2014-01-29 » Oddala odwołanie
Sygn. akt: KIO 69/14
WYROK
z dnia 29 stycznia 2014 r.
Krajowa Izba Odwoławcza ...
Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Białymstoku.
Przewodniczący:
………………………………
………………………………
………………………………
Sygn. akt KIO 69/13
U z a s a d n i ...
Izby Odwoławczej z dnia 30 czerwca 2010 r., sygn. akt KIO/UZP 1189/10).
Należy też zauważyć, że zarzuty podnoszone w ...
w wyroku z dnia 22 grudnia 2008 roku (sygn. akt: KIO/UZP 1431/08), w którym Izba stwierdziła, iż: "Na gruncie ...
w wyroku z dnia 28 kwietnia 2009 roku (sygn. akt: KIO/UZP 469/09) "Prawo zamówień publicznych wprowadza ograniczenia swobody umów ...
w wyroku z dnia 11 listopada 2008 roku (sygn. akt KIO/UZP 779/08), podkreśla, iż "kara umowna ma nie tylko ...
W wyroku z dnia 18 kwietnia 2013 r. sygn. akt KIO 779/13, Izba wskazała na zasady dotyczące kar umownych, nie ...
okres realizacji umowy), Izba nie jest związana orzeczeniem sygn. akt KIO 779/13, niemniej jednak podzieliła stanowisko składu orzekającego co do ...
2019-01-30 » Oddala odwołanie
Sygn. akt: KIO 10/19
WYROK
z dnia 30 stycznia 2019 r.
Krajowa ...
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Zamościu.
Przewodniczący:
....................................
Członkowie:
....................................
....................................
Sygn. akt: KIO 10/19
U z a s a d n i ...
W dniu 04.01.2019 r. (wpływ bezpośredni do Prezesa KIO) - Konsorcjum Firm: 1) Ekspert Security Sp. z o.o., (Lider ...
interpretować jako podstawa do nałożenia kary umownej.
Odwołujący wskazał, iż KIO przy analizie analogicznych zarzutów w innych rozpatrywanych sprawach zgodziła się ...
powyżej i nakazała zmodyfikowanie umowy poprzez zmniejszenie kar umownych (wyrok KIO z 04.12.2015 r. o sygn. akt: KIO 2546/15, wyrok KIO z 23.06.2017 r., sygn. akt: KIO 1117/17). Przy założeniu zatem, że taki czas dojazdu byłby ...
2019 r. (e-mailem) Zamawiający wobec wniesienia odwołanie do Prezesa KIO wniósł na piśmie, w trybie art. 186 ust. 1 Pzp ...
do możliwych konsekwencji i szkód wynikających ze złamania ww. zakazu. KIO w wyroku z 05.03.2014 r., sygn. akt: KIO 2837/14 - orzekła, że kary umowne są pożytecznym instrumentem nie ...
wyraża zgody na zmianę wysokości zastrzeżonej kary umownej. W orzecznictwie KIO ugruntowany jest pogląd, że zamawiający działa w interesie publicznym i ...
postępowaniu celu prowadzi częstokroć do niezaspokojenia uzasadnionych potrzeb szerszej zbiorowości. KIO w wyroku z 29.01.2014 r., sygn. akt: KIO 69/14 w uzasadnieniu wyroku podkreśliła, że zamawiający wydatkując środki publiczne, podlega ...
kwestii miarkowania wysokości kar po raz kolejny, zgodnie z orzecznictwem KIO podkreślić należy, iż wykonawca niezadowolony z wysokości nałożonej kary umownej ...
kar umownych, Zamawiający nalicza tylko jedną karę w wysokości wyższej". KIO w wyroku z 29.01.2013 r., KIO 113/13; KIO 117/13, zwróciła uwagę, że Zamawiającemu przyznane zostało uprawnienie do ...
jest ich funkcja stymulacyjna, dyscyplinująca wykonawcę do prawidłowego wykonania zamówienia. KIO zwróciła również uwagę, że ustanowienie przez zamawiającego możliwości naliczania wysokich ...
naliczona kara umowna będzie rażąco wygórowana. Przywołane przez Odwołującego orzeczenia KIO (KIO 2546/15, KIO 1117/17) dotyczyły zupełnie odmiennych stanów faktycznych, w wyroku KIO 1117/17 Izba nakazała wykreślenie postanowienia dotyczącego możliwości naliczenia przez ...
wzywana ze znanym wyprzedzeniem. W wyroku 29.01.2014 r., KIO 69/14, KIO odnosząc się do ograniczenia zasady swobody umów oraz wysokości kar ...
dwaj przedsiębiorcy (wyrok z 30.06.2010 r., sygn. akt: KIO/UZP 1189/10).
Odnośnie § 5 ust 3 pkt 1 wzoru ...
tzw. "zmiany odpoczywającej".
Zamawiający jednocześnie wskazał, iż zgodnie z orzecznictwem KIO (02.09.2015 r., sygn. akt: KIO 1806/15) Izba nie może oceniać ewentualnego naruszenia przepisów Kodeksu ...
2015-10-27 » Zaskarżone » Oddala odwołanie
Sygn. akt: KIO 2191/15
WYROK
z dnia 27 października 2015 r.
Krajowa ...
Sądu Okręgowego w Katowicach.
Skład orzekający:
str. 1 Sygn. akt: KIO 2191/15
U Z A S A D N I ...
A., Nowicki J.E. Prawo zamówień publicznych. Komentarz.
W wyroku KIO z dnia 23 lipca 2010 r. (sygn. KIO/UZP 1447/10), Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że: "Opis ...
przytoczył wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 27 marca 2015 r. KIO 496/15: "1. Użyty w treści przepisu art. 29 ust ...
celu zamówienia potrzeby zbiorowe mogą pozostać niezaspokojone (tak np. wyrok KIO o sygn. akt KIO 69/14, KIO 2665/13, KIO/UZP 1189/10).
Uprzywilejowana pozycja zamawiającego oraz zasadniczo jednostronne określanie ...
z koniecznością osiągnięcia celu publicznego (np. wyrok o sygn. akt KIO/UZP 694/09).
Odwołujący podnosi jednak, że wprowadzony w §10 ...
następstwa, zamawiający powinien dążyć do jak najpełniejszego ich wyszczególnienia (wyrok KIO o sygn. akt KIO 2949/13).
Zdaniem odwołującego omawiany zapis umowny powoduje brak równości ...
zasada równości stron umowy oraz zasada uczciwej konkurencji" (tak wyrok KIO z dnia 20 stycznia 2014r. o sygn. 13/14 ...
p. pozostawiony bez rozpoznania. W tym zakresie Sąd podziela stanowisko KIO wyrażone w uzasadnieniu wyroku z dnia 29 stycznia 2014 r., sygn. KIO 61/14, iż przyjęcie odmiennego stanowiska prowadziłoby do wykładni contra ...
wyrażany jest w szeregu orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej, przykładowo wyroku KIO z 23 grudnia 2013 r. w spr. KIO 2745/15, z dnia 18 marca 2011 r. w sprawie o sygn. KIO 459/11, z dnia 13 kwietnia 2011 r. sygn. akt KIO 707/11, z dnia 22 listopada 2012 r. w spr. KIO 2438/12, z dnia 24 marca 2014 r. w spr. KIO 398/14, z dnia 28 października 2011 r. w spr. KIO 2222/11 i KIO 2223/11, z dnia 14 lutego 2014 r. w spr. KIO 163/14.
W konsekwencji, kierując się powyższymi wytycznymi uznano, że ...
z którymi: "Sąd Okręgowy orzekający w niniejszej sprawie podziela stanowisko KIO wyrażone w wyroku z 7 maja 2013 r., KIO 898/13, że zamawiający nie musi wykazywać szczególnej sytuacji związanej ...
przedmiotem zamówienia. Podzielono w tej mierze argumentację zawartą w wyroku KIO z 13 maja 203 r. w spr. KIO 989/13.
IV. W zakresie zarzutu zmierzającego do wykreślenia § 10 ...
2016-11-02 » Oddala odwołanie
Sygn. akt: KIO 1959/16
WYROK
z dnia 2 listopada 2016 r.
Krajowa ...
Odwoławczej, do Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie.
……………………………… Sygn. akt: KIO 1959/16
Uzasadnienie
Zamawiający - PKP Polskie Linie Kolejowe SA w ...
jakiego umowa została zawarta.
Zamawiający powołał się na następujące postępowania: KIO 2002/15, KIO 2010/15, KIO 2038/15.
Zamawiający wskazał, iż stwierdzenie jakoby "Okres przedłużenia świadczenia ...
ustawy P.z.p., zamawiający w pierwszej kolejności zaznaczył, ze KIO stoi na stanowisku, iż "w odniesieniu do zamówień publicznych zasada ...
przepisów Pzp, które zastrzegają określone uprawnienia dla zamawiającego'" (np. wyrok KIO 283/14). Na gruncie ustawy P.z.p. dopuszczalna jest ...
podziału ryzyk z naruszeniem zasady równości stron stosunku zobowiązaniowego. Dodatkowo KIO orzekła, że wszyscy wykonawcy, którzy mogą się ubiegać o konkretne ...
umowy - takie same dla wszystkich - mogą ich dyskryminować (np. wyrok KIO 283/14). W ocenie KIO kary umowne są pożytecznym instrumentem nie tylko o charakterze odszkodowawczym ...
prewencyjnym. Ich zadaniem jest dyscyplinowanie wykonawców w trakcie realizacji umowy. KIO podkreśla, że wykonawca niezadowolony z wysokości nałożonej kary umownej ma ...
ustawowe prawo do domagania się jej miarkowania przez sąd (wyrok KIO o sygn. akt KIO 283/14).
Odwołujący wniósł o "uwzględnienie w postanowieniach dotyczących kar ...
Jeżeli kary umowne były ustalone w trakcie trwania umowy, zdaniem KIO brak jest powodu, aby po ewentualnym odstąpieniu przez zamawiającego od umowy zrezygnować z ich dochodzenia (wyrok KIO o sygn. akt KIO 69/14).
Zamawiający stwierdził, że nie widzi podstaw do dokonywania zmiany s ...
w uzasadnieniu wyroku z 29 stycznia 2010 r. (sygn. akt KIO/UZP 1862/09), podkreślono, że zamawiający zobowiązany jest określić warunki ...
Izby Odwoławczej z dnia 29 września 2015 roku sygn. akt KIO 2002/15, KIO 2010/15, gdzie wskazano, że termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia ...
2015-07-01 » Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie
Sygn. akt: KIO 1298/15
WYROK
z dnia 1 lipca 2015 r.
Krajowa ...
Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Poznaniu.
Przewodniczący:
………………………………
Sygn. akt KIO 1298/15
U z a s a d n i ...
W dniu 19.06.2015 r. (wpływ bezpośredni do Prezesa KIO) Sygnity S.A., Al. Jerozolimskie 180, 02-486 Warszawa zwana ...
zweryfikowania zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia. Odwołujący przywołując orzecznictwo KIO wskazuje chociażby na orzeczenie z 4.11.2014 r. w sprawie o sygn. akt: KIO 2189/14, w którym Izba stwierdziła, że "w myśl art ...
swoje usprawiedliwienie w specyfice konkretnego przedmiotu zamówienia." (podkreślenia pochodzą od KIO). Zasadny w tym względzie jest z pewnością również wyrok KIO z 18.07.2013 r., sygn. akt: KIO 1601/13 - "Pojęcie "niezbędności" należy odnieść nie tylko do rodzaju ...
oceny nadmiarowości postawionych warunków. Jak słusznie wskazuje się w orzeczeniu KIO z 25.08.2008 r. sygn. akt: KIO/UZP 1704/10 "Sposób weryfikacji predyspozycji wykonawców ubiegających się o ...
względem wykonawcy. Podobnie w jednym z orzeczeń o sygn. akt: KIO 1263/10 stwierdziła KIO: "w żadnym razie wniosek o dopuszczenie do udziału w przetargu ...
cała świadomość kosztów przystąpić do przygotowania realnej oferty." (sygn. akt: KIO 2399/14 i KIO 2435/14).
W związku z powyższym Odwołujący wnosił o dokonanie ...
odwoławczym.
W dniu 22.06.2015 r. (wpływ do Prezesa KIO w wersji elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ...
faxem), a 24.06.2015 r. (wpływ bezpośredni do Prezesa KIO) Apator Rector Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 69, 65 ...
W dniu 22.06.2015 r. (wpływ bezpośredni do Prezesa KIO) AMG.net S.A., ul. Łąkowa 29, 90-554 Łódź ...
W dniu 22.06.2015 r. (wpływ bezpośredni do Prezesa KIO) Indra Sistemas Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 136 ...
06.2015 r. (faxem) Zamawiający wobec wniesienia odwołanie do Prezesa KIO wniósł na piśmie, w trybie art. 186 ust. 1 Pzp ...
które ma istotne znaczenie dla funkcjonowania Zamawiającego (Podobną opinią wyraziła KIO w wyroku z 6.06.2012 r., sygn. akt: KIO 1064/12: "Związanie opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału ...
wykonania z uwagi na cechowanie się odpowiednią wiarygodnością, (za wyrokiem KIO z 16.04.2012 r., sygn. akt KIO 662/12)./. Wymagania postawione przez Zamawiającego są adekwatne oraz proporcjonalne ...
selekcję przeszliby wykonawcy niezdolni do realizacji zamówienia. (Potwierdza to wyrok KIO z 5.01.2012 r., sygn. akt KIO 2765/11: "Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunku udziału w ...
wykona zamówienie w sposób prawidłowy i rzetelny. (Zgodnie z wyrokiem KIO z 7.03.2011 r., sygn. akt KIO 353/11 doświadczenie z zasady zdobywa się poprzez realizację czynności ...
z kolei prowadziłoby do nabycia usługi o niskim standardzie (wyrok KIO z 29.01.2014 r., sygn. akt: KIO 69/14).
1.7. Dla Zamawiającego największym wyzwaniem i jednocześnie zagrożeniem dla ...
zmiany ogłoszenia nie należy zapominać, że zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem KIO (wyrok KIO z dnia z 16.05.2011r ., sygn. akt: KIO 937/11) to Zamawiający jest gospodarzem postępowania i jeśli tylko ...
środków ochrony prawnej dotyczących treści ogłoszenia i siwz." (za wyrokiem KIO z dnia 04.10.2010 r., sygn. akt: KIO 2036/10).
Izba uznała, że przystąpienie Apator Rector oraz AMG ...
od momentu ukazania się informacji na stronie internetowej. (za wyrokiem KIO z 18.03.2011 r., sygn. akt: KIO 440/11, KIO 448/11, KIO 451/11; KIO 458/11: "W ocenie Izby bieg 3- dniowego terminu dla ...
Izba, nie uznała zgłoszonego przystąpienia za skuteczne. Podobnie w wyroku KIO z 09.12.2013 r., sygn. akt: KIO 2734/13, wyroku KIO z 10.05.2013 r., sygn. akt: KIO 896/13, wyroku KIO z 10.01.2013 r., sygn. akt: KIO 2839/12, wyroku KIO z 21.06.2012 r., sygn. akt: KIO 1192/12, wyroku KIO z 20.01.2011 r., sygn. akt: KIO/2819/10, sygn. akt: KIO/8/11, sygn. akt: KIO/9/11, czy też wyroku KIO z 28.10.2010 r., sygn. akt: KIO 2256/10.
Skład orzekający Izby, działając zgodnie z art. 190 ...
postaci samodzielnie.
W tym zakresie Izba wskazuje także za wyrokiem KIO z 16.03.2015 r., sygn. akt: KIO 413/15: "W ocenie Izby Odwołujący nie udowodnił, ani nawet ...
Izby Odwoławczej z dnia 5 maja 2011 r., w sprawie KIO 822/11 (sip. Lex nr 821383), iż potwierdzenie dysponowania zasobami ...
z uzasadnienia nowelizacji z 2012 r. Izba przytacza za wyrokiem KIO z 10.12.2013 r., sygn. akt: KIO 2716/13: "(…) przywołane przez Odwołującego orzecznictwo Sądów Okręgowych, je podważające ...
p." (wyrok z dnia 05.11.2010 r., sygn. akt: KIO 2287/10, sygn. akt: KIO 2307/10). Do analogicznych wniosków Izba doszła również w wyroku z dnia 7.11.2011 r., sygn. akt: KIO/ 2255/11, KIO/ 2260/11, KIO/ 2283/11, gdzie Izba uznała, że niedopuszczalne jest posługiwanie się ...
stanowisko został uznane w orzecznictwie Izby m.in. w wyroku KIO z 15.01.2014 r., sygn. akt: KIO 2975/13, gdzie wskazuje się dodatkowo: "Podobne stanowisko zostało również ...
zamówienia publicznego".
Nadto, stwierdzono względem poprzedniego stanu prawnego w wyroku KIO z 2.04.2013 r., sygn. akt: KIO 630/13: "W świetle aktualnego orzecznictwa sądów okręgowych (wyrok Sądu ...
rezultacie orzecznictwo Izby przyjęło i utrwaliło przywołane powyżej stanowisko - wyrok KIO 05.03.2015 r., sygn. akt: KIO 336/15, czy też wyrok KIO z 02.04.2015 r., sygn. akt: 548/15. W ...
dopiero w II etapie. W tym zakresie wskazując na wyrok KIO z 04.12.2014 r., sygn. akt: KIO 2399/14, sygn. akt: KIO 2435/14 (str. 31 uzasadnienia).
Biorąc powyższe pod uwagę, Izba ...
2020-10-16 » Uwzględnia odwołanie
Sygn. akt: KIO 2296/20
WYROK
z dnia 16 października 2020 r.
Krajowa ...
Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Częstochowie.
Przewodniczący: ...................................
Sygn. akt: KIO 2296/20
U z a s a d n i ...
niż pieniądz forma pisemna również może być dopuszczona (por. wyrok KIO z dnia 14 marca 2019 r. KIO 338/19), natomiast Zamawiający nie może ograniczać jej do jedynej ...
i zapewniając ich lojalne współdziałanie z zamawiającym (tak m.in. KIO w wyroku z 13 października 2017 r., KIO 2023/17). Dokumenty wadialne składane są więc "obok" oferty, w ...
ze sprzedaży surowców wtórnych pochodzących z selektywnej zbiórki odpadów (wyrok KIO z 12 lutego 2016 r., KIO 93/16). KIO wielokrotnie rozpatrywała sprawy, w których kluczowym elementem oferowanej przez wykonawców ...
komunalnych stanowił zysk ze sprzedaży surowców wtórnych (por. chociażby wyrok KIO z 05 marca 2014 r., KIO 327/ 14, wyroki z 14 czerwca 2013 r., KIO 1290/ 13 i KIO 1299/13).
Nadto, Odwołujący skarży się na wskazane godziny ważenia ...
Instrukcji dla wykonawców naruszały jakiekolwiek zasady ustawy Pzp (por. wyrok KIO z 01 czerwca 2018 r., KIO 959/18). Zamawiający wskazał, iż Odwołującemu umyka ważka kwestia - ważenie ...
góry takiego miejsca nie zawsze jest możliwe. Zamawiający przywołał wyrok KIO z 23 maja 2017 r., KIO 935/17. Zamawiający wskazał, iż Odwołujący posiada mapę Gminy, ze ...
o miejscach wyładunku odpadów - umożliwiający weryfikację tych danych. Jak wskazała KIO w wyroku z 29 stycznia 2014 r., KIO 69/14, "w ocenie Izby Zamawiający ma prawo oczekiwać, że w ramach ...
skompensować wystąpienie wszelkich ryzyk, a w tym zmianę opłat" (wyrok KIO z 07 sierpnia 2017 r., KIO 1542/17 wskazujący także na zasadność zastrzeżenia kary umownej w ...
Sp. z o. o. analizowała Krajowa Izba Odwoławcza w sprawie KIO 794/15 i KIO 800/15, które zostało oddalone. Zamawiający wskazał, iż rozważania zawarte ...
w zakresie wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów. Odwołujący przywołał wyrok KIO z dnia 1 czerwca 2018 r. sygn. akt: KIO 959/18 dotyczący problematyki kar umownych,
f) § 10 ust. 2 ...
umownego w sprawach umów zawieranych w ramach systemu zamówień publicznych. KIO wielokrotnie w swoich wyrokach wskazywała na niezasadność wymagania od niej ...
nienaruszająca jakichkolwiek reguł. W wyroku z 3 lipca 2019 r., KIO 1100/ 19 Izba podniosła, iż "przewidziane przez zamawiającego kary, mogą ...
finansowych, jest ograniczony terminem realizacji zamówienia". Na podobnym stanowisku stanęła KIO wydając wyrok z 21 grudnia 2018 r., KIO 2436/ 18, KIO 2442/18 i podnosząc w nim, że kary umowne za ...
charakterem umowy. W wyroku z dnia 4 września 2018 r. KIO 1601/ 18, "w odniesieniu do kar umownych za opóźnienie, a ...
ustawie, stanowiącymi instrument administracyjny. Jak wskazuje się w orzecznictwie (wyroki KIO z dnia 10 kwietnia 2014 r. sygn. akt: KIO 2293/13, KIO 2240/13) "skoro z punktu widzenia drugiej strony umowy usługa ...
szeroko stosowany nie tylko w systemie zamówień publicznych (por. wyrok KIO z 20 czerwca 2017 r., KIO 1132/17, wyrok KIO z 08 lipca 2014 r., KIO 1286/14), ale również w umowach zawieranych poza reżimem ustawy ...
kontraktu zasad wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy (wyrok KIO z 10 października 2018 r., KIO 1937/18). Artykuł 142 ust. 5 ustawy Pzp ma charakter ...
zatem wola stron nie jest tu elementem podstawowym, istotnym (wyrok KIO z 1 lipca 2016 r., KIO 1060/16). Niezamieszczenie odpowiedniej klauzuli w umowie nie oznacza uchylenia ...
Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w dotychczasowym orzecznictwie Izby (por. wyrok KIO z dnia 25 maja 2016 r. sygn. akt: KIO 748/16 oraz z dnia 1 lipca 2016 r. sygn. akt: KIO 1060/16, gdzie w obu ww. wyrokach Izba nakazała zamawiającym ...
2019-11-08 » Zaskarżone » Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie
Sygn. akt: KIO 2017/19
Sygn. akt: KIO 2027/19
WYROK
z dnia 8 listopada 2019 r.
Krajowa ...
Spółka z ograniczona odpowiedzialnością ul. Parzniewska 10, 08-500 Pruszków (KIO 2017/19),
B. MIRBUD Spółka Akcyjna ul. Unii Europejskiej 18, 96-100 Skierniewice (KIO 2027/19)
w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji ...
swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego w sprawach KIO 2017/19 i KIO 2027/19,
B. Warbud S.A. ul. Domaniewska 32, 02 ...
swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego w sprawie KIO 2017/19,
C. MIRBUD S.A. ul. Unii Europejskiej 18 ...
swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego w sprawie KIO 2017/19,
orzeka:
I. Sygn. akt KIO 2017/19:
1. Umarza postępowanie w zakresie zarzutów oznaczonych pkt ...
uiszczonego przez Odwołującego wpisu i wynagrodzenia pełnomocnika.
II. Sygn. akt KIO 2027/19:
1. Umarza postępowanie w zakresie zarzutów oznaczonych pkt ...
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.
Przewodniczący: .................................... Członkowie: .................................... .................................... Sygn. akt: KIO 2017/19
Sygn. akt: KIO 2027/19
Uzasadnienie
Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji sp. z o ...
Odwołujący MIRBUD") wnieśli odwołania wobec treści SIWZ.
Sprawa sygn. akt KIO 2017/19
W części II odwołania Odwołujący STRABAG przedstawił zarzuty ...
Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 30 listopada 2017 r. sprawie KIO 2219/17,
W ocenie Odwołującego zastrzeżone kary mają charakter wygórowany ...
obowiązków wynikających z rękojmi za wady i gwarancji jakości (por. KIO z 22 sierpnia 2012 r. KIO 1710/12). Zdaniem Zamawiającego zarzut ten jest przykładem, że celem ...
instrumentem przymuszającym wykonawcę do dokonywania terminowej zapłaty wynagrodzenia wykonawcy" (por. KIO 1139/15 wyrok z 15 czerwca 2015 r.). Niska kara ...
Krajowej Izby Odwoławczej z 10 maja 2016 r., sygn. akt KIO 654/16). Ponadto kara umowna, obok odstąpienia od umowy, jest ...
Izby Odwoławczej z dnia 29 stycznia 2014 r. sygn. akt KIO 69/14, z 6 kwietnia 2018 r. sygn. akt KIO 484/18 oraz sądów powszechnych i Sądu Najwyższego oraz wskazał ...
484 § 2 Kodeksu cywilnego (miarkowanie wysokości kary umownej). W opinii KIO możliwe jest, na etapie wykonywania umowy, miarkowanie naliczonych kar umownych ...
Zgodnie z wyrokiem z 18 kwietnia 2013 r. (sygn. akt KIO 779/13), jako najbardziej precyzyjnie oddającego istotę stosowania przez zamawiających ...
naruszeniu któregokolwiek z przepisów przywołanych przez Odwołującego. Jak wielokrotnie podkreślała KIO nie jest uzasadnionym powołanie się na art. 3531 kc w ...
swoje przystąpienia do postępowania odwoławczego po stronie Odwołującego.
Sygn. akt KIO 2027/19
Odwołujący MIRBUD w części VII odwołania sformułował zarzuty ...
Izby Odwoławczej z dnia 23 marca 2016 roku, sygn. akt: KIO 369/16 i wskazał, iż obowiązkiem Zamawiającego jest doprowadzenie kwestionowanych ...
przypadku wyroku z dnia 3 kwietnia 2017 r., sygn. akt: KIO 486/17 Sygn. akt: KIO 492/17, gdzie Izba orzekła: "Izba uznając postawiony warunek udziału ...
Izby Odwoławczej z dnia 30.11.2015 roku, sygn. akt: KIO 2112/16, sygn. akt: KIO 2122/16, wyrok KIO z 13 maja 2015 r. o sygn. akt: KIO 874/15, KIO 888/15, oraz stwierdził, że co do zasady, Zamawiający, konkretyzując ...
orzecznictwem Izby. Tytułem przykładu Odwołujący wskazał, że w myśl wyroku KIO z 13 maja 2015 r. o sygn. akt: KIO 874/15, KIO 888/15 "to Zamawiający jest gospodarzem prowadzonego przez siebie postępowania ...
szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności. Zgodnie z orzecznictwem KIO: "Pojęcie proporcjonalności nie posiada definicji ustawowej, jednak jego rozumienie zostało ...
wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 4 kwietnia 2019 r. KIO 916/19). Odwołujący nie dowiódł, aby w niniejszej sprawie wymaganie ...
gdzie mamy do czynienia z funkcjonującym szpitalem. Zamawiający przywołał wyrok KIO z 30 kwietnia 2018 r. KIO 724/18 KIO 737/18 i podał, iż kierownik budowy szkoły, biblioteki, centrum ...
stanowisko przystępującego Budimex S.A., który w swoim wycofanym odwołaniu KIO 2022/19, podał, iż cechą charakterystyczną inwestycji szpitalnych jest konieczność ...
A. zgłaszający swoje przystąpienie do postępowania w sprawie sygn. akt KIO 2017/19 oraz wykonawca Budimex S.A., zgłaszający do postępowania w sprawie sygn. akt KIO 2027/19,wypełnili wymogi określone w art. 185 ust. 2 ...
przedstawiania w tym miejscu.
Izba zważyła, co następuje:
Sygn. akt KIO 2017/19
Odwołanie zasługuje na uwzględnienie. Potwierdziły się bowiem zarzuty ...
wykonawcę dłużnika do wykonywania zobowiązania zgodnie z treścią umowy (tak KIO w wyrokach z dnia 29 stycznia 2013 r., sygn. akt: KIO 113/13, 117/13).
W ocenie Izby nie zostało wykazane ...
zarzutów odwołania i żądań do nich się odnoszących.
Sygn. akt KIO 2027/19
Odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie. Nie potwierdziły się ...
na wynik postępowania o udzielenie zamówienia. W sprawie sygn. akt KIO 2017/19 zostało wykazane, że doszło do takiego naruszenia przepisów, natomiast w sprawie sygn. akt KIO 2027/19 nie zostało wykazane, aby zaistniała taka sytuacja.
Z ...
w sentencji
O kosztach postępowania odwoławczego w sprawach sygn. akt KIO 2017/19 i KIO 2027/19 orzeczono stosownie do ich wyniku, na podstawie art ...
U. z 2018 r. poz. 972). W sprawie sygn. akt KIO 2017/19 Izba zasądziła od Zamawiającego na rzecz Odwołującego kwotę ...
na podstawie rachunku złożonego przez Odwołującego. W sprawie sygn. akt KIO 2027/19, z uwagi na brak złożenia przez niego rachunku ...
2010-05-04 » Oddala odwołanie
KIO/UZP 532/10 1 z 7 Sygn. akt KIO 532/10 WYROK z dnia 4 maja 2010 r. Krajowa ...
pod nazwą Roboty ziemne, wodno - kanalizacyjne Marek Sławiński ul. Kupnera 69, 14-260 Lubawa w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Gmina Grunwald z ...
do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. oddala odwołanie,
KIO/UZP 532/10 2 z 7 2. kosztami postępowania obciąża ...
pod nazwą Roboty ziemne, wodno - kanalizacyjne Marek Sławiński ul. Kupnera 69, 14-260 Lubawa i nakazuje: 1) zaliczyć na rzecz Urzędu Zamówień ...
pod nazwą Roboty ziemne, wodno - kanalizacyjne Marek Sławiński ul. Kupnera 69, 14-260 Lubawa, 2) dokonać wpłaty kwoty 3 599 zł 00 ...
pod nazwą Roboty ziemne, wodno - kanalizacyjne Marek Sławiński ul. Kupnera 69, 14-260 Lubawa na rzecz Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie ...
Gierzwałd stanowiącej uzasadnione koszty strony poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika.
KIO/UZP 532/10 3 z 7 Stosownie do art. 198 ...
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Elblągu. Przewodniczący: ………………………………
KIO/UZP 532/10 4 z 7 Uzasadnienie do wyroku KIO 532/10 z 4 maja 2010 r. Zamawiający prowadzi postępowanie ...
fakt, że nie był on zupełnie nieczytelny, Zamawiający nie udowodnił
KIO/UZP 532/10 5 z 7 w sposób wystarczający, że ...
z pewnym wysiłkiem, odczytać. Natomiast zupełnie nieczytelne są strony 121
KIO/UZP 532/10 6 z 7 i 122. Tym samym ...
Odwołującego warunku udziału w postępowaniu odnoszącego się do posiadania wymaganego
KIO/UZP 532/10 7 z 7 doświadczenia, nie był w ...
2010-05-04 » Oddala odwołanie
Sygn. akt KIO 532/10
WYROK
z dnia 4 maja 2010 r.
Krajowa ...
pod nazwą Roboty ziemne, wodno - kanalizacyjne Marek Sławiński ul. Kupnera 69, 14-260 Lubawa
w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego:
Gmina Grunwald z ...
do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego
orzeka:
1. oddala odwołanie,
KIO/UZP 532/10 1 z 7 2. kosztami postępowania obciąża ...
pod nazwą Roboty ziemne, wodno - kanalizacyjne Marek Sławiński ul. Kupnera 69, 14-260 Lubawa i nakazuje:
1) zaliczyć na rzecz Urzędu Zamówień ...
pod nazwą Roboty ziemne, wodno - kanalizacyjne Marek Sławiński ul. Kupnera 69, 14-260 Lubawa,
2) dokonać wpłaty kwoty 3 599 zł 00 ...
pod nazwą Roboty ziemne, wodno - kanalizacyjne Marek Sławiński ul. Kupnera 69, 14-260 Lubawa na rzecz Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie ...
Gierzwałd stanowiącej uzasadnione koszty strony poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika.
KIO/UZP 532/10 2 z 7 Stosownie do art. 198 ...
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Elblągu.
Przewodniczący:
………………………………
KIO/UZP 532/10 3 z 7 Uzasadnienie do wyroku KIO 532/10 z 4 maja 2010 r.
Zamawiający prowadzi postępowanie ...
fakt, że nie był on zupełnie nieczytelny, Zamawiający nie udowodnił KIO/UZP 532/10 4 z 7 w sposób wystarczający, że ...
z pewnym wysiłkiem, odczytać. Natomiast zupełnie nieczytelne są strony 121 KIO/UZP 532/10 5 z 7 i 122. Tym samym ...
Odwołującego warunku udziału w postępowaniu odnoszącego się do posiadania wymaganego KIO/UZP 532/10 6 z 7 doświadczenia, nie był w ...
sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238).
Przewodniczący:
………………………………
KIO/UZP 532/10 7 z 7
...
