Uchwaly Sądu Najwyższego - Wyszukiwanie - SN

III CZP 26/21 – Uchwała Sądu Najwyższego – 2021-12-09

2021-12-09 » Dopuszczalne jest zastrzeżenie kary umownej na wypadek niewykonania albo nienależytego wykonania przez wierzyciela czynności, bez której świadczenie dłużnika w umowie o roboty budowlane nie może być spełnione. Maksymalna wysokość kary umownej nie musi być

Sygn. akt III CZP 26/21 UCHWAŁA Dnia 9 grudnia 2021 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Grzegorz Misiurek (przewodniczący) SSN Władysław Pawlak SSN Marta Romańska (sprawozdawca) w sprawie z powództwa I. M. przeciwko P. S.A. w W. o zapłatę, po rozstrzygnięciu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 9 ...

[ukryta sygnatura] – Uchwała Sądu Najwyższego – 2021

2021-12-09 » Dopuszczalne jest zastrzeżenie kary umownej za zwłokę w wykonaniu zobowiązania w postaci określonego procentu ustalonego wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, nawet jeżeli nie określono końcowego terminu naliczania kary umownej ani jej kwoty maksy

Sygn. akt III CZP 16/21 UCHWAŁA Dnia 9 grudnia 2021 r. Sąd Najwyższy w składzie: Prezes SN Joanna Misztal-Konecka (przewodniczący) SSN Beata Janiszewska SSN Marcin Krajewski (sprawozdawca) w sprawie z powództwa P.H.U. D. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej z siedzibą w Ł. przeciwko B. ...

[ukryta sygnatura] – Uchwała Sądu Najwyższego – 2021

2021-02-25 » dochodzenie naprawienia szkody przez wykonawcę, którego oferta nie została wybrana (...) nie wymaga uprzedniego stwierdzenia naruszenia przepisów tej ustawy prawomocnym orzeczeniem KIO lub prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym po rozpoznaniu skargi (...)

Sygn. akt III CZP 16/20 UCHWAŁA Dnia 25 lutego 2021 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Marta Romańska (przewodniczący) SSN Krzysztof Strzelczyk (sprawozdawca) SSN Maria Szulc w sprawie z powództwa B. K. przeciwko Skarbowi Państwa - Komendzie Głównej Ochotniczych Hufców Pracy o zapłatę, po rozstrzygnięciu w Izbie ...

[ukryta sygnatura] – Uchwała Sądu Najwyższego – 2020

2020-06-30

Sygn. akt III CZP 67/19 UCHWAŁA Dnia 30 czerwca 2020 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Roman Trzaskowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Anna Owczarek SSN Katarzyna Tyczka-Rote Protokolant Bożena Kowalska w sprawie z powództwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w S. przeciwko G. K. o ...

[ukryta sygnatura] – Uchwała Sądu Najwyższego – 2017

2017-11-17 » 1. zarzuty odwołania od wyboru najkorzystniejszej oferty, o którym mowa w art. 180 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) mogą obejmować także (...)

Sygn. akt III CZP 56/17 UCHWAŁA Dnia 17 listopada 2017 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Katarzyna Tyczka-Rote (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Marta Romańska SSN Anna Kozłowska Protokolant Bożena Kowalska w sprawie z odwołania K. S. przy uczestnictwie zamawiającego Komendy (...) w G. i przystępującego do ...

[ukryta sygnatura] – Uchwała Sądu Najwyższego – 2017

2017-11-17 » 1. zarzuty odwołania od wyboru najkorzystniejszej oferty, o którym mowa w art. 180 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), mogą obejmować także (...)

Sygn. akt III CZP 58/17 UCHWAŁA Dnia 17 listopada 2017 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Katarzyna Tyczka-Rote (przewodniczący) SSN Marta Romańska (sprawozdawca) SSN Anna Kozłowska Protokolant Bożena Kowalska w sprawie z odwołania Przedsiębiorstwa Inżynieryjnych Robót Kolejowych "T." sp. z o.o. z siedzibą w K. ...

[ukryta sygnatura] – Uchwała Sądu Najwyższego – 2017

2017-06-22 » podjął uchwałę: (...)

Sygn. akt III CZP 8/17 UCHWAŁA Dnia 22 czerwca 2017 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Kazimierz Zawada (przewodniczący) SSN Monika Koba SSN Barbara Myszka (sprawozdawca) Protokolant Bożena Kowalska w sprawie z powództwa M.S. przeciwko T.L. o opublikowanie sprostowania, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej na ...

[ukryta sygnatura] – Uchwała Sądu Najwyższego – 2017

2017-06-22 » podjął uchwałę: (...)

Sygn. akt III CZP 27/17 UCHWAŁA Dnia 22 czerwca 2017 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Kazimierz Zawada (przewodniczący) SSN Monika Koba (sprawozdawca) SSN Barbara Myszka Protokolant Bożena Kowalska w sprawie z powództwa M. sp. z o.o. w K. przeciwko Gminie Ś. o zapłatę, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej na ...

[ukryta sygnatura] – Uchwała Sądu Najwyższego – 2016

2016-02-17 » Dopuszczalna jest skarga do sądu od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej dotycząca zarzutów oddalonych w uzasadnieniu tego orzeczenia a nierozstrzygniętych w sentencji

Sygn. akt III CZP 111/15 UCHWAŁA Dnia 17 lutego 2016 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Irena Gromska-Szuster (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek (sprawozdawca) SSN Katarzyna Tyczka-Rote Protokolant Bożena Kowalska w sprawie ze skargi W.S.A. z siedzibą w W. (L.K.), G. z siedzibą w N. (Francja), S. z siedzibą w C. (...

III CZP 26/21 – Uchwała Sądu Najwyższego – 2021-12-09

2021-12-09 » Dopuszczalne jest zastrzeżenie kary umownej na wypadek niewykonania albo nienależytego wykonania przez wierzyciela czynności, bez której świadczenie dłużnika w umowie o roboty budowlane nie może być spełnione. Maksymalna wysokość kary umownej nie musi być

[ukryta sygnatura] – Uchwała Sądu Najwyższego – 2021

2021-12-09 » Dopuszczalne jest zastrzeżenie kary umownej za zwłokę w wykonaniu zobowiązania w postaci określonego procentu ustalonego wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, nawet jeżeli nie określono końcowego terminu naliczania kary umownej ani jej kwoty maksy

[ukryta sygnatura] – Uchwała Sądu Najwyższego – 2021

2021-02-25 » dochodzenie naprawienia szkody przez wykonawcę, którego oferta nie została wybrana (...) nie wymaga uprzedniego stwierdzenia naruszenia przepisów tej ustawy prawomocnym orzeczeniem KIO lub prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym po rozpoznaniu skargi (...)

[ukryta sygnatura] – Uchwała Sądu Najwyższego – 2020

2020-06-30

[ukryta sygnatura] – Uchwała Sądu Najwyższego – 2017

2017-11-17 » 1. zarzuty odwołania od wyboru najkorzystniejszej oferty, o którym mowa w art. 180 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) mogą obejmować także (...)

[ukryta sygnatura] – Uchwała Sądu Najwyższego – 2017

2017-11-17 » 1. zarzuty odwołania od wyboru najkorzystniejszej oferty, o którym mowa w art. 180 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), mogą obejmować także (...)

[ukryta sygnatura] – Uchwała Sądu Najwyższego – 2017

2017-06-22 » podjął uchwałę: (...)

[ukryta sygnatura] – Uchwała Sądu Najwyższego – 2017

2017-06-22 » podjął uchwałę: (...)

[ukryta sygnatura] – Uchwała Sądu Najwyższego – 2016

2016-02-17 » Dopuszczalna jest skarga do sądu od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej dotycząca zarzutów oddalonych w uzasadnieniu tego orzeczenia a nierozstrzygniętych w sentencji

Wyszukiwarka

Krajowa Izba Odwoławcza

Sąd Okręgowy

Urząd Zamówień Publicznych

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Sąd Najwyższy

Sąd Administracyjny

Główna Komisja Orzekająca

Prasa

Zespół Arbitrów

Narzędzia

Indeks Tematyczny

CPV

Informacje

Kontakt

Dane firmy