ). W postanowieniach tych zamawiający przewidział, że ...

danymi z podsystemu EWS zainstalowanego w Prokuraturze Krajowej oraz, że SZT ...

o istnieniu centralnego systemu zainstalowanego w prokuraturze, z którym należało zintegrować przedmiot oferty. W braku dowodu przeciwnego Izba stwierdziła ...

uzasadnione powoływanie się na terminy w poprzednim, postępowaniu, gdyż nie dotyczyły one analogicznych prac. W dalszej kolejności Izba stwierdziła, że ...

prac, na które powoływał się w odwołaniu. W odniesieniu do kwestii pracochłonności sporządzenia ...

odwołujący ograniczył się do złożenia w charakterze dowodu oświadczenia producenta kart - firmy Unicard S.A. w Krakowie z 6 marca 2018 ...

do tych kart - firmy Malkom w Warszawie z 2 marca 2018 r. W oświadczeniu firmy Unicard S.A ...

a dotrzymanie terminu zależy od przekazania zaakceptowanego przez zamawiającego projektu graficznego ...

i technicnzego zwracała także uwagę w swym oświadczeniu firma Malkom. W oparciu o oba oświadczenia odwołujący ...

testami nie może być przeprowadzona w terminie krótszym niż 2 miesiące ...

producenta oprogramowania. Sam odwołujący przyznał w trakcie rozprawy, że na rynku ...

może zająć aż 30 dni. W szczególności odwołujący nie powołał się na żadne postanowienie SIWZ, w którym zamawiający miałby zastrzec sobie ...

przedstawił jednak Izbie żadnego dowodu, w oparciu o który mogłaby ona ...

zajmie zamawiającemu aż 250 roboczodni. W tym zakresie odwołujący poprzestał na ...

przedstawieniu własnych wyliczeń i zapewnień, w których utrzymywał, że sprawdzenie jednej ...

zał. Nr 5 do OPZ), w którym zidentyfikowano 16 takich wymagań ...

zakładać, że zamawiający żywotnie zainteresowany w terminowej realizacji kontaktu (por. upływ terminu określonego w umowie o dofinansowanie projektu, dowód ...

kontraktowej opartymi na zasadzie winy. W dalszej kolejności należało odnieść się ...

aby takie wymaganie zostało sformułowane w SIWZ. Wywiódł jedynie, że sam ...

stosuje taką metodykę i to w obszarze zarządzania, natomiast nie wymaga jej od wykonawcy. W tej sytuacji ciężar wykazania, że ...

rzeczywiście taki wymóg znajdował się w SIWZ, spoczywał na odwołującym. Odwołujący w odwołaniu ani w trakcie rozprawy nie wskazał Izbie ...

oraz urządzania, będące przedmiotem dostawy w ramach odrębnego postępowania POS 2 ...

000 stacji posiadanych przez zamawiającego w 414 lokalizacjach. W tym zakresie zamawiający zaprzeczył, jakoby w farmie miało być połączone 10 ...

przez zamawiającego. Zatem twierdzenia odwołującego w tym zakresie nie znajdowały oparcia w treści SIWZ. Ponadto, jak wskazano już wcześniej, istotną zmianą w tym postępowaniu było to, że ...

już centralnym systemem, zatem wykonawca w tym postępowaniu będzie wykonywał integrację ...

wykonania integracji zamierza wydzielić stanowiska w ramach swojej sieci wewnętrznej nie ...

jakich odwołujący oparł swą argumentację w odwołaniu, okazały się nieprawidłowe. Za ...

posiedzeniu Izby). Sam odwołujący przyznał w trakcie rozprawy, że poprosił swego ...

mógł dowodzić, że terminy przedstawione w tym harmonogramie są minimalne. Ponadto ...

beneficjent zobowiązał się zrealizować projekt w okresie do dnia 31 stycznia ...

również okres kwalifikowalności wydatków upływał w tym dniu. Z kolei z ...

6 porozumienia wynikało, że zmiany w zakresie okresu realizacji projektu nie ...

technicznych, będących elementem przedmiotu zamówienia w tym postępowaniu w kwestionowanych terminach, była podyktowania koniecznością ...

wersji testowej oraz wersji wdrożeniowej w środowisku produkcyjnym Systemu iSDA, realizowanego ...

z harmonogramu złożonego przez zamawiającego w trakcie rozprawy (załącznik do maila ...

8 marca 2018. r., złożony w trakcie posiedzenia Izby). Wobec powyższego ...

uznano zarzut 1 b odwołania. W tym zarzucie odwołujący zakwestionował postanowienie ...

też m.in. "Integrację dostarczonych w ramach postępowania POS-2.1 ...

stacji roboczych z Projektu SDA w jednorodną Farmę Stacji Roboczych. Wszystkie stacje robocze włączone w jednorodną Farmę Stacji Roboczych muszą ...

wdrożone Centralne Usługi Infrastrukturalne określone w punkcie 1". Odwołujący domagał się ...

wynikają z opóźnienia dostaw sprzętu w ramach postępowania POS-2.1. W uzasadnieniu zarzutu odwołujący wskazał, że ...

trzecich. Jak słusznie wskazał zamawiający w odpowiedzi na odwołanie, wykonawca nie ...

nałożenia kar umownych na wykonawcę w razie stwierdzenia jego winy. W szczególności nie ma podstaw do twierdzenia, aby w świetle umowy wykonawca miałby ponosić ...

Niewątpliwie zaś za taką zwłokę w rozumieniu art. 486 KC należałoby ...

uznać, nie zapewnienie przez zamawiającego w odpowiednich terminach stacji roboczych, które odwołujący miałby zintegrować w farmę. Ryzyka takiego odwołujący zatem ...

wynikają z opóźnienia dostaw sprzętu w ramach postępowania POS-2.1 ...

do nowego zarzutu odwołującego, który w trakcie rozprawy podniósł, że z ...

zarzutów, które nie zostały przedstawione w odwołaniu. Zarzut taki w odwołaniu się nie pojawił. Odwołujący ...

uznano zarzut 1c odwołania. W kwestionowanym przez odwołującego postanowieniu § 5 ...

umowy zamawiający zastrzegł, że jeśli w ofercie nie przewidziano dostawy licencji Oprogramowania Gotowego niezbędnych do funkcjonowania ...

ich wykorzystanie okaże się niezbędne w trakcie wykonywania Umowy, Wykonawca będzie ...

koszt i dostarczenia Zamawiającemu odpowiednich licencji oprogramowania lub innych uprawnień w terminie do 30 dni od otrzymania wezwania Zamawiającego, sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności ...

powoduje, że wykonawca nie jest w stanie określić jaki jest zakres ...

przedmiot oferty z koniecznością dostawy licencji oprogramowania gotowego zgodnie z wymaganiami ...

stanowisko odwołującego nie znajduje oparcia w treści SIWZ. Uszło uwadze odwołującego ...

nie interesowała określona liczba konkretnych licencji oprogramowania, lecz oczekiwał zapewnienia przez ...

informatyczne "projektuj i wykonaj". Dopiero w wyniku realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawca będzie ...

testowe, następnie wdrażał je pilotażowo w wybranej lokalizacji, a wreszcie ostatecznie ...

choćby z § 3 projektu umowy, w którym określono poszczególne kamienie milowe (etapy) w realizacji kontraktu. Może się zatem ...

na etapie ofertowania m.in. w zakresie licencji oprogramowania nie pozwolą na osiągnięcie rezultatu, o którym mowa w § 2 ust. 3 wzoru umowy ...

już z pewnością nie będzie w stanie przewidzieć rezultatów testów czy ...

zmienia treść wzoru formularza ofertowego, w którym zamawiający rzeczywiście oczekiwał wskazania, jakie licencje oprogramowania gotowego wykonawca zapewnia. Zamawiający ...

umowy nie zmieni się zatem w stosunku do przedmiotu oferty, który ...

błędnie sprowadzał do zaoferowania określonych licencji oprogramowania. Wobec powyższego zarzut podlegał ...

uznano zarzut 1f odwołania. W pierwszej kolejności odwołujący w odniesieniu do § 15 ust. 2 ...

wskazał, że zamawiający zastrzegł sobie prawo do odstąpienia od umowy jeśli ...

wykonanie umowy stało się niemożliwe w terminie określonym w § 3 ust. 1 wzoru umowy. Wywiódł, że w myśl § 15 ust. 3 wzoru umowy wykonując to prawo do odstąpienia zamawiający może samodzielnie ...

ryzyko, którego nie mogą skalkulować. W tym zakresie Izba stwierdziła, że ...

9 marca 2018 r. dodał w §15 ust. 3a w którym wskazał, że w przypadku określonym w § 15 ust. 2 lit e ...

skutkiem wstecznym. Powyższe oznacza, że w przypadku skorzystania z prawa odstąpienia ...

od umowy, o którym mowa w § 15 ust. 2 lit. e ...

ryzyko, na jakie odwołujący wskazywał w odwołaniu. Wobec powyższego zarzut ten ...

umowy, o których była mowa w § 15 ust. 2 wzoru umowy ...

ust. 2 lit. e i w stosunku do tej przesłanki odwołujący ...

co do niemożności oszacowania ryzyka w zakresie skutku odstąpienia. Z odwołania ...

natomiast, aby odwołujący generalnie kwestionował prawo zamawiającego do zdecydowania o tym ...

zarzutu, który odwołujący podniósł dopiero w trakcie rozprawy. W końcowej zarzutu 1f odwołujący ...

że zastrzeżenia dokonane przez zamawiającego w § 15 ust. 2 i 3 wzoru umowy są nieważne w myśl art. 58 KC. Wywiódł ...

odstąpienia za ważne jest zapisanie, w jakim terminie z takiego prawa ...

Uszło uwadze odwołującego, że zamawiający w §15 ust. 7 wzoru umowy wskazał, w jakim terminie będzie możliwe skorzystanie ...

postanowienia tego wynikało bowiem, że w sytuacjach, o których mowa w ust 2, Zamawiający jest uprawniony ...

do wykonania prawa do odstąpienia w terminie 3 miesięcy od daty, w której powziął wiadomość o przyczynie ...

odstąpienie ale nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia ...

po dokonaniu Odbioru Przedmiotu Umowy. W ocenie Izby przytoczone zastrzeżenie oznacza ...

zarzut odwołującego nie znalazł potwierdzenia. W ostatniej części pkt 1f ...

zamówienia, iż wykonawca nie jest w stanie należycie skalkulować ceny swej oferty. W tym zakresie przywołał orzeczenie Sądu Okręgowego w Warszawie z 13 września 2005 ...

akt V Ca 1110/04. W ocenie Izby bezzasadne jest powoływanie ...

orzeczenia dotyczące takich postanowień umownych, w których zamawiający zastrzegali sobie arbitralne prawo do samodzielnej rezygnacji ze znacznej ...

odwołujący dotyczyły odmiennych stanów faktycznych. W analizowanej sprawie prawo odstąpienia od umowy ograniczało się ...

twierdzić, że zamawiający przyznał sobie prawo do swobodnej decyzji o wolumenie ...

lub jego uwzględnieniu Izba orzeka w wyroku. W pozostałych przypadkach Izba wydaje postanowienie ...

Orzeczenie Izby, o którym mowa w pkt 2 sentencji, miało charakter ...

Z kolei orzeczenie Izby zawarte w pkt 1 i 3 sentencji ...

że orzeczenie o kosztach zawarte w wyroku Izby jest postanowieniem przesądził Sąd Najwyższy w uchwale z 8 grudnia 2005 ...

Izbę orzeczenia o charakterze merytorycznym w innej formie aniżeli wyrok. Z uwagi zatem na zbieg w jednym orzeczeniu rozstrzygnięć o charakterze ...

Krajowa Izba Odwoławcza uwzględnia odwołanie w sytuacji, jeżeli stwierdzi naruszenie przepisów ...

niekwalifikowanego, musi skutkować oddaleniem odwołania. W analizowanej sprawie nie stwierdzono żadnego ...

1 ustawy Pzp, orzeczono jak w pkt 1 i 2 sentencji ...

192 ust. 9 ustawy Pzp, w wyroku oraz w postanowieniu kończącym postępowanie odwoławcze Izba ...

kosztach postępowania odwoławczego. Z kolei w świetle art. 192 ust. 10 ...

ust. 6. Jak wskazuje się w piśmiennictwie, reguła ponoszenia przez strony ...

postępowania odwoławczego oznacza, że "obowiązuje w nim, analogicznie do procesu cywilnego ...

Komentarz do art.192 ustawy - Prawo zamówień publicznych, w: Dzierżanowski W., Jerzykowski J., Stachowiak M. Prawo zamówień publicznych. Komentarz, LEX, 2014, wydanie VI. Zatem użyty w art. 192 ust. 10 ustawy ...

wyniku należy rozumieć analogicznie jak w procesie cywilnym. Jak wynika z ...

wyniku postępowania i do wysokości w jakiej zostały poniesione. Stosunkowy podział ...

art. 99 k.p.c. w przypadkach tam wskazanych). Sumę tę ...

dzieli się proporcjonalnie do stosunku w jakim strony utrzymały się ze ...

swymi roszczeniami lub obroną, otrzymując w wyniku kwoty, stanowiące ich udziały w całości kosztów. Jeżeli poniesione przez ...

wynika z postanowienia Sądu Okręgowego w Gliwicach z 20 lipca 2016 ...

akt X Ga 280/16 - w przypadku rozstrzygnięcia, w którym część odwołania wniesionego do ...

stosunkowego rozdzielenia kosztów postępowania odwoławczego w takiej części, w jakiej odwołanie odniosło skutek. Identyczny pogląd wyrażono w wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 22 stycznia 2016 ...

akt XXIII Ga 1992/15, w postanowieniu Sądu Okręgowego we Wrocławiu ...

286/13, wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 29 listopada ...

653/16, postanowieniu Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 12 grudnia ...

akt XXIII Ga 1886/17. W niniejszej sprawie odpowiedzialność za wynik postępowania odwoławczego ponosił w całości odwołujący. Zatem to tę ...

się wpis uiszczony przez odwołującego w wysokości 15.000 zł oraz ...

i 10 ustawy Pzp oraz w oparciu o przepisy § 5 ust. 3 pkt 1 w zw. z § 3 pkt 2 ...

dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania ...

od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2014 148 fragmentów

2014-09-04 » Oddala odwołanie

2014 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Beata Pakulska Protokolant ...

Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 września 2014 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 20 sierpnia 2014 roku ...

SYGNITY Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 180, 02-486 Warszawa, w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego: Polską ...

z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marcina Kasprzaka 25 ...

z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Gottlieba Daimlera 2 ...

z o. o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 176, 02 ...

Odwołującego, i: 2.1 zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę ...

dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz ...

późn. zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia ...

Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. Przewodniczący: …………………………….. Sygn. akt: KIO ...

z o. o. z siedzibą w Warszawie [zwana dalej: "Zamawiającym"] prowadzi ...

o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego w trybie negocjacji z ogłoszeniem na ...

oprogramowania Oracle wraz z udzieleniem licencji i świadczeniem usług konwersji licencji oraz wsparcia technicznego dla Polskiej ...

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych [j.t. Dz ...

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 11 kwietnia 2014 roku ...

numerem 2014/S 072-124761. W dniu 14 sierpnia 2014 roku ...

oraz poinformował o dokonaniu zmian w treści SIWZ. W dniu 20 sierpnia 2014 roku ...

Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie [zwana dalej: "Odwołującym"] wniosła ...

6 ustawy P.z.p. w zw. z art. 7 ust ...

przesunięcie terminu składania ofert wstępnych w postępowaniu, mimo iż nie zaszły ...

na etapie składania ofert wstępnych w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji z ogłoszeniem; b ...

prowadzenie negocjacji odnośnie treści SIWZ w zakresie uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia ...

2 ustawy P.z.p. w zw. z art. 7 ust ...

d) art. 58 ust. 2 w zw. z art. 7 ust ...

z wykonawcą, który nie złożył w postępowaniu niepodlegającej odrzuceniu oferty wstępnej ...

SIWZ i zmianę warunków umowy w zakresie w jakim nie była ona przedmiotem negocjacji. W oparciu o powyższe zarzuty Odwołujący ...

roku zgodnie z terminem wyznaczonym w SIWZ, • przeprowadzenie negocjacji z wykonawcami ...

złożyli niepodlegające odrzuceniu oferty wstępne w dniu 18 sierpnia 2014 roku. W uzasadnieniu odwołania Odwołujący wskazał, że w dniu 5 sierpnia 2014 roku ...

zaprosił wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu, w tym Odwołującego, do składania ofert ...

18 sierpnia 2014 roku. Następnie w dniu 14 sierpnia 2014 roku ...

oraz poinformował o dokonaniu zmian w treści SIWZ, na podstawie art ...

4 ustawy P.z.p. W związku z dokonanymi zmianami został ...

2014 roku. Odwołujący wskazał, że w piśmie z dnia 14 sierpnia ...

przez Zamawiającego zmiana treści SIWZ w zakresie doprecyzowania i uzupełnienia opisu ...

przedmiotu zamówienia oraz treści umowy w sprawie zamówienia publicznego, a także ...

niezgodna z zasadami rządzącymi postępowaniem w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonym w trybie negocjacji z ogłoszeniem. Odwołujący ...

przed terminem składania ofert wstępnych w zakresie przewidzianym dla negocjacji są niezgodne w szczególności z art. 59 ust ...

1 ustawy P.z.p. W ocenie Odwołującego właściwym i obowiązującym ...

roku, pierwotnie wynikający z SIWZ. W jego ocenie przywrócenie tego terminu ...

pierwotnej treści SIWZ i umowy w ściśle określonym zakresie, a jednocześnie ...

ostatecznych może być dokonana wyłącznie w związku i na skutek przeprowadzonych ...

przedmiotu zamówienia lub warunków umowy w sprawie zamówienia publicznego i dopiero ...

uzupełnić SIWZ i to wyłącznie w zakresie w jakim była ona przedmiotem negocjacji ...

że dokonanie przez Zamawiającego zmian w SIWZ w zakresie przedmiotu zamówienia i treści ...

postępowania o udzielenie zamówienia, prowadzonego w trybie negocjacji z ogłoszeniem, gdzie ...

wykonawcami, którzy złożyli oferty wstępne, w wyniku których Zamawiający może doprecyzować ...

zmienić czy doprecyzować treść umowy w sprawie zamówienia publicznego. Odwołujący podnosił, iż w przedmiotowym postępowaniu, W przedmiotowej sytuacji natomiast Zamawiający prowadził ...

ile wyjaśnienie treści SIWZ dokonane w trybie art. 38 ust. 1 ...

o tyle zastosowanie przez Zamawiającego w stosunku do postępowania art. 38 ...

odpowiedzi na pytanie wykonawcy zgłoszone w postępowaniu przed terminem składania ofert ...

6 ustawy P.z.p. W ocenie Odwołującego uzupełnienie opisu przedmiotu ...

dla wykonawców na wprowadzenie zmian w ofertach, tym bardziej, że przedmiotem ...

rozwiązania takiego jakie składa się w ofercie (ostatecznej, zawierającej cenę). Następnie ...

czegokolwiek czym wykonawca byłby związany w kolejnym etapie postępowania, a zatem ...

cele oferty i oferty wstępnej. W podsumowaniu, Odwołujący stwierdził, że czynność ...

z ochrony prawnej. Co więcej, w ocenie Odwołującego, wobec braku możliwości ...

wstępne do upływu tego terminu. W dniu 22 sierpnia 2014 roku ...

z o. o. z siedzibą w Warszawie zgłosił przystąpienie do postępowania ...

Zamawiającego, wnosząc o oddalenie odwołania. W tym samym dniu, tj. 22 ...

z o. o. z siedzibą w Warszawie zgłosił przystąpienie do postępowania ...

na odwołanie, za pośrednictwem faksu w dniu 1 września 2014 roku, a w formie pisemnej w toku posiedzenia. Zamawiający wniósł o oddalenie odwołania, wskazując w pierwszej kolejności, że Odwołujący nie ...

wniesieniu odwołania, o którym mowa w art. 179 ust. 1 ustawy P.z.p. , w tym nie wykazał, że poniósł lub mógł ponieść szkodę. W ocenie Zamawiającego działanie Odwołującego jest ...

prawa niż przejawem jego ochrony. W dalszej kolejności Zamawiający odniósł się ...

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym w szczególności postanowienia ogłoszenia o zamówieniu ...

stron i uczestników postępowania złożone w trakcie rozprawy, ustalono i zważono ...

stwierdziła podstaw do odrzucenia odwołania w oparciu o przepis art. 189 ...

spełnia przesłanek wniesienia odwołania wskazanych w art. 179 ust. 1 ustawy P.z.p., podzielając w tym zakresie argumentację Zamawiającego wskazaną w odpowiedzi na odwołanie, którą również podzielili obaj Przystępujący w toku rozprawy. Zgodnie z art ...

p. środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi ...

jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy. Zamawiający w odpowiedzi na odwołanie z dnia ...

okoliczności uzasadniające poszukiwanie ochrony prawnej w drodze środków odwoławczych, mające charakter ...

uniemożliwić) uzyskanie danego zamówienia. Powyższe w żadnym razie nie odnosi się ...

Wykonawców, które mogą doznać szkody w związku z działaniami Zamawiającego. Nadto ...

ze środków ochrony prawnej przewidzianych w ustawie nie można sprowadzić do ...

Zamawiający zdaniem Wykonawcy dopuścił się w trakcie postępowania (nieprawidłowości irrelewantnych w stosunku do możliwości uzyskania konkretnego zamówienia przez danego Wykonawcę)." W taki sam sposób w kwestii interpretacji przepisu art. 179 ...

wypowiedział się skład orzekający Izby w orzeczeniu z dnia 2 kwietnia 2013 roku wydanym w sprawie KIO 655/13. Zamawiający ...

Odwołujący wskazuje jedynie na okoliczności w jego ocenie mające być przejawem ...

Zamawiającego złożenia oferty, przez określenie w SIWZ takich wymagań, co spowodowało ...

prawa niż przejawem jego ochrony". W toku rozprawy Odwołujący uzasadniając posiadanie ...

że jego interes przejawia się w tym, że "jako jedyny złożył w terminie tj. do dnia 18 ...

który złożył ważną ofertę wstępną. W związku z tym nie miałby żadnej konkurencji, natomiast w przypadku przedłużenia tego terminu być ...

i złożyli ważne oferty. Co w konsekwencji oznaczałoby, że miałby mniej ...

należy, że Odwołujący swój interes w kwestionowaniu czynności dokonanych przez Zamawiającego upatrywał w tym, że w przypadku uwzględnieniu odwołania jego pozycja w przedmiotowym postępowaniu będzie korzystniejsza dzięki ...

wniesieniu odwołania, o którym mowa w art. 179 ust. 1 ustawy P.z.p. W orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej wielokrotnie ...

zgodności czynności podejmowanych przez Zamawiającego w toku postępowania o udzielenie zamówienia w trybie negocjacji z ogłoszeniem, tj ...

SIWZ i modyfikacji SIWZ, dokonanej w dniu 14 sierpnia 2014 roku ...

ogólnej zgodności działań Zamawiającego z prawem, ale jest środkiem ochrony prawnej podejmowanym w celu uzyskania zamówienia przez wykonawcę, co też było akcentowane w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej [wyrok ...

Wobec powyższego, należy uznać, że w przedmiotowej sprawie nie została wypełniona materialnoprawna przesłanka interesu w uzyskaniu zamówienia przez Odwołującego, określona w art. 179 ust. 1 ustawy ...

poniesienia przez niego szkody, a w konsekwencji odwołanie podlega oddaleniu. Niezależnie od powyższego, nie uchylając się od rozpoznania istoty sprawy, w zakresie zarzutów podniesionych w odwołaniu Izba ustaliła, co następuje. Zarzuty wskazane w odwołaniu nie zasługują na uwzględnienie. Przedmiotowe postępowanie jest prowadzone w trybie negocjacji z ogłoszeniem. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 11 kwietnia 2014 roku ...

numerem 2014/S 072-124761. W dniu 5 sierpnia 2014 roku ...

zaprosił wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu do składania ofert wstępnych ...

18 sierpnia 2014 roku. Następnie w dniu 14 sierpnia 2014 roku ...

oraz poinformował o dokonaniu zmian w treści SIWZ, na podstawie art ...

P.z.p. Zamawiający wprowadził w treści SIWZ zmianę polegającą na dopuszczeniu możliwości przekazania oprogramowania także drogą elektroniczną (przy pozostawieniu możliwości dostarczenia go w sposób pierwotnie określony - tj. na oryginalnych nośnikach), co w ocenie Zamawiającego umożliwia rozszerzenie konkurencji ...

dyskryminując żadnego z wykonawców. Zamawiający w odpowiedzi na odwołanie wskazał, że ...

załącznik Nr 2 do SIWZ, w zakresie dotyczącym konwersji licencji w celu wyeliminowania nieścisłości zachodzącej pomiędzy ...

a treścią ogłoszenia o zamówieniu. W związku z dokonanymi zmianami Zamawiający ...

możliwość dokonania zmian treści SIWZ w zakresie doprecyzowania i uzupełnienia opisu ...

przedmiotu zamówienia oraz treści umowy w sprawie zamówienia publicznego w trybie negocjacji z ogłoszeniem, przed ...

przed terminem składania ofert wstępnych w zakresie przewidzianym dla negocjacji są niezgodne w szczególności z art. 59 ust ...

zmiana taka może być dokonana w związku i na skutek przeprowadzonych ...

4 ustawy P.z.p. w uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed ...

przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a ...

z.p. stanowi, że jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych ...

dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ...

informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz ...

jest uprawniony do dokonywania zmian w treści SIWZ przed upływem terminu ...

oraz umiejscowienie przepisu art. 38 w tej ustawie. Otóż, przepis art. 38 został zawarty w Dziale II ustawy P.z ...

zatytułowanym Postępowanie o udzielenie zamówienia w Rozdziale 2 Przygotowanie postępowania, obejmującym ...

dla wszystkich trybów udzielania zamówień, w tym również dla negocjacji z ogłoszeniem. Jedyne ograniczenie w zakresie możliwości dokonywania modyfikacji SIWZ w przypadku prowadzenia postępowania w trybie negocjacji z ogłoszeniem wprowadza ...

iż z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, jest niedopuszczalne dokonywanie zmian w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia ...

wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym i negocjacjach z ...

zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. W przedmiotowej sprawie termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu minął dnia 23 kwietnia 2014 roku. W przypadku, gdyby modyfikacja treści SIWZ ...

stwierdzić, iż jest ona niedopuszczalna. W przedmiotowej sprawie taka sytuacja nie ...

treści SIWZ (dotycząca postanowienia zawartego w § 1 ust. 4 Projektu umowy ...

ogłoszenia o zamówieniu miała pozostać w pierwotnej wersji. Druga ze zmian ...

kształt treści ogłoszenia o zamówieniu. W związku z powyższym, stwierdzić należy ...

wbrew temu, co twierdził Odwołujący. W tym miejscu warto powołać wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 4 czerwca 2008 r. wydany w sprawie o sygn. akt X Ga 127/08, w którym Sąd ten stwierdził, że ...

negocjacjach, określa zakres dozwolonych zmian w takim zakresie, w jakim negocjacje były prowadzone, choćby ...

ten nie stanowi lex specialis w stosunku do art. 38 ust ...

ust. 4 p.z.p. w zw. z art. 60 ust ...

upływem terminu składania ofert wstępnych. W ocenie Izby słuszne jest stanowisko Zamawiającego, że użyte w dyspozycji art. 38 ust. 4 ...

ustawy P.z.p. sformułowanie "w uzasadnionych przypadkach", oznacza, że Zamawiający ...

kiedy wymaga tego należyta staranność w przeprowadzeniu postępowania. Zmiany wprowadzone przez Zamawiającego do treści SIWZ w dniu 14 sierpnia 2014 roku ...

dostawy przedmiotu umowy - oprogramowania także w formie elektronicznej, a nie jak ...

uwagi na rozbieżność treści SIWZ w stosunku do treści ogłoszenia o zamówieniu w zakresie dotyczącym świadczenia usług konwersji licencji. W treści ogłoszenia o zamówieniu (pkt ...

jest: "c) świadczenie usługi konwersji licencji posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania na nowy model licencjonowania (zmiana licencji), dla poniższych produktów: (…)". Natomiast w pierwotnej treści § 1 ust. 4 ...

jest: "4. Świadczenie usług konwersji licencji posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania na nowy model licencjonowania (zmiana licencji) z metryki "revenue" na metrykę ...

named user" dla produktów i w ilości wskazanej poniżej (…)". W następstwie dokonanej w dniu 14 sierpnia 2014 roku Zamawiający w § 1 ust. 4 Projektu umowy ...

na metrykę "named user", wskazując w treści pisma z dnia 14 ...

punktu 3.3 SIWZ Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany ...

będzie do świadczenia usług konwersji licencji posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania na nowy model licencjonowania (zmiana licencji) dla produktów "PeopleSoft Enterprise" oraz ...

metryki "Application User Perpetual". Zatem, w związku z zaistniałymi rozbieżnościami, ale ...

okoliczność, że zmiany zostały dokonane w dniu 14 sierpnia 2014 roku (tj. w czwartek), a pierwotny termin składania ofert wstępnych upływał w dniu 18 sierpnia 2014 roku ...

tymi terminami przypadało święto państwowe w dniu 15 sierpnia 2014 r. oraz weekend. Bezzasadne, w ocenie Izby, są także zarzuty wskazane w pkt b) - f) odwołania, a ...

1 ustawy P.z.p. W ramach powyższych zarzutów Odwołujący m ...

on negocjacje odnośnie treści SIWZ w zakresie uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia ...

oraz, że dokonał zmiany SIWZ w tym zakresie bez przeprowadzenia negocjacji ...

o zamówieniu. Na uprawnienia Zamawiającego w tym zakresie nie ma wpływu ...

z własnej inicjatywy czy też w następstwie pytań wykonawców do treści ...

SIWZ, nie oznacza, że prowadził w tym zakresie negocjacje. Jak już powyżej zostało wskazane w przypadku trybu negocjacji z ogłoszeniem ...

treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W świetle okoliczności, o których była ...

nie podlegała badaniu przez Zamawiającego w zakresie ewentualnego odrzucenia. Tym samym ...

SIWZ i zmianę warunków umowy w zakresie w jakim nie była ona przedmiotem ...

stwierdzić należy, że Zamawiający miał prawo do dokonania zmian treści SIWZ ...

i dokonaną modyfikację treści SIWZ. W świetle powyższego, orzeczono, jak w sentencji. O kosztach orzeczono stosownie ...

także stosownie do postanowień zawartych w § 1 ust. 1 pkt 2 ...

dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania ...

od odwołania oraz rodzaju kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2016 154 fragmenty

2016-11-08 » Oddala odwołanie » data ogłoszenia: 2016-06-30

2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski Protokolant ...

rozprawie 7 listopada 2016 r. w Warszawie odwołania wniesionego 24 października ...

z o.o. z siedzibą w Warszawie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ...

Qumak S.A. z siedzibą w Warszawie, Comp S.A. z siedzibą w Warszawie - zgłaszających przystąpienie do postępowania ...

z o.o. z siedzibą w Warszawie i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę ...

z o.o. z siedzibą w Warszawie tytułem wpisu od odwołania ...

z o.o. z siedzibą w Warszawie na rzecz zamawiającego - Resortowego ...

Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi w Warszawie kwotę 3697 zł 00 ...

dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz ...

ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia ...

Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. Przewodniczący: ……………………………… Sygn. akt KIO ...

Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi w Warszawie - prowadzi na podstawie ustawy ...

dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz ...

dalej również: "ustawa pzp", "pzp"} w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o ...

czerwca 2016 r. zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2016/S_124-222265, w tym samym dniu Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w swojej siedzibie na tablicy ogłoszeń ...

specyfikacja", "SIWZ" lub "s.i.w.z."}. Wartość tego zamówienia ustalona ...

przez Zamawiającego przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art ...

z o.o. z siedzibą w Warszawie {dalej również: "Itprojekt"} - zawiadomienie ...

października 2016 r. Odwołujący wniósł w formie pisemnej do Prezesa Krajowej ...

Izby Odwoławczej odwołanie (zachowując wymóg przekazania jego kopii Zamawiającemu) od odrzucenia ...

i wolumenów logicznych jest tożsama w przypadku, gdy liczba LUN-ów ...

następujące okoliczności dotyczące przebiegu postępowania. W zakresie monitorowania w pkt 14 specyfikacji Zamawiający wymagał ...

serwerów, to należy je dostarczyć w konfiguracji rekomendowanej dla oferowanego środowiska ...

konfiguracji macierzy, będzie one dostarczone w konfiguracji rekomendowanej dla oferowanego środowiska ...

wymogu przez instalację dodatkowych serwerów w wyjaśnieniach z 1 września 2016 ...

Odwołujący zarzucił, że powyższe stoi w sprzeczności z dokumentacją techniczną, na ...

drugi} Odwołujący zrelacjonował, że Zamawiający w zakresie cech użytkowych w pkt 16.1 wymagał, aby ...

bez konieczności dokupienia i instalowania licencji lub elementów sprzętowych. Wykonawca w treści oferty, a następnie w wyjaśnieniach z 1 i 21 ...

Co więcej, producent nie wyznacza w dostępnych specyfikacjach limitu możliwych do ...

konieczności dokupienia i instalacji jakichkolwiek licencji lub elementów sprzętowych). W ocenie Wykonawcy Zamawiający mógł błędnie ...

logiczny (logical disk / Ivm) - {definicja w domenie publicznej {https://en.wikipedia ...

LUN (logical unit number) {definicja w dominie publicznej: https://en.wikipedia ...

udostępnia większy zasób napędów dyskowych w celu uzyskania dodatkowej pojemności / redundancji ...

stanowi logiczne przedstawienie przestrzeni dyskowej w sposób abstrakcyjny od fizycznej / sprzętowej warstwy, lub inaczej w zwirtualizowany sposób przedstawia fizyczne napędy ...

konieczności dokupienia i instalacji jakichkolwiek licencji lub elementów sprzętowych. Wobec czego ...

zapis SIWZ należy odczytywać literalnie w następujący sposób: macierz musi zapewnić ...

logicznych. Odwołujący wskazał, że macierz w oferowanej konfiguracji zapewnia zasoby dyskowe ...

punktu widzenia Wykonawcy, będącego specjalistą w zakresie systemów i macierzy dyskowych ...

powziął wątpliwości lub stwierdził, że w jego rozumieniu opisany parametr jest ...

16 że niejednoznaczne lub wprowadzające w błąd postanowienia specyfikacji nie mogą ...

przesłał kopię odwołania wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu. 28 października 2016 r. wpłynęło do Prezesa Izby w formie pisemnej zgłoszenie przez wykonawców ...

Qumak S.A. z siedzibą w Warszawie, Comp S.A. z siedzibą w Warszawie {dalej: "Konsorcjum Qumak"} przystąpienia ...

Ponieważ powyższe przystąpienie zostało zgłoszone w odpowiedniej formie, z zachowaniem 3-dniowego terminu (od przekazania kopii odwołania przez Zamawiającego) i wymogu przekazania jego kopii Stronom, a także ...

do Izby odpowiedź na odwołanie, w której Zamawiający wniósł o oddalenie odwołania, w szczególności następująco uzasadniając swoje stanowisko ...

Zamawiający podniósł, że biorąc udział w postępowaniu Odwołujący w tabeli A formularza ofertowego zobowiązany ...

innymi jakiego typu oprogramowanie proponuje w celu spełnienia warunków postawionych w SIWZ. Po zapoznaniu się z ...

ustalenie, które spośród oprogramowania wskazanego w formularzu ofertowym jest w stanie zrealizować funkcję z plkt ...

szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. Ponieważ w odpowiedzi na wezwanie w trybie art. 87 ust. 1 ...

Zamawiający podjął próbę samodzielnego ustalenia, w oparciu o własną wiedzę i ...

rozwiązanie nie spełnia wymogu opisanego w pkt 14.7. Sam dodatkowy serwer nie jest w stanie zrealizować wymaganej funkcji bez ...

narzędziowego, które nie zostało wyspecyfikowane w ofercie. {zarzut drugi} Zamawiający podniósł ...

z liczbą wolumenów logicznych, gdyż w celu wystawienia wolumenów logicznych trzeba je oznaczyć w unikalny sposób (nadać unikalny nr w celu uniknięcia konfliktów), które jest ...

LUN-ów. Według wiedzy Zamawiającego w języku branżowym informatyków w obszarze rozwiązań macierzowych ze względu ...

do ogólnie nazwanej "jednostki logicznej", w której zakres mogą wchodzić różne ...

często używając zwrotu "LUN" (również w dokumentacjach) nie ma się na ...

Zamawiający dodał, że tak jest w przypadku dokumentacji producenta Huawei dotyczącej zaoferowanej przez Odwołującego macierzy. W toku czynności formalnoprawnych i sprawdzających ...

odrzuceniu na podstawie przesłanek określonych w art. 189 ust. 2 pzp i nie zgłaszano w tym zakresie odmiennych wniosków. Z ...

uwagę oświadczenia i stanowiska zawarte w odwołaniu, odpowiedzi na odwołanie, a ...

ustnie na rozprawie i odnotowane w protokole, Izba ustaliła i zważyła ...

gdy ma (lub miał) interes w uzyskaniu zamówienia oraz może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. W ocenie Izby Odwołujący wykazał, że ma interes w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia, w którym złożył ofertę z najkorzystniejszym ...

tym samym może ponieść szkodę w związku z zarzucanymi Zamawiającemu naruszeniami ...

Skład orzekający Izby podziela utrwalony w doktrynie i orzecznictwie pogląd, że zarówno treść s.i.w.z., jak i treść oferty ...

oświadczeń woli odpowiednio: zamawiającego, który w szczególności przez opis przedmiotu zamówienia ...

świadczenia oczekuje po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego, oraz wykonawcy ...

się do wykonania tego świadczenia w razie wyboru złożonej przez niego ...

oferty odpowiada treści s.i.w.z. - jest z nią zgodna ...

oferty z treścią s.i.w.z., ustawa pzp z jednej ...

całe postępowanie o udzielenie zamówienia w formie pisemnej (art. 9 ust. 1 pzp), w tym przekazał i udostępnił specyfikację istotnych warunków ...

2 pzp), która ma zawierać w szczególności opis przedmiotu zamówienia, określenie ...

wykonania zamówienia, istotne warunki umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz opis ...

dla oferty składanej przez wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ...

pisemną pod rygorem nieważności, a w art. 82 ust. 3 pzp ...

oferty musi odpowiadać treści specyfikacji. W doktrynie i orzecznictwie przyjmuje się ...

zobowiązuje się wykonać zamawiane świadczenie. W pozostałym zakresie to zamawiający określa w s.i.w.z. wymagany od wykonawcy zakres ...

merytorycznymi wymaganiami opisu przedmiotu zamówienia. W szczególności jeżeli zamawiający wymaga od ...

wymagań opisu przedmiotu zamówienia zawartego w s.i.w.z. jest podstawą do stwierdzenia ...

ich wzajemnej zgodności albo niezgodności. W konsekwencji nie tylko treść wynikająca ...

nieskonkretyzowanie treści oferty przez wykonawcę w sposób lub w zakresie wymaganym przez zamawiającego, może ...

oferty z treścią s.i.w.z., gdyż - co do zasady ...

i poprawianie treści złożonej oferty, w szczególności z uwagi za naczelne ...

wykonawców i zachowania uczciwej konkurencji. Niezależnie od charakteru niezgodności, aby zastosować ...

niezgodność polega, czyli co i w jaki sposób w ofercie nie jest zgodne z ...

ustalonymi jednoznacznie postanowieniami s.i.w.z. Wystąpienie stanu niezgodności treści ...

oferty z treścią s.i.w.z. nie zawsze będzie to ...

niezgodna z treścią s.i.w.z. w sposób zasadniczy i nieusuwalny, gdyż obowiązkiem zamawiającego jest poprawienie w złożonej ofercie niezgodności z s.i.w.z. niemających istotnego charakteru. O ...

każdorazowo treść oświadczenia woli składanego w postępowaniu w ramach oferty należy rozpatrywać przez ...

wykonawcy, wyrażającego się wolą uczestnictwa w postępowaniu, a w konsekwencji - złożenia oferty zgodnej z s.i.w.z. {tak m.in. wyroki ...

tyle kluczową sprawą jest, czy w konkretnym stanie faktycznym możliwe jest ...

oświadczenia co do oferowanego przedmiotu w sposób nie naruszający nadrzędnej zasady ...

uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami. Ustawa Prawo zamówień publicznych przewiduje instrumenty służące ...

odpowiada ona treści s.i.w.z. {instytucja poprawiania omyłek z ...

obliguje natomiast zamawiającego do poprawienia w ofercie oczywistych omyłek pisarskich oraz ...

uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek. W postępowaniu o zamówienie publiczne nie ...

2025/16 złożonego oświadczenia woli w sposób odzwierciedlający zamiar strony i ...

tego oświadczenia woli - jak skonkretyzowany w sposób wymagany przez Zamawiającego przedmiot ...

oferowanego świadczenia - powinny się jednak w ofercie znaleźć, w przeciwnym razie nie sposób ustalić ...

niedopuszczalne na mocy klauzuli zawartej w art. 87 ust. 1 zd ...

art. 87 ust. 1 pzp w toku badania i oceny ofert ...

ust. 2, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. Przywołane powyżej instytucje ...

jak najwierniejszemu odtworzeniu intencji wykonawcy w zakresie złożonego zamawiającemu oświadczenia woli ...

jednak możliwe wtedy, gdy wykonawca w swojej ofercie wyartykułował oświadczenie woli w sposób umożliwiający takie odczytanie bezpośrednio ...

przedmiot oferty odpowiada wymaganiom zamawiającego. W odniesieniu do obu zarzutów Izba ...

za nieprzekonujące złożone przez Odwołującego w odniesieniu do obu zarzutów oświadczenia ...

dwóch osób, określonych jako eksperci w zakresie oferowanych rozwiązań, gdyż ogólnikowe ...

wynika z innych dowodów zgromadzonych w sprawie. {rozstrzygnięcie pierwszego zarzutu} Izba ...

zarzut poniższe okoliczności. Zamawiający wymagał w s.i.w.z. m.in., aby oferta ...

nr 1 do s.i.w.z. {rozdział X Opis sposobu ...

ofert pkt 1 ppkt 1}. W druku formularza ofertowego zamieszczono w szczególności tabelę opatrzoną powyżej uwagą ...

na łączną wartość brutto wskazaną w pkt 1 formularza ofertowego. Część ...

macierzy dyskowej wraz z oprogramowaniem, licencjami oraz gwarancją", o której mowa w części A opisu przedmiotu zamówienia ...

nr 5 do s.i.w.z.). Poniżej zamieszczono trzy wiersze ...

zgodnie z SIWZ", lp. 3 "licencje zgodnie z SIWZ", wymagając od ...

brutto, producenta, modelu i typu (w kolumnie 6 tabeli) {Formularz ofertowy ...

nr 1 do s.i.w.z.}. W części A opisu przedmiotu zamówienia ...

nr 5 do s.i.w.z.) - "Dostawa macierzy dyskowej wraz z oprogramowaniem, licencjami oraz gwarancją" w pkt 14 Monitorowanie zamieszczono w szczególności następujące postanowienia: 14. 1 ...

Wymagane jest uruchomienie monitorowania macierzy w jednym narzędziu polegającego na obserwacji ...

obciążeniowych oraz wykonywania i dostarczenia w formie papierowej i elektronicznej comiesięcznych ...

Oprogramowanie do monitorowania powinno umożliwiać w jednym punkcie monitorowania na poziomie ...

serwerów, to należy je dostarczyć w konfiguracji rekomendowanej dla oferowanego środowiska ...

na jego poprawną pracę. Itprojekt w odniesieniu do oprogramowania monitorującego sprecyzował w ofercie, że: Oprogramowanie zostanie zainstalowane ...

konfiguracji macierzy, będzie one dostarczone w konfiguracji rekomendowanej dla oferowanego środowiska ...

techniczna dostarczanego sprzętu i oprogramowania"}. W toku badania oferty, w tym na wyraźnie wezwanie Zamawiającego ...

sprzętu i oprogramowania z oferty. W szczególności nie wskazywał w tym charakterze SmartVirtualization license z ...

1 września 2016 r.}. Dopiero w toku postępowania odwoławczego Odwołujący sprecyzował ...

v3. {a nie, jak w tłumaczeniu przedstawionym przez Odwołującego: Huawei ...

wspiera oprogramowanie do zarządzania}. Nigdzie w treści oferty ani w treści składanych wyjaśnień nazwa tego ...

16 urządzeniami sieciowymi i usługami, w tym przełącznikami SAN, nie wynika ...

kart HBA). Izba zważyła,. że w tych okolicznościach oferta Itprojekt jest ...

zawiera sprecyzowania oprogramowania monitorującego, które w ramach zaoferowanej konfiguracji macierzy miało ...

przywołanych powyżej postanowień s.i.w.z. Jednocześnie nie ma miejsca ...

do jakiejkolwiek omyłki. Przede wszystkim w dokumentach oferty brak jest jakiegokolwiek ...

Huawei eSight management software. Sprecyzowanie w tym zakresie treści oferty dopiero w toku postępowania odwoławczego nie jest ...

Biorąc pod uwagę, że zarówno w wyjaśnieniach, co powtórzono w odwołaniu, Itprojekt wskazywał, że monitorowanie ...

pełniło oprogramowanie objęte jedną z licencji wskazanych w formularzu oferty. {rozstrzygnięcie drugiego zarzutu ...

dla rozstrzygnięcia zarzut poniższe okoliczności. W części A opisu przedmiotu zamówienia ...

nr 5 do s.i.w.z.) - "Dostawa macierzy dyskowej wraz z oprogramowaniem, licencjami oraz gwarancją" w pkt 14 Monitorowanie zamieszczono w szczególności następujące postanowienia: 16.1 ...

bez konieczności dokupienia i instalowania licencji lub elementów sprzętowych. Z dokumentacji ...

5500 V3 wynika, że w zakresie natychmiastowego zdefiniowania i wystawiania ...

logicznych (bez konieczności instalowania innych licencji lub elementów sprzętowych) utożsamiono wolumen ...

a ten model macierzy jest w stanie natychmiast Sygn. akt KIO ...

ale i Odwołującego.} Izba zważyła w tych okolicznościach, że Odwołujący nie ...

Odwołujący jako profesjonalista nie był w stanie zidentyfikować, że termin "wolumen logiczny" użyto w znaczeniu "LUN". W ocenie składu orzekającego nie każda ...

powołuje, a taka zasada wywiedziona w orzecznictwie nie ma charakteru absolutnego ...

powyższa nieścisłość nie ma znaczenia w przypadku Odwołującego, który zaoferował macierz ...

Odwołującego rozróżnienie terminów i zgłoszone w tym zakresie dowody, gdyż nie ...

rozprawie świadczą o tym, że w jednym ze znaczeń LUN może ...

logiczne, Zamawiający prawidłowo uznał również w tym zakresie ofertę Itprojekt za ...

niezgodną z treścią s.i.w.z., w tym przypadku z uwagi na ...

Stwierdzona niezgodność nie podlega sanowaniu w trybie art. 87 ust. 2 ...

2 ustawy pzp - orzekła, jak w pkt 1 sentencji. O kosztach ...

9 i 10 ustawy pzp w zw. z § 3 pkt 1 ...

dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości Sygn. akt KIO ...

od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich ...

a także uzasadnione koszty Zamawiającego w postaci wynagrodzenia pełnomocnika, według złożonego ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2015 709 fragmentów

2015-02-04 » Oddala odwołanie

2015 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący - członek Krajowej Izby ...

Dominiak Po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 lutego 2015 r. w Warszawie odwołań wniesionych: I. przez ...

sygn. akt KIO 146/15) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ...

dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z ...

ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia ...

Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. Przewodniczący: …………......………… Sygn. akt: KIO ...

i e n i e: W postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego, którego przedmiotem ...

wytwórczych (PNO) do sieci dystrybucyjnej w PGE Dystrybucja S.A. (Dz ...

zostały wniesione następujące pisemne odwołania w kopii przekazane zamawiającemu w terminie ustawowym: I. w dniu 19 stycznia 2015 r ...

Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie (sygn. akt KIO 98/15), II. w dniu 23 stycznia 2015 r ...

Comarch S.A. z siedzibą w Zielonej Górze, (sygn. akt KIO ...

Oddział Warszawie naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz ...

i 26 stycznia 2015 r. w dniach 23 i 28 stycznia ...

r. zgłoszenia do postępowania odwoławczego, w kopii przesłane stronom po stronie ...

z o.o. z siedzibą w Warszawie zgłaszający przystąpienie do postępowania ...

Qumak S.A. z siedzibą w Warszawie zgłaszający przystąpienie do postępowania ...

Comarch S.A. z siedzibą w Zielonej Górze, zgłaszający przystąpienie do ...

Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie zgłaszający przystąpienie do postępowania ...

się na swój interes utrzymania w mocy czynności zamawiającego polegających na zaproszeniu ich do udziału w aukcji elektronicznej. Izba nie stwierdziła ...

odwoławczych, uznając, że przesłanki wymienione w art. 185 ust. 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zostały wykazane, w zakresie w jakim wymienieni wykonawcy bronili własnej ...

Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie zarzucał zamawiającemu PGE Dystrybucja ...

dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z ...

mających wpływ na wysokość ceny w celu ustalenia czy zaoferowana cena nie stanowi rażąco niskiej w stosunku do przedmiotu zamówienia, - art ...

ust. 1 pkt 4 Pzp w związku z art. 7 ust ...

ofert zawierających cenę rażąco niską w stosunku do przedmiotu zamówienia, - art ...

ust. 1 pkt 2 Pzp w związku z art. 7 ust ...

art. 8 ust. 1 Pzp w związku z art. 8 ust ...

poprzez zaniechanie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w zakresie uznania przez wykonawców części ...

odwołującemu dostępu do informacji zawartych w ofertach wykonawców, które ze swej ...

stanowią informacji będącej tajemnicą przedsiębiorstwa. W związku z powyższym odwołujący wnosił ...

czynności zaproszenia wykonawców do udziału w akcji elektronicznej z dnia 13 ...

1 Pzp o udzielenie wyjaśnień w zakresie elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny w celu ustalenia, czy cena oferty ...

z rażąco niską ceną, - gdyby w konsekwencji przeprowadzonego badania zamawiający uznał ...

A. zawierają rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia - odrzucenie ...

89 ust 1 pkt 4 w związku z art. 90 ust ...

z uwzględnieniem zarzutów niniejszego odwołania w zakresie niezgodności treści ofert z treścią SIWZ i w konsekwencji odrzucenia ofert tych wykonawców ...

o.o., Qumak S.A., w zakresie informacji lub dokumentów oferty objętych tajemnicą przedsiębiorstwa i w konsekwencji udostępnienie odwołującemu informacji, które ...

mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa, a w pozostałym zakresie wezwanie do złożenia wyjaśnień w związku z objęciem tajemnicą przedsiębiorstwa ...

części ofert, informacji lub dokumentów. W uzasadnieniu zgłoszonych zarzutów żądań odwołujący wyjaśniał, że w informacji o zaproszeniu do udziału w aukcji elektroniczne zamawiający wskazał również jakie oferty zostały złożone w postępowaniu oraz pozycjach, jakie zajmują ...

ofert, a zapraszani do udziału w aukcji elektronicznej są wyłącznie wykonawcy ...

żadnej z nich nie odrzucił. W ocenie odwołującego jednak takie działanie ...

mających wpływ na wysokość ceny - w celu ustalenia czy oferta zawiera ...

niską ceną mamy do czynienia w sytuacji, gdy "przy zachowaniu reguł ...

od realiów rynkowych" (wyrok SO w Katowicach z dnia 20 stycznia ...

ofert konkurencji." "To ceny zawarte w ofertach złożonych w konkretnym postępowaniu odzwierciedlają rzeczywisty poziom ...

rynkowych dla konkretnego zamówienia, kalkulowanych w tym samym czasie, a więc w konkretnych warunkach gospodarczych, a na ...

procedury badania rażąco niskiej ceny w każdym przypadku, gdy ustali on ...

jedna z okoliczności: cena odbiega w istotny sposób od wartości zamówienia lub cena odbiega w istotny sposób od cen innych złożonych w postępowaniu ofert. W ocenie odwołującego jedynie posiłkowo - z ...

października 2014 roku przepisem Pzp, w którym ustawodawca uznał, iż procedurze ...

3.169.710 zł brutto. W postępowaniu złożono 5 ofert, które ...

64% średniej arytmetycznej złożonych ofert. W każdym przypadku zatem ceny tych oferty odbiegają w sposób znaczny, przewyższający 30% od ...

że powyższe okoliczności powinny wzbudzić w zamawiającym wątpliwość realności zaoferowanej ceny ...

o co najmniej jedno postąpienie w wysokości przewidzianej przez zamawiającego tj ...

pozostałych wykonawców odbiega od siebie w sposób tak istotny, że powinno ...

wykonanie zamówienia przez tych wykonawców w sposób należyty i z osiągnięciem przez nich zysku. Niezależnie od powyższego, odwołujący negował jakiekolwiek ...

swoją "przewagę" nad innymi wykonawcami w tym aspekcie." (wyrok KIO z ...

Sądu Okręgowego we Wrocławiu wyrażone w wyroku z dnia 8 listopada ...

wymienione czynniki powinny być uwzględniane w ofercie każdego wykonawcy przystępującego do tego rodzaju przetargu." W związku z powyższym, analizując stan faktyczny w postępowaniu, w przekonaniu odwołującego - zamawiający powinien, co ...

S.A. do złożenia wyjaśnień w zakresie ceny oferty w trybie art. 90 ust. 1 ...

Pzp. przez zaniechanie ww. wezwania w przekonaniu odwołującego zamawiający narusza przepisy ...

prawa, gdyż dopuszcza do udziału w aukcji elektronicznej wykonawców, których oferty ...

A. Zarzut 1. Niezgodność oferty w zakresie Schematu architektury logicznej dostępnego ...

rodzajów serwerów pełniących różne funkcje w Systemie: 1. serwer bazodanowy, 2 ...

i informacji, 4. serwery zlokalizowane w DMZ pośredniczące w dostępie do danych systemu (reverse ...

wysokowydajną i bezpieczną jego pracę w sposób zapewniający ciągłość funkcjonowania systemu w przypadku awarii pojedynczego komponentu infrastruktury sprzętowej," oraz "Serwery w strefie DMZ muszą zawierać jedynie ...

oraz Szczegółową wycenę Infrastruktury zawartą w ofercie Qumak S.A. odwołujący ...

które będą pełniły wcześniej zdefiniowane w SIWZ funkcje, z czego jeden zlokalizowany powinien być w strefie DMZ i zawierać jedynie ...

czego jeden powinien znajdować się w strefie DMZ. Przy powyższym założeniu ...

wymagane i wskazane przez zamawiającego w wymogu nr 13 na str ...

funkcji wymaganych przez zamawiającego serwerów w obrębie systemu PNO, tj.: 1 ...

i informacji, 4. serwery zlokalizowane w DMZ pośredniczące w dostępie do danych systemu (reverse ...

proxy)." - na pojedynczym, fizycznym serwerze w formie zwirtualizowanych maszyn może oznaczać ...

na stronie 57 SIWZ Zamawiający w SIWZ podał: "Wszystkie elementy infrastruktury informatycznej dostarczone w ramach umowy muszą zostać objęte, funkcjonującym w środowisku Zamawiającego systemem monitorowania Microsoft ...

Operations Manager 2012. Dotyczy to w szczególności serwerów, urządzeń i systemów ...

danych, usług i aplikacji. Dostawca w tym celu: - dostarczy niezbędne oprogramowanie i licencje, w tym Management Pack'i dla ...

linii wsparcia (dash-boardy, raporty), - w przypadku użycia innych rozwiązań monitorujących ...

Szczegółową wycenę Infrastruktury brak jest w ofercie Qumak S.A. oprogramowania ...

Niezgodność oferty wykonawcy Apator Rector w zakresie Schematu architektury logicznej dostępnego ...

rodzajów serwerów pełniących różne funkcje w Systemie: 1. serwer bazodanowy, 2 ...

i informacji, 4. serwery zlokalizowane w DMZ pośredniczące w dostępie do danych systemu (reverse ...

wysokowydajną i bezpieczną jego pracę w sposób zapewniający ciągłość funkcjonowania systemu w przypadku awarii pojedynczego komponentu infrastruktury sprzętowej," oraz "Serwery w strefie DMZ muszą zawierać jedynie ...

oraz Szczegółową wycenę Infrastruktury zawartą w ofercie odwołujący wywnioskował, że omawiana ...

które będą pełniły wcześniej zdefiniowane w SIWZ funkcje, z czego jeden zlokalizowany powinien być w strefie DMZ i zawierać jedynie ...

czego jeden powinien znajdować się w strefie DMZ, zatem odwołujący nie ...

zapewnienia braku pojedynczego punktu awarii w szczególności dla serwera umieszczonego w DMZ oraz wysokiej dostępności infrastruktury ...

wymagane i wskazane przez zamawiającego w wymogu nr 13 na str ...

funkcji wymaganych przez zamawiającego serwerów w obrębie systemu PNO, tj.: 1 ...

i informacji, 4. serwery zlokalizowane w DMZ pośredniczące w dostępie do danych systemu (reverse ...

proxy)" - na pojedynczym, fizycznym serwerze w formie zwirtualizowanych maszyn - może oznaczać ...

Technologies S.A. Zarzut 1. W zakresie wymogu nr 4 na ...

Zamawiający wymaga zastosowania serwerów kasetowych w dedykowanych obudowach do stelaży przemysłowych ...

RACK. Obudowy muszą być wyposażone w: - przełączniki SAN w technologii 8Gb z możliwością ...

portami wewnętrznymi i zewnętrznymi, wyposażonymi w licencje pozwalające na wykorzystanie pełnej funkcjonalności ...

wymaga rozbudowy platformy serwerowej opisanej w punkcie 11.3.2. Rozbudowa ...

na dostarczeniu dodatkowych serwerów, a w przypadku baraku miejsca na ich ...

oraz Szczegółową wycenę Infrastruktury zawartą w ofercie wykonawcy Transition Technologies odwołujący ...

dostawy modułów VirtualConnect dla FC w celu instalacji w obudowach Blade, Uwzględnienie wskazanych modułów jest konieczne w celu spełnienia wskazanego wymogu. Odwołujący ...

nie sprecyzował zarzutów. Zarzut 3. W zakresie wymogu nr 4 na ...

Zamawiający wymaga zastosowania serwerów kasetowych w dedykowanych obudowach do stelaży przemysłowych ...

RACK. Obudowy muszą być wyposażone w: - przełączniki SAN w technologii 8Gb z możliwością ...

portami wewnętrznymi i zewnętrznymi, wyposażonymi w licencje pozwalające na wykorzystanie pełnej funkcjonalności ...

wymaga rozbudowy platformy serwerowej opisanej w punkcie 11.3.2. Rozbudowa ...

na dostarczeniu dodatkowych serwerów, a w przypadku baraku miejsca na ich ...

oraz Szczegółową wycenę Infrastruktury zawartą w ofercie wykonawcy Transition Technologies odwołujący ...

Uwzględnienie wskazanych kart jest konieczne w celu spełnienia wskazanego wymogu. Zarzut 4. W zakresie wymogu nr 15 na ...

treścią SIWZ "Całe dostarczone rozwiązanie w warstwie serwerowej musi być zwirtualizowane w oparciu o technologię Vmware z ...

że brak jest wymaganych wyżej licencji, co jest widoczne w dokumencie "Szczegółowa wycena Infrastruktury" gdzie w pozycji nr 13 znajduje się pozycja "Licencje VMware", wskazująca, że oferent nie zamierza dostarczać licencji VMWare, które są niezbędne do ...

przedsiębiorstwa i zaniechanie przeprowadzenia badania w tym zakresie. Odwołujący wyjaśniał, że w dniu 2 stycznia 2015 roku ...

dostęp do ofert wykonawców złożonych w postępowaniu. Zamawiający nie udostępnił odwołującemu ...

podlegają odrzuceniu, zaproszeń do udziału w aukcji elektronicznej, z chwilą otrzymania ...

zamawiający zakończył etap badania ofert, w tym badania kwestii słuszności dokonanego zastrzeżenia części informacji zawartych w ofertach. Odwołujący podnosił, że zgodnie ...

których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Warunki ...

Tym samym, jeżeli informacje objęte w wykazie głównych dostaw były w jakikolwiek sposób podane do publicznej ...

dokumentów stanowiących załączniki do oferty, w tym uzasadnienia tajemnicy przedsiębiorstwa, szczegółowego ...

Odwołujący zwracał również uwagę, że w samej treści formularza oferty nie ...

3 Pzp zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa, w szczególności również nie wskazano, które ...

zawarte na jakich stronach oferty (w szerokim rozumieniu) stanowią według tego ...

Pzp, wykonawca nie później niż w terminie składania ofert musi zastrzec ...

przedsiębiorstwa i zastrzeżenie to samo w sobie nie może być uznawane ...

wszystkich zainteresowanych. Jeżeli nawet dokonano w treści oferty IT.expert Sp ...

dokumentów i złożono stosowne wyjaśnienie w tym zakresie łącznie z ofertą ...

mogą być jako tajemnica przedsiębiorstwa w obowiązującym stanie prawnym. I tak ...

nie ma i nie było w momencie składania oferty przepisów, które ...

dla określonej osoby do działania w jego imieniu. Informacją jawną jest ...

wprost wynika z podpisów złożonych w ofercie, stanowisko tej osoby (a ...

przez analogię do zakresu pełnomocnictwa w przypadku wykonawców występujących wspólnie - art ...

treści formularza ofertowego wynika forma w jakiej wniesiono wadium (gwarancja ubezpieczeniowa ...

dla wszystkich wykonawców biorących udział w Postępowaniu. Treść wadium wniesionego zgodnie ...

informacji, jeżeli wymagał ich podania w ofercie na przykład w formie szczegółowego formularza cenowego. Odwołujący ...

oraz łączną cenę brutto. Podobnie w przypadku szczegółowej wyceny infrastruktury, która ...

wszystkie elementy wymagane do dostarczenia w ramach realizacji zamówienia. Również te ...

przedsiębiorstwa. Przypomniał, że tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jest informacja, w stosunku do której jednocześnie i ...

wiadomości publicznej, a przedsiębiorca podjął w stosunku do nich niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Cena ...

oferty nie podlega ochronie przewidzianej w Pzp, nawet jeżeli spełnione są ...

Zarzut dotyczący nieujawnienia informacji zawartych w ofercie Qumak S.A. Odwołujący podnosi, iż w stosunku do oferty złożonej przez ...

udostępniono mu dokumentu wniesionego wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej. Z treści ...

zastrzeżenia jakiejkolwiek informacji czy dokumentu w trybie art. 8 ust. 3 ...

treści formularza ofertowego wynika forma w jakiej wniesiono wadium (gwarancja ubezpieczeniowa ...

dla wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu. Treść wadium wniesionego zgodnie ...

polegających na zaproszeniu do udziału w aukcji elektronicznej, które zgodnie z przepisami może nastąpić jedynie w stosunku do wykonawców, których oferty ...

zakończone i nie dostrzegł on w przypadku żadnej z ofert przesłanek ...

Pzp. Czynność zaproszenia do udziału w aukcji elektronicznej oznacza również, że ...

przeprowadzi już także badania ofert w zakresie dokonanych zastrzeżeń tajemnicy przedsiębiorstwa ...

Odwołujący powołał się na interes w uzyskaniu zamówienia, jako wykonawcy, który został zaproszony do udziału w aukcji elektronicznej i możliwość doznania szkody w sytuacji, gdy zostali do niej ...

oferty (po przeprowadzeniu aukcji), która, w przypadku przestrzegania przez zamawiającego przepisów ...

odrzuceniu przed aukcją. Złożenie odwołania w powyższym zakresie na obecnym etapie jest zatem konieczne w celu ochrony Interesów odwołującego, a także w celu ochrony kontynuacji postępowania i ...

jednocześnie ważnej i najkorzystniejszej oferty. W odpowiedzi na odwołanie wykonawcy Sygnity ...

wskazuje, iż postępowanie jest prowadzone w oparciu o brzmienie ustawy Prawo zamówień publicznych w wersji obowiązującej przed 19 października ...

2014r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych stanowi, iż do ...

konkursów wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy (19.10 ...

i 1a ustawy zmienianej w art. 1. Przedmiotowe postępowanie zostało ogłoszone w Dzienniku 2014/S 186-328993 ...

zastosowanie znajdą przepisy ustawy Pzp w wersji obowiązującej do dnia 18 ...

art. 90 ust. 1 ustawy w brzmieniu sprzed wejścia w życie nowelizacji brzmi następująco: Art. 90 1. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca ...

się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów ...

bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia ...

oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Wykonawca ...

pomimo iż zasadnie powołał się w treści zarzutu nr 1 na ...

oraz dokonuje obliczeń arytmetycznych, które w jego ocenie winien dokonać zamawiający ...

przez ten przepis i obowiązujący w dacie ogłoszenia postępowania o udzielenie ...

Zamawiający nie miał obowiązku powziąć w wątpliwość, mając na uwadze ustaloną ...

ofertowa wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i ...

z odrębnych przepisów i która w szczególności jest niższa od średniej ...

obowiązany jest zbadać zaoferowaną cenę w odniesieniu do danych, którymi dysponuje ...

przez innych wykonawców, biorących udział w postępowaniu. (vide: Wyrok Krajowej Izby ...

02-28, KIO 257/14). W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ...

i zarzuca im rażącą niewspółmierność w stosunku do cen wskazanych w ofertach konkurencyjnych są cenami podanymi ...

przez wykonawców przed aukcja elektroniczną. W związku z tym różnice pomiędzy ...

S.A. Zarzut niezgodność oferty w zakresie Schematu architektury logicznej dostępnego ...

str. 54 i 55 Wykonawca w uzasadnieniu powyższego zarzutu podniósł, iż ...

oraz Szczegółową wycenę Infrastruktury zawartą w ofercie Qumak S.A. można ...

które będą pełniły wcześniej zdefiniowane w SIWZ funkcje i czego jeden zlokalizowany powinien być w strefie DMZ i zawierać jedynie ...

dane z systemów wewnętrznych. Zamawiający w odpowiedzi na powyższy zarzut podnosi ...

komponentów logicznych żądanego rozwiązania technicznego, w szczególności serwerów logicznych (zwirtualizowanych), a ...

o treści: "Całe dostarczone rozwiązanie w warstwie serwerowej musi być zwirtualizowane w oparciu o technologię Vmware z ...

Wyjątek stanowić może platforma bazodanowa." W związku z powyższym dla spełnienia ...

oprogramowania systemu musi być zbudowana w architekturze NSPOF (bez pojedynczego punktu ...

HA (wysokiej dostępności)" i "Serwery w strefie DMZ muszą zawierać jedynie ...

do odczytu." - wystarczającym jest dostarczenie w ramach realizacji zamówienia dwóch serwerów ...

które sieciowo muszą zostać umieszczone w strefie DMZ. W kolejnym punkcie odwołania odwołujący podniósł, iż: o W zakresie wymogu nr 45 na ...

Wszystkie elementy infrastruktury informatycznej dostarczone w ramach umowy muszą zostać objęte, funkcjonującym w środowisku Zamawiającego systemem monitorowania Microsoft ...

Operations Manager 2012. Dotyczy to w szczególności serwerów, urządzeń i systemów ...

danych, usług i aplikacji. Dostawca w tym celu; Dalej w treści odwołania wykonawca podniósł, co ...

Szczegółową wycenę Infrastruktury brak jest w ofercie wykonawcy Qumak S.A ...

przez Zamawiającego pola do wypełnienia w podziale na obszary/elementy zamówienia. W szczegółowym formularzu cenowym do uzupełnienia były tylko pozycje w zakresie: ilości, stawki podatku i ceny, a w formularzu Szczegółowej wyceny infrastruktury dodatkowo ...

głównych. Każdy z oferentów oświadczył w Formularzu ofertowym, że składa ofertę ...

Wszystkie elementy infrastruktury informatycznej dostarczone w ramach umowy muszą zostać objęte, funkcjonującym w środowisku Zamawiającego systemem monitorowania Microsoft ...

Operations Manager 2012. Dotyczy to w szczególności serwerów, urządzeń i systemów ...

zwane: Apator Rector) z SIWZ. W zakresie zarzutu niezgodności oferty wykonawcy - Apator Rector z SIWZ w zakresie Schematu architektury logicznej odwołujący podniósł: - niezgodność oferty w zakresie Schematu architektury logicznej dostępnego ...

str. 54 i 55 Zamawiający w odpowiedzi na ww. zarzut wyjaśnia ...

SIWZ dotyczą komponentów logicznych rozwiązania, w szczególności serwerów logicznych (zwirtualizowanych), a ...

o treści: "Całe dostarczone rozwiązanie w warstwie serwerowej musi być zwirtualizowane w oparciu o technologię Vmware z ...

Wyjątek stanowić może platforma bazodanowa.". W związku z powyższym dla spełnienia ...

na str. 54 i 55 w przytoczonym brzmieniu: "Cała infrastruktury i ...

oprogramowania systemu musi być zbudowana w architekturze NSPOF (bez pojedynczego punktu ...

HA (wysokiej dostępności)." i "Serwery w strefie DMZ muszą zawierać jedynie ...

odczytu", wystarczające jest dostarczenie zamawiającemu w ramach realizacji zamówienia dwóch serwerów ...

które sieciowo muszą zostać umieszczone w strefie DMZ. Reasumując, oferta Apator ...

Technologies S.A. z SIWZ. W zakresie zarzutu niezgodności oferty wykonawcy ...

Technologies S.A. z SIWZ w zakresie spełnienia wymogu nr 4 ...

oraz Szczegółową wycenę Infrastruktury zawartą w ofercie wykonawcy Transition Technologies można ...

dostawy modułów VirtualConnect dla FC w celu instalacji obudowach Blade. Uwzględnienie wskazanych modułów jest konieczne w celu spełnienia wskazanego wymogu. Zamawiający ...

przez Zamawiającego pola do wypełnienia w podziale na obszary/elementy zamówienia. W szczegółowym formularzu cenowym do uzupełnienia ...

ilości, podatek i ceny, a w formularzu Szczegółowej wyceny infrastruktury dodatkowo ...

głównych. Każdy z oferentów oświadczył w Formularzu ofertowym, że składa ofertę ...

również przytoczony przez odwołującego wymóg w brzmieniu cytowanym poniżej: "Wszystkie elementy infrastruktury informatycznej dostarczone w ramach umowy muszą zostać objęte, funkcjonującym w środowisku Zamawiającego systemem monitorowania Microsoft ...

Operations Manager 2012. Dotyczy to w szczególności serwerów, urządzeń i systemów ...

zarzuca ofercie Transition Technologies, iż w zakresie wymogu nr 4 na ...

oraz Szczegółowy wycenę Infrastruktury zawartą w ofercie wykonawcy Transition Technologies można ...

Uwzględnienie wskazanych kart jest konieczne w celu spełnienia wskazanego wymogu. Przywołany ...

przez zamawiającego pola do wypełnienia w podziale na obszary/elementy zamówienia. W szczegółowym formularzu cenowym do uzupełnienia ...

ilości, podatek i ceny, a w formularzu Szczegółowej wyceny infrastruktury dodatkowo ...

1. Każdy z oferentów oświadczył w Formularzu ofertowym, że składa ofertę ...

Wszystkie elementy infrastruktury informatycznej dostarczone w ramach umowy muszą zostać objęte, funkcjonującym w środowisku Zamawiającego systemem monitorowania Microsoft ...

Operations Manager 2012. Dotyczy to w szczególności serwerów, urządzeń i systemów ...

treści oferty wykonawcy - Transition Technologies, w zakresie wymogu nr 15 na ...

ze brak jest wymaganych wyżej licencji, co jednoznacznie jest widoczne w dokumencie "Szczegółowa wycena Infrastruktury" gdzie w pozycji nr 13 znajduje się pozycja "Licencje VMware", wskazując, że oferent nie zamierza dostarczać licencji YMWare, które są niezbędne do spełnienia wskazanego wymogu. W odpowiedzi na powyższy zarzut Zamawiający w pierwszej kolejności podnosi, iż przywołany ...

następujący obowiązek: "Całe dostarczone rozwiązanie w warstwie serwerowej musi być zwirtuaiizowane w oparciu o technologię Vmware z ...

Wyjątek stanowić może platforma bazodanowa." W związku z brzmieniem zapisu stwierdzić ...

wirtualizacji serwerów firmy Vmware. Zamawiający w Formularzu Szczegółowej wyceny infrastruktury przewiduje ...

i oprócz zdefiniowanego elementu zamówienia "Licencje VMware" zamieścił również wiersz, w treści którego można wskazać: "Pozostałe licencje". W ofercie firmy Trasition Technologies S.A. w wierszu "Pozostałe licencje" widnieje oprogramowanie do wirtualizacji serwerów ...

naruszenie art. 8 ust. 1 w zw. z art. 8 ust ...

poprzez nie odtajnienie dokumentów zastrzeżonych w ofercie IT. Expert Sp. z ...

informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, stypizowaną w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ...

wycena infrastruktury, 4. wyjaśnienie złożone w odpowiedzi na zapytanie zamawiającego. II ...

funkcjonalności systemu, 2. wyjaśnienie złożone w odpowiedzi na zapytanie zamawiającego dotyczące ...

S.A. 1. wyjaśnienie złożone w odpowiedzi na zapytanie Zamawiającego dotyczące ...

potwierdzają fakt uiszczenia żądanego wadium w formie pieniądza lub za pomocą ...

których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Umocowanie ...

o odtajnieniu ww. dokumentów wchodzących w skład oferty IT.Expert Sp. z o.o. W pozostałym zakresie zamawiający uznał, iż ...

objęcie klauzulą tajności dokumentów wymienionych w pkt. l - IV powyżej jest ...

art. 8 ust. 3 ustawy prawo zamówień publicznych, który przewiduje uprawnienie ...

zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 ...

których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Dokumenty ...

wykonawcy, wykonawca podjął niezbędne działania w celu zachowania tych informacji w poufności i informacje zastrzeżone przez ...

jest uzasadnione, gdyż informacje zawarte w Szczegółowej Wycenie Infrastruktury opisują specjalistyczne narzędzia, komponenty i licencje, przy pomocy których wykonawca zamierza ...

informacji znalazło aprobatę m.in. w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z ...

postępowania: KIO 1615/11: "Wykonawca w ramach realizacji zamówienia zobowiązany będzie dostarczyć system spełniający wymienione w dokumencie wymagania oraz wszystkie jego ...

może przesądzać o jego kształcie. W takim wypadku: chociaż sprzęt i licencje mogą być standardowe, ich zestawienie ...

samo porównanie wykazu sprzętu i licencji z oferty Odwołującego i Przystępującego ...

zaproponowali oni inne rozwiązania systemowe. W tym przypadku dokument zawierający wykaz sprzętu i licencji zasługuje na ochronę jako zawierający ...

kalkulacji ceny ofertowej, została potwierdzona w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej, w szczególności w orzeczeniach Krajowej Izby Odwoławczej, sygnatura ...

postępowania: KIO/UZP 6/10, w treści którego Izba podała: "Elementy ...

jako kalkulacja elementów kosztowych wchodzących w skład oferowanego systemu spełniają przesłanki ...

ich za tajemnicę przedsiębiorstwa. Zastrzeżone w tym załączniku informacje posiadają wartość ...

które pozwala na uzyskiwanie zamówień w danym zakresie i skuteczne konkurowanie ...

ust 4 Pzp pozostała jawna w ofercie wykonawcy". Z kolei, w wyroku za sygnaturą postępowania: KIO ...

publiczne. Sposób budowania strategii cenowej w ofercie i elementy składowe tej ...

pytania zamawiającego dotyczące ofert wykonawców w zakresie części utajnionej, było uzasadnione ...

Comarch S.A. z siedzibą w Zielonej Górze zarzuciło zamawiającemu PGE ...

dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z ...

wniesienie wadium oraz wyjaśnień złożonych w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego z ...

ust. 1 i 3 pzp w zw. z art. 11 ust ...

o.o. jako tajemnica przedsiębiorstwa w zakresie dokumentu pn. aktualny odpis ...

te nie wypełniają przesłanek przewidzianych w ustawie wystarczających do uznania ich ...

oferty wykonawcy Sygnity S.A. w wyniku złożenia wyjaśnień; 5) art ...

zaprasza drogą elektroniczną do udziału w aukcji elektronicznej wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu. W związku z podniesionym powyżej zarzutami ...

dokumentów niezasadnie zastrzeżonych jako tajemnica w ofercie wykonawcy IT.expert Sp ...

4) dokonania ponownej oceny ofert. W uzasadnieniu zgłoszonych zarzutów i żądań ...

Pzp czynności i zaniechania zamawiającego. W wyniku wadliwych czynności zamawiającego odwołujący ...

odwołującego na uzyskanie zamówienia, ponieważ w przypadku utrzymania dotychczasowej decyzji zamawiającego przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, w ramach której odwołujący może nie ...

od innych uczestników aukcji - i w związku z tym może nie ...

z oczywistych względów (ich charakteru - w przypadku wadium i pełnomocnictwa, oraz powszechnej dostępności - w przypadku KRS) zawierać żadnych informacji ...

wykonawcy. Powyższe potwierdzenie znajduje także w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej, np. w wyroku z dnia 28 lutego ...

grupie osób zobowiązanych do dyskrecji w sprawie. Podjęcie niezbędnych działań w celu zachowania poufności informacji ma prowadzić do sytuacji, w której chroniona informacja nie może ...

dotrzeć do wiadomości osób trzecich w normalnym toku zdarzeń, bez żadnych ...

zastrzeżenia informacji zobowiązany jest zamawiający. W przypadku stwierdzenia, że zastrzeżenie tajności ...

przedsiębiorstwa informacji, o której mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. Odwołujący argumentował, że w powołanym przepisie ustawodawca wprost zakazuje ...

tajemnicy informacji o cenie. Zarówno w literaturze, jak i w orzecznictwie, wyrażane jest stanowisko o ...

o cenie". Podkreśla się, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ...

być interpretowane zawężająco. Dla przykładu w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z ...

KIO 798/09 wskazano, iż: "W okolicznościach niniejszego postępowania istotne jest ...

składowych, co miało miejsce również w niniejszym postępowaniu. W istocie, powszechną praktyką jest takie ...

to, iż powyższe działania kształtują prawo. Nie zmieniają one bowiem treści ...

Odwoławcza stoi na stanowisku, iż w zakres kategorii pojęciowej "informacje dotyczące ...

ze sposobem obliczenia ceny." Podobnie w wyroku KIO z dnia 20 ...

Wszelkie informacje dotyczące ceny zawarte w ofercie podlegają ujawnieniu, tym bardziej ...

sposób kalkulacji ceny był ustanowiony w SIWZ", czy też w wyroku KIO z dnia 3 ...

Szczegółowego Formularza Cenowego sprowadzało się w istocie do wstawienia określonych wartości ...

jednostkowych i przeprowadzenia działań arytmetycznych. W przypadku Szczegółowej wyceny infrastruktury wykonawca ...

określić, jaki produkt został zaoferowany w celu spełnienia konkretnego wymagania SIWZ ...

elementy cenowe, które należało wyszczególnić w Szczegółowym Formularzu Cenowym). Podobnie trudno ...

przykładowe elementy, które należało wskazać w Szczegółowej wycenie infrastruktury). Podkreślał, że zamawiający w OPZ określił szczegółowe wymagania dla ...

produkt spełniający wymagania SIWZ został w danym przypadku zaoferowany - i za jaką cenę. Odwołujący nie w tym zakresie doszukał się jakiegokolwiek przekazania know-how wykonawcy. Na poparcie ...

opracowywane na potrzeby konkretnego postępowania, w tym przede wszystkim w oparciu o informacje przedłożone przez zamawiającego w SIWZ, a więc jawne, nie ...

nie mogą być utajnione. Zastrzeżenie w ofercie pewnych informacji jako tajemnicy ...

uniemożliwienia zapoznania się z ofertą w czasie trwania postępowania. Dana informacja ...

albo nie jest tajemnicą przedsiębiorstwa, niezależnie od prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zastrzeżenie w ofercie pewnych informacji jako tajemnicy ...

korzystając z zasady jawności ma prawo do złożenia wniosku o udostępnienie ...

jej części powoduje uszczerbek prawny w uzyskaniu zamówienia". Podobnie w wyroku z dnia 30 października ...

2398/13: "Załącznik do SIWZ w przeważającej części stworzony przez zamawiającego, który był w dyspozycji wszystkich uczestników postępowania nie ...

uznania jego twórczego, koncepcyjnego charakteru". W wyroku z dnia 7 czerwca ...

zamawiający nie pozostawi wykonawcom dowolności w zakresie skomponowania infrastruktury sprzętowo-systemowej ...

szczegółowym wymogom postawionym przez zamawiającego." W ocenie odwołującego w przedmiotowym postępowaniu zamawiający wyraźnie wskazał ...

OPZ, strona 55, poz. 23 w tabeli (licencje na kopie zapasowe): Musi być ...

możliwość odtworzenia środowiska i danych (w części lub całości) z Systemu ...

system backupu Symantec NetBackup licencjonowany w modelu per backupowana przestrzeń. Wykonawca ...

rozbudowę poprzez dostawę odpowiedniej Ilości licencji, która pozwoli spełnić opisane poniżej wymagania Zamawiającego w zakresie zabezpieczania danych. - załącznik nr ...

wymagania odnośnie platformy serwerowej opisanej w punkcie 11.3.2): Zamawiający wymaga zastosowania serwerów kasetowych w dedykowanych obudowach do stelaży przemysłowych ...

RACK. Obudowy muszą być wyposażone w: - przełączniki SAN w technologii 8Gb z możliwością ...

portami wewnętrznymi i zewnętrznymi, wyposażonymi w licencje pozwalające na wykorzystanie pełnej funkcjonalności ...

wymaga rozbudowy platformy serwerowej opisanej w punkcie II.3.2. Rozbudowa ...

na dostarczeniu dodatkowych serwerów, a w przypadku braku miejsca na ich ...

rozbudowy infrastruktury pamięci masowych opisanej w punkcie II.3.2., na ...

będą przechowywania wszystkie dane gromadzone w systemie. Rozbudowa polegać ma na ...

dodatkowych półek, dysków i wymaganych licencji w poniższym zakresie: a. minimum dwie ...

SAS 600GB 10K w ilości wystarczającej dla zapewnienia wymaganej pojemności, d. licencja na Adaptive Optimization i Dynamie ...

Wszystkie elementy infrastruktury informatycznej dostarczone w ramach umowy muszą zostać objęte, funkcjonującym w środowisku Zamawiającego systemem monitorowania Microsoft ...

Operations Manager 2012, Dotyczy to w szczególności serwerów, urządzeń i systemów ...

danych, usług i aplikacji. Dostawca w tym celu: - dostarczy niezbędne oprogramowanie i licencje, w tym Management Pack,i dla ...

linii wsparcia (dash-boardy, raporty), - w przypadku użycia innych rozwiązań monitorujących ...

tajemnicę przedsiębiorstwa Treść informacji zawartych w tym dokumencie - nawet jeśli miała ...

została ujawniona odwołującemu ponieważ zamawiający przekazał jemu treść wezwania do wyjaśnień ...

z 31 grudnia 2014 r., w których wymienia z nazwy produkty ...

brak przesłanki zachowania tych danych w poufności, tj. nieujawnienia do wiadomości ...

wykonawcy Qumak S.A., złożone w odpowiedzi na wezwanie z dnia ...

zastrzegł bowiem jako tajemnicy przedsiębiorstwa w ofercie dokumentu Szczegółowej wyceny infrastruktury ...

dany produkt jest okolicznością obiektywną, w ramach wyjaśnień wykonawca nie mógł ...

treści oferty. Zamawiający wymagał bowiem w SIWZ zaoferowania oprogramowania posiadającego funkcje ...

tej okoliczności zamawiający zwrócił się w wezwaniu z dnia 31 grudnia ...

nie została odwołującemu udostępniona. Również w przypadku wykonawcy IT.Expert zamawiający ...

nie udostępnił odwołującemu wyjaśnień złożonych w odpowiedzi na wezwanie z dnia ...

treści samego wezwania informacje zawarte w odpowiedzi zdaniem odwołującego - utraciły już ...

mieć (ze względu na zastrzeżenie w ofercie IT.Expert Szczegółowej wyceny ...

wyjaśnień złożonych przez tego wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego z ...

ust. 1 i 3 Pzp w zw. z art. 11 ust ...

z o.o. mógł ująć w Szczegółowym Formularzu Cenowym (przy założeniu ...

być uznane za tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust 4 ...

których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Szczegółowy ...

przepisem według odwołującego, bowiem prezentowane w tym formularzu ceny nie zawierają ...

ani elementów składowych cen jednostkowych. W konsekwencji treść tego dokumentu nie może być w żaden sposób użyta przez konkurentów ...

się już samo umiejscowienie jej w formularzu cenowym - będzie on bowiem ...

podlegać udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji ...

opracowywane na potrzeby konkretnego postępowania; w tym przede wszystkim w oparciu o informacje przedłożone przez zamawiającego w SIWZ, a więc jawne, nie ...

mogą być utajnione. 3. Zastrzeżenie w ofercie pewnych informacji jako tajemnicy ...

uniemożliwienia zapoznania się z ofertą w czasie trwania postępowania. Dana informacja ...

albo nie jest tajemnicą przedsiębiorstwa; niezależnie od prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 4. Zastrzeżenie w ofercie pewnych informacji jako tajemnicy ...

korzystając z zasady jawności ma prawo do złożenia wniosku o udostępnienie ...

jej części powoduje uszczerbek prawny w uzyskaniu zamówienia". Zarzut naruszenia art ...

1 pkt. 2 Pzp i w konsekwencji art. 91a ust ...

Zgodnie z treścią wymagania zawartego w poz. 21 Załącznika nr 1 ...

Oracle lub MS SQL - jednak w takim przypadku oprogramowanie to powinno ...

Z treści pytania 2, sformułowanego w wezwaniu wykonawcy IT.expert do ...

standardy Oracle lub MS SQL. W wezwaniu z dnia 31 grudnia ...

stwierdził, iż nie może zatem w tym momencie kategorycznie wypowiadać się ...

treścią SIWZ. Możliwość taką uzyska w przypadku uwzględnienia przez Izbę zarzutu podniesionego w pkt. I i w przypadku udostępnienia odwołującemu wskazanych w tym punkcie dokumentów. Jednak stwierdził, iż już w chwili obecnej możliwe jest uprawdopodobnienie ...

po pierwsze zaoferowane przez wykonawcę w wersji Entereprise, - po drugie - konieczne ...

zamawiającemu) dodatkowych produktów (płatnych opcji). W przekonaniu odwołującego cena oferty IT ...

2 zaoferowane zostało przez wykonawcę w wersji niespełniającej standardów Oracle lub ...

4 do SIWZ "Wzorzec Umowy w sprawie Zamówienia", paragraf 11, ust ...

z treścią wymagania określonego na w pkt. 11.3.1. na ...

itp.) muszą spełniać wymagania określone w tabeli poniżej oraz muszą być ...

zgodnie z zasadami bezpieczeństwa teleinformatycznego w GK PGE zdefiniowanymi w rozdziale 111.19." W tabeli zamieszczonej poniżej wskazanego wymagania, w poz. 20 na str. 54 ...

dostępności (HA) i możliwości instalacji w klastrze HA. W Szczegółowej wycenie infrastruktury, zawartej na ...

Qumak S.A. (poz. 11 - licencja bazodanowa typ 1), wykonawca ten ...

bazy danych MS SQL Serwer w wersji Standard. Zdaniem odwołującego oprogramowanie bazy danych w wersji Standard nie zapewnia mechanizmów ...

dostępności (HA) i możliwości instalacji w klastrze HA, z możliwością przedstawienia ...

samym nie spełnia wymagania określonego w poz. 12 na str. 54 i w poz. 20 na str. 54 OPZ. Ponadto w poz. 19 na str. 54 ...

zapewni prowadzenie reorganizacji bazy danych w bazie bez wpływu na dostępność do niej tj. w szczególności: defragmentacji przestrzeni alokowanej przez ...

przez inne obiekty bazy danych (w przypadku baz danych oracie musi ...

rebuild)." Wymagana funkcjonalność (online index) w przypadku oprogramowania bazy danych Microsoft ...

dostępna jest tylko i wyłącznie w wersji Enterprise. Zaoferowane przez wykonawcę ...

Qumak SA oprogramowanie bazy danych w wersji Standard nie spełnia zdaniem odwołującego wymagania zamawiającego określonego w poz. 17 tabeli na str ...

oprogramowania bazy danych, nie będzie w stanie przedstawić koncepcji rozwiązania mechanizmów ...

wymagał zamawiający zgodnie z wymaganiami w punkcie 11.3.1 punkt ...

Szczegółowej wyceny wynika, że zaoferował licencje Windows Server Data Center oraz Microsoft SQL Server w ilości "1" (1 licencja). Oznacza to według odwołującego, że wykonawca zaoferował licencję Windows Data Center w ilości umożliwiającej korzystanie z tylko ...

zaoferowanych serwerów. Zgodnie z wymaganiami w punkcie II.3.4 załącznika ...

59: "Wykonawca musi dostarczyć niezbędne licencje do osiągnięcia wymaganych funkcjonalności systemu ...

każdy fizyczny serwer musi posiadać licencję na system operacyjny. Ponadto, jak odwołujący wskazywał w pkt. 1 odwołania (podnosząc zarzuty ...

wyłącznie oprogramowanie MS SQL Serwer w wersji Enterprise. Wykonawca Sygnity S.A. nie określił w ofercie, jaką wersję oprogramowania MS ...

i zmiany treści oferty, określony w art. 87 ust. 1 Pzp. W dniu 31 grudnia 2014 r ...

S.A. do złożenia wyjaśnień - w pkt. 2 pisma zamawiający zwraca ...

wykonawca zamierza dostarczyć, wskazując, że w przypadku zaoferowania oprogramowania typu Standard ...

dotyczącego funkcjonalności online index (określonego w poz. 19 na str. 54 ...

SIWZ (OPZ). Wykonawca Sygnity złożył w dniu 8 stycznia 2015 r. wyjaśnienia, w których zdaniem odwołującego de facto ...

zamierza dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie bazodanowe w wersji Enterprise spełniające wymogi zamawiającego ...

treści oferty, co jest niedopuszczalne w świetle art. 87 ust. 1 ...

zgodnie z treścią wymagania określonego w poz. 2 na str. 52 ...

Dostarczone urządzenia mają być wyposażone w procesory/pamięć operacyjną najnowszej generacji ...

dostępnych dla danego modelu serwera w liczbie i ilości pozwalającej na spełnienie wymagań stawianych w SIWZ Zgodnie z treścią 3 ...

4 do SIWZ "Wzorzec Umowy w sprawie Zamówienia", pkt. 11.9: "W okresie gwarancji Wykonawca zapewni Zamawiającemu ...

Oprogramowania Standardowego i Oprogramowania Dostawcy w ramach Wynagrodzenia wskazanego w pkt 13.1". W przypadku produktów firmy Microsoft (zaoferowanych ...

o nazwie Software Assurance. Ani w Formularzu cenowym, ani w Szczegółowej wycenie infrastruktury, zawartych w ofercie sjygnity S.A., nie ...

wymagań Załącznika nr "Wzorzec Umowy w sprawie Zamówienia", paragraf 11, ust ...

Zgodnie z treścią wymagania określonego w poz. 2 na str. 52 ...

Dostarczone urządzenia mają być wyposażone w procesory/pamięć operacyjną najnowszej generacji ...

serwera (podkreślenie własne sporządzającego odwołanie) w liczbie i ilości pozwalającej na spełnienie wymagań stawianych w SIWZ Odwołujący wywiódł z treści Szczegółowej wyceny infrastruktury, zawartej w ofercie wykonawcy Transition Technologies S ...

ten zaoferował 2 serwery wyposażone w procesor E5-2623v ...

danych Oracle Database Enterprise Edition w liczbie 2 licencji, która zdaniem odwołującego jest nie ...

oprogramowania systemu musi być zbudowana w architekturze NSPOF (bez pojedynczego punktu ...

środowiska: dwa środowiska produkcyjne działające w klastrze oraz środowisko testowo- rozwojowe ...

Jednocześnie zaznaczył, iż Transition Technology w odpowiedziach na pytania zamawiającego z ...

01.2015 r. potwierdził, iż licencje bazodanowe typ 2 w liczbie 25 szt. są przeznaczone ...

potrzeby dostawcy, czyli Transition Technology. W odpowiedzi na odwołanie konsorcjum wykonawców ...

1 i 3 Ustawy Pzp w zw. z art. 11 ust ...

poprzez nie odtajnienie dokumentów zastrzeżonych w ofertach: IT. Expert Sp. z ...

informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, stypizowaną w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ...

wycena infrastruktury, 4. Wyjaśnienie złożone w odpowiedzi na zapytanie Zamawiającego. II ...

Funkcjonalności systemu, 2. Wyjaśnienie złożone w odpowiedzi na zapytanie Zamawiającego dotyczące ...

S.A. 1. Wyjaśnienie złożone w odpowiedzi na zapytanie Zamawiającego dotyczące ...

potwierdzają fakt uiszczenia żądanego wadium w formie pieniądza lub za pomocą ...

których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Umocowanie ...

o odtajnieniu ww. dokumentów wchodzących w skład oferty IT.Expert Sp. z o.o. W pozostałym zakresie Zamawiający uznał, iż ...

objęcie klauzulą tajności dokumentów wymienionych w pkt. l - IV powyżej jest ...

art. 8 ust. 3 ustawy prawo zamówień publicznych, który przewiduje uprawnienie ...

zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 ...

których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Dokumenty ...

Wykonawcy, Wykonawca podjął niezbędne działania w celu zachowania tych informacji w poufności i informacje zastrzeżone przez ...

jest uzasadnione, gdyż informacje zawarte w Szczegółowej Wycenie Infrastruktury opisują specjalistyczne narzędzia, komponenty i licencje, przy pomocy których Wykonawca zamierza ...

informacji znalazło aprobatę m.in. w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z ...

postępowania: KIO 1615/11: "Wykonawca w ramach realizacji zamówienia zobowiązany będzie dostarczyć system spełniający wymienione w dokumencie wymagania oraz wszystkie jego ...

może przesądzać o jego kształcie. W takim wypadku, chociaż sprzęt i licencje mogą być standardowe, ich zestawienie ...

samo porównanie wykazu sprzętu i licencji z oferty Odwołującego i Przystępującego ...

zaproponowali oni inne rozwiązania systemowe. W tym przypadku dokument zawierający wykaz sprzętu i licencji zasługuje na ochronę jako zawierający ...

kalkulacji ceny ofertowej, została potwierdzona w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej, w szczególności w orzeczeniach Krajowej Izby Odwoławczej, sygnatura ...

postępowania: KIO/UZP 6/10, w treści którego Izba (…) "Elementy ceny ...

jako kalkulacja elementów kosztowych wchodzących w skład oferowanego systemu spełniają przesłanki ...

ich za tajemnicę przedsiębiorstwa. Zastrzeżone w tym załączniku informacje posiadają wartość ...

które pozwala na uzyskiwanie zamówień w danym zakresie i skuteczne konkurowanie ...

ust. 4 Pzp pozostała jawna w ofercie wykonawcy". Z kolei, w wyroku za sygnaturą postępowania: KIO ...

publiczne. Sposób budowania strategii cenowej w ofercie i elementy składowe tej ...

pytania Zamawiającego dotyczące ofert Wykonawców w zakresie części utajnionej, było uzasadnione ...

iż Zamawiający pozostawił Wykonawcom dowolność w zakresie skonfigurowania infrastruktury sprzętowo - systemowej ...

rodzaju, ilości oraz nie precyzował w jaki sposób platforma sprzętowa ma być skonfigurowana. W SIWZ zawarte zostały jedynie minimalne ...

funkcji jakie ma ono spełniać. W związku z tym Zamawiający pozostawił Wykonawcom swobodę w zakresie doboru sprzętu i jego konfiguracji w taki sposób, by całość sprostała ...

po stronie Wykonawcy zostaje zamieniona w ofercie w przedmiot zamówienia za pomocą wiedzy ...

zaś wiedza i jej użycie w ramach przedstawionego oferty, może być ...

de facto potwierdzeniem zasadności utrzymania w tajemnicy części ofert Wykonawców, wbrew ...

nie odtajnił wyjaśnień Wykonawców, składanych w odpowiedzi na pytania dotyczące objętych ...

przez Odwołującego na fakt ujawnienia w treści zapytania Zamawiającego nazw produktów ...

sprzętowo -informatycznej, a nie wchodzące w jej skład poszczególnych elementów z zakresu tzw. "hardware". W odpowiedzi na zarzut utajnienia treści ...

wskazuje, iż postępowanie jest prowadzone w oparciu o brzmienie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych w wersji obowiązującej przed 19 października ...

2014r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych stanowi, iż do ...

konkursów wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy (19.10 ...

i 1 a ustawy zmienianej w art. 1. Przedmiotowe postępowanie zostało ogłoszone w Dzienniku 2014/S 186-328993 ...

zastosowanie znajdą przepisy Ustawy PZP w wersji obowiązującej do dnia 18 ...

art. 90 ust. 1 Ustawy w brzmieniu sprzed wejścia w życie nowelizacji brzmi następująco: Art. 90 1. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca ...

się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów ...

bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia ...

oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 4 ...

równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art ...

udzielenia pomocy publicznej, a wykonawca, w terminie wyznaczonym przez zamawiającego, nie ...

pomoc ta jest zgodna z prawem w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. Wykonawca ...

pomimo iż zasadnie powołał się w treści zarzutu nr 1 na ...

oraz dokonuje obliczeń arytmetycznych, które w jego ocenie winien dokonać Zamawiający ...

przez ten przepis i obowiązujący w dacie ogłoszenia Postępowania o udzielenie ...

Zamawiający nie miał obowiązku powziąć w wątpliwość, mając na uwadze ustaloną ...

ofertowa wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i ...

z odrębnych przepisów i która w szczególności jest niższa od średniej ...

Zgodnie z treścią wymagania zawartego w poz. 21 Załącznika nr 1 ...

Oracle lub MS SQL - jednak w takim przypadku oprogramowanie to powinno ...

Oracle lub MS SQL". Zamawiający w odpowiedzi na powyższe podaje: W zakresie baz danych w treści SIWZ sformułowano następujący wymóg ...

lub MS SQL". Dodatkowo Zamawiający w treści SIWZ wskazał, że gdziekolwiek w dokumentacji przetargowej wskazane zostaną znaki ...

informacji uzyskanych od IT. Expert w ramach wyjaśnień do złożonej oferty ...

Baza DB2 umożliwia pracę w trybie zgodności z bazą Oracle ...

4 do SIWZ "Wzorzec Umowy w sprawie Zamówienia", paragraf 11, ust ...

podniósł, iż: "Oprogramowanie bazy danych w wersji Standard nie zapewnia mechanizmów ...

dostępności (HA) i możliwości instalacji w klastrze HA, z możliwością przedstawienia ...

samym nie spełnia wymagania określonego w poz. 12 na str. 54 i w poz. 20 na str. 54 SIWZ (OPZ). Ponadto w poz. 19 na str. 54 ...

zapewni prowadzenie reorganizacji bazy danych w bazie bez wpływu na dostępność do niej tj. w szczególności: defragmentacji przestrzeni alokowanej przez ...

przez inne obiekty bazy danych (w przypadku baz danych oracle musi ...

reburld)." Wymagana funkcjonalność (onilne lndex) w przypadku oprogramowania bazy danych Microsoft ...

dostępna jest tylko i wyłącznie w wersji Enterprise. Zaoferowane przez wykonawcę ...

Qumak SA oprogramowanie bazy danych w wersji Standard nie spełnia ponadto wymagania Zamawiającego określonego w póz. 17 tabeli na str ...

zdarzeń". Zamawiający wyjaśnia co następuje: W zakresie baz danych sformułowane są ...

dostępności (HA) i możliwość instalacji w klastrze HA." Z informacji uzyskanych od Oumak S.A. w ramach wyjaśnień do złożonej oferty ...

zaoferowana baza spełnia wymagania opisane w SIWZ. Baza w wersji Standard posiada możliwość instalacji w klastrze HA, defragmentacja przestrzeni alokowanej ...

oferty Sygnity bazują na domysłach w zakresie interpretacji formularza Szczegółowej wyceny ...

przez Zamawiającego pola do wypełnienia w podziale na obszary/elementy zamówienia. W formularzu Szczegółowej wyceny infrastruktury do ...

oferty. Każdy z Oferentów oświadczył w Formularzu Ofertowym, że składa ofertę ...

zgodnie z SIWZ Zamówienia tj. w szczególności spełni również przytoczone przez ...

Sygnity sp. z o.o. w ramach wyjaśnień do złożonej oferty ...

bazy danych spełnia wymogi opisane w SIZW. 4. Oferta Wykonawcy Transition ...

niezgodność oferty z treścią SIWZ w zakresie wymagań Załącznik nr 4 do SIWZ. Wzorzec Umowy w sprawie Zamówienia", § 11, ust. 11 ...

Zgodnie z treścią wymagania określonego w poz. 2 na str. 52 ...

Dostarczone urządzenia mają być wyposażone w procesory/pamięć operacyjną najnowszej generacji ...

dostępnych dla danego modelu serwera w liczbie i ilości pozwalającej na spełnienie wymagań stawianych w SIWZ (...)". Odwołujący dodatkowo wskazuje na ...

danych Oracle Database Enterprise Edition w liczbie dwóch licencji, która zdaniem Odwołującego jest niewystarczająca ...

oprogramowanie systemu musi być zbudowane w architekturze NSPOF (bez pojedynczego punktu ...

środowiska: dwa środowiska produkcyjne pracujące w klastrze, oraz środowisko testowo-rozwojowe ...

należy zaznaczyć, że Transition Technology w odpowiedzi na pytania Zamawiającego z ...

01.2015r. potwierdził, iż licencje bazodanowe typ 2 w liczbie 25 sztuk są przeznaczone ...

dostawcy, czyli Transition Technology". Zamawiający w odpowiedzi na powyższe podaje: Zamawiający w zakresie procesorów/pamięci w dostarczanych urządzeniach sformułował następujący wymóg ...

Dostarczone urządzenia mają być wyposażone w procesory najnowszej generacji o najlepszych ...

dostępnych dla danego modelu serwera w liczbie i ilości pozwalającej na spełnienie wymagań stawianych w SIWZ (m.in. zaspokojenie potrzeb ...

moc obliczeniową brak SPOF,itp.)." W formularzu Szczegółowej wyceny infrastruktury do ...

oferty. Każdy z Oferentów oświadczył w Formularzu Ofertowym, że składa ofertę ...

Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia tj. w szczególności spełni również przytoczone przez Odwołującego wymogi. Analizując zaproponowane w ofercie przez Transition Technologies S ...

one przytoczone powyżej wymagania postawione w SIWZ. Oba zaproponowane procesory pochodzą ...

typu serwera. Druga cześć wymogu w postaci "najlepszych parametrach wydajnościowych dostępnych dla danego modelu serwera w liczbie i ilości pozwalającej na spełnienie wymagań stawianych w SIWZ" odnosi się do ilości ...

aby spełnione zostały wymagania postawione w SIWZ tj. m.in. zaspokojenie ...

Zdaniem Zamawiającego również liczba zaproponowanych licencji bazodanowych w ofercie firmy Transition Technologies S ...

wystarczająca do spełnienia wymogów postawionych w SIZW. Oprócz przytoczonego przez Odwołującego wymogu w zakresie m.in. baz danych ...

oprogramowania systemu musi być zbudowana w architekturze NSPOF (bez pojedynczego punktu ...

dodatkowe środowisko testowo - rozwojowe które w warstwie bazodanowej będzie korzystać z odrębnej instancji bazy danych (w przypadku środowiska testowo - rozwojowego mogą ...

wirtualne)." oraz "Całe dostarczone rozwiązanie w warstwie serwerowej musi być zwirtualizowane w oparciu o technologię Vmware z ...

platforma bazodanowa." Zamawiający uznaje, że w oparciu o dwie zaproponowane licencje bazodanowe można spełnić wymogi opisane w SIWZ a tym samym oferta ...

stanowiska stron i uczestników - przedstawione w złożonych pismach oraz do protokołu rozprawy. Rozpatrując sprawę w granicach zarzutów odwołania, jak stanowi ...

lit.b) zamówienie udzielane jest w trybie przetargu ograniczonego. Punkt 1 ...

zachowania poufnego charakteru informacji przekazywanych w toku przedmiotowego postępowania. 2.1 ...

wytwórczych (PNO) do sieci dystrybucyjnej w PGE Dystrybucja S.A dla ...

wytwórczych (PNO) do sieci dystrybucyjnej w PGE Dystrybucja S.A. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje, w szczególności: 1) Zaprojektowanie, budowę, dostawę ...

integrację i wdrożenie Systemu PNO w PGE Dystrybucja S.A. spełniającego w szczególności poniższe wymagania: - System umożliwi przechowywanie wszystkich danych wprowadzanych w procesie m.in. dane kontrahenta ...

Wprowadzanie danych odbywać się będzie w aplikacji Portal Pracownika i Portal ...

Klienta (dostępny przez sieć Internet w celu składania wniosków i monitorowania ...

wysokość opłaty przyłączeniowej) będą wykorzystywane w procesie (np. do generowania dokumentów ...

danych pomiędzy PNO a eksploatowanym w PGE Dystrybucja S.A. systemem ...

mechanizmy ETL wszystkich danych przechowywanych w systemie PNO do raportów tworzonych w hurtowni danych eksploatowanej w PGE Dystrybucja i Grupie Kapitałowej ...

System ma umożliwiać edycję zdefiniowanych w systemie procesów biznesowych, zadań, szablonów ...

dokumentów i poszczególnych parametrów workflow w konfiguratorze graficznym zgodnym z wytycznymi ...

dotyczącymi bezpieczeństwa, które zostaną opisane w SIWZ. Wymagania dotyczą w szczególności: - serwerów Systemu, - macierzy dyskowych ...

Dystrybucja S.A. 5) Dostarczenie licencji do użytkowania systemu PNO oraz ...

produktów powstałych przy realizacji PNO (w szczególności interfejsów przywołanych w pkt. 1 powyżej), 6) Dostarczenie licencji oraz nośników, dodatkowego oprogramowania (systemy ...

ośmiu różnych systemów obecnie eksploatowanych w Oddziałach Spółki systemów informatycznych obsługujących ...

dystrybucyjnej. 8) Dostarczenie oraz przeniesienie praw autorskich do dokumentacji technicznej, użytkowej ...

Systemu oraz aktualizacja ww. dokumentacji w okresie gwarancyjnym dla Systemu PNO ...

z wymaganiami, które zostaną podane w SIWZ. 10) Udzielenie gwarancji i ...

świadczenie usług gwarancyjnych PNO (obejmujących w szczególności usuwanie wad PNO) przez ...

obejmującą dostosowywanie Systemu do zmian w Prawie Energetycznym. 11) Zaktualizowanie zgodnego z ...

System PNO oraz przygotowanie opisu (w formacie MS Word) procesu biznesowego ...

procesu biznesowego, który zostanie opisany w SIWZ. Aktualne wersje ww. grafu procesu biznesowego zostaną przekazane Wykonawcy po podpisaniu Umowy. Punkt ...

zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej ...

Wykonawca powinien złożyć niniejsze informacje w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem ...

może nastąpić nie później niż w terminie składania ofert. Wykonawca nie ...

zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy ...

postępowania po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przeprowadzi ...

na adres e-mail podany w formularzu oferty instrukcje obsługi systemu aukcyjnego w postaci "Podręcznika Uczestnika Systemu Aukcji ...

zaprosi drogą elektroniczną do udziału w aukcji elektronicznej wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu. W zaproszeniu do udziału w aukcji elektronicznej Organizator postępowania poinformuje ...

c) minimalnych wartości postąpień składanych w toku aukcji elektronicznej, d) terminie ...

elektronicznej, f) sposobie oceny ofert w toku aukcji elektronicznej. 2. Organizator ...

postępowania informuje, iż parametrem licytowanym w aukcji elektronicznej będzie Cena - waga ...

SIWZ. 3. Sposób oceny ofert w toku aukcji elektronicznej będzie obejmował ...

postąpień na punktową ocenę ofert w zakresie kryterium "Cena", z uwzględnieniem ...

ostatecznej ceny z oferty złożonej w trakcie aukcji. Załączniki do SIWZ ...

postanowienia umowy (Załącznik nr 4) W załączniku nr 1 do SIWZ ...

nr 1 do SIWZ PNO, w którym opisano wymagania Zamawiającego dotyczące ...

odbiorców i źródeł wytwórczych (PNO). W punkcie II.7. w załączniku nr 1 do SIWZ ...

będzie podlegał procedurze odbiorowej opisanej w punkcie 12 rozdziału II. Gdziekolwiek w treści dokumentu wskazane zostaną znaki ...

produkty równoważne do wskazanych. Wykonawca w ofercie powinien wykazać równoważność tych ...

instruktaż, stabilizacja, migracja danych 3 Licencje . 4. Infrastruktura (zgodnie ze szczegółową ...

2 9 Pozostały sprzęt 10 Licencje macierzy dyskowej 11 Licencje bazodanowe typ 1 12 Licencje bazodanowe typ 2 13 Licencje VMware 14 Licencje Microsoft 15 Licencje backup 16 Licencje na monitorowanie 17 Pozostałe licencje 18 Instalacja i konfiguracja infrastruktury ...

ją na etapie wdrożenia systemu. W następnej kolumnie wykonawca zobowiązany był ...

system spełnia/nie spełnia podanej w poszczególnej pozycji funkcjonalności. Do wyznaczonego ...

169 710,00 zł brutto). W zaproszeniu do aukcji z dnia ...

wycena infrastruktury, 4. wyjaśnienia złożonego w odpowiedzi na zapytanie zamawiającego z ...

stycznia 2015 r. dnia złożone w odpowiedzi na zapytanie zamawiającego dotyczące ...

7 stycznia 2015 r. złożone w odpowiedzi na zapytanie zamawiającego dotyczące ...

zamówienia - został wyliczony jak wyżej w materiale dowodowym sprawy, w tym "Opis przedmiotu zamówienia od ...

2 Wymagania techniczne i organizacyjne)." W odpowiedziach na zapytania do SIWZ ...

Pytanie nr 87: "Wszystkie wymagane licencje są w zakresie dostawy - zamawiający nie jest w stanie podać ilości jakichkolwiek licencji, bo wynikają one z architektury ...

wykazali legitymację do wniesienia odwołania w rozumieniu art. 179 ust. 1 ...

możliwość poniesienia szkody. Ad. I. W pierwszej kolejności Izba rozpoznała zarzut ...

mających wpływ na wysokość ceny w celu ustalenia czy zaoferowana cena nie stanowi rażąco niskiej w stosunku do przedmiotu zamówienia, - art ...

ust. 1 pkt 4 Pzp w związku z art. 7 ust ...

ofert zawierających cenę rażąco niską w stosunku do przedmiotu zamówienia. Zarzut ...

podlegał uwzględnieniu, został podniesiony bezrefleksyjnie, w sposób oderwany od realiów przedmiotowego ...

bezsporną pozostawało, że zamawiający przewidział w ogłoszeniu i w SIWZ na podstawie art. 91 ...

ustawy Pzp przeprowadzenie aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty. Przepis ...

że jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie (…) przetargu ograniczonego, zamawiający po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przeprowadza ...

aukcję elektroniczną, jeżeli przewidział to w ogłoszeniu oraz złożono co najmniej ...

9 935 940,00 zł, w związku z czym otrzymała najniższą ...

Nie oznacza to jednak, że w toku aukcji sytuacja nie ulegnie ...

wyliczona przez zamawiającego i podana w protokole postępowania - to 2 577 ...

S.A. do składania wyjaśnień w trybie art. 90 ust. 1 ...

mających wpływ na wysokość ceny. W przypadku przetargu, w którym została przewidziana aukcja elektroniczna ...

założyli własną strategię czynienia postąpień w toku akcji i do tego ...

mających wpływ na wysokość ceny w celu ustalenia czy zaoferowana cena nie stanowi rażąco niskiej w stosunku do przedmiotu zamówienia, Stawianie ...

ust. 1 pkt 4 Pzp w związku z art. 7 ust ...

ofert zawierających cenę rażąco niską w stosunku do przedmiotu zamówienia, pozbawione ...

o. (lider), Comarch S.A. w odniesieniu do naruszenia przez zamawiającego ...

mających wpływ na wysokość ceny w celu ustalenia czy zaoferowana cena nie stanowi rażąco niskiej w stosunku do przedmiotu zamówienia oraz ...

oferty zawierającej cenę rażąco niską w stosunku do przedmiotu zamówienia. Ad ...

przez zamawiającego ujawnienia oznaczonych dokumentów w ofertach konkurentów. Okolicznością bezsporną pozostawało ...

o. poczynili zastrzeżenie klauzulą tajności w trybie art. 8 ust. 3 ustawy Pzp w odniesieniu do oznaczonych dokumentów składających ...

się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej ...

jeżeli wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że ...

zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy ...

gwarancji i warunków płatności podane w ofertach. Zamawiający własną decyzją z ...

wycena infrastruktury, 4. wyjaśnienia złożonego w odpowiedzi na zapytanie zamawiającego z ...

8 stycznia 2015 r. złożone w odpowiedzi na zapytanie zamawiającego dotyczące ...

7 stycznia 2015 r. złożone w odpowiedzi na zapytanie zamawiającego dotyczące ...

art. 8 ust. 1 Pzp w związku z art. 8 ust ...

poprzez zaniechanie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w zakresie uznania przez wykonawców części ...

odwołującemu dostępu do informacji zawartych w ofertach wykonawców, które ze swej ...

o.o., Qumak S.A., w zakresie informacji lub dokumentów oferty objętych tajemnicą przedsiębiorstwa i w konsekwencji udostępnienie odwołującemu informacji, które ...

mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa, a w pozostałym zakresie wezwania do złożenia wyjaśnień w związku z objęciem tajemnicą przedsiębiorstwa ...

wniesienie wadium) oraz wyjaśnień złożonych w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego z ...

ust. 1 i 3 Pzp w zw. z art. 11 ust ...

o.o. jako tajemnica przedsiębiorstwa w zakresie dokumentu pn. aktualny odpis ...

te nie wypełniają przesłanek przewidzianych w ustawie wystarczających do uznania ich ...

objęte tajemnicą przedsiębiorstwa. Skoro zamawiający w dniu 26 stycznia 2015 r ...

pełnomocnictwo do złożenia oferty. Rozpatrywanie w powyższym zakresie zarzutów odwołań było ...

S.A. nie dokonał zastrzeżenia w swojej ofercie jako objętego tajemnicą ...

ofert, że z tą dokumentacją (w tym ofertą Qumak S.A ...

wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - nieobjętych zarzutami odwołań, 2 ...

8 stycznia 2015 r. złożonego w odpowiedzi na zapytanie zamawiającego z ...

7 stycznia 2015 r. złożone w odpowiedzi na zapytanie zamawiającego z ...

VAT [%]; Łączną cenę brutto [PLN] w odniesieniu do pozycji: 1) Analiza ...

instruktaż, stabilizacja, migracja danych, 3) Licencje, 4) Infrastruktura (zgodnie ze szczegółową ...

przedsiębiorstwa informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy ...

informacje dotyczące ceny (…). Przepis powyższy w zakresie "informacji dotyczącej ceny" należy w przekonaniu Izby, interpretować jak najszerzej - w sytuacji, gdy tylko jest to ...

się, że podstawą oceny ofert w wyznaczonym kryterium najniższej ceny jest grupa cen jednostkowych w stosunku do wyodrębnionych elementów zamówienia ...

ofert z formularza oferty. Natomiast w tzw. "Szczegółowym formularzu cenowym", stanowiącym ...

zamówienia. Jedyne co podaje wykonawca w owym "Szczegółowym formularzu cenowym" - jest ...

względów dane te mieszczą się w wyłącznym pojęciu "informacje dotyczące ceny ...

o ceny jednostkowe i wartość. W tym stanie rzeczy Izba w trybie § 23 rozporządzenia Prezesa Rady ...

dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu ...

expert Sp. z o.o. - w trakcie rozprawy. Odmiennie zdaniem Izby rzecz się przedstawia w odniesieniu do załącznika "Szczegółowa wycena ...

dane ze wskazaniem producenta sprzętu, licencji, przedstawieniem krótkiej specyfikacji, lub Part ...

produkcyjne tego systemu, omawiane dane w "Szczegółowej wycenie infrastruktury" mogą naprowadzać ...

warunki skutecznego zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 8 ust. 3 Pzp w związku z art. 11 ust ...

których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Samo ...

ją na etapie wdrożenia systemu. W następnej kolumnie wykonawca zobowiązany był ...

system spełnia/nie spełnia podanej w poszczególnej pozycji funkcjonalności. Bez wątpliwości ...

był uprawniony, aby żądać zachowania w poufności szczegółów technicznych, które podał zamawiającemu w ramach składanych wyjaśnień. Wyjaśnienia złożone w odpowiedzi na zapytanie zamawiającego z ...

7 stycznia 2015 r. złożone w odpowiedzi na zapytanie zamawiającego dotyczące ...

spełniają kryteria tajemnicy przedsiębiorstwa, a w ocenie Izby przez treść zadanych ...

elementów, czy aspektów oferowanego świadczenia, w kontekście szczegółowego zapytania zamawiającego nie ...

wszystkich narządzi sprzętowych i programowych w celu wytworzenia systemu informatycznego spełniającego ...

ich dotarcia do osób trzecich w normalnym toku zdarzeń, bez konieczności ...

poz. 67). Jak podnosi się w piśmiennictwie, w charakterystyce tajemnicy można wyróżnić dwie ...

i służy jedynie zobrazowaniu występujących w praktyce kategorii informacji, obejmowanych najczęściej tajemnicą (za B. Giesen w: System Prawa Prywatnego. Prawo konkurencji. Pod red. prof. dr ...

których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Wszystkie ...

przesłanki skutecznego zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa w odniesieniu do omawianych wyżej dokumentów ...

wykazane. Opis oferowanego systemu informatycznego w jakiejkolwiek postaci, który zawiera autorską ...

art. 8 ust. 3 Pzp w związku z art. 11 ust ...

3 ustawy Pzp, gdyż zachowanie w poufności dokumentów: szczegółowa wycena infrastruktury ...

systemu wraz z wyjaśnieniami złożonymi w odpowiedzi na zapytanie zamawiającego z ...

7 stycznia 2015 r. złożone w odpowiedzi na zapytanie zamawiającego dotyczące ...

formularz cenowy" podlegał natomiast ujawnieniu w trakcie rozprawy. Zamawiający w powyższym zakresie naruszył przepisy art ...

ust. 1 i 3 Pzp w związku z art. 11 ust ...

potwierdzają fakt wniesienia żądanego wadium w dozwolonej w ustawie Pzp formie. Z kolei ...

których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Umocowanie ...

konkurencji. Ujawnienie bezprawnie zastrzeżonych dokumentów w ofercie IT.expert miało miejsce ...

wykonawców, stanowi zatem przyznanie zarzutu w rozumieniu art. 190 ust. 5 ustawy Pzp. W ocenie Izby naruszenie to pozostawało ...

Po pierwsze, zarzuty obydwu odwołań w powyższym zakresie zostały postawione w sposób niezrozumiały, posługujący się wyłącznie ...

do składu orzekającego, który funkcjonuje w formule sądu arbitrażowego, o czym ...

7 ustawy Pzp, bez udziału w składzie czynnika fachowego. Zadaniem Izby ...

prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w zgodności z przepisami ustawy Pzp ...

nie podlega rozpoznaniu. Konkretyzowanie zarzutów w trakcie rozprawy nie jest dopuszczalne ...

Po drugie, zarzuty obydwu odwołań w powyższym zakresie zostały postawione w zupełnym oderwaniu od warunków przedmiotowego ...

wytwórczych (PNO) do sieci dystrybucyjnej w PGE Dystrybucja S.A. Przedmiot zamówienia obejmuje, w szczególności: 1) Zaprojektowanie, budowę, dostawę ...

integrację i wdrożenie Systemu PNO w PGE Dystrybucja S.A. spełniającego w szczególności poniższe wymagania, gdzie dalej ...

ją na etapie wdrożenia systemu. W następnej kolumnie wykonawca zobowiązany był ...

system spełnia/nie spełnia podanej w poszczególnej pozycji funkcjonalności. Zamawiający żądał podania w ofercie "Kluczowych wymagań dla systemu ...

rozwiązania. Konkretne rozwiązania sprzętowe oraz w zakresie oprogramowania, licencjonowania, które są wzajemnie zależne - mogą być ostatecznie ustalone na ...

podlegał odbiorowi ze strony zamawiającego. W punkcie II.7. w załączniku nr 1 do SIWZ ...

będzie podlegała procedurze odbiorowej opisanej w punkcie 12 rozdziału II. Po ...

etapie wdrożenia systemu. Po czwarte, w załączniku nr 1 do SIWZ ...

Załącznikiem nr 1 do SIWZ, w którym opisano wymagania Zamawiającego dotyczące ...

i źródeł wytwórczych (PNO). Gdziekolwiek w treści dokumentu wskazane zostaną znaki ...

produkty równoważne do wskazanych. Wykonawca w ofercie powinien wykazać równoważność tych ...

wyrazy "lub równoważny". Wszystkie podane w Opisie przedmiotu zamówienia konkretne nazwy ...

Izby koresponduje stanowisko zamawiającego przedstawione w odpowiedziach na odwołanie i na ...

iż zamawiający pozostawił wykonawcom dowolność w zakresie skonfigurowania infrastruktury sprzętowo - systemowej ...

rodzaju, ilości oraz nie precyzował w jaki sposób platforma sprzętowa ma być skonfigurowana. W SIWZ zawarte zostały jedynie minimalne ...

funkcji, jakie system ma spełniać. W związku z tym zamawiający pozostawił wykonawcom swobodę w zakresie doboru sprzętu i jego konfiguracji w taki sposób, by całość sprostała ...

funkcjonalności zamawianego systemu informatycznego PNO. W powyższych okolicznościach Izba podzieliła stanowisko ...

niżej. Odwołujący Sygnity S.A. w odniesieniu do oceny oferty wykonawcy ...

gdzie wyszczególniono szereg serwerów, a w szczególności podział na tzw. strefę ...

zaoferować cztery serwery fizyczne. 2. w odniesieniu wobec oceny oferty wykonawcy ...

być cztery serwery fizyczne. Zamawiający w sposób przekonujący wykazał, że wymagania ...

jego oferta spełniła wymagania określone w SIWZ, gdyż przynajmniej jeden z ...

zwirtualizowany. Nie zachodziła konieczność przedstawienia w ofercie czterech serwerów fizycznych, a ...

o. Comarch S.A. zaoferował w swojej ofercie trzy serwery fizyczne ...

o.o.; Comarch S.A. w zakresie zarzutu zaniechania odrzucenia przez ...

że nie spełniają warunków określonych w SIWZ, podtrzymało następujące zarzuty. W odniesieniu do oferty Qumak S ...

dostępności HA i możliwości instalacji w klastrze HA z możliwością przedstawienia ...

54 OPZ i poz. 17 w tabeli na s. 54 OPZ ...

jego wymagania funkcjonalne. (wyjaśnienia utajnione) W odniesieniu do zarzutu odwołującego dotyczącego ...

nr 4 SIWZ - wzorzec umowy w sprawie zamówienia par. 11 ust ...

danych musi spełniać wymagania określone w tabeli poniżej i być zgodne ...

dostępności HA i możliwość instalacji w klastrze HA. W szczegółowej wycenie infrastruktury wykonawcy Qumak poz. 11 licencja bazodanowa typ 1 wykonawca określił ...

bazy danych MS SQL Server w wersji standard, zdaniem odwołującego oprogramowanie bazy danych w wersji standardowej nie zapewnia mechanizmów ...

dostępności HA i wysokiej dostępności w klastrze HA. Przystępujący Qumak - wyjaśnił ...

producent oprogramowania MS SQL Server w wersji 2014 w wersji Standard wskazuje w specyfikacji, iż oprogramowanie to może pracować w trybie wysokiej dostępności HA w klastrze. Nawet na stronach producenta ...

jest instrukcja skonfigurowania tego klastra w taki sposób, żeby spełnił wymagania ...

mocy o podanej wysokości 50 %. W ocenie Izby zamawiający miał podstawy ...

możliwość pokazania co się działo w przeszłości w danym obszarze transakcyjnym. W odniesieniu do oferty Sygnity S ...

że wykonawca Sygnity S.A. w formularzu infrastruktury sprzętowej zaoferował 9 ...

przy tym zaoferował tylko jedną licencję Windows Server DATA Center, Microsoft SQL Server w ilości 1. Poz. 14 szczegółowej ...

że zgodnie z wymaganiami z w pkt 2.3.4 s ...

SIWZ wykonawca musi dostarczyć niezbędne licencje do osiągnięcia wymaganych funkcjonalności systemu ...

Microsoft każdy serwer musi posiadać licencję na system operacyjny. Izba za ...

nie wymagał podania dokładnych ilości w odniesieniu do konkretnych licencji, bo to oznaczałoby, że zamawiający ...

pozostawił wykonawcom dobór rozwiązań i w ramach obranych rozwiązań - zarówno dostosowanie ...

A. przez swoje wyjaśnienia nic w złożonej ofercie nie zmieniało, bo ...

A. stwierdzającego, że pozycje odnośnie licencji określonych rodzajów mają charakter zbiorczy ...

Sygnity S.A. nie podało w ofercie jaką wersję oprogramowania MS SQL oferuje i w sposób niedozwolony uzupełniło treść oferty ...

jego pytanie zmierzało do ustalenia w jaki sposób wykonawca Sygnity S ...

A. zamierza osiągnąć daną funkcjonalność w zakresie rozbudowy bazy danych. Przystępujący Sygnity S.A. podtrzymał w wyjaśnieniach, że zamierza dostarczyć zamawiającemu podane w ofercie oprogramowanie bazodanowe w wersji Enterprise spełniające wymogi. Świadczy ...

S.A. nie zmienił zaoferowanego w tym względzie oprogramowania bazodanowego oznaczonego w ofercie, a jedynie doprecyzował jego ...

wymaganego opisu nie została oznaczona w SIWZ. 3) zarzut, że wykonawca ...

infrastruktury nie wynika, aby omawiana licencja była odrębnie wyspecyfikowana. Ponadto zamieszczony w kolumnie 3 formularza szczegółowej wyceny ...

gdyż zamawiający pozostawił wykonawcom swobodę w doborze rozwiązań sprzętowych i programowych ...

to serwery wprowadzone do sprzedaży w końcówce ubiegłego roku. Do tych ...

v3 Family. Wykonawca zaoferował licencję Microsoft Software Assurance i mieści się ona wśród licencji wyspecyfikowanych w szczegółowej wycenie infrastruktury w komplecie licencji Microsoft. Można było wskazać producenta ...

intencją zamawiającego było to, żeby w zakresie projektowania i budowy wykonawca przewidział w swym projekcie dostarczenie sprzętu, który będzie wspierany przez producenta w okresie użytkowania systemu, a jego ...

4-5 lat. Oba zaproponowane w ofercie procesory są z tej ...

że wykonawca Transitions Technologies - zaoferował licencję bazy danych Oracle Database Enterpise Edition w liczbie dwie, a jest to ...

zamawiającego na s. 58 OPZ w SIWZ w pkt 2.3.3., że ...

środowiska testowego powinna być odrębna licencja nie znalazł potwierdzenia. W oparciu o dwie opisane w ofercie licencje bazodanowe można spełnić wymogi SIWZ ...

należało zauważyć, iż zamawiający dopuścił w tym zakresie również serwery wirtualne, czyli na bazie dwóch licencji dla serwerów fizycznych można przeprowadzić procedurę testową i wdrożeniową w sposób uprawniony na tych licencjach. Zarzut, że zamawiający nie ujawnił wskazanych w ofercie IT.expert określonych z ...

zaoferować wykonawca - podał wymagania funkcjonalne w zakresie rozbudowy, z uwzględnieniem neutralności ...

uwzględnieniu. Zgodnie ze stanowiskiem zamawiającego, w ramach dopuszczonej równoważności można było wykazać spełnianie określonych standardów. W pytaniu zamawiający wyspecyfikował funkcjonalności, których ...

expert Sp. z o.o. w sposób wyczerpujący udzielił odpowiedzi, potwierdzając ...

ust. 1 pkt 2 Pzp w związku z art. 7 ust ...

z poszanowaniem reguł uczciwej konkurencji. W tym stanie rzeczy Izba oddaliła ...

dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania ...

od odwołania oraz rodzaju kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich ...