2016-12-28 » Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie, Oddala odwołanie
w wyroku z dnia 27 września 2013 roku, sygnatura akt I CSK 748/12: "Może zatem rozszerzyć swoją odpowiedzialność kontraktową przyjmując odpowiedzialność także za ...
się. Sygn. akt: KIO 2339/16
KIO 2352/16
Jak i obecnie w najnowszych orzeczeniach, np. w wyroku z 27 września 2013 r., sygn. akt I CSK 748/12: Kara umowna stanowi odszkodowanie umowne i przysługuje wierzycielowi jedynie wtedy, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy ...
dnia z dnia 21 września 2007 r. (sygn. akt: V CSK 139/07): "Zgodnie z art. 383 § 1 i art. 384 § 1 k.c., zastrzeżona przez strony stosunku obligacyjnego ...
takiego oznaczenia rozszerzonej odpowiedzialności dłużnika nie budzi wątpliwości w orzecznictwie i doktrynie, na co zwrócił uwagę Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku z 27 września 2013 r. (sygn. akt I CSK 748/12), którego fragment adekwatnie został przytoczony w odwołaniu.
Nie ma zatem ...
uzasadnieniu wyroku z 16 stycznia 2013 r. (sygn. akt II CSK 331/12), który jest aprobowany w orzecznictwie sądowym i doktrynie prawa cywilnego: (…) strony mogą Sygn. akt: KIO 2339/16
KIO 2352/16
umownie ukształtować zakres odpowiedzialności, kompensacji i rozkład ryzyka ponoszenia skutków niewykonania zobowiązania (...) Od kary umownej odróżnić ...
2021-10-25 » Oddala odwołanie
w wyroku z dnia 29 kwietnia 2016 r. (sygn. akt I CSK 306/15), wyrok Sądu Najwyższego z 27 marca 2000 r ...
Izba Cywilna z dnia 27 września 2013roku, sygn. akt I CSK 748/12), jak i w doktrynie (por. np. M. Gutowski w kom. do art ...
wyroku z dnia 17 czerwca 2016 r. (sygn. akt IV CSK 674/15), w którym Sąd Najwyższy uznał za niedopuszczalne przerzucenie na wykonawcę odpowiedzialności za błędy, zaniechania i opóźnienia podjęcia decyzji bądź dostarczenia dokumentacji wynikające z przyczyn leżących ...
oddalenie odwołania.
Krajowa Izba Odwoławcza, rozpoznając na rozprawie złożone odwołanie i uwzględniając dokumentację z przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, stanowiska stron złożone na piśmie i podane do protokołu rozprawy ustaliła, co następuje.
Odwołującemu zgodnie z ...
wzoru umowy, obowiązkiem Zamawiającego jest dokonanie odbioru robót budowlanych zatem i sam Zamawiający nie kwestionuje tego obowiązku. Po drugie, w ocenie ...
2020-11-10 » Oddala odwołanie, Oddala odwołanie
w wyroku z 27.09.2013r. SN sygn. akt I CSK 748/12).
5) Definicje "Błąd" i "Incydent Krytyczny"
Zamawiający określił definicje w sposób otwarty, co pozwoli dowolnie kwalifikować zdarzenie zarówno jako Błędy, jak i Incydent Krytyczny. Uniemożliwia to oszacowania liczby występujących Błędów i Incydentów Krytycznych.
Incydent Niski to "Incydent nie będący Incydentem Krytycznym ...
przedmiotem Modyfikacji, jest w ocenie Odwołującego niewystarczające do prawidłowej wyceny i realizacji przyszłych zobowiązań. Istnieją bowiem obszary udokumentowane w sposób nieodpowiadający ...
Ponieważ rozliczenie prac następuje w oparciu o cenę punktu funkcyjnego i liczbę tych punktów przyjętą przy wymiarowaniu pełnym, należy uznać, iż ...
na ustalenie warunków finansowych, na jakich wykonawca będzie realizował zamówienie i nie może przesądzać o braku rzetelności w opisie przedmiotu zamówienia ...
przez wykonawcę, na którym spoczywa odpowiedzialność za wyniki dokonanej analizy i projektowania. To wykonawca, jako podmiot profesjonalnie realizujący modyfikacje ma większe doświadczenie i korzysta z wypracowanych metod, które pozwalają na przygotowanie oferty, a ...
2020-08-31 » Uwzględnia odwołanie
odpowiedzialności (art. 471 Kc), kary umownej nie nalicza się", jak i obecnie, w najnowszych orzeczeniach - w wyroku z dnia 27 września 2013 roku, sygnatura akt I CSK 748/12: "Kara umowna stanowi odszkodowanie umowne i przysługuje wierzycielowi jedynie wtedy, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy ...
Najwyższego, jak chociażby wyrok z dnia 26 stycznia 2011 r. I! CSK 318/10, wyrok z dnia 6 października 2010 r. II CSK 180/10, wyrok z dnia 11 stycznia 2008 r. V CSK 362/07, wyrok z dnia 21 września 2007 r. V CSK 139/07, wyrok z dnia 11 marca 2004 r. V CSK 369/03, wyrok z dnia 11 czerwca 2003 r. III ...
dnia z dnia 21 września 2007 r. (sygn. akt: V CSK 139/07): "Zgodnie z art. 383 § 1 i art. 384 § 1 k.c., zastrzeżona przez strony stosunku obligacyjnego ...
w wyroku z dnia 27 września 2013 roku, sygnatura akt I CSK 748/12: "Może zatem rozszerzyć swoją odpowiedzialność kontraktową przyjmując odpowiedzialność także za ...
facto nie zmieniające silnego ukierunkowania na konkretne rozwiązania firmy Oracle i ograniczające istotnie konkurencyjność postępowania.
Z kolei w zakresie usług drugiej grupy tj. usług dostawy, budowy i rozwoju funkcjonalności systemów informatycznych (§ 1 ust. 1 pkt. 1.3 ...
2019-11-29 » Uwzględnia odwołanie, Oddala zarzuty odwołania
Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 7 marca 2013 r. II CSK 476/12.
Powyższe oznacza, że treść § 3 ust. 2 lit. i), § 12 ust. 2 lit d), ust. 4, ust. 9 wzoru ...
Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 7 marca 2013 r. II CSK 476/12). Jest on potwierdzeniem wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego przedmiotu umowy za wykonany należycie. Jest to ...
dnia 27 września 2013 r. w sprawie o sygn. akt I CSK 748/12, jeżeli strony chcą rozszerzyć odpowiedzialność dłużnika, to zgodnie z art ...
w wyroku z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie I CSK 315/10.
Kara umowna przewidziana w lit e) wzoru umowy ...
s. 1145). W wyroku SN z 17.12.2008 r., I CSK 240/08, Legalis wskazano, że do przedmiotowo istotnych elementów zastrzeżenia ...