[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2020 241 fragmentów

2020-08-31 » Uwzględnia odwołanie

naruszenia art. 29 ust. 1 i 2 ustawy Pzp w zw ...

w zw. z art. 14 i art. 139 ust. 1 ustawy ...

ustawy Pzp (zarzuty oznaczone ust. I, II, IV, V, VII i VIII odwołania). 2. Uwzględnia odwołanie ...

7 ust. 1 ustawy Pzp i nakazuje zamawiającemu Ministerstwu Finansów dokonanie ...

postępowania obciąża zamawiającego Ministerstwo Finansów i zalicza w poczet kosztów postępowania ...

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia ...

podania w SIWZ wszystkich okoliczności i wymagań mogących mieć wpływ na ...

KC w z art. 14 i art. 139 ust. 1 ustawy ...

7) art. 29 ust. 3 i 1 ustawy Pzp poprzez określenie ...

w sposób niejasny, niepełny, sprzeczny i niewystarczający; 8) naruszenie art. 7 ...

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu dokonania modyfikacji SIWZ ...

szczególności - nie jest możliwe jednoznaczne i ścisłe określenie zakresu obowiązków wykonawcy. I. Określenie przedmiotu zamówienia w sposób niejednoznaczny i niewyczerpujący, z użyciem określeń niedokładnych i niezrozumiałych, nieuwzględniający wszystkich wymagań i okoliczności mających wpływ na sporządzenie ...

umowy 1.1. Asysta Techniczna i Konserwacja (ATiK) dla 1.1 ...

licencji Zamawiającego usługi Asysty Technicznej i oprogramowania Oracle. Konserwacji dla Aplikacji ...

rzecz zakresie oprogramowania Oracle eksploatowanego i Zamawiającego usług Konsultacji Eksperckich w ...

3. Producenckie usługi dostawy, budowy i rozwoju 1.3. świadczenie przez ...

w zakresie Zamawiającego dostawy, budowy i rozwoju technologii Oracle posiadanych przez ...

SIWZ: 1.1. asysta techniczna i konserwacja (ATiK) dla posiadanych przez ...

w zakresie oprogramowania Oracle eksploatowanego i wdrażanego u Zamawiającego; 1.3. producenckie usługi dostawy, budowy i rozwoju funkcjonalności systemów informatycznych w ...

zakresie licencji oprogramowania Oracle eksploatowanego i wdrażanego u Zamawiającego w wymiarze ...

że w SIWZ w Rozdziale I Opis przedmiotu zamówienia w pkt ...

że: Szczegółowe założenia obejmujące zakres i wymagania oraz informacje związane z ...

do Wzoru umowy stanowiący Załącznik I do SIWZ. W ocenie Odwołującego ...

aplikacji objętych usługa Asysty Technicznej i Konserwacji, gdzie jako producent wskazywany ...

Oracle (bliżej nieokreślone "usługi producenckie") i nie jest zainteresowany tym, aby ...

jest wydźwięk obecnego brzmienia SIWZ i tak to odebrał Odwołujący odkrywając w SIWZ kolejne zaskakujące i niejasne postanowienia. Jeśli Zamawiającemu przyświecał inny cel i zamiar, to niestety nie dał ...

umowy 1.1. Asysta Techniczna i Konserwacja (ATiK) dla 1.1 ...

licencji Zamawiającego usługi Asysty Technicznej i oprogramowania Oracle. Konserwacji dla Aplikacji ...

że Aplikacje to pojęcie zdefiniowane i obejmuje oprogramowanie wymienione w Załączniku ...

ma to być usługa wykonawcy i nikogo innego. Jednocześnie Zamawiający wprowadził ...

3. Jest to wskazanie konkretne i czytelne. Tymczasem SIWZ odnosi się do "oprogramowania Oracle eksploatowanego i wdrażanego u Zamawiającego. Także w ...

Dalej Odwołujący wskazał, że niejasnym i niejednoznacznym elementem usługi Konsultacji Eksperckich ...

Umowy. Zamawiający powinien w spójny i precyzyjny sposób określić zakres i warunki realizacji zamówienia - tak, aby ...

doradztwo technicznej wytworzenie dodatkowych funkcjonalności i wsparcie implementacyjne w zakresie adaptacji nowych i dodatkowych funkcjonalności oprogramowania; 1.11 ...

udostępniane przez Zamawiającego oraz dostosowywanie i konfiguracja interfejsów; Podczas gdy jednocześnie ...

metody wyceny oraz sposób zlecania i odbioru prac. Zgodnie z § 4 ...

Konsultacji Eksperckich, które specyfikuje zakres i sposób prowadzenia Prac i wykonania Produktów, termin ich wykonania ...

w oparciu o liczbę Roboczogodzin i stawkę jednostkową określona w ofercie ...

szczególności odmienny jest sposób wyceny i rozliczania usług: roboczogodziny i punkty funkcyjne. W ocenie Odwołującego ...

7. Ad. usługi dostawy, budowy i rozwoju funkcjonalności systemów informatycznych lub. producenckie usługi dostawy, budowy i rozwoju funkcjonalności systemów informatycznych 1 ...

3. Producenckie usługi dostawy, budowy i rozwoju 1.3. świadczenie przez ...

w zakresie Zamawiającego dostawy, budowy i rozwoju technologii Oracle Dosiadanych przez ...

reguluje "Sposób realizacji dostawy, budowy i rozwoju funkcjonalności systemów informatycznych". W ...

sposób świadczenia usług dostawy, budowy i rozwoju funkcjonalności systemów informatycznych - ale ...

3. Jest to wskazanie konkretne i czytelne. Tymczasem SIWZ odnosi się ...

być objęte usługą dostawy, budowy i rozwoju funkcjonalności systemów informatycznych. 8 ...

wynika, że "usługa dostawy, budowy i rozwoju funkcjonalności systemów informatycznych" miałaby ...

wersji, wydań podwyższonych, wydań uzupełniających i nowych Aplikacji będących kontynuacją linii ...

zwrotu "Aplikacji" zamiast "Oprogramowania", to i tak nie byłby jasny zakres ...

Oprogramowania, uprawniające do jego rozwoju i modyfikacji. 9. Ad. Oprogramowanie - wadliwa ...

Jednocześnie Umowa zawiera definicję Aplikacji i jest to chyba jedno z nielicznych pojęć jasno i klarownie zdefiniowanych w Umowie, poprzez ...

w Umowie 2 definicji: Aplikacji i Oprogramowania skutkuje tym, że należy ...

a jeśli tak - to kiedy i jakie oraz, gdzie ma być ...

możliwością korzystania z narzędzi serwisowych i diagnostyki realizowanej na poziomie kodu ...

postanowienie Umowy jest wyjątkowo niezrozumiałe i niejasne: i) Po pierwsze - nie wiadomo, kto ...

odpowiednie umowy z firmą Oracle i może dostarczać produkty tej firmy ...

realizowana na poziomie kodu oprogramowania" i w jakim właściwie celu taka ...

Odwołującego, że według Zamawiającego Aplikacja i Oprogramowanie to 2 różne pojęcia ...

który reguluje gwarancję na rozwiązania i poprawki dostarczone w ramach Konsultacji ...

całej dokumentacji postępowania (ujednolicenie SIWZ i Umowy) poprzez: i. zastąpienie w Rozdziale I pkt 1 ppkt 1.1 ...

Aplikacji": ii. zastąpienie w Rozdziale I pkt 1 ppkt 1.2 ...

SIWZ zwrotu "oprogramowania Oracle eksploatowanego i wdrażanego u Zamawiającego" zwrotem "technologii ...

3"; iv. zastąpienie w Rozdziale I pkt 1 ppkt 1.3 ...

zwrotu "Producenckie usługi dostawy, budowy i rozwoju funkcjonalności systemów informatycznych" zwrotem "usługi dostawy, budowy i rozwoju funkcjonalności systemów informatycznych"; v. zastąpienie w Rozdziale I pkt 1 ppkt 1.3 ...

wprowadzenia prawidłowej definicji Asysta Techniczna i Konserwacja poprzez usuniecie z niej zwrotu "producenta Oprogramowania" i wprowadzenie w to miejsce zwrotu ...

9,1.11,1.13 i ewentualne przeniesienie ich do § 5 "Sposób realizacji dostawy, budowy i rozwoju funkcjonalności systemów informatycznych"; 4 ...

Oprogramowanie SIWZ jest całkowicie niejasny i wewnętrznie sprzeczny, stąd też żądania formułujemy alternatywnie: i. W przypadku uznania, że jest to pojęcie nadmiarowe i niepotrzebne do określenia obowiązków stron ...

jest możliwe wyczytanie ewentualnych zamiarów i intencji Zamawiającego nie ujętych literalnie ...

niejednoznaczny, bez uwzględnienia wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na ...

dotyczy Warunków Udziału w Postępowaniu) i powinno być odwołanie do Rozdziału ...

że zarówno w SIWZ jak i w Umowie nie ma żadnych ...

szacowania złożoności oprogramowania: 1FPUG i COSMIC Metodyki te są standardami światowymi i mogą być wykorzystywane do wymiarowania ...

tutaj stosuje się COSMIC) jak i Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (tutaj stosuje się ...

czy przyjętych standardów budowy aplikacji i dokumentacji. Dostosowanie metodyki w szczególności ...

przez KRUS na "Kompleksową obsługę i rozwój systemów informatycznych wspomagających obsługę ubezpieczeń i świadczeń krótkoterminowych", gdzie zastosowano metodykę ...

Załącznik nr 11 "Standardy analizy i projektowania" zawiera Strategię Wymiarowania zgodną ...

prowadzone przez ZUS na "Rozbudowa i wdrożenie nowych funkcjonalności oraz utrzymanie i rozwój systemu Elektronicznej Platformy Wymiany ...

193/08 na "Budowa, wdrożenie i serwis zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m.st. Warszawy", gdzie ...

przez ARiMR na "Utrzymanie, modyfikacje i ulepszanie systemów aplikacyjnych OFSA, OFSA ...

prowadzone przez ARiMR na "Utrzymanie i rozwój systemów aplikacyjnych OFSA, OFSA ...

z normą ISO/IEC 19761, i) Postępowanie prowadzone przez ARiMR na: "UTRZYMANIE I ROZWÓJ APLIKACISIA, PA, PZ SIP ...

prowadzone przez ARiMR na "Utrzymanie i rozwój aplikacji EBS", gdzie zastosowano ...

przez ARiMR na "Utrzymanie, Rozwój i Modyfikacje Aplikacji EBS oraz zmianę ...

prowadzone przez ARiMR na "Utrzymanie i Rozwój Systemu Informatycznego Agencji - SIA ...

z Wykonawców przyjmie własne założenia i na ich podstawie ustali cenę ...

aby kryteria te były jednoznaczne i zrozumiałe oraz-co według Odwołującego ...

Funkcyjnego staje się kryterium niejednoznacznym i niemożliwym do weryfikacji. Dalej Odwołujący ...

też w SIWZ innych informacji i danych niezbędnych do oszacowania wartości ...

które mają podlegać usługom budowy i rozwoju funkcjonalności. W dokumentacji nie ...

Punktu Funkcyjnego o szczegółowości, kompletności i aktualności dokumentacji oprogramowania wykonanej zgodnie ...

bez wiedzy, jakiego typu oprogramowania i technologii Punkt ten dotyczy, a ...

ramach realizacji usługi "dostawy, budowy i rozwoju funkcjonalności systemów informatycznych" powstaje ...

Załączenia do SIWZ niezbędnych informacji i dokumentów, na bazie których możliwe ...

które mają podlegać usługom budowy i rozwoju funkcjonalności wraz z dokumentacją ...

definicję produktów wymaganych przez Zamawiającego i podlegających odbiorom. b. standard tworzenia ...

użytkowego zasady wersjonowania, zasady tworzenia i przekazywania poprawek, wymagania dotyczące wydajności ...

czyli dokumenty obowiązujące u Zamawiającego i normujące wszystkie aspekty niezwiązane z ...

budowę oprogramowania. e. dokumenty definiujące i opisujące wymagania jakościowe, realizacyjne, eksploatacyjne i utrzymaniowe, których postanowienia Wykonawca powinien ...

oferty oraz oszacowania ryzyk projektowych i biznesowych; 5. Wyjaśnienia w SIWZ ...

zawarł w protokole rzeczywistych, pełnych i racjonalnych przyczyn braku takiego podziału ...

jest zwiększenie udziału sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) w rynku ...

Oracle Polska złoży odpowiednie oferty. I to w sytuacji, gdy na ...

usług: a) usługi Asysty Technicznej i Konserwacji - są to usługi, które ...

wykonawców złoży ofertę, usługa ta i tak będzie zawsze świadczona przez ...

itp. c) usługi dostawy, budowy i rozwoju funkcjonalności - specjalistyczna usługa informatyczna ...

facto świadczy usługi Asysty Technicznej i Konserwacji (§ 1 ust. 1 pkt ...

Umowy). Świadczy je Oracle. Tylko i wyłącznie Oracle. Co więcej, w ...

określa skrajnie korzystne dla siebie i nierzadko mało korzystne dla Zamawiającego ...

której wykonawcy, którzy mają wiedzę i doświadczenie, aby realizować zamówienie w ...

opcji) są ze sobą powiązane i zasadne jest by nadzór nad ...

Odwołującego jest to uzasadnienie ogólnikowe i nie odnoszące się w ogóle ...

sposób nie wpływa na sposób i terminowość świadczenia usług Konsultacji Eksperckich i usług rozwoju systemów informatycznych Ministerstwa ...

Ubezpieczeń Społecznych czy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Większość Zamawiających dąży ...

inny wykonawca dostarczałby usługi ATiK (i tak zawsze świadczone przez Oracle ...

12.2019 r., sygn. akt I Sa/Bk 508/19, Naczelnego ...

do naruszenia zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, co stanowi ...

ust. 1 pkt 1.2 i 1.4 Umowy). c. części obejmującej usługi dostawy, budowy i rozwoju funkcjonalności systemów informatycznych, która ...

1. Umowy) do osobnego postępowania i pozostawienie w niniejszym postępowaniu jedynie ...

naruszenia art 91 ust 2 i 1a ustawy Pzp poprzez ...

usługi: a) usługi Asysty Technicznej i Konserwacji - są to usługi zestandaryzowane ...

by mówić o standardach jakościowych i określić je w SIWZ. Niezależnie ...

wykonawców złoży ofertę, usługa ta i tak będzie zawsze świadczona przez ...

Umowy), w tym tak autorskie i nieporównywalne usługi jak: doradztwo architektoniczne ...

itp. c) usługi dostawy, budowy i rozwoju funkcjonalności - usługa o całkowicie ...

jakościowe w rozumieniu miar jakościowych i metryk zostały zdefiniowane wyłącznie dla świadczenia usług Asysty Technicznej i Kierownik Obsługi Klienta Konserwacji - w ...

dla: a) usługi Asysty Technicznej i Konserwacji - załącznik 7 do Umowy ...

na Zakup usługi Asysty Technicznej i Konserwacji (ATiK) oraz Rozszerzonej Asysty ...

in. "Czas reakcji dla zgłoszeń" i gdzie zaoferowano czas reakcji krótszy ...

ogóle być potraktowane jako obiektywny i rzetelny dowód. b) usługi Konsultacji Eksperckich - Zamawiający wskazał na: i. sposób rozliczania, ii. § 4 ust ...

ust. 2-jako sposób zlecania i odbioru. Ustawodawca wymaga zaś opisu ...

a nie - określenia zakresu usług i trybu ich zlecania. Na żadne ...

ma. c) usługi dostawy, budowy i rozwoju funkcjonalności - Zamawiający ponownie (jak ...

dla Konsultacji Eksperckich) wskazał na: i. fakt rozliczania usług w Punktach ...

iii. zakres oraz sposób świadczenia i odbioru (nota bene wadliwe powołał ...

a nie - określenia zakresu usług i trybu ich zlecania. I\la żadne standardy jakościowe Zamawiający ...

standardy jakościowe dotyczą przedmiotu zamówienia i nie są tożsame z essentialia ...

zawieranej w ramach zamówienia publicznego i wynika to z reguł prawa ...

w SIWZ standardy, które istnieją i funkcjonują dla danego elementu przedmiotu ...

jakościowych dla usługi dostawy, budowy i rozwoju funkcjonalności nie powinno sprawiać ...

procesu określania tych metryk jakościowych i ich oceny. Tym samym należy ...

jednak możliwość określenia powyższych norm i zasad w SIWZ. I dopiero po ich określeniu możliwe ...

odbiorów, lecz jedynie odpowiednio konfigurowane. I wywodzi z powyższego dalej, że ...

rozwoju, projektowania przemysłowego, testowania, produkcji i transportu zawarte są w ustandaryzowanej ...

drugie można uznać za prawdziwe i można z niego wywodzić, że ...

usługi: Standardową usługę Asysty Technicznej i Konserwacji, która zawsze jest świadczona przez Oracle i 2 usługi autorskie, dedykowane dla Zamawiającego i jego systemów informatycznych. Z całą pewnością usługa budowy i rozwoju funkcjonalności systemów informatycznych Ministerstwa ...

ofert dla usługi Asysty Technicznej i Konserwacji oraz usługi dostawy, budowy i rozwoju funkcjonalności systemów informatycznych; b ...

jakościowych dla usługi dostawy, budowy i rozwoju funkcjonalności systemów informatycznych: c ...

do załącznika do SIWZ prawidłowego i pełnego opisu uwzględnienia w opisie ...

życia dla usługi Asysty Technicznej i Konserwacji oraz usługi dostawy, budowy i rozwoju funkcjonalności systemów informatycznych; d ...

operowaniu na dużym wolumenie danych i/lub obsłudze dużej liczby użytkowników ...

jest powszechnie przyjmowana jako wystarczająca i nie istnieją żadne racjonalne powody ...

umownej nie nalicza się", jak i obecnie, w najnowszych orzeczeniach - w ...

września 2013 roku, sygnatura akt I CSK 748/12: "Kara umowna stanowi odszkodowanie umowne i przysługuje wierzycielowi jedynie wtedy, gdy ...

dnia 26 stycznia 2011 r. I! CSK 318/10, wyrok z dnia ...

6 października 2010 r. II CSK 180/10, wyrok z dnia 11 stycznia 2008 r. V CSK 362/07, wyrok z dnia ...

21 września 2007 r. V CSK 139/07, wyrok z dnia ...

11 marca 2004 r. V CSK 369/03, wyrok z dnia ...

zasadny w zakresie zakwestionowania ustanowienia i powiązania kar umownych z okolicznościami ...

2007 r. (sygn. akt: V CSK 139/07): "Zgodnie z art. 383 § 1 i art. 384 § 1 k.c ...

zasadny w zakresie zakwestionowania ustanowienia i powiązania kar umownych z okolicznościami ...

To Zamawiający jest gospodarzem postępowania i autorem specyfikacji istotnych warunków, która ...

w związku z art. 14 i art. 139 Ustawy). Zamawiający, chcąc ...

zastosować art. 473 § 1 KC i skutecznie rozszerzyć odpowiedzialność kontraktową wykonawcy ...

września 2013 roku, sygnatura akt I CSK 748/12: "Może zatem rozszerzyć ...

jednak wskazuje się w literaturze i orzecznictwie, że jeżeli strony chcą ...

6 października 2010 r., IICSK180/10). Okoliczności te zatem muszą być ...

na rzecz Zamawiającego dostawy, budowy i rozwoju funkcjonalności systemów informatycznych, w ...

1.4) oraz dostawy, budowy i rozwoju funkcjonalności systemów informatycznych (pkt ...

Wzoru Umowy wskazał poniższe kryteria i warunki, które muszą zostać spełnione ...

niezbędnych dla wykorzystania technologii równoważnej i użytkowanie tego oprogramowania wspólnie z ...

używanie zarówno tego oprogramowania jak i oprogramowania posiadanego przez Zamawiającego; 1 ...

3. Warunki licencji - pola eksploatacji i uprawnienia zamawiającego nie ograniczają uprawnień ...

samego typu interfejsów, umożliwiających wdrażanie i uruchamianie aplikacji biznesowych, co technologia ...

w stosunku do poszczególnych kryteriów i tak odpowiednio dla: 1. Kryterium ...

posiadanych rozwiązań (oprogramowania) oraz rodzaju i zakresu posiadanych praw licencyjnych w ...

wskazane w Załączniku 3 wdrożył i planuje rozwijać poprzez zamawianie nowych ...

których rozwiązań posiada prawa licencyjne i w jakim zakresie. 3. Kryterium ...

którym system/systemami należy zapewnić i dla którego systemu/systemów Zamawiający ...

na konkretne rozwiązania firmy Oracle i ograniczające istotnie konkurencyjność postępowania. Z ...

grupy tj. usług dostawy, budowy i rozwoju funkcjonalności systemów informatycznych (§ 1 ...

technologii ich wykonania, planowanego zakresu i wymagań dla prac rozwojowych (nowych ...

SIWZ w sposób odpowiednio jasny i szczegółowy wymagań dla rozwiązań równoważnych ...

przepis art. 29 ust. 3 i 1 ustawy Pzp. Wobec powyższego ...

Wskazanie warunków licencji, pól eksploatacji i uprawnień Zamawiającego wynikających z licencji ...

Określenie typu interfejsów, umożliwiających wdrażanie i uruchamianie aplikacji biznesowych w technologii ...

komputerowe dedykowane, kody źródłowe, Dokumentacja i inne utwory, które powstają w ...

prac Wykonawcy, a także materiały i informacje nie podlegające ochronie prawa ...

stworzone lub opracowane przez Wykonawcę i dostarczone Zamawiającemu w wykonaniu zobowiązań ...

definicji Produkt to programy komputerowe i inne produkty wytwarzane w toku ...

2 ppkt 2.3.1. i 2.3.2 i 2.3.6. Umowy. Jednakże ...

opisany jest w sposób niejasny i niezrozumiały. Wobec powyższego Odwołujący wniósł ...

poczet materiału dowodowego następujące dokumenty: (i) SIWZ w postępowaniu o udzielenie ...

na świadczenie usług wsparcia eksploatacji i utrzymania Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS ...

dotyczącą postępowania na Usługi budowy i rozwoju nowych systemów IY w ...

ramowa rozwojowa), SIWZ na Modyfikację i rozbudowę oprogramowania Kompleksowego Sytemu Informatycznego ...

najkorzystniejszej, umowa zawarta pomiędzy ZUS i IBM Polska sp. z o ...

z informacją z otwarcia ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej, pismo Odwołującego ...

o. z dnia 3 sierpnia i 7 sierpnia 2020 r. - dokumenty ...

części. Izba ustaliła, że przytoczone i zakwestionowane przez Odwołującego postanowienia treści ...

usług: 1) usługi Asysty Technicznej i Konserwacji dla posiadanych przez Zamawiającego ...

w zakresie oprogramowania Oracle eksploatowanego i wdrażanego u Zamawiającego; 3) producencie usługi, dostawy, budowy i rozwoju funkcjonalności systemów informatycznych w ...

opcji) są ze sobą powiązane i zasadne jest by nadzór nad ...

uzyskania zamówienia, co na wadliwe i niekonkurencyjne postanowienia SIWZ, które utrudniają mu złożenie prawidłowej i zgodnej z przepisami Pzp oferty ...

naruszenia art. 29 ust. 1 i 2 ustawy Pzp w zw ...

w zw. z art. 14 i art. 139 ust. 1 ustawy ...

ustawy Pzp (zarzuty oznaczone ust. I, II, IV, V, VII i VIII odwołania). Zamawiający uwzględnił zarzuty ...

jego sentencji o części zarzutów i żądań zawartych w odwołaniu. Co ...

części znajduje swoje racjonalne uzasadnienie i czy podział zamówienia przyniesie lub ...

ustawy Pzp tj. zasady konkurencyjności i zasady równego traktowania wykonawców. Swoboda ...

stanowią niewątpliwie naruszenie zasady konkurencyjności i równego traktowania wykonawców. Należy zauważyć ...

jest zwiększenie udziału sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w rynku ...

zamawiającego narusza podstawowe zasady postępowania i winno skutkować nakazaniem podziału zamówienia ...

środków publicznych na zasadach konkurencyjnych i z poszanowaniem zasady uczuciowej konkurencji i równego traktowania wykonawców, w tym ...

możliwości udziału w postępowaniu małych i średnich przedsiębiorstw. Mając na uwadze ...

w ocenie Izby, bardzo ogólne i - co najistotniejsze - nie zawiera żadnych ...

swoje założenia co do ryzyka i zagrożeń podziału zamówienia na części ...

zamówienia wykonawcom posiadającym odpowiednie doświadczenie i wiedzę w zakresie objętym przedmiotem ...

firma Oracle złoży odpowiednie oferty. I to w sytuacji, gdy tylko ...

są: (1) usługi Asysty Technicznej i Konserwacji - w tym zakresie, nie ...

wykonawców złoży ofertę, usługa ta i tak będzie zawsze świadczona przez ...

wykonać wykonawca posiadający odpowiednią wiedzę i doświadczenie; (3) usługi dostawy, budowy i rozwoju funkcjonalności - specjalistyczna usługa informatyczna ...

wykonać wykonawca posiadający odpowiednią wiedzę i doświadczenie. W ocenie Izby konsekwencją ...

że wykonawcy, którzy mają wiedzę i doświadczenie, aby realizować zamówienie w ...

podmiot będzie arbitralnie decydował komu i o jakiej treści złoży ofertę ...

Oracle ma swoje wewnętrzne procedury i nie ma żadnych wątpliwości, że ...

Co więcej zarówno Izba, jak i sami wykonawcy nie mają żadnej ...

ma zupełna swobodą doboru wykonawców i narzucenia im warunków przyszłej umowy ...

sposób nie wpływa na sposób i terminowość świadczenia usług Konsultacji Eksperckich i usług rozwoju systemów informatycznych Ministerstwa ...

jednego podmiotu działającego na rynku i stałoby w sprzeczności z zasadami ...

Ubezpieczeń Społecznych czy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Większość Zamawiających dąży ...

jako samodzielny przedmiot zamówienia jak i w połączeniu z innymi usługami ...

do naruszenia zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, co stanowi ...

woli podmiotu trzeciego, na działalność i decyzje, którego ani wykonawca ani ...

wyeliminowana poprzez odpowiedni podział zamówienia i wprowadzenie w SIWZ postanowień regulujących ...

wykonawcami czy jasnego podziału obowiązków i odpowiedzialności pomiędzy wykonawcami. Gdyby przyjąć ...

do stwierdzanie "tak będzie łatwiej i prościej", to funkcjonowanie systemu zamówień ...

jest łatwiejsze, prostsze w organizacji i wykonaniu. Jest to jednak, w ...

podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy Pzp oraz w ...

o przepis § 3 ust. 1 i 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów ...

2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania ...

rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2019 114 fragmentów

2019-11-29 » Uwzględnia odwołanie, Oddala zarzuty odwołania

odwołania nr 1, 2, 5 i nakazuje wprowadzenie we wzorze umowy ...

a) § 3 ust 2 lit i) Etap IX obejmujący usunięcie wszystkich ...

istotnych oraz zrealizowanie całości dostaw i przekazanie Zamawiającemu obiektu do użytkowania ...

końcowego Strony wymienią wskazane wady i uzgodnią termin na ich usunięcie ...

po całkowitym zakończeniu wszystkich robót i dostaw składających się na przedmiot ...

typu usługi wraz z zabezpieczeniem i konserwacją powierzchni w zakresie, w ...

do odbioru obiektu przez sanepid i zasiedlenia przez użytkowników. Wykonawca przy ...

trzeciemu posprzątanie obiektu na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim przypadku ...

wymagalnych należności za wykonane prace i użyte materiały przy realizacji inwestycji ...

wydanej na piśmie przez Wykonawcę i potwierdzonego przez podwykonawcę salda należności (wymagalnych i niewymagalnych), o ile w ten ...

Łodzi z siedzibą w Łodzi i: a) zalicza w poczet kosztów ...

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia ...

179, art. 180 ust. 1 i art. 182 ust. 2 pkt ...

w § 3 ust 2 lit. i), § 12 ust. 2 lit. d ...

Zamawiający) ma obowiązek dokonania odbioru i może uchylić się od tego ...

zwrócone wykonawcy po wykonaniu zamówienia i uznaniu przez zamawiającego za należycie ...

w zw. z art. 5 i 353 (1) kc poprzez zastrzeżenie w § 15 ust. 1: (i) w § 15 ust. 1 lit ...

z art. 395 §2 kc i art. 494 §1 kc poprzez ...

prac przez Zamawiającego na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, w sytuacji gdy ...

art. 139 ust. 2 pzp i art. 7 ust. 1 pzp ...

100% należności za wykonane prace i użyte materiały przy realizacji inwestycji ...

sposób, aby odbiór końcowy, jak i etapów następował w przypadku będzie ...

następująca: § 3 ust 2 lit i) Etap IX obejmujący usunięcie wszystkich ...

istotnych oraz zrealizowanie całości dostaw i przekazanie Zamawiającemu obiektu do użytkowania ...

końcowego Strony wymienią wskazane wady i uzgodnią termin na ich usunięcie ...

po całkowitym zakończeniu wszystkich robót i dostaw składających się na przedmiot ...

typu usługi wraz z zabezpieczeniem i konserwacją powierzchni w zakresie, w ...

do odbioru obiektu przez sanepid i zasiedlenia przez użytkowników. Wykonawca przy ...

trzeciemu posprzątanie obiektu na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim przypadku ...

70% kwoty gwarancji należytego wykonania i dostosowanie tego zapisu do treści ...

po końcowym odbiorze przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego robót za ...

za każdy przypadek naruszenia terminów i są niezależne względem siebie. Kary ...

dochował terminu zakończenia etapów VIII i IX. W takim przypadku kwoty ...

przypadku zwłoki w usuwaniu wad i usterek w okresie gwarancji w ...

w wysokości 5.000 zł; i) w przypadku braku zmiany umowy ...

wymagalnych należności za wykonane prace i użyte materiały przy realizacji inwestycji ...

wydanej na piśmie przez Wykonawcę i potwierdzonego przez podwykonawcę salda należności (wymagalnych i niewymagalnych), o ile w ten ...

objętej przedmiotową umową oraz urządzenia i inne dostarczone przez nas w ...

SIWZ są niezgodne z pzp i kc. Formułując zapisy wzoru umowy ...

niewykonaniem lub nieprawidłowym wykonaniem umowy i rozszerzyć odpowiedzialność wykonawcy za wszystkie ...

istniejącej umowy. Skoro treść SIWZ i wzoru umowy narusza zasady Pzp ...

złożenia najkorzystniejszej oferty w postępowaniu i zawrzeć prawidłową i zgodną z powszechnie obowiązującymi przepisami ...

obowiązany jest dokonać odbioru końcowego i zapłacić wynagrodzenie należnego wykonawcy. Inwestor ...

może uzależniać dokonania odbioru końcowego i zapłaty należnego wynagrodzenia od braku ...

22 czerwca 2007 r. V CSK 99/07; wyrok Sądu Najwyższego ...

7 marca 2013 r. II CSK 476/12. Powyższe oznacza, że ...

treść § 3 ust. 2 lit. i), § 12 ust. 2 lit d ...

jeżeli nie ma wad istotnych i ma możliwość rozpoczęcia korzystania z ...

dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie ...

7 marca 2013 r. II CSK 476/12). Jest on potwierdzeniem wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego przedmiotu umowy ...

wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu - I Wydział Cywilny z dnia 4 kwietnia 2017 r. I ACa 1288/16). 3. Kary ...

w sprawie o sygn. akt I CSK 748/12, jeżeli strony chcą ...

sprawie o sygn. akt V CSK 28/17 oraz w wyroku ...

sprawie o sygn. akt II CSK 180/10). Oznacza to, że nieprawidłowa jest ...

składających się na łączący wierzyciela i dłużnika stosunek zobowiązaniowy. Kary te ...

stycznia 2011 r. w sprawie I CSK 315/10. Kara umowna przewidziana ...

z 17.12.2008 r., I CSK 240/08, Legalis wskazano, że ...

z 2.10.2015 r., I ACa 383/15. Legalis). Zamawiający ...

możliwość dokończenia prac na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy (działania zastępcze ) w ...

do wykonania prac na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy (działania zastępcze), jeżeli ...

Zgodnie z poglądami doktryny, jak i orzecznictwa, odstąpienie od umowy powoduje ...

w sprawie o sygn.. akt I CSK 622/14). Zaproponowany przez Zamawiającego ...

prac innemu wykonawcy na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy w przypadku jeżeli ...

gdy zaawansowanie prac wyniosło 50% i dokończył pozostałe 50% prac na ...

a ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pzp wynagrodzenia należnego ...

warunkiem zapłaty przez zamawiającego drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za ...

dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa ...

również biorąc pod uwagę oświadczenia i stanowiska zawarte w odwołaniu, odpowiedzi ...

także wyrażone ustnie na rozprawie i odnotowane w protokole, Izba ustaliła i zważyła, co następuje: Ustalono, że ...

189 ust. 2 ustawy Pzp i nie stwierdziwszy ich, Izba skierowała ...

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych prowadzi i ogłasza na stronie internetowej Urzędu ...

Pzp, a także ograniczać konkurencyjność i szeroko rozumiany dostęp do zamówienia ...

całości przedstawiając szeroka argumentację faktyczną i prawną przemawiającą za takim stanowiskiem ...

1/ 2/ Zarzut bezusterkowego odbioru i zwolnienia zabezpieczenia po bezusterkowym odbiorze ...

zgodnie z projektem, obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną oraz gdy zostanie ...

wpływają na możliwość użytkowania obiektu i są możliwe do ich niezwłocznego ...

gdy jest możliwe przejęcie obiektu i jego wykorzystywanie zgodnie z jego celem. Taki stan rzeczy i wykładnię przepisów kodeksu cywilnego potwierdza ...

w odwołaniu. Podczas budowy dużych i skomplikowanych obiektów i dużej wartości prac budowlanych, niewątpliwie ...

wszystkich wad, tak istotnych, jak i drobnych, nieistotnych usterek. Co znamienne ...

kwoty za wykonanie robót budowlanych i dodatkowo sumowanie do tej kwoty ...

usterek albowiem wymagają one sterylności i odpowiedniego przygotowania do realizacji przeznaczonych ...

przeszkodzie, aby takie pomieszczenia wyodrębnić i ustalić odmienne zasady odbioru prac ...

z uwagi na ich specyfikę i konieczność zapewnienia zasad sterylności lub ...

odbioru bez usterek przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego zadania za ...

rękojmi przewidziane w art. 637 i art. 638 k.c. (tak ...

tych powodów Izba uwzględniła zarzuty i nakazała Zamawiającemu zmianę zapisów wzoru ...

aspekcie określenia wysokości kar umownych i zasad ich naliczania, godzi się ...

wreszcie tracić z pola widzenia i tej okoliczności, że zamawiający nie ...

umowy są wspólne wszystkim wykonawcom i będą dotyczyły w równym stopniu ...

każdego wykonawcy, który uzyska zamówienie i zawrze z zamawiającym umowę na ...

16 stycznia 2013 r., II CSK 331/12, Legalis 551637). Izba ...

umowie terminów realizacji poszczególnych etapów i terminu końcowego. Natomiast karę za ...

umownie ukształtować zakres odpowiedzialności, kompensacji i rozkład ryzyka ponoszenia skutków niewykonania ...

zobowiązania niepieniężnego (art. 483 Kc i następne) mają charakter dyspozytywny, to ...

zastrzeżona zarówno za zwłokę jak i tzw. opóźnienie proste, polegające na ...

od umowy o roboty budowlane i błędnego uznania w zarzutach odwołania ...

w odpowiedzi na odwołanie pogłębiona i rzeczowa analiza orzecznictwa sądów powszechnych ...

z 9 września 2011 r. (I CSK 696/2010, LexPolonica nr 3873674 ...

niej, mogą ustalić jego skutki i obowiązki stron w razie wykonania ...

chwili złożenia oświadczenia o odstąpieniu) i odnosi się do niespełnionej przed ...

wykonania prawa odstąpienia od umowy i obowiązki stron w razie odstąpienia ...

możliwe niezależnie od charakteru umowy i świadczeń, do których strony były ...

naruszają przepisów prawa powszechnie obowiązujących i nie stoją w sprzeczności z ...

warunkiem zapłaty przez zamawiającego drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za ...

dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa ...

dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa ...

100% należności za wykonane prace i użyte materiały oraz oświadczeń o ...

100% należności za wykonane prace i użyte materiały odnoszą się do ...

odmowy przyjęcia faktury od wykonawcy i konieczności przedstawienia oświadczeń od podwykonawców ...

do prawa do nieprzyjęcia faktury i nie ogranicza do złożenia przez ...

zw. z ust. 2 Pzp i nakazała stosowane zmiany w zapisach wzoru umowy i załącznikach do tego wzoru. O ...

podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy Pzp, tj. stosownie ...

2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania ...

rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (tekst jednolity ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2016 165 fragmentów

2016-12-28 » Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie, Oddala odwołanie

Budowa oraz rozwój e-usług i narzędzi w ramach projektów CAPAP, ZSIN Faza II i K-GESUT wraz z szkoleniami ...

przez zamawiającego: Główny Urząd Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie ...

sygn. akt KIO 2339/16 i KIO 2352/16) - po stronie ...

sygn. akt KIO 2339/16 i nakazuje zamawiającemu, Głównemu Urzędowi Geodezji i Kartografii z siedzibą Sygn. akt ...

obciąża zamawiającego - Główny Urząd Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie i: 3.1. zalicza w poczet ...

od zamawiającego - Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie ...

A. z siedzibą w Krakowie i: 4.1. zalicza w poczet ...

rzecz zamawiającego - Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie ...

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia ...

a s a d n i e n i e Zamawiający, Główny Urząd Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie ...

Budowa oraz rozwój e-usług i narzędzi w ramach projektów CAPAP, ZSIN Faza II i K-GESUT wraz z szkoleniami ...

również: "specyfikacja", "SIWZ" lub "s.i.w.z.}. Wartość przedmiotowego zamówienia ...

a, art. 29 ust. 1 i 2, art. 91 ust. 1, 2c i 2d, art. 3531, art ...

w zw. z art. 14 i art. 139 ust. 1 oraz ...

Asseco wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu dokonania zmian SIWZ i ogłoszenie o zamówieniu w sposób ...

wycofane, podano następujące okoliczności faktyczne i prawne dla uzasadnienia wniesienia odwołania ...

związku z Załącznikiem nr 2 i 3} Zarzuty wycofane. {pkt 3 ...

umownych - ich wysokości oraz podstaw i przesłanek naliczania, jak i w ogóle odpowiedzialność wykonawcy z ...

przez nieokreślenie w sposób jednoznaczny i precyzyjny wszystkich okoliczności mających wpływ ...

w zw. z art. 14 i art. 139 pzp). Niedopuszczalność takiego ...

września 2013 roku, sygnatura akt I CSK 748/12: "Może zatem rozszerzyć ...

jednak wskazuje się w literaturze i orzecznictwie, że jeżeli strony chcą ...

6 października 2010 r., II CSK 180/10). Okoliczności te zatem muszą być ...

w zw. z art. 14 i art. 139 ustawy pzp), co ...

stanowi również naruszenie art. 5 i art. 58 § 1 i 2 kc (w zw. z art. 14 i art. 139 pzp). Według Odwołującego ...

umowy ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania osób trzecich oraz Zamawiającego ...

16 KIO 2352/16 Jak i obecnie w najnowszych orzeczeniach, np ...

września 2013 r., sygn. akt I CSK 748/12: Kara umowna stanowi odszkodowanie umowne i przysługuje wierzycielowi jedynie wtedy, gdy ...

2011 r., sygn. akt II CSK 318/10, wyrok z 6 ...

2010 r., sygn. akt II CSK 180/10, wyrok z 11 stycznia 2008 r., sygn. akt V CSK 362/07, wyrok z 21 ...

2007 r., sygn. akt V CSK 139/07, wyrok z 11 ...

2004 r., sygn. akt V CSK 369/03, wyrok z 11 ...

zasadny w zakresie zakwestionowania ustanowienia i powiązania kar umownych z okolicznościami ...

2007 r. (sygn. akt: V CSK 139/07): "Zgodnie z art. 383 § 1 i art. 384 § 1 k.c ...

zasadny w zakresie zakwestionowania ustanowienia i powiązania kar umownych z okolicznościami ...

jest ona tak powszechnie przyjmowana i uregulowana przez zasadę prawna - uchwałę ...

kary jest instytucją prawa sędziowskiego i za każdym razem to dany ...

sąd, rozpatrując ewentualne zarzuty, samodzielnie i niezależnie uznaje, czy zaistniały przesłanki ...

w SIWZ w sposób jednoznaczny i precyzyjny wszystkich okoliczności mających wpływ ...

być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania ...

uwagę bardzo wysoki poziom ryzyk i próbować wycenić je w ofercie ...

się przesłanka z tego postanowienia i naliczy karę umowną. Odwołujący dodał ...

ust. 1 pkt 2), jak i w przypadku opóźnienia w realizacji ...

wskazane powyżej przepisy ustawy pzp i Kodeksu cywilnego, a także, że ...

SIWZ w sposób jednoznacznie jasny i precyzyjny wszystkich okoliczności mających wpływ ...

Wykreślenia w § 7 słowa "opóźnienie" i zastąpienie go odpowiednio słowem "zwłoka ...

1 dotychczasowego brzmienia pkt 6) i wpisania w to miejsce: za ...

1 dotychczasowego brzmienia pkt 5) i wpisania w to miejsce: z ...

tytułu opóźnień w usuwaniu wad i usterek Oprogramowania lub Dokumentacji w ...

Załączniku nr 4 do Umowy i rękojmi w stosunku do terminu ...

Architektury oraz świadczenie Usług Rozwoju i Usług Dodatkowych - zwanych łącznie Usługami ...

W wyniku świadczenia Usług Rozwoju i Usług Dodatkowych powstawać będą Modyfikacje ...

udziela gwarancji na Projekt Architektury i na każdy Produkt Modyfikacji od ...

do ich usunięcia w terminach i na zasadach określonych dla gwarancji ...

do ich usunięcia w terminach i na zasadach określonych w niniejszym ...

1 SIG to zbiór oprogramowania i narzędzi składających się na poszczególne ...

odpowiedzialności za prawidłowe jego działanie i zobowiązać do świadczenia na swój ...

z tytułu gwarancji został prawidłowo i wystarczająco określony w § 9 ust ...

zgodnie z wymaganiami funkcjonalnymi, technicznymi i organizacyjnymi określonymi w Umowie, w ...

Załączniku nr 1 do Umowy i w Zleceniach oraz poprawność i kompletność Dokumentacji odzwierciedlającej stan rzeczywisty ...

Zamawiającym zaproponuje procedury obsługi awarii i wad Dokumentacji Sygn. akt: KIO ...

żądania przez Zmawiającego usunięcia wad i usterek w przedmiocie Umowy w ...

przez Zamawiającego o tych wadach i usterkach.}, wprowadzając w ten sposób ...

umowy trudne do oszacowania ryzyko i uniemożliwiają wykonawcy przygotowanie wyceny kosztów ...

art. 25 ust. 1 pzp i § 13 ust. 1 pkt. 1 ...

oraz art. 7 ust. 1 i art. 91 ust. 3 - przez ...

wykonawcę na etapie realizacji umowy i nie jest oprogramowaniem standardowym, gotowym ...

2. Art. 29 ust. 1 i 2 i art. 7 ust. 1 - przez ...

przedmiotu zamówienia w sposób niejednoznaczny i niewystarczający, a także przez dokonanie ...

który może utrudniać uczciwą konkurencję i równe traktowanie wykonawców. 3. Art ...

przedmiotu zamówienia w sposób niewystarczający i uniemożliwiający wykonawcy dokonanie rzetelnej wyceny ...

zw. z art. 91 ust. i § 13 ust. 1 pkt 1 ...

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu dokonania zmian specyfikacji ...

wycofane podano następujące okoliczności faktyczne i prawne dla uzasadnienia wniesienia odwołania ...

analiz przestrzennych (kontrola jakości danych) i zapisane wymagania zadań próbnych są ...

oraz rozbudowy usługi oceny integralności i spójności danych sieci uzbrojenia terenu ...

III - wykaz planowanych wymagań pozafunkcjonalnych i funkcjonalnych w zakresie wykorzystania technologii ...

str. 155 (bez określonego numeru i nazwy), jakie usługi całości przedmiotu ...

załącznika nr 9 do SIWZ i wymaganiem: W ramach próbki Oferent ...

potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia i wykracza w związku z tym ...

ponad 522 firm, agencji rządowych i uczelni uczestniczących w procesie uzgadniania i rozwoju publicznie dostępnych standardów interfejsu ...

tworzenie usług informacji przestrzennej dostępnej i używanej do wszelkiego rodzaju zastosowań ...

informując o uzyskaniu takowego standardu i zgłoszeniu przez dowolnego producenta. Odwołujący ...

postępowania z zachowaniem uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, Po czwarte ...

przedmiotem zamówienia - zarówno nowych, jak i rozbudowy obecnie posiadanych już przez ...

bez podania które z nich i w jakiej ilości wykonawca będzie ...

zamówienia. Biorąc pod uwagę ilość i potencjalny koszt tych licencji, nie ...

SIWZ wszystkich trzech scenariuszy testowych i zastąpienie ich innymi, nieograniczającymi konkurencji i możliwymi do realizacji przez wiele ...

w sposób nieograniczający konkurencyjności postępowania i niepreferujący dotychczasowych wykonawców {w odwołaniu wskazano przykładowo nazwy i oznaczenia dwóch postępowań}. {ad pkt ...

na infrastrukturę programową (bazy danych i aplikacje) dla środowiska developerskiego, które ...

nie jest możliwe oszacowanie, ile i jakich licencji należy dostarczyć na potrzeby rozwijanych e-usług i narzędzi, by spełnić wymagane w ...

wykonawcy rzetelnie oszacować możliwości rozbudowy i ich pracochłonność, w szczególności w ...

Zamawiający posiada dokumentację poszczególnych komponentów i, jak twierdzi w kolejnych rozdziałach ...

równoważnych w przypadku rozbudowywanych usług i narzędzi, ze względu na złożoność ...

tylko dla rozwijanych e-usług i narzędzi, ale także dla nowych ...

w art. 29 ust. 2 i art. 7 ust 1 pzp ...

uzyska wcześniej stosowne zgody producentów i licencje). Odwołujący podsumował, że powyższe ...

postępowaniu złożyć ofertę, uzyskać zamówienie i zrealizować je z prawdopodobieństwem sukcesu ...

konsorcjum złożone z dotychczasowych producentów, i/lub podmiotów z nimi powiązanych ...

16 z wszystkimi dotychczasowymi producentami (i zapewnił sobie uzyskanie uprawnień licencyjnych ...

że posiada wszelkie wymagane doświadczenie i kompetencje, by zrealizować przedmiot zamówienia ...

z powołanymi wymaganiami (zapewnienia licencji i zgody producentów na korzystanie z ...

wydajność, przepustowość oraz dostępność narzędzi i usług (załącznik nr 1 do ...

postępowania przetargowego na dostawę aktualizacji i wsparcia do oprogramowania standardowego. Zaletą ...

za dostawę wszystkich e-Usług i Narzędzi, o których mowa w ...

metody rozliczenia wg punktów funkcyjnych i wprowadzenie postanowień zobowiązujących wykonawców do ...

nie uznaje pozostałych zarzutów odwołań i wnosi o ich oddalenie. Odwołujący ...

sygn. akt KIO 2339/16 i KIO 2352/16) - po stronie ...

przekazania kopii odwołania przez Zamawiającego) i wymogu przekazania jego kopii stronom ...

Izbę. W toku czynności formalnoprawnych i sprawdzających Izba nie stwierdziła, aby ...

Na posiedzeniu z udziałem Stron i Przystępujących nie zostały również złożone ...

rozprawy z udziałem Uczestników (Stron i Przystępujących) postępowania odwoławczego obu spraw ...

również biorąc pod uwagę oświadczenia i stanowiska zawarte w odwołaniach, zgłoszeniach ...

także wyrażone ustnie na rozprawie i odnotowane w protokole, Izba ustaliła i zważyła, co następuje: Zgodnie z ...

według zarzutów zaskarżone postanowienia s.i.w.z. mogą uniemożliwiać lub ...

naruszenia art. 29 ust. 1 i 2 pzp, a także wskazywany ...

opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na ...

zgodnie z którą zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia ...

w zw. z art. 14 i art. 139 pzp. Zgodnie z ...

nie budzi wątpliwości w orzecznictwie i doktrynie, na co zwrócił uwagę ...

września 2013 r. (sygn. akt I CSK 748/12), którego fragment adekwatnie ...

2013 r. (sygn. akt II CSK 331/12), który jest aprobowany w orzecznictwie sądowym i doktrynie prawa cywilnego: (…) strony mogą ...

umownie ukształtować zakres odpowiedzialności, kompensacji i rozkład ryzyka ponoszenia skutków niewykonania ...

za które ponosi odpowiedzialność), jak i tzw. opóźnienia proste, polegające na ...

może być także obiektywnie istniejąca i niezależna od niego przyczyna, czasowo ...

odzwierciedla powszechnie aprobowany w doktrynie i orzecznictwie pogląd, że dochodzenie zapłaty ...

facto niewskazanych konkretnie przepisów pzp i kc. Również ten zarzut oparty ...

być składane z odpowiednim wyprzedzeniem i odpowiednio wcześniej niż 2 miesiące ...

zarzut niejasnego określenia w s.i.w.z. zakresu odpowiedzialności wykonawcy ...

na treść postanowień wzoru umowy i załącznika nr 5 do umowy ...

umowy (odpowiednio w pkt 1 i 2) terminy "SIG (Systemy Informatyczne GUGiK)" i "System SIG lub SIG" należy ...

terminów czasów ich rozwiązania (reakcji i usunięcia awarii), stanowi uszczegółowienie ogólnej ...

art. 25 ust. 1 pzp i § 13 ust. 1 pkt 1 ...

oprogramowania, które nie jest gotowe i standardowo oferowane na tym Sygn ...

od 1a do 1i, z pominięciem litery "f"} wskazujące ...

przez nią standardami OpenLS, WPS i GeoSPARQL (w odpowiednich wersjach), względnie ...

OGC jest jak najbardziej uzasadnione i racjonalne, gdyż wyznacza technologię realizacji ...

nie znajdującym oparcia w s.i.w.z., że Zamawiający będzie ...

wykonanie próbki wymaga użycia niegotowego i niestandardowego oprogramowania, a nadto nie ...

choć przywołuje stosowne postanowienia s.i.w.z. dotyczące techniczno- jakościowego ...

scenariusze zastąpić innymi, nieograniczającymi konkurencji i możliwymi do realizacji przez wiele ...

odwołaniu), zarówno rozpatrywanych odrębnie, jak i łącznie, nie wskazuje na naruszenie ...

naruszenie art. 29 ust. 1 i 2 pzp oraz art. 7 ...

przedmiot zamówienia, zarówno rozwojowych, jak i dodatkowych, również może się wiązać ...

jako dowody nr 2a i 2b}; - w każdym z ...

w postępowaniu większemu gronu wykonawców i zwiększenia otwarcia na konkurencję na ...

opieki technicznej, asysty technicznej, wsparcia i serwisu, zmiany modelu licencjonowania oprogramowania ...

nazwa prowadzonego postępowania, dotyczy realizacji i rozbudowy w ramach realizowanych przez ...

błędów w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym (PZGiK). Ma to zapewnić rozwój systemów i aplikacji rozwijanych w ramach tych ...

próżni, gdyż dotyczy rozbudowy funkcjonujących i powiązanych ze sobą systemów informatycznych ...

z uwzględnieniem istniejących uwarunkowań faktycznych i prawnych dotyczących oprogramowania, na którym ...

załącznika nr 1 do s.i.w.z. Odwołujący pominął, że ...

poprzedzona jest zdaniem, że Szczegóły i sposób wykonywania prac przez Wykonawcę będą uzgadniane pomiędzy Stronami i opisane w Zleceniu. Przede wszystkim ...

Administracji Technicznej, które wyczerpująco wyliczono i opisano w pkt poprzedzającym w ...

zakresie bezpośredniej obsługi, konfiguracji, optymalizacji i administracji systemami, instalacji oprogramowania, zasilanie ...

systemów oraz świadczenie pomocy merytorycznej i technicznej w procesie zasilania systemów, organizacja i prowadzenie usług zdalnego wsparcia użytkowników ...

na zgłaszane incydenty, ich klasyfikacja i rozwiązywanie. Sygn. akt: KIO 2339 ...

określonym przez Zamawiającego w s.i.w.z. sposobie obliczenia ceny ...

zarówno określenie ceny oferty, jak i przeprowadzenie rozliczeń za faktycznie zrealizowany ...

za maksymalny zakres przedmiotu zamówienia i zapłacił taką cenę niezależnie od ...

art. 192 ust. 1, 2 i 3 pkt 1 ustawy pzp ...

podstawie art. 192 ust. 1 i 2 pzp orzeczono, jak w ...

podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy Prawo zamówień publicznych ...

2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania ...

rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2015 72 fragmenty

2015-08-03 » Uwzględnia odwołanie

wykonawcy - "BIOMED-LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A., ul. Uniwersytecka ...

zamawiającego, orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu: dokonanie modyfikacji treści ...

zamówieniu oraz rozdziału VI s.i.w.z.) poprzez odniesienie ceny ...

pok. 115; 02-326 Warszawa i: 2.1. zalicza w poczet ...

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia ...

a s a d n i e n i e Zamawiający - Zakład Zamówień Publicznych ...

z art. 2 pkt 5 i art. 7 ust. 1 ustawy ...

w sposób naruszający uczciwą konkurencję i równe traktowanie wykonawców, a także ...

wykonawcę, 3) art. 58, 3531 i 5 Kodeksu cywilnego w zw. z art. 14 i 139 ustawy Pzp, poprzez: a ...

tworzy nadmierne potencjalne obciążenia finansowe i ryzyka po stronie wykonawcy, b ...

ani nie ma żadnego wpływu i co jest niezgodne z zasadami ...

odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie zamawiającemu: 1) zmianę sposobu ...

zamówieniu oraz rozdział VI s.i.w.z.), poprzez odniesienie ceny ...

rozstrzygnięcie o kosztach postępowania odwoławczego i zasądzenie na rzecz odwołującego od ...

immunoglobuliny anty-D dla zamawiającego i chciałby wziąć udział w prawidłowo ...

z ustawą Pzp. Izba ustaliła i zważyła, co następuje. Izba stwierdziła ...

ampułce 125 µg jest dwa i pół razy większa od zawartości ...

Ampułka 125 µg zawiera dwa i pół razy więcej immunoglobuliny, a ...

o zawartości immunoglobuliny 50 µg i 125 µg i aby wyłonić najkorzystniejszą ofertę chce ...

wykonawców - BIOMED-LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna - jest producentem ...

przez zamawiającego zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Po drugie ...

ampułkę 50 µg wypełnioną dwa i pół razy mniejszą ilością produktu ...

do windowania ceny swojego produktu i to o więcej niż 100 ...

anty-D powinna być podobna, i skoro jedyne dopuszczalne w przetargu wielkości ampułek to 50 i 125 mikrogramów, to w równaniu ...

cenę ampułki o 149%, a i tak będzie ona o 1 ...

ogłoszeniu o zamówieniu oraz s.i.w.z. była ofertą najkorzystniejszą ...

bez naruszenia zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Odwołujący podniósł ...

zarzutu naruszenia art. 58, 3531 i 5 Kodeksu cywilnego w zw. z art. 14 i 139 ustawy Pzp, odwołujący wskazał ...

nie będzie on ponosił winy i nie będzie miał żadnego wpływu ...

przez ukształtowanie treści postanowień s.i.w.z., polega na tym ...

zasadami współżycia społecznego postanowień s.i.w.z. jest formalnie zgodna ...

punktu widzenia uznanych w społeczeństwie i obrocie gospodarczym wartości jak uczciwość i rzetelność kupiecka i powoduje ułożenie stosunku prawnego pomiędzy ...

art. 58 § 1 Kodeksu cywilnego i nie uda się tej sytuacji ...

na informację z: Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Centrum Krwi wskazujące na ...

2015r. - Departament Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia - do Zakładu ...

2015 r. - Departament Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia - do Narodowego ...

przed sądem sporu o wysokość i zapłatę odszkodowania. Eliminują tym samym ...

wysokości. Zastrzeżenie kary umownej ułatwia i upraszcza dochodzenie odszkodowania. Ze strony ...

zachowaniu niezgodnemu z treścią zobowiązania i nieczyniącym zadość oczekiwaniom wierzycieli. (A ...

umownej musi jedynie wykazać istnienie i treść zobowiązania łączącego go z ...

od umowy za zgodą zamawiającego i tak będzie on zobowiązany do ...

przez zamawiającego art. 58, 3531 i 5 k.c. odwołujący wskazał ...

nie będzie on ponosił winy i nie będzie miał żadnego wpływu ...

ryzyko nieosiągnięcia celu danego postępowania i ryzyko to przewyższa normalne ryzyko ...

z uwagi na treść s.i.w.z. i projektu umowy nie ubiegać się ...

6 października 2010 r., II CSK 180/10 - "Oczywiście, stosownie do art. 473 ...

w przedmiotowym postępowaniu jest zasadne i konieczne. Dnia 23 lipca 2015 ...

wykonawca "BIOMED-LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A., ul. Uniwersytecka ...

również biorąc pod uwagę oświadczenia i stanowiska stron, oraz uczestnika postępowania ...

zarzutu nr 1 jest tylko i wyłącznie sposób, w jaki zamawiający ...

danego zamówienia, jak też powszechność i transparentność informacji publikowanych w ramach ...

1 p.z.p.), zamawiającego i wykonawców w równym stopniu wiążą ...

p., tj. zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców", czy też ...

nie przeczy zasadom celowego, oszczędnego i efektywnego dokonywania zakupów finansowanych ze ...

która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do ...

postępowaniu jest to bilans ceny i terminu ważności immunoglobuliny. Zgodnie z ...

ofert są cena albo cena i inne kryteria odnoszące się do ...

musi kierować się kryteriami obiektywnymi i porównywalnymi. Nie można przypisać porównywalności ...

kryterium, hołdującym zasadzie równego traktowania i uczciwej konkurencji może być tylko ...

odwołującego zaprezentowaną w odwołaniu, jak i na rozprawie. Dodatkowo Izba wskazuje ...

bezskutecznym upływie żądać wykonania zobowiązania i naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki ...

zawartej w przepisach art. 471 i n. k.c., a szczególnie ...

do wykonania zastępczego (art. 479 i 480 k.c.). Alternatywna możliwość ...

modyfikować określonych w art. 491 i n. k.c. przesłanek, trybu wykonywania i skutków ustawowego prawa odstąpienia od ...

2004, z. 2, s. 511 i n.), natomiast na podstawie art. 395 k.c. i w granicach swobody umów mogą ...

15 maja 2007 r., V CSK 30/07, OSP 2008, z ...

złożenia oświadczenia, zawierającego wyznaczenie terminu i zagrożenie odstąpieniem od umowy. Wyznaczenie ...

por. uwagi do art. 394 i 492 (Adam Olejniczak, Komentarz do ...

nie będzie on ponosił winy i nie będzie miał żadnego wpływu ...

nie tylko za własne działanie i zaniechanie, ale również za działanie ...

odpowiada również w przypadku sytuacji i okoliczności od niego nie zależnych ...

podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy - Prawo zamówień publicznych ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2017 257 fragmentów

2017-08-08 » Oddala odwołanie

K. spółka akcyjna w K. i wykonawcy P. S. I. spółka akcyjna w W., zgłaszających ...

P. spółka akcyjna w R. i: 2.1. zalicza w poczet ...

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia ...

a s a d n i e n i e I. Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia ...

pn. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach ...

Projekt P1), jego utrzymanie i rozwój. Ogłoszenie o zamówieniu zostało ...

przepisów art. 7 ust. 1 i 3 Ustawy, art. 9a ...

Ustawy, art. 91 ust. 1 i ust. 2c i ust. 2d Ustawy, art ...

zamówienia Zamawiający zamieścił ppkt 1 i 2 o brzmieniu: "1. Przedmiotem ...

pn. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach ...

Projekt P1), jego utrzymanie i rozwój. Część I zamówienia pn.: Dokończenie budowy Projektu ...

pn. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach ...

Projekt P1 ), jego utrzymanie i rozwój. Część II zamówienia pn ...

pn. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach ...

zamówienia znajduje się dla: Części I: w Załączniku nr lado SIWZ ...

związku z treścią Załączników la i lb do SIWZ: 1. Załącznik ...

1,5 (słownie: półtorej) strony i zawiera: ✓ pkt. I, w którym wskazano 3 usługi ...

a do SIWZ obejmuje 1 i 1/4 (słownie: jeden i jedną czwartą) strony i zawiera: ✓ pkt. 1, w którym ...

się domyślać, że to Umowa i Załączniki do niej zawierają opis ...

zgodnie z poniższym zakresem: Część I: Zamawiający gwarantuje 12% z Usług Tworzenia Oprogramowania i dwóch Usług Gwarancyjnych oraz 90% z pozostałych Usług Gwarancyjnych i Usług Autoryzacji Część II: Zamawiający ...

zakresie w/w pkt. 5 i nadał mu brzmienie: "5. informacja ...

zgodnie z poniższym zakresem: Część I: 90% Usług Tworzenia Oprogramowania, 100 ...

części zamówienia, które są opcją i być może zostaną zamówione. Błąd ...

przedmiotem zamówienia w zakresie części I jest wyłącznie 10% Usług Tworzenia Oprogramowania i 50 % Usług gwarancyjnych, zaś w ...

84 osób do realizacji części I i 66 osób do realizacji części ...

zamówienia. W Załączniku nr 71 i 7b do SIWZ Zamawiający ...

listy 84 osób dla części I i 66 osób do części II ...

osobami, które posiadają następujące kwalifikacje i doświadczenie zawodowe wymienione poniżej w ...

realizacji Umowy w zakresie części I zespół 84 osób i w zakresie części II zespół ...

się do Załączników 7a i 7b do oferty. Powyższe ...

ust. 1 Prawa zamówień publicznych i powinny zostać usunięte. Obecne brzmienie ...

zespołu w okresie realizacji Umowy i inaczej w związku z tym ...

jedynie 10% Usług Tworzenia Oprogramowania i 50% Usług Gwarancyjnych. Przy takim szerokie zakresie opcji i wąskim zakresie gwarantowanego przedmiotu zamówienia ...

zamówienia stanowi wyłącznie w części I: 10% Usług Tworzenia Oprogramowania i 50% Usług Gwarancyjnych, a w ...

posiadanych materiałów powstałych podczas realizacji I Fazy Projektu P1 oraz ...

pn. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach ...

posiada materiały powstałe podczas realizacji I Fazy Projektu P1 oraz ...

naruszenie art. 29 ust. 1 i ust. 2 Prawa zamówień publicznych ...

znają obecnie zawartości tych materiałów i nie mogą sporządzić oferty, po ...

dostępu do w/w materiałów i możliwości weryfikowania treści oferty w ...

przedmiotu zamówienia, a jednocześnie - bezpodstawnie i bez uzasadnienia ogranicza Wykonawcom możliwość ...

SIWZ materiałów powstałych podczas realizacji I Fazy Projektu P1 oraz ...

z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert - Kryterium oceny ...

Załącznika nr 6 dla Części I oraz treścią Załącznika nr 4 ...

podjęciem pomiaru, a mianowicie cel i zakres pomiaru oraz identyfikacje użytkowników funkcjonalnych i poziom granulacji. Określenie tych parametrów ...

nie jest taką samą, obiektywną i zawsze taką samą jednostką miary ...

Metoda COSMIC to zbiór reguł i zasad pozwalających dla danego oprogramowania ...

może być zupełnie inaczej rozumiana i używana przez każdego z wykonawców ...

5.2). Niepowodzenie w zdefiniowaniu i zarejestrowaniu tych danych, może prowadzić ...

możliwe zinterpretowanie liczby Punktów Funkcyjnych i wykorzystanie jej np. do porównania ...

1 PF nie jest mierzalna i porównywalna według tych samych zasad ...

zamówień publicznych - tj. zasadę proporcjonalności i przejrzystości. Nie można bowiem mówić ...

ceny przestaje być kryterium obiektywnym i porównywalnym. Odwołujący podkreślał, że przedmiotowy ...

celu zlikwidowania powyżej wskazanych braków i zapewnienia porównywalności ofert w kryterium ...

zawiera co prawda dla Części I - Załącznik 6 do Umowy "Zasady ...

sposób osiągnąć zarówno konkurencyjność, jak i porównywalność ofert. Odwołujący wskazuje, że ...

przez KRUS na "Kompleksową obsługę i rozwój systemów informatycznych wspomagających obsługę ubezpieczeń i świadczeń krótkoterminowych", gdzie zastosowano metodę ...

Załącznik nr 11 "Standardy analizy i projektowania" zawiera Strategię Wymiarowania zgodną ...

Załącznik nr 11 "Standardy analizy i projektowania" zawiera Strategię Wymiarowania zgodną ...

prowadzone przez Z. na "Rozbudowa i wdrożenie nowych funkcjonalności oraz utrzymanie i rozwój systemu Elektronicznej Platformy Wymiany ...

S. W. (…) na "Budowa, wdrożenie i serwis zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego rn.st. Warszawy", gdzie ...

przez A. na "Utrzymanie, modyfikacje i ulepszanie systemów aplikacyjnych OFSA, OFSA ...

prowadzone przez A. na "Utrzymanie i rozwój systemów aplikacyjnych OFSA, OFSA ...

prowadzone przez A. na: "UTRZYMANIE I ROZWÓJ APLIKACJI SIA, PA, PZSIP ...

prowadzone przez A. na "Utrzymanie i rozwój aplikacji EBS" , gdzie zastosowano ...

przez A. na "Utrzymanie, Rozwój i Modyfikacje Aplikacji EBS oraz zmiana ...

prowadzone przez A. na "Utrzymanie i Rozwój Systemu Informatycznego Agencji - SIA ...

SIWZ, które skutkują brakiem porównywalności i niemożliwością weryfikacji ofert w zakresie ...

art. 91 ust. 2c i 2d Ustawy. Zamawiający ma ...

aby kryteria te były jednoznaczne i zrozumiałe oraz - co według Odwołującego ...

Funkcyjnego staje się kryterium niejednoznacznym i niemożliwym do weryfikacji. Mając powyższe ...

6 do Umowy dla Części I oraz Załącznika 4 do Umowy ...

relacji notacji UML: włączania, rozszerzania i specjalizacji d) Wskazanie dokładnych definicji ...

relacji notacji UML: agregacji, kompozycji i specjalizacji g) Wskazanie dokładnych definicji ...

pomocą relacji notacji UML: specjalizacja i) Określenia zasad identyfikacji podprocesów przesuwania ...

użycia (notacja UML: relacja włączania i rozszerzania) j) Określenie zasady identyfikacji ...

z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert - kryteria pozacenowe ...

zakresie metodyk Agile, w części I z wagą 20% i w części II z wagą ...

mieć dowolne wykształcenie, dowolną wiedzę i doświadczenie - w SIWZ nie wskazano ...

Mastera. Czyli w przypadku części I można uzyskać aż 10 punktów ...

dowolnej osoby, bez wiedzy, doświadczenia i certyfikatów. Powoduje to, że przedmiotowe ...

dowolnej osoby, bez wiedzy, doświadczenia i certyfikatów zespołu jest warte tyle ...

5zamówienia w części II i 1/5 zamówienia w części I - tj. kilka czy kilkanaście milionów ...

że wystarczy wpisać dowolne imię i nazwisko, i wskazać, że posiada certyfikat ze ...

nie tylko w sposób jednoznaczny i zrozumiały, ale także (a może ...

wskażą po 2 Scrum Masterów i otrzymają w przedmiotowym kryterium odpowiednio ...

pozacenowe to było zarówno obiektywne i weryfikowalne na etapie oceny ofert, jak i związane z przedmiotem zamówienia. Jeśli ...

podobnych zamówieniach - co do skali i wartości. Przykładowo wskazać można na następujące postępowania z obiektywnymi i weryfikowalnymi kryteriami oceny: MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI ...

TRANSPORTU DROGOWEGO : Budowa, wdrożenie, utrzymanie i rozwój Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców ...

realizacji zamówienia. GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII: Budowa oraz rozwój e-usług i narzędzi w ramach projektów (…) wraz ...

RUCHU DROGOWEGO: Budowa, wdrożenie, utrzymanie i rozwój krajowego rejestru elektronicznego przedsiębiorców ...

wykonawcy w zakresie metodyk Agile" i wprowadzenie w to miejsce kryterium ...

art. 91 ust. 2c i 2d Prawa zamówień publicznych ...

nr 2a do SIWZ i Załącznik nr 2b do ...

Przygotowawczego, zawierający wymagania dotyczące Oprogramowania i Dokumentacji stworzonych na podstawie odrębnej ...

opisującego wymagania dla Kodu Źródłowego i Dokumentacji wymagane do świadczenia Usług ...

art.5 pkt. 5.13 i 5.14 Zamawiający definiuje jak ...

18, zawierający wymagania dotyczące Oprogramowania i Dokumentacji stworzonych na podstawie odrębnej ...

nr 2a do SIWZ i Załącznik nr 2b do ...

projektu "Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach ...

w zakresie wynikającym z Umowy i składanych przez Zamawiającego Dyspozycji. (...) 2 ...

ramach którego są realizowane budowa i uruchomienie Systemu P1". Pierwotnie ...

przedmiotu zamówienia to odpowiednio 2 i 4 linijki. Dopiero Modyfikacją SIWZ ...

1 do Umowy "Opis aktualny i docelowy Projektu P1". Jednakże ...

P1 z celem umowy i zakresem zobowiązań Wykonawcy w kontekście użytych przez Zamawiającego konstrukcji i metodyk realizacji. W przedmiocie umowy ...

jest "Tworzenie Oprogramowania, na podstawie i w zakresie wynikającym z poszczególnych ...

jest przy takich postanowienia nadużyciem i postanowieniem nadmiernym. O celu umowy ...

gdy postanowienia celu są niejasne i uniemożliwiają sporządzenie oferty. Mając powyższe ...

okoliczność, że obecna konstrukcja umowy i gwarantowany przez Zamawiającego zakres Tworzenia ...

to wobec obecnej konstrukcji umowy i gwarantowanego przez Zamawiającego zakresu Tworzenia ...

nr 2a do SIWZ i Załącznik nr 2b do ...

co Zamawiający nie ponosi kosztów" i doprecyzowana jest postanowieniami art. 3 ...

Załączniku nr 8 dla Części I jest spisem prac, które mieszczą ...

Administracji Środowiskami • Usługa Monitorowania Dostępności i Wydajności • Usługa Administracji Systemem • Usługa ...

Utrzymania infrastruktury Projektu • Usługa Zapewnienia I linii Wsparcia • Usługa Dodatkowa W ...

od zawarcia Umowy dla Części I oraz 30 dni dla Części ...

może być bezcenny dla celów i terminów Projektu P1, Odwołujący ...

nr 2a do SIWZ i Załącznik nr 2b do ...

Zamawiający wykupił dla posiadanego sprzętu i licencji, wymienionych w załączniku nr ...

nim o niezdefiniowanym "oprogramowaniu wspomagającym" i nie ma mowy o infrastrukturze ...

zobowiązany do przekazania listy sprzętu i licencji, które są wymagane na ...

że na dzień składania ofert i zawarcia Umowy Zamawiający posiada wsparcie ...

nr 2a do SIWZ i Załącznik nr 2b do ...

zwymiarowania infrastruktury zarówno sprzętowej, jak i licencyjnej, jest zależna od wielu ...

Niefunkcjonalnych wskazuje jakie parametry wolumetryczne i wydajnościowe mają zostać zapewnione w trakcie utrzymania i rozwoju Systemu PI. Jednakże Zamawiający ...

ustosunkowanie się do zaprojektowanych rozwiązań i weryfikacji dostępnych ilości sprzętu i licencji. Należy również zwrócić uwagą ...

dalej rozwijany w ramach niniejszego i innych postępowań. Przyjęta przez Zamawiającego ...

w jakiej architekturze zostaną wytworzone i przekazane do utrzymania. Niemożliwe zatem ...

narusza art. 29 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych, gdyż ...

nr 2a do SIWZ i Załącznik nr 2b do ...

jest stosowanie różnego rodzaju procesów i technik. Scrum pomaga odkrywać nieefektywności praktyk zarządczych i technik inżynierskich, by można było ...

z nimi role, zdarzenia, artefakty i reguły. Każdy z tych elementów służy konkretnym celom i każdy jest niezbędny do osiągnięcia ...

Zespoły Scrumowe są samoorganizujące się i międzyfunkcjonalne. Samoorganizujące się zespoły samodzielnie ...

tak, aby zoptymalizować elastyczność, kreatywność i produktywność. Jedną z cech charakterystycznych ...

jest za maksymalizację wartości produktu i pracy Zespołu Deweloperskiego. Właściciel Produktu ...

sposób pozwalający osiągać założone cele i misje (priorytetyzacja), • optymalizowanie wartości pracy ...

z zasadami metodyki zwinnej Scrum i nie określa bynajmniej celu Dyspozycji ...

opisem zakresu ich kompetencji (specjalizacji) i funkcji w procesie realizacji usług ...

oddelegowanych członków Personelu Wykonawcy poleceń i zadań od Zamawiającego. Ponadto, Zamawiający ...

Deweloperski wraz ze S. M. i wówczas prace będą polegać na ...

dotychczasowej treści pkt. 4.10 i wpisanie w to miejsce: "4 ...

oddelegowanych członków Personelu Wykonawcy poleceń i zadań od Zamawiającego. Ponadto, Zamawiający ...

Deweloperski wraz ze S. M. i wówczas prace będą polegać na ...

nr 2a do SIWZ i Załącznik nr 2b do ...

rozwinięte w pkt 4.27 i 4.28. Z przytoczonych postanowień ...

zdefiniowanego działa, w określonych terminie i za określonym wynagrodzeniem (które to ...

dość - w ocenie Odwołującego - jednoznacznej i klarownej definicji, iż w istocie ...

określonego dzieła, w uzgodnionym czasie i za uzgodnionym wynagrodzeniem (wyrażonym ilością ...

jest zaprzeczeniem umowy o dzieło i jest typowym zleceniem, zamówieniem usług ...

ale z narzuconym terminem wykonania i określonym wynagrodzeniem jest wymaganiem niezgodnym ...

do wykonania w danym Sprincie i ich rezultatów. W celu uniknięcia ...

co do ustalenia zakresu Sprintu i rozpoczęcia prac w jego ramach ...

określonego dzieła w zadanym terminie i za określone wynagrodzenie. Wady powyższych ...

realizacji dzieła w określonym terminie i za określonym wynagrodzeniem, - powierzenie Wykonawcy ...

nr 2a do SIWZ i Załącznik nr 2b do SIWZ - Art. 16 Wynagrodzenie i rozliczenia, pkt 16.7 W ...

Punktach Funkcyjnych oprogramowania podlegającego autoryzacji i rozliczenie kosztów usługi na podstawie ...

SIWZ nie uwzględnia wszystkich wymagań i okoliczności mających wpływ na sporządzenie ...

nr 2a do SIWZ i Załącznik nr 2b do ...

Art. 20 Czas trwania umowy i usług, pkt 20.4, 20 ...

tak przy zawarciu umowy, jak i przy zmianach jej treści, stąd ...

na zmiany. Natura umowy gospodarczej i generowanego przez nią stosunku sprowadza ...

do tego, że wyraża ona i pozwala realizować interes każdej ze ...

dowolnie może zmieniać treść Umowy i to w zakresie bardzo istotnym ...

sobie zarówno koszty zmienne, jak i koszty stałe. Jeśli Wykonawca miałby ...

przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania ...

tego musi wynikać zakres zamówienia i warunki jego realizacji, w tym ...

w całości od zdarzeń przyszłych i niepewnych". Uprawnienie Zamawiającego do dowolnego ...

jest właśnie takim zdarzeniem przyszłym i niepewnym. Przedmiotowy zapis tym samym ...

art. 20 ust. 20.4 i 20.8. 14. Wzór umowy ...

nr 2a do SIWZ i Załącznik nr 2b do SIWZ - Art. 22 Odpowiedzialność i kary umowne, pkt.20.4 ...

umownych - ich wysokości oraz podstaw i przesłanek naliczania. W pierwszej kolejności ...

jest powszechnie przyjmowana jako wystarczająca i nie istnieją żadne racjonalne powody ...

w związku z art. 14 i art. 139 Ustawy). Zamawiający, chcąc ...

zastosować art. 473 § 1 KC i skutecznie rozszerzyć odpowiedzialność kontraktową wykonawcy ...

września 2013 roku, sygnatura akt I CSK 748/12: "Może zatem rozszerzyć ...

jednak wskazuje się w literaturze i orzecznictwie, że jeżeli strony chcą ...

6 października 2010 r., II CSK 180/10). Okoliczności te zatem muszą być ...

w związku z art. 14 i art. 139 Ustawy). Trudno tymczasem ...

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania osób trzecich i Zamawiającego, za których zgodnie z ...

stanowi także naruszenie art. 5 i art. 58 § 1 i 2 KC (w związku z art. 14 i art. 139 Ustawy) - gdyż takie ...

umownej nie nalicza się", jak i obecnie, w najnowszych orzeczeniach - w ...

września 2013 roku, sygnatura akt I CSK 748/12: "Kara umowna stanowi odszkodowanie umowne i przysługuje wierzycielowi jedynie wtedy, gdy ...

26 stycznia 2011 r. II CSK 318/10, wyrok z dnia ...

6 października 2010 r. II CSK 180/10, wyrok z dnia 11 stycznia 2008 r. V CSK 362/07, wyrok z dnia ...

21 września 2007 r. V CSK 139/07, wyrok z dnia ...

11 marca 2004 r. V CSK 369/03, wyrok z dnia ...

zasadny w zakresie zakwestionowania ustanowienia i powiązania kar umownych z okolicznościami ...

2007 r. (sygn. akt: V CSK 139/07): "Zgodnie z art. 383 § 1 i art. 384 § 1 k.c ...

zasadny w zakresie zakwestionowania ustanowienia i powiązania kar umownych z okolicznościami ...

umownych w sposób zupełnie nieuzasadniony i bezpodstawny przyjął całość wynagrodzenia za ...

być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania ...

uwagę bardzo wysoki poziom ryzyk i próbować wycenić je w ofercie ...

w pkt. 22.1.1 i 22.1.2 Zamawiający ukonstytuował ...

To Zamawiający jest gospodarzem postępowania i autorem specyfikacji istotnych warunków, która ...

w art. 22 słowa "opóźnienie" i zastąpienie go odpowiednio słowem "zwłoka ...

w pkt. 22.1.1 i pkt. 22.1.2. zwrotu ...

Nie można odnaleźć źródła odwołania." i wpisania w to miejsce: "wynagrodzenia ...

nr 2a do SIWZ i Załącznik nr 2b do ...

przez cały okres obowiązywania Umowy i przedkładania Zamawiającemu opłaconej polisy OC ...

to art. 29 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych. Nadmierność ...

dotychczasowego brzmienia pkt. 7.7. i wpisania w to miejsce: "7 ...

przez cały okres obowiązywania Umowy i przedkładania Zamawiającemu opłaconej polisy OC ...

K. spółka akcyjna w K. i P. S. I. spółka akcyjna w W. (dalej ...

interes w uzyskaniu danego zamówienia i może ponieść szkodę w wyniku ...

zapoznaniu się z dokumentacją postępowania i stanowiskami Stron, Krajowa Izba Odwoławcza ...

z numeracją nadaną w odwołaniu i w I części uzasadnienia), tj. w odniesieniu ...

z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert - Kryterium oceny ...

Załącznika nr 6 dla Części I oraz treścią Załącznika nr 4 ...

z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert - kryteria pozacenowe ...

nr 2a do SIWZ i Załącznik nr 2b do ...

nr 2a do SIWZ i Załącznik nr 2b do ...

nr 2a do SIWZ i Załącznik nr 2b do ...

nr 2a do SIWZ i Załącznik nr 2b do ...

Art. 20 Czas trwania umowy i usług, pkt 20.4, 20 ...

nr 2a do SIWZ i Załącznik nr 2b do ...

nr 2a do SIWZ i Załącznik nr 2b do ...

konsekwencje finansowe. Przystępujący P. S. I. spółka akcyjna w W. poparł ...

12. Co do zarzutów 2 i 7 zdaniem Przystępującego zmiany w ...

w zakresie zarzutów 2, 5 i 7. Natomiast Przystępujący chce kontynuować ...

części. Analizował postawione zarzuty odwołania i wyjaśniał, że zarzuty dotyczące przedmiotu ...

do art. 7 ust 1 i 3 ust 9a. ust ...

jako dostrzeżenie niedoskonałości w SIWZ i zmodyfikował SIWZ w odniesieniu do ...

11, 12), dotyczyła wzorca umownego i Zamawiający wiązał z nimi naruszenie ...

zauważał, że jest gospodarzem postępowania i może kształtować postanowienia umowy. Niezależnie ...

produktów, które zawierają informacje wrażliwe i podatne na manipulacje. Prowadził w ...

konsultacje z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego i potwierdziła ona taki tryb udostępnienia ...

dokonania wizji, zwiększył ilość stanowisk i dopuścił zmianę osób. Zauważa, że zarzut 2 i jego uzasadnienie stoją z sprzeczności ...

że w postępowaniu biorą udział i umowę będą realizować profesjonalne podmioty ...

będą uczestniczyć tworzeniu scenariuszy testowych i na podstawie wspólnych ustaleń zostanie ...

Oceniając tak ustalony stan faktyczny i stanowiska Stron oraz Przystępującego, Izba ...

w odniesieniu do zarzutów 2 i 7 są wystarczające. Odwołujący domagał ...

w zakresie zarzutów 2, 5 i 7. W odniesieniu do tych ...

okresu przygotowawczego (zarzut nr 7), i w tym zakresie w ocenie ...

w zakresie zarzutu nr 2 i 7 nie podzielił stanowiska Odwołującego ...

w odniesieniu do zarzutów 2 i 7 są wystarczające. W odniesieniu ...

przygotowuje dokument ,,Ogólne Kryteria Jakościowe" i na jakich podstawach), Izba ustaliła ...

nr 2a do SIWZ i Załącznik nr 2b do ...

nr 2a do SIWZ i Załącznik nr 2b do ...

nr 2a do SIWZ i Załącznik nr 2b do ...

nr 2a do SIWZ i Załącznik nr 2b do ...

nr 2a do SIWZ i Załącznik nr 2b do SIWZ - Art. 16 Wynagrodzenie i rozliczenia, pkt 16.7 (zarzut ...

że wzorzec umowny narusza Ustawę) i stwierdziła, że Odwołujący nie udowodnił ...

nr 2a do SIWZ i Załącznika nr 2b do ...

gdy postanowienia celu są niejasne i uniemożliwiają sporządzenie oferty.". W konsekwencji ...

okoliczność, że obecna konstrukcja umowy i gwarantowany przez Zamawiającego zakres Tworzenia ...

to wobec obecnej konstrukcji umowy i gwarantowanego przez Zamawiającego zakresu Tworzenia ...

opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na ...

nr 2a do SIWZ i Załącznika nr 2b do ...

na wynik postępowania. Zarzut 10 i 11 odnosił się do Tworzenia Oprogramowania i kwestii związanych z metodyką zwinna ...

określonego dzieła, w uzgodnionym czasie i za uzgodnionym wynagrodzeniem (wyrażonym ilością ...

jest zaprzeczeniem umowy o dzieło i jest typowym zleceniem, zamówieniem usług ...

na elementy umowy o dzieło i umowy zlecenia nie przesądza o ...

Punktach Funkcyjnych oprogramowania podlegającego autoryzacji i rozliczenie kosztów usługi na podstawie ...

SIWZ nie uwzględnia wszystkich wymagań i okoliczności mających wpływ na sporządzenie ...

w oparciu o przepisy § 3 i § 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów ...

2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania ...

rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2013 131 fragmentów

2013-07-02 » Uwzględnia odwołanie, Uwzględnia odwołanie

postępowaniu prowadzonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, al. Jana Pawła ...

z o.o., ul. Cyryla i Metodego 9a, 71-541 ...

Firma Geodezyjno-Kartograficzna "Radian" J. i J. O………. s.c., ul ...

o sygn. KIO 1388/13 i nakazuje zamawiającemu: unieważnienie czynności wyboru ...

oferty najkorzystniejszej w części XX i XXI (województwo wielkopolskie), wezwanie wykonawcy ...

z o.o., ul. Cyryla i Metodego 9a, 71-541 ...

Pzp do uzupełnienia wykazu usług i dokonanie czynności badania i oceny ofert. 1B. Uwzględnia ...

o sygn. KIO 1389/13 i nakazuje zamawiającemu: unieważnienie czynności wyboru ...

oferty najkorzystniejszej w części VI i VII (województwo łódzkie), wykluczenie z ...

100 Lubartów, dokonanie czynności badania i oceny ofert, wezwanie w części ...

Firma Geodezyjno-Kartograficzna "Radian" J. i J. O…….. s.c., ul ...

załącznika Nr 6 do s.i.w.z. i dokonanie czynności badania i oceny ofert. 2. Kosztami postępowania obciąża Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, al. Jana Pawła ...

II 70, 00-175 Warszawa i: 2.1. zalicza w poczet ...

9A, 41-506 Chorzów i SH-Info System Sp. z ...

2. zasądza od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, al. Jana Pawła ...

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia ...

a s a d n i e n i e Zamawiający - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 00-175 Warszawa ...

wykonawcy wymogów zawartych w s.i.w.z., a także wadliwej ...

22 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Pzp w następstwie ...

w Szczecinie posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym ...

24 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy Pzp, poprzez zaniechanie ...

oferta jest zgodna z ustawą i nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji ...

postępowaniu w zakresie części XX i XXI (woj. wielkopolskie), 2) wykluczenia ...

za odrzuconą w części XX i XXI (woj. wielkopolskie), 3) ewentualnie ...

Szczecinie w zakresie części XX i XXI (woj. wielkopolskie), albowiem jej ...

zamówienia, 4) ponownego dokonania oceny i wyboru oferty najkorzystniejszej spośród ofert ...

odrzuceniu w zakresie części XX i XXI (woj. wielkopolskie). Ponadto na ...

wszystkie warunki udziału w postępowaniu i złożył ofertę najkorzystniejszą, która nie ...

z o.o., ul. Cyryla i Metodego 9a, 71-541 ...

Firma Geodezyjno-Kartograficzna "Radian" J. i J. O…….. s.c., ul ...

postępowaniu w zakresie dysponowania narzędziami i urządzeniami technicznymi do realizacji przedmiotu ...

najkorzystniejszej, 2. powtórzenie czynności badania i oceny ofert dla części nr ...

nakazanie zamawiającemu powtórzenia czynności badania i oceny ofert dla części nr ...

obu częściach przedmiotu zamówienia (VI i VII) została zaklasyfikowana przez zamawiającego ...

publicznego w zakresie części VI i VII, pomimo iż jego oferta ...

częściach za ofertę najkorzystniejszą. Działanie i zaniechanie zamawiającego prowadzi zatem, zdaniem ...

Firma Geodezyjno-Kartograficzna "Radian" J. i J. O…….. s.c., ul ...

również biorąc pod uwagę oświadczenia i stanowiska stron oraz uczestników postępowania ...

zasługują na uwzględnienie. Izba ustaliła i zważyła, co następuje. Izba stwierdziła ...

zaniechanie dokonania rzetelnej oceny wykonawców i podejmowanych przez nich działań, co ...

określił wymagania w zakresie wiedzy i doświadczenia wykonawców chcących ubiegać się ...

zamówienie w rozdziale III s.i.w.z. wskazując, że o ...

szczególności w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. zrealizowali, a w ...

do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech ...

wykonał na rzecz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w okresie od ...

wystawioną przez pracownika Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z Departamentu Kontroli ...

starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami oraz załączył protokół odbioru modernizacji ewidencji gruntów i budynków podpisany przez Związek Celowy ...

podpisana przez pracownika Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z Departamentu Kontroli ...

sprzeczne z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym albowiem zamówienie realizowane przez ...

należycie, czego wykonawca Fotokart miał i ma pełną świadomość. W powyższym ...

Sp. z o.o. jak i zamawiającemu, gdyż dotyczą umowy realizowanej ...

skutkować winno nieuwzględnieniem złożonych referencji i w konsekwencji wykluczenie tego wykonawcy ...

Fotokart" referencją poświadczające rzekomo należyte i terminowe wykonanie usług przez tego ...

poza pochodzeniem - istotnych cech towarów i usług, w szczególności: ilości, jakości ...

dnia 7 sierpnia 2012 r. I ACa 1309/2011, LexisNexis nr ...

Zamawiający w pkt XVIII s.i.w.z. zażądał wskazania w ...

na dwa rodzaje prac - terenowe i pozostałe. Tymczasem wykonawca w złożonej ...

podwykonawcom zamierzy powierzyć: prace KAMERALNE i polowe, co stanowi 50% ceny ...

uznana za sprzecza z s.i.w.z., co winno pociągać ...

jest elementem merytorycznej treści oferty i stanowi essentialia negotii przyszłej umowy ...

prace kameralne - nieprzewidziane w s.i.w.z. do wykonania, ani ...

to zamawiający był wystawcą referencji i miał pełną świadomość w jaki ...

w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia. W związku z tym ...

wyeliminowania innych wykonawców z rynku i nie jest sprzeczna z dobrymi ...

sposób ukształtowania opinii o nim i w związku z tym nie ...

oferty - w zakresie prac kameralnych i polowych. Uznać należało, że odwołujący ...

używaną w tego typu zadaniach i w ocenie Izby odwołujący ją ...

zwracał się o wyjaśnienie s.i.w.z. Ponadto nawet jeżeli ...

ze zgodnie z treścią s.i.w.z. należało te prace ...

treść oferty przystępującego jest jasna i czytelna niewymagająca wyjaśniania. Izba stwierdziła ...

podstawie art. 192 ust. 9 i 10 Pzp oraz w oparciu ...

2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania ...

rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U ...

z postanowieniami Rozdziału III s.i.w.z., o zamówienie mogą ...

szczególności w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. wykonawcy, którzy zrealizowali ...

do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech ...

załącznik nr 4 do s.i.w.z.) przedstawił wykaz zrealizowanych ...

617.391,61 zł brutto i realizowana była w okresie od ...

2010 roku, podpisany pomiędzy OPGK i "MAPPROJEKT". W protokole tym zaznaczono ...

612.759,92 zł brutto i realizowana była w okresie od ...

Lublinie Sp. z o.o. i "MAPPROJEKT". W protokole tym zaznaczono ...

Lublinie Sp. z o.o. i "MAPPROJEKT". W protokole tym zaznaczono ...

czerwca 2010 roku pomiędzy Zamawiającym i OPGK, w którym stwierdzono, iż ...

na podstawie §9 ust. 3 i 4 umowy, w wysokości 13 ...

lipca 2011 roku pomiędzy Zamawiającym i OPGK, w którym stwierdzono, iż ...

tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa zł i 43/100) za niedotrzymanie terminu ...

tysięcy pięćset dwadzieścia pięć zł i 58/100) za niedotrzymanie wymogów ...

kontraktowej na podstawie art. 471 i następnych Kodeksu cywilnego. Przy nienależytym ...

kary umownej musi wykazać istnienie i treść zobowiązania łączącego go z ...

z 27 czerwca 2000 r., I CKN 791/98, LEX nr ...

przepisów - z art. 472, 473 i 474 k.c. W konsekwencji ...

ich tyle, ile rodzajów świadczeń i obowiązków stron przewidziano w umowie ...

zostały zrealizowane w sposób prawidłowy i staranny, tj. zgodny z umową ...

w sposób zgodny umową, prawidłowo i starannie. Tymczasem przedstawione przez Przystępującego ...

ciężar dowodu złożenia nieprawdziwych informacji i ich wpływu na wynik postępowania ...

stanie faktyczny, jest to oczywiste i nie wymaga dodatkowego badania. Treść ...

sprawie nie ziściły się przesłanki i klauzuli generalnej zawartej w art ...

poza pochodzeniem - istotnych cech towarów i usług, w szczególności: ilości, jakości ...

dozwolonego dla danej wartości trybu i po dokonaniu niezbędnych przewidzianych prawem ...

Firma Geodezyjno-Kartograficzna "Radian" J. i J. Osińscy s.c., ul ...

załącznik nr 4 do s.i.w.z.) przedstawiło wykaz zrealizowanych ...

040.355,00 zł brutto i realizowana była w okresie od ...

424.085,00 zł brutto i realizowana była w okresie od ...

warunku udziału w postępowaniu - wiedzy i doświadczenia. Zawarta umowa nie obejmowała ...

potencjał konsorcjum w zakresie wiedzy i doświadczenia, wykonawca ten podlegałby wykluczeniu ...

z treścią rozdziału III s.i.w.z. lit. c, zamawiający ...

załączonym do oferty wykazie narzędzi i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług ...

postawił dodatkowe wymagania w s.i.w.z. w zależności od ...

załączniku nr 8 do s.i.w.z., który stanowić miał ...

załącznika nr 8 do s.i.w.z. można domniemywać, że ...

wg wymagań Tabeli 6 s.i.w.z. Brak wskazania wynikających z treści s.i.w.z. parametrów dotyczących wymagań ...

o braku możliwości gradacji kar i uzależnienia tego stopniowania od uznania ...

wyniku zawartej przez nie umowy i służy realnemu wykonaniu zobowiązań (wyrok ...

2008 r., sygn. akt: V CSK 85/08). Skłania ona tym ...

2010 r., sygn. akt: II CSK 180/10). Zatem zamawiający dla realizacji przysługującego ...

kary umownej musi wykazać istnienie i treść zobowiązania łączącego go z ...

czerwca 2000 r., sygn. akt: I CKN 791/98, wyrok SN ...

w:) G. Bieniek, Komentarz, t. I, 2007, s. 626). Zakres odpowiedzialności ...

483 kc stanowi odszkodowanie umowne i jak każde odszkodowanie przysługuje na ...

w postępowaniu dotyczącego dysponowania narzędziami i urządzeniami technicznymi przeznaczonymi do realizacji ...

pod uwagę wyjaśnienia przystępującego, jak i brzmienie przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca ...

roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków Izba nie stwierdziła, że ...

podziału działek polegały na odszukaniu i wyrównaniu osnowy scaleniowej, w oparciu ...

z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (PODGiK) przekraczała dopuszczalną tolerancję, sporządzano odpowiednią dokumentację i następowała zmiana powierzchni. Dopiero w ...

że przystępujący wykazał posiadanie wiedzy i doświadczenia wymaganego przez zamawiającego do ...

załącznika Nr 6 do s.i.w.z. jako odbiornik GPS ...

zamówienia winien przedłożyć stosowne oświadczenia i dokumenty walidacyjne w zakresie oferowanego ...

odbiorników GPS przedłożenia stosownych oświadczeń i dokumentów wg. wariantów A, B ...

podstawie art. 192 ust. 9 i 10 Pzp oraz w oparciu ...

2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania ...

rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2015 125 fragmentów

2015-07-22 » Uwzględnia odwołanie

na rozprawie w dniu 13 i 17 lipca 2015 r. w ...

Polska S.A. (Lider Konsorcjum) i Integrated Solutions Sp. z o ...

Odwołującego orzeka: 1. uwzględnia odwołanie i nakazuje Centralnemu Zarządowi Służby Więziennej ...

zakresie postanowień § 6 ust. 8 i 9 wzoru umowy, poprzez wprowadzenie ...

do określenia zakresu przedmiotu zamówienia i umożliwiających wykonawcom wycenę ryzyka związanego ...

a w pozostałym zakresie zarzuty i żądania odwołania uznaje za nieuzasadnione ...

37A, 02-521 Warszawa i: 2.1. zalicza w poczet ...

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia ...

a s a d n i e n i e Centralny Zarząd Służby Więziennej ...

Polska S.A. (Lider Konsorcjum) i Integrated Solutions Sp. z o ...

posiedzeniu niejawnym z udziałem stron i uczestników postępowania, a następnie na ...

odbyły się w dniu 13 i 17 lipca 2015 r. Uwzględniając ...

złożył odwołanie wobec postanowień SIWZ i zarzucił Zamawiającemu naruszenie: 1. art ...

integralną część SIWZ, zbyt krótkiego i obiektywnie niemożliwego do dotrzymania terminu ...

z art. 78 § 1 KC i art. 3531 KC w zw ...

zastrzeżenie w § 6 ust. 8 i ust. 9 umowy możliwości ograniczenia ...

przez Zamawiającego, uchybiającej zasadom zawierania i zmiany umów w formie pisemnej ...

sprzeciwu wobec powierzenia prac podwykonawcy i żądania ich wykonania bezpośrednio przez ...

wykonawcę; 4. art. 3531 KC i art. 483 § 1 KC w ...

sprecyzowanie w § 7 ust. 5 i ust. 6 umowy, terminu usunięcia ...

czym przekroczono granicę swobody umów i obarczono wykonawcę zbyt dużym ryzykiem ...

kary oraz uchybiono obowiązkowi jednoznacznego i precyzyjnego opisu przedmiotu zamówienia; 5. art. 3531 KC i art. 483 § 1 KC w ...

awarii przez Zamawiającego na koszt i ryzyko wykonawcy, co powoduje, iż przekroczono granicę swobody umów i obarczono wykonawcę zbyt dużym ryzykiem ...

zastępczego oraz uchybiono obowiązkowi jednoznacznego i precyzyjnego opisu przedmiotu zamówienia; 6. art. 483 § 1 KC i art. 484 § 2 KC, art ...

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu dokonania modyfikacji SIWZ, poprzez zmianę jego zapisów i: 1. wydłużenie terminu na wdrożenie ...

umowy zapisu § 6 ust. 8 i ust. 9 umowy; 3. usunięcie ...

mowa w § 7 ust. 5 i 6 umowy, którego nie zachowanie ...

następujących terminów usuwania awarii: dla I grupy: 2 godziny od momentu ...

zastępczego usuwania awarii na koszt i ryzyko wykonawcy, poprzez ustalenie, iż ...

dniu 14 stycznia 2016 r. i będzie wdrażane w określonych w ...

urządzenia zestawić łącza, wdrożyć \ skonfigurować i przekazać do eksploatacji sieć WAN ...

jakich mowa w pkt 1 i 2, choć bardzo krótkich, jest ...

lokalizacji z grup 1, 2 i 3) w terminie zaledwie 5 ...

tym kontekście wskazał na złożoność i specyfikę zamówienia, na które składa ...

usługi sieciowych) zapewniającej usługę bezpiecznej i dyspozycyjnej sieci WAN dla przeszło ...

dodatkowo wykonawca zobowiązany do konsultowania i uzgadniania z Zamawiającym projektu infrastruktury ...

MPLS, planu - harmonogramu instalacji sprzętu i uruchomienia telekomunikacyjnych łączy dostępowych dla ...

może wnosić do tych projektów i harmonogramów swoje uwagi, co dodatkowo ...

przywołał zapisy § 6 ust. 8. i ust. 9 umowy, gdzie Zamawiający ...

Zamawiający dopuszcza możliwość ograniczenia zamówienia i stosunkowego umniejszenia wynagrodzenia wykonawcy, przy ...

z mocy prawa przedmiotowego zastrzeżenia i przekracza granice swobody umów, o ...

oraz art. 77 § 1 KC i art. 78 § 1 KC, wskazując ...

należy zmianę dotyczącą zakresu zamówienia i wynagrodzenia), możliwa jest wyłącznie w ...

zamówienia, która będzie im powierzona i w tym zakresie Zamawiający nie ...

istotnych powodów), o tyle bezzasadnym i sprzecznym z ustawą Pzp jest ...

KC, wykonawca odpowiada za działania i zaniechania swoich podwykonawców jak za ...

degradacja przepływności zarówno ciągła, jak i doraźna, powtarzająca się i przekraczająca okres usuwania awarii opisany ...

zapłaty kary umownej przez wykonawcę i tutaj przywołał wyrok Sądu Najwyższego ...

2010 r. (sygn. akt: II CSK 180/10). Powyższe zdaniem Odwołującego ma ogromne ...

sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i społeczno-gospodarczym celem umowy poprzez ...

powinny kształtować się następująco: − dla I grupy: 2 godziny od momentu ...

prawo do zrealizowania naprawy zastępczej i obciążenia jej kosztami wykonawcy. Wskazał ...

zastępczego usunięcia awarii na koszt i ryzyko wykonawcy wynosić będzie minimum ...

jednego łącza (rezerwowego albo głównego) i w takim wypadku aktualizuje się ...

kar umownych z pkt II i III tabeli (w przypadku jeśli ...

oraz kar z pkt II i IV (w przypadku jeśli będzie ...

jest bowiem zrekompensowanie Zamawiającemu szkody i winna ona odzwierciedlać rozmiar szkody ...

listopada 2014 r. (sygn. akt: I ACa 838/14). Odwołujący domagał ...

opisanego w pkt 3 odwołania i odnoszącego się do zapisów § 2 ...

sprzeciwu wobec powierzenia prac podwykonawcy i żądania ich wykonania bezpośrednio przez wykonawcę i naruszenia w tym względzie art ...

wołomińskiego) oraz pismo Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku z dnia ...

dnia 25 lipca 2013 r. i wniosek Odwołującego z dnia 26 ...

10 lipca 2015 r., jak i w piśmie z dnia 6 ...

w Polsce zna pojęcie "rażące" i jest ono intepretowane w zależności ...

wskazano karę za każde rezerwowe i główne niedziałające przyłącze dla konkretnej ...

za niedziałające odrębnie łącze rezerwowe i główne w poszczególnych lokalizacjach. Podkreślił ...

z karami z kolumny 2 i 3 i, że analogicznie należy intepretować zapisy ...

sygn. akt: KIO 677/15 i KIO 684/15, które zakończyło ...

uwzględnieniem zarzutów odwołania przez Zamawiającego i zmianą treści ogłoszenia o zamówieniu ...

co potwierdziło wskazane postępowanie odwoławcze i na co wskazują także inne ...

14 oraz KIO 471/15 i KIO 472/15, gdzie w ...

firmy, mające określone zasoby narzędziowe i osobowe pozwalające na zorganizowanie prac i wykonanie zamówienia we wskazanym w ...

likwidacji dotychczasowych jednostek zakładów karnych i aresztów śledczych, co w świetle art. 71 i 208 k.k.w jest ...

ryzyko w tym zakresie wykonawcy i Zamawiającego - ryzyko Zamawiającego jest większe ...

na rynku tego typu usług i biorąc pod uwagę jego doświadczenie ...

w zakresie zarzutów nr 4 i 5 opisanych w komparycji odwołania i w tym zakresie też w ...

rozpoznając złożone odwołanie na rozprawie i uwzględniając zgromadzony materiał dowodowy w ...

publicznego, jak również stanowiska stron i uczestnika postępowania, zaprezentowane na piśmie i ustnie do protokołu posiedzenia i rozprawy oraz dowody złożone przez Odwołującego, ustaliła i zważyła co następuje. W pierwszej ...

z art. 185 ust. 2 i 3 ustawy Pzp, zostały wypełnione ...

przez niego niniejszego zamówienia publicznego i w konsekwencji poniesienia szkody związanej ...

trzech wykonawców (w tym Odwołującego i Przystępującego) do składania ofert, przekazując ...

kolejne zapytania dotyczące treści SIWZ i zmodyfikował jej treść. Biorąc pod ...

2 wzoru umowy zbyt krótkiego i obiektywnie niemożliwego do dotrzymania terminu ...

podnosząc zarzuty wobec określonych czynności i zaniechań Zamawiającego, powinien wykazać określone ...

możliwości uzyskania danego zamówienia publicznego i tym samym narażanie go na ...

zastrzeżeniu w § 6 ust. 8 i 9 wzoru umowy możliwości ograniczenia ...

przez Zamawiającego, uchybiające zasadom zawierania i zmiany umowy w formie pisemnej i stojące w sprzeczności z zasadą ...

z art. 78 § 1 KC i art. 3531 KC w zw ...

Zamawiający w § 6 ust. 8 i 9 wzoru umowy zastrzegł, że ...

wszystkim niejednoznaczność opisu przedmiotu zamówienia i naruszenie art. 29 ust. 1 ...

zobowiązanie wynika z treści SIWZ i opisu przedmiotu zamówienia. Zakres przedmiotu ...

podstawę złożenia oferty przez wykonawcę i takiego też zakresu realizacji zamówienia ...

wykonawcy uzasadnienie charakterem przedmiotu zamówienia i wynikające z nakładów, które wykonawca ...

adekwatne do zakresu przedmiotu świadczenia i charakteru usług objętych przedmiotem zamówienia ...

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i decydentem tego postępowania odpowiedzialnym za ...

prowadziły do utrudnienia uczciwej konkurencji i były jednoznaczne dla wykonawców w ...

2 ust. 2 wzoru umowy i możliwości zgłoszenia przez Zamawiającego sprzeciwu wobec powierzenia prac podwykonawcy i żądania ich wykonania bezpośrednio przez ...

przez Odwołującego, który jest dysponentem i może w tym zakresie zgłaszać ...

sprecyzowanie w § 7 ust. 5 i 6 wzoru umowy terminu usunięcia ...

Odwołującego - przekroczono granice swobody umów i obdarzono wykonawcę zbyt dużym ryzykiem ...

kary oraz uchybiono obowiązkowi jednoznacznego i precyzyjnego opisu przedmiotu zamówienia, czym ...

Zamawiający naruszył art. 3531 KC i art. 483 § 1 KC w ...

działa łącze zapasowe za dobę) i za częściowo niedziałające przyłączane (nie ...

degradacja przepływności zarówno ciągła, jak i doraźna, powtarzająca się i przekraczająca okres usuwania awarii lub ...

7 - zarówno ust. 5, jak i ust. 6 wzoru umowy, wskazując ...

degradacja przepływności, zarówno ciągła, jak i doraźna, powtarzająca się i przekraczająca przedział czasowy rozumiany jako ...

ustawy Pzp, powinien składać wnioski i oświadczenia pozostające w zgodzie ze ...

brzmienie postanowień § 7 ust. 5 i 6 wzoru umowy wyraźnie definiuje ...

się mogło oczekiwał tego Odwołujący i Przystępujący - metodę świadczenia usługi. Zamawiający ...

niego czas dostępności do usługi i przyjął w tym przedmiocie różne ...

Izby - uczytelnienia opis przedmiotu zamówienia i oczekiwania Zamawiającego, jakie ten ma ...

wykonawcy na sformułowanie swojej oferty i wycenę ryzyka związanego ze świadczeniem ...

awarii przez Zamawiającego na koszt i ryzyko wykonawcy co powoduje, iż przekroczono granice swobody umów i obarczono wykonawcę zbyt dużym ryzykiem ...

zastępczego oraz uchybiono obowiązkowi, jednoznacznego i precyzyjnego opisu przedmiotu zamówienia, czym ...

Zamawiający naruszył art. 3531 KC i art. 483 § 1 KC w ...

prawa Zamawiającego do zrealizowania napraw i obciążenia jej kosztem wykonawcy w ...

na nieprecyzyjność opisu przedmiotu zamówienia i prowadzi do nadmiernego ryzyka występującego ...

powszechnie funkcjonującym w obrocie prawnym i gospodarczym i jego interpretacja w praktyce dokonywana ...

odniesieniu do stosunków danego rodzaju i charakteru przedmiotu zamówienia. Pojęcie to ...

w art. 90 ust. 1 i 89 ust. 1 pkt 4 ...

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i każdorazowo indywidulanie podlega ocenie w ...

przywołane postanowienia § 7 ust. 5 i 6 wzoru umowy, łączące się ...

naruszył art. 483 § 1 KC i art. 484 § 2 KC, art ...

odwołania. Mając powyższe na uwadze i - działając na podstawie art. 192 ...

2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2018 338 fragmentów

2018-09-04 » Uwzględnia odwołanie

Warszawy orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu: dokonanie zmian w ...

1. modyfikację § 3 ust. 6 i 8 IPU, poprzez uwzględnienie w ...

modyfikację § 3 ust. 13 IPU i nadanie mu następującego brzmienia: "Po ...

lub usterek stwierdzonych podczas odbioru i upływie okresu rękojmi, rozpoczyna swój ...

modyfikację § 5 ust. 2 IPU i nadanie mu następującego brzmienia: "W ...

modyfikację § 5 ust. 9 IPU i nadanie mu następującego brzmienia: "W ...

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej i odebranej przez Zamawiającego bez zastrzeżeń ...

postępowania obciąża zamawiającego Muzeum Warszawy i 3.1. Zalicza w poczet ...

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia ...

publicznego, którego przedmiotem jest "Dostosowanie i wyposażenie powierzchni udostępnianych zwiedzającym - dostawa i montaż elementów wystawy" realizowane w ...

zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie", znak postępowania MW ...

Zamówienia oraz Ogłoszenia o zamówieniu i zarzucił Zamawiającemu naruszenie następujących przepisów ...

art. 22 ust. 1a i art. 22d ust. 1 ...

poprzez sformułowanie w treści ogłoszenia i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej ...

sposób nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia i nieadekwatny do oceny zdolności wykonawcy ...

wystawienniczych, złożonych z ekranów szklanych i pełnych w przestrzeni muzealnej lub ...

2. art. 29 ust. 1 i 2 ustawy pzp w związku ...

przedmiotu zamówienia w sposób niejednoznaczny i niekompletny, nieuwzględniający wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty i wykonanie zamówienia, w konsekwencji w ...

zachowania gwarancji na wcześniej wykonane i odebrane prace i wskazanym w dokumentacji powykonawczej wykonawcy ...

ryzyka uszkodzenia dotychczas ułożonych instalacji i sieci; 3. art. 14 ust. 1 i art. 139 ust. 1 ustawy ...

w zw. z art. 5 i 3531 kodeksu cywilnego (dalej: "k ...

naturę), bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa i równowagę stron, a także prowadzący ...

mowa w § 1 ust. 4 i 5 IPU, będą zobowiązani udzielić Wykonawcy wyjaśnień, wytycznych i opinii w ramach nadzoru autorskiego ...

mowa w § 2 ust. 2 i 9 IPU; c) wprowadzenie w ...

utracił gwarancji na wcześniej wykonane i odebrane prace, bez precyzyjnego określenia ...

harmonogramu, ustalającego co najmniej układ i zakres żądanych informacji oraz źródła ...

dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie ...

oraz art. 151 ust. 2 i 3 ustawy pzp w zakresie ...

w SIWZ nie została wydłużona i wynosi 24 miesiące; i) wprowadzenie w § 4 ust. 4 i 7 IPU wymogu, aby w ...

cen dostaw objętych przedmiotem zamówienia i nie jest poparta uzasadnionymi potrzebami ...

k.c. oraz art. 483 i 484 k.c. a także ...

niezgodne z zasadami uczciwej konkurencji i proporcjonalności, określonymi w art. 7 ...

k.c. oraz art. 483 i 484 k.c., a także ...

niezgodne z zasadami uczciwej konkurencji i proporcjonalności, określonymi w art. 7 ...

k.c. oraz art. 483 i 484 k.c., a także ...

niezgodne z zasadami uczciwej konkurencji i proporcjonalności, określonymi w art. 7 ...

k.c. oraz art. 483 i 484 k.c., a także ...

niezgodne z zasadami uczciwej konkurencji i proporcjonalności, określonymi w art. 7 ...

k.c. oraz art. 483 i 484 k.c., a także ...

niezgodne z zasadami uczciwej konkurencji i proporcjonalności, określonymi w art. 7 ...

charakteru tego naruszenia, jego istotności i wpływu na realizację przedmiotu zamówienia ...

k.c. oraz art. 483 i 484 k.c., a także ...

niezgodne z zasadami uczciwej konkurencji i proporcjonalności, określonymi w art. 7 ...

w § 5 ust. 1 IPU i w § 5 ust 2-10 ...

k.c. oraz art. 483 i 484 k.c., a także ...

nieuzasadnionego wzbogacenia Zamawiającego względem Wykonawcy i niezgodne z zasadami uczciwej konkurencji i proporcjonalności, określonymi w art. 7 ...

k.c. oraz art. 483 i 484 k.c., a także ...

nieuzasadnionego wzbogacenia Zamawiającego względem Wykonawcy i jest niezgodne z zasadami uczciwej konkurencji i proporcjonalności, określonymi w art. 7 ...

raportów związanych z realizacją dostaw i prac bez przedstawienia przez Zamawiającego ...

raportów, ustalającego co najmniej układ i zakres żądanych informacji; s) wprowadzenie ...

harmonogramu, ustalającego co najmniej układ i zakres żądanych informacji oraz źródła ...

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej i odebranej przez Zamawiającego bez zastrzeżeń ...

wprowadzenie w § 8 ust. 5 i 6 IPU wymagań, aby Wykonawca ...

terminy nie uwzględniają istotności wad i ich wpływu na korzystanie z ...

w przekazaniu Wykonawcy wyjaśnień, wytycznych i opinii przez projektantów sprawujących nadzór autorski (§ 1 ust. 4 i 5 IPU) tj. przekazanie Wykonawcy takich wyjaśnień, wytycznych i opinii później niż do 2 ...

zaleceń Zamawiającego (§ 2 ust. 2 i 9 IPU) tj. przekazanie ich ...

opóźnienie w przekazaniu Wykonawcy konkretnych i wyczerpujących wyjaśnień, wytycznych i opinii projektantów sprawujących nadzór autorski lub konkretnych i wyczerpujących zaleceń Zamawiającego stanowi niewątpliwie ...

art. 354 § 2 k.c. i art. 640 k.c. 4 ...

treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ogłoszenia o zamówieniu w uzasadnieniu ...

odstąpił od umowy na dostosowanie i wyposażenie powierzchni udostępnianych zwiedzającym - dostawa i montaż elementów wystawy" - w zakresie ...

zarzuty wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu: 1) doprowadzenia postanowień ogłoszenia o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do ...

zgodnego z przepisami ustawy pzp i k.c., w szczególności poprzez ...

wystawienniczych, złożonych z ekranów szklanych i pełnych), tj, poprzez skreślenie frazy ...

zgodnego z przepisami ustawy pzp i k.c., w szczególności poprzez ...

zachowania gwarancji na wcześniej wykonane i odebrane prace w obiekcie, w ...

ryzyka uszkodzenia dotychczas ułożonych instalacji i sieci; 3) doprowadzenie postanowień Specyfikacji ...

zgodnego z przepisami ustawy pzp i k.c., w szczególności poprzez ...

mowa w § 1 ust. 4 i 5 IPU, będą zobowiązani udzielić Wykonawcy wyjaśnień, wytycznych i opinii w ramach nadzoru autorskiego ...

mowa w § 2 ust. 2 i 9 IPU, nie dłuższego niż ...

harmonogramu, ustalającego co najmniej układ i zakres żądanych informacji oraz źródła ...

z uwzględnieniem rzeczywistych potrzeb Zamawiającego i zasady proporcjonalności określonej w art ...

że wady te są istotne i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie ...

z § 3 ust. 13 IPU; i) usunięcie z § 4 ust. 4 i 7 IPU wymogu, aby w ...

raportu, ustalającego co najmniej układ i zakres żądanych informacji, z uwzględnieniem rzeczywistych potrzeb Zamawiającego i zasady proporcjonalności określonej w art ...

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej i odebranej przez Zamawiającego bez zastrzeżeń ...

określonych w § 8 ust. 5 i 6 IPU w następujący sposób ...

terminu nie będą uwzględniane soboty i dni ustawowo wolne od pracy ...

w przekazaniu Wykonawcy wyjaśnień, wytycznych i opinii przez projektantów sprawujących nadzór autorski (§ 1 ust. 4 i 5 IPU) tj. przekazanie Wykonawcy takich wyjaśnień, wytycznych i opinii później niż do 2 ...

zaleceń Zamawiającego (§ 2 ust. 2 i 9 IPU) tj. przekazanie ich ...

odstąpił od umowy na dostosowanie i wyposażenie powierzchni udostępnianych zwiedzającym - dostawa i montaż elementów wystawy, co jest ...

następującą: "Realizacja umowy na dostosowanie i wyposażenie powierzchni udostępnianych zwiedzającym - dostawa i montaż elementów wystawy została przerwana ...

poprzez dokonanie opisu przedmiotu zamówienia i w zakresie żądania dokumentowania zgodności ...

uczestnictwa w postępowaniu na uczciwych i zgodnych z prawem warunkach, w tym możliwości złożenia ważnej i konkurencyjnej oferty, a tym samym ...

naruszający przepisy opis przedmiotu zamówienia i inne zaskarżone elementy SIWZ Odwołujący ...

nr 3 lit. d, e i r oraz odpowiadające im żądania ...

w przypadku doświadczenia Wykonawcy jak i personelu Wykonawcy) na rzecz konkretnych ...

w tym stopnia skomplikowania, jak i wartości realizacje mogą być świadczone ...

wymagając, aby doświadczenie odpowiednio Wykonawcy i jego personelu odnosiło się wyłącznie ...

jednocześnie istotny wpływ na przebieg i wynik niniejszego postępowania, utrudniając Odwołującemu ...

Odwołujący podniósł: Zarzut 3 a) i b): § 1 ust. 4 i 5 IPU oraz § 2 ust. 2 i 9 IPU Zamawiający w zakresie ...

przez Wykonawcę do wyjaśnień, wytycznych i opinii projektantów sprawujących nadzór autorski ...

dla możliwości realizacji przedmiotu zamówienia i powoduje poniesienie przez wykonawcę nieuzasadnionego ...

14 ust. 1 ustawy pzp i art. 139 ust. 1 ustawy ...

także odpowiedzialność za ich działania i zaniechania, jak za własne, na ...

które również naruszają przepisy pzp i k.c.. Powyższy stan godzi ...

sposób naruszający ww. przepisy prawa i zasady współżycia społecznego, w tym ...

Wykonawcy stanowiska będą kompletne, konkretne i będą pozwalały na realizację elementów ...

z wymaganiami wynikającymi z umowy i przepisów prawa. Zarzut 3 c ...

w stanie określić zakresu ryzyk i ich ewentualnych wartości. Jeżeli Zamawiający ...

gwarancji na te wcześniej wykonane i odebrane prace, to powinien ustalając ...

podmiotami, które wykonywały tamte prace i udzieliły na nie gwarancję, sposoby ...

przewidywać), że w późniejszym okresie i w ramach odrębnych postępowań będzie ...

na remont obiektu Zamawiający mógł i powinien zadbać o uzgodnienie z ...

zakresie aranżacji wnętrz, montażu mebli i wyposażenia. Podobnie kształtując opis przedmiotu ...

w niniejszym postępowaniu Zamawiający mógł i powinien tak ustalić jego kształt ...

Zamawiający zaniechał na etapie przygotowania i realizacji inwestycji zabezpieczenia swojego interesu ...

k.c. Zarzut 3 f) i g): § 3 ust. 6 IPU ...

zobowiązaniowego z naruszeniem przepisów prawa i zasad współżycia społecznego, w tym ...

wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie, I ACa 1720/16, wyrok SN ...

22 czerwca 2007 r., V CSK 99/07, wyrok SN z ...

21 stycznia 2015 r., IV CSK 214/14, wyrok Sądu Apelacyjnego ...

naruszenie art. 643 k.c. i naruszenie natury stosunku zobowiązaniowego, jakim ...

odnoszące się do nich zarzuty i żądania odwołania. Zarzut 3 h ...

11 ust. 5 pkt 1 i 2 IPU, który określa prawidłowe ...

151 ustawy pzp. Zarzut 3 i): § 4 ust. 4 i 6 IPU Dalej Odwołujący podniósł ...

opisane w § 4 ust. 4 i 6 ipu wymogi, aby w ...

r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania ...

wymagań w § 4 ust. 4 i 6 IPU świadczy o braku ...

wymagań, względem rzeczowej potrzeby Zamawiającego i charakteru przedmiotowego zamówienia. Świadczy o ...

w zakresie § 4 ust. 4 i 6 IPU. Zarzut 3 s ...

IPU stanowi naruszenie przepisów pzp i k.c., które powinno zostać ...

harmonogramu, ustalającego co najmniej układ i zakres żądanych informacji oraz źródła ...

ustalaniem wymagań co do treści i formy harmonogramu dopiero na etapie ...

IPU stanowi naruszenie przepisów pzp i k.c., które powinno zostać ...

3 w): § 8 ust. 5 i 6 IPU Terminy ustalone w ...

nie uwzględniają w istotności wad i ich wpływu na korzystanie z ...

związanych także z dostępnością urządzeń i materiałów niezbędnych do usunięcia danej ...

w przekazaniu Wykonawcy wyjaśnień, wytycznych i opinii przez projektantów sprawujących nadzór autorski (§ 1 ust. 4 i 5 IPU) tj. przekazanie Wykonawcy takich wyjaśnień, wytycznych i opinii później niż do 2 ...

zaleceń Zamawiającego (§ 2 ust. 2 i 9 IPU) tj. przekazanie ich ...

opóźnienie w przekazaniu Wykonawcy konkretnych i wyczerpujących wyjaśnień, wytycznych i opinii projektantów sprawujących nadzór autorski lub konkretnych i wyczerpujących zaleceń Zamawiającego jest naruszeniem ...

art. 354 § 2 k.c. i art. 640 k.c. Odwołujący ...

one stosownie do zapisów § 1 i 2 IPU kształtować sposób wykonania ...

adekwatne do realizacji danego celu i proporcjonalne do jego istoty, a ...

odwołać się do ochrony sądowej i żądać miarkowania kary umownej (art ...

w wysokości zaburzającej równowagę stron i ekwiwalentność świadczeń. Takie działanie należy ...

jako naruszenie natury stosunku prawnego i nadużycie przysługującego Zamawiającemu prawa podmiotowego ...

zgodne z przepisami ustawy pzp i powinny zostać wyeliminowane. Podobnie naruszeniem przepisów pzp i k.c. jest wprowadzenie do ...

3, 6, 8, 9,10 i 11 IPU. Nie można także ...

szkody w pełnym zakresie, jak i możliwość zaspokojenia związanych z tym ...

od obowiązującej zgodnie art. 471 i nast. k.c. zasady, że ...

pewnością wynikająca z art. 471 i nast. (i znajdująca pełne zastosowanie do kar ...

umownych uregulowanych w art. 483 i 484 k.c.) zasada domniemania ...

6 października 2010 r., II CSK 180/10). Okoliczności te zatem muszą być ...

dnia 27 września 2013 r. I CSK 748/12). Co więcej, w ...

ustawy, z zasad współżycia społecznego i ustalonych zwyczajów, a w świetle ...

dnia 27 września 2013 r. I CSK 748/12). Powołał się na ...

z 6 maja 1970 r., I CR 145/70). Uregulowanie odpowiedzialności ...

sprzeciwia się naturze stosunku prawnego i zasadom współżycia społecznego takim, jak rzetelność i uczciwość kupiecka (lub szerzej: rzetelność i uczciwość w stosunkach handlowych), pozwalając ...

jest ryzykiem niemożliwym do skalkulowania i może powodować, że składane oferty ...

zamówienia (!), podczas gdy dolegliwość jednej i drugiej sytuacji dla Zamawiającego jest ...

zamówienia. Dodatkowo naruszeniem właściwości zobowiązania i naruszeniem zasady równości stron stosunku ...

harmonogramu. Wymagania co do formy i zakresu informacji, jakie mają się ...

pomimo ich czysto formalnego znaczenia i pomimo dochowania końcowego terminu wykonania ...

w stosunku do ewentualnych dolegliwości i konsekwencji, jakie może ponosić Zamawiający ...

odwołać się do ochrony sądowej i żądać miarkowania kary umownej (art ...

jako naruszenie natury stosunku prawnego i nadużycie przysługującego Zamawiającemu prawa podmiotowego ...

budowlane uregulowana w art. 647 i nast. k.c. Wobec powyższego ...

podwykonawcom. Podobnie do przedmiotowego postępowania i umowy zawartej w jego wyniku ...

podwykonawcom realizującym roboty budowlane, dostawy i usługi na rzecz wykonawcy. W ...

niezależnie od tego, jakiego rodzaju i w jakim zakresie prace mieliby ...

stanowi jednak naruszenie przepisów pzp i k.c., szczególnie groźne ze ...

prac w zakresie montażu mebli i elementów wyposażenia ruchomego najczęściej zdarzające ...

gdzie wartość szkody jest minimalna i nie ma żadnego porównania z ...

w zw. z art. 483 i 484 k.c. W pełnym ...

2, 3, 6, 8, 9 i 10 IPU, Odwołujący wskazuje ponadto ...

za zwłokę w wykonaniu zobowiązania i kara umowna za niewykonanie zobowiązania ...

wykonać, choćby w sposób nienależyty, i nie wykonać tego samego zobowiązania ...

dnia 28 stycznia 2011 r. I CSK 315/10, wyrok SN z ...

28 czerwca 2017 r., IV CSK 525/16). Powołał się na ...

wspomniana w zaskarżonych zapisach SIWZ i ogłoszeniach od umowy tej skutecznie ...

24 ust. 5 pkt 2 i 4 ustawy pzp, sformułowanie użyte ...

stanowić dla Zamawiającego przesłankę badania i oceny oferty ofert pod kątem ...

mocy rozdziału 6 pkt 8 i 9 SIWZ badania tych okoliczności ...

co Zamawiający w toku badania i oceny ofert może traktować, jako ...

rozdziale 11 pkt 5 SIWZ i pkt IV.1.1. Ogłoszenia ...

zapis znajdowałby zastosowanie przy badaniu i ocenie ofert jedynie tych spośród ...

okoliczności, które powinny być ustalane i dowodzone dopiero w toku badania i oceny ofert, a zwłaszcza okoliczności ...

stanowić determinantę dla czynności badania i oceny ofert w postępowaniu, to ...

będzie, że zaskarżony zapis SIWZ i ogłoszenia narusza przepisy ustawy pzp i dla zapewnienia uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców w postępowaniu ...

Zamawiający złożył odpowiedź na odwołanie i wniósł o oddalenie odwołania oraz ...

trakcie rozprawy przedstawił uzasadnienie faktyczne i prawne swego stanowiska. Zamawiający wskazał ...

pkt. 1 lit. c ppkt. i) SIWZ, dlatego też w ocenie ...

2 pkt. 1 ustawy pzp i wyznaczył nowy termin na składanie ...

Zamawiający przywołał treść art. 1 i 2 ustawy z dnia 21 ...

Wszelkie kwestie związane z eksponowaniem i przechowywaniem zabytków w muzeach określają ...

regulacje wydawane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w szczególności rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przepisy powszechnie obowiązującego ...

powinny być bezpieczne dla eksponatów i spełniać wymogi konserwatorskie. Jeżeli wykonawca ...

określone w przepisach prawa, doktrynie i orzecznictwie. Należy w szczególności wskazać ...

muzeach czy ustawę o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ale również szereg rozporządzeń Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie ochrony i bezpieczeństwa zbiorów stanowiących muzealia i dobra kultury, które w specyficzny ...

na udzielnie wykonawcy wyjaśnień, wytycznych i opinii; zmodyfikował treść § 2 ust ...

na udzielnie wykonawcy wyjaśnień, wytycznych i opinii. Zamawiający nie wyraził zgody ...

wykonawcy zniszczeniu ulegnie wcześniej wykonany i opłacony przedmiot umowy. Dlatego też ...

przepisów w szczególności art. 642 i art. 643 kodeksu cywilnego, analizując ...

2017 roku, sygnatura akt Il CSK 77/17). "Wykładnia art. 643 ...

przez zamawiającego. Przy odbiorze dzieła i ustaleniu zgodności jego cech jakościowych ...

2017 roku sygnatura akt IV CSK 708/16). W związku z ...

modyfikacji treści § 4 ust. 4 i 7 IPU. Zaznaczył, że przedmiotowe ...

rzeczowo — finansowego zależą terminy odbiorów i rozliczeń za poszczególne elementy przedmiotu ...

gdyż sam proces akceptacji faktury i wniosku o płatność przez jednostkę ...

dnia 29 marca 2012 r., I CSK 333/11). Zamawiający w § 4 ust. 4 i 7 IPU przewidział dyrektywy dotyczące ...

dofinansowanie (nawet za prawidłowo wykonane i rozliczone działania w projekcie) wraz ...

wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku — I Wydział Cywilny z dnia 18 ...

maja 2017 roku, sygn. akt: I ACa 1049/16), wyrok Sądu ...

ustalone w sposób uwzględniający charakter i negatywny zakres skutków błędów wykonawcy ...

kar umownych na wypadek niewykonania i nienależytego wykonania umowy. Zamawiający wskazał ...

dopuszczalność uzgodnienia w umowie przesłanek i skutków wykonania prawa odstąpienia w ...

przepisach art. 491 492 493 i 495 jest jednostronnym, skierowanym do ...

2 kwietnia 2008 r., III CSK 323/07). W następstwie jego ...

utożsamiania skutków skorzystania z ustawowego i umownego prawa odstąpienia od umowy ...

modyfikację postanowień § 8 ust. 5 i 6 IPU. Zamawiający poinformował, że ...

tygodniu w tym w soboty i niedziele oraz w święta. W ...

zamówienia potwierdza zaistnienie okoliczności faktycznych i prawnych. W związku z czym ...

wykreślenia tej informacji. Izba ustaliła i zważyła, co następuje: W pierwszej ...

nr 3 lit. d, e i r, dlatego też Izba nie ...

192 ust. 7 ustawy pzp) i jednocześnie nie będąc związana żądaniami ...

SIWZ) wraz z załącznikami, pytania i odpowiedzi do SIWZ oraz zmiany ...

biorąc pod uwagę oświadczenia, stanowiska i dowody złożone przez strony w trakcie posiedzenia i rozprawy, Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła: Zarzut 1 naruszenia art. 22 ust. 1a i art. 22d ust. 1 ...

poprzez sformułowanie w treści ogłoszenia i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia warunków ...

sposób nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia i nieadekwatny do oceny zdolności wykonawcy ...

z Rozdziałem 2 pkt 1 i 2 SIWZ: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie i wyposażenie powierzchni udostępnianych zwiedzającym - dostawa i montaż elementów wystawy i przestrzeni uzupełniających udostępnianych zwiedzającym w ...

na zwiększenie masy ścian SP i EP o nie więcej niż ...

projektowej dopuścił zastosowanie równoważnych wyrobów i urządzeń, a także rozwiązania równoważne dla materiałów, sprzętu i innych towarów. W Rozdziale 5 ...

krótszy, w tym okresie wykonał: i. jedną dostawę wraz z montażem ...

wystawienniczych, złożonych z ekranów szklanych i pełnych o wartość realizacji nie ...

wskazanym w lit. b pkt. i.-ii. jeżeli wykonawca wykaże, iż ...

1 ustawy pzp Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia ...

sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości. W myśl art. 22 ...

przedmiot, zakres, sposób wykonania, wartość i sposób płatności. Celem stawiania przez ...

odniesieniu do doświadczenia wykonawcy jak i doświadczenia personelu wykonawcy, dostawy dla ...

projektowej możliwość zastosowania rozwiązań, wyrobów i materiałów równoważnych, dlatego też wiedza i doświadczenie zarówno samego wykonawcy jak i osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia ...

ma niebagatelne znaczenie dla prawidłowości i zgodności z wymogami Zamawiającego dostarczanego ...

znajduje uzasadnienie w potrzebach Zamawiającego i odpowiada celowi, jakim jest wyłonienie ...

w postępowaniu zasad uczciwej konkurencji i proporcjonalności. Na marginesie Izba wskazuje ...

5 pkt 2 lit. c) i. wskazać należy, że warunek ten ...

ocenie Izby jest działaniem racjonalnym i logicznym. Przechodząc do zarzutów dotyczących ...

naruszenia art. 14 ust. 1 i art. 139 ust. 1 ustawy ...

w zw. z art. 5 i 3531 kodeksu cywilnego, poprzez ukształtowanie ...

naturę), bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa i równowagę stron, a także prowadzący ...

zamówień publicznych Zamawiający kształtując prawa i obowiązki stron stosunku obligacyjnego znajduje ...

mowa w § 1 ust. 4 i 5 IPU, będą zobowiązani udzielić Wykonawcy wyjaśnień, wytycznych i opinii w ramach nadzoru autorskiego ...

mowa w § 2 ust. 2 i 9 IPU. Izba uznała, że ...

faktyczny: W § 1 ust. 4 i 5 IPU wskazano: 4. Szczegółowy ...

autorski udzieli odpowiedzi na pytania i wnioski Wykonawcy w terminie 7 ...

że w § 6 ust. 3 i 4 IPU wskazano: 3. Spotkania ...

jest bieżący nadzór nad prawidłowością i terminowością wykonywania przedmiotu Umowy. Zgodnie ...

1) Kierownika Działu Organizacji Wystaw i Wydarzeń oraz innych osób wyznaczonych ...

kalendarzowych uwzględnia uzasadnione potrzeby Zamawiającego i jego organizację pracy. Nie zostały ...

mające właśnie na celu uzgadnianie i wyjaśnianie bieżących wątpliwości mających wpływ ...

utracił gwarancji na wcześniej wykonane i odebrane prace, bez precyzyjnego określenia ...

utracił gwarancji na wcześniej wykonane i odebrane prace. Instrukcja użytkowanie obiektu ...

Zamawiający nie naruszył ustawy pzp i kodeksu cywilnego. Takie określenie odpowiedzialności ...

obiektu, co jest działaniem racjonalnym i uzasadnionym biorąc pod uwagę, iż ...

wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy albo żądać stosownego ...

nie nadają się do usunięcia i: a. jeżeli nie uniemożliwiają one ...

Zgodnie z § 3 ust. 9 i 10 IPU: 9. Strony postanawiają ...

2013 r. sygn. akt: V CSK 544/12: Tylko wady, które ...

stanowią o czynnościach odbioru końcowego i ustaleniu terminu na usunięcie wad ...

modyfikację postanowień § 3 ust. 6 i 8 IPU. Jednocześnie Izba nie ...

Strony w zależności od stopnia i charakteru wad nieistotnych, nadających się ...

dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie ...

oraz art. 151 ust. 2 i 3 ustawy pzp w zakresie ...

w SIWZ nie została wydłużona i wynosi 24 miesiące. Izba uznała ...

usterek stwierdzonych podczas odbioru pogwarancyjnego i upływie okresu gwarancji lub rękojmi ...

dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie ...

dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie ...

gwarancji nie został sztywno ustalony i jest uzależniony od złożonych ofert i zadeklarowanego w nich okresu gwarancji ...

gwarancji będzie równy okresowi rękojmi i w tym zakresie § 3 ust ...

że wynosi ona 24 mies. i została w umowie wydłużona o ...

na po upływie okresu gwarancji i po upływie okresu rękojmi, co ...

o udzielenie zamówienia należyte przygotowanie i wycenę oferty, dlatego też Izba ...

w sentencji orzeczenia. Zarzut 3 i) wprowadzenie w § 4 ust. 4 i 7 IPU wymogu, aby w ...

cen dostaw objętych przedmiotem zamówienia i nie jest poparta uzasadnionymi potrzebami ...

zgodnym z Harmonogramem za wykonane i odebrane zakresy dostaw i prac. 3. W przypadku konieczności ...

konieczności podpisany przez przedstawiciela Wykonawcy i przedstawiciela Zamawiającego oraz kosztorys sporządzony ...

Wykonawcę po uprzednim jego sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez przedstawiciela Zamawiającego, będzie ...

konieczności podpisany przez przedstawiciela Wykonawcy i przedstawiciela Zamawiającego oraz kosztorys sporządzony ...

przedmiotu Umowy, Wykonawca sporządzi kosztorys i przedstawi go Zamawiającemu do akceptacji ...

również dotyczącej elementów pozycji harmonogramu i ich wartości, jako że zamówienie ...

wyniku zawartej przez nie umowy i służy realnemu wykonaniu zobowiązań. Kara ...

a ponadto pełni rolę stymulacyjną i represyjną. Klauzula umowna, zobowiązująca jedną ...

maja 2007 r., sygn. akt: I CSK 484/06). O tym, czy ...

siebie pozostają dochodzona kara umowna i spełnione z opóźnieniem świadczenie dłużnika ...

k.c. oraz art. 483 i 484 k.c. a także ...

niezgodne z zasadami uczciwej konkurencji i proporcjonalności, określonymi w art. 7 ...

k.c. oraz art. 483 i 484 k.c., a także ...

niezgodne z zasadami uczciwej konkurencji i proporcjonalności, określonymi w art. 7 ...

wad podmiotom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy bez ryzyka utraty ...

kary umownej jest rażąco wygórowana i nakazała ustalenie jej na poziomie ...

postanowień, jako wynikających ze szczególnej i usprawiedliwionej okolicznościami sprawy potrzeby zrealizowania ...

być terminy uwzględniające jego potrzeby i możliwość indywidualnego wykonania przedmiotu zamówienia ...

k.c. oraz art. 483 i 484 k.c., a także ...

niezgodne z zasadami uczciwej konkurencji i proporcjonalności, określonymi w art. 7 ...

k.c. oraz art. 483 i 484 k.c., a także ...

niezgodne z zasadami uczciwej konkurencji i proporcjonalności, określonymi w art. 7 ...

k.c. oraz art. 483 i 484 k.c., a także ...

niezgodne z zasadami uczciwej konkurencji i proporcjonalności, określonymi w art. 7 ...

charakteru tego naruszenia, jego istotności i wpływu na realizację przedmiotu zamówienia ...

k.c. oraz art. 483 i 484 k.c., a także ...

niezgodne z zasadami uczciwej konkurencji i proporcjonalności, określonymi w art. 7 ...

dotyczącą konieczności ochrony obiektu muzeum i jego wyposażenia, a także istotność ...

w § 5 ust. 1 IPU i w § 5 ust 2-10 ...

k.c. oraz art. 483 i 484 k.c. a także ...

nieuzasadnionego wzbogacenia Zamawiającego względem Wykonawcy i niezgodne z zasadami uczciwej konkurencji i proporcjonalności, określonymi w art. 7 ...

umownych z tytułu niewykonania zamówienia i nienależytej realizacji zamówienia, które nie ...

k.c. oraz art. 483 i 484 k.c., a także ...

nieuzasadnionego wzbogacenia Zamawiającego względem Wykonawcy i jest niezgodne z zasadami uczciwej konkurencji i proporcjonalności, określonymi w art. 7 ...

umożliwi również wykonawcom ocenę ryzyk i należytą wycenę oferty. Zarzut 3 ...

harmonogramu, ustalającego co najmniej układ i zakres żądanych informacji oraz źródła ...

Zamawiający dążył do rozwiązania umowy i przekreślenia jej celu z powodów błahych i nieuzasadnionych. Izba zwraca również uwagę na modyfikację SIWZ i dołączenie przez Zamawiającego wzoru harmonogramu ...

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej i odebranej przez Zamawiającego bez zastrzeżeń ...

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej i odebranej przez Zamawiającego bez zastrzeżeń ...

co również umożliwi ocenę ryzyka i wycenę oferty. Zarzut w) wprowadzenie w § 8 ust. 5 i 6 IPU wymagań, aby Wykonawca ...

terminy nie uwzględniają istotności wad i ich wpływu na korzystanie z ...

Zgodnie z § 8 ust. 5 i 6 IPU: 5. Wykonawca zobowiązany ...

w przekazaniu Wykonawcy wyjaśnień, wytycznych i opinii przez projektantów sprawujących nadzór autorski (§ 1 ust. 4 i 5 IPU) tj. przekazanie Wykonawcy takich wyjaśnień, wytycznych i opinii później niż do 2 ...

zaleceń Zamawiającego (§ 2 ust. 2 i 9 IPU) tj. przekazanie ich ...

opóźnienie w przekazaniu Wykonawcy konkretnych i wyczerpujących wyjaśnień, wytycznych i opinii projektantów sprawujących nadzór autorski lub konkretnych i wyczerpujących zaleceń Zamawiającego stanowi niewątpliwie ...

art. 354 § 2 k.c. i art. 640 k.c. Izba ...

Umowy. W § 2 ust. 2 i 9 IPU stanowią: 2. Wykonawca ...

1) Kierownika Działu Organizacji Wystaw i Wydarzeń oraz innych osób wyznaczonych ...

Umowy. Paragraf 1 ust. 4 i 5 IPU stanowią: 4. Szczegółowy ...

wyposażenie przestrzeni muzeum w elementy i zabudowy, w dużej części projektowane ...

odstąpił od umowy na dostosowanie i wyposażenie powierzchni udostępnianych zwiedzającym - dostawa i montaż elementów wystawy, co jest ...

Realizacja zadania, polegającego na wykonaniu i montażu elementów zabudowy ekspozycyjnej oraz ...

osiągnięcia zakładanej w projekcie jakości i funkcjonalności elementów wyposażenia. Wykonanie systemów ...

wystawienniczych, łączy się z zamawianiem i oczekiwaniem na realizację elementów stanowiących ...

wykończone konglomeratem akrylowym) których obróbka i wykończenie ze względu na technologię ...

Zamawiającego wpływ na zwiększenie konkurencyjności i zwiększenie liczby potencjalnych wykonawców. W ...

informacje konieczne do przygotowania oferty i przyjmujemy warunki określone w SIWZ ...

W Rozdziale 6 pkt 8 i 9 SIWZ Zamawiający wskazał: 8 ...

zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów) i 11 poniżej. 9. Zamawiający żąda ...

z Rozdziałem 6 pkt 5 i 6 SIWZ: 5. Wykonawca, który ...

zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu składania ofert jest ...

Zamawiającego leży uzasadnienie pilnej potrzeby i skrócenia terminu składania ofert. Jednocześnie ...

podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy pzp, a także ...

o przepisy § 3 pkt 1 i 2 oraz § 5 ust. 2 ...

2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania ...

rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U ...