KIO 1229/16 – Wyrok KIO – 2016-07-25 90 fragmentów

2016-07-25 » Uwzględnia odwołanie

wyboru oferty najkorzystniejszej, unieważnienie czynności badania i oceny ofert oraz nakazuje powtórzenie czynności badania i oceny ofert, w tym ...

siedzibą w Krakowie, tytułem wpisu od odwołania, 2.2. zasądza od Przystępującego D.M. prowadzącego działalność ...

odwoławczego poniesionych z tytułu wpisu od odwołania, wynagrodzenia pełnomocnika, koszty opłaty ...

wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga ...

przetargu nieograniczonego o wartości wyższej od kwot określonych w przepisach wydanych ...

8 PZP, pn.: "Utrzymanie zieleni niskiej w latach 2016-2018 na ...

maja 2016 r. Odwołanie wniesiono od czynności i zaniechań Zamawiającego, w ...

nieistnieniu okoliczności uzasadniających ich wyłączenie od udziału w postępowaniu; 3) zaniechaniu ...

możliwości wykonania oferty za zaproponowaną cenę (rażąco niska cena), d) dokonania właściwej korekty oczywistej ...

nieistnieniu okoliczności uzasadniających ich wyłączenie od udziału w postępowaniu przetargowym dotyczącym ...

przewidziane do realizacji w okresie od 1 grudnia 2016 r. do ...

ta zawiera błędy w obliczeniu ceny, polegające na obliczeniu jej w ...

istotnej części zamówienia, obejmującej okres od 1 grudnia 2016 r. do 30 listopada 2018 r. (rażąco niska cena); 9) naruszenie art. 87 ust ...

oczywistej omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny ofertowej KATDAR, poprzez jego podniesienie ...

z członków nie podlegających wyłączeniu od udziału w postępowaniu, a ponadto ...

istotnej części zamówienia, obejmującej okres od 1 grudnia 2016 r. do ...

gwarantuje przede wszystkim powinność wyłączenia od udziału w postępowaniu po stronie ...

prace rozliczane ryczałtowo: w okresie od 18 lipca do 30 listopada ...

zł brutto oraz w okresie od 1 grudnia 2016 r. do ...

listopada 2016 r., w sposób rażąco wysoki, przy jednoczesnym określeniu rażąco niskiego wynagrodzenia za drugi okres wykonywania ...

5,0586 ha w miesiącach od lipca do listopada (4,5 ...

9, 6586 ha w okresie od 01.12. 2016 do 30 ...

845 m2 w miesiącach od lipca do listopada (4,5 ...

7425 m2 w okresie od 01.12.2016 do 30 ...

bezpieczne, żwirowe itd. - w miesiącach od lipca do listopada (4,5 ...

000 PLN, a w okresie od 01.12.2016 do 30 ...

i ogródkach jordanowskich - w miesiącach od lipca do listopada (4,5 ...

45 ha a w okresie od 1.12.2016 do 30 ...

sezonowych w gruncie - w miesiącach od lipca do listopada 2016 (4 ...

000 PLN, a w okresie od 01.12. 2016 do 30 ...

pojemnikach (174 szt.) - w miesiącach od lipca do listopada 2016 (4 ...

000 PLN, a w okresie od 01.12.2016 do 30 ...

pierwszy" okres wykonywania usług (tj. od 18 lipca do 30 listopada ...

Po zrealizowaniu usługi za okres od lipca do listopada 2016 r ...

109,20 zł. Po odjęciu od kwoty wynagrodzenia za okres lipiec ...

ten należy rozumieć jako obliczenie ceny dokonane w sposób niezgodny ze ...

musi dołączyć do oferty obliczenie ceny oferty wyliczonej w oparciu o ...

W kontekście błędów w obliczeniu ceny stwierdzić należy, że doprowadziły one ...

wówczas, gdy określone w ofertach ceny, mające być przedmiotem porównania, zostały ...

Wynagrodzenie ryczałtowe należne za okres od 18 lipca do 30 listopada ...

świadczeń rozliczanych ryczałtem w okresie od 1 grudnia 2016 r. do ...

utrzymywaniu i (3) konserwacji zieleni niskiej oraz elementów małej architekturze, przy ...

usług w zakresie "zakładania zieleni niskiej". Wobec powyższego zasadnym było wezwanie ...

zamawiający będą zobligowani do uzyskania od wykonawców wyjaśnień ofert, w których zaproponowana cena lub koszt albo ich istotne ...

składowe, będą się wydawać zamawiającemu rażąco niskie w stosunku do odnośnych robót ...

dokonywały one weryfikacji składowych elementów rażąco niskich ofert, poprzez nałożenie na nie ...

w tym celu obowiązku zażądania od kandydatów przedstawienia uzasadnienia koniecznego do ...

zostanie oferta jawiąca się jako rażąco niska (wyrok z dnia 23 ...

porządku prawnego, zasadne było wymaganie od Zamawiającego, aby w ramach postępowania ...

istotnej części zamówienia, obejmującej okres od 1 grudnia 2016 r. do ...

podniesione argumenty, oferent ten zastrzegł cenę rażąco niską. VII. ZARZUT nr 9 ...

stanowiskach, a pomimo tego otrzymał od Zamawiającego maksymalną liczbę punktów za ...

złożenia przez KATDAR oferty z rażąco niską ceną. Na posiedzeniu przed Izbą Przystępujący ...

w tym okresie, licząc wstecz od dnia upływu terminu składania ofert ...

zakładaniu, utrzymaniu i konserwacji zieleni niskiej oraz elementów małej architektury, wykonanych ...

punkcie 12) Opis sposobu obliczenia ceny Zamawiający wskazał, że: 1. Cenę oferty należy podać w złotych ...

i załącznikach, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia ...

Wykonawca zamierza udzielić. 2. Sumaryczna cena wyliczona na podstawie indywidualnej kalkulacji ...

formularzu oferty, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia. 3. Obliczając cenę oferty, zaleca się podać wartość ...

i kwotę (kwoty) należnego podatku od towarów i usług VAT lub ...

podatku VAT, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia ...

np. koszty transportu i inne. Cena brutto podana w ofercie winna ...

ubezpieczenia, opłaty transportowe itp. Podana cena jest obowiązująca w całym okresie ...

ważności oferty, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia ...

realizacji zamówienia, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia ...

w terminie do 30 dni od odebrania całości zamówienia oraz podpisania ...

doręczenia faktury, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia ...

wykonane prace utrzymaniowe w okresie od dnia 01.12.2016r ...

i odebranych przez Zamawiającego prac. Ceny jednostkowe brutto zawarte w ofercie Wykonawcy są cenami ostatecznymi i niezmiennymi przez cały ...

w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowej ...

ofert i ich znaczenie wskazano: - Cena brutto za całość zamówienia - 80 ...

punktów, które Wykonawca może uzyskać od jednego członka komisji w zakresie ...

pozycje: 1) Utrzymanie zieleni usługi niskiej i wysokiej na terenach gminy ...

w 2015 roku w okresie od 01.06.2015 do 30 ...

nieistnieniu podstaw do ich wykluczenia od udziału w postępowaniu na druku ...

inny wykonawca nie otrzyma więc od Zamawiającego jakichkolwiek środków finansowych przed ...

wyłącznie przez tego wykonawcę - budowie ceny ofertowej. Przystępujący skonstruował cenę oferty w tym postępowaniu, w ten sposób, że cena za część zamówienia wykonywanego w okresie pierwszym (od lipca do listopada 2016 roku) jest ceną znacznie przewyższającą swoją wysokością ceny ofert pozostałych wykonawców, zaś cena za część zamówienia za pozostałe 24 miesiące zamówienia jest ceną niską w stosunku do pozostałych ...

mimo, iż Zamawiający w kryterium cena oceniał łączne wynagrodzenie za usługi ...

zachowania jakichkolwiek proporcji (parytetów) pomiędzy cenami za usługi w dwóch okresach ...

uzasadnia to taką dysproporcję między cenami jednostkowymi w poszczególnych okresach za ...

ocenie Izby, przerzucanie kosztów pomiędzy cenami za poszczególne okresy, będące podstawą ...

jak najkorzystniejszych warunków, czy konkurowanie ceną, a jedynie wykorzystanie przyjętych w specyfikacji założeń obliczenia ceny - służących jedynie porównaniu zaoferowanych cen ...

okresami wykonywania usługi spowoduje, że cena za część I jest wygórowana, a cena za część II jest znacznie ...

iż nie było dopuszczalne manipulowanie cenami w taki sposób, że część ceny za 24 miesiące została podana ...

w sposób nieuzasadniony na poziomie niskim, w oderwaniu od rzeczywistych kosztów i nakładów, a ...

wykonaniu I okresu zamówienia może odstąpić od umowy po wypłacie pierwszej części ...

czynienia z błędem w obliczeniu ceny, co prowadzi do naruszenia art ...

zapisów SIWZ o sposobie wyliczenia ceny a jedynie dokonał wyliczeń kalkulacji ...

że o błędzie w obliczeniu ceny można mówić wówczas, gdy błąd ...

wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w ...

KIO 1633/24 – Wyrok KIO – 2024-06-03 88 fragmentów Premium

2024-06-03 » Zaskarżone » Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie

S. (ul. (...), S.) tytułem wpisu od odwołania oraz kwotę 3600 zł ...

ul. (...), Ż.); 2.2. zasądza od Uczestnika po stronie zamawiającego: wykonawców ...

2 kosztów poniesionych tytułem wpisu od odwołania w kwocie 20.000 ...

orzeczenie - w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga ...

przeprowadzenia dalszych wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny (po dokonanej z inicjatywy Konsorcjum ...

umożliwia uchylenie się przez wykonawcę od skutków uprzedniego wykluczenia na podstawie ...

rezultacie doprowadziło do zaoferowania niższej ceny przez Konsorcjum P... i uzyskaniu ...

w ramach którego Zamawiający wymagał od wykonawcy wykazaniem się dwiema robotami ...

przeprowadzenia dalszych wyjaśnień związanych z badaniem ceny oferty Konsorcjum P... w sytuacji ...

przy zaangażowaniu nowego podmiotu trzeciego cena oferta pozostaje realna; a w ...

do dalszych wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny w związku ze zmianą podmiotu ...

branży elektrycznej; (8) dokonanie ponownego badania i oceny oferty, z pominięciem ...

4 lit. c) Zamawiający wymagał od wykonawców wykazania się następującym doświadczeniem ...

E(1)..."). 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający pismem ...

r. wezwał Konsorcjum do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny. W ramach wezwania wymagał od wykonawcy przygotowania i przekazania kalkulacji ceny w oparciu o zbiorcze zestawienie ...

mają być zlecone podwykonawcom (z cenami tych ofert). W zestawieniu tym ...

i pozostałych ofert, pomimo zakrycia ceny Q..., daje jednak odpowiedź ile ...

do wykluczenia na końcowym etapie badania jego oferty, zaniechało jednak przeprowadzenia ...

samooczyszczenia. 32. Dodatkową - zupełnie niezależną od wymienionej powyżej - okolicznością przemawiającą za ...

8, na okres 2 lat od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia ...

procedury samooczyszczenia. 35.W odróżnieniu od poprzedniej ustawy Pzp (z 2004 ...

to wdrożenie samooczyszczenia miałoby zależeć od tak subiektywnych kwestii jak przekonanie ...

samooczyszczenie zostanie przeprowadzone uzależnione jest od decyzji wykonawcy. Zatem jeśli P ...

co prawda względem wykonawcy wyjaśnienia rażąco niskiej ceny, lecz uchybił dokładnej weryfikacji informacji ...

Nr | Opis robót budowlanych | Podwykonawca | Cena oferty PLN netto | | 1 | Przygotowanie ...

następnie odjęcia sumy tych kwot od łącznej sumy netto i odjęciu ...

46 zł) uzyskamy wartość ukrytej ceny oferty Q..., która wynosi 18 ...

tego, czy zaoferowana przez wykonawcę cena za ten zakres prac uwzględnia ...

zamienników urządzeń wymaganych przez Zamawiającego, cena ta może być niższa. 47 ...

złożenia w Postępowaniu uzyskał oferty od potencjalnych podwykonawców branży elektrycznej. Jedną ...

przez Q... . Odwołujący uzyskał wycenę od tego podmiotu tuż przed terminem ...

kwota mieszcząca się w przedziale od 5 500 000,00 zł ...

ofertą. Co istotne - Odwołujący uzyskał od Q... po terminie składania ofert ...

przez Konsorcjum P... na etapie badania podmiotowych środków dowodowych i zastąpił ...

Wadliwie przeprowadzona procedura w zakresie rażąco niskiej ceny 61. Dodatkowo wskazać należy, że ...

w sposób niepełny) przeprowadził procedurę badania rażąco niskiej ceny. W wyjaśnieniach, które na wezwanie ...

jego oferty wraz z wyjaśnieniami rażąco niskiej ceny jest zrozumiałe. 62. Przedkładając Zamawiającemu ...

stanie wykonać zamówienie za zaoferowaną cenę. Zamawiający zaniechał jednak przeprowadzenia dalszego badania oferty pod kątem RNC, czym ...

niewłaściwie przeprowadzonej procedury oceny wyjaśnień rażąco niskiej ceny - naruszenie art. 224 ust. 1 ...

Zamawiającego możliwości wykonania zamówienia za cenę ofertową przy pomocy nowego podwykonawcy ...

pozwala na skuteczne uchylenie się od skutków uprzedniego wykluczenia z postępowania ...

1.10 P... wniosła odwołanie od decyzji Zamawiającego-SO kwestionując m ...

zwalczenia odwołania wniesionego przez P... od wyboru oferty E(2)...: a ...

2 lat). Taki automatyczny mechanizm rażąco naruszałby przyjętą w orzecznictwie TSUE ...

8, na okres 2 lat od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia ...

przytoczonego przepisu: okres wykluczenia biegnie od dnia zdarzenia stanowiącego podstawę wykluczenia, a nie od zdarzenia polegającego na wykluczeniu wykonawcy ...

okoliczność w sposób wyraźnie odróżnić od standardowego wykluczenia wykonawcy na podstawie ...

ofert podwykonawców, stanowiącej cześć wyjaśnień rażąco niskiej ceny z dnia 29 lutego 2024 ...

wraz z wyjaśnieniami dot. kalkulacji ceny z 29 lutego 2024 r ...

na ofercie, którą sam pozyskał od Q... sp. z o.o ...

przez Przystępującego w ramach wyjaśnień rażąco niskiej ceny i objęta tajemnicą przedsiębiorstwa, nie uwzględniała ceny urządzeń aktywnych LAN oraz Systemu ...

Odwołania ofert, które rzekomo otrzymał od podwykonawcy Q... sp. z o ...

Odwołującego oraz treści ofert otrzymywanych od tego samego podwykonawcy. W żadnym ...

handlowych oferowanych, które Przystępujący otrzymał od firmy Q... sp. z o ...

czy ofertach które Odwołujący pozyskał od podwykonawcy. 2.11 Taki zabieg ...

przyjmowane w ofertach zależą zatem od specyfiki stosunków handlowych i biznesowych ...

się względem siebie w zależności od przyjętych zasad współpracy, upustów czy zniżek. 2.12 Przystępujący od wielu lat z firmą Q ...

uzyskać bardzo korzystne warunku handlowe (ceny) od tego podwykonawcy. To, że Odwołujący otrzymał od tej samej firmy mniej korzystną ...

Odwołującego mniej korzystnej oferty, choć od tego samego podmiotu co Przystępujący ...

Q... sp. z o.o. ceny oraz zakresu prac. 3. Zarzut ...

udziału w postępowaniu oraz wymaganych od wykonawców środków dowodowych spoczywa na ...

i w tym celu oddzielona od pozostałych pomieszczeń Stadionu Miejskiego w ...

jego pełną autonomiczność i niezależność od pozostałej części stadionu. Tym samym ...

wady przeprowadzonej procedury w zakresie rażąco niskiej ceny 4.1 Odnosząc się na ...

braku uzupełnienia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny w związku z przedstawieniem doświadczenia ...

przypomnieć, że na potrzeby wyjaśnień rażąco niskiej ceny w rozumieniu art. 224 ust ...

jednoznacznie powinno wynikać, iż za cenę ofertową określoną dla zamówienia jest ...

że [c]elem instytucji wyjaśnienia rażąco niskiej ceny jest uzyskanie przez zamawiającego pewności ...

do powodzenia realizacji zamówienia za cenę wskazaną w ofercie poprzez zaakcentowanie ...

celu Przystępujący załączył do wyjaśnień rażąco niskiej ceny z dnia 29 lutego 2024 ...

przez Przystępującego złożonych już wyjaśnień rażąco niskiej ceny w związku z późniejszą decyzją ...

o. nie odbiega przy tym od realiów rynkowych i również wpasowuje ...

było potrzeby dokonywać uzupełnienia wyjaśnień rażąco niskiej ceny w związku ze zmianą podmiotu ...

rezultacie doprowadziło do zaoferowania niższej ceny przez Konsorcjum P... i uzyskaniu ...

przeprowadzenia dalszych wyjaśnień związanych z badaniem ceny oferty Konsorcjum P... wobec zmiany ...

przy zaangażowaniu nowego podmiotu trzeciego cena oferta pozostaje realna. Odwołujący wskazał ...

27.05.2024r. wniósł od tej decyzji sprzeciw. Na posiedzeniu ...

drugim miejscu w rankingu ofert. Od decyzji Zamawiającego odwołania wniósł Wykonawca ...

odczytywana, a nie w oderwaniu od ustawowych przesłanek wykluczenia wykonawcy. Nie ...

trzech, dwóch lub jednego roku od zaistnienia zdarzenia. Nie oznacza to ...

Pogotowie Ratunkowe ma kompetencję do badania zasadności wykluczenia wykonawcy P... - lidera ...

24 nie mają kompetencji do badania prawidłowości czynności zamawiającego dokonanej w ...

na ocenę okoliczności pozwalających na odstąpienie od wykluczenia Konsorcjum P... z tego ...

ma obowiązku ani uprawnienia do badania czy dokonane uprzednio wykluczenie było ...

i w tym celu oddzielona od pozostałych pomieszczeń Stadionu Miejskiego w ...

jego pełną autonomiczność i niezależność od pozostałej części stadionu." Także to ...

wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania z dnia 30 grudnia ...

1) wpis stosunkowo, zasądzając odpowiednio od zamawiającego albo uczestnika postępowania odwoławczego ...

KIO 902/24 – Wyrok KIO – 2024-04-08 369 fragmentów Premium

2024-04-08 » Oddala odwołanie

pełnomocnika zamawiającego, 2.2. zasądza od wykonawcy B(1)... Spółka z ...

orzeczenie - w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga ...

konsekwencji doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od tych umów, zasądzenia odszkodowania, wykonania ...

co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub ...

najkorzystniejszej, c) przeprowadzenie ponownej procedury badania i oceny ofert z uwzględnieniem ...

odwołującego, Ponadto o: I. orzeczenie od zamawiającego na rzecz odwołującego uzasadnionych ...

wynik postępowania. W sytuacji rzetelnego badania i oceny ofert, oświadczeń i ...

co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub ...

ofert określonym w treści SWZ ("Cena" - waga 60,00%, "Doświadczenie projektanta ...

co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub ...

zamawiającego, czego skutkiem była konieczność odstąpienia od umowy. Choć zakres zobowiązania wykonawcy ...

dokumentacji w zakresie odpowiedzi na odstąpienie od umowy przez zamawiającego i odniesienie ...

do wskazywanych przez zamawiających przyczyn odstąpienia od umowy i będą omawiane w ...

skutek w postaci wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub ...

umów wystąpił skutek w postaci odstąpienia lub wypowiedzenia kontraktu przez określonego ...

niezawinione przez odwołującego oraz niezależne od jego woli i podejmowanych przez ...

fakt, że w oświadczeniach o odstąpieniu lub rozwiązaniu umowy, składający oświadczenie ...

7) wystarczające jest przedstawienie faktu odstąpienia od umowy przez zamawiającego publicznego, które ...

Kliniczny w Lublinie złożył oświadczenie odstąpieniu od umowy z uwagi na rzekome ...

Złożone przez zamawiającego oświadczenie o odstąpieniu od umowy z winy wykonawcy w ...

również wskazane w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy. O tym, że umowa ...

okresie przed złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy zamawiający odebrał zrealizowany przez ...

charakter orientacyjny i były uzależnione od tempa prac innych uczestników procesu ...

Projektant był natomiast podmiotem niezależnym od wykonawcy, wybranym przez zamawiającego w ...

przez wykonawcę były więc uzależnione od tempa prac projektanta. Wykonawca, gdy ...

pokazują okoliczności składania oświadczeń o odstąpieniu przez zamawiających. Z dowodów tych jasno wynika, że odstąpienia były dokonywane w sytuacji istnienia ...

była następcza względem oświadczenia o odstąpieniu, które złożył Odwołujący, a które ...

z okoliczności obiektywnych. To Odwołujący odstąpił od umowy z SGGW. Ponadto zamawiający ...

jest więc prawdą, że SGGW odstąpiło od umowy i było ono skuteczne ...

swojego stanowiska faktycznego w zakresie odstąpienia od umowy z wykonawcą robót budowlanych ...

przeciw SGGW o ustalenie bezpodstawności odstąpienia przez SGGW od umowy. Ponadto odwołujący wystąpił z ...

pisma skierowanego do S... stanowiącego odstąpienie od umowy przez SGGW. W piśmie ...

zgodnie z informacjami ustnymi uzyskanymi od przedstawiciela SGGW znajdują się stwierdzenia ...

Odwołujący nie ponosi winy za odstąpienie od umowy SGGW ze S..., zatem ...

nie było też podstaw do odstąpienia od umowy przez SGGW z odwołującym ...

polecał wykonawcy prowadzenie prac odbiegających od OPZ, w trakcie procedury odbiorowej ...

Ostatecznie, zamawiający złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy z rzekomej winy wykonawcy ...

na złożenie takiego oświadczenia liczonego od upływu terminu realizacji umowy. Niezależnie od powyższego, odstąpienie było nieskuteczne również z uwagi ...

złożenia przez zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, dokumentacja projektowa była już ...

Zamawiający przed złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy odwołał pełnomocnictwa dla wykonawcy ...

na budowę. Zamawiający po złożonym odstąpieniu od umowy kilkukrotnie odmówił przyjęcia dokumentacji ...

wykonawca zakwestionował skuteczność i zasadność odstąpienia od umowy. Czynność tego zamawiającego była następcza względem oświadczenia o odstąpieniu, które złożył odwołujący, a które ...

in. prawomocny nakaz zapłaty, a od którego zamawiający nie złożył sprzeciwu ...

pokazują okoliczności składania oświadczeń o odstąpieniu przez zamawiających. Z dowodów tych jasno wynika, że odstąpienia były dokonywane w sytuacji istnienia ...

były następcze względem oświadczenia o odstąpieniu, które złożył odwołujący, a które ...

umowy, miały być podstawą do odstąpienia przez zamawiającego zawartej z odwołującym ...

zakwestionował skuteczność otrzymanych oświadczeń o odstąpieniu od umowy i, kierując do zamawiających ...

prawnych i faktycznych dla skutecznego odstąpienia od umowy zarówno wynikających z art ...

zawartych w Umowach. A ponieważ odstąpienie co do zasady stanowi sankcję ...

zakresie podstaw prawnych i faktycznych odstąpienia od zawartych umów Odwołujący wykazał się ...

analizą dokumentów, które zamawiający otrzymał od odwołującego. Zamawiający twierdzi, że odwołujący ...

nie przedstawił kompletnych informacji dotyczących odstąpień od umów. Tymczasem wszystkie twierdzenia zamawiającego ...

tym: 1. G..., ul. (...), W. cena - 52,13 zespół projektowy 40 ...

oferta odwołującego przedstawiałaby korzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert ...

dowodów) jak również dokumentów pozyskanych od Inwestorów na rzecz których umowy ...

Zamawiającego, czego skutkiem była konieczność odstąpienia od Umowy". W ocenie zamawiającego odwołujący ...

o materiał pozyskany przez zamawiającego od Inwestorów, zamawiający wskazał, że zarzut ...

kwestionuje skuteczność otrzymanych oświadczeń o odstąpieniu od umowy, co uniemożliwiać ma w ...

możliwy do zastosowania. W przypadku odstąpienia przez zamawiającego od umowy o zamówienie publiczne, wykonawca ...

będzie kwestionował skuteczność lub zasadność odstąpienia albo co najmniej przyczyny odstąpienia, dokładnie tyle aby nie dopuścić ...

że wystąpienie sporu co do odstąpienia od umowy uniemożliwia wykluczenie wykonawcy z ...

7) ustawy może nastąpić, jeśli od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą ...

że wystąpienie sporu co do odstąpienia przez zamawiającego od umowy o zamówienie publiczne, uniemożliwia ...

ust. 7 ustawy : "Wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy, wysunięte roszczenie odszkodowawcze lub ...

sprawie umowy na drodze sądowej odstąpienie od umowy. Odesłanie z kolei noty ...

na to, że wina za odstąpienie przez tego Inwestora od Umowy z odwołującym nie leży ...

wyposażył zamawiającego w narzędzia do odstąpienia od jego wykluczenia. W obecnie prowadzonym ...

ma obowiązku ani uprawnienia do badania czy dokonane uprzednio wykluczenie było ...

2019 r. (zamawiający pozyskał ją od Inwestora) W odniesieniu do umowy ...

dnia 13.12.2021 r. (odstąpienie od umowy nr (...) z dnia 25 ...

2021 r.) zamawiający pozyskał je od Inwestora. W odniesieniu do umowy ...

Żoliborz - Odpowiedź B(1)... na odstąpienie z dnia 06.06.2023 ...

Korespondencję pozostała B(1)... po odstąpieniu od Umowy (w okresie marzec - wrzesień ...

że odwołujący po 3 miesiącach od złożenia oferty przekazał zamawiającemu dokumenty ...

co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub ...

wyposażył zamawiającego w narzędzia do odstąpienia od jego wykluczenia. W obecnie prowadzonym ...

ma obowiązku ani uprawnienia do badania czy dokonane uprzednio wykluczenie było ...

dowodami załączonych do oferty, informacji od inwestorów pozyskanych przez zamawiającego wraz ...

informacje wraz z dowodami pozyskane od inwestorów. Taki sposób prezentacji stanu ...

co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub ...

co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub ...

się jawne. Ponadto w trakcie badania i oceny oferty (po otwarciu ...

08 2023.pdf 3. Załączniki od 1 do 29.pdf 4 ...

ustawy zamawiający złożyli oświadczenie o odstąpieniu od umowy (lub oświadczenie o jej ...

zamawiający (Inwestorzy) złożyli oświadczenie o odstąpieniu od umowy (lub oświadczenie o jej ...

inwestycyjnego zamawiający złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy z uwagi na rzekome ...

umownych. Złożone przez zamawiającego oświadczenie odstąpieniu od umowy z winy wykonawcy w ...

również wskazane w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy. O tym, że umowa ...

okresie przed złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy zamawiający odebrał zrealizowany przez ...

charakter orientacyjny i były uzależnione od tempa prac innych uczestników procesu ...

Projektant był natomiast podmiotem niezależnym od wykonawcy, wybranym przez zamawiającego w ...

przez wykonawcę były więc uzależnione od tempa prac projektanta. Wykonawca, gdy ...

10 - Odpowiedz B(1)... na odstąpienie (pismo z dnia 22.12 ...

Wykonawcę do Inwestora — odpowiedź na odstąpienie od umowy) Załącznik nr 1 - Umowa ...

co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub ...

z siedzibą w Lublinie o odstąpieniu od umowy — tj. powodów dla których zamawiający odstąpił z Wykonawcą od umowy (pełna argumentacja). Załączony z ...

Sp.k.: 1) Podstawy (powodu) odstąpienia od umowy ze strony Wojskowego Szpitala ...

03.2021 r. oraz kopii odstąpienia od umowy wraz z całą korespondencją dotyczącą odstąpienia. 2) Daty odstąpienia od umowy (wraz z informacją o dacie doręczenia przedmiotowego odstąpienia Wykonawcy oraz przekazaniem dowodu doręczenia odstąpienia). 3) Wskazania na jakim etapie ...

zapłacono kary umowne?) 4) Czy odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn leżących ...

po stronie Wykonawcy? 5) Czy odstąpienie od umowy związane było z niewykonaniem ...

nienależytym wykonywaniem umowy? 6) Czy odstąpienie od umowy dotyczyło niewykonania/ nienależytego wykonania ...

wynikającego z umowy? 7) Czy odstąpienie od umowy dotyczyło niewykonania/ nienależytego wykonania ...

następujące dokumenty: 1. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz z wezwaniem do zapłaty kary umownej tytułem odstąpienia, 2. Umowę nr (...) z dnia ...

3. Odpowiedź na oświadczenie o odstąpieniu od umowy z dnia 22.12 ...

2023 r. zamawiający otrzymał również od Inwestora e-mail, stanowiący odpowiedzi ...

i informacji wynika, że Inwestor odstąpił od umowy nr (...) z Wykonawcą B ...

zawartej umowy. Z treści załączonego odstąpienia od umowy z dnia 09.12 ...

w wykonywaniu tych obowiązków, o odstąpienie od umowy podyktowane było niemożnością wyegzekwowania od Wykonawcy większej dbałości, staranności i ...

2 - Odpowiedź B(1)... na odstąpienie z dnia 22.12.2021 ...

Stanowisko zamawiającego po weryfikacji informacji od wykonawcy i inwestora Z dokumentów ...

inwestora wynika, że oświadczenie o odstąpieniu od umowy inwestora datowane jest na ...

dzień 09.12.2021 r. (Odstąpienie od umowy mieści się zatem w ...

sporu sądowego. Z oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz załączonej do niego ...

przez Inwestora kara z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy na kwotę 168 952 ...

w zakresie merytorycznym, modyfikacji SIWZ, badaniu i ocenie ofert oraz udział ...

poprawa w wykonywaniu tych obowiązków, • odstąpienie od umowy podyktowane było niemożnością wyegzekwowania od wykonawcy większej dbałości, staranności i ...

dnia 09.12.2021 r. odstąpił od umowy z wykonawcą. Nie podlega ...

zarzuty określone w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy. Głównym i koronnym argumentem ...

swej odpowiedzi na oświadczenie o odstąpieniu wykonawca nie udowodnił, że należycie ...

odbiorem I etapu umowy a odstąpieniem od umowy jest również dyskusyjny, bo ...

zobowiązań umownych co doprowadziło do odstąpienia od umowy oraz naliczenia kar umownych ...

za tę część przy jednoczesnym odstąpieniu od umowy i braku zapłaty pozostałej ...

by uznać postępowanie wykonawcy jako rażąco niedbałe a wykonawcę za podmiot ...

wiedzy, aby skuteczność i prawidłowość odstąpienia od umowy przez ww. inwestora z ...

Zamawiający stwierdził bowiem, że zakwestionowanie odstąpienia od umowy lub tez wysunięte roszczenie ...

realizacji umowy (umowa była realizowana od kwietnia 2019 r.) złożył B ...

stycznia 2022 r. oświadczenie o odstąpieniu od umowy rzekomo z winy B ...

mogło powodować skutku w postaci odstąpienia od umowy z winy B(1 ...

należy, że jedną z przyczyn odstąpienia od umowy miała być nieobecność Inżynierów ...

B(1)... . Dodatkowo oświadczenie o odstąpieniu od umowy było uzasadnione rzekomym niewykonaniem ...

samym okresie co oświadczenie o odstąpieniu od umowy. B(1)... wykonywało natomiast ...

złożenia przez zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od umowy był fakt, że B ...

dniu 17 stycznia 2022 r. odstąpiło od umowy z winy zamawiającego, tj ...

ją, a następnie uchylał się od płatności bez żadnych wyjaśnień. Zamawiający ...

wezwania do zapłaty pod rygorem odstąpienia od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy przez B(1)... z ...

można twierdzić, że zamawiający nieskutecznie "odstąpił od tej umowy, gdyż po pierwsze ...

że B(1)... uprzednio dokonało odstąpienia od umowy z winy zamawiającego z ...

Wezwanie do zapłaty pod rygorem odstąpienia od umowy z dnia 13.01 ...

2022r. Załącznik nr 13 - Odstąpienie B(1)... z dnia 17 ...

złożenia przez amawiających oświadczeń o odstąpieniu od umowy, w których stroną było ...

dokumentów wykonawcy wynika, że otrzymał odstąpienie w dniu 27.01.2022 r.) Odstąpienie od umowy przez zamawiającego mieści się ...

co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub ...

Sp. z o.o. o odstąpieniu od umowy — tj. powodów dla których zamawiający odstąpił z wykonawcą od umowy (pełna argumentacja). Załączona do ...

B(2)...: 1) Podstawy (powodu) odstąpienia od umowy ze strony PGK "Żyrardów ...

04.2019 r. oraz kopii odstąpienia od umowy wraz z całą korespondencją dotyczącą odstąpienia. 2) Daty odstąpienia od umowy (wraz z informacją o dacie doręczenia przedmiotowego odstąpienia Wykonawcy oraz przekazaniem dowodu doręczenia odstąpienia) 3) Wskazania na jakim etapie ...

kary umowne — w dokumentacji otrzymanej od Wykonawcy widnieje informacja, że Inwestor ...

40 zł kar umownych tytułem odstąpienia od umowy — czy kara została zapłacona przez Wykonawcę?) 4) Czy odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn leżących ...

po stronie Wykonawcy? 5) Czy odstąpienie od umowy związane było z niewykonaniem ...

nienależytym wykonywaniem umowy? 6) Czy odstąpienie od umowy dotyczyło niewykonania/ nienależytego wykonania ...

wynikającego z umowy? 7) Czy odstąpienie od umowy dotyczyło niewykonania/ nienależytego wykonania ...

Warszawy), 5. PGK — pismo 6. Odstąpienie od umowy — B(1)... 7. Odstąpienie od umowy - PGK 8. B(1 ...

przedstawionych dokumentów wynika, że inwestor odstąpił od umowy nr (...) z wykonawcą B ...

techniczna -"Inżynier Kontraktu" Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zostało w dniu 11 ...

umowę za niezawartą więc dalsze odstąpienie od umowy ze strony wykonawcy staje ...

w przedmiotowej sprawie. Z załączonego odstąpienia od umowy wynika, że inwestor naliczył ...

stoi na stanowisku, że do odstąpienia od umowy doszło z przyczyn leżących ...

celem jest zakończenie sprawy dotyczącej odstąpienia od umowy w sposób polubowny, co ...

Wezwanie do zapłaty pod rygorem odstąpienia od umowy z dnia 13.01 ...

2022r. Załączniki nr 6- Odstąpienie B(1)... z dnia 17 ...

Stanowisko zamawiającego po weryfikacji informacji od wykonawcy i inwestora Umowa z ...

spór dotyczący nie tylko skutecznego odstąpienia od umowy, ale również jakości pełnionych ...

wskazuje, że w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy z dnia 11.01 ...

są jednak kluczowe w przypadku odstąpienia od umowy przez inwestora tj. po ...

na zarzuty w oświadczeniu o odstąpieniu nie powołuje się w większości ...

czynności np.: Zadanie 16 - wyjaśnienie rażąco niskiej ceny- w trakcie analizy, - brak weryfikacji ...

zobowiązań umownych co doprowadziło do odstąpienia od umowy oraz naliczeniem kar umownych ...

celem jest zakończenie sprawy dotyczącej odstąpienia od umowy w sposób polubowny nie ...

stoi na stanowisku, że zakwestionowanie odstąpienia od umowy lub też wysunięte roszczenie ...

W skutek powyższego B(1)... odstąpiło od umowy dostarczając pismo z odstąpieniem w dniu 23.06.2022. SGGW odstąpiło następczo od umowy z B(1)... dostarczając pismo z odstąpieniem w dniu 24.06.2022 ...

B(1)... wskazuje, iż zamawiający odstąpił do umowy następczo, gdyż odstąpienie B(1)... zostało dostarczone wcześniej ...

jakichkolwiek kar umownych a samo odstąpienie B(1)... (czy nawet zamawiającego ...

gdyż B(1)... zmuszony było odstąpić od umowy z SGGW po zakończeniu ...

GW robót budowlanych Po pierwsze odstąpienie od umowy nastąpiło z uwagi na ...

współdziałania zamawiającego i B(1)... odstąpiło pierwsze od umowy z zamawiającym z przyczyn ...

informacji publicznej w zakresie treści odstąpienia od umowy ze S... przez SGGW oraz odpowiedzi SGGW na odstąpienie przez S... od umowy o roboty budowlane. Z ...

odmowa udostępnienia wykonawcy oświadczenia o odstąpieniu przez SGGW z firmą S ...

wynagrodzenia umownego Załączniki nr 16 - Odstąpienie od Umowy B(1)... Załączniki nr ...

B - Odpowiedz B(1)... na odstąpienie od Umowy przez SGGW Załączniki nr ...

o tym, że B(1)... odstąpiło częściowo od umowy na realizację prac projektowych ...

gdyż SGGW posiadało wiedzę o odstąpieniu oraz posiadało wiedzę, iż nie ...

pkt 7 ustawy. Po pierwsze odstąpienie od umowy jak opisywano w punkcie ...

współdziałania zamawiającego i B(1)... odstąpiło pierwsze od umowy z zamawiającym z przyczyn ...

informacji publicznej w zakresie treści odstąpienia od umowy ze S... przez SGGW oraz odpowiedzi SGGW na odstąpienie przez S... od umowy o roboty budowlane. Z ...

odmowa udostępnienia wykonawcy oświadczenia o odstąpieniu przez SGGW z firmą S ...

złożenia przez zamawiających oświadczeń o odstąpieniu od umowy, w których stroną było ...

W skutek powyższego B(1)... odstąpiło od umowy dostarczając pismo z odstąpieniem w dniu 23.06.2022. SGGW odstąpiło następczo od umowy z B(1)... dostarczając pismo z odstąpieniem w dniu 24.06.2022 ...

16 — Zerwanie Umowy B(1)... (odstąpienie od Umowy B(1)... (pismo z ...

był w stanie stwierdzić, kto odstąpił od umowy jako pierwszy. W załączonej ...

jest tylko informacja dotyczącą terminu odstąpienia od umowy przez wykonawcę (wypowiedzenie umowy ...

Wykonawca robót tj. S... SA odstąpił od zawartej umowy z Inwestorem, co ...

wykonawcą oraz uporczywe uchylanie się od wykonywania obowiązków nadzoru autorskiego. Zamawiający ...

budowlanych. Brak odwołania się wykonawcy od decyzji inwestora (Informacja o wyborze ...

co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub ...

oraz B(2)... : 1) Daty odstąpienia od umowy (wraz z informacją o dacie doręczenia przedmiotowego odstąpienia wykonawcy oraz przekazaniem dowodu doręczenia odstąpienia) 2) Za jaki zakres prac ...

zapłacono kary umowne?) 4) Czy odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn leżących ...

o wykonana dokumentację? 7) Czy odstąpienie od umowy związane było z niewykonaniem ...

nienależytym wykonywaniem umowy? 8) Czy odstąpienie od umowy dotyczyło niewykonania/ nienależytego wykonania ...

wynikającego z umowy? 9) Czy odstąpienie od umowy dotyczyło niewykonania/ nienależytego wykonania ...

w trybie nadzoru autorskiego 5. Odstąpienia od Umowy nr (...) z dnia 25 ...

wskazano szczegóły dotyczące.: 1. Daty odstąpienia od umowy (wraz z informacją o dacie doręczenia przedmiotowego odstąpienia Wykonawcy oraz przekazaniem dowodu doręczenia odstąpienia). Odpowiedź Inwestora: Wykonawca — Konsorcjum B ...

w Warszawie o wypowiedzeniu (nie odstąpieniu) umowy z dnia 9 czerwca ...

dochodzi się jeszcze sądownie odszkodowania od tego podmiotu z uwagi na ...

procedura naprawcza projektu). 4. Czy odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn leżących ...

pytaniu nr 5. 7. Czy odstąpienie od umowy związane było z niewykonaniem ...

polegało na uporczywym uchylaniu się od prawidłowego wykonywania obowiązków nadzoru autorskiego ...

wykonywania obowiązków umownych. 8. Czy odstąpienie od umowy dotyczyło niewykonania/nienależytego wykonania ...

Odpowiedź inwestora: Tak 9. Czy odstąpienie od umowy dotyczyło niewykonania/ nienależytego wykonania ...

ten postawiono 5 miesięcy po odstąpieniu przez wykonawcę (S... S.A.) od umowy nr (...) z dnia 25 ...

roboty budowlane dotyczące ICNŻ. Przyczyną odstąpienia przez S... od umowy była zwłoka zamawiającego w ...

Konsorcjum B...) oraz uchylanie się od pełnienia nadzoru autorskiego przez projektanta ...

w trybie nadzoru autorskiego o odstąpienie od Umowy nr (...) z dnia 25 ...

poinformował zamawiającego, że w sprawie odstąpienia SGGW od umowy o nr (...) z dnia ...

wynagrodzenia umownego Załączniki nr 12 — Odstąpienie od Umowy B(1)... Załączniki nr 13 — Odstąpienie od Umowy SGGW Załączniki nr 15 ...

dnia 13.12.2021 r. (odstąpienie od umowy nr (...) z dnia 25 ...

na fakt, że pozyskał je od inwestora. Stanowisko zamawiającego po weryfikacji informacji od wykonawcy i inwestora Umowa zawarta ...

zakresie skuteczności doręczenia wypowiedzenia). Wypowiedzenie od umowy przez inwestora mieści się ...

miejscu należy za informacją uzyskaną od inwestora (informacja o wyborze najkorzystniejszej ...

plac budowy. Uporczywe uchylanie się od wykonywania obowiązków nadzoru autorskiego, w ...

przez GW robót budowlanych oraz odstąpienia przez niego w dniu 13 grudnia 2021 r. od umowy o roboty budowlane dotyczące ...

dokumentacji podstaw by sądzić, że od umowy wykonawca odstąpił jako pierwszy, oraz aby wypowiedzenie od umowy nastąpiło z winy inwestora ...

mogła być zrealizowana (Generalny Wykonawca odstąpił od umowy) a inwestor zmuszony był ...

istotnymi — co doprowadziło do wypowiedzenia od umowy przez Inwestora. Zamawiający na ...

podtrzymuje swoje stanowisko, że do odstąpienia od ww. umowy nr (...) z dnia ...

2021 r. doszło wskutek nieotrzymania od wykonawcy kompletnej i poprawionej dokumentacji ...

pkt 7 ustawy na okoliczność odstąpienia przez SGGW od wskazanej powyżej umowy. Wykonawca powołuje ...

wykazał przesłanki zgodnie, z którą odstąpienie od umowy musi wynikać z przyczyn ...

polecał wykonawcy prowadzenie prac odbiegających od OPZ, w trakcie procedury odbiorowej ...

Ostatecznie, zamawiający złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy z rzekomej winy wykonawcy ...

na złożenie takiego oświadczenia liczonego od upływu terminu realizacji umowy. Niezależnie od powyższego, odstąpienie było nieskuteczne również z uwagi ...

złożenia przez zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, dokumentacja projektowa była już ...

Zamawiający przed złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy odwołał pełnomocnictwa dla wykonawcy ...

na budowę. Zamawiający po złożonym odstąpieniu od umowy kilkukrotnie odmówił przyjęcia dokumentacji ...

wykonawca zakwestionował skuteczność i zasadność odstąpienia od umowy" Załączniki nr 27 - Wezwanie ...

do współdziałania Załączniki nr 28 - Odstąpienie od umowy W załączniku nr 27 ...

grozi, że zmuszony będzie rozważyć odstąpienie od umowy z winy OSiR oraz ...

przyśpieszenie procedury administracyjnej. Urząd Miasta odstąpił od rozpatrywania wniosku o pozwolenie na ...

zapoznać się z informacją o odstąpieniu Urzędu od rozpatrywania wniosku o pozwolenie na ...

Poczcie Polskiej i w odpowiedzi od Poczty na reklamację uzyskał informację ...

pismo OSiR do B(1)... odstąpienie o umowy. Ww. pismo jest ...

zaadresowane do wykonawcy. W uzasadnieniu odstąpienia od umowy OSiR napisał: Umowa nr ...

w ciągu 90 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy, czyli do ...

w ciągu 210 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, czyli do ...

3, w ciągu 14 dni od daty złożenia, nie wniesie uwag ...

dokumentacji. Mimo powyższego, do dnia odstąpienia, czyli 12 maja 2023 r ...

w ciągu 210 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, czyli do ...

przekroczeniem 7 dni. Równolegle, wykonawca od czasu złożenia wniosku o wydanie ...

złożyć poprawiony projekt, mimo że od czasu jej złożenia tj. od dnia 09 stycznia 2023 r ...

Złożony przez wykonawcę wniosek był od samego początku niekompletny, a zatem ...

Do dnia dzisiejszego, czyli dnia odstąpienia od umowy, wykonawca nie złożył do ...

BOŚ, uwag tych do dnia odstąpienia, czyli 12 maja 2023 r ...

rozpoczęcia procesu realizacji robót budowlanych, odstąpienie o Umowy nr (...) z dnia ...

dnia 10.10.2022 r. —od której zamawiający odstąpił w dniu 12.05.2023 r. Odstąpienie od umowy przez inwestora mieści się ...

co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub ...

o. sp.k. 1. Daty odstąpienia od umowy (wraz z informacją o dacie doręczenia przedmiotowego odstąpienia Wykonawcy oraz przekazaniem dowodu doręczenia odstąpienia)a także informacją czy odstąpienie było skuteczne — wykonawca stoi na stanowisku, że oświadczenie o odstąpieniu zostało złożone po upływie określonego ...

na złożenie takiego oświadczenia liczonego od upływu terminu realizacji umowy. 2 ...

zapłacono kary umowne?) 3. Czy odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn leżących ...

po stronie wykonawcy ? 4. Czy odstąpienie od umowy związane było z niewykonaniem ...

nienależytym wykonywaniem umowy? 5. Czy odstąpienie od umowy dotyczyło niewykonania/ nienależytego wykonania ...

wynikającego z umowy? 6. Czy odstąpienie od umowy dotyczyło niewykonania/ nienależytego wykonania ...

wraz z załącznikami: - Potwierdzenie wysłania odstąpienia od umowy, - Umowa nr (...) z dnia 10 października 2022 r. - Odstąpienia od umowy z dnia 12 maja ...

12 maja 2023 r skutecznie odstąpił od umowy nr (...) z dnia 10 ...

dowodem — wydrukiem wiadomości e-mail). Odstąpienie zostało wysłane w postaci elektronicznej ...

żadnej przeszkody dla skuteczności dokonanego odstąpienia-inwestor w swoim piśmie powołuje ...

włączyć telefon komórkowy itp., niezależnie od tego, czy to rzeczywiście uczynił ...

przez składającego. Dodatkowo wskazał, że odstąpienie od umowy w tym samym dniu ...

przesyłki pocztowej zawierającej oświadczenie o odstąpieniu od umowy, czekając do ostatniego dnia ...

pewnością zapoznał się z treścią odstąpienia od umowy przekazaną w postaci elektronicznej ...

tym samym celowo unikał odebrania odstąpienia w formie papierowej za pośrednictwem ...

samym uznaje, że inwestor skutecznie odstąpił od umowy z wykonawcą w dniu ...

zamawiający odrzuca zarzut wykonawcy, że odstąpienie nastąpiło po upływie 14 dni liczonego od upływu terminu realizacji na jego ...

swoje stanowisko zgodnie z którym odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn leżących ...

wykonaniem umowy. Z treści załączonego odstąpienia od umowy z dnia 12.05 ...

do współdziałania Załączniki nr 25 — Odstąpienie od umowy Załączniki nr 26 — Odpowiedź B(1)... na odstąpienie Załączniki nr 27— Opinia Biegłego ...

Korespondencja pozostała B(1)... po odstąpieniu od Umowy W porównaniu do wcześniej ...

przesłał: - Odpowiedź B(1)... na odstąpienie z dnia 06.06.2023 ...

Korespondencja pozostała B(1)... po odstąpieniu od Umowy - opinia prywatnego biegłego sądowego ...

Stanowisko zamawiającego po weryfikacji informacji od wykonawcy i inwestora Umowa z ...

dostępności dla m. st. Warszawy Odstąpienie od umowy nastąpiło w dniu 12 ...

3, w ciągu 14 dni od daty złożenia, nie wniesie uwag ...

r. — tj. po 11 dniach od złożenia wniosku pozwolenia na budowę ...

przedsięwzięcia był złożony w sposób rażąco niedbały a potwierdzeniem tej niedbałości ...

Poczty Polskiej wykonawca nie otrzymał od Wydziału Architektury dla Dzielnicy Żoliborz ...

podziela stanowisko Inwestora opisane w odstąpieniu od umowy, że wykonawca działając z ...

przekazaną przez inwestora, do dnia odstąpienia od umowy tj. do 12 maja ...

co doprowadziło w konsekwencji do odstąpienia od umowy oraz naliczenia kary umownej ...

co zostało dowiedzione powyżej. Po odstąpieniu od umowy z wykonawcą inwestor nie ...

w przedmiocie tożsamym z umową od której odstąpił z wykonawcą tj. na wykonanie ...

w dokumentach złożonych na etapie badania i oceny ofert wyroku KIO ...

nie świadczy o fakcie, że od umowy odstąpiono z wykonawcą niezasadnie - czynność ta ...

także nie stanowi dowodu aby odstąpienie było dokonane niezasadnie. Z kolei ...

nie jest w pełni niezależny od podmiotów postępowania. Zdaniem zamawiającego opinia ...

posiada przeważnie informacje pochodzące jedynie od tej strony postępowania, która zleciła ...

co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub ...

że zamawiający złożyli oświadczenie o odstąpieniu od umowy niezasadnie, zaś same okoliczności ...

stronami sporne. W ocenie wykonawcy odstąpienia od umowy były niezasadne na skutek ...

ustawy zamawiający złożyli oświadczenie o odstąpieniu od umowy (lub oświadczenie o jej ...

nich stan rzeczy nie odbiega od rzeczywistości. Trudno w przedmiotowym stanie ...

udzielenie zamówienia". Jeżeli zatem Wykonawca od początku udziału w postępowaniu był ...

i czasie w sposób odbiegający od właściwego dla niej miernika należytej ...

postępowania, w sposób oczywisty odbiega od miernika należytej staranności przynależnej profesjonaliście ...

grudnia 2021 r.: "Wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy, wysunięte roszczenie odszkodowawcze lub ...

nienależytego wykonania oraz wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy mają charakter obiektywny, o ...

wywód wykonawcy o treści: Niezależnie od oceny skuteczności i zasadności ww. oświadczeń o odstąpieniu, B(1)... podjął szereg działań ...

w celu pełnego wyjaśnienia zaistniałych odstąpień oraz zapobieżeniu podobnym przypadkom w przyszłości: • przeanalizowano przyczyny odstąpień od umów przez zamawiających; • ustalono jakie ...

pozwalające na wyeliminowanie przyczyn zaistniałych odstąpień od umów oraz wyłączenie występowania nieprawidłowości ...

wystąpienia okoliczności, które doprowadziły do Odstąpień od umowy były: a. Źle przygotowane ...

Brak sformalizowanej komunikacji z zamawiającym Odstąpienie od umowy na roboty budowlane czego następstwem stało się odstąpienie od umowy z projektantem Wnioski pokontrolne ...

300 Wałbrzych tj., że: Niezależnie od oceny skuteczności i zasadności oświadczeń o odstąpieniu, poinformował o podjęciu szeregu działań ...

sytuacje, w których Inwestorzy odstępują od umów z wykonawcą (np. w 2023 r. nastąpiło odstąpienie od umowy przez OSIR Żoliborz). Wprowadzenie ...

pozwoliło, jak widać Wykonawcy uniknąć odstąpienia od umowy, stąd też w tym ...

po raz kolejny doszło do odstąpienia od umowy to podjął po raz ...

udziale ww. podmiotów stwierdził, że od lat wiele kontraktów zostało rozwiązanych ...

zamawiającego analizy wynika, że do odstąpienia od umowy doszło również w zadaniach ...

powyższe doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub ...

powyższe doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub ...

jest stwierdzenie faktu wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy przez zamawiającego z przyczyn ...

dużym uproszczeniu sprowadzają się do odstąpienia od umowy, obniżenia ceny, usunięcia wad lub wymiany rzeczy ...

stoi na stanowisku, że do odstąpienia od umowy doszło z przyczyn leżących ...

a SGGW. Skutkiem tego, uczelnia odstąpiła od tej umowy. B(I)... nie odwołało się od czynności wykluczenia. Oznaczało to, że od 7 lutego 2023 r. wykluczenie ...

i skuteczna wobec innych zamawiających. Odstąpienie od umowy przez SGGW nastąpiło 9 ...

czerwca 2022 r., a zatem od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia ...

dotyczących złożenia zamawiającemu oświadczeń o odstąpieniu od umowy" datowane na 6 lipca ...

nieprawidłowości z powodu upływu czasu od zaistnienia zdarzeń. Wskazuje to tym ...

samooczyszczenia na powołanie Komisji ds. badania ofert, a jednym ze skutków ...

protokołu z kontroli komisji ds. badania ofert z 05.02.2022 ...

doszło do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, przedstawia stanowiska Zamawiających oraz ...

i czasie w sposób odbiegający od właściwego dla niej miernika należytej ...

i abstrakcyjny, jest ustalany niezależnie od osobistych przymiotów i cech konkretnej ...

wiedzy, aby skuteczność i prawidłowość odstąpienia od umów przez ww. inwestorów z ...

w ocenie zamawiającego wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy, wysunięte roszczenie odszkodowawcze lub ...

ZOZ Odwołujący upatruje braku skuteczności odstąpienia od umowy z nim w: - opóźnieniu ...

o których pisze inwestor w odstąpieniu, - umowa miała być świadczona od 11 marca 2021 do 30 ...

listopada 2022 r. - tym samym odstąpienie w dniu 9 grudnia 2021 ...

upływ nieco ponad jednego miesiąca od zapłaty za weryfikację dokumentacji do odstąpienia miałby świadczyć o braku przesłanki ...

nie dostrzec, że przez okres od połowy marca do początku grudnia ...

fundamentów jest wskazana zarówno w odstąpieniu inwestora, jak i w piśmie ...

aktywności w zakresie dochodzenia roszczeń od inwestora, natomiast nie zostało wskazane ...

13 stycznia 2022 r., a odstąpienie przez odwołującego nastąpiło w dniu ...

Żyrardów wynika, że umowne prawo odstąpienia przysługiwało odwołującemu ze skutkiem na ...

po złożeniu zamawiającemu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, jeżeli inwestor pomimo pisemnego ...

miejsca w tym postępowaniu, odwołujący odstąpił od umowy po upływie 5 dni od upływu terminu wymagalności wierzytelności z ...

faktury nr (...), co powoduje, ze odstąpienie przez odwołującego było niezgodne z ...

w obrocie funkcjonuje jedyne skuteczne odstąpienie z dnia 11 stycznia 2022 ...

Faktycznie wszystkie wskazane w tym odstąpieniu uchybienia mają miejsce pomiędzy 10 ...

usunięcia uchybień w dacie doręczenia odstąpienia nie zostały wykazane. Możliwe było ...

przywoływania treści pism wymienionych w odstąpieniu, jeśli wykonawca był w ich ...

z przywołanych przez inwestora w odstąpieniu wezwań, a odwołujący nie wykazał ...

że wykona zamówienie za zaoferowaną cenę i z art. 226 ust ...

prowadzenia robót zgodnie z harmonogramem, od tego momentu rozpoczynają się prace ...

wskazał, że w związku z odstąpieniem od umowy i wyznaczeniem terminu inwentaryzacji ...

konsekwencji doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od tych umów, zasądzenia odszkodowania, wykonania ...

co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub ...

ustawy tj. na tym, że odstąpienia przez inwestorów były niezawinione przez ...

wbrew zdaniu odwołującego, na fakcie odstąpienia od umowy przez inwestorów, ale przede ...

odwołującego) przyczyn złożenia oświadczeń o odstąpieniu, jednak wobec braku dowodów uznał ...

Zamawiający wskazał dlaczego uważa, że odstąpienia od umów wynikały z przyczyn leżących ...

Żyrardów, to izba ustaliła że odstąpienie od umowy przez odwołującego było nieskuteczne ...

w obrocie prawnym pozostaje wyłącznie odstąpienie PGK Żyrardów. Odwołujący wskazywał, że ...

uchybień, które inwestor wymienił w odstąpieniu zostały mu doręczone równolegle z samym odstąpieniem, jednak dowodu na tę okoliczność ...

wymienione przez inwestora noszą daty od 10 grudnia 2021 do 10 ...

z zamiarem wywołania wrażenia uzasadnionego odstąpienia. Nadto odwołujący nie przedstawił tych ...

zamawiający dysponował w postaci umowy, odstąpień obu stron, stanowiska inspektora, co do nieskuteczności odstąpienia przez odwołującego. Odnosząc się do ...

też jakie dowody chciał pozyskać od inwestorów, to że nie były ...

nie poprzestał wyłącznie na ocenie odstąpienia przez inwestora, ale analizował przedstawionemu ...

stycznia 2023 i pismo o odstąpieniu od umowy OSIR Żoliborz nie wskazują ...

Izba podkreśla odrębność procesu cywilnego od procesu odwoławczego i nie jest ...

wykroczenia, ani nie uznaje, że odstąpienia od umów przez zamawiających powstały w ...

lub Izba dokonały odmiennych ustaleń od odwołującego, co ewentualnie mogłoby wskazywać ...

wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania z dnia 30 grudnia ...

KIO 694/17 – Wyrok KIO – 2017-04-25 117 fragmentów Premium

2017-04-25 » Zaskarżone » Oddala odwołanie

68-300 Lubsko tytułem wpisu od odwołania, 2.2. zasądza od wykonawcy Zakład Transportowy i Ogólnobudowlany ...

wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga ...

każdej części zamówienia, - przeprowadzeniu wadliwego badania i oceny ofert w ramach ...

FBserwis S.A. nie zawiera rażąco niskiej ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia ...

że jego oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, co doprowadziło do zaniechania odrzucenia ...

związku z obarczonym wadami przeprowadzeniem badania i ceny ofert, polegającym na przyznaniu niewłaściwej ...

ich ofert, 3. powtórzenia czynności badania i oceny ofert z uwzględnieniem ...

Odwołujący wskazuje, że Zamawiający przeprowadzając badanie i ocenę ofert oraz dokonując ...

Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę ofert - b.1) w przypadku ...

w zakresie części, w której cena oferty będzie korzystniejsza ekonomicznie (nastąpi porównanie procentowe różnicy ceny oferty w stosunku do wartości ...

SIWZ nieprawidłowe przeprowadzenie przez Zamawiającego badania i oceny ofert oraz zaniechanie ...

oraz czystości (okres z przedziału od kwietnia do października). Przez zimowe ...

na drodze (okres z przedziału od października do kwietnia)." II. (..) III ...

będzie następujące kryteria oceny ofert: Cena - 60 % = 60 pkt; Jakość - 20 ...

Zamawiający w sposób niewłaściwy dokonał badania złożonych ofert oraz ich ocen ...

utrzymanie drogi ekspresowej S-8 od km 29+459 do km 83+505" w okresie od 11.10.2013 r. do ...

w SIWZ okres zimowy trwa od października do kwietnia, okres letni trwa od kwietnia do października. Konsorcjum BADER ...

ekspresowej S-5 Gniezno - Poznań (od skrzyżowania z drogą wojew. nr ...

35+500,00)" w okresie od 23.09.2013r. do ...

Rejon w Wieluniu". W okresie od 09.06.2009r. do ...

ekspresowej S-5 Gniezno - Poznań (od skrzyżowania z drogą wojew. nr ...

35+500,00)" w okresie od 23.09.2013r. do ...

utrzymanie autostrady A2 na ode. autostradowej obwodnicy Mińska Mazowieckiego wraz ...

i drogą Nr 2 na ode. od skrzyżowania z drogą Nr 17 ...

latach 2013 - 2019." w okresie od 07.2013 do 01.2017 ...

węzłem) - granica województw łódzkiego/mazowieckiego od km 362+700 do km ...

w Bystrzycy Kłodzkiej" w okresie od 04.11.2014 do obecnie ...

rejonu Nowy Sącz" w okresie od października 2014 do dnia dzisiejszego ...

woj. Małopolskiego Rejon Nowy Sącz" od kwietnia 2010 do kwietnia 2014 ...

Zamawiający! w sposób nierzetelny dokonał badania i oceny ofert złożonych przez ...

w postępowaniu. Zamawiający dokonując nierzetelnego badania ofert, dokumentów i oświadczeń pod ...

zimowe utrzymanie dróg w okresie od 22.12.2015 r. do ...

zimowe utrzymanie dróg w okresie od 28.07.2014 r. do ...

zimowe utrzymanie dróg w okresie od 22.12.2015 r. do ...

zimowe utrzymanie dróg w okresie od 14.04.2014 r. do ...

po uzyskaniu w tym zakresie od Odwołującego stosownych wyjaśnień lub też ...

Zamawiający mógł przystąpić do rzetelnego badania ofert. Jak wskazywane jest w ...

w celu wypełnienia obowiązku przeprowadzenia badania i oceny ofert w sposób ...

oferty pozwoli zamawiającemu dokonać należytego badania i oceny złożonej oferty. Uzyskane ...

FBSerwis S.A. nie zawiera rażąco niskiej ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia ...

że jego oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, co doprowadziło1 do nieprawidłowego ...

a pzp w przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od: 1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed ...

zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z ...

których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz ...

Wykonawcy uwarunkowania, uzasadniające wysokość zaoferowanej ceny, należy uznać, że wyjaśniania spełniające ...

powinien udowodnić Zamawiającemu, że jego cena ofertowa jest realna, wiarygodna, tzn ...

zł brutto, co wskazuje na cenę rażąco niską. Zarówno w stosunku do ...

on Żary), w której zadeklarowano cenę 52 246 214,25zł ...

Również jest to sytuacja oferowania ceny rażąco niskiej w stosunku do kwoty jaką ...

zł netto/szt. Natomiast średnia cena jaka w zakresie realizacji tej ...

30 zł netto/szt. (czyli cena blisko trzykrotnie wyższa!). Przytoczona w ...

przez FBSerwis S.A. kalkulacja ceny dokonana w odniesieniu do Formularza ...

ciągu trwania umowy. Natomiast średnia cena zaoferowana postępowaniu) to dla grupy ...

ciągu trwania umowy. Natomiast średnia cena zaoferowana przez pozostałe podmioty składające ...

wskazane wartości różnic w wycenie ceny za wykonanie poszczególnych uchybień oferty ...

pod względem kryterium oceny ofert: cena. Odwołujący podnosi, że Zamawiający nie ...

oferty pod względem jej rażącej ceny. Zamawiający w ramach oceny przedmiotowej ...

ustalania czy wskazana w niej cena jest rażąco niska, zdaje się pomijać nie ...

wykazuje, że na etapie kalkulacji ceny oferty na część 3 i ...

nie wskazał potencjalnych podwykonawców), więc cena zaproponowana jest nierealna w stosunku ...

faktycznych kosztów realizacji zamówienia - bowiem od samego początku określając cenę wskazaną w ofercie Wykonawca nie ...

tych (kalkulacji/ofert) w wyliczeniu ceny oferty własnej (gdyż nie wykazała ...

FBSerwis S.A. pod kątem badania czy cena podana w poszczególnych ofertach jest ceną rażąco niską. W szczególności za przeprowadzenie takiego porządnego badania oceny ofert nie można uznać ...

cen. Dla ustalenia, czy dana cena jest rażąca niska koniecznym jest ...

FBSerwis S.A. nie jest rażąco niska. 6. Odwołujący zarzuca Zamawiającemu ...

jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku ...

określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca ...

złożył wystarczające dowody pozwalające na odstąpienie od jego wykluczenia z postępowania. Inne ...

udziału w postępowaniu oraz wymagane od wykonawców środki dowodowe w sposób ...

udziału w postępowaniu oraz wymagane od wykonawców środki dowodowe w sposób ...

udziału w postępowaniu oraz wymagane od wykonawców środki dowodowe powinny być ...

Odwołujący podkreśla, że w zależności od wielkości przedsiębiorstwa, wielkości realizowanych kontraktów ...

letniego utrzymania drogi rozumie okres od kwietnia do października, a przez ...

okres zimowego utrzymania drogi - miesiąc od października do kwietnia. Należy podkreślić ...

wymaganiu wykonania letniego utrzymania drogi (od kwietnia do października) wskazuje m ...

w roku (czyli również miesiące od października do kwietnia), są to ...

czyli według wytycznych do wykonania od kwietnia do października) wskazuje "zimowe ...

kryterium ocen: doświadczenie, uniemożliwiając przeprowadzenie badania i oceny ofert oraz wybór ...

kwietnia do października, natomiast zimowych od października do kwietnia jest błędnie ...

uczciwej konkurencji. W zależności bowiem od rozumienia przez poszczególnych Wykonawców wyżej ...

zaledwie o jeden miesiąc większego od minimalnie wymaganego jest premiowane przyznaniem ...

Zamawiający za posiadanie doświadczenia dłuższego od minimalnego doświadczenia wskazanego w warunkach ...

najkorzystniejszą pod względem jakości i ceny. Waga wskazanych naruszeń i ich ...

Zamawiającego zaskarżonych czynności, a zwłaszcza badania i oceny ofert, objawiający się ...

warunków i kryteriów w oderwaniu od przedmiotu zamówienia i w sposób ...

umożliwiająca unieważnienie niniejszego postępowania. Niezależnie od powyższej argumentacji Odwołujący wskazuje również ...

pamiętać trzeba, że Zamawiający wymaga od Wykonawcy określonego doświadczenia (jako warunek ...

najpierw daty graniczne dla doświadczenia od 28.07.2014 r. do ...

2016 r. tj. o okres od 01.01.2016 r. do ...

zaoferowania przez FBSerwis S.A. rażąco niskiej ceny zamawiający stwierdził, że oferta tego ...

ofert określonych w siwz tj. cena - 60%, jakość - 20%, doświadczenie - 20 ...

ustawy pzp. Zamawiający uznał, że cena w/w wykonawcy nie jest rażąco niska, a cena odwołującego jest wyższa jedynie o ...

zł, co stanowi niespełna 4% ceny oferty FBSerwis S.A. Cena tej ostatniej oferty w zakresie części 4 jest niższa od kwoty określonej przez zamawiającego o ...

lecz jedynie o 20,03% od średniej 7 złożonych ofert na ...

części w oparciu o średnie ceny jednostkowe, a wynagrodzenie za usługi ...

kwoty szacunkowej. W ocenie zamawiającego cena wykonawcy jest cena realną i adekwatną do przedmiotu ...

przez przystępującego Saferoad Grawil, odmienny od zamawiającego. Podtrzymując zarzut 3 i ...

Serwis, iż nie zaoferował on rażąco niskiej ceny. Przypomniał argumenty na tą okoliczność ...

w stosunku pracy u odwołującego od dnia 14.04.2014 r ...

co prowadzi do wniosku, że cena została skalkulowana bez wystarczających podstaw ...

Podtrzymał stanowisko z pisma dot. ceny oferty wybranej i wyjaśnił, że ...

w części 4 wyjaśnień dot. ceny, natomiast dla części 3 złożył ...

zakresie objętym sporem. Przypomniał, że cena w postępowaniu jest cena ryczałtową, a ewentualne różnice w cenach jednostkowych nie mogą bezpośrednio wpływać na ocenę ceny całościowej. Złożył zestawienie cen ofert ...

elementy zaznaczone na czerwono zawierają cenę niższą niż 50% średniej pozostałych ...

z brakiem postępowania wyjaśniającego dot. ceny wskazał na przepis art. 90 ...

przepisów ustawy w zakresie czynności badania i oceny ofert złożonych w ...

SIWZ nieprawidłowe przeprowadzenie przez Zamawiającego badania i oceny ofert oraz zaniechanie ...

do postępowania zamawiającego w toku badania i oceny ofert złożonych w ...

najpierw daty graniczne dla doświadczenia od 28.07.2014 r. do ...

2016 r. tj. o okres od 01.01.2016 r. do ...

zaoferowania przez FBSerwis S.A. rażąco niskiej ceny Izba uznaję za zasadne wyjaśnienia zamawiającego w tym zakresie. Cena w/w wykonawcy nie jest ceną rażąco niską, przy czym cena odwołującego jest wyższa jedynie o ...

zł, co stanowi niespełna 4% ceny oferty FBSerwis S.A. Cena tej ostatniej oferty w zakresie części 4 jest niższa od kwoty określonej przez zamawiającego o ...

lecz jedynie o 20,03% od średniej 7 złożonych ofert na ...

części w oparciu o średnie ceny jednostkowe, a wynagrodzenie za usługi ...

mając także na względzie, że cena wykonawcy jest ceną realną i adekwatną do przedmiotu ...

dla części 4 nie odbiegały od części 3. Odnośnie zarzutu z ...

wysokości oraz sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w ...

KIO/UZP 277/08, KIO/UZP 286/08 – Wyrok KIO – 2008-04-15 75 fragmentów Premium

2008-04-15 » Oddala oba odwołania

212 Gdynia, ul. Hutnicza 3 od rozstrzygnięcia przez zamawiającego Komenda Główna ...

odwołanie odnośnie protestu nr II) od rozstrzygnięcia protestu nr II w ...

odwołanie odnośnie protestu nr I) od rozstrzygnięcia protestu nr I podtrzymując ...

03.04.2008 r. (wpłynął od UZP 08.04.2008 r ...

rodzaj urządzeń, który został poddany badaniom jako: stacja bazowa (radiotelefon bazowy ...

jego częstotliwość powinna być większa od częstotliwości nadajnika badanego o 50 ...

powyższego wynika, jego zdaniem, że badania powinny być przeprowadzone z odchyłką ...

zakłócającym odstrojonym o +_100kHz, od częstotliwości badanego nadajnika. Ponadto, podnosi zarzut rażąco niskiej ceny za konserwację, ekspertyzę masztów i ...

na str.3 podana została cena za wykonanie konserwacji, ekspertyzy masztów ...

prac na 100 obiektach, średnia cena na obiekt wynosi ok. 2 ...

171, 60 PLN. Argumentuje, iż ceny ofertowe firm za przeprowadzenie ekspertyz ...

masztów wąchają się w przedziale od 3500,- do 10000,- PLN. Pomiary ...

wpływu na środowisko to koszt od 1000,- do 1500,- PLN, do ...

co w sumie przekracza zaoferowaną cenę. Uważa, iż cena za konserwację, ekspertyzę masztów i ...

obszernego (101 stron) sprawozdania z badań dokonanych przez CLBT. Załączone fragmenty ...

w swoim przystąpieniu stwierdza, iż badania zostały wykonane przez laboratorium, którego ...

tytułowej (str 39) wynika, iż badania oparto na dokumencie PN-ETSI ...

właściwych metod pomiaru. Względem zarzutu rażąco niskiej ceny, stwierdził, iż pierwszy Protestujący nie ...

Podniósł, iż nawet gdyby uznać cenę wskazaną za zbyt niską, należy traktować cenę oferty jako całość. Nie można analizować części składowych ceny oferty pod katem rażąco niskiej ceny. Art.89 ust.1 pkt ...

4 Pzp odnosi się do ceny całej oferty (części I), a nie elementów tej ceny. Wyjaśnia, iż zastosowano w tym ...

ze str. 37-40 z badan dokonanych przez GP - Centralne Laboratorium Badań Technicznych Urzędu Regulacji Telekomunikacji i ...

niego fakt, iż sprawozdanie z badań nie zostało załączone w całości ...

było mowa w proteście. Odnośnie ceny rażąco niskiej, Zamawiający w oparciu o wytyczne ...

zł. brutto. Ponadto, jest to cena ryczałtowa. Wskazuje, iż dla oceny, czy oferta zawiera rażąco niską cenę, rozpatruje się zawsze ogólną cenę oferty, a nie jej poszczególne ...

Zamawiający pominął fakt, że z badania urządzenia będącego oferowanym przedmiotem dostawy ...

umieszczenia skramblera w manipulatorze, natomiast badania przeprowadzono na stacji bazowej ze ...

iż z fragmentu dokumentu dotyczącego badania, wynika jednoznacznie, że badanie zostało przeprowadzone na podstawie normy ...

intermodulacji nadajnika. Uważa, iż dodatkowo badanie powinno być przeprowadzone z uwzględnieniem ...

jego częstotliwość powinna być większa od częstotliwości nadajnika badanego o 50 kHz do 100kHz. Badanie powinno być zatem dokonane z ...

fragment dokumentu nie zawiera wyników badań przy źródle zakłócającym odstrojonym o +_100 kHz, od częstotliwości badanego nadajnika. Po czwarte ...

pierwszy Protestujący podtrzymał zarzut dotyczący rażąco niskiej ceny za konserwację, ekspertyzę masztów i ...

iż sam Zamawiający zażądał podziału ceny ofertowej na części dotyczące: 1 ...

przypadku, jeżeli z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i zaakceptowanych przez zamawiającego ...

iż ocena czy oferta zawiera rażąco niską cenę powinna odnosić się oddzielnie do każdej części ceny podzielonej zgodnie z wymogami SIWZ ...

świadczyć, o tym że zaniżenie ceny w tym aspekcie było celowe ...

wysokich kosztów na urządzenia przy rażąco niskich za ekspertyzy, konserwacje i instalacje ...

następuje: Po pierwsze, na str. od 37-40 oferty z dnia ...

Protestujący załączył część sprawozdania z badań dokonanych przez GP - Centralne Laboratorium Badań Technicznych Urzędu Regulacji Telekomunikacji i ...

nie złożył całego sprawozdania z badań wykonanych przez Instytut Łączności (z 43 str. tylko strony od 1 do 10 zgodnie z informacja ze str. od 54-62). Po drugie, zauważa ...

zarzutów zastosowania złej normy w badaniach dokonanych przez CLBT, podtrzymuje swoje wcześniejsze stanowisko, iż badania oparto na prawidłowych normach (str ...

się ze stanowiskiem Zamawiającego odnośnie ceny rażąco niskiej w jego ofercie. Podkreśla, iż ceną oferty jest całość ceny, a nie jej elementy składowe ...

do uznania zaoferowanej przez niego ceny w ramach cz. I za rażąco niskiej. Dodatkowo, tak jak wcześniej wykazuje ...

dokumenty oryginalne tylko podpisane. Strony od 30 do 40 oraz od 46 do 62 są poświadczone ...

dokonane jest rozróżnienie radiostacji wojskowych od radiotelefonów cywilnych. Wskazuje, iż przedmiotowa ...

walki i znacznie różni się od radiotelefonów przeznaczonych dla służby cywilnych ...

jej rodzaj, typ sprzętu, ani cena dostawy. Odnośnie dostawy Lp.4 ...

w okresie ostatnich 3 lat od momentu wszczęcia przedmiotowego postępowania, a ...

w treści protestu w odróżnieniu od przystąpienia. Jednakże, dla jasności wskazuje ...

należytej staranności po powzięciu informacji od drugiego Protestującego przeprowadził postępowanie wyjaśniające ...

kwestionowanych referencji. Z otrzymanych odpowiedzi od instytucji wystawiających omawiane referencje nie ...

dla niej i dokona ponownego badania i oceny oferty. W odpowiedzi ...

pkt. 7 SIWZ w oderwaniu od Rozdz. XI pkt. 5 SIWZ ...

jest innym urządzeniem, w zależności od tego, kto będzie jego użytkownikiem ...

wartość wykazanej dostawy jest niższa od wymaganej przez Zamawiającego, podtrzymuje, że ...

Radmor SA na okoliczność zarzutu rażąco niskiej ceny podniesionego w odwołaniu będącego wynikiem ...

wydaną przez GP - Centralne Laboratorium Badań Technicznych na kopie w części ...

wypadkach chodzi o sprawozdanie z badań nr CLBT/C/11/2005 ...

skramblera w manipulatorze podczas przeprowadzonych badań, tym bardziej, iż zgodnie z ...

niniejszej kwestii. Względem ostatniego zarzutu rażąco niskiej ceny, skład orzekający Izby uznał, iż ...

4 Pzp odnosi się do ceny całej oferty (w tym wypadku ...

I), a nie elementów tej ceny. Skład orzekający Izby podzielił w ...

arbitrażowym. "(……) Należy przy tym przymiot rażąco niskiej ceny rozpatrywać w kontekście ceny całości przedmiotu zamówienia, a nie ...

mógł mieć wpływ na wysokość ceny". (Wyrok ZA z dnia 13 ...

prawo żądać wyjaśnień, czy zaproponowana cena przez wykonawcę nie jest rażąco niska. Jednak należy pamiętać, że liczy się cena całej oferty, a nie jej ...

pragnie wskazać na ryczałtowy charakter ceny. Dokonana modyfikacja i wydzielenie pewnych ...

z uwagi na fakt, iż cena ofertowa jest ceną ryczałtową. W tym miejscu skład ...

Pzp. Odnosząc się do kwestii rażąco niskiej ceny w stosunku, jak podnosi się ...

rozprawy opierające się na podziale ceny ofertowej dokonanej przez Zamawiającego oraz ...

przypadku gdy z przyczyn niezależnych od wykonawcy i zaakceptowanych przez Zamawiającego ...

antenowej będzie niemożliwe", będzie możliwość odstąpienia od realizacji umowy, ale w danym ...

umowy. Odnosząc się do samej ceny należy uznać, iż składający odwołanie ...

obejmuje samą usługę, czy też cenę dostawy, materiał, dojazd, czy też ...

iż stan faktyczny jest odmienny od w nim zawartego, w szczególności ...

odpowiedzi), w wyniku którego uzyskał od wystawców kwestionowanych listów referencyjnych dokumenty ...

wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga ...